Praktiken der Ertragssteigerung und notwendige Gegenmaßnahmen der Auftraggeberseite
|
|
- Clara Möller
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Seite 1 Praktiken der Ertragssteigerung und notwendige Gegenmaßnahmen der Auftraggeberseite Prof. Franz-Josef Schlapka IGS Gesellschaft für strategisches Projektmanagement mbh
2 Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. Mechanik der Preisbildung 2. Prüfung Kalkulation 3. Verhandlung Bauvertrag Aspekt Baubetrieb 4. Preisblatt 5. Auswirkungen Kalkulation 6. Baubetriebliche Grundlagen 7. Prüfung Nachträge 8. Störungsmodifikation
3 Seite 3 1. Mechanik der Preisbildung 1. Einzelkosten der Teilleistungen EKT 1.1 Lohnkosten 1.2 Materialkosten 1.3 Gerätekosten 1.4 Kosten der Fremdleistungen 2. Gemeinkosten der Baustelle BGK 2.1 Zeitunabhängige Kosten BE 2.2 Zeitabhängige Kosten BGK / BE Herstellkosten 3. Allgemeine Geschäftskosten AGK Selbstkosten 4. Wagnis und Gewinn W + G Angebotssumme netto
4 Seite 4 1. Mechanik der Preisbildung Beispiel Kalkulation 1. Einzelkosten der Teilleistungen 1.1 Lohnkosten ,- 1.2 Stoffkosten ,- Zuschläge 1.3 Gerätekosten ,- bezogen auf EKT 1.4 Sonstige Kosten ,- 1.5 Fremdleistungen , ,- EKT 2. Gemeinkosten der Baustelle ~ 6 % ,- + 6 % = Herstellkosten ,- 3. Allgemeine Geschäftskosten ~ 7 % ,- + 7,4 % = Selbstkosten ,- 4. Wagnis und Gewinn ~ 2 % ,- + 2,3 % Angebotssumme netto ,- 15,7 %
5 Seite 5 1. Mechanik der Preisbildung Erläuterung Zuschlag / Anteil Z 33 % GK 25 % 100 % 75 % Anteil der Gemeinkosten 25 % an Gesamtkosten Betrachtung von oben EKT Gemeinkostenzuschlag auf EKT 1 / 0,75 = 1,33 somit 33 % Betrachtung von unten Genaue Differenzierung zwischen Zuschlag (33 %) und Anteil (25 %) erforderlich.
6 Seite 6 1. Mechanik der Preisbildung Kalkulation unter Wettbewerbsbedingungen 1. Lohnkosten Materialkosten sachgerechte Zeitaufwandswerte x Kalkulationslohn (Basis Tariflohn) entsprechend Wettbewerb der Materiallieferanten 2. Gemeinkosten der Baustelle sachgerechter Ansatz für zeitunabhängige und zeitabhängige Kosten z. B. BE Kalkulation zeitabhängige Kosten mit tatsächlich anfallenden Kosten z. B. BGK (Baustellengehälter) 3. Allgemeine Geschäftskosten seriöser Verrechnungssatz aus dem Betreiben des Unternehmens 4. Wagnis u. Gewinn wettbewerbsgerechter Ansatz für Wagnis und Gewinn
7 Seite 7 1. Mechanik der Preisbildung Verfremdung der Kalkulation durch Einbau spekulativer Elemente 1. Regelmäßige Erhöhung der Gemeinkostenpositionen BGK und AGK weit über den kalkulierten Ansatz hinaus 2. Auch Erhöhung Wagnis und Gewinn bei Erwartung Anordnungen des AG und Planänderungen Reduzierung auf Null bei Erwartung nur Bauzeitverlängerung ( 6 Abs. 6 VOB/B oder 642 BGB) 3. Erhöhung Gemeinkosten naturgemäß zu Lasten Einzelkosten der Teilleistungen EKT, hier insbesondere zu Lasten Lohnkosten (unsachgemäße Reduzierung Zeitaufwandswerte) 4. Reduzierung Wagnis und Gewinn zu Gunsten AGK
8 Seite 8 2. Prüfung Kalkulation Entwicklung EP in spekulativer Kalkulation Einheitspreis EP 1 Normalfall Lohn L 1 Material M 1 GK 1 = Z 18 % Zeitaufwand x Kalkulationslohn Spekulation Zeitaufwand x Kalkulationslohn Einheitspreis EP 2 Lohn L 2 Material M 2 GK 2 = Z 40 % Probleme: Zeitaufwand völlig unauskömmlich GK nicht darstellbar EP 1 = EP 2 M 1 = M 2 L 1 > L 2 GK 2 > GK 1 Erhöhung Gemeinkosten zu Lasten Lohnkosten Reduzierung Lohnkosten zu Lasten Zeitaufwand unter Beibehaltung Kalkulationslohn
9 Seite 9 2. Prüfung Kalkulation Problem Übersetzung Gemeinkosten 1. Untersuchung Untersetzung Zeitaufwandswerte der EKT 2. Prüfung Höhe Gemeinkostenansätze 3. Bei gleichzeitiger Untersetzung der Zeitaufwandswerte und Überdehnung Gemeinkosten liegt spekulative Kalkulation vor mit den daraus resultierenden negativen Effekten (siehe Beispiel) Zusätzliches Indiz: Ganz erheblicher Unterschied zwischen Soll- und Ist-Stunden
10 Seite Prüfung Kalkulation Gemeinkostenposition Baustelleneinrichtung - Beschreibung Baustelleneinrichtung ohne Aufteilung in zeitunabhängige und zeitabhängige Leistungsschritte, nämlich Häufige Fehler Einrichten (zeitunabhängig) Vorhalten (zeitabhängig) Räumen (zeitunabhängig) - Beschreibung Baustelleneinrichtung ohne Aufteilung in Bauphasen Rohbau / Dach und Fassade / Ausbau - Beschreibung Baustelleneinrichtung ohne Zuordnung zu Bauteilen oder Bauabschnitten Folgen - Position wird häufig zu früh und zu hoch abgerechnet - Im Bauzeitverlängerungsfall nimmt der AN die Aufteilung und/oder Zuordnung, wenn überhaupt, aus der Sicht der Gewinnmaximierung vor
11 Seite Prüfung Kalkulation Prüfung Kalkulation AN 1. Prüfung Höhe und Verteilung Gemeinkosten 2. Rechnerische Prüfung Kalkulationsvorgänge auf Übereinstimmung mit Vertragspreis 3. Ermittlung Soll Stunden 4. Prüfung Kalkulation Kalkulationslohn und Verrechnungslohn, insbesondere Zusammensetzung Mittellohn 5. Gegebenenfalls Prüfung Leitmassen
12 Seite Verhandlung Bauvertrag Aspekt Baubetrieb 1. Prüfung Höhe Gemeinkostenpositionen anhand EFB-Preisblatt Klärung Entfall, Überhöhung oder Unterkalkulation 2. Erörterung Kalkulationsstruktur 3. Prüfung und Erörterung Soll Terminplan Gliederungstiefe / Vollständigkeit / Vorgangsdauern 4. Erörterung Struktur Bautagebuch Klärung Sanktionen bei Nichtvorlage oder nicht ausreichenden Inhalts 5. Erörterung Struktur Bautenstandsberichte Klärung Sanktionen bei Nichtvorlage oder nicht ausreichenden Inhalts 6. Erörterung Hinterlegungspflicht Auftragskalkulation und Prüfungsumfang Kalkulation
13 Seite Preisblatt Angaben zur Preisermittlung bei der Zuschlagskalkulation 2. Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen (unmittelbare Herstellungskosten) Betrag in 1 Angaben über den Kalkulationslohn Zuschlag in % vom Mittellohn Zuschlag in 2.1 Baustellenkosten soweit hierfür nicht besondere Ansätze im LV vorgesehen sind Baustelleneinrichtung einschl. Unterkunft, Energie, Bewachung, Hilfslöhne, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten für Baustelleneinrichtung Pachten, Wege, Verkehrsregelung usw. Gehälter für Bauleitung, Abrechnung, Vermessung usw. Sonderkosten der Baustelle Baustellengemeinkosten (BGK) insgesamt 2.2 Allgemeine Geschäftskosten 2.3 Technische Geschäftskosten 2.4 Risikozuschlag 2.5 Versicherung 2.6 Bagatellklausel 2.7 Wagnis und Gewinn (W + G) 2.8 Allgemeine Geschäftskosten (AGK) insges. Baustellengemeinkosten (BGK) und Allgem. Geschäftskosten (AGK) insgesamt 8 % 1 % 1 % % ,- jedoch als eigenständige Position ermittelt und als EKT- Leistung mit AGK gem. Pkt. 2.8 beaufschlagt 12% von oben entspricht 13,64 % von unten, entspricht , ,- 1.1 Mittellohn ML 1.2 Sozialkosten 1.3 Lohnnebenkosten 1.4 Sonstiges Kalkulationslohn 3 Ermittlung der Angebotssumme 3.1 Eigene Lohnkosten Anzahl der kalk. Lohnstunden Std. Kalkulationslohn i. M. 35,15 Euro/Std. 3.2 Kosten für Stoffe und Bauhilfsstoffe 3.3 Kosten für Geräte und Betriebsstoffe Kosten für Energie Abschreibung und Verzinsung (BGL 91) 100 % Reparatur u. Wartung (BGL 91) 100 % GMK 3.4 Nachunternehmerkosten i.m i.m. i.m. i.m. i.m Einzelkosten der Teilleistungen in ,- 15,80 15,01 4,74 0,40 35,15 Zuschläge aus BGK u. AGK in % Zuschläge aus BGK und AGK in Angebotssumme ohne MwSt ,- 13, , , ,- 13,64 13, , , ,- 13, , , , ,- 13, , , ,- Summe Herstellkosten , , ,- Angebotssumme ohne Umsatzsteuer ,-
14 Seite Preisblatt Angaben zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation Baumaßnahme: XY Angebot für (Leistungsbereich): Rohbauarbeiten Vergabenummer: Angebotsdatum: 1. Angaben über Kalkulationslohn 1.1. Mittellohn ML 1.2 Sozialkosten 1.3 Lohnnebenkosten Zuschlag in % vom ML 90 % Euro/h 14,21 12,79 1,50 3. Ermittlung der Angebotssumme 3.1 Eigene Lohnkosten Kalk-Lohn x Gesamtstunden 28,50 x , , Kosten für Stoffe 3.3 Kosten für Geräte , ,97 Zuschlag 36, ,24 11, ,57 11, , Sonstiges 3.4 Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,00 Kalkulationslohn 28, Nachunternehmerleistung ,93 11, ,18 Zuschläge gem ,50 % 10,40 Summe der Herstellkosten , ,17 Verrechnungslohn 38, Stundenlohnarbeiten 0,00 Angebotssumme ohne Umsatzsteuer ,17 2. Zuschläge auf Einzelkosten 2.1 Baustellengemeinkosten 2.2 Allgem. Geschäftskosten 2.3 Wagnis und Gewinn Zuschläge in % auf Lohn Stoffkosten Gerätek. Nachuntern.leistg. 25,00 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 0, Gesamtzuschläge 36,50 11,50 11,50 11,50
15 Seite Preisblatt Ermittlung der Angebotssumme Betrag in Gesamt in 2. Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellkosten Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise 2.1 Eigene Kosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden 27,73 x , ,44 x % 8,56 EUR , Stoffkosten (einschl. Kosten f. Hilfsstoffe) ,28 x 8, , Gerätekosten (einschl. Kosten f. Energie u. Betriebsstoffe ,22 x 8, , Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) 0,00 x 0, Nachunternehmerleistungen ,22 x 8, ,74 Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) ,16 Noch zu verteilen ,91 3. Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im LV vorgesehen sind Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio. Angaben d. Betrages Bei Angebotssumme über 5 Mio. Kalkulationsslohn (1.4) x Gesamtstunden x 0, Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung, Verm., usw. 0, Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten für Baustelleneinrichtung An- u. Abtransport d. Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw Sonderkosten d. Bst., wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen, usw. Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 0, Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) , Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) ,50 0,00 0,00 0,00 Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) ,91 Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) ,07
16 Seite Preisblatt Bankgebäude Ermittlung notwendiger Baustellenbesetzung Lohnkosten aus EFB Preisblatt Eigene Lohnkosten ,- NU Lohnkosten: ,- x 0,85 = , ,- Ermittelte Arbeitstage um Schlechtwetter bereinigt: 108 AT Ermittlung Baustellenbesetzung: Stunden: ,- : 27,50/h = h MannTage: h : 8 h = MTg Baustellenbesetzung erf MTg : 108 AT = 64,6 Mann ~ 65 Mann Bautagesberichte gemittelt ~ 30 Mann Ergebnis: Notwendigkeit Schichtbetrieb!
17 Seite Preisblatt Ermittlung tatsächlicher Lohnstunden Lohnsumme = Stunden x Kalkulationslohn Beispiel: h x 31,- / h = ,- Bautagesberichte: eigener Lohnanteil 10 %, Lohnleister 90 % Kalkulationslohn Lohnleister geschätzt : 23,- / h somit h x 31,- = ,- Rest: ( ) : 23,- / h = h Gesamtstunden: h h = h
18 Seite Auswirkungen Kalkulation t Die Vorgangsdauer t wird bestimmt durch - Menge (m) - Zeitaufwandsdauer (z) t = m z / k - Kapazität (k)
19 Seite Auswirkungen Kalkulation Fallbeispiel 400 m³ Mauerwerk 1,5 NF d = 24 cm somit Menge 400 m³ Zeitaufwandswert 4 h / m³ Kapazität 4 Mann Ausführungsdauer t = 400 m³ x 4 h / m³ : 4 M = 400 h bei 8 h pro Arbeitstag: 400 h : 8 h = 50 AT Einzelkosten der Teilleistung (EKT) Lohn 35,- / h Materialkosten 130,- / m³ somit pro m³ (4 h x 35,-) + 130,- = 270,-
20 Seite Auswirkungen Kalkulation Gemeinkosten Baustelleneinrichtung (BE) 6 % Baustellengemeinkosten (BGK) 6 % Allg. Geschäftskosten (AGK) 7 % (Z) Wagnis u. Gewinn 2 % (Z) BE und BGK werden kalkuliert und bilden einen Teil der Herstellkosten. Will man sie als Zuschlag auf die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) ausdrücken, dann ergibt sich 100 % - 12 % = 88 % 1 / 0,88 = 1,1363 Zuschlag auf EKT 13,63 % Auf 13,63 % Zuschlag 7 % für AGK (13,63 x 1,07) + 7 % = 21,58 % Auf 21,58 % Zuschlag 2 % für Wagnis u. Gewinn (21,58 x 1,02) + 2 % = 24 %
21 Seite Auswirkungen Kalkulation Z = 24 % GK = 0,19 GK bezogen auf Angebot 1 0,81 = 0,19 Z = 54 % GK = 0,35 GK bezogen auf Angebot 1 0,35 = 0,65 EKT = 0,81 EKT bezogen auf Angebot 1 / 1,24 = 0,806 ~ 0,81 EKT = 0,65 EKT bezogen auf Angebot 1 /1,54 = 0,65 Belastung der EKT durch erhöhte GK 0,81 0,65 = 0,16 Umrechnung in Zuschlag 0,19
22 Seite Auswirkungen Kalkulation Belastung EKT durch erhöhte GK 270,- / m³ x 0,19 = 51,30 / m³ ~ 51,- / m³ Finanzielle Belastung zu Lasten der Zeitaufwandswerte (4 h x 35,- / h) 51,- = 89,- 89,- : 35,- / h = 2,54 h / m³ ~ 2,55 h / m ³ Zeitaufwandswert nur noch 63,5 % des ursprünglichen Ansatzes somit neue EKT (2,55 x 35,- / h) + 130,- ~ 219,- / m³ Neue EKT nur noch 81 % des ursprünglichen Ansatzes
23 Seite Auswirkungen Kalkulation Geänderte Leistung Mehrpreis Erhöhter Aufwand um 2 h / m³ somit EKT unter normalen Bedingungen (6 h / m³ x 35,- / h) + 130,- = 340,- / m³ zusätzlicher Vergütungsanspruch 400 m³ x (340 / m³ / m³) = ,- x 1,24 = ,- Gegenüberstellung spekulativer Ansatz für ursprüngliche Leistung / Normalansatz für geänderte Leistung (400 m³ x (340,- / m³ / m³) = x 1,54 ~ ,- Erhöhung EKT um 70 % Erhöhung GK-Zuschlag 24 % Verdoppelung Nachtragswert
24 Seite Auswirkungen Kalkulation Geänderte Leistung Bauzeitverlängerung Bauzeit neu Normalansatz (400 m³ x 6 h / m³) : (4 Mann x 8 h) = 75 AT Bauzeitverlängerung Normalansatz 75 AT 50 AT = 25 AT ~ Bauzeit alt mit spekulativem Ansatz (400 m³ x 2,55 h / m³) : (4 Mann x 8 h) = 32 AT Bauzeitverlängerung spekulativer Ansatz 75 AT 32 AT = 43 AT Bauzeitverlängerung spekulativer Ansatz ohne Berücksichtigung der Kapazität [400 m³ x (6,0 h / m³ - 2,55 h / m³)] : 8 h = 172 AT
25 Seite Auswirkungen Kalkulation Ermittlung Kosten Bauzeitverlängerung a. Normalfall Gemeinkosten pro AT (400 m³ x 270,- / m³ x 0,24) : 50 AT = 518,- / AT Gemeinkostenanspruch aus Bauzeitverlängerung 518,- x 25 AT = b. Spekulativer Ansatz Gemeinkosten pro AT (400 m³ x 219,- / m³ x 0,54) : 32 AT = 1.478,- / AT Gemeinkostenanspruch 1.478,- / AT x 43 AT = Gemeinkostenanspruch ohne Beachtung Kapazitäten / AT x 172 AT =
26 Seite Baubetriebliche Grundlagen Baubetriebliche Grundlagen für Verdingungsunterlagen und Vertrag Strukturvorgaben Angebotsstruktur Kalkulationsstruktur Struktur SOLL-Terminplan Struktur Bautagebuch Struktur Dokumentation Bauablauf Anforderungsprofile Anforderungsprofil Nachträge aus geänderten und zusätzlichen Leistungen Anforderungsprofil Behinderungsmeldung Anforderungen an Voraussetzungen für Beschleunigungsvergütung Anforderungsprofil Nachträge aus Bauzeitverlängerung Anforderungen an Abnahme Besondere Vertragspflichten und rechte Hinterlegungspflicht Auftragskalkulation Einsichtnahmerecht in Auftragskalkulation Regelungen zu 648a Schiedsgutachterabrede Reduzierung Nachträge auf Niveau des vertraglichen Anspruchs Vorteile: Sofortige Bearbeitung Nachträge Erhebliche Reduzierung Nachtragsanzahl Erhebliche Reduzierung Nachtragshöhe. * urheberrechtlich geschützt
27 Seite Baubetriebliche Grundlagen Kostenartenplan GESAMTKOSTEN EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN GEMEINKOSTEN EIGENLEISTUNGEN BAUSTELLEN- GEMEINKOSTEN GEMEINKOSTEN Lohnkosten Stoffkosten Gerätekosten Transportkosten Nachunternehmerkosten FREMDLEISTUNGEN EP Kosten der Baustelleneinrichtung und räumung lohnbezogene Kosten Techn. Bearbeitung Vorhaltekosten der BE Gerätekosten (Kleingeräte) Betriebskosten Baustellengehälter allgemeine Baukosten allgemeine Geschäftskosten Bauzinsen Wagnis Gewinn Quelle: Vygen Schubert Lang
28 Seite Baubetriebliche Grundlagen Struktur Soll-Terminplan Bürogebäude Bauteil A Hotel Bauteil B Wohngebäude Bauteil C UG EG 1.OG 2.OG 3.OG 4.OG
29 Seite Baubetriebliche Grundlagen Bautagebuch Bauvorhaben: Bürogebäude Schmid Auftragnehmer: Hanke + Schneider Datum: Wetter: wolkig 4 C Vorgang Räumliche Zuordnung Gewerk Leistung OG Achse G-H 3. OG Achse G-H Fliesenarbeiten Wandfliesen WC Bodenfliesen Teeküche OG Achse G-H Fliesenarbeiten Bodenfliesen WC OG Achse G-H 1. OG Achse G-H Fliesenarbeiten Verfugen WC Sockelfliesen Teeküche
30 Seite Baubetriebliche Grundlagen
31 Seite Baubetriebliche Grundlagen Auskünfte aus Bautagebuch - Leistungen zeitorientiert, nach Vorgangszeilen Soll Terminplan - Baustellenbesetzung u. U. aufgeteilt in - eigenes Personal - Lohnleister - Gerät - Aufsichtspersonal (Bauleiter, Abrechner, etc.) - Besondere Vorkommnisse Zweck: Abbildung Ist Ablauf Abschließender Vergleich Soll Ist Stunden Kontrollmöglichkeit Mehraufwand BGK Kontrollmöglichkeit Mehraufwand Gerätevorhaltung
32 Seite Prüfung Nachträge Prüfung Sachnachträge (geänderte und zusätzliche Leistungen) 1. Geänderte Leistungen Kalkulatorische Aufgliederung der Grundposition Ermittlung der Mehr- u. Minderkosten und deren Einfügung in die Kalkulation Kalkulatorische Zusammenfassung zum neuen Einheitspreis 2. Zusätzliche Leistungen Kalkulatorische Aufgliederung einer ähnlichen Position Ermittlung der besonderen Kosten der geforderten Leistung und deren Einfügung in die Kalkulation Kalkulatorische Zusammenfassung zum neuen Einheitspreis
33 Seite Prüfung Nachträge Prüfung Nachtrag Bauzeitverlängerung 1. Prüfung Bauzeitverlängerungsanspruch Prüfung Behinderungen anhand Behinderungsmeldungen und Dokumentationen des AN Prüfung Soll Ablauf auf Richtigkeit und Vollständigkeit Erstellung Ist-Ablauf anhand von Bautagesberichten Vergleich Soll- und Ist-Dauern Vorgang für Vorgang Prüfung störungsmodifizierter Soll-Ablauf hinsichtlich Störungen Abgleich mit Ist-Ablauf Beurteilung Darlegung haftungsbegründender Kausalität 2. Prüfung Anspruchshöhe Prüfung geltend gemachter Ansprüche aus BGK und AGK Prüfung geltend gemachter Ansprüche aus Produktivitätsverlusten Prüfung Verrechnung aus Nachträgen erwirtschafteter Gemeinkosten
34 Seite Prüfung Nachträge Prüfung Behinderungsanzeige BEHINDERUNGSANZEIGE Adressat: Bauherr falscher Adressat keine Behinderungsanzeige Abgabe unverzüglich 6 Abs. 1 VOB/B 121 BGB positive Vertragsverletzung Schadensersatz (Mitverschulden 254 BGB) Inhalt: Informations-, Warn- und Schutzfunktion BGH VII ZR 185 / 98 Inhalt unzureichend kein Bauzeitverlängerungsanspruch, außer bei Offenkundigkeit Inhalt entsprechend Behinderungsanzeige, sonst kein Bauzeitverlängerungsanspruch Wiederaufnahme Arbeiten unverzüglich 6 Abs. 6 VOB/B Schadensersatzpflicht
35 Seite Prüfung Nachträge Haftungsbegründende Kausalität Brücke der haftungsbegründenden Kausalität Störereignis - keine Pläne vorhanden - Vorleistung nicht erbracht - Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse Dokumentation über Behinderungsanzeige Auswirkung auf Bauablauf Arbeiten müssen an der betroffenen Stelle oder ggfs. insgesamt eingestellt werden Dokumentation der örtl. Verhältnisse in Wort und Bild
36 Seite Prüfung Nachträge Vollständigkeit Nachtragsangebot Problem: Mehrkosten aus Bauzeitverlängerung Ermittlung Mehrkostenanspruch aus Bauzeitverlängerung zum Zeitpunkt Nachtragserstellung kalkulative Ermittlung Form der Ermittlung steht im Widerspruch zur sonstigen Rechtsprechung des BGH. Ermittlungsform liefert wirklichkeitsfremde Ergebnisse (siehe auch Fallbeispiel) Vermeidung von Regelungen im vorerwähnten Sinne im Vertrag
37 Seite Prüfung Nachträge Vollständigkeit Nachtragsangebot Vygen Schubert Lang, Rdn. 238 Das Nachtragsangebot des Unternehmers muss grundsätzlich alle durch die Änderung (Mehrmengen, Leistungsänderung, Änderung der Ausführungsart oder der Bauzeit, Zusatzleistungen) verursachten Mehrkosten berücksichtigen, insbesondere auch die Mehrkosten, die ggf. durch eine dadurch bedingte Bauzeitverlängerung oder durch Bauablaufstörungen entstehen. Unterlässt der Unternehmer die Berücksichtigung solcher Mehrkosten bei Abgabe des Nachtragsangebotes und kommt es auf dessen Grundlage zu einer Nachtragsvereinbarung, so kann der Unternehmer nicht später noch Mehrkosten wegen einer auf der gleichen Ursache beruhenden Bauzeitverlängerung oder Bauablaufstörung geltend machen (vgl. OLG Düsseldorf BauR 1996, 267 = IBR 1996, 52), und zwar auch nicht auf der Grundlage eines Schadensersatzanspruchs nach 6 Nr. 6 VOB/B. Etwas anderes kann nur ausnahmsweise dann in Betracht kommen, wenn der Auftragnehmer in seinem Nachtragsangebot einen entsprechenden Vorbehalt der Nachberechnung gemacht hatte oder das Nachtragsangebot vom Auftraggeber noch nicht angenommen worden war und der Unternehmer an sein Nachtragsangebot - z. B. wegen Ablaufs einer ausdrücklich genannten oder der angemessenen Bindefrist (vgl. 145 ff. BGB und 19 VOB/A) nicht mehr gebunden ist, er dieses also noch ändern kann.
38 Seite Prüfung Nachträge Problem aus vertraglicher Forderung nach Belegung von Sachnachträgen mit Ansprüchen aus Bauzeit Ergebnis: Die sachgerechte Nachtragsprüfung setzt eine Analyse der auftragnehmerseitigen Kalkulation und des Soll-Terminplans voraus. Dies ist von einem Bauleiter nicht leistbar. Der Auftragnehmer wird aus seinen umfangreichen Dokumentations- und Nachweispflichten völlig entlastet (Schwachstelle auftragnehmerseitiger Geltendmachung) Es entstehen Mehrkostenansprüche aus Bauzeit, wo nach der herkömmlichen Methode niemals welche entstanden wären. Dem Bauherren entsteht definitiv ein Schaden auf Grund vorstehend genannter Mehrkostenansprüche
39 Seite Störungsmodifikation Ermittlung Bauzeitverlängerung Soll-Terminplan Störungen Störungsmodifizierter Soll-Ablauf Abgleich Ist-Ablauf BAUZEITVERLÄNGERUNG
40 Seite Störungsmodifikation Ermittlung Bauzeitverlängerung c abstrakter Anspruch Soll Behinderung a Ist Beschleunigung b tatsächlicher Anspruch d
41 Seite 41
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen
Anlage (Formblatt 1) Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Bieter:... Angebotsdatum:... Baumaßnahme:... Maßnahme- Nummer:... Angebot für:... 1. Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag
MehrProjekt: Sanierung Heinrich-Lades-Halle 2018, BA 4.2./4.3. Leistung: 4020_DIN Heizungsanlage/Kaltwasserverrohrung
Projekt: Sanierung Heinrich-Lades-Halle 2018, BA 4.2./4.3 Ort: Rathausplatz, 91052 Erlangen Leistung: 4020_DIN 18380 Heizungsanlage/Kaltwasserverrohrung Anlage D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen
MehrAnlagen D), die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind (siehe Formblatt 211)
Anlagen D), die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind (siehe Formblatt 211) 223 (Aufgliederung der Einheitspreise) Bieter Vergabenummer Datum Baumaßnahme Sanierung Heinrich-Lades-Halle
MehrUmrechnung der Zuschläge AGK, W + G für Eigenleistungen auf Herstellkosten
4 Wagnis und Gewinn Zwischenzustand der Kalkulation Zielzustand der Kalkulation HSK sind bereits bekannt Bezugsbasis AGK W + G x % AS = 100 % AGK W + G 13 % HSK = 100 % HSK 100 % HSK 87 % Abb. 4.1: Umrechnung
MehrVorlesungsinhalte heutige Vorlesung. Master-Studiengang. Baubetrieb und Management. Bauwirtschaft. Kalkulationsrelevante Kosten
Vorlesungsinhalte heutige Vorlesung Master-Studiengang Pflichtmodul P-2 Baubetrieb und Management Bauwirtschaft und Bauverträge 1. Kalkulationsrelevante Kosten 2. Kalkulationsarten und -ablauf 3. Übungsaufgaben
MehrDie Bauzeit aus baubetrieblicher Sicht
Die Bauzeit aus baubetrieblicher Sicht - Berücksichtigung in der Kalkulation - Auswirkungen bei Bauzeitverlängerung auf Baustellengemeinkosten und Allg.Geschäftskosten Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch
MehrOLG Düsseldorf, Urteil vom U 9/09
OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2009-23 U 9/09 1. Im Werkvertragsrecht gilt der Grundsatz, dass der Auftraggeber den Vertrag jederzeit ohne Grund kündigen kann (BGB 649; VOB/B 8 Nr. 1). Als Rechtsfolge
MehrS C H N E L L E I N S T I E G E N D S U M M E N K A L K U L AT I O N
S C H N E L L E I N S T I E G E N D S U M M E N K A L K U L AT I O N Schnelleinstieg Endsummenkalkulation Gewinnbringende Preise für ein konkretes Bauvorhaben kalkulieren Damit Sie alle Bauvorhaben genau
MehrS C H N E L L E I N S T I E G F I X P R E I S K A L K U L AT I O N
S C H N E L L E I N S T I E G F I X P R E I S K A L K U L AT I O N Schnelleinstieg Fixpreiskalkulation Mit fixen Erfahrungspreisen schnell kalkulieren Damit Sie alle Bauvorhaben genau für Ihr Geschäft
MehrAusgleichsberechnung nach VOB/B. Das Phantom
Das Phantom 1 squadra + Inhalt Sachverhalt Folgen einer Mengenänderung Vergütungsanpassung nach VOB/B Ausgleich nach 2 Abs. 3 VOB/B 2 squadra + Inhalt Sachverhalt Folgen einer Mengenänderung Vergütungsanpassung
MehrDie Einheitlichen Formblätter Preis (früher EFB Preis) Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen
Die Einheitlichen Formblätter Preis (früher EFB Preis) Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Gewusst wie - den Betrieb erfolgreich führen Stand August 2014 Die Einheitlichen Formblätter
MehrBewertung gestörter Bauabläufe der Höhe nach. Frank Kumlehn
Bewertung gestörter Bauabläufe der Höhe nach Frank Kumlehn Veröffentlichung Braunschweig September 2004 Beim nachfolgenden Dokument handelt es sich um die Einreichungsfassung des Beitrags: Kumlehn, Frank:
MehrSeminarteil 1 Übung Lösung
Seminarteil 1 Übung 1-1 - Lösung Übung 1 - Musterlösung 1. Ermitteln Sie mit Hilfe der in der Anlage angegebenen Tariflöhne den Mittellohn ASL und APSL. Wie könnten die Kosten für den Polier außerdem berücksichtigt
MehrUnternehmergespräch Donnerstag,
Unternehmergespräch Donnerstag, Die Bauprozess GmbH Durchsetzung von Nachtragsansprüchen Vortrag Unternehmergespräch Donnerstag, Inhaltsverzeichnis 1.1 Thesen aus dem BGH-Urteil vom 06.03.2014 1.2 Vergütungsanspruch:
MehrOffenlegung der Kalkulation
Bezirksversammlung 2013 Offenlegung der Kalkulation Alexander Kirst Stv. Hauptgeschäftsführer Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks Angebot Ausführung Abrechnung Angebot: Bau-Soll Ausführung:
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrS C H N E L L E I N S T I E G K A L K U L AT I O N M I T V O R B E S T I M M T E N Z U S C H L Ä G E N
S C H N E L L E I N S T I E G K A L K U L AT I O N M I T V O R B E S T I M M T E N Z U S C H L Ä G E N Schnelleinstieg Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Gewinnbringende Preise speziell für Ihr Geschäft
MehrInhaltsverzeichnis Seite
Seite Geleitwort 5 Vorwort 7 Inhaltsübersicht 9 Der Autor 11 Inhaltsverzeichnis 13 Abkürzungsverzeichnis 21 Literaturverzeichnis 27 Einleitung 43 Teil 1: Vergabe und Bauzeit 55 A. Formblätter Preisermittlung
MehrProporowitz, Armin (Hrsg.) Baubetrieb Bauwirtschaft Fachbuchverlag Leipzig 2008 ISBN 978-3-446-40679-7
Kapitel 5 Kalkulation von Bauleistungen 5.1 Die Angebotsfrist endet mit der Submission (VOB/A 22), dem Eröffnungstermin der Angebote. Danach können keine Angebote mehr eingereicht werden. Mit dem Eröffnungstermin
MehrKLAUSUR BAUBETRIEB A 1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.)
KLAUSUR BAUBETRIEB A 1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.) Name, Vorname:... Matrikelnummer:... Institut für Baubetrieb Institute of Construction Technologies and Management Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph
MehrKalkulation und Nachträge Unternehmergespräch der Kanzlei RWWD am
ASPHALTA Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbh Elsterstraße 63 14612 Falkensee Tel.: +49-3322 - 240 090 Fax: +49-3322 - 239 309 www.asphalta.de geraldmueller@ashalta.de 1 Kalkulationsgrundlagen 1.
MehrEFB-Blätter. Merlin 17. Version 17.0 vom
EFB-Blätter Merlin 17 Version 17.0 vom 29.07.2013 Inhalt 1 Das EFB-Modul... 1 1.1 Hinweise zur Benutzung des Zusatzmoduls EFB-Blätter... 1 1.2 Bearbeiten des Formblatts 221... 1 1.3 Bearbeiten des Formblatts
MehrKALKULATION > frivol <
BGH Beschluss vom 18.05.2004 X ZB 704 > Bieter eines Vergabeverfahrens sind zwingend auszuschließen, wenn sich erst im Rahmen der Angebotsaufklärung herausstellt, dass die tatsächlich kalkulierten Kosten
MehrInhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis... XI. Abbildungsverzeichnis... XIII. Einleitung Teil A Angebots- und Vertragskalkulation...
VII Abkürzungsverzeichnis... XI Abbildungsverzeichnis... XIII Einleitung... 1 I Baukalkulation... 1 1 Die Baukalkulation als Teilgebiet der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung... 1 2 Begriffe
MehrS C H N E L L E I N S T I E G D E C K U N G S B E I T R A G S K A L K U L A T I O N
S C H N E L L E I N S T I E G D E C K U N G S B E I T R A G S K A L K U L A T I O N Schnelleinstieg Deckungsbeitragskalkulation Ihren festgelegten Beitrag für Gemeinkosten und Gewinn sicher erreichen Damit
MehrBaustellengemeinkosten (BGK)
Neubau Verwaltungshochhaus Projekt-Nr. _ Tag Seite Bezeichnung Baustellengemeinkosten (BGK) 1 Baustelle einrichten und räumen 1.1 Verlade- und Transportkosten Gewicht (aus Geräteliste oder nach Einzelermittlung)
MehrBaukalkulation und Projektcontrolling
Egon Leimböck Ulf Rüdiger Klaus Oliver Hölkermann Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB 11., überarbeitete Auf läge vieweg VII Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrGEMEINKOSTEN DER KONFLIKT UM DIE BERECHTIGTE DECKUNG
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 54 GEMEINKOSTEN DER KONFLIKT UM DIE BERECHTIGTE DECKUNG BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 22. FEBRUAR 2013 Herausgeber:
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2008, 141 S., 21 Abb. und Tabellen, Gebunden ISBN 978-3-8167-7566-9
MehrAusgleich für Mengenänderungen nach 2 Nr. 3 VOB/B
Bau 3 Ausgleich für Mengenänderungen nach 2 Nr. 3 VOB/B Anknüpfend an die Darstellung in RdNr. 11 der Mitteilungen 3/1998 stellen wir angesichts der in der Praxis immer wiederkehrenden Fragestellungen
MehrKalkulation von Baupreisen
Gerhard Drees Wolfgang Paul Kalkulation von Baupreisen Hochbau Tiefbau Schlüsselfertiges Bauen mit kompletten Berechnungsbeispielen 6., erweiterte und aktualisierte Auflage auwerk Inhaltsverzeichnis Abschnitt
MehrS C H N E L L E I N S T I E G VOB- S I C H E R E N A C H T R Ä G E
S C H N E L L E I N S T I E G VOB- S I C H E R E N A C H T R Ä G E Nachtragsarten mit nextbau Mehr Freude an Nachträgen Bisher war der Nachweis von Nachträgen knifflig und zeitraubend. Mit nextbau stellen
MehrDienstleistung nachhaltig kalkuliert Blick zum GaLaBau
zentrum Bayern Nord Dienstleistung nachhaltig kalkuliert Blick zum GaLaBau Nikolai Kendzia Bamberg, 07.11.2016 ZVG Report 9/2016: Dienstleistungen Segen oder Fluch Dienstleistungssektor im Wachstum Der
MehrBaukalkulation und Projektcontrolling
Egon Leimböck I Ulf Rüdiger Klaus I Oliver Hölkermann Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB 12., überarbeitete und aktualisierte Auflage Mit 66 Abbildungen
MehrKalkulation von Baupreisen. /Bauwerk. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Drees Dr.-Ing. Wolfgang Paul
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Drees Dr.-Ing. Wolfgang Paul Kalkulation von Baupreisen Hochbau Tiefbau Schlüsselfertiges Bauen Mit kompletten Berechnungsbeispielen 8., erweiterte und aktualisierte Auflage /Bauwerk
MehrFür den Mittellohn AP, APS, APSL werden die Poliergehälter auf die Lohnstunden umgelegt:
Kapitel 5 Kalkulation von Bauleistungen 5.1 Ausgangswerte: Tariflohntabelle, gültig ab 01.09.2008, alte (ABL) und neue Bundesländer (NBL) Alte Bundesländer (ABL) Neue Bundesländer (NBL) Lohng ruppe Berufsgruppe
MehrInhaltsverzeichnis. Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation. 1 Stellung der Kalkulation im baubetrieblichen Rechnungswesen 17
Inhaltsverzeichnis Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation 1 Stellung der Kalkulation im baubetrieblichen Rechnungswesen 17 2 Bauauftragsrechnung und Kalkulation 20 2.1 Gliederung der Bauauftragsrechnung
MehrKalkulation von Baupreisen
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Drees Dr.-Ing. Anton Bahner Kalkulation von Baupreisen 2., völlig neubearbeitete Auflage BAUVERLAG GMBH WIESBADEN UND BERLIN Inhaltsverzeichnis Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2., überarb. Aufl. 2013, 153 S., 21 Abb. u. Tab., Gebunden
MehrDer gestörte Bauablauf
Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B. Bearbeitet von Katrin Rohr-Suchalla 1. Auflage 2008. Buch. 141 S. Hardcover ISBN 978 3 8167 7566 9 Format (B x L): 17
MehrKLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Baustelleneinrichtung und Krandimensionierung (25 Min.)
KLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Baustelleneinrichtung und Krandimensionierung (25 Min.) Institut für Baubetrieb Name, Vorname:... Matrikelnummer:... Institute of Construction Technologies and Management
MehrKOSTEN- RECHNUNG FÜR BAUINGENIEURE
- 53A0 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfram Keil t Dr.-Ing. Ulfert Martinsen Prof. Dr.-Ing. Rainer Vahland Dr.-Ing. Jörg G. Fricke KOSTEN- RECHNUNG FÜR BAUINGENIEURE Grundlagen der Kostenrechnung Angebotskalkulation
MehrLEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS-
LEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS- VERLUST VON DER KALKULATION ZUM NACHWEIS BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 21. FEBRUAR 2014 Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger Institut
MehrKLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.)
KLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.) Name, Vorname:... Matrikelnummer:... Institut für Baubetrieb Institute of Construction Technologies and Management Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph
MehrDie Einheitspreise der folgenden Positionen müssen dabei noch ermittelt werden:
Tutorium Nr.3 Kalkulation Im Zuge von Erweiterungsbauten in einer städtischen Gärtnerei soll unter anderem eine Lagermulde für Erde erstellt werden, für die noch die Kalkulation zu erstellen ist. Die Lagermulde
MehrDie Abrechnung des frei gekündigten Bauvertrages
Die Abrechnung des frei gekündigten Bauvertrages Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauablaufstörungen
MehrSicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB
Jörg Heller Sicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB Mehr denn je bestimmen heute die betriebswirtschaftlichen Aspekte den täglichen Ablauf im modernen Baubetrieb. Diese Schriftenreihe wurde in
MehrWegweiser: Angebot bearbeiten
Wegweiser: Angebot bearbeiten Inhaltsverzeichnis: 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Angebotsanfrage prüfen Leistungsumfang erfassen Kalkulieren nach der Einheitspreis-Methode Angebot fertigstellen und abgeben
MehrAnsprüche aus Bauzeitverlängerung erfolgreich durchsetzen
Ansprüche aus Bauzeitverlängerung erfolgreich durchsetzen Vortrag im Rahmen der 9. BKM Öffentlichkeitsveranstaltung 16. April 2015 Hochschule München, Karlstr. 6, 80333 München Referenten Rechtsanwältin
MehrKalkulation von Baupreisen
j, "~_>IX. '. ", '. '.., -.., Prof. Dr.-Ing. Gerhard Drees Dr.-Ing. Wolfgang Paul Kalkulation von Baupreisen Hochbau Tiefbau Schlüsselfertiges Bauen Mit kompletten Berechnungsbeispielen 9., erweiterte
MehrS C H N E L L E I N S T I E G B E T R I E B L I C H E G R U N D E I N S T E L L U N G E N
S C H N E L L E I N S T I E G B E T R I E B L I C H E G R U N D E I N S T E L L U N G E N Schnelleinstieg Betriebliche Grundeinstellungen Mein Geschäft mit nextbau Damit Sie sofort mit dem Kalkulieren
MehrDIS-X Angebotswesen: EFB-Preis Blätter
DIS-X Angebotswesen: EFB-Preis Blätter Anwender-Dokumentation Stand: 01/07/2009 Programm + Datenservice GmbH Mühlenstraße 22 27356 Rotenburg Telefon (04261) 855 500 Telefax (04261) 855 571 E-Mail: info@pds.de
MehrAngaben über beabsichtigte Nachunternehmer
Angaben über beabsichtigte Nachunternehmer Bezeichnung und Art der auszuführenden Leistung Name des Nachunternehmers Formblatt BVG Stand 29.09.2009 Angaben zur Preisermittlung Die Angaben zur Preisermittlung
MehrKostenermittlung im Schlüsselfertigbau
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Rauh Kostenermittlung im Schlüsselfertigbau Grundlagen Angebotsorganisation Kalkulationsmethoden Planungshonorare Nachträge Anwendungsbeispiele Arbeitsmittel J3 Werner Verlag 2009
MehrProzessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen
F 2748 Josef Zimmermann Prozessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen Fraunhofer IRB Verlag F 2748 Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie
MehrHERZLICH WILLKOMMEN!
CLAIM MANAGEMENT ÜBERBLICK UND BEISPIELE KEIN GELD OHNE LEISTUNG UND ENTSPRECHENDEM NACHWEIS! 11.11.2015 HERZLICH WILLKOMMEN! DIPL.-ING. RÜDIGER DITTERICH DURCH DIE IHK-OFFENBACH ÖFFENTLICH BESTELLTER
MehrAnlage 1. Keinen Eintrag vornehmen! Keinen Eintrag vornehmen! Auftragssumme inkl. Nachlass + bereits vereinbarter Nachträge (inkl.
Anlage 1 Keinen Eintrag vornehmen! Keinen Eintrag vornehmen! Auftragssumme inkl. Nachlass + bereits vereinbarter Nachträge (inkl. Nachlass) Auftragsdatum Gem. Auftragsschreiben / bzw. HHV Verg 6N Bearbeitung
MehrINHALTSVERZEICHNIS... I VERZEICHNIS ABBILDUNGEN... VII VERZEICHNIS ABKÜRZUNGEN... XI VERZEICHNIS FORMELZEICHEN... XVII 1 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFT...
Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS... I VERZEICHNIS ABBILDUNGEN... VII VERZEICHNIS ABKÜRZUNGEN... XI VERZEICHNIS FORMELZEICHEN... XVII 1 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFT... 1 2 BAUWIRTSCHAFT ALS TEIL DES WIRTSCHAFTSSYSTEMS...
MehrVergabe und Bauausführung: Projektrisiken erkennen und bewerten. Prof. Dr. Ralf-Peter Oepen
Agenda 1. Projektrisiken - gemeinsames Grundverständnis schaffen 2. Risikoidentifikation - nur bekannten Risiken kann man aktiv begegnen 3. Risikobewertung - selbst zu tragende Risiken müssen bewertet
MehrVergütungsansprüche bei freier Kündigung des Auftraggebers
www.galabau.expert Prof. Dr. Wolf-Rainer Kluth Vergütungsansprüche bei freier Kündigung des Auftraggebers www.galabau.expert fundiertes und aktuelles Wissen zum Download Inhalt 1 Rechtlicher Überblick...
MehrHerzlichen Dank für die zahlreichen Komplimente sowohl von Professoren als auch von Studierenden, aber auch von Bau-Juristen für unser Standardwerk.
Vorwort zur zehnten Auflage Mit großem Aufwand und viel Freude wurde die neue Auflage bearbeitet. Wir blieben unserem Grundsatz treu, bei unseren Kernthemen zu bleiben und diese, wenn möglich, noch besser
MehrDie Einheitlichen Formblätter Preis (EFB Preis) Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen. Gewusst wie - den Betrieb erfolgreich führen
Die Einheitlichen Formblätter Preis (EFB Preis) Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen Gewusst wie - den Betrieb erfolgreich führen Die Einheitlichen Formblätter Preis (EFB - Preis) A) Rechtlicher
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Univ.-Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrWORKSHOP 3: IST-KOSTEN ODER FORTSCHREIBUNG DER WETTBEWERBSPREISE BEI DER NACHTRAGSKALKULATION C ABS. (1), (2) UND (3) BGB
WORKSHOP 3: IST-KOSTEN ODER FORTSCHREIBUNG DER WETTBEWERBSPREISE BEI DER NACHTRAGSKALKULATION - 650 C ABS. (1), (2) UND (3) BGB Workshopleiter RA Dr. jur. Stefan Althaus Kanzlei Rembert Rechtsanwälte /
MehrFotodokumentation. Honorarvereinbarungen. Baupreisermittlung. Sicherheit. Baustellenfotos professionell verwalten
FORUM VERLAG HERKERT GMBH ISSN 2365-0990 April 2016 Honorarvereinbarungen Zeit- und Pauschalvergütung Baupreisermittlung Kosten der Bauzeitverlängerung Sicherheit Fotodokumentation Baustellenfotos professionell
MehrPilotprojekt: Urkalkulation und Gemeinkosten Erste Erfahrungen aus dem Piloten. Die evergabe in der Praxis Abgabe eines elektronischen Angebotes
VSVI-Seminar 17.11.2016 Pilotprojekt des LfS: Vorgaben zu Urkalkulation und Gemeinkosten Pilotprojekt: Urkalkulation und Gemeinkosten Erste Erfahrungen aus dem Piloten Die evergabe in der Praxis Abgabe
MehrBezeichnung der Bauleistung Maßnahmenummer Baumaßnahme 1323 Generalinstandsetzung, Umbau und Erweiterung des Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen
(Angebotsschreiben Einheitliche Fassung) 213.H Seite 1 Name und Anschrift des Bieters Ort: Datum: Tel.: Fax: e-mail: USt.-ID-Nr. HR-Nr. Ablauf Angebotsfrist am 20.07.2016 11:00 Uhr BV Generalinstandsetzung,
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrSeminare. Bei Bedarf biete ich Ihnen auch gern ein internes Seminar in Ihrem Unternehmen / Ihrer Verwaltung an.
Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauablaufstörungen Julius-Leber-Straße 50 38116 Braunschweig
MehrBEISPIEL 3 BACHELORPRÜFUNG
HOCHSCHULE DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Fachbereich Bauingenieurwesen - Studienschwerpunkt B BEISPIEL 3 BACHELORPRÜFUNG Modul: 3105 Baubetrieb B / 31101 Baubetrieb 3 Datum: xx.xx.xxxx Zugelassene
MehrDie Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen - Wirkung und Kosten -
Die Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen - Wirkung und Kosten - Referent Prof. Dipl.-Ing. Thomas Clausen ö.b.u.v. SV für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablaufstörungen
MehrUniv.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner Ordinarius. Hausübung Baubetriebslehre II (Bachelor) / Baubetriebslehre I (Diplom) SS 2010
Universität Stuttgart Institut für Baubetriebslehre Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner Ordinarius Hausübung Baubetriebslehre II (Bachelor) / Baubetriebslehre I (Diplom) SS 2010 Gruppe:... Bearbeiter Nr.
Mehr1 Das EFB-Modul (Ausgabe 2017)
BauManager 5.60 EFB-Modul Seite 1 1 Das EFB-Modul (Ausgabe 2017) Erweiterungen in BauManager 2017 Erweiterungen in BauManager 2018 (Update VHB Bund Ausgabe 2017). EFB.chm V5.60 Copyright 2018 by thf -Entwicklungslabor
MehrNachtragsmanagement im gestörten Bauablauf
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN INSTITUT FÜR BAUBETRIEBSWESEN Nachtragsmanagement im gestörten Bauablauf - Die Anspruchssicherung durch den Auftragnehmer - THOMAS HEILFORT Gliederung 1. Grundlagen 2. Bausolldefinition
MehrHilfestellung zur Hausübung im Fach Baubetriebslehre
Hilfestellung zur Hausübung im Fach Baubetriebslehre ehausübung Wirtschaftslehre des Baubetriebs (WLB) SS 2010 Dipl.-Ing. Marc Schmits-Lapainer Seite 2 von 7 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Mengenermittlung...
MehrAngebots-, Auftrags- und Arbeitskalkulation
Angebots-, Auftrags- und Arbeitskalkulation Master Kurs 4106 von Kalkulationsbeispiel Winkelstützmauer: L = 200 m Arbeitsvorbereitung I + 155,45 m + 15 m Prof. Alexander Bubenik 1 1. Voruntersuchung der
MehrKalkulation. von Baupreisen. Schlüsselfertiges Bauen. Berechnungsbeispielen. Dr.-Ing. Dr. E. h. Gerhard Drees Dr.-Ing.
Prof. Dr.Ing. Dr. E. h. Gerhard Drees Dr.Ing. Wolfgang Paul Kalkulation von Baupreisen Hochbau Tiefbau Schlüsselfertiges Bauen Mit kompletten Berechnungsbeispielen 12., aktualisierte und erweiterte Auflage
MehrNachtragsmanagement in der Baupraxis
Ulrich Elwert Alexander Flassak Nachtragsmanagement in der Baupraxis Grundlagen - Beispiele - Anwendung 2., erweiterte und aktualisierte Auflage vieweg VII 1 Einleitung 1 1.1 Zielsetzung, Abgrenzung und
Mehr3 Der Weg zum Auftrag
96 Fortsetzung Tabelle 3-4: Formeln zur Materialbedarfsermittlung Material Bedarfsermittlung Volumen bei gegebener Schichtdicke (z. B. Spachtel, Putz, Schüttgut) Meist wird zum Nettobedarf ein Zuschlag
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrRundschreiben 12/2015. Thema: Behinderung und Unterbrechung am Bau nach VOB/B / Baurecht
Kanzlei am Steinmarkt Rechtsanwälte Georg Kuchenreuter Dr. Andreas Stangl Konrad Alt Andreas Alt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kanzlei am Steinmarkt Steinmarkt 12 93413 Cham Telefon: 0 99 71 / 85 40 0 Telefax:
MehrDie Leistungsbeschreibung im Einheitspreis- und Pauschalvertrag bei Kalkulation, Abrechnung und Leistungsänderungen
Vortragsunterlagen Baurechtszirkel Thema: Referent: Die Leistungsbeschreibung im Einheitspreis- und Pauschalvertrag bei Kalkulation, Abrechnung und Leistungsänderungen Prof. Dr.-Ing. C. J. Diederichs Veranstaltungs-
MehrBauleiter-Handbuch Auftraggeber
Thomas Feuerabend Bauleiter-Handbuch Auftraggeber Praxisbeispiele Checklisten Musterbriefe.Werner Verlag Inhaltsverzeichnis A Grundlagen 1 1 Wichtige Verordnungen, Normen und Gesetze 1 1.1 VOB 1 1.2 HOAI
MehrDer Businessplan: Leitfaden und Grundgesetz. Dwornitzak * Unternehmensberatung
Der Businessplan: Leitfaden und Grundgesetz Clemens Dwornitzak Dipl.Ing(FH) Landespflege Jahrgang 1962 verheiratet, 2 Kinder Irgendwie geht immer was! selbstständig im Vollerwerb seit Juni 2009 davor im
MehrBauwirtschaft und Projektmanagement. Vorlesung im Sommersemester 2010, 2.0 h
Bauwirtschaft und Projektmanagement Vorlesung im Sommersemester 2010, 2.0 h Dipl.-Ing. Wolfgang Wiesner Dipl.-Ing. Erwin Fahrnberger Dipl.-Ing. Mathias Fabich Dipl. Ing. Fabich Bauwirtschaft und Projektmanagement
MehrKosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen KLR Bau
Herausgegeben vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.v. und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen KLR Bau 7., aktualisierte Auflage Bauverlag
MehrEigenschaften von Allgemeinen Geschäftskosten eine baubetriebliche Sichtweise
Eigenschaften von Allgemeinen Geschäftskosten eine baubetriebliche Sichtweise In der baubetrieblichen Praxis herrscht bei vielen Bauherren oft noch die Meinung vor, dass ein Bauunternehmen auf Grund von
MehrGrundlagen der Baubetriebslehre 1
Fritz Berner, Bernd Kochendörfer, Rainer Schach Grundlagen der Baubetriebslehre 1 Baubetriebswirtschaft Teubner Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis XI 1 Bauwirtschaft als Teil des Wirtschaftssystems
MehrPreisfortschreibung (neu) Berechnungsbeispiele
Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch Hochschule Bochum - Institut für Baubetrieb Kuhne Kattenbusch & Partner Ingenieursozietät für Baubetrieb und Bauwirtschaft, Essen Thema Preisfortschreibung (neu) Berechnungsbeispiele
MehrBauLeiter-Handbuch Auftraggeber
Thomas Feuerabend BauLeiter-Handbuch Auftraggeber Anwendungsbeispiele Checklisten Musterbriefe 2. Auflage ~t WernerVerlag 2010 Inhaltsverzeichnis A Grundlagen 1 1 Allgemeine Hinweise 1 2 Wichtige Verordnungen,
MehrUniv.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner Ordinarius. Hausübung Baubetriebslehre I WS 2009 /
Institut für Baubetriebslehre Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner Ordinarius Hausübung WS 2009 / 2010 Gruppe:... Bearbeiter Nr. Name, Vorname Matr.-Nr. 1....... 2....... 3....... 4....... 5....... 6.......
Mehr5 EFB Preisangaben - Behördliche Grundlage zur Bestimmung von Nachtragspreisen?
5 EFB Preisangaben - Behördliche Grundlage zur Bestimmung von Nachtragspreisen? Marc Aßmann 5.1 Einführung EFB Preisangaben 1a oder 1b und 2. Was bezweckt der Auftraggeber mit der Abforderung dieser Blätter?
MehrDas EFB-Modul. Merlin 21. Version: Stand:
Das EFB-Modul Merlin 21 Version: 21.0.1 Stand: 21.09.2017 Angerland-Data Gesellschaft für Baudatentechnik mbh Am Gierath 28, 40885 Ratingen DEUTSCHLAND Internet: www.angerland-data.de Inhalt 1 EFB-Formblätter
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
MehrTerminplanungsschulung FORTGESCHRITTENE Erstellung von SOLL-Terminplänen
Terminplanungsschulung FORTGESCHRITTENE Erstellung von SOLL-Terminplänen Hauptsitz Mitte II. Hagen 7 45127 Essen Telefon: +49 201 63 00 8-0 Telefax: +49 201 63 00 8-29 Niederlassung Ost Reinhardtstraße
MehrDas EFB-Modul. Merlin 19. Version: 19.0 Stand:
Das EFB-Modul Merlin 19 Version: 19.0 Stand: 03.03.2016 Angerland-Data Gesellschaft für Baudatentechnik mbh Am Gierath 28, 40885 Ratingen DEUTSCHLAND Internet: www.angerland-data.de Inhalt EFB-Formblätter
Mehr