Die VOB/B für internationale Bauvorhaben FIDIC-Bauverträge als standardisierte Musterdokumente

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Die VOB/B für internationale Bauvorhaben FIDIC-Bauverträge als standardisierte Musterdokumente"

Transkript

1 Die VOB/B für internationale Bauvorhaben FIDIC-Bauverträge als standardisierte Musterdokumente Dr. Panagiotis Patsiadas Civil Engineer, MSc Project & Contract Management Luitpoldstr. 40a, Bamberg , Georg-Simon-Ohm Hochschule für angewandte Wissenschaften Fakultät Bauingenieurwesen Januar 2013

2 Internationales Bauen Anelio Brücke Tunnel, Griechenland

3 Allgemeines über FIDIC FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) ist der Internationale Verband der Beratenden Ingenieure FIDIC wurde 1913 gegründet durch drei nationale Verbände innerhalb Europas und repräsentiert heutzutage 94 Länder weltweit

4 Allgemeines über FIDIC FIDIC publiziert sowohl international standardisierte Bauverträge für Kunden, Berater und Unternehmer als auch verwandte Dokumente wie Vorauswertungsformulare FIDIC organisiert auch jährliche Konferenzen und bietet Seminare, Workshops und Ausbildungkurse

5 Einführung in FIDIC-Verträge

6 Besonderheiten der FIDIC-Verträge FIDIC hat versucht, Vertragsklauseln nicht nur beim Gewohnheitsrecht (Customary Law) sondern auch beim Zivilrecht (Civil Law) zu verwenden Anwendungsmöglichkeit für verschiedene Bauausführungen und Vergabevarianten

7 Besonderheiten der FIDIC-Verträge Genaue Vorschriften für Rechte und Pflichten der Beteiligten Hohe Anforderungen an den Bauunternehmer Quality Assurance System Monatliche Fortschrittsberichte Hohe Anforderungen an den Auftraggeber Finanzielle Regelungen Beratender Ingenieur ( Engineer ) gehört zum Bauherrenpersonal

8 Bauverträge und Dienstleistungsvereinbarungen Red Book: Conditions of Contract for Construction (1999) Yellow Book: Conditions of Contract for Plant and Design-Build (1999) Silver Book: Conditions of Contract for EPC Turnkey Contracts (1999) Green Book: Short Form of Contract (1999) Gold Book: Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (2008) Pink Book: Conditions of Contract for Construction / MDB Harmonised Edition (2010) White Book: Client / Consultant Model Services Agreement (2006)

9 Bauverträge (Works contracts) Red Book: Conditions of Contract for Construction For Building and Engineering Works designed by the Employer Geeignet für klassische Bauaufträge und partiell für Industrieanlagenbau Die Projektplanung wird hauptsächlich vom Auftraggeber erbracht Die Bezahlung basiert grundsätzlich auf einem Leistungsverzeichnis (LV) mit Einheitspreisen (EP) Die Vertragsadministration unterliegt dem Engineer als Vertreter des Auftraggebers

10 Bauverträge (Works contracts) Yellow Book: Conditions of Contract for Plant and Design-Build For Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, designed by the Contractor Geeignet für Planen und Bauen -Verträge Die Projektplanung wird meistens vom Bauunternehmer erbracht und basiert auf einer funktionellen Leistungsbeschreibung des Auftraggebers Die Bauleistung wird nach Pauschalpreisen abgerechnet Die Vertragsadministration unterliegt dem Engineer als Vertreter des Auftraggebers

11 Bauverträge (Works contracts) Silver Book: Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects Provision of a process or power plant or factory or similar facility, or of an infrastructure project or other type of development on a turnkey basis Engineering Procurement Construction: Planen, Beschaffen und Bauen Fixer Endpreis und Fertigstellungstermin Projektentwicklung, speziell im Anlagenbau: Auftragnehmer als Generalunternehmer oder Generalübernehmer tätig Für BOT-Strukturen anwendbar Employer s Representative statt Engineer

12 Bauverträge (Works contracts) Green Book: The Short Form of Contract Building or engineering works of a relatively small capital value Die Projektplanung wird vom Auftraggeber oder seinem Vertreter erbracht Angemessen auch für Bauarbeiten entworfen vom Bauunternehmer Für einfache Bauarbeiten, Budget bis 0,5 Mio US $ und Bauzeit kürzer als 6 Monate Employer s Representative statt Engineer

13 Bauverträge (Works contracts) Gold Book: Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects Für DBO Projekte ohne Finanzierungsleistung vom Unternehmer Verbindung der Planungs-, Bau- und Betriebsphasen in einem Vertrag Absicherung durch eine umfassende Erfüllungsgarantie Force Majeure (Höhere Gewalt) wird als außergewöhnliches Risiko bezeichnet Employer s Representative statt Engineer

14 Bauverträge (Works contracts) Pink Book: Conditions of Contract for Construction For Building and Engineering Works designed by the Employer (Multilateral Development Bank Harmonised Edition) Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen finanziert von Multilateral Development Banks Schwächung des Engineer in Fällen von Bauzeitverlängerung (Extension of Time) und Nachträgen (Variations) Baugenehmigung wird grundsätzlich vom Auftraggeber beschafft Angemessener Gewinn grundsätzlich 5% der zusätzlich anfallenden Kosten

15 Dienstleistungsvereinbarungen (Services agreements) White Book: Client / Consultant Model Services Agreement Dienstleistungsvereinbarungsmodell zwischen Kunde und Berater Aufführung von Machbarkeitstudien, Entwürfen und Bauverwaltung Projektmanagementdienstleistung

16 Welcher FIDIC-Vertrag soll verwendet werden? Hauptkriterien für diese wichtige Frage: Wer wird den Entwurf ausführen? Wer trägt das Änderungsrisiko des Leistungsverzeichnisses? Art der Bauleistung Kosten der Bauleistung

17 General Conditions Red and Yellow Book Clause in Red Book Yellow Book 1 General Provisions Similar 2 The Employer Similar 3 The Engineer Similar 4 The Contractor Similar 5 Nominated Subcontractors Design clause 6 Staff and labour Similar 7 Plant, materials and workmanship Similar

18 General Conditions Red and Yellow Book Clause in Red Book Yellow Book 8 Commencement, delays and suspension Similar 9 Tests on Completion Similar 10 Employer s Taking Over Similar 11 Defects Liability Similar 12 Measurement and Evaluation 13 Variations and Adjustments 14 Contract Price and Payment Tests after Completion Similar Same

19 General Conditions Red and Yellow Book Clause in Red Book Yellow Book 15 Termination by Employer 16 Suspension and Termination by Contractor Same Same 17 Risk and Responsibility Same 18 Insurance Same 19 Force Majeure Same 20 Claims, Disputes and Arbitration [DAB] Same Different

20 Vertragsunterlagen nach Subclause 1.5: Priority of documents Contract Agreement (if any) Letter of Acceptance Letter of Tender Particular Conditions General Conditions Specification Drawings and Schedules and any other documents forming part of the Contract

21 Charakteristika der Vertragsklauseln Red Book - Yellow Book Die Verwaltung des Vertrags obliegt dem Engineer Der Engineer überwacht die Bauarbeiten und bestätigt die Auszahlung Im Red Book wird die Bezahlung nach Aufmaßerfassung und Einheitspreisen geführt Im Yellow Book wird die Bezahlung als Pauschalpreis mit Zahlungsplan gerechnet

22 Charakteristika der Vertragsklauseln Red Book - Yellow Book Im Red Book plant der Auftraggeber fast alles - teilweise Bauunternehmerplanung ist aber auch möglich Im Yellow Book erbringt der Bauunternehmer die Planung die Employer s Requirements beinhalten teilweise die Auftraggeberplanung Der Engineer wird nun als Personal des Auftraggebers eingestuft

23 Charakteristika der Vertragsklauseln Red Book - Yellow Book Der Engineer ist nicht unparteiisch es wird trotzdem eine gerechte Entscheidung abverlangt (Sub-clause 3.5: Determinations) Schlichtungsverfahren: Dispute Adjudication Board (Schlichtungsstelle) gütliche Einigung Schiedsverfahren Das Red Book erwähnt einen permanenten und das Yellow Book einen ad hoc DAB

24 Risikoverteilung unter FIDIC Subclause Description Red Book Yellow Book Silver Book 1.9 [R] 1.9 [Y, S] Delayed Drawings or Instructions Errors in the Employer s Requirements 2.1 Right of Access to the Site E E C E E E 2.5 Employer s Claims C C C 4.7 Setting Out E E C 4.12 Unforeseeable Physical Conditions E E C

25 Risikoverteilung unter FIDIC Subclause Description Red Book Yellow Book Silver Book 4.24 Fossils E E E 5.1 [Y, S] General Design Obligations 7.4 Testing (delayed by the Employer) - E C E E E 7.5 Rejection (of materials) C C C 7.6 Remedial Work C C C 8.4 (c) Exceptionally adverse climatic conditions (EoT) E E C

26 Risikoverteilung unter FIDIC Subclause Description Red Book Yellow Book Silver Book 8.5 Delays Caused by Authorities E E E 8.6 Rate of Progress C C C 7.5 Rejection (of materials) C C C 8.9 Consequences of Suspension 9.4 Failure to Pass Tests on Completion 11.4 Failure to Remidy defects E E E C C C C C C

27 Risikoverteilung unter FIDIC Subclause Description Red Book Yellow Book Silver Book 12.1 [R] 14.1 [Y] [Quantities Increase during the Execution] 12.4 [Y] Failure to Pass Tests after Completion E C C - C C 13.3 Variation Procedure E E E 13.7 Adjustments for Changes in Legislation 13.8 Adjustments for Changes in Cost E+C E+C E+C E+C E+C C 14.7 Payment E E E

28 Risikoverteilung unter FIDIC Subclause Description Red Book Yellow Book Silver Book 15.4 Payment after Termination E E E 17.1 Indemnities E+C E+C E+C 17.4 Consequences of Employer s Risks 19.4 Consequences of Force Majeure E E E E E E 20.1 Contractor s Claims E E E

29 Risikoanalyse Unterklausel 4.12 im Red Book Yellow Book ordnet dem Auftraggeber das Risiko der physikalischen Bedingungen zu Unterklausel 4.12 im Silver Book weist dagegen darauf hin, dass der Bauunternehmer für Datenbestätigung und Dateninterpretation verantwortlich ist

30 Risikoanalyse Unterklausel 5.1 im Yellow Book erlaubt dem Bauunternehmer innerhalb einer festgelegten Frist dem Auftraggeber jeden Defekt in den Employer s Requirements anzukündigen Unterklausel 5.1 im Silver Book ordnet dem Bauunternehmer die Verantwortung für die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Employer s Requirements zu

31 Vorgegebene Projektrisiken Risikoeinordnung Natürliche Risiken Klimabedingungen Geotechnische Bedingungen Naturkatastrophen Menschliche Risiken Sozialer und politischer Art Wirtschaftlicher und gesetzgebender Art Beteiligte Hauptakteure (Auftraggeber, Beratender Ingenieur, Bauunternehmer )

32 Vorgegebene Projektrisiken Natürliche Risiken Unterklausel 8.4: erlaubt eine Bauzeitverlängerung wegen besonders ungünstiger Klimabedingungen Unterklausel 17.3 & 17.4: Bauunternehmer ist zu Bauzeitverlägerung plus Kosten wegen unvorhersehbarer Naturgewalten berechtigt Unterklausel 4.12, 4.24 & 19 (Force Majeure): Bauunternehmer ist zu Bauzeitverlängerung plus Kosten berechtigt

33 Vorgegebene Projektrisiken Soziale und politische Risiken Unterklausel 17.3 & Klausel 19: Mehrzahl der Risiken wird vom Auftraggeber übernommen - Bauunternehmer ist zu Bauzeitverlängerung plus Kosten berechtigt Unterklausel 17.2: einige soziale Risiken, wie Raub und Vandalismus, werden allerdings dem Bauunternehmer zugeordnet

34 Vorgegebene Projektrisiken Wirtschaftliche und gesetzgebende Risiken Unterklausel 13.8: wirtschaftliches Risiko wegen Inflation wird beiden Beteiligten zugeteilt Unterklausel 4.1 & 6.1: der Bauunternehmer übernimmt das Risiko für Arbeitskraft-, Geräteund Materialmangel Unterklausel 13.7: der Bauunternehmer ist zu Bauzeitverlängerung plus Kosten wegen Gesetzesänderungen berechtigt

35 Vorgegebene Projektrisiken Beteiligte Hauptakteure Unterklausel 2.1: erlaubt eine Bauzeitverlängerung plus Kosten plus Gewinn wegen Zugangsproblemen zum Baugelände (z.b. Enteignung) Unterklausel 4.1: der Bauunternehmer übernimmt das Risiko für die Ausführung, Sicherheit, Abnahmeverweigerung und Mängelbeseitigung Unterklausel 8.5: erlaubt eine Bauzeitverlängerung wegen Behinderung durch Dritte

36 Risiko Höherer Gewalt Sub-clause 19.1: Definition of Force Majeure In this clause, Force Majeure means an exceptional event or circumstance: a) which is beyond a Party s control, b) which such Party could not reasonably have provided against before entering into the Contract, c) which, having arisen, such Party could nor reasonabbly have avoided or overcome, and d) which is not substantially attributable to the other Party.

37 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Employer Sub-clause 2.1: Access to the Site Der Auftraggeber soll den Zugang zum Baugelände innerhalb der angegebenen Zeit gewährleisten (aufgeführt im Appendix to Tender ) Sub-clause 2.2: Permit, Licences or Approvals Der Auftraggeber soll den Baunternehmer bei Genehmigungs-, Erlaubnis- und Zulassungbeschaffung unterstützen Sub-clause 2.3: Employer s Personnel Der Auftraggeber ist für die Kooperation zwischen seinem Personal und dem Bauunternehmer verantwortlich

38 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Employer Sub-clause 2.4: Employer s Financial Arrangements Der Auftraggeber soll innerhalb von 28 Tagen nach Antrag des Bauunternehmers angemessene Beweise über die garantierte Projektzahlung vorlegen Sub-clause 2.5: Employer s Claim Wenn der Auftraggeber glaubt, er sei zu irgendwelchen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Vertrag berechtigt, soll er den Baunternehmer benachrichtigen

39 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Engineer Sub-clause 3.1: Engineer s Duties and Authority Der Engineer kann die Zustimmung des Auftraggebers für einige Aspekte brauchen (angegeben in Particular Conditions ) Der Engineer hat keine Befugnis, den Vertrag abzuändern Sub-clause 3.2: Instructions of the Engineer Der Engineer ist der einzige, der dem Bauunternehmer Anweisungen erteilt

40 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Engineer Sub-clause 3.5: Determinations Dem Engineer wird eine faire Entscheidung abverlangt Es gibt zwei Schritte: - Beratung, um eine Vereinbarung zu treffen - Wenn die Beteiligten sich nicht einigen können, soll der Engineer eine gerechte Entscheidung treffen Wenn die Beteiligten der Entscheidung nicht zustimmen, greift der Dispute Adjudication Board ein

41 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Contractor Sub-clause 4.1: Contractor s General Obligations Der Bauunternehmer soll gemäß dem Vertrag entwerfen und Arbeitskräfte, Geräte und Unterlagen bereitstellen, um die Baumaßnahme fertigzustellen. Der Bauunternehmer ist für die Sicherheit und den Betrieb auf der Baustelle verantwortlich Sub-clause 4.2: Performance Security Innerhalb von 28 Tagen nach Eingang des Letter of Acceptance soll der Bauunternehmer eine Performance Security abgeben

42 Verantwortung der Hauptbeteiligten The Contractor Sub-clause 4.7: Setting Out Der Auftraggeber ist für Fehler in diesen betreffenden Posten verantwortlich und der Bauunternehmer darf Forderungen (claims) stellen Der Bauunternehmer ist für das Abstecken verantwortlich Sub-clause 4.18: Protection of the Environment Der Bauunternehmer soll alle Maßbahmen ergreifen, um die Umwelt zu schützen Sub-clause 4.21: Progress Reports Der Bauunternehmer soll monatliche Fortschrittsberichte vorbereiten und abgeben

43 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Der Prozess hat drei Stufen: 1. Anspruchsankündigung 2. Anspruchsbegründung 3. Entscheidung des Beratenden Ingenieurs ( Engineer )

44 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Schritte des Bauunternehmers: Der Bauunternehmer benachrichtigt den Engineer innerhalb von 28 Tagen nach dem Ereignis Wenn der Bauunternehmer diese Frist nicht einhält, hat er keinen Anspruch weder auf Bauzeitverlängerung noch auf zusätzliche Entschädigung Der Bauunternehmer reicht dem Engineer innerhalb von 42 Tagen einen detaillierten Anspruch ein, inklusive aller unterstützenden Daten zur Bauzeitverlängerung bzw. zusätzlichen Entschädigung

45 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Anspruchsbegründung durch den Bauunternehmer: Die Anspruchsbegründung basiert auf einer delay analysis Time-impact analysis : Soll-Ist Vergleich Der gültige Bauzeitenplan wird bis zum Verspätungszeitpunkt aktualisiert und neu berechnet Der Verspätungsgrund wird ins System eingeführt und nochmals neu berechnet Die Differenz der obengenannten Bauzeitenpläne stellt die erforderliche Bauzeitverlängerung dar

46 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Schritte des Engineer : Der Engineer reagiert innerhalb von 42 Tagen nach der Einreichung mit Zustimmung oder Ablehnung und detaillierten Kommentaren. Er darf zusätzliche Daten anfordern, muss aber prinzipiell innerhalb von 42 Tagen antworten Der Engineer handelt nach Unterklausel 3.5 und einigt sich oder definiert: a) die Bauzeitverlängerung (wenn überhaupt) nach Unterklausel 8.4 bzw. b) die zusätzliche Entschädigung (wenn überhaupt) auf die der Bauunternehmer Anspruch hat

47 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Subclause Description Entitlement 1.9 [R] 1.9 [Y] Delayed Drawings or Instructions Errors in the Employer s Requirements EOT + Cost + Profit EOT + Cost + Profit 2.1 Right of Access to the Site EOT + Cost + Profit 4.7 Setting Out EOT + Cost + Profit 7.4 Testing EOT + Cost + Profit 10.3 Interference with Tests on Completion EOT + Cost + Profit

48 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Subclause Description Entitlement 11.8 Contractor to Search Cost + Profit 12.2 [Y] Delayed Tests Cost + Profit 12.4 [Y] Failure to Pass Tests after Completion 16.1 Contractor s Entitlement to Suspend Work 17.4 Consequences of Employer s Risks (in some cases) Cost + Profit EOT + Cost + Profit EOT + Cost + Profit Employer s / Engineer s fault

49 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Subclause Description Entitlement 4.12 Unforeseeable Physical Conditions EOT + Cost 4.24 Fossils EOT + Cost 8.9 Consequences of Suspension EOT + Cost 13.7 Changes in Legislation EOT + Cost

50 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Subclause Description Entitlement 17.4 Consequences of Employer s Risks (in some cases) 19.4 Consequences of Force Majeure 19.6 Optional Termination, Payment and Release EOT + Cost EOT + Cost Cost Not Employer s / Engineer s fault

51 Claim procedure Sub-clause 20.1: Contractor s Claims Subclause Description Entitlement 8.4 Extension of Time for Completion EOT 8.5 Delays caused by Authorities EOT 19.4 Consequences of Force Majeure EOT Not Employer s / Engineer s or Contractor s fault

52 Claim procedure Sub-clause 2.5: Employer s Claims Subclause Description Entitlement 4.19 Electricity, Water and Gas Cost 4.20 Employer s Equipment and Free-Issue Material Cost (if used without prior notice) 7.5 Rejection Cost 7.6 Remedial Work Cost 8.6 Rate of Progress Cost 8.7 Delay Damages Cost + DNP extended 9.4 Failure to Pass Tests on Completion Cost

53 Claim procedure Sub-clause 2.5: Employer s Claims Subclause Description Entitlement 11.3 Extension of Defects Notification Period DNP extension 11.4 Failure to Remedy Defects Cost 12.3 [Y] Retesting Cost 12.4 [Y] Failure to Pass Tests after Completion 13.7 Adjustment for Changes in Legislation Cost Cost 15.4 Payment after Termination Losses and Damages

54 JUSTICIA

55 Üblichster Konflikt: Zeit - Kosten Der Bauunternehmer darf eine Fristverlängerung nach Unterklausel 20.1 in folgenden Fällen beantragen: Änderung (Variation) nach Unterklausel 13.3 Ursache einer Verzögerung (cause of delay) die eine Anspruchsberechtigung zur Bauzeitverlängerung gibt Besonders ungünstige Klimabedingungen Unvorgesehene Engpässe zur Personal- und Güterverfügbarkeit durch epidemische oder behördliche Faktoren Verzögerung verursacht durch den Auftraggeber, sein Personal oder seine anderen Bauunternehmer

56 Üblichster Konflikt: Zeit - Kosten Der Bauunternehmer soll nach Unterklausel 20.1 folgende Schritte befolgen: Ankündigen innerhalb von 28 Tagen nach Ereignis Zeitnahe Dokumentation Voll detaillierter Anspruch (claim) wird dem Engineer innerhalb von 42 Tagen eingereicht mit: Ereignisbeschreibung, die dem Baunternehmer zu einer Fristverlängerung berechtigt Begründung delay analysis Geänderter Bauzeitenplan

57 Üblichster Konflikt: Zeit - Kosten Reaktion des Engineer nach Unterklausel 20.1 : Antwort innerhalb von 42 Tagen nach Anspruchseingang des Bauunternehmers (zumindest über die Grundsätze) Handeln nach Unterklausel 3.5

58 Fristverlängerung - Entschädigung Fallbeispiel: Anspruch nach Unterklauseln 8.4, 20.1 Straßenbaumaßnahme im Balkanraum Länge: 40,5 Km, Budget: 28,9 Mio, Red FIDIC Der Bauunternehmer benachrichtigt den Engineer regelmäßig über Verspätungen wegen Enteignungen und heftiger Regenfälle Gleichzeitig gibt der Engineer Änderungsanweisungen des Leistungsumfangs wegen Planungsanpassungen Das ergänzende Leistungsverzeichnis verursacht eine Kostensteigerung, die durch existierende Einheitspreise der Vertragsdokumente gedeckt wird

59 Fristverlängerung - Entschädigung Fallbeispiel: Anspruch nach Unterklauseln 8.4, 20.1 Der Bauunternehmer erfüllt die Voraussetzung der Benachrichtigung innerhalb von 28 Tagen nach Ereignis durch zwischenzeitliche Bekanntmachungen Der Bauunternehmer nennt seinen Anspruch vorläufig (interim), weil die Ursachen für eine Fristverlängerung weiter existieren Der Bauunternehmer verlangt anhand einer detaillierten Dokumentation und Analyse eine sechsmonatige Fristverlängerung plus eine zusätzliche Entschädigung von 3,0 Mio. wegen Stillstandzeit (Personal- Geräte) sowie allgemeine Geschäftskosten

60 Fristverlängerung - Entschädigung Fallbeispiel: Anspruch nach Unterklauseln 8.4, 20.1 Ist sein Anspruch rechtskräftig?

61 Fristverlängerung - Entschädigung Determination of Engineer Nach Unterklausel 8.4 (a, c & e) hat der Bauunternehmer Anspruch auf Fristverlängerung aufgrund von Änderungsanweisungen, besonders ungünstigen Klimabedingungen und durch den Auftraggeber verursachte Verspätungen Der Engineer legt die notwendige Fristverlängerung gemäß seiner Analyse genau fest Der Engineer beschließt eine viermonatige Fristverlängerung aufgrund von Änderungsanweisungen, einen Monat aufgrund von besonders ungünstigen Klimabedingungen und einen Monat aufgrund von Enteignungsverspätungen: insgesamt sechs Monate

62 Fristverlängerung - Entschädigung Determination of Engineer Und was geschieht mit der zusätzlichen Entschädigung?

63 Fristverlängerung - Entschädigung Determination of Engineer Die Änderungsanweisungen werden vergütet gemäß den EP des LV oder neuen festgelegten EP infolgedessen hat der Bauunternehmer keinen Anspruch auf zusätzliche Entschädigung Die besonders ungünstigen Klimabedingungen begründen eine Fristverlängerung, aber keine zusätzliche Entschädigung Durch den Auftraggeber verursachte Verspätungen (Enteignungsprobleme) berechtigen zu einer zusätzlichen Entschädigung Unterklausel 2.1 die vom Engineer definiert wird nach den vorhandenen Daten

64 Streitigkeiten Streitigkeiten entstehen durch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern Vertragsklauseln, die Konflikte generieren: Employer s claims: Unterklausel 2.5 Contractor s claims: Unterklausel 20.1

65 Streitigkeiten FIDIC fördert die Lösung der Konflikte durch Unterklausel 3.5 in zwei Schritten: Der Engineer vermittelt zwischen beiden Parteien, um eine Einigung zu erzielen Wenn die Parteien sich nicht einigen können, trifft der Engineer eine Entscheidung

66 Streitbegleitende Schlichtung Das Schlichtungsverfahren hat folgende Schritte: Sub-clause 20.2: Dispute Adjudication Board (unabhängige Schlichtungsstelle) Sub-clause 20.5: Amicable Settlement (freundliche Einigung) Sub-clause 20.6: Arbitration (Schiedsverfahren)

67 Streitbegleitende Schlichtung Schlichtungsstelle (ein- oder dreigliedrige): trifft bindende und anwendbare Entscheidung innerhalb von 84 Tagen Jede Partei kann innerhalb von 28 Tagen Unzufriedenheit anmelden: dann sollen beide Parteien versuchen, sich freundlich zu einigen Andernfalls wird ein Internationales Schiedsgericht angerufen (meistens International Chamber of Commerce )

68 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Panagiotis Patsiadas

Musterbriefe, -formulare und -verträge

Musterbriefe, -formulare und -verträge Muster Musterbriefe, -formulare und -verträge Verzeichnis AN Muster AN 1 Anzeige von Zusatzleistungen 353 Muster AN 2 Zusatzvereinbarung / Nachtrag 354 Muster AN 3 Behinderungsanzeige 355 Muster AN 4 Anzeige

Mehr

Claim Management. Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam. von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner

Claim Management. Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam. von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner Claim Management Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner 2., erweiterte Auflage, 2009 ^ P U B L I C I S Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 15 2 Der rote

Mehr

Claim Management. Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam. von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner. Publicis Corporate Publishing

Claim Management. Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam. von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner. Publicis Corporate Publishing Claim Management Ein Leitfaden für Projektmanager und Projektteam von Walter Gregore und Karl-Ludwig Weiner Publicis Corporate Publishing Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 14 2 Der rote Faden 17 3 Einführung

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... Autorenverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis...

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... Autorenverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Vorwort... Autorenverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... V VII XIX XXIII I. Einführung... 1 A. Anwendbares Recht (inkl Rechtswahl und Gemeinschaftsrecht)... 1 1. Bestimmung des

Mehr

Abschlussbericht Forschungsvorhaben

Abschlussbericht Forschungsvorhaben Abschlussbericht Forschungsvorhaben Vergleich bauvertraglicher Regelungsmechanismen im Hinblick auf eine optimierte Abwicklung und zur Senkung von Konfliktpotential am Beispiel von VOB, NEC und FIDIC Univ.-Prof.

Mehr

DIE ZEHN GEBOTE IM VERTRAGS-, CLAIM MANAGEMENT. knowhow, experience, solutions

DIE ZEHN GEBOTE IM VERTRAGS-, CLAIM MANAGEMENT. knowhow, experience, solutions DIE ZEHN GEBOTE IM VERTRAGS-, CLAIM MANAGEMENT Die zehn Gebote im Vertrags-, Claimmanagement I. Du mußt Kompromisse eingehen, aber II. Du sollst Dich vor Widersprüchen hüten III. Du sollst die frühe Stunde

Mehr

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE)

Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria. Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) Cooperation Project Sao Paulo - Bavaria Licensing of Waste to Energy Plants (WEP/URE) SMA 15.10.2007 W. Scholz Legal framework Bayerisches Staatsministerium für European Directive on Waste incineration

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Executive MBA International Commercial & Contract Management (ICCM) Round Table Claims- and Contractmanagement

Executive MBA International Commercial & Contract Management (ICCM) Round Table Claims- and Contractmanagement International Commercial & Contract (ICCM) Round Table Claims- and Contractmanagement Frankfurt, 16. und 17. Oktober 2014 DRESDEN INTERNATIONAL UNIVERSITY (DIU) 26.09.2014 Slide 1 Konzept Berufsbegleitender

Mehr

1. Norddeutscher Schiedsgerichtstag. Windenergie Dispute Resolution bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten

1. Norddeutscher Schiedsgerichtstag. Windenergie Dispute Resolution bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten 1. Norddeutscher Schiedsgerichtstag Windenergie Dispute Resolution bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten Karin Stellmacher Director General Legal Matters Vestas Central Europe Inhalt Über Vestas Märkte

Mehr

Verwendung vorheriger Versionen* Liste der geeigneten Produkte** Gültig ab June 1, 2013

Verwendung vorheriger Versionen* Liste der geeigneten Produkte** Gültig ab June 1, 2013 Verwendung vorheriger Versionen* Liste der geeigneten Produkte** Gültig ab June 1, 2013 Anforderungen für Lizenzen vorheriger Versionen sind nur für die in diesem Dokument aufgeführten Produkte verfügbar.

Mehr

Firma, Adresse: Company, Adress. Namen der verantwortlichen für die Qualitätssicherung: Names of resposible person for quality assurance:

Firma, Adresse: Company, Adress. Namen der verantwortlichen für die Qualitätssicherung: Names of resposible person for quality assurance: Firma, Adresse: Company, Adress Namen der verantwortlichen für die Qualitätssicherung: Names of resposible person for quality assurance: 1. Qualitätsnachweis Quality control Werden Prüfunterlagen systematisch

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

QM Neuerungen und Trends PPAP Fourth Edition

QM Neuerungen und Trends PPAP Fourth Edition QM Neuerungen und Trends PPAP Fourth Edition Oktober 2007 by QM Neuerungen und Trends Teil 1: PPAP Fourth Edition die wichtigsten Änderungen im Überblick Oktober 2007 by PPAP Fourth Edition Änderungen

Mehr

Rechte und Pflichten eines Projektleiters. Dr. Thomas Becker

Rechte und Pflichten eines Projektleiters. Dr. Thomas Becker Rechte und Pflichten eines Projektleiters Dr. Thomas Becker Rechte und Pflichten eines Projektleiters? gouvernance Valuemanagement deadline Ressourcenmanagement Claimmanagement PM Zertifizierungen compliance

Mehr

1 von 119 Eine Einführung in das Project Management/1 Einführung/Seiten/Startseite

1 von 119 Eine Einführung in das Project Management/1 Einführung/Seiten/Startseite 1 von 119 Eine Einführung in das Project Management/1 Einführung/Seiten/Startseite 2 von 119 Eine Einführung in das Project Management/1 Einführung/Seiten/Einführung 3 von 119 Eine Einführung in das Project

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

AXA Corporate Solutions Assurance. Internationale Versicherungsmärkte: USA - Rechtliches Umfeld für Versicherungsnehmer in der Haftpflichtsparte

AXA Corporate Solutions Assurance. Internationale Versicherungsmärkte: USA - Rechtliches Umfeld für Versicherungsnehmer in der Haftpflichtsparte AXA Corporate Solutions Assurance Internationale Versicherungsmärkte: in der Haftpflichtsparte Themen Das andere Rechtssystem Besonderheiten des gerichtlichen Haftpflichtprozesses in den USA Spezielle

Mehr

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707

Zugangsvoraussetzungen für Airworthiness Review Staff gem. Part-M.A.707 1) Zusammenfassung der relevanten Part-M Paragraphen und AMC M.A.707 Airworthiness review staff (a) To be approved to carry out reviews, an approved continuing management organisation shall have appropriate

Mehr

ÜBER DIE GRENZEN HINAUS.

ÜBER DIE GRENZEN HINAUS. ÜBER DIE GRENZEN HINAUS. RAHMENBEDINGUNGEN VON AUSLANDSPROJEKTEN NAX Wiesbaden 2013 UNIVERSITÄT SIEGEN - BAUÖKONOMIE UND BAUMANAGEMENT Prof Dr.-Ing. Architekt Bert Bielefeld bertbielefeld&partner architekten

Mehr

Contract- und Claim-Management als Wettbewerbsvorteil. Ralf Budde Contract Tools GmbH

Contract- und Claim-Management als Wettbewerbsvorteil. Ralf Budde Contract Tools GmbH Contract- und Claim-Management als Wettbewerbsvorteil Ralf Budde Contract Tools GmbH 1 Contract Tools GmbH 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Software PRO:CLAIM Change Order, Claims, Kosten, Risiken & Chancen

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine

Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine 1/18 Pilot Project Biogas-powered Micro-gas-turbine Supported by the Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Speaker Details 2/18 Jan Müller Works at Institute of Solar Energy

Mehr

CAcert und das Audit 05.10.10

CAcert und das Audit 05.10.10 CAcert und das Audit 1 Was ist das Audit? 2 Was ist das Audit? Auslöser: Aufnahme der Root-Zertifikate in die Browser Audit ist unabdingbar Qualitätssicherung innerhalb der CA Unabhängige Prüfung durch

Mehr

Risk-Managements for Installation, Maintenance and Reprocessing of Medical Devices

Risk-Managements for Installation, Maintenance and Reprocessing of Medical Devices Risk-Managements for Installation, Maintenance and Reprocessing of Medical Devices Laws, Guidelines and Standards Medizinproduktegesetz (MPG) Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MBetreibV) Sicherheitsplanverordnung

Mehr

DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG. Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION

DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG. Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION DIGICOMP OPEN TUESDAY AKTUELLE STANDARDS UND TRENDS IN DER AGILEN SOFTWARE ENTWICKLUNG Michael Palotas 7. April 2015 1 GRIDFUSION IHR REFERENT Gridfusion Software Solutions Kontakt: Michael Palotas Gerbiweg

Mehr

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development A framework for decision-making Dr. David N. Bresch, david_bresch@swissre.com, Andreas Spiegel, andreas_spiegel@swissre.com Klimaanpassung

Mehr

Sicherheit / Sicherung - unterschiedliche Begriffsbestimmung, gemeinsame Fachaspekte

Sicherheit / Sicherung - unterschiedliche Begriffsbestimmung, gemeinsame Fachaspekte Sicherheit / Sicherung - unterschiedliche Begriffsbestimmung, gemeinsame Fachaspekte F. Seidel, BfS Salzgitter (Juli 2002) 1) Begriffsbestimmung (Vergleich unter Nutzung nationaler und internationaler

Mehr

Seminarverzeichnis. ACADIUS GmbH & Co. KG

Seminarverzeichnis. ACADIUS GmbH & Co. KG Seminarverzeichnis ACADIUS GmbH & Co. KG Billungstraße 2 D-06484 Quedlinburg Tel.: +49 (3946) 525916 Fax: +49 (3946) 525920 e-mail: info@acadius.de Web: www.acadius.de Stand: 06/2013 Sehr geehrte Damen

Mehr

Password Management. Password Management Guide MF-POS 8

Password Management. Password Management Guide MF-POS 8 Password Management Password Management Guide MF-POS 8 MF-POS8 Einleitung Dieses Dokument beschreibt die Passwortverwaltung des Kassensystems MF-POS 8. Dabei wird zwischen einem Kellner und einem Verwaltungsbenutzer

Mehr

Nachträge? Gibt es nicht! Änderungen im BGB-Werkvertrag bei Planung und Vertrag vom Auftragnehmer

Nachträge? Gibt es nicht! Änderungen im BGB-Werkvertrag bei Planung und Vertrag vom Auftragnehmer Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences Nachträge? Gibt es nicht! Änderungen im BGB-Werkvertrag bei Planung und Vertrag vom Auftragnehmer Osnabrücker Baubetriebstage 2014 07./08. Februar 2014

Mehr

Service Strategie und Sourcing Governance als Werkzeuge zur Durchsetzung der Sourcing Ziele auf Kundenseite

Service Strategie und Sourcing Governance als Werkzeuge zur Durchsetzung der Sourcing Ziele auf Kundenseite 1 itsmf Deutschland e.v. Service Strategie und Sourcing Governance als Werkzeuge zur Durchsetzung der Sourcing Ziele auf Kundenseite Ben Martin, Glenfis AG Zürich 26.09.2012 Service Strategie und Sourcing

Mehr

SAP Simple Finance Die Finanz- und Risikomanagementlösung für die Digital Economy

SAP Simple Finance Die Finanz- und Risikomanagementlösung für die Digital Economy SAP Simple Finance Die Finanz- und Risikomanagementlösung für die Digital Economy Elmar Hassler, Business Transformation Service, SAP Österreich GmbH Public SAP IT Summit 2015, 21. & 22. April, Salzburg

Mehr

Prüfbericht Nr. / Test Report No: F (Edition 1)

Prüfbericht Nr. / Test Report No: F (Edition 1) Emission date: 22.01.2015 Page: 1 of 5 Prüfbericht Nr. / Test Report No: F4-44254-48401-01 (Edition 1) Auftraggeber Applicant Geräteart Type of equipment Typenbezeichnung Type designation Seriennummer

Mehr

INVESTITIONSKREDIT JURISTISCHE PERSONEN DEUTSCH GÜLTIG SEIT 01.01.2016. www.centixcapital.cc

INVESTITIONSKREDIT JURISTISCHE PERSONEN DEUTSCH GÜLTIG SEIT 01.01.2016. www.centixcapital.cc INVESTITIONSKREDIT JURISTISCHE PERSONEN DEUTSCH GÜLTIG SEIT 01.01.2016 www.centixcapital.cc Content ZEITRAUM DES ZAHLUNGS... 3 MÖGLICH WÄHRUNGEN... 3 EIGENANTEIL... 3 INVESTITIONSKREDITBETRAG... 3 INVESTITIONSKREDITBEWILLIGUNG...

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme

Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme Nichttechnische Aspekte Hochverfügbarer Systeme Kai Dupke Senior Product Manager SUSE Linux Enterprise kdupke@novell.com GUUG Frühjahrsfachgespräch 2011 Weimar Hochverfügbarkeit Basis für Geschäftsprozesse

Mehr

15. ISACA TrendTalk. Sourcing Governance Audit. C. Koza, 19. November 2014, Audit IT, Erste Group Bank AG

15. ISACA TrendTalk. Sourcing Governance Audit. C. Koza, 19. November 2014, Audit IT, Erste Group Bank AG 15. ISACA TrendTalk Sourcing Governance Audit C. Koza, 19. November 2014, Audit IT, Erste Group Bank AG Page 1 Agenda IT-Compliance Anforderung für Sourcing Tradeoff between economic benefit and data security

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Integriertes Projekt Risiko Management mit @Risk in der Öl und Gas Industrie

Integriertes Projekt Risiko Management mit @Risk in der Öl und Gas Industrie Integriertes Projekt Risiko Management mit @Risk in der Öl und Gas Industrie Bodo Friese Corporate Project Risk Manager Palisade User Conference, Frankfurt, Germany 09-Oct-2014 Agenda Cameron in kurzen

Mehr

PRIORIT Baulicher. Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Katalog Baulicher Brandschutz im Tunnelbau

PRIORIT Baulicher. Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Katalog Baulicher Brandschutz im Tunnelbau Fire Resistance Min. 90 Smoke Protection min leakage 1000 Pa PRIORIT Tunnelprodukte erfüllen die Anforderungen der RABT; ZTV-Ing. Teil 5 Abs. 4; TL/TP TTT laut Gutachten der MPA Dresden bar / Pa 3000 Pa

Mehr

Stefan Mieth, AIT GmbH & Co. KG

Stefan Mieth, AIT GmbH & Co. KG Stefan Mieth, AIT GmbH & Co KG As a requirements engineer I want to use the TFS 12032015; 16:30 17:30 Requirements Engineering ist neben Testing wohl der Dauerbrenner, wenn es um gerne vernachlässigte

Mehr

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP

POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP POST MARKET CLINICAL FOLLOW UP (MEDDEV 2.12-2 May 2004) Dr. med. Christian Schübel 2007/47/EG Änderungen Klin. Bewertung Historie: CETF Report (2000) Qualität der klinischen Daten zu schlecht Zu wenige

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Warmwasserspeicher, geschlossen Storage water heater,

Mehr

ITILin60Minuten. Jörn Clausen joernc@gmail.com. Captain Barbossa: And thirdly, the code is more what you d call guidelines than actual rules.

ITILin60Minuten. Jörn Clausen joernc@gmail.com. Captain Barbossa: And thirdly, the code is more what you d call guidelines than actual rules. ITILin60Minuten Jörn Clausen joernc@gmail.com Captain Barbossa: And thirdly, the code is more what you d call guidelines than actual rules. Elizabeth Swann: Hang the code, and hang the rules. They re more

Mehr

Haftungsfragen beim Cloud Computing

Haftungsfragen beim Cloud Computing Mag. Martin Schiefer, Dr. Ralf Blaha LL.M. Haftungsfragen beim Cloud Computing Haftungsfragen beim Cloud Computing Risiken beim Cloud Computing 2 Ihre Daten sind bei uns sicher. (https://trust.salesforce.com/trust/de/)

Mehr

Oracle White Paper März 2009. Realitätsnahere Prognosen: Getrennte Beurteilung von Chancen und Risiken sowie Unsicherheit

Oracle White Paper März 2009. Realitätsnahere Prognosen: Getrennte Beurteilung von Chancen und Risiken sowie Unsicherheit Oracle White Paper März 2009 Realitätsnahere Prognosen: Getrennte Beurteilung von Chancen und Risiken sowie Unsicherheit Executive Summary In diesem White Paper werden anhand eines Beispiels die Vorteile

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Übersicht. Normung von Software in der Medizin. Vorstellung der DKE. Vorstellung der Normungsgremien. Normen im Bereich Software.

Übersicht. Normung von Software in der Medizin. Vorstellung der DKE. Vorstellung der Normungsgremien. Normen im Bereich Software. Normung von Software in der Medizin Übersicht Vorstellung der DKE Vorstellung der Normungsgremien Normen im Bereich Software Zukunftstrends 20.09.2013/1 Vorstellung der DKE Gemeinnütziger Verband ohne

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung 40018443 Blatt / page 2 5006301-4880-0001 / 151670 / FG34 / SCT 2011-07-08 2006-08-02 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40018443. This supplement

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Kunststoffschneidewerkzeug Plastic cutting tool Typ(en)

Mehr

Neue Tendenzen bei. Bauprojektversicherungen in Europa

Neue Tendenzen bei. Bauprojektversicherungen in Europa Neue Tendenzen bei Bauprojektversicherungen in Europa Rechtsanwalt Michael Halstenberg Verbands- und Kooperationsmanagement Bau Wiesbaden, 4. Dezember 2013 Bauen in Europa ein Anpassungsprozess Treiber

Mehr

Brennersysteme Burner systems

Brennersysteme Burner systems Einbaulage der Brenner Installation position of burners Brennersysteme Zum Schutze der Umwelt wurden in den letzten Jahren erhebliche Anforderungen an die Industrie gestellt, um schädliche Emissionen zu

Mehr

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer; V6245/27Q0000 IIOIII Seite 1 von 5 Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen Zwischen BWVI Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Alter Steinweg

Mehr

Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management

Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management VERTRAULICH Projektrisikomanagement im Corporate Risk Management Stefan Friesenecker 24. März 2009 Inhaltsverzeichnis Risikokategorien Projekt-Klassifizierung Gestaltungsdimensionen des Projektrisikomanagementes

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

VOB Bauvertrag zwischen Unternehmern

VOB Bauvertrag zwischen Unternehmern VOB Bauvertrag zwischen Unternehmern Fassung Juli 2013 Herausgeber: ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin Dieser Bauvertrag gilt nicht zwischen Unternehmern und Verbrauchern.

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

Allgemeine Vertragsbedingungen für Beratungs- und Schulungstätigkeiten der Wassermann Unternehmensberatung AG (WAG) Stand 01.08.

Allgemeine Vertragsbedingungen für Beratungs- und Schulungstätigkeiten der Wassermann Unternehmensberatung AG (WAG) Stand 01.08. Allgemeine Vertragsbedingungen für Beratungs- und Schulungstätigkeiten der Wassermann Unternehmensberatung AG (WAG) Stand 01.08.2011 1 Geltungsbereich 1. Die nachstehenden Bedingungen gelten zwischen dem

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

«Zukunft Bildung Schweiz»

«Zukunft Bildung Schweiz» «Zukunft Bildung Schweiz» Von der Selektion zur Integration Welche Art von Schule wirkt sich positiv auf eine «gute» zukünftige Gesellschaft aus? Eine Schwedische Perspektive. Bern 16-17.06.2011 Referent:

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

Architekten und Ingenieure

Architekten und Ingenieure Architekten und Ingenieure SVV-Infotagung Bern 26. Mai 2014, René Oefeli Warum Architekten und Bauingenieure? ArbG Musterbedingungen/AVB/ZAB AVB-Ueberarbeitung gemacht neue AVB erschienen 2013 ZAB-Bearbeitung:

Mehr

Remotely Anywhere Verwendung von Zertifikaten Schritt für Schritt Anleitung zur Implementation von Zertifikaten in Remotely Anywhere

Remotely Anywhere Verwendung von Zertifikaten Schritt für Schritt Anleitung zur Implementation von Zertifikaten in Remotely Anywhere Remotely Anywhere Verwendung von Zertifikaten Schritt für Schritt Anleitung zur Implementation von Zertifikaten in Remotely Anywhere Copyright 1997-2005 Brainware Consulting & Development AG All rights

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

AGDO DATA-MANAGER Damir Agic

AGDO DATA-MANAGER Damir Agic -MANAGER I. PROJEKT LEBENSZYKLUS PROJECT LIFE CYCLE Forschung Phase Research phase Erfindung Phase Invention phase Zeichnungen Phase Draw phase Entwicklung Stufe Development stage CAD Konstruktion Phase

Mehr

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.

Referenzprojekte. Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10. Referenzprojekte Frankfurt/Main Riedberg Europas größte Wohnbaustelle (FAZ 17.04.2004): Bis 2010 entstehen über 10.000 Wohneinheiten, mit neuem Campus und Max Planck Institut- 266 Hektar Messezentrum Leipzig

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

Rechtliche Herausforderungen bei Bau- und Infrastrukturprojekten im Nahen Osten. Dr. Nicolai Ritter CMS Hasche Sigle, Berlin München, 30.

Rechtliche Herausforderungen bei Bau- und Infrastrukturprojekten im Nahen Osten. Dr. Nicolai Ritter CMS Hasche Sigle, Berlin München, 30. Rechtliche Herausforderungen bei Bau- und Infrastrukturprojekten im Nahen Osten Dr. Nicolai Ritter CMS Hasche Sigle, Berlin München, 30. Juni 2011 CMS - Unsere Standorte 54 Büros 48 Städte 29 Länder >

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Elektronisches Vorschaltgerät für Hochdruck-Entladungslampen Electronic

Mehr

Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber:

Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber: Products Produkte Test Report No.: Prüfbericht - Nr.: Client: Auftraggeber: Test item: Gegenstand der Prüfung 19301196 001 Page 1 of 5 Seite 1 von 5 Ironbark Sustainability Suite 8, 70-80 Wellington Street,

Mehr

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein

Studentische Versicherung. Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Studentische Versicherung Kathrin Cuber AOK Südlicher Oberrhein Wann kann sich jemand als Student versichern? Einschreibung an einer staatlich anerkannten Hochschule Deutschland/Europa Noch keine 30 Jahre

Mehr

Gruppenstände Group Stands

Gruppenstände Group Stands Gruppenstände more information // mehr Information www.meplan.com Gruppenstände Gruppenstände Gruppenstände Kommunikation // Communication Bei der Organisation von Gemeinschaftsständen ist vor allem eines

Mehr

Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte)

Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte) Rechnungswesen Prüfung (30 Minuten - 10 Punkte) 1/4 - Aktiva Programmelement Verfahrensmethode Zeit Punkte Aktiva Füllen Sie die Leerstellen aus 5' 1.5 Die Aktiven zeigen die Herkunft der Vermögensgegenstände

Mehr

1. Firmenvorstellung Privera und TREOS 2. Wieso Spannnungsfeld? 3. Die Rolle des Einkaufs im FM Wie kann der Einkauf das FM wirkungsvoll unterstützen

1. Firmenvorstellung Privera und TREOS 2. Wieso Spannnungsfeld? 3. Die Rolle des Einkaufs im FM Wie kann der Einkauf das FM wirkungsvoll unterstützen 1. Firmenvorstellung Privera und TREOS 2. Wieso Spannnungsfeld? 3. Die Rolle des Einkaufs im FM Wie kann der Einkauf das FM wirkungsvoll unterstützen Vertragsmodelle, Leistungsbeschreibungen, SLAs 4. Betrachtung

Mehr

Dienstleistungsvertrag

Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Zwischen Couriercert eine Marke der Couriernet GmbH Schwabachstr. 1 91077 Neunkirchen am Brand -im folgenden Auftragnehmer genannt- und -im folgenden Auftraggeber genannt- wird folgender

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

B 14. Projektimplementierung und -realisierung / Project implementation and execution

B 14. Projektimplementierung und -realisierung / Project implementation and execution B 14. Projektimplementierung und -realisierung / Project implementation and execution Basisvokabular Documentation reporting (system) knowledge management project office project archives project repository

Mehr

ITIL. Incident- und Problem- Management in der Anwendung. Uli Manschke Technical Consultant HP OpenView

ITIL. Incident- und Problem- Management in der Anwendung. Uli Manschke Technical Consultant HP OpenView ITIL Incident- und Problem- in der Anwendung Uli Manschke Technical Consultant HP OpenView 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

Mehr

DVMD Tagung Hannover 2011

DVMD Tagung Hannover 2011 DVMD Tagung Hannover 2011 Vorstellung der Bachelorarbeit mit dem Thema Schwerwiegende Verstöße gegen GCP und das Studienprotokoll in klinischen Studien - Eine vergleichende Analyse der Regularien der EU-Mitgliedsstaaten

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / Page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr.. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Zündgerät für Hochdruck-Entladungslampen Ignitor for

Mehr

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement -

The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Putting leasing on the line: The new IFRS proposal for leases - The initial and subsequent measurement - Martin Vogel 22. May 2009, May Fair Hotel, London 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Mehr

Requirements-Engineering Requirements-Engineering

Requirements-Engineering Requirements-Engineering -Engineering Copyright Chr. Schaffer, Fachhochschule Hagenberg, MTD 1 Was ist ein Requirement? IEEE-Standard (IEEE-726 83) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective.

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Public access to the opinions of the legal services of the national parliaments

Public access to the opinions of the legal services of the national parliaments Deutscher Bundestag Public access to the opinions of the legal services of the national parliaments Öffentlicher Zugang zu den Gutachten des Rechtsdienstes von den nationalen Parlamenten (EZPWD-Anfrage

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with 1 of the. Vorschaltgerät, elektronisch Electronic ballast HF-REGULATOR Typ(en) / Type(s):

Mehr

ERMITTLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG

ERMITTLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 43 ERMITTLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG BEI BAUABLAUFSTÖRUNGEN von Dr.-Ing. Axel Freiboth Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger

Mehr

AnyWeb AG 2008 www.anyweb.ch

AnyWeb AG 2008 www.anyweb.ch Agenda SM7 Service Service Manager 7 Service Lifycycle Demo Q&A HP Software BTO System Service Business outcomes STRATEGY Project & Portfolio CIO Office SOA CTO Office APPLICATIONS Quality Quality Performance

Mehr

VoIP Test mit HST-3000 und T-Online Anschluss Von Sascha Chwalek

VoIP Test mit HST-3000 und T-Online Anschluss Von Sascha Chwalek Application Note VoIP Test mit HST-3000 und T-Online Anschluss Von Sascha Chwalek T-Online bietet jedem T-DSL Kunden einen kostenlosen VoIP-Anschluss unter der Bezeichnung DSL Telefonie an. Der Dienst

Mehr

BIM Anwendungen und Perspektiven für das Bauprojektmanagement. Dr.-Ing. Racha Chahrour Building Information Modelling Manager HOCHTIEF ViCon

BIM Anwendungen und Perspektiven für das Bauprojektmanagement. Dr.-Ing. Racha Chahrour Building Information Modelling Manager HOCHTIEF ViCon BIM Anwendungen und Perspektiven für das Bauprojektmanagement Dr.-Ing. Racha Chahrour Building Information Modelling Manager HOCHTIEF ViCon 1 BIM Anwendungen und Perspektiven für das Bauprojektmanagement

Mehr

In my role as President of the parents association A.P.E.G. of the German section I am now turning to you (i.e. to CERN) with a request for support.

In my role as President of the parents association A.P.E.G. of the German section I am now turning to you (i.e. to CERN) with a request for support. Von: Kathrin Clicque An: rolf.heuer@cern.ch CC: friedemann.eder@cern.ch Datum: 9/24/2013 1:59 Betreff: primary schooling of the international sections Anlagen: 2013-09-18_APEG_lettre sous-préfet Gex.pdf;

Mehr

Anforderungen, KEFs und Nutzen der Software- Prozessverbesserung

Anforderungen, KEFs und Nutzen der Software- Prozessverbesserung Process flow Remarks Role Documents, data, tool input, output Important: Involve as many PZU as possible PZO Start Use appropriate templates for the process documentation Define purpose and scope Define

Mehr

www.pwc.com FATCA implementieren in der Schweiz vom Projekt bis zum operativen Prozess SVV Präsentation 4. April 2013

www.pwc.com FATCA implementieren in der Schweiz vom Projekt bis zum operativen Prozess SVV Präsentation 4. April 2013 www.pwc.com FATCA implementieren in der Schweiz vom Projekt bis zum operativen Prozess Präsentation 4. Agenda 1. Einführung 2. FATCA-Hauptaufgaben 3. Versicherer in der Schweiz und FATCA 4. Implementierungsaspekte

Mehr

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 -

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 - Smartphone Benutzung Sprache: Deutsch Letzte Überarbeitung: 25. April 2012-1 - Überblick Smartphones haben unser Leben zweifelsohne verändert. Viele verwenden inzwischen Ihr Smartphone als täglichen Begleiter

Mehr

IT Governance im Zusammenspiel mit IT Audit

IT Governance im Zusammenspiel mit IT Audit IT Governance im Zusammenspiel mit IT Audit ISACA After Hours Seminar Nicola Varuolo, Internal Audit AXA AXA Gruppe 52 Millionen Kunden weltweit 79 Milliarden Euro Geschäftsvolumen 150 000 Mitarbeitende

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Checklist Example APS-functionality Check FELIOS versus PRIMAVERA 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality-

Mehr

ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS

ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS ANLAGENANALYSE PLANT ANALYSIS Ein Anlagenstillstand ist meistens mit einem enormen Kostenund Zeitaufwand verbunden. Bis die Fehlerquelle gefunden und das Austauschgerät organisiert

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the. Blankwiderstands-Durchflußerwärmer, geschlossen Bare Element

Mehr