Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
|
|
- Andreas Hartmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben Abgabetermin Montag, Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße Lübeck Tel / Fax 0451 / Baubeginn Oktober 2015 Gesamtfertigstellung Februar 2017 Ausführungszeitraum KW 2016 Angebotssumme netto % Mehrwertsteuer... Angebotssumme brutto... Ich bin / wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft seit unter Nr Ort, Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
2 Zusätzliche Vertragsbedingungen Grundlage des Vertrages ist die VOB/B. Die in diesen zusätzlichen Vertragsbedingungen aufgeführten beziehen sich auf die VOB/B. Zu 2 Zu 3 Zu 4 Vergütung: 2.2 Es ist vorgesehen, die Leistung pauschal abzurechnen. Ausführungsunterlagen: 3.6 Zeichnungen und Berechnungen bleiben im Besitz des Auftraggebers. Ausführung: 4.4 Der Auftragnehmer wird für die Überlassung von Lager- und Arbeitsplätzen auf der Baustelle, Zufahrtswegen, Anschlüssen für Energie und Wasser und deren Verbrauch, Toiletten kostenmäßig herangezogen. Ohne weitere Nachweise wird dafür 1% der Auftragssumme abgezogen. Die Benutzung weiterer Baustelleneinrichtungen (z.b. Kran, Gerüst) ist gesondert zu vereinbaren und zu bezahlen. Zu 11 Vertragsstrafen: 11.1 Folgende Vertragsstrafen werden bei Fristüberschreitung je Werktag vereinbart: Zwischentermine: 0,2 % der Abrechnnungssumme, höchstens 5 % der Abrechnungssumme. Fertigstellungstermine: 0,2 % der Schlussrechnungssumme, höchstens jedoch 5 % der Schlussrechnungssumme. Der Bieter hat eine Aufwandspauschale für die Mängelbeseitigung in Höhe von netto... Euro je nicht fristgerecht erledigter Mängelanzeige an den AG zu entrichten. Zu 12 Abnahme: 12.1 Es wird eine Frist von 12 Werktagen vereinbart Es wird eine förmliche Abnahme vereinbart Es wird auf die unter 12.4 festgelegte förmliche Abnahme verwiesen. Eine Abnahmewirkung durch Ingebrauchnahme wird ausgeschlossen. Zu 13 Mängelansprüche (Gewährleistung): 13.4 Die Verjährungsfrist beträgt mindestens 5 Jahre zuzüglich eines im Vergabegespräch ausgehandelten und im Vergabeprotokoll dokumentierten Zeitraumes Der Nachunternehmer hat eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssummen müssen mindestens betragen: für Personenschäden ,- für Vermögens- und Sachschäden ,- Zu 15 Stundenlohnarbeiten: 15.3 Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen. Zu 16 Zahlung: 16.5 Skontoabzüge werden beim Vergabegespräch gesondert vereinbart. Zu 17 Sicherheitsleistung: 17.1 Für die Dauer der Ausführung wird eine Sicherheitsleistung von 10 % der Leistung vereinbart. Vom Auftragnehmer wird eine Ausführungsbürgschaft in Höhe von 10 % nicht - verlangt. Für die Dauer der Gewährleistung wird eine Sicherheitsleistung von 5 % der Schlussrechnung einbehalten. Sie kann durch Bürgschaft abgelöst werden Die Bürgschaft muss dem beigefügten Muster entsprechen. Zu 18 Streitigkeiten: 18.1 Gerichtsstand ist ausschließlich Lübeck.
3 AUSSCHREIBUNG / Seite : 1 von 19 Vorbemerkungen 0. Baubeschreibung In der Friedhofsallee 122/124 in Lübeck wird ein Büroanbau errichtet. Das Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, in einem Teilbereich als Souterrain, 2 Vollgeschossen und einem Dachgeschoss mit Dachterrasse. 1. Baustellen- und Gebäudebedingungen 1.1 Das Baugrundstück ist vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Insbesondere Anlieferungsmöglichkeiten und die örtliche Zuwegung sind zu beachten. 1.2 Dem AN ist nicht gestattet, ein eigenes Bauschild anzubringen. 1.3 Der AN hat seinen Arbeitsplatz täglich zu reinigen und besenrein herzustellen. Der anfallende Bauschutt ist getrennt in Containern zu sammeln bzw. unverzüglich abzufahren. Bauschutt, der nicht wie beschrieben entsorgt worden ist, kann ohne weitere Aufforderung durch einen Dritten auf Kosten des AN beseitigt werden. Diese werden dem AN von der Rechnung abgezogen. 1.4 Anlieferungsplätze sind mit der Bauleitung des AG im Vorwege abzustimmen und werden zugewiesen. 1.5 Der AN hat für das eigene Personal bzw. das Personal seiner Nachunternehmer geeignete Pausenunterkünfte vorzuhalten (Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG). 2. Normen, Richtlinien 3. Ausführung 3.1 Alle Baustoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind die Herstellerangaben
4 AUSSCHREIBUNG / Seite : 2 von 19 zu beachten. Alle Stoffe müssen vom selben Hersteller stammen. Der AG behält sich vor, bei Zweifel von allen zur Anwendung kommmenden Stoffen Proben auf Kosten des Bieters zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen. 3.2 Die Verbundabdichtung ist grundsätzlich in Klasse A gem. ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" auszuführen. Vor Aufbringen der Beläge ist die Abdichtung durch die Bauleitung des AG freigeben zu lassen. 3.3 Die Verlegung und Einteilung aller Beläge ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen. 3.4 Bauseitige Einbauteile wie Elektrodosen, -schalter, Auslässe, etc. sind auf Fugenkreuz oder 1/2 Platte einzupassen. 3.5 Bauseitige Sanitärinstallation (Armaturen, Abläufe, usw. sind in Abstimmung mit der Bauleitung in das Fliesenraster einzupassen. Bei glasierten Belägen ist auch die Kante immer glasiert anzubieten. Alle Schnitte sind im Nassschneideverfahren herzustellen. 3.6 Es sind grundsätzlich an allen Fugen zu Einbauteilen (z. B. Fenster, Türen, etc.) und bei allen Ixeln Wand/Boden, Wand/Wand, Wand/Decke dauerelastische Fugen auszuführen (Farbton nach Wahl des AG passend zum Fugenmörtel). Die verwendeten Produkte müssen fungizid eingestellt sein. Die Leistung ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet! 3.7 Der Bieter darf Badewannen nur im befüllten Zustand einfliesen. Die Wannen werden bauseitig vom Installateur befüllt. Der Bieter hat die Wannen in sauberem Zustand (mit sauberem Wasser) nach Fertigstellung seiner Arbeiten wieder zu übergeben.
5 AUSSCHREIBUNG / Seite : 3 von Nebenleistungen: Abweichend zur ATV DIN gelten folgende Leistungen als Nebenleistungen: 4.1 Herstellen von Löchern in Wand- und Bodenbelägen für Installationen und Einbauteile 4.2 Abschneiden des Überstandes von Randdämmstreifen anderer Unternehmer, einschl. der fachgerechten Entsorgung des Abfalls. 4.3 Anarbeiten Fliesen an Einbauteile wie Zargen o. ä. 4.4 Dauerelastische Verfugung wie oben beschrieben 1. Fliesen- und Plattenarbeiten Fliesenarbeiten - Bäder Bodenfliesen, R10A, 30/60cm, Kreuzfuge Bodenbelag aus Feinsteinzeug-Fliesen, Format 30/60 cm, rutschhemmend R10A, Untergrund waagerecht, auf schwimmendem Zementestrich im Dünnbett verlegen, Kleber mit Zusatz von Kunststoffdispersion PCI o. glw., inkl. Grundieren des Untergrundes und sämtlicher notwendiger Nebenleistungen. Verlegen mit Kreuzfuge, Verfugen durch Einschlämmen mit farblich zum Belag passendem Zementmörtel nach Wahl des AG, Leistung einschl. Anarbeitung an bauseitige Sanitäranlagen, Heizungsrohre o. ä. Leistung einschl. dauerelastischer Verfugung zur Schalltrennung im Übergang Boden/Wand, Farbton wie Fugenmörtel der Bodenfliese, Farbikat SOPRO. Einbauort: WC-Anlagen KG-DG
6 AUSSCHREIBUNG / Seite : 4 von 19 Farbton Fugenmörtel: hellgrau Fliesenoberfläche: hellgrau uni Angebotene Fliese:... (vom Bieter einzutragen) Mit Angebotsabgabe ist ein Datenblatt der angebotenen Fliese einzureichen! 36,500 m² Alternativ Bodenfliesen, R9A, 30/30cm, Kreuzfuge Bodenbelag aus Feinsteinzeug-Fliesen, Format 30/60 cm, rutschhemmend R9A, Untergrund waagerecht, auf schwimmendem Zementestrich im Dünnbett verlegen, Kleber mit Zusatz von Kunststoffdispersion PCI o. glw., inkl. Grundieren des Untergrundes und sämtlicher notwendiger Nebenleistungen. Verlegen mit Kreuzfuge, Verfugen durch Einschlämmen mit farblich zum Belag passendem Zementmörtel nach Wahl des AG, Leistung einschl. Anarbeitung an bauseitige Sanitäranlagen, Heizungsrohre o. ä. Leistung einschl. dauerelastischer Verfugung zur Schalltrennung im Übergang Boden/Wand, Farbton wie Fugenmörtel der Bodenfliese, Farbikat SOPRO. Einbauort: Teeküche KG u. EG Farbton Fugenmörtel: hellgrau Fliesenoberfläche: hellgrau uni Angebotenes Fabrikat:... (vom Bieter anzugeben)
7 AUSSCHREIBUNG / Seite : 5 von 19 Mit Angebotsabgabe ist ein Datenblatt der angebotenen Fliese einzureichen! 12,340 m² NUR EP Sockel aus Bodenfliese, 6/30cm als umlaufende Wischleiste, Untergrund senkrecht, aus baus. Kalkzementputz oder GBKI, fachgerecht vorbehandeln und Fliesen in Dünnbettkleber ansetzen, einschl. sämtlicher notwendiger Nebenleistungen. Anschluss unten: Bodenbelag Anschluss oben: baus. Malervlies mit Anstrich Leistung einschl. aller Anschnitte, Gehrungen. Verfugung durch Einschlämmen. Daerelastische Fuge zum Bodenbelag siehe Vorposition. Fliesenformat: 6x30cm, aus Bodenfliesen geschnitten, ohne sichtbare Schnittkanten! Farbe Fugenmörtel wie vor. Einbauort: Teeküche EG u. KG 20,100 m Wandfliesen, 30/60cm, Kreuzfuge Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen 30/60 cm, liegend, Untergrund senkrecht, auf baus. Kalkzementputz, GK- oder Faserzementplatten und Sanblockelementen, in Dünnbettkleber ansetzen, Kleber mit Zusatz von Kunststoffdispersion Fabrikat PCI oder glw., inkl. Grundieren des Untergrundes. Verlegen mit Kreuzfuge, Verfugen durch Einschlämmen
8 AUSSCHREIBUNG / Seite : 6 von 19 mit Zementmörtel. Leistung einschl. dauerelastischer Verfugung an allen negativen Ecken (Ixel Wand/Wand, Wand/Ablage), Farbton wie vorbeschriebener Fugenmörtel, Fabrikat SOPRO o. glw. Einbauhöhe: ca. 1,20 m über OKFF Farbe Fugenmörtel: hellgrau Fliesenoberfläche: weiss matt Angebotene Fliese:... (vom Bieter einzutragen) Mit Angebotsabgabe ist ein Datenblatt der angebotenen Fliese einzureichen! 111,100 m² Alternativ Wandfliesen, 20/20cm, Kreuzfuge Wie Vorposition, jedoch Format 20/20 cm. 111,100 m² NUR EP Ablage fliesen aus Wandfliese Fliesen der Ablagen in den WC'S mit vorgenannter Wandfliese, Breite ca cm, einschließlich Verfugung. 20,900 m
9 AUSSCHREIBUNG / Seite : 7 von Jollyschiene, Kunststoff, weiß Kantenausbildung der Ablagen in WC's waagerecht und senkrecht mit Abschlusskanten als Unterklebeschiene/Jollyschiene aus Kunststoff. Farbton: weiß Angebotenes Fabrikat:... (vom Bieter einzutragen) 20,500 m Eventual Zulage Jollyschiene, Edelstahl Zulage zur Vorposition für Ausführung der Jollyschiene in Edelstahl. Angebotenes Fabrikat:... (vom Bieter einzutragen) 1,000 m NUR EP Fliesenarbeiten - Bäder
10 AUSSCHREIBUNG / Seite : 8 von Fliesenarbeiten - Treppenhäuser Bodenfliesen, R9A, 30/30cm, Kreuzfuge Bodenbelag aus Feinsteinzeug-Fliesen in den Treppenhäusern auf Podesten auf schwimmendem Zementestrich bzw. direkt auf Stahlbeton-Fertigteil verlegt, in Kreuzfuge, Untergrund fachgerecht vorbehandeln und Fliesen in Dünnbettkleber verlegen, Leistung einschl. aller Anschnitte, Gehrungen, Rutschhemmung nach Vorschrift mind. R9A, Verfugen durch Einschlämmen mit Zementmörtel (Muster sind vom AN vor der Verfugung zur Entscheidung zu übergeben). Leistung einschl. dauerelastischer Verfugung zur Schalltrennung im Übergang Boden/Wand und im Anschluss zu sämtlichen Einbauteilen wie Fenster usw., Farbton wie Fugenmörtel der Bodenfliese, Farbikat SOPRO o. glw.. Fliesenoberfläche: hellgrau uni Format: 30/30 cm Farbton Fugenmörtel: hellgrau Angebotene Fliese:... (vom Bieter anzugeben) Mit Angebotsabgabe ist ein Datenblatt der angebotenen Fliese einzureichen! 46,900 m² Zulage 30/60cm, Kreuzfuge Zulage zur Vorposition für Format 30/60 cm, liefern und
11 AUSSCHREIBUNG / Seite : 9 von 19 verlegen mit Kreuzfuge. 46,900 m² Alternativ Zulage 30/60cm, 3/4-Verband Zulage zur Vorposition für Format 30/60 cm, liefern und verlegen im 3/4-Verband. 46,900 m² NUR EP Sockel aus Bodenfliese, 6/30cm Ausführung im Treppenhaus, auf Podesten in allen Etagen Alle Sockel und Randfliesen mit geschliffenen Kanten. Format 6x30cm, aus der Bodenfliese des Treppenhauses geschnitten, ohne sichtbare Schnittkanten. Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung und Verfugung mit Fugenmörtel der Bodenfliese. 49,200 m Tritt- u. Setzstufenbelag, b=1,20m Tritt- und Setzstufenbelag einschl. Wandsockelfliesen wie vor beschrieben, den Stufen folgend in den Treppenhäusern. Stufen auf bauseitigen Stahlbetonfertigteiltreppenläufen verlegen. Untergrund fachgerecht vorbehandeln und
12 AUSSCHREIBUNG / Seite : 10 von 19 Fliesen im Verband passend zu vorbeschriebenen Bodenfliesen mit Dünnbettkleber verlegen, Leistung einschl. aller An- und Ausschnitte. Anschluss seitlich: Treppenhauswände, Gipsputz (Schalltrennung beachten!) Anschluss Treppenauge: Bauseitiger Stahlwinkel als Fliesenbegrenzung. Trittstufenfliesen mit profiliertem Fliesenrand als zusätzliche Rutschhemmung, alle Sockel und Randfliesen mit geschliffenen Kanten. Verfugung und dauerelastische Anschlüsse wie vor beschrieben. Treppenlauf: gerade, Breite ca. 1,20 m Steigungsverhältnis: KG - DG B/B = ca. 17,2/29 cm Abrechnung nach Anzahl der Auftritte. 54,000 St Tritt- u. Setzstufenbelag, b=1,60m Wie Vorposition, jedoch b = 1,60 m. Einbauort: Treppe Ausgang KG 5,000 St
13 AUSSCHREIBUNG / Seite : 11 von Zulage Bodenbelag verlegen im Aufzug Bodenfliesen wie vor, jedoch als Bodenbelag im Aufzug, fachgerecht auf der bauseitigen Stahlwanne (15 mm tief) verlegen, einschließlich notwendigem Unterbau bzw. Verlegemörtel/Kleber mit Bewehrungseinlage sowie mit dauerelastischer Versiegelung zu den Kabinenwänden und den Austrittsschienen. Innenabmessungen der Kabine: ca. 1,10 x 2,10m Aufzughersteller/Serie: OSMA 1,000 St Fliesenarbeiten - Treppenhäuser Fensterbänke Alternativ Innenfensterbänke, b=34cm, Bianca Carara Fensterbänke aus Naturstein, Marmor Binca Carrara, alle Sichtseiten in polierter Ausführung, alle Sichtkanten mit Fase, liefern und mit Trasszementmörtelbett und Höhenausgleich bis ca. 5 cm in bauseitige Fensternischen einbauen, einschl. aller erforderlichen Beiputzarbeiten und dauerelastischer Versiegelung, farblos, nach dem Putzen zum Fenster und den Leibungen.
14 AUSSCHREIBUNG / Seite : 12 von 19 Materialstärke: 2 cm Tiefe der Fensterbänke: ca. 34 cm Einzellängen: ca. 1,08-3,385 m (Teilung in Abstimmung mit der Bauleitung des AG vor Ort festzulegen) Einbauort: Bodentiefe Fensterelemente zur Dachterrasse 7,800 m NUR EP Innenfensterbänke, b=34cm, Kunststein Wie Vorposition, jedoch Kunststein Agglomarmor, weiß "premium white" 7,800 m Alternativ Innenfensterbänke, b=30cm, Bianca Carara Wie vor, jedoch als Fensterbank, b = ca. 30 cm, Einzellängen 1,325-3,385 m. Einbauort: KG 10,200 m NUR EP Innenfensterbänke, b=30cm, Kunststein Wie Vorposition, jedoch Kunststein Agglomarmor, weiß "premium white" 10,200 m
15 AUSSCHREIBUNG / Seite : 13 von 19 Alternativ Innenfensterbänke, b=20cm, Bianca Carara Wie vor, jedoch als Fensterbank, b = ca. 20 cm, Einzellängen 1,325-3,385 m. Einbauort: EG - DG 89,400 m NUR EP Innenfensterbänke, b=20cm, Kunststein Wie Vorposition, jedoch Kunststein Agglomarmor, weiß "premium white" 89,400 m Fensterbänke Sonstiges Trennschiene, V2A Trennschiene aus Edelstahl, Querschnitt passend zu angebotenen Fliesen, Fabrikat SCHLÜTER o. glw., liefern
16 AUSSCHREIBUNG / Seite : 14 von 19 und im Türbereich bei Belagwechsel fluchtgerecht einsetzen. Leistung inkl. dauerelastischer Verfugung. Einbauort: WC-Türen, Türen Teeküche, Treppenhaustüren Angebotenes Fabrikat:... (vom Bieter einzutragen) 15,700 m Sauberlaufmatte, 2,485x2,775m Sauberlaufmatten als Bürstenmatte, anthrazit, mit Kratzkante in Mattenrahmen aus Edelstahl, rechteckig, Abmessungen ca x 2775 mm, einschl. Befestigungsanker, liefern und in die bauseitige Estrichaussparung einsetzen, einschl. sauberem Anarbeiten seitlich und Herstellung einer waagerechten Bodenplatte mit Ausgleichsmasse) Hersteller/Fabrikat: Kampmann Portagard o. glw. Angebotenes Fabrikat:... (vom Bieter einzutragen) Hinweis: Die Lage der Aussparung ist mit dem Gewerk Estrich vor Ausführung der Estricharbeiten abzustimmen. 1,000 St Verharzen von Estrich-Sollrissfugen Kraftschlüssiges Ausfüllen von Estrichtrennschnitten in den Türleibungen und Flächenfugen (außer Dehn-
17 AUSSCHREIBUNG / Seite : 15 von 19 und Gebäudetrennfugen) im baus. Zementestrich mit Giesharz und Abstreuung mit Quarzsand einschl. aller Nebenarbeiten, inkl. quer aufflexen der Estrichfugen (mit Absaugung). Hinweis: Ausführung nur auf Anordnung der Bauleitung des AG. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geschlossenen Fugen zum Nachweis. 14,100 m Wedi-Kästen 20x25cm, einschl. Einfliesen Wedi-Kästen zur Verkleidung vorhandener bauseitiger Installationsleitungen, waagerecht, 2-seitig abgewinkelte Ausführung, in Wand/Boden-Ecke nach Ausführungsvorschrift des Herstellers, einschl. dauerelastischem Anschluss an angrenzende Bauteile und einfliesen mit vorbeschriebenen Wandfliesen inkl. Jollyschiene wie vor. Abmessungen: von 20x25 bis 25x25cm (BxH) 1,100 m Sonstiges
18 AUSSCHREIBUNG / Seite : 16 von Stundenlohnarbeiten Eventual Geselle/Facharbeiter Stunden eines Fliesenlegergesellen (nach mind. einjähriger Tätigkeit) zum sofortigen Nachweis. Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung des AG auszuführen. Stundenlohnzettel sind sofort nach Ausführung der Arbeiten 2-fach vom Bauleiter des AG unterschreiben zu lassen. Nichtunterschriebene Stundennachweise werden bei der Abrechnung nicht anerkannt. 1,000 h NUR EP Stundenlohnarbeiten Fliesen- und Plattenarbeiten
19 AUSSCHREIBUNG / Seite : 17 von 19 Zusammenstellung: Fliesenarbeiten - Bäder Fliesenarbeiten - Treppenhäuser Fensterbänke Sonstiges Stundenlohnarbeiten Fliesen- und Plattenarbeiten Gesamtsumme netto
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701250 Abgabetermin 16.01.2017 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn Januar 2016 Tel. 0451
MehrLeistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701260 Abgabetermin 14.10.2016 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn März 2016 Gesamtfertigstellung
MehrLeistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701260 Abgabetermin 16.05.2017 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn März 2016 Gesamtfertigstellung
MehrLeistungsverzeichnis. über. Fliesenarbeiten. im Hochbehälter I
Wasserversorgung Ebermannstadt Landkreis Forchheim Leistungsverzeichnis über Fliesenarbeiten im Hochbehälter I Vorhabensträger: Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH Forchheimer Straße 29 91320
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung Projekt 1208 Elsa-Brandström-Straße 49,51, Dülmen Bauvorhaben Umbau/Umnutzung des Erdgeschosses zu 7 öffentlich geförderten Seniorenwohnungen - Leistung () Ausführungsbeginn Ende
MehrPortici Maggiori, 5 - Große Lauben, Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012 KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
3910 Dickschichtsystem. Arbeitsschritte: - eine Grundbeschichtung, - eine Schlußbeschichtung. (50/4) * 0,10 * 2,5 3,13 (100/3) * 0,20 * 3 20,00 (80/5) * 0,1 * 3 4,80 (1/4) * 0,05 * 4 0,05 (2/3) * 0,05
MehrLeistungsverzeichnis
BV Kita Hankensbüttel - Neubau Krippe 2.BA - 10444 Erweiterung der Kinderkrippe an der Kindertagesstätte Hankensbüttel um eine Gruppe 2. Bauabschnitt - Variante V2 LV 06 Leistungsbeschreibung ESTRICHARBEITEN
Mehr11 MALERARBEITEN ERICH-KLAUSENER-STRAßE - EINFAMILIENHAUS
A R C H I T E K T E N M E N G D E N - D I P L.- I N G. S T. M E N G D E N POSTANSCHRIFT TELEFON TELEFAX E-MAIL INTERNET HOHENZOLLERNSTRASSE 64 47799 KREFELD +49 2151 581950 +49 2151 5819520 mail@mengden.de
MehrAngebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbh Baumaßnahme Urban Living Briesestraße Angebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1315 Breddestr.Umbau Bauvorhaben Umbau eines Bürogebäudes in eine Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 310 Fliesenarbeiten Ausführungsbeginn
MehrAUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN Angebot über Lieferung und Verlegung textiler Bodenbeläge Bauherr: Bauvorhaben: Planung: Oberbauleitung: Bauleitung: Pläne sind einzusehen bei: Name des Anbieters: Wohnort, Straße,
MehrBieter Vergabenummer Datum. Titel. Ber... 6 StMt. Titel. Ber m². 45 m²
(ohne Umsatzsteuer) je n 2 2 (Sp.6+7+8+9) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 Baustelleneinrichtung 0.0 Baustelleneinrichtung Titel 0.0. Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen psch 0.0.2 Tagesunterkunft Container
Mehr01. INNENPUTZARBEITEN
22.11.2004 [PLZ Ort] Seite 1 01. INNENPUTZARBEITEN 01.01. INNENPUTZARBEITEN Die Leistungen der nachfolgenden Positionen verstehen sich einschl. aller Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit. 01.01.0001
Mehr- 1 - Werkvertrag. Dem AN wird die Ausführung für das Gewerk für das Bauvorhaben - - übertragen.
- 1 - Werkvertrag Zwischen dem Bauherrn, im folgenden AG genannt, und dem Auftragnehmer, im folgenden AN genannt, wird folgender Vertrag geschlossen: 1 Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung
Mehrin EUR Summe... % Aufschlag / Nachlass... Gesamtsumme netto... % Umsatzsteuer... Gesamtsumme brutto...
Leistungsverzeichnis für Angebot Projekt-Daten Projektnummer 2018_001 Projektbezeichnung Bodelschwingh Schule, Bendorf-Mülhofen LV-Daten LV-Nummer 009 LV-Bezeichnung Fliesen- und Putzarbeiten Toilettenräume
MehrBauvertrag Auftraggeber - nachfolgend AG genannt Auftragnehmer - nachfolgend AN genannt -
Bauvertrag zwischen...... Auftraggeber - nachfolgend AG genannt - und der Firma...... Auftragnehmer - nachfolgend AN genannt - 1. Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung nachfolgend aufgeführter
MehrLeistungsverzeichnis Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.
Anliegend übersenden wir Ihnen ein mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes. Neubau, Otto-Lilienthal-Weg 16 (HS.2), Remscheid - 1105 Errichtung von 31 altengerechten Seniorenwohnungen Otto-Lilienthal-Weg
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1211 Kortebuschstraße Bauvorhaben Errichtung einer Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 310 Fliesenarbeiten Ausführungsbeginn Ausführungsende
MehrLeistungsbeschreibung Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren
Leistungsbeschreibung Keramische Bodenbeläge im Rüttelverfahren Argelith Bodenkeramik H. Bitter GmbH Schledehauser Str. 133 49152 Bad Essen Tel: 05472 402-0 Fax: 05472 1512 Vorbemerkungen Dem Leistungsverzeichnis
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 2000 Lennefeldstraße, Finnentrop Bauvorhaben Neubau von 31 barrierefreien Senioren-Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum nebst Stellplätzen Lennefeldstraße,
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1208 Elsa-Brandström-Straße 49,51, Dülmen Bauvorhaben Umbau/Umnutzung des Erdgeschosses zu 7 öffentlich geförderten Seniorenwohnungen - Leistung (LV)
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S Projekt: LV: Bauherr: Neubau 6 Familienhaus Seidler Estricharbeiten Kirsten Seidler Am Weidenborn 4 64285 Darmstadt Angebotssumme (Netto): Datum: Stempel / rechtsverbindliche
MehrVerspachtelungen von Gipsplatten Oberflächengüten Gipsplattenkonstruktionen Fugen und Anschlüsse Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten
Technische Hinweise und Vorbemerkungen: Die Montage ist entsprechend den jeweils örtlichen Einbau- und Baustellenbedingungen bzw. der verantwortlichen Bauablaufplanung anzupassen. Alle Befestigungsmittel
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1106 Otto-Lilienthal-Weg 19, Remscheid - Haus 3 Bauvorhaben Errichtung von 11 Eigentumswohnungen Otto-Lilienthal-Weg 19 (HS.3) 42855 Remscheid Leistung
MehrLeistungsverzeichnis. über. Fassaden und Malerarbeiten. am Hochbehälter I
Wasserversorgung Ebermannstadt Landkreis Forchheim Leistungsverzeichnis über Fassaden und Malerarbeiten am Hochbehälter I Vorhabensträger: Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH Forchheimer
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N
Das Fertiggründach 1 L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S zum Gewerk D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N Bauvorhaben : Grünaufbau mit max. Flächenlast von 100 kg/m² Bauherr : Planung : Angebotsabgabe
MehrProjekt: 1415 Alte Berner Straße 26 LV-Nr.: Malerarbeiten LB 034 Malerarbeiten. UT 00 Vorbemerkungen. UT 01 Keller. Seite
Seite 1 UT 00 Vorbemerkungen Vorbemerkung Malerarbeiten: Alle Leistungen sind einschl. der benötigten Stoffe und Fertigteile zu berechnen. Für Ausschreibung, Angebotsabgabe, Vergabe, Vertrag und Ausführung
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N
Das Leichte Gründach 1 L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S zum Gewerk D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N Bauvorhaben : Grünaufbau mit max. Flächenlast von 45 kg/m² Bauherr : Planung : Angebotsabgabe
MehrEWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Betriebsteil Rheinsberg Sonnenschutz Verwaltungsgebäude
LEISTUNGSBESCHREIBUNG mit LEISTUNGSVERZEICHNIS Bauvorhaben: EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Betriebsteil Rheinsberg Sonnenschutz Verwaltungsgebäude Leistung: Verwaltungsgebäude Klemmarm-Markisen
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N
Das Schrägdach 1 L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S zum Gewerk D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N Bauvorhaben : Grünaufbau mit max. Flächenlast von 120 kg/m² Bauherr : Planung : Angebotsabgabe
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1315 Breddestr.Umbau Bauvorhaben Umbau eines Bürogebäudes in eine Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 130 Rohbau Ausführungsbeginn Ausführungsende
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1205 Kreisstraße 30, Witten - Kita Bauvorhaben Errichtung einer Kindertagesstätte mit 4 Gruppen - - Leistung (LV) 320 Maler-und Tapezierarbeiten Ausführungsbeginn
MehrKapitel 3 Was gehört in einen Bauvertrag?
Kapitel 3 Was gehört in einen? Aussagen im Bemerkungen Der sichere Einen absolut sichereren, der jegliche Unklarheiten und Streitigkeiten ausschließt, gibt es nicht. Ein solcher wäre nicht praktikabel.
MehrPlanungsbüro für Bauwesen Daubitz & Moldenhauer
01 ERDGESCHOSS 01.00 BAUSTELLENEINRICHTUNG 01.00.1 Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung,
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1800 Theodor-Fontane-Weg, Finnentrop Bauvorhaben BV Theodor-Fontane-Straße, Finnentrop - - - Leistung (LV) 380 Fliesenarbeiten_Neu Planverfasser... LB
MehrBetonwerksteinarbeiten Ausschreibungstext
Betonwerksteinarbeiten Ausschreibungstext Ausschreibungstexte Betonwerksteinarbeiten Material GreStone Bauvorhaben: Bauherr: Planung: Bauleitung: Bieter: Abgabetermin: Ort: Ausführungszeitraum: Angebotssumme:
MehrCaSi-Systems Muster-LV Klimaplatten aus Calciumsilikat zur Innendämmung
CaSi-Systems Muster-LV Klimaplatten aus Calciumsilikat zur Innendämmung Technisches Merkblatt Vers. 12/02.13 Pos. 1.0 m² Prüfen des Untergrundes Zulage für das Prüfen und Beurteilen des Untergrundes gemäß
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1208 Elsa-Brandström-Straße 49,51, Dülmen Bauvorhaben Umbau/Umnutzung des Erdgeschosses zu 7 öffentlich geförderten Seniorenwohnungen - Leistung (LV)
MehrPID: Leistungsverzeichnis Zusätzliche technische Vetragsbedingungen allgemein
Bezirksklinikum Ansbach Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie (30 Betten) Baumfällarbeiten Zusätzliche technische Vetragsbedingungen allgemein 1) Übergabe von Ausführungszeichnungen Die Ausführungszeichnungen
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Glasgewebe mit Anstrich - Überholungsanstrich Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro
MehrNatursteinarbeiten Schiefer Innenwandbekleidung Natursteinarbeiten Schiefer
Dachdeckungsarbeiten: Natursteinarbeiten Schiefer Innenwandbekleidung Deckblatt Natursteinarbeiten Schiefer Innenwandbekleidung Bauvorhaben: Bauherr: Natursteinarbeiten Schiefer Innenwandbekleidung Seite
MehrVOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
Datum: 04.11.2013 CL Leistungsverzeichnis T E C H N I S C H E V O R B E M E R K U N G E N jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung Leistungsverzeichnis VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe
MehrBauvertrag nach BGB. vertreten durch Frau/Herrn. - im Folgenden AG - - im Folgenden AN - (Bezeichnung der Arbeiten) (Bezeichnung des Bauherrn)
Bauvertrag nach BGB Zwischen und Andreas Schmidt GmbH Dachdeckermeister Zur Harth 3-5 04442 Zwenkau vertreten durch vertreten durch Frau/Herrn Herrn Andreas Schmidt - im Folgenden AG - - im Folgenden AN
MehrLeistungsbeschreibung Ausschreibungstext_PRALLWAND
Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1315 Breddestr.Umbau Bauvorhaben Umbau eines Bürogebäudes in eine Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 320 Maler-und Tapezierarbeiten Ausführungsbeginn
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N
Das Preiswerte Gründach 1 L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S zum Gewerk D A C H B E G R Ü N U N G S A R B E I T E N Bauvorhaben : Grünaufbau mit max. Flächenlast von 150 kg/m² Bauherr : Planung :
MehrTECHNISCHE ERGÄNZUNGEN ZU ALLEN POSITIONEN. Sämtliche Fensterelemente sind frei Baustelle zu liefern, zwischenzulagern und einwandfrei zu montieren.
Seite 1 TECHNISCHE ERGÄNZUNGEN ZU ALLEN POSITIONEN Sämtliche Fensterelemente sind frei Baustelle zu liefern, zwischenzulagern und einwandfrei zu montieren. Systemanforderungen: Fenstersystem: Holz 68 mm
MehrVerbrauchervertrag für Bauleistungen Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau
Verbrauchervertrag für Bauleistungen Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau Stand: Januar 2009 zwischen Auftraggeber (nachfolgend AG genannt) Name: und Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt) Name/Firma: Völker
MehrLeistungsbeschreibung
Wolff & Müller GmbH & Co. KG Niederlassung Projektbau Schwieberdinger Straße 107 70435 Stuttgart Leistungsbeschreibung Bauvorhaben: Grafenberger Höfe -Außenanlagen- 05 Befestigte Flächen -5700 05.01 Wege-5710
MehrBOORBERG. Anschlussauftrag Nr. KEV 339 (N) AnschlAtr Anschlussauftrag. Wartung. Bauleistung. Zeitvertrag. Vergabe-/Projekt Nr.:
1. Fertigung für Auftragnehmer 60.600/176.0 Seite 1-3 / 60.600/176.A Seite 1 - Januar 2011 - Nr. für Baumaßnahme: in: Hauptauftrag Leistung: Bauleistung Angebot für: Anlagen 1fach: entspr. Angebot für
MehrLeistungsverzeichnis Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.
Anliegend übersenden wir Ihnen ein mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes. Neubau, Otto-Lilienthal-Weg 16 (HS.2), Remscheid - 1105 Errichtung von 31 altengerechten Seniorenwohnungen Otto-Lilienthal-Weg
MehrPos m² 2-Lagige PE-Folie auf Untergrund auslegen. Fabrikat... Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.
Leistungsverzeichnis ARDEX PANDOMO TerrazzoPlus Anforderungen an den Untergrund bei PANDOMO TerrazzoPlus Als Unterestrich bei PANDOMO TerrazzoPlus empfehlen wir die Verwendung von PANDOMO TerrazzoBasic.
MehrAUSSCHREIBUNGSTEXTE. Leistungsbeschreibung 004a - LV 04 Gewerk 36 Bodenbelagsarbeiten. Titel E1 Laminatbodenelemente
AUSSCHREIBUNGSTEXTE Leistungsbeschreibung 004a - LV 04 Gewerk 36 Bodenbelagsarbeiten Titel 04.01 E1 Laminatbodenelemente 04.01.1 Vorbemerkungen Allgemeine Vorbemerkungen Zur technischen Ausführung sind
MehrPos m² Trennschicht auf geeigneten Untergrund auslegen. Fabrikat... Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.
Leistungsverzeichnis ARDEX PANDOMO TerrazzoMicro Anforderungen an den Untergrund bei PANDOMO TerrazzoMicro Als Unterestrich bei PANDOMO TerrazzoMicro empfehlen wir die Verwendung von PANDOMO TerrazzoBasic.
Mehr1 Allgemeine Vorbemerkungen. 1.1 Beschreibung
1 Allgemeine Vorbemerkungen 1.1 Beschreibung Der langjährige Mieter ist Ende Februar aus der Wohnung ausgezogen. Die Wohnung soll vor einer neuen Vermietung komplett renoviert werden. Die Renovierungsarbeiten
MehrVOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
Datum: 04.11.2013 CL Leistungsverzeichnis BV: AD 4.6 T E C H N I S C H E V O R B E M E R K U N G E N jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung Leistungsverzeichnis VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen
MehrAnwendungstechnik Architekturkeramik Bewegungsfugen
Anwendungstechnik Architekturkeramik Bewegungsfugen 4 4.1 Bewegungsfugen Elastische Fugenversiegelungen zur Aufnahme von Formänderungen der Bauteile. Normen DIN 18540 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau
MehrAufgrund Ihres oben genannten Angebotes erhalten Sie den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Bauleistungen / Leistungen.
ERZBISTUM KÖLN 50668 Köln, Marzellenstr. 32 Bearbeiter: Telefon: Objekt: (Bitte bei Rechnungsstellung angeben) Maßnahme: Erzbistum Köln, Generalvikariat, 50606 Köln Datum: Ausfertigung für den Auftraggeber
MehrDECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
Seite: 1 DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG) Allgemeines Bauvorhaben: Gasbehälter KA Gotha Erneuerung Beschichtung Bauherr: Angebot Gesamtsumme netto: Nachlass/Zuschlag ( ): Mehrwertsteuer ( ): Gesamtsumme brutto:
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1515 MEG Lokschuppen Bauvorhaben MEG Lokschuppensanierung Bannenwerthstr. 3 58840 Plettenberg - Leistung (LV) 003 Fenster Planverfasser... Ingenieurbüro
MehrVOB-Vertrag zwischen Unternehmern
VOB-Vertrag zwischen Unternehmern Fassung Januar 2018 Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v. Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin Dieser VOB-Vertrag gilt nicht zwischen Unternehmern und
Mehr***Leistungspositionen***
adicon GmbH Postfach 200 144 63307 Rödermark adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbh Max-Planck-Straße 6 63322 Rödermark Telefon 06074 8951-0 Telefax 06074 8951-51 Homepage www.adicon.de E-Mail
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro
MehrAusschreigungstext. Estricharbeiten - Trocken-Verbund-Estrich. ThermoDyn Classic. Auftraggeber: Auftragnehmer:
Ausschreigungstext Projekt: Estricharbeiten - Trocken-Verbund-Estrich Auftraggeber: Auftragnehmer: Vergabe Vergabeart: Offenes Verfahren Angebotsdatum: Eröffnungstermin: Ende der Zuschlagsfrist: Ort der
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Auffangsysteme, mobile Reinigungsanlage Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro
MehrDECKBLATT (AUSSCHREIBUNG)
DECKBLATT (AUSSCHREIBUNG) Allgemeines Bauvorhaben: Kinderkrippe in Behringen Bauherr: Gemeinde Bispingen, Borsteler Str. 4-6, 21646 Bispingen Fon: 05194-398-0, email: h.kohlmeyer@bispingen.de Bauort: Bispingen-Behringen,
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung Projekt 14874-MD Skoda-VW-Nutzfahrzeuge-Autohaus Moll Düsseldorf Bauvorhaben Neubau VW Nutzfahrzeuge_Autohaus Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf-Lohausen - Leistung (LV) 710 Industriefußboden
MehrLeistungsverzeichnis 06 / 2006 Gaststätte Hauptbahnhof Berlin Berlin, den
Bauvorhaben Gaststätte Berlin Hauptbahnhof Bauherr J.D. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden....,
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung Projekt 1211 Kortebuschstraße Bauvorhaben Errichtung einer Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 350 Innentüren Ausführungsbeginn Ausführungsende KW 31 KW 31 Angebotsaufforderung
MehrWahlpflichtfach Ausschreibung
Wahlpflichtfach Ausschreibung 22.3.2017 Stefan Scholz Mengenermittlung Seite 1 Themen Mengenermittlung 1. DIN 18299 2. Beispiel Mengenermittlung Bewehrung (DIN18331) Seite 2 DIN 18299 Allgemeine Technische
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Bodenbeschichtung - Auffangräume, Bodenmarkierungen Bauvorhaben / Objekt
MehrGW 12 - BODENBELAGSARBEITEN / LINOLEUM
Ausschreibung: Hinweis: Bauvorhaben: Architekt: Böwer- Eith- Murken Architekten BDA Lessingstrasse 3 79100 Freiburg Rainer Buff Tel. 0761 75677 14 E-mail: buff@boewereithmurken.de Bauherr: Gemeinde Ballrechten-Dottingen
MehrLeistungsverzeichnis Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.
Anliegend übersenden wir Ihnen ein mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes. Neubau, Otto-Lilienthal-Weg 16 (HS.2), Remscheid - 1105 Errichtung von 31 altengerechten Seniorenwohnungen Otto-Lilienthal-Weg
MehrLeistungsverzeichnis. Colorex - Leitfähige Bodenbeläge Bauherr: Planung: Anbieter: Summe Angebot netto: 19,0 % MwSt: brutto:
Leistungsverzeichnis Colorex - Leitfähige Bodenbeläge Projekt: 0-2-4 Colorex Anbieter: Summe Angebot netto: 19,0 % MwSt: brutto: Summe geprüft netto: 19,0 % MwSt: brutto: Seite 2 LV: Colorex - Leitfähige
MehrMehrwertsteuer 19,0 %...
Leistungsverzeichnis 137 27 Angaben zum Objekt Seestr.49 - Ateliers und Flüchtlingsheim Bauvorhaben Seestr. 49, Berlin-Wedding Nutzungsänderung zu Künstlerateliers und Unterkunft für Flüchtlinge Bauherr
MehrProjekt: 1415 Alte Berner Straße 26, Hamburg-FRÜNDT Grundst.GmbH LV-Nr.: Trockenbauarbeiten Titel 17 Trockenbau
Seite 1 Vorbemerkung Trockenbauarbeiten: Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte sind in den Positionen enthalten. Die gem. VOB erforderliche
MehrDIN VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art
Die Normen und Richtlinien sowie Schriften, die bei Ausschreibung und Ausführung für die Verlegung von Laminatfußbodenelementen von Bedeutung sein können, finden Sie nachfolgend aufgeführt: DIN 18 299
MehrVerbrauchervertrag für Bauleistungen Einzelgewerk/Handwerkervertrag
Verbrauchervertrag für Bauleistungen Einzelgewerk/Handwerkervertrag Stand: Januar 2009 zwischen Auftraggeber (nachfolgend AG genannt) Name: und Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt) Name/Firma: Völker
MehrOUTDOOR TILES OUTDOOR TILES. Bodenfliesen: MY EARTH OUTDOOR grau multicolor
Hoch widerstandsfähige vilbostone Feinsteinzeugfliesen mit einer Stärke von 20 mm Verschiedene Designs und Oberflächenanmutungen Geeignet für lose Verlegungen im Splittbett ebenso wie für Stelzlager und
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1202 Kita " Am Dornbusch " Bauvorhaben Kindertagesstätte Erweiterung und Umbau Am Dornbusch 2a 44803 Bochum Leistung (LV) 04 Malerarbeiten Planverfasser...
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1315 Breddestr.Umbau Bauvorhaben Umbau eines Bürogebäudes in eine Kindertagesstätte mit 3 Gruppen - - Leistung (LV) 350 Innentüren Ausführungsbeginn Ausführungsende
MehrGW 02 - GERÜSTBAUARBEITEN DIN 4420 / DIN 18451
Ausschreibung: Hinweis: Bauvorhaben: Architekt: Böwer- Eith- Murken Architekten BDA Lessingstrasse 3 79100 Freiburg Rainer Buff Tel. 0761 75677 14 E-mail: buff@boewereithmurken.de Bauherr: Gemeinde Ballrechten-Dottingen
MehrLeistungsverzeichnis
BV Kita Hankensbüttel - Neubau Krippe 2.BA - 10444 Erweiterung der Kinderkrippe an der Kindertagesstätte Hankensbüttel um eine Gruppe 2. Bauabschnitt - Variante V2 LV 10 Leistungsbeschreibung FLIESENARBEITEN
MehrLeistungsverzeichnis. Ba Betonarbeiten. Leitwährung EUR. Kurztext. Pos. - Nr. Langtext. Betonarbeiten
Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, wird Beton/Sta Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, wird Beton/Stahlbeton nach Beton (einschl. Schalung und Bewehrung)
MehrEUKIA Baubetreuungs GmbH Seite 2 ZUSÄTZLICHE ANGEBOTSERKLÄRUNG: Wir bitten die Ausführung der im anliegenden Leistungsverzeichnis/- beschreibung benan
EUKIA Baubetreuungs GmbH Seite 1 Dr.-Gessler-Straße 37 15. Juni 11 93051 Regensburg Tel.: 0941/9101-0 Fax: 0941/9101-24 Projekt L220QUE Leistungsverzeichnis über Innenputzarbeiten Bauvorhaben: Neubau von
MehrAusschreibungstext Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit Aluminium Unterkonstruktion und Senoplan Bekleidungsplatten
Ausschreibungstext Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit Aluminium Unterkonstruktion und Senoplan Bekleidungsplatten Vorbemerkungen Allgemein: Der Bieter hat komplett, inklusive: - Baustelleneinrichtung,
MehrLeistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung Bezeichnung: LV Innendämmung mit Calciumsilikat-Platten Baumaßnahme: Sanierung Innenwände Auftraggeber: Bieter (Name, Adresse, Firmenstempel): LV Innendämmung mit Calciumsilikat-Platten
MehrLeistungsverzeichnis für:
VERGABENUMMER: 16A30211......... (Name und Anschrift des Bieters) Bauvorhaben Liegenschaft: Maßnahmenummer: Wettiner Kaserne Frankenberg Äußere Freiberg Str.30-32 09669 Frankenberg 0334101C1401 Baumaßnahme:
MehrInhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012
Inhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012 Bauvertrag nach VOB: Musterdokumente 1 Angebot und Vergabe 1 Aufforderung Angebotsabgabe 2 Zuschlag 3 Ablehnung
MehrHandbuch-Technik, 8. Auflage
Handbuch-Technik, 8. Auflage Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in die VOB und VOB Teil B Ausgabe 2009 Einführung in die VOB Bearbeiteter Auszug aus: VOB Teil C Kommentar Fliesen- und Plattenarbeiten, Estricharbeiten
MehrArchitektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm Heusweiler - Tel / Fax:
Architektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm 5-66265 Heusweiler - Tel. 06806/850250 - Fax: 8502519 Ausschreibung: Projekt: Projektnr.: 09 03 01 Bauherr: Gemeinde Heusweiler Saarbrücker Straße 35, 66265
MehrKostenschätzung nach DIN 276
ProjektNr 1294 Zone: 6WE Gewerk: 18308 Dränagearbeiten 9.351,84 320.322 80,22 m Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 am Wandfuß 320.322 234,18 m² Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil
MehrL E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
Bauvorhaben Schulstraße 4 06343 Stadt Mansfeld Auftraggeber Stadtverwaltung Mansfeld Herr Dominka Lutherstaße 9 06343 Mansfeld LV Nr. Abgabe 13.06.2018 Art Öffentliche Ausschreibung Ort Stadt Mansfeld,
MehrVERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS. 1. Allgemeine Vertragsbedingungen
VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS 1. Allgemeine Vertragsbedingungen 2. Zusätzliche Vertragsbedingungen 2.1 Wahlpositionen, Bedarfspositionen ( 1) 2.2 Preisermittlungen ( 2) 2.3 Stundenlohnarbeiten
MehrArt des Auftrags: Ort der Ausführung: Bauauftrag Albert-Schweitzer-Straße 64, Kaiserslautern. Art und Umfang der Leistung:
BEKANNTMACHUNG ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG nach 3 Abs. 1 VOB/A Die Pfalzklinikum Service GmbH -Bau- und Flächenmanagement- schreibt für das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR die Aufstockung
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1202 Kita " Am Dornbusch " Bauvorhaben Kindertagesstätte Erweiterung und Umbau Am Dornbusch 2a 44803 Bochum Leistung (LV) 02 Bodenbelagarbeiten Planverfasser...
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Betonschutz - Ergänzende Arbeiten Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro /
MehrLeistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis Leistungsbeschreibung Projekt 1324 Kita - Unterm Berg, Köln Bauvorhaben Neubau einer 4-zügigen Kindertagesstätte in Köln-Zündorf Unterm Berg 3 Leistung (LV) 430 Bodenbelagsarbeiten
MehrVerlegehinweise Keramik und Naturstein auf Modul Klimaboden M20 Modul Klimaboden M33 mit Lastverteilschicht Stahlblech
Verlegehinweise Keramik und Naturstein auf Modul Klimaboden M33 mit Lastverteilschicht Stahlblech Seite 1 von 3 Verlegehinweise_ARDEX_ModulKlimaboden_2015-05-13 Harreither GmbH, 13.05.2015 VERLEGEHINWEISE
Mehr