Einhaltung von Zielvorgaben durch Projektsteuerung Frank Friebe Senior Projektleiter
|
|
- Arthur Kraus
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Expertenfrühstück, Frankfurt Einhaltung von Zielvorgaben durch Projektsteuerung Frank Friebe Senior Projektleiter
2 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechsel TGA- Planer 3.3 Optimierung Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
3 Zielfelder im Projekt Wichtiger als die Auswahl der richtigen Lösungen ist zunächst die Bestimmung der richtigen Ziele Festlegung von Zielen und der einzusetzenden Ressourcen. Faktoren Kosten, Termine und Qualitäten haben Wirkung aufeinander ARCADIS Änderungsmanagement bei Festlegungen
4 Eigenschaften der Projektziele S Spezifisch - Was ist zu erreichen? M Messbar - Wie wird die Zielerreichung gemessen? A Attraktiv - Sind die Projektaufgaben herausfordernd und zu bewältigen? R Realistisch - Sind die Ziele realistisch erreichbar? T Terminiert - Bis wann ist das Ziel zu erreichen? A Abgenommen - Wie wird die Zielerreichung abgenommen?
5 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechsel TGA- Planer 3.3 Optimierte Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
6 Projektbeteiligte Bauherr Architekten Planer (VOF) Baufirmen (VOB) Gutachter Projektsteuerung
7 Lageplan Trägerschaft Caritas-Werk St. Martin GF Prof. Dr. Hennes stationäre u ambulante Patienten 687 Betten 1450 Mitarbeiter m² BGF Neubau Planungsbeginn 2006 Bauzeit Gesamtinvestition 45 Mio.
8 Bauphasen EG Bauphase 1: 06/ /2011 Bauphase 2: 09/ /2012 Bauphase 3: 06/ /2013
9 Bauphasen 1.OG Bauphase 1: 06/ /2011 Bauphase 2: 09/ /2012 Bauphase 3: 06/ /2013
10 Katholisches Klinikum Mainz Projektorganisation, Berichtswesen, Protokolle Terminplanung, Vergabeterminplan Kostensteuerung Ausschreibung und Vergabe Qualitäten, Bemusterungen Fördermittelmanagement Online Plattform, Struktur, Ablage Planungs- und Dokumentenmanagement Erweiterung Umstrukturierung
11 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechsel TGA- Planer 3.3 Optimierte Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
12 Komplexes Bauvorhaben OP Notfallaufnahme BT 303 Kardiologie Intensivstation Funktionsdiagnostik Intensivstation Endoskopie Zytostatikaherstellung Pneumologie Entbindung/Arztd. Gynäkologie Pneumologie Wöchnerinnen Ambulanzen Arztdienste RISIKEN: Anbauten an Bestand Aufstockungen Bestand Neubauteile Schnittstellen Nutzungseinschränkungen Neugeborenenpflege Arztdienste
13 Zwei verschiedene Planungsbüros RISIKEN: Informationsverteilung Rechnungsprüfung LV-Erstellung Schnittstellen Bauleitung Bereits beauftragt PLANUNGSBÜRO 1 PLANUNGSBÜRO 2
14 Leistungen ARCADIS Wir bringen die Beteiligten an den Tisch Definieren technische und organisatorische Anforderungen. Definieren die Schnittstellen. Installieren 1 Ansprechpartner = Oberbauleitung Organisieren VOF und VOB Ausschreibungen Beseitigen Störungen und sorgen für Kommunikation Kontrollieren Kosten und Termine Organisieren die Dokumentation und Dokumentenablage Führen alle Unterlagen zusammen
15 Werkzeug Projekthandbuch Projektziele (Kosten, Termine, Qualitäten) Projektorganisation Besprechungswesen/Sitzungskalender Verantwortlichkeiten Projektbeteiligte/Schnittstellen Verfahrensrichtlinien Informationsverteilung Berichtswesen/Statusberichte Planläufe/Freigaben/Änderungen
16 Werkzeuge Projektorganisation Protokoll als ToDo-Liste Schnittstellendefinition Planer und Firmen Statusberichte
17 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechsel TGA-Planer 3.3 Optimierte Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
18 Wechsel des TGA-Planers
19 Bewertung Planung - Projektraum Bauherr Planer Filter, Suche Archiv Dokumentation Planmanagement Reproservice CAD-QM Terminpläne Fax, Webcam Projektraum Projektsteuerer Kommunikation Ausschreibung Bieterlisten Vergabe Rechnungen Aufträge Baufirmen Keine Vollständigkeit Einstelltermine zu spät Herunterladen Ansehen Versionierungen
20 Bewertung der Ausführungsplanung FEHLENDE ANGABEN: Vorgaben für Architekturplanung Dimensionierungen Schächte Durchbruchsplanung Vollständigkeit Planung Planungsqualität K/O Planung Angaben für LV s
21 Leistungsstand HOAI Schlussrechnung HOAI 73 Abs. 3 Leistungsanteil nach I anerkannt : Sanitär, Steinfortscher Tabelle med.gase, Außenanlagen anerkannt : Klima, Kälte,Heizung GLT/MSR Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplaner integrierten Fachleistungen bis zur Zeichnerische Darstellung der Anlagen mit Dimensionen (keine Montage- und Werkstattzeichnungen) 5,10% 7,10% 35,00% 40,00% Endbewertung Leistungsstand Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen HOAI Bewertung 4,00% Fortschreibung der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse 1,80% 0,00% 0,00% Bewertung Leistungsstand 100,00% 35,00% 40,00% Anteil HOAI 18,00% 6,30 7,20
22 Sofortmaßnahme Interimsbauleitung Beauftragung einer Interims - Besetzung der Bauleitung
23 Neuvergabe VOF Verfahren Qualität der Projektteilnehmer Zweistufiges Verfahren Präqualifikation VOF Verfahren Eignungskriterien / Auswahlkriterien Präqualifikation Gremienentscheidung Objektivität Auswahlverfahren Präsentationen der Bieter Messbare Bewertung
24 Neuvergabe - Vertragsgestaltung Leistungsbilder HOAI Honorarberechnung /Grundlagen Bonus Malus Regelungen Akzeptanz des Vertragspartners Vollständiges Leistungsbild Schnittstellen zu anderen Planer
25 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechsel TGA- Planer 3.3 Optimierte Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
26 Herausforderungen Bauzeiten Zeitverzug durch: Planprüfung und Bewertung Neubeauftragung Planer Nachbesserung Planung Angebotsauswertung Firmen
27 Terminplanung im Projektraum Bauherr Planer Filter, Suche Archiv Dokumentation Planmanagement Reproservice CAD-QM Terminpläne Fax, Webcam Projektraum Kommunikation Ausschreibung Bieterlisten Vergabe Rechnungen Aufträge Projektsteuerer Baufirmen Aktuelle Terminplanung im Projektraum Einstelltermine Herunterladen Ansehen Versionierungen
28 Komprimierung Bauphasen Erdgeschoss Bauphase 1: 09/ /2011 Bauphase 2: 10/ /2012 Bauphase 3: STORNIERT
29 Komprimierung Bauphasen 1. OG Bauphase 1: 09/ /2011 Bauphase 2: 10/ /2012 Bauphase 3: STORNIERT
30 Bauzeitenoptimierung I GB II III IV GB /2013 GB SOLL Verzug Optimierung IST I GB II GB /2012 Entfall GB
31 Agenda 1. Projektziele 2. Projekt Katholisches Klinikum Mainz 3. Projektrisiken 3.1 Komplexes Bauvorhaben 3.2 Wechselnde TGA- Planer 3.3 Optimierte Bauzeiten 3.4 Optimierte Kosten
32 Möglichkeit der Kostenbeeinflussung Kosten Einflussmöglichkeiten und Risiken 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Kostenrahmen Aktive Kostensteuerung Kostenkontrolle Budgetbildung Kostenschätzung Kostenplausibilisierung Kostensberechnung Projektstand Lebenszykluskosten Kostenoptimierung Nachtragsmanagement Kostenverfolgung Zusätzliche Leistungen = Kosten Bauzeitverzögerung = Kosten Mangelhafte und zusätzliche Planung = Kosten Projektvorbereitung Entwurfsplanung Detailplanung Ausführungsvorbereitung Ausführungsphase Projektabschluss Projektphase
33 Projektraum Bauherr Planer Filter, Suche Archiv Dokumentation Planmanagement Reproservice CAD-QM Terminpläne Fax, Webcam Projektraum Kommunikation Ausschreibung Bieterlisten Vergabe Rechnungen Aufträge Projektsteuerer Baufirmen Vergabeunterlagen Aufträge Aufmaße Rechnungen
34 Datenbank Kostensteuerung Kostenberichte sofort Datenbankgestützte Kostenverfolgung Bauausgabebuch Mittelabrufe Mittelabflussplanung Eingabe von Aufträgen Rechnungsverfolgung und -freigabe Abgrenzung Teilprojekte Keine Rechenfehler
35 Kostensteuerung Planungsphase Planungsphase Aufzeigen und Durchführen aller Kostensteuerungsmöglichkeiten zum frühestmöglichen Zeitpunkt Planungsbegleitende Steuerungen: vertiefte Entwurfsplanung mit Leitdetails detaillierte Kostenberechnung (Massen, EPs) Alternativpositionen und Reduktionsoptionen erörtern Partnerschafts- und Contractingmodelle bedenken Aufstellung von bepreisten LVs Ausschreibungspakete und Lose stückeln (Gewerke, Termine) Durch ARCADIS: stetiges Planungsmonitoring, vertiefte Planungs- und Kostenprüfungen Pro-Aktiv!
36 Kostensteuerung Angebots- und Vergabephase A+V-Phase Aufzeigen und Durchführen aller Kostensteuerungsmöglichkeiten zum frühestmöglichen Zeitpunkt Steuerungen nach Angebotsrücklauf: Verlust-Verrechnung mit Vergabegewinnen Ziehen von mitgeführten Alternativpositionen Partnerschaften eingehen, Outsourcing / Contracting Aufteilung von Ausschreibungs- und Vergabepakete Los-Teilungen (Bsp. BE / Rohbau) Neuausschreibung oder Teil-Neuausschreibungen Standardreduzierungen, ggf. Flächenreduzierungen
37 Kostensteuerung Nachtragsprüfung 1. Formale Prüfung, 1. Formale Prüfung, Feststellung Feststellung Prüfbarkeit Prüfbarkeit 2. sachliche/ technische 2. sachliche/ technische Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung des des Anspruchsgrundes Anspruchsgrundes 4. rechnerische und 4. rechnerische und preisliche Prüfung preisliche Prüfung Prüfung Prüfung Vergabevorschlag Vergabevorschlag Anspruchsgrundlagen nach nach VOB VOB 2 Nr. Nr. 3 Abs. Abs. 2 VOB/B VOB/B 2 Nr. Nr. 4 VOB/B VOB/B 2 Nr. Nr. 5 VOB/B VOB/B 2 Nr. Nr. 6 VOB/B VOB/B 2 Nr. Nr. 7 VOB/B VOB/B 2 Nr. Nr. 8 Abs. Abs. 2 VOB/B VOB/B etc.. etc.. Nachtragsprüfung: Einschaltung eines Gutachters für Baupreisermittlung Anti Claim Management Nachtragsbesprechungen Leistungsreduzierungen 6. Ggf. Nachverhandlung 6. Ggf. Nachverhandlung mit mit AN AN
38 Kostensteuerung Ausführungsphase Nachtragsmanagement Prüfung und Wertung von Nachträgen und Abwehr unberechtigter Forderungen Ausführliche Stellungnahme Formale Prüfung: Prüfung grundsätzlicher Anspruch; Vollständigkeit der geschuldeten Nachweise Detailprüfung: Prüfung anhand Leistungsbeschreibung, Massenermittlung und Kostenermittlung, ggf. Korrektur der Anspruchshöhe Wertung: Wertung der Prüfungsergebnisse in Bezug auf Kosten, Termine und Alternativen Empfehlung an AG zur weiteren Vorgehensweise
39 Budgeteinhaltung Budget TP V TP V TP IV TP III TP II TP I Budget Vergabereduzierungen Mehrleistungen Nachtragsbeauftragungen TP IV TP III TP II TP I Kostenfeststellung i
40 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Sebastian Moser Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Sebastian Moser Dipl.-Ing. (FH) Architekt Neubeuern, 08.10.2013 Vorstellung Architekt bei der Bauunternehmung Emil Hönninger in München Tätigkeit im Bereich Schlüsselfertigbau und Generalunternehmerkalkulation
MehrHOAI anrechenbare Kosten. RifT AHO. Architekten. Ingenieure Honorarzone. SiGeKo. HOAI-Rechner Pro Beispielrechnungen. Leistungsbild.
1 2 Y2 Y Y1 1 Parameter Honorar Anrechenbar X1 Werte 168.756,23 1.102.156,25 100% 2 X Y = X2 X -X1 X2 -X1 (Y2 -Y1) + Y1 HOAI anrechenbare Kosten Umbauzuschlag Honorarsatz Architekten RifT AHO besondere
MehrKostenplanung und AVA in Zeiten von BIM
Roadshow praxisbau 2016 in Baden-Württemberg Kostenplanung und AVA in Zeiten von BIM Wendelin Christ G&W Software AG Leitung Vertrieb Region Südwest Geschäftsstelle Stuttgart Inhalt 1. Wer ist G&W? 2.
MehrProjektstart für Auftraggeber und Entscheider. Bern, 27. August 2013
Projektstart für Auftraggeber und Entscheider Bern, 27. August 2013 Wir machen Wir machen Sie sicherer. Sie sicherer. Agenda 01 Wie beschreibe ich die Ziele des Projektes 02 Was ist in der Startphase wichtig
MehrBeauftragung freiberuflicher Leistungen. Querschnittsprüfung des Thüringer Rechnungshofs
Beauftragung freiberuflicher Leistungen Querschnittsprüfung des Thüringer Rechnungshofs Prüfung des Thüringer Rechnungshofs Querschnittprüfung in Thüringer Kommunen bis 50.000 EW Thema: Beauftragung freiberuflicher
MehrEinsatz von Lasten-/Pflichtenheften
Einsatz von Lasten-/Pflichtenheften bei der Planung und Realisierung von Gebäudeautomationssystemen Prof. Achim Heidemann Studiengang Facility Management Automationssysteme in der Anwendung Vortrag GLT-Anwendertagung
MehrKomplexität in der baulogistischen Planungsphase
Komplexität in der baulogistischen Planungsphase Impulsvortrag Joseph W. Dörmann Fraunhofer IML 1 Agenda Baulogistik Komplexitätsmanagement Integratives Projektmanagement In Theorie und Praxis Fragen und
MehrKantonale Hochbauten Bau-Projektbezogenes Qualitätsmanagement
Kantonale Hochbauten Bau-Projektbezogenes Qualitätsmanagement 23.717W-20150501 Inhalt 1. Was ist (P) QM? 2. Unsere PQM- Instrumente 3. Risikomanagement 4. Reporting 5. Beachten 2 Qualität: Definition /
MehrBaulanderschliessung für Kommunen. Wir erschliessen Für sie GanZ neue PersPeKTiven in ihrer Kommune. Gute Ideen voller Energie.
Baulanderschliessung für Kommunen Wir erschliessen Für sie GanZ neue PersPeKTiven in ihrer Kommune. Gute Ideen voller Energie. Wir Entlasten sie von allen aufgaben. Die Erschließung von Neubau- und Gewerbeflächen
MehrPflichtenheft Projektsteuerung Auftraggeber: Projekt:
Pflichtenheft Projektsteuerung Auftraggeber: Projekt: Das folgende Leistungsbild basiert auf den Untersuchungen zum Leistungsbild des 31 HOAI und zur Honorierung für die Projektsteuerung erarbeitet von
MehrDIE PLANUNG IHRER. WOHNTRÄUME ist unsere schönste Herausforderung. Ihr Grundstein für intelligentes Bauen
DIE PLANUNG IHRER WOHNTRÄUME ist unsere schönste Herausforderung. Ihr Grundstein für intelligentes Bauen Franz Schatz Geschäftsführer & Baumeister INTELLIGENT GEPLANT, PERFEKT UMGESETZT! Durch unsere jahrelange
MehrVertrag -Tragwerksplanung-
Vertrag -Tragwerksplanung- RifT-Muster L213 Land Fassung: April 2005 «Massnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4» «SAP4» «SAPBez5»
MehrBEWERBUNGSBOGEN. Bewerber (Architekt) Straße. PLZ + Ort. Tel.-Nr
(in Anlehnung an die VOF. Ein Anspruch auf Verhinderung der Auftragsvergaben im Wege des Primärrechtschutzes besteht nicht, da die Vergabe unterhalb des Schwellenwertes des 100 Abs.1 GWB liegt.) Eingang
MehrMakler 32. Katasteramt 32. Liegenschaftsamt 32. 1.5 HOAI - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
1 Allgemeine Grundlagen und Begriffsdefinitionen 11 1.1 Grundstück 11 1.1.1 Grundstücksklassifizierungen 11 1.1.2 Grundstückbewertung 12 1.1.3 Grundstückswert 12 1.1.4 Grundstückskauf 13 1.1.5 Checkliste
MehrAufgabenbeschreibung und Fragenkatalog zum Auftragsgespräch (Beispiel) MUSTER 5
Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Niederlassung (Datum) Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes Sachsen-Anhalt (Benennung Baumaßnahme) Vergabeverfahren zur Vergabe freiberuflicher
MehrEnergieberatung/Energieausweise nach DIN 18 599. Bestandsaufnahme und Planverwaltung. Technisches Gebäudemanagement
Unternehmensprofil Unser Spektrum Planung und Bauleitung Brandschutzfachplanung Energiekonzepte Energieberatung/Energieausweise nach DIN 18 599 Technische Gutachten Bestandsaufnahme und Planverwaltung
MehrFormularsammlung. zum methodischen Leitfaden. für eine effiziente Projektarbeit in. virtuellen Teams mit teamspace
Formularsammlung zum methodischen Leitfaden für eine effiziente Projektarbeit in virtuellen Teams mit teamspace 2004 Ein Produkt der 5 POINT AG, Darmstadt - Internet Business Solutions - Inhalt Die vorliegenden
MehrMaßgeschneiderte Konzepte, wirtschaftliche Lösungen.
Bautechnik Kompetente Objektplanung für Hoch- und Tiefbau Bautechnik Komplettleistungen Kontinuierliche Begleitung des Bauprojektes Maßgeschneiderte Konzepte, wirtschaftliche Lösungen. Die ISW-Technik
MehrS-HOAI 13. S-Control 13
S-HOAI 13 S-Control 13 www.kbld.de S-HOAI 13 Optimierung der Updatefunktion Die Installationsroutine ist deutlich vereinfacht und verbessert worden. Weiterhin steht jetzt eine Onlineabfrage im Programm
MehrJahresrechnung zum 31. Dezember 2014
PRÜFUNGSBERICHT Jahresrechnung zum 31. Dezember 2014 Bolivianisches Kinderhilfswerk e. V. Stuttgart KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft An den Bolivianische Kinderhilfswerk e.v., Stuttgart 1 Prüfungsauftrag
MehrDie nachfolgende Tabelle der förderfähigen Leistungen enthält sowohl optionale als auch verpflichtende Leistungen und ist nicht abschließend.
Energetische Fachplanung und Baubegleitung Es werden grundsätzlich alle Maßnahmen gefördert, die im Rahmen der energetischen Fachplanung und Baubegleitung gemäß der Anlage zu den Merkblättern Energieeffizient
MehrVon der Idee zur Realität
Panoramastraße 3 73340 Amstetten Tel.: 07331 / 71 222 Fax: 07331 / 71 54 50 E-Mail: info@max-hagmeyer.de www.max-hagmeyer.de Von der Idee zur Realität Aufgabe: Ein multifunktionales Gebäude mit 2.562 m²
MehrProjektantrag / Projektplanung
heidi abt bildungsmanagement gmbh madiswilstrasse 14 ch-4917 melchnau t 062 927 21 64 m 079 696 64 67 abt@abt-bm.ch www.abt-bm.ch Projektantrag / Projektplanung Projekttitel Erstellt am Erstellt von Projektleiterin
Mehr6. Baukirchmeistertagung 20./21.09.2013 Kleine Einführung in die HOAI 2013
6. Baukirchmeistertagung 20./21.09.2013 Kleine Einführung in die HOAI 2013 Was bedeutet HOAI? HOAI bedeutet: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Die HOAI ist eine Preisrechtsregelung (ähnlich
MehrFachbauleitung Brandschutz
Fachbauleitung Brandschutz Vortragender: Michael Lischewski Fachbauleitung Brandschutz Seite 1 Brandschutzkonzept Das Brandschutzkonzept stellt die Grundlage aller erforderlichen baulichen und technischen
MehrZweistufige SiGe-Planung
Zweistufige SiGe-Planung 2. Bundeskoordinatorentag 2006 19. Oktober 2006 Berlin Dipl.-Phys. Michael Jäger Bau-Atelier BVKSG e.v., Leipzig Seite: 1 Zweistufige SiGe-Planung Ausgangssituation Erfahrungen
MehrSPC Lehrgang Projektmanagement Basic
2009 SPC Lehrgang Erfolg hat einen Namen: SPC! www.spc.at Wissens-Service ist bei uns schon immer Trend. Und Trends sind auch ein Teil unseres Services. Stand: 1.1.2009 Gschwandtner Seminare Projekte Consulting
MehrDeutschland-Berlin: Projektmanagement im Bauwesen 2013/S 191-329532
1/5 Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329532-2013:text:de:html Deutschland-Berlin: Projektmanagement im Bauwesen 2013/S 191-329532 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
MehrTrainingsprogramm 2016
Trainingsprogramm 2016 ISO 9001:2015 Update-Training für QM-Beauftragte und interne Auditoren Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und ist im November 2015 offiziell erschienen. Die Norm enthält
MehrRisiken minimieren. Umsatzsteuer-Check
Risiken minimieren Umsatzsteuer-Check Risiken minimieren Gerade bei komplexen Fragestellungen ist es wichtig, alle möglichen Facetten genau zu prüfen nur so können Risiken minimiert werden. Rödl & Partner
MehrWas können wir für Sie tun?
Was können wir für Sie tun? Ein kleiner Einblick in unser Leistungsspektrum Wertermittlung Genehmigungsplanung Gutachten zu Schäden an Gebäuden Projektleitung und Projektsteuerung, Qualitätsmanagement
MehrPlanen. Finanzieren. Bauen.
Planen. Finanzieren. Bauen. Immobilienrealisierung mit Asset Structuring 2 Immobilienrealisierung. Commerz Real Asset Structuring Immobilien sind reale Werte. Und dennoch entstehen diese Werte nicht durch
MehrProjektmanagement. Muster-Projekthandbuch
Projektmanagement Muster-Projekthandbuch Muster-Projekthandbuch Seite 2 Das Projekthandbuch (PHB) Das Projekthandbuch ist als genereller Leitfaden für die Projektarbeit im Rahmen des Lehrganges Projektmanagement-Bau
MehrÖffentliche Ausschreibung Nr. 132/2015/003 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz über die Innenreinigung der Dienstgebäude
STATISTISCHES LANDESAMT MAINZER STRASSE 14-16 56130 BAD EMS Öffentliche Ausschreibung Nr. 132/2015/003 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz über die Innenreinigung der Dienstgebäude Ausschreibungsbestimmungen
MehrPLANUNGS- UND INGENIEURLEISTUNGEN FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
Erfahrung und Ideen in der TGA-Fachplanung für Einrichtungen im Gesundheitswesen und Unternehmen PLANUNGS- UND INGENIEURLEISTUNGEN FÜR DIE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG LÖSUNGSKONZEPTE FÜR DIE ZWECKGERECHTE
MehrIhre Sachverständigen am Bau. Willkommen bei der GTÜ-Baubegleitung
Ihre Sachverständigen am Bau Willkommen bei der GTÜ-Baubegleitung Jedes Bauwerk ist ein Unikat Baumängel kosten Geld, Zeit und Nerven. Die vollständige Wandlung von Fehlleistungen der Bauausführung ist
MehrAlpiq Infra AG Integrale Gesamtlösungen.
Alpiq Infra AG Integrale Gesamtlösungen. Integrale Gesamtlösungen für Verkehr, Anlagen und Gebäude. Alpiq Infra AG ist die General- und Totalunternehmung für die integrale Planung und Realisierung anspruchsvoller
Mehr+ mit 61 Mustervorlagen und 10 Checklisten
Praxis-Handbuch Bauleiter Bauleistungen sicher überwachen mit 124 Abbildungen und 21 Tabellen + mit 61 Mustervorlagen und 10 Checklisten Prof. Dr.-Ing. Ullrich Bauch Bauingenieur, Geschäftsführender Gesellschafter
MehrDie HOAI 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
7. Die HOAI 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen Dr. Achim Neumeister Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Wirtschaftsmediator (IHK) 58 Diese
MehrElectronic Workflow wie fühlt sich das an?
Electronic wie fühlt sich das an? Aktueller Stand der COMOS Einführung bei EC Hand out Lunch & Learn am 25.03.2011 - Gestern Heute Morgen Gestern Heute Morgen Prozess seriell seriell, verkürzt durch Werkzeuge
MehrAufzugsqualität im Betrieb
Aufzugsqualität im Betrieb Nachweis + Gütegrade auf Basis VDI-R. 3810 Bl. 6 Ziele: 1 Störung in 5 Jahren Verfügbarkeit 99,7 % vereinbarter Lebenszyklus der Produkte dokumentierte Fahrdynamik Folge: Transparenz
MehrPraxisbericht: Vom Prozess zur IT-Lösung
Praxisbericht: Vom Prozess zur IT-Lösung Düsseldorf, 12. Feb. 2015 Dr. Frank Maaser fmaaser@gemis.info www.gemis.info Projektorganisation Prozessorientierung in den Vorarbeiten ProjektStruktur 1. Konzepterstellung
MehrManagementsysteme und Arbeitssicherheit
Managementsysteme und Arbeitssicherheit 1. Managementsysteme: Welche gibt es? 2. Managementsysteme aus Sicht des Mitarbeiters 3. Schlussfolgerungen für integrierte Managementsysteme 4. 3 Arbeitsschutzgesetz
MehrWie Projekte im Bürgerschaftsengagement gelingen können. Projektmanagement
Wie Projekte im Bürgerschaftsengagement gelingen können Projektmanagement Was ist ein Projekt? Ein Projekt ist ein Vorhaben mit einem definierten Anfang und einem Ende (DIN 69901) Projekte sind gekennzeichnet
MehrAus der Praxis der Vergabe eines Landesbetriebes. Norbert John Technischer Geschäftsführer. Potsdam, 17.06.2011
Aus der Praxis der Vergabe eines Landesbetriebes Norbert John Technischer Geschäftsführer Potsdam, 17.06.2011 Gliederung Vorstellung des BLB Statistiken zur Vergabe Vorgehen bei Vergabeverfahren 2 Welche
MehrWir beraten Sie. Wir unterstützen Sie. Wir schaffen Lösungen. Wir bringen Qualität. Wir beraten Sie. Wir unterstützen Sie. Wir schaffen Lösungen
Was bedeutet es, ein Redaktionssystem einzuführen? Vorgehensmodell für die Einführung eines Redaktionssystems Die Bedeutung Fast alle Arbeitsabläufe in der Abteilung werden sich verändern Die inhaltliche
MehrGPA-Mitteilung Bau 5/2002
GPA-Mitteilung Bau 5/2002 Az. 600.513 01.07.2002 Verjährung der Vergütungs-/Honoraransprüche bei Bau-, Architektenund Ingenieurverträgen (Werkverträgen) Durch Art. 1 des Gesetzes zur Modernisierung des
MehrLode Projektmanagement GmbH Projektsteuerung Bauüberwachung Objektbetreuung
Lode Projektmanagement GmbH Projektsteuerung Bauüberwachung Objektbetreuung 01067 Dresden, Berliner Strasse 7 Telefon 0351 494 17 12 Telefax 0351 494 17 16 IHRE PROJEKTE NEUBAU SANIERUNG MODERNISIERUNG
MehrErfolgreiche Realisierung kommunaler Bauprojekte
Praxisseminar Erfolgreiche Realisierung kommunaler Bauprojekte Projektsteuerung, Baumanagement, Kosten-, Termin- und Qualitätssicherung, Reduzierung von Unterhaltungsaufwendungen BEW Duisburg Dienstag,
Mehr5. EErfahrungsaustausch der Koordinatoren
Erfahrungsaustausch 5. EErfahrungsaustausch der Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 27. November 2002, 09.00-16.30 Uhr RAB 30: Geeigneter Koordinator Diese Regel bietet dem
MehrGutachten zur Evaluation der Vergabeverfahren nach der VOB/A
Werte schaffen durch Wissen--- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Gutachten zur Evaluation der Vergabeverfahren nach der VOB/A Abschlussbericht
MehrOrganisationsentwicklung. Organisationsentwicklung / J.Schoch
Organisationsentwicklung Projektmanagement Ist ein in sich geschlossener Aufgabenkomplex (zeitlich klar abgegrenzt) Umfasst alle willensbildenden und durchsetzenden Aktivitäten im Zusammenhang mit der
MehrJede Baustelle ist anders.
Jede Baustelle ist anders. Der Erfolg eines Bauvorhabens hängt von vielen, oft unübersichtlichen Faktoren ab. Egal, ob Wohnungen saniert oder ganze Gebäudekomplexe errichtet werden: gründliche Planung,
MehrÜBUNG. Einführung in das IT- Projektmanagement WS 2012/13. Dr. The Anh Vuong
Einleitung Beschluss der UNI- AG vom 10.10.2012: Bis Ende März 2013 soll ein Portal für Studierende der UNI- AG entwickelt werden. Das Portal bietet aus Anlass der Weltwirtschschaft diverse Informationen
MehrIT-Projekt Management
IT-Projekt Management Dr.-Ing. The Anh Vuong EINLEITUNG: J.W. Goethe Universität Frankfurt am Main Beschluss der Vorstandssitzung der INTER-UNI AG (*) am 01.09.2007: Um das Marktpotential der internationalen
Mehr10. Fachtagung IT-Beschaffung 2014 Fachforum 6
10. Fachtagung IT-Beschaffung 2014 Fachforum 6 Referent: Frank Richter it@m-bdw Berlin, 18.09.2014 Ein kleiner Rundflug über einige wesentliche Gründe aus juristischer Sicht, an denen IT-Projekte scheitern
MehrLeistungsnachweise Projektmanagement
Klausur zum Projekt SaS, 14.10.01 GD Dozent Kurt Jürgen Göhl Leistungsnachweise Projektmanagement Dozent: Kurt Jürgen Göhl LN-Datum: 14.10.01 Briefingphase Ziel: Frage: Punkte: 1 Ausfüllen des Projektblattes
MehrARCHITEKTURWELTEN-AKTUELL. Ihr Architektur-Netzwerk
Architekturwelten-Aktuell Architekturwelten-Aktuell ist eine Internetplattform, die herausgeben wird von der WESTPHAL-Unternehmensberatung GmbH und der Unternehmensberatung für marketingmedia-management
MehrAuftrag zum Fondswechsel
Lebensversicherung von 1871 a.g. München Postfach 80326 München Auftrag zum Fondswechsel Versicherungsnummer Versicherungsnehmer Änderung zum: Bei fehlender Eintragung, findet die Änderung für den Switch
MehrBFE Studio und Medien Systeme GmbH. www.bfe.tv
1 eine in Broadcast-IT-Projekten oft vernachlässigte Aufgabe 23. Fachtagung der FKTG (2008) 2 Problemstellung (I) Moderne Broadcast-Lösungen bestehen zunehmend aus Software. BFE eine Firma, die in Großprojekten
MehrModellbasiertes Projektcontrolling und Risikomanagement
gefördert durch Führung Information Simulation im Bauwesen Modellbasiertes Projektcontrolling und Risikomanagement Robert Hienz gibgreiner GmbH 1 Agenda Modellbasiertes Projektcontrolling und Risikomanagement
MehrFührungsgespräch Fordern, Fördern, Entwickeln
Angaben zur Person Name, Vorname: Karin Musterfrau Funktion: Leiterin Abrechnung Betrachtungszeitraum: Ergebnis 2007; Vereinbarung: Febr Dezember 2008 Datum: 15.1.08, korrigiert am 30.7.08 Datum des letzten
MehrProjektmanagement Leitfaden für Organisations- u. Verbesserungsprojekte
Projektmanagement Leitfaden für Organisations- u. Verbesserungsprojekte Diese Maske wird im PC hinterlegt und für jedes Projekt vom Lenkungsausschuss angelegt. Die Bearbeitung erfolgt schrittweise in der
MehrBalanced ScoreCard. www.itmp.de
Balanced ScoreCard www.itmp.de Warum Balanced ScoreCard? Mit der strategischen und operativen Zielplanung oder auch Balanced ScoreCard genannt, werden die Ziele des Unternehmens gemeinsam mit allen Verantwortlichen/Beteiligten
MehrVom Wunsch zur Wirklichkeit?
Gute Koordination bei Bauarbeiten Vom Wunsch zur Wirklichkeit? Dipl.-Ing. Christof Barth Systemkonzept, Köln Eschborn, gefördert von: Definition Aufgaben der Akteure Ein ist... ein gesellschaftlicher konsens
Mehragens 2009 Sicherheit als Bestandteil eines integrierten Compliance Systems aus betriebswirtschaftlicher Sicht
agens 2009 Sicherheit als Bestandteil eines integrierten Compliance Systems aus betriebswirtschaftlicher Sicht 25.03.2009 Compliance ist das Thema in den Medien 2 Compliance ist das Thema in den Medien
MehrProjektsteuerung Projekte effizient steuern. Welche Steuerungsinstrumente werden eingesetzt?
1.0 Projektmanagement Mitarbeiter, die Projekte leiten oder zukünftig übernehmen sollen Vermittlung von Grundwissen zur erfolgreichen Durchführung von Projekten. Die Teilnehmer erarbeiten anhand ihrer
MehrInhalt des Elementes Projektziel. Projektmanagement Projektziel. Inhalt. Projektziel : Wissen wohin man will. 1 Das Element im Projektablauf
Inhalt des Elementes Projektziel 1 Inhalt 1 Das Element im Projektablauf Projektziel : Wissen wohin man will Skript 2 Definition des Elementes 3 Anforderung an Ziele 4 Zielorientiertes Projektmanagement
MehrProjektmanagement. Stand 23.04.2008 Projektmanagement 1
Projektmanagement Projektmanagement 1 Inhalt Merkmale nach DIN 69 901 Warum Projektmanagement? Projektphasen Vorprojektphase Planungsphase Durchführungsphase Abschlussphase Projektmanagement 2 Merkmale
Mehr«PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.»
«PERFEKTION IST NICHT DANN ERREICHT, WENN ES NICHTS MEHR HINZUZUFÜGEN GIBT, SONDERN DANN, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.» www.pse-solutions.ch ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 1 PROJECT SYSTEM ENGINEERING
MehrNebenkosten wie z.b. Reisekosten, Übernachtungskosten, Spesen usw. können nicht in Rechnung gestellt werden.
ARBEIT & LEBEN ggmbh Postfach 2942 55019 Mainz Rheinland-Pfalz Gesellschaft für Beratung und Bildung Zweigstelle Rheinhessen-Nahe Hintere Bleiehe 34 55116 Mainz Telefon - +49 6131 14086-30 Telefax. +49
MehrEine Information des Ingenieurbüro Körner zur Baustellenverordnung
Eine Infrmatin des Ingenieurbür Körner zur Baustellenverrdnung Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Frank Körner Wasserbank 6 58456 Witten Ruf- Nr. (02302) 42 98 235 Fax- Nr. (02302) 42 98 24 e-mail: kerner@ibkerner.de
MehrBewerbungsbogen zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen in Anlehnung an das VOF Verfahren
Bewerbungsbogen zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen in Anlehnung an das VOF Verfahren Öffentlicher Auftraggeber: Land Berlin vertreten durch das Umwelt- und Naturschutzamt, Bezirksamt Lichtenberg
MehrUmzug der abfallwirtschaftlichen Nummern /Kündigung
Umzug der abfallwirtschaftlichen Nummern /Kündigung Um sich bei ebegleitschein abzumelden/ zu kündigen sind folgende Schritte notwendig: Schritt 1: Sie erteilen bifa Umweltinstitut GmbH den Auftrag, Ihre
MehrLehrer in der Wirtschaft. Projektmanagement im Einsatz für Schulen. Mit guter Planung zum erfolgreichen Abschluss von Projekten
Projektmanagement im Einsatz für Schulen Mit guter Planung zum erfolgreichen Abschluss von Projekten 1 Inhalt Projekt und Projektmanagement Projektphasen Definition Planung Realisierung Abschluss Grenzen
Mehr06.12.2013/elj. Anfrage Angebot. Sehr geehrte Damen und Herren,
Anfrage Angebot 06.12.2013/elj Sehr geehrte Damen und Herren, ARBEIT & LEBEN ggmbh setzt mit Förderung des Landes Rheinland-Pfalz und der Europäischen Union/ESF arbeitsmarktpolitische Projekte um. Für
MehrBewirtschaften für die Zukunft
Bauen Service und Management Bewirtschaften für die Zukunft dort setzen wir an Ernst Roth, RESO Partners AG Agenda Wann kann Facility Management im Planungsund Bauprozess einen Beitrag leisten? Instrumente
MehrProjektvorstellung CALEIDO
Projektvorstellung CALEIDO Schwerpunkt Gebäudeentwicklung > DAS UNTERNEHMEN PERSONEN Zur Person DGNB Senior Auditor LEED AP Prof. Dr.-Ing. Joachim Hirschner Geschäftsführender Gesellschafter IWTI GmbH
MehrPlanen & Organisieren
Planen & Organisieren Einleitung Diese (online) Einleitung gibt Ihnen einen ersten Überblick über die Hauptaufgaben bei der Planung & Organisation Ihres EU Projekts Die Einleitung dauert etwa 15 Minuten.
MehrGeprüfter Datenschutz TÜV Zertifikat für Geprüften Datenschutz
www.tekit.de Geprüfter TÜV Zertifikat für Geprüften TÜV-zertifizierter Der Schutz von personenbezogenen Daten ist in der EU durch eine richtlinie geregelt. In Deutschland ist dies im Bundesdatenschutzgesetz
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrPROMANI GmbH. Sie erreichen uns unter: PROMANI Project Management International GmbH Weiherwiesen 10 D-61191 Rosbach v. d. Höhe
Sie erreichen uns unter: PROMANI Project Management International GmbH Weiherwiesen 10 D-61191 Rosbach v. d. Höhe Telefon: +49 6003 826-6125 Telefax: +49 6003 826-6137 E-Mail: info@promani.de Firmenkurzpräsentation
MehrMünchen, 17.08.2011. Themenvorschläge für Abschlussarbeiten Zur Abstimmung mit Prof. Brecht
München, 17.08.2011 Themenvorschläge für Abschlussarbeiten Zur Abstimmung mit Prof. Brecht Am 04.08.2011 in Ulm wurde das Themengebiet als der zentrale Anknüpfungspunkt für Abschlussarbeiten definiert
MehrBGI 5190 Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Organisation durch den Unternehmer
BGI 5190 Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Organisation durch den Unternehmer DGUV Information 5190 (Fassung April 2010) Standort Dresden Dr. Jelena Nagel Gr. 2.4
MehrE Vergabe Vollständige elektronische Ausschreibung
E Vergabe Vollständige elektronische Ausschreibung Wo steht die FHB? 1 Inhalt 1. Was bietet die E Vergabe Lösung heute? 2. EU konform mit E Vergabe Light 3. Wie wird die E Vergabe genutzt? 4. Die Werkzeuge
MehrBeschaffungsmanagement
Beschaffungsmanagement MakeorBuy? Beschaffungsmanagement 1 Beschaffungsmanagement Prozessgruppe Initiierung Planung Ausführung Überwachung & Steuerung Abschluß Aktivität 1. Beschaffung planen 1. Beschaffung
MehrEDV und Netzwerk Planung
QUALITÄT PLANEN Schiller Automatisierungstechnik GmbH Abteilung EDV EDV und Netzwerk Planung Inhalt EDV Planung ist eine Vertrauenssache...03 Die Vorteile eines Planungsbüros...04 Unser Leistungsspektrum...05
MehrDas Sollkonzept steht was nun?
Das Sollkonzept steht was nun? Forum IT & Organisation in Hochschulen 2012 Hannover 05. April 2012 Martin Hamschmidt 1 Agenda Hintergrund Fallbeispiel: Einführung neuer IT im Bereich Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Mehr5.1.4. Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Verwaltungsgebäude. Prozessqualität Planung Ausschreibung und Vergabe
Relevanz und Zielsetzung In der Phase der werden die Grundlagen für eine qualitativ hochwertige Bauausführung geschaffen. Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Ausschreibung dient dem Ziel,
MehrRegulatorische Anforderungen an die Entwicklung von Medizinprodukten
Regulatorische Anforderungen an die Entwicklung von Medizinprodukten Alexander Fink, Metecon GmbH Institut für Medizintechnik Reutlingen University Alteburgstraße 150 D-72762 Reutlingen Reutlingen, 04.03.2015
MehrSteuernagel + Ihde. Großprojekte im Straßenbau und Ingenieurbau
Projektsteuerer (w/m) Großprojekte im Straßenbau und Ingenieurbau Große, komplexe Projekte erfordern Fachkompetenz und Transparenz für alle am Bau Beteiligte. Ihre Leistungen umfassen die komplette Steuerung
MehrStephan Bolz. VOB/B kompakt. 150 Antworten auf die wichtigsten Fragen zur VOB. Aktualisierungsbeilage zur VOB/B 2012 ISBN 978-3-481-02636-3
Stephan Bolz VOB/B kompakt 150 Antworten auf die wichtigsten Fragen zur VOB Aktualisierungsbeilage zur VOB/B 2012 ISBN 978-3-481-02636-3 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, im September 2012 ist
MehrDAS SIND WIR. Kronthalerstraße. 67 61462 Königstein phone +49 (0) 6173 325 9090 fax +49 (0) 6173 702 76 72 mail info@nolinkup.com web nolinkup.
START-UP. DAS SIND WIR. START-UP. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Wissen in Unix Server basierenden IT Systemen, spezialisiert auf MAC OS X Server/Storage Lösungen in komplexen, homogenen und
MehrVerbesserung des Inputmanagements durch optimierten Output
Verbesserung des Inputmanagements durch optimierten Output Peter Manias Consultec Dr. Ernst GmbH www.consultec.de Agenda Optimales Inputmanagement Einflussgrößen auf Inputmanagement Einfluss des Output-
MehrAUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS
Stadt Weil der Stadt Marktplatz 4 71263 Weil der Stadt An Firma XXX Ort, Datum Weil der Stadt, Zuständiger Bearbeiter (Vergabestelle) Bürgermeister Thilo Schreiber Tel / Fax Tel.: +49 7033/521-131 Fax:
MehrDie vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante
ISO 9001:2015 Die vorliegende Arbeitshilfe befasst sich mit den Anforderungen an qualitätsrelevante Prozesse. Die ISO 9001 wurde grundlegend überarbeitet und modernisiert. Die neue Fassung ist seit dem
MehrINTERREG IV Oberrhein: - Grundlagen, Funktionsweise, Förderkriterien
Die Wissenschaftsoffensive der Trinationalen Metropolregion Oberrhein Infotag, Karlsruhe, 28/10/2011 INTERREG IV Oberrhein: - Grundlagen, Funktionsweise, Förderkriterien Mischa SCHMELTER Gemeinsames technisches
MehrDer Bauvertrag mit garantiertem Maximalpreis. Ein Vertragsmodell mit Zukunft? Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Thomas Mathoi
Der Bauvertrag mit garantiertem Maximalpreis Ein smodell mit Zukunft? Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Thomas Mathoi i3b Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Inhalt Grundlagen Funktionsweise des GMP Projektabwicklung
MehrPM-Stolpersteine bei komplexen Abwicklungsstrukturen
bei komplexen Abwicklungsstrukturen Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Arnold Tautschnig Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Thomas Mathoi Inhalt Die 7 Projektbeispiel TAU, THM @ Winterseminarwoche ÖVI 2004 24.03.2004 Folie
Mehr