BOORBERG. Anschlussauftrag Nr. KEV 339 (N) AnschlAtr Anschlussauftrag. Wartung. Bauleistung. Zeitvertrag. Vergabe-/Projekt Nr.:
|
|
- Kirsten Fuchs
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1. Fertigung für Auftragnehmer /176.0 Seite 1-3 / /176.A Seite 1 - Januar Nr. für Baumaßnahme: in: Hauptauftrag Leistung: Bauleistung Angebot für: Anlagen 1fach: entspr. Angebot für Hauptauftrag Zweitfertigung dieser Vereinbarung Zeitvertrag Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Kurztext-LV für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Sehr geehrte Damen und Herren, Wartung (Ort, Datum) 1. Fertigung für Auftragnehmer 2. Fertigung für Auftraggeber 3. Fertigung für Auftraggeber Auftragsschreiben vom auf Grund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Stadt / der Gemeinde / des Landkreises / des Eigenbetriebs diese(r) vertreten durch: den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen (Anschlussarbeiten). Grundlage ist Ihr Angebot Angebot mit dem Nebenangebot/Änderungsvorschlag Ihr Technisches Nebenangebot Seite 1 von 3
2 1. Fertigung für Auftragnehmer /176.0 Seite 1-3 / /176.B Seite 2 - Januar Angebotssumme (nachgerechnet) Preisnachlass Zwischensumme zuzüglich USt Dem liegt zugrunde: Preise Leistungsbeschreibung vom Leistungsverzeichnis Baubeschreibung % Plänen, Zeichnungen Nr. Weitere Vertragsbestandteile für die Anschlussarbeiten, bestehend aus Vertragsfristen (Ausführungsfristen) (Sind keine Daten eingetragen, gelten die Nrn. 3.1 bis 3.3 der Besonderen Vertragsbedingungen.) die Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrags (als Langtext) sowie ein auf dieser Grundlage erstelltes Kurztext-LV, das die für die Anschlussarbeiten erforderlichen LV-Positionen (als Kurztext) sowie die neuen Mengenansätze ausweist. Sofern nachstehend nichts anderes vereinbart wird, sind folgende Vertragsbedingungen des Vor-/Hauptauftrags zugleich auch Bestandteil des s: Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Allgemeine Vergabe- und Vertragsordnung der VOB/B sowie die ATV der VOB/C Für die Anschlussarbeiten gelten die in der Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrages (bzw. im Kurztext-LV für den ) ausgewiesenen Preise, mit folgenden Änderungen: Die Preise des Vor-/Hauptauftrags für die LV-Positionen "Baustelle einrichten, vorhalten und räumen" werden für den wie folgt geändert bzw. neu festgelegt: die Preise der eigens für den erstellten Leistungsbeschreibung. Im Vor-/Hauptauftrag vereinbarte Preisnachlässe und Skonti gelten auch für den. Die Anschlussarbeiten sind unverzüglich nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. Werktage nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. und bis spätestens % Sonstige Nachlässe ohne Bedingungen Sonstige Nachlässe mit Bedingungen (Skonto) % Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten + zu beginnen. Euro (brutto) Die für die Vorarbeiten vereinbarte Ausführungsfrist wird verlängert. Die Anschlussarbeiten sind zusammen mit den Vorarbeiten spätestens Seite 2 von 3 Euro
3 1. Fertigung für Auftragnehmer /176.0 Seite 1-3 / /176.C Seite 3 - Januar Vertragsstrafen Die Regelungen in Nr. 4 - KEV (B) BVB - des Vor-/Hauptauftrags gelten auch bei Überschreitung der Ausführungsfristen für die Anschlussarbeiten. Für die Anschlussarbeiten werden Sicherheitsleistungen 10. Weitere Vereinbarungen Sicherheitsleistung vereinbart. Wenn Sie sich entscheiden, diese mit Bürgschaftsurkunden zu leisten, reichen Sie diese bitte nach Vordruck - KEV 310 Sich 1 - innerhalb von 18 Werktagen ein. Die Anschlussarbeiten werden nicht vereinbart. Es gelten die Regelungen in KEV (B) BVB Nr. 8 - des Hauptauftrags. Ausführung im eigenen Betrieb erbracht. von nachfolgenden Nachunternehmern erbracht: Abrechnung Die Leistungen für die Anschlussarbeiten sind vom Hauptauftrag getrennt zu ermitteln und abzurechnen. getrennt zu ermitteln, jedoch im Hauptauftrag abzurechnen. nicht getrennt zu ermitteln und abzurechnen. Beauftragte für den Auftraggeber sind: Objektüberwachung: Bauüberwachung: Sicherheitskoordinator: (Baustellenverordnung) Forderungen sind beim Auftraggeber (Vergabestelle) einzureichen. Ich bestätige / Wir bestätigen den Empfang Ihres Auftragsschreibens. Empfangsbestätigung Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. von den Beauftragten des Auftraggebers erteilt werden. Die Beauftragten dürfen keine finanziellen Verpflichtungen für den Auftraggeber eingehen. Hinweis: Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Auftrag erteilt, so ist damit nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Bauvertrag abgeschlossen. Sie werden dennoch gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben zurückzugeben. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt: Ein Wechsel in der Vertretung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Ort und Datum Unterschrift Seite 3 von 3
4 2. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.A Seite 1 - Januar Nr. für Baumaßnahme: in: Hauptauftrag Leistung: Bauleistung Angebot für: Anlagen 1fach: entspr. Angebot für Hauptauftrag Zweitfertigung dieser Vereinbarung Zeitvertrag Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Kurztext-LV für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Sehr geehrte Damen und Herren, Wartung (Ort, Datum) 1. Fertigung für Auftragnehmer 2. Fertigung für Auftraggeber 3. Fertigung für Auftraggeber Auftragsschreiben vom auf Grund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Stadt / der Gemeinde / des Landkreises / des Eigenbetriebs diese(r) vertreten durch: den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen (Anschlussarbeiten). Grundlage ist Ihr Angebot Angebot mit dem Nebenangebot/Änderungsvorschlag Ihr Technisches Nebenangebot Seite 1 von 3
5 2. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.B Seite 2 - Januar Angebotssumme (nachgerechnet) Preisnachlass Zwischensumme zuzüglich USt Dem liegt zugrunde: Preise Leistungsbeschreibung vom Leistungsverzeichnis Baubeschreibung % Plänen, Zeichnungen Nr. Weitere Vertragsbestandteile für die Anschlussarbeiten, bestehend aus Vertragsfristen (Ausführungsfristen) (Sind keine Daten eingetragen, gelten die Nrn. 3.1 bis 3.3 der Besonderen Vertragsbedingungen.) die Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrags (als Langtext) sowie ein auf dieser Grundlage erstelltes Kurztext-LV, das die für die Anschlussarbeiten erforderlichen LV-Positionen (als Kurztext) sowie die neuen Mengenansätze ausweist. Sofern nachstehend nichts anderes vereinbart wird, sind folgende Vertragsbedingungen des Vor-/Hauptauftrags zugleich auch Bestandteil des s: Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Allgemeine Vergabe- und Vertragsordnung der VOB/B sowie die ATV der VOB/C Für die Anschlussarbeiten gelten die in der Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrages (bzw. im Kurztext-LV für den ) ausgewiesenen Preise, mit folgenden Änderungen: Die Preise des Vor-/Hauptauftrags für die LV-Positionen "Baustelle einrichten, vorhalten und räumen" werden für den wie folgt geändert bzw. neu festgelegt: die Preise der eigens für den erstellten Leistungsbeschreibung. Im Vor-/Hauptauftrag vereinbarte Preisnachlässe und Skonti gelten auch für den. Die Anschlussarbeiten sind unverzüglich nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. Werktage nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. und bis spätestens % Sonstige Nachlässe ohne Bedingungen Sonstige Nachlässe mit Bedingungen (Skonto) % Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten + zu beginnen. Euro (brutto) Die für die Vorarbeiten vereinbarte Ausführungsfrist wird verlängert. Die Anschlussarbeiten sind zusammen mit den Vorarbeiten spätestens Seite 2 von 3 Euro
6 2. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.C Seite 3 - Januar Vertragsstrafen Die Regelungen in Nr. 4 - KEV (B) BVB - des Vor-/Hauptauftrags gelten auch bei Überschreitung der Ausführungsfristen für die Anschlussarbeiten. Für die Anschlussarbeiten werden Sicherheitsleistungen 10. Weitere Vereinbarungen Sicherheitsleistung vereinbart. Wenn Sie sich entscheiden, diese mit Bürgschaftsurkunden zu leisten, reichen Sie diese bitte nach Vordruck - KEV 310 Sich 1 - innerhalb von 18 Werktagen ein. Die Anschlussarbeiten werden nicht vereinbart. Es gelten die Regelungen in KEV (B) BVB Nr. 8 - des Hauptauftrags. Ausführung im eigenen Betrieb erbracht. von nachfolgenden Nachunternehmern erbracht: Abrechnung Die Leistungen für die Anschlussarbeiten sind vom Hauptauftrag getrennt zu ermitteln und abzurechnen. getrennt zu ermitteln, jedoch im Hauptauftrag abzurechnen. nicht getrennt zu ermitteln und abzurechnen. Beauftragte für den Auftraggeber sind: Objektüberwachung: Bauüberwachung: Sicherheitskoordinator: (Baustellenverordnung) Forderungen sind beim Auftraggeber (Vergabestelle) einzureichen. Ich bestätige / Wir bestätigen den Empfang Ihres Auftragsschreibens. Empfangsbestätigung Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. von den Beauftragten des Auftraggebers erteilt werden. Die Beauftragten dürfen keine finanziellen Verpflichtungen für den Auftraggeber eingehen. Hinweis: Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Auftrag erteilt, so ist damit nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Bauvertrag abgeschlossen. Sie werden dennoch gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben zurückzugeben. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt: Ein Wechsel in der Vertretung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Ort und Datum Unterschrift Seite 3 von 3
7 3. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.A Seite 1 - Januar Nr. für Baumaßnahme: in: Hauptauftrag Leistung: Bauleistung Angebot für: Anlagen 1fach: entspr. Angebot für Hauptauftrag Zweitfertigung dieser Vereinbarung Zeitvertrag Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Kurztext-LV für die Anschlussarbeiten (s. Nummer 2.) Sehr geehrte Damen und Herren, Wartung (Ort, Datum) 1. Fertigung für Auftragnehmer 2. Fertigung für Auftraggeber 3. Fertigung für Auftraggeber Auftragsschreiben vom auf Grund Ihres Angebots erhalten Sie im Namen und für Rechnung der Stadt / der Gemeinde / des Landkreises / des Eigenbetriebs diese(r) vertreten durch: den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen (Anschlussarbeiten). Grundlage ist Ihr Angebot Angebot mit dem Nebenangebot/Änderungsvorschlag Ihr Technisches Nebenangebot Seite 1 von 3
8 3. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.B Seite 2 - Januar Angebotssumme (nachgerechnet) Preisnachlass Zwischensumme zuzüglich USt Dem liegt zugrunde: Preise Leistungsbeschreibung vom Leistungsverzeichnis Baubeschreibung % Plänen, Zeichnungen Nr. Weitere Vertragsbestandteile für die Anschlussarbeiten, bestehend aus Vertragsfristen (Ausführungsfristen) (Sind keine Daten eingetragen, gelten die Nrn. 3.1 bis 3.3 der Besonderen Vertragsbedingungen.) die Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrags (als Langtext) sowie ein auf dieser Grundlage erstelltes Kurztext-LV, das die für die Anschlussarbeiten erforderlichen LV-Positionen (als Kurztext) sowie die neuen Mengenansätze ausweist. Sofern nachstehend nichts anderes vereinbart wird, sind folgende Vertragsbedingungen des Vor-/Hauptauftrags zugleich auch Bestandteil des s: Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Allgemeine Vergabe- und Vertragsordnung der VOB/B sowie die ATV der VOB/C Für die Anschlussarbeiten gelten die in der Leistungsbeschreibung des Vor-/Hauptauftrages (bzw. im Kurztext-LV für den ) ausgewiesenen Preise, mit folgenden Änderungen: Die Preise des Vor-/Hauptauftrags für die LV-Positionen "Baustelle einrichten, vorhalten und räumen" werden für den wie folgt geändert bzw. neu festgelegt: die Preise der eigens für den erstellten Leistungsbeschreibung. Im Vor-/Hauptauftrag vereinbarte Preisnachlässe und Skonti gelten auch für den. Die Anschlussarbeiten sind unverzüglich nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. Werktage nach Fertigstellung der Arbeiten des Vor-/Hauptauftrags zu beginnen. und bis spätestens % Sonstige Nachlässe ohne Bedingungen Sonstige Nachlässe mit Bedingungen (Skonto) % Leistungsbeschreibung für die Anschlussarbeiten + zu beginnen. Euro (brutto) Die für die Vorarbeiten vereinbarte Ausführungsfrist wird verlängert. Die Anschlussarbeiten sind zusammen mit den Vorarbeiten spätestens Seite 2 von 3 Euro
9 3. Fertigung für Auftraggeber /176.0 Seite 1-3 / /176.C Seite 3 - Januar Vertragsstrafen Die Regelungen in Nr. 4 - KEV (B) BVB - des Vor-/Hauptauftrags gelten auch bei Überschreitung der Ausführungsfristen für die Anschlussarbeiten. Für die Anschlussarbeiten werden Sicherheitsleistungen 10. Weitere Vereinbarungen Sicherheitsleistung vereinbart. Wenn Sie sich entscheiden, diese mit Bürgschaftsurkunden zu leisten, reichen Sie diese bitte nach Vordruck - KEV 310 Sich 1 - innerhalb von 18 Werktagen ein. Die Anschlussarbeiten werden nicht vereinbart. Es gelten die Regelungen in KEV (B) BVB Nr. 8 - des Hauptauftrags. Ausführung im eigenen Betrieb erbracht. von nachfolgenden Nachunternehmern erbracht: Abrechnung Die Leistungen für die Anschlussarbeiten sind vom Hauptauftrag getrennt zu ermitteln und abzurechnen. getrennt zu ermitteln, jedoch im Hauptauftrag abzurechnen. nicht getrennt zu ermitteln und abzurechnen. Beauftragte für den Auftraggeber sind: Objektüberwachung: Bauüberwachung: Sicherheitskoordinator: (Baustellenverordnung) Forderungen sind beim Auftraggeber (Vergabestelle) einzureichen. Ich bestätige / Wir bestätigen den Empfang Ihres Auftragsschreibens. Empfangsbestätigung Anordnungen dürfen nur vom Auftraggeber bzw. von den Beauftragten des Auftraggebers erteilt werden. Die Beauftragten dürfen keine finanziellen Verpflichtungen für den Auftraggeber eingehen. Hinweis: Wird auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abänderungen der Auftrag erteilt, so ist damit nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Bauvertrag abgeschlossen. Sie werden dennoch gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben zurückzugeben. Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt: Ein Wechsel in der Vertretung wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Ort und Datum Unterschrift Seite 3 von 3
BOORBERG. Auftrag. KEV 240 (B) Atr. Auftragsschreiben. Vergabe-/Projekt-Nr.: 1. Fertigung für Auftragnehmer. 2. Fertigung für Auftraggeber
1. Fertigung für Auftragnehmer 60.600/045.2 Auftragsschreiben - Seite 1 - Juli 2010 - (Auftraggeber) Auftrag Baumaßnahme: in: Leistung: Angebot vom: Anlagen: Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens Pläne/Zeichnungen
MehrBOORBERG. Auftrag. Komm DE (D) Atr (Auftragsschreiben) Seite 1. Vergabe-/Projekt Nr.: 2. Fertigung/zurück an Auftraggeber
1. Fertigung/Original für Auftragnehmer 60.045/461.A Auftragsschreiben - Seite 1 - - (Oktober 2011) (Auftraggeber) Auftrag Los(e): Angebotsdatum: Anlagen: Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens diese(r)(s)
MehrAngebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbh Baumaßnahme Urban Living Briesestraße Angebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
Mehr- 1 - Werkvertrag. Dem AN wird die Ausführung für das Gewerk für das Bauvorhaben - - übertragen.
- 1 - Werkvertrag Zwischen dem Bauherrn, im folgenden AG genannt, und dem Auftragnehmer, im folgenden AN genannt, wird folgender Vertrag geschlossen: 1 Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung
MehrVOB/B Regeln kennen und verstehen
VOB/B Regeln kennen und verstehen Seit Ende Juli 2012 sind die überarbeiteten Teile A und B der VOB 2012 in Deutschland verbindlich eingeführt. Solide Kenntnisse des Teils B, also der Allgemeinen Vertragsbedingungen
MehrI. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B
I. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B Überblick Rn. 1. Vertragsunterlagen 1Abs.1... 37 41 2. AuslegungvonWidersprüchen 1Abs.2... 42 44 3. ÄnderungdesBauentwurfs 1Abs.3... 45 50 3.1. Bauentwurf... 46 3.2.
MehrLANDKREIS LUDWIGSBURG LANDRATSAMT LUDWIGSBURG. Angebot. Bezeichnung der Lieferleistung. Beschaffung von vier (4) Kleintransportern
E BW HVA L-StB-Deckblatt Angebot LANDKREIS LUDWIGSBURG LANDRATSAMT LUDWIGSBURG Angebot Bezeichnung der Lieferleistung Beschaffung von vier (4) Kleintransportern Bieter bzw. Auftragnehmer 2. Heftung dem
MehrZusätzliche Vertragsbedingungen. für Tiefbau- und Montagearbeiten. (ZVB - Tiefbau) Stand 01/2015
Zusätzliche Vertragsbedingungen für Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB - Tiefbau) Stand 01/2015 Inhaltsverzeichnis TEIL A: ALLGEMEINES... 3 1 VERTRAGSBESTANDTEILE... 3 2 URKALKULATION... 3 3 NACHTRÄGE /
Mehrauftragsbestätigung vob-b
www.handwerk-magazin.de Mustervorlage: auftragsbestätigung vob-b Autorin: Anna Rehfeldt, LL.M, Rechtsanwältin Immer auf der sicheren Seite Von unserer Fachredaktion geprüft. Die Inhalte dieses Downloads
MehrVerbrauchervertrag für Bauleistungen Einzelgewerk/Handwerkervertrag
Verbrauchervertrag für Bauleistungen Einzelgewerk/Handwerkervertrag Stand: Januar 2009 zwischen Auftraggeber (nachfolgend AG genannt) Name: und Auftragnehmer (nachfolgend AN genannt) Name/Firma: Völker
MehrBauvertrag nach BGB. vertreten durch Frau/Herrn. - im Folgenden AG - - im Folgenden AN - (Bezeichnung der Arbeiten) (Bezeichnung des Bauherrn)
Bauvertrag nach BGB Zwischen und Andreas Schmidt GmbH Dachdeckermeister Zur Harth 3-5 04442 Zwenkau vertreten durch vertreten durch Frau/Herrn Herrn Andreas Schmidt - im Folgenden AG - - im Folgenden AN
MehrVergabenummer: Besondere Vertragsbedingungen
Betreff: Wegeausbauvorhaben Öffentliche Ausschreibung Vergabenummer: 01-2017 Forstwege: lt. beigefügten Karten Besondere Vertragsbedingungen Vorbemerkung: Grundlage sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen
Mehrim Jahr 2002 fand lediglich eine Umstellung der DM-Beträge aufeuro - nur per -
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Bundesministerium für Umwelt Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, B 17, 11055 Berlin - nur per E-Mail - Bundesamt für Bauwesen und
Mehr211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung)
Vergabestelle 211 EU Datum der Versendung Vergabeart Offenes Verfahren Nichtoffenes Verfahren Wettbewerblicher Dialog Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Vergabebekanntmachung Verhandlungsverfahren
Mehr10. Der Bauwerkvertrag
10. Der Bauwerkvertrag 1 10.1 Vertragspartner A. Auftraggeber AG: B. Auftragnehmer AN: - Bauherr (z.b. Öffentliche Hand, Kommune, Investor, Privatmann - Architekt - Generalunternehmer (Bauträger, Firma,
MehrAnlage 1. Keinen Eintrag vornehmen! Keinen Eintrag vornehmen! Auftragssumme inkl. Nachlass + bereits vereinbarter Nachträge (inkl.
Anlage 1 Keinen Eintrag vornehmen! Keinen Eintrag vornehmen! Auftragssumme inkl. Nachlass + bereits vereinbarter Nachträge (inkl. Nachlass) Auftragsdatum Gem. Auftragsschreiben / bzw. HHV Verg 6N Bearbeitung
MehrHKW MÜHLHAUSEN Erw. biolog. Stufe 6. BA Umbau Gebläsehaus 02 Projekt-Nr: I Vergabeeinheit VE: 112,113,115,303,306,315,316,319,348,392,394
HKW MÜHLHAUSEN Erw. biolog. Stufe 6. BA Umbau Gebläsehaus 02 Projekt-Nr: I.97.6212. Vergabeeinheit VE: 112,113,115,303,306,315,316,319,348,392,394 Anlage 21 6.12.2006 Vergabestelle Stadt Kassel Zentrales
Mehr121 Beschränkte Ausschreibung Information nach 19 V VOB
Vergabestelle 121 Datum 23.05.2016 Gemeinde Alfter Der Bürgermeister 02 Recht- und Vergabestelle Frau Katrin Kühn Am Rathaus 7 Veröffentlichung einer Information i.s.d. 19 V VOB/A nach VOB/A Baumaßnahme
MehrVOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002
15.02.2003 01.11.2006 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
Mehr23 - Vertrag Bauphysik Stand: 1. März 2014 Land Schleswig-Holstein Seite 1 von 8. Vertrag Bauphysik
Land Schleswig-Holstein Seite 1 von 8 Vertrag Bauphysik Zwischen dem Land Schleswig-Holstein Vertreten durch endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Gartenstraße 6 24103 Kiel -nachstehend
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrAufforderung zur Abgabe eines Angebotes Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A
Vergabestelle Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Marburg Raiffeisenstraße 7 35043 Marburg Deutschland Ort: Marburg Datum: 13.05.2016 Tel.: +49 6421/403-0 Fax: +49 6421/403-186 E-Mail: vergabe.marburg@mobil.hessen.de
MehrVOB-Musterbriefe für Auftraggeber
VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Bearbeitet von RA Prof. Wolfgang Heiermann, RAin Liane Linke, RA Matthias Hilka 8., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2014.
MehrVergabestelle EVM (B) A (Angebotsanforderung) Datum der Versendung: Vergabe Nr.: Wichtiger Hinweis zur Währungsangabe: Bei Abgabe eines Haupt- oder Ne
Teil II EINHEITLICHE VERDINGUNGSMUSTER - EVM - Einheitliche Verdingungsmuster für Bauleistungen - EVM (B) - - EVM (B) A - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - EVM (B) A EG - Aufforderung zur Abgabe
Mehr1. Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Nr. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung)
Baumaßnahme: in: Nettetal- Angebot für: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Die beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 1. Objekt-/Bauüberwachung (
MehrLEISTUNGSVERZEICHNIS Lang- und Kurztexte
Lang- und Kurztexte Beschaffung : Papier für die Verwaltung und Schulen auf Grundlage eines Rahmenvertrages für die Jahre 2015 u. 2016 mit der Option einer einmaligen Verlängerung für 2017 Auftraggeber
MehrAusschreibungsunterlagen Leistungsverzeichnis FKH-LIT-LVNr Untersuchungsund Behandlungseinheit Lithotripsie
Franziskus-Krankenhaus Berlin Beschaffung U+B-Einheit Lithotripsie Leistungsverzeichnis FKH-LIT-LVNr17-2.4-12 Untersuchungsund Behandlungseinheit Lithotripsie Beantwortung der Bieteranfragen lfd-nr 1 Stand:
MehrEVB-IT Instandhaltungsvertrag Seite 1 von 7
EVB-IT Instandhaltungsvertrag Seite 1 von 7 Vertrag über die Instandhaltung von Hardware Zwischen im Folgenden Auftraggeber genannt und im Folgenden Auftragnehmer genannt wird folgender Vertrag geschlossen:
MehrVERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS. 1. Allgemeine Vertragsbedingungen
VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS 1. Allgemeine Vertragsbedingungen 2. Zusätzliche Vertragsbedingungen 2.1 Wahlpositionen, Bedarfspositionen ( 1) 2.2 Preisermittlungen ( 2) 2.3 Stundenlohnarbeiten
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
Mehr4. Bezeichnung der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind wie Ziffer 2
Vergabebekanntmachung Vergabebezeichnung: Pflanzarbeiten 2018 Vergabenummer: LVL 002/2018 1. Art der Vergabe 2. Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle Landesverband Lippe Pyrmonter Straße
MehrBewerbungsbedingungen der Stadt Köln
Bewerbungsbedingungen der Stadt Köln für die Vergabe von Bauleistungen (VOB-BWB) Zentrales Vergabeamt der Stadt Köln Bewerbungsbedingungen vom 31.10.1995 (VK-Beschluss) in der aktualisierten Fassung 05/2012
MehrProf. Dipl.-Ing. Johann Fröhlich Hochschule Neubrandenburg. Zur rechtlichen Einordnung von Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)
Prof. Dipl.-Ing. Johann Fröhlich Hochschule Neubrandenburg Zur rechtlichen Einordnung von Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Zum Inhalt:
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! SG 3-4, Frau Puhanic KEV 110.1 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Freiherr-vom-Stein-Str. 20 72116 Mössingen (Vergabestelle)
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadtentwässerung Göppingen KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Im Bulach 5 73035 Göppingen (Ausschreibende
Mehr8. Abrechnung von Bauleistungen
8. Abrechnung von Bauleistungen 1 2 3 Projektübergabe Lph. 8 Grundleistungen der HOAI LPH 8: g) Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen h) Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer
MehrBauverträge als BGB-Verträge und VOB-Verträge
www.galabau.expert Baubetrieb / Rechtliche Grundlagen des Werkvertrages Bauverträge als BGB-Verträge und VOB-Verträge Grundlagen der Ausgestaltung und Funktion von Bauverträgen ohne und mit Einbeziehung
MehrLeistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701250 Abgabetermin 16.01.2017 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn Januar 2016 Tel. 0451
MehrBesondere Vertragsbedingungen nach der VOB/B (BVB)
(BVB) Die besonderen Vertragsbedingungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Inhaltsübersicht: 1 Objekt-/ Bauüberwachung 2 Ausführung 3 Ausführungsfristen
MehrVergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Entwässerungskanalarbeiten
Seite 1 VOB/C DIN 18306 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Entwässerungskanalarbeiten Zusammenstellung der wesentlichen
MehrWahlpflichtfach Ausschreibung
Wahlpflichtfach Ausschreibung 22.3.2017 Stefan Scholz Mengenermittlung Seite 1 Themen Mengenermittlung 1. DIN 18299 2. Beispiel Mengenermittlung Bewehrung (DIN18331) Seite 2 DIN 18299 Allgemeine Technische
MehrC) die (in Abhängigkeit des Angebotes) ausgefüllt zurück zu geben sind und Vertragsbestandteil werden (Nachunternehmereinsatz, Lohngleitklausel)
Vergabestelle EVM (B) A 211 (Angebotsanforderung) Datum der Versendung Vergabenummer Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Internationale NATO-Ausschreibung
MehrBESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Die beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
Vergabe Nr.: Baumaßnahme Leistung BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Die beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) 1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs.
Mehr211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung)
Vergabestelle Stadt Erlangen, Amt für Gebäudemanagement Submissionsstelle, Zi. 321 Schuhstr. 40 91052 Erlangen Tel +49 9131 86-2327 Fax +49 9131 86-2991 211 EU Vergabeart offenes Verfahren nicht offenes
MehrL 211 (VOL - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)
Vergabestelle Datum der Versendung Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Freihändige Vergabe
MehrDatum der Versendung. Ausschreibung Nr. P17_0102
SWT-AöR (L) A Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! (Angebotsaufforderung) Datum der Versendung Betrieb/ Abteilung: T-E Sachbearbeiter: Frau Wincher Tel.: 06 51-7 17-1543
MehrDie Bedeutung der Abnahme. für den Auftraggeber. nach VOB
Die Bedeutung der Abnahme für den Auftraggeber nach VOB Vortrag an der Universität Kassel von Rainer K. Schöffel (Prof. Dipl.-Ing.) INHALT Seite 1. Ablauf eines Bauauftrages 3 2. Der Abnahmebegriff nach
MehrInhaltsverzeichnis. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
Inhaltsverzeichnis Einführung 8 1 Was ist Vergaberecht 9 1.1 Geschichte des Vergaberechts 10 1.2 Ziel des Vergaberechts 10 2 Öffentliche Auftraggeber 11 3 Schwellenwert 14 4 Konjunkturpaket 17 5 Öffentlicher
MehrLand Fassung: Juli Bieter:
Land Fassung: Juli 2013 Bieter: «AnredeAmt_kurz» «Amt» «StraßeAmt» «PLZAmt» «OrtAmt» Vergabe-Nr. : «VertragNr» Projekt : «Maßnahme» «Leistung» Ihr Schreiben vom «Versand» Sehr geehrte Damen und Herren,
MehrAufforderung zur Abgabe eines Angebotes Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A
Vergabestelle: Stiftung Naturlandschaften Brandenburg Schlosshof 1 15868 Lieberose Vergabestelle Vergabenummer.: VG-10/2014-NLB Tel.: FAX: Ust.-ID-Nr.: Lieberose 10.07.2014 033671 / 327-88 033671 / 327-89
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Angebot 1.1 Der Bieter hat vor Abgabe seines Angebots Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen und sich über die für die Ausführung der Leistungen wesentlichen Verhältnisse
MehrEVB-IT Dienstvertrag Seite 1 von 6
EVB-IT Dienstvertrag Seite 1 von 6 Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber V1.8-O1105-461. Vertrag über die Beschaffung von IT-DienstleistungenII Zwischen Freistaat Bayern, vertreten durch Akademie für Lehrerfortbildung
MehrVertrag über die Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen - SiGeKo-Vertrag -
SiGeKo-Vertrag RifT-Muster L220 Land Fassung: April 2004 «Massnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4» «SAP4» «SAPBez5» «SAP5»
Mehr10. Öffentlichkeitsveranstaltung. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B - VOB/ B
10. Öffentlichkeitsveranstaltung Block A Neues am Bau TOP 1 Informationen zur Gesamtausgabe der VOB/B - Ausgabe 2016 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B - VOB/ B Rechtsanwalt Wolfgang
MehrKommunales Vertragsmuster. Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung -
Bezeichnung/ProjektNr.: Vertragsgegenstand: AnneFrankGymnasiuam Erding Erweiterung Schulgebäude 3fachTurnhalle Kommunales Vertragsmuster Ingenieurvertrag Tragwerksplanung Inhaltsverzeichnis: Ingenieurvertrag
MehrSpannungsfeld «Leistungsbeschreibung»
Spannungsfeld «Leistungsbeschreibung» Li b h ib Grundsätzliches zur Leistungsbeschreibung und ein Überblick über Neuerungen der VOB/A 2009 Vortrag im Rahmen des Baurechtszirkels 2009 Prof. Dipl.-Ing. Thomas
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Robert-Bosch-Str.
MehrWettbewerblicher Dialog Absendung an EU-Amtsblatt am Einreichungstermin. Ort siehe Vergabestelle. Raum Zuschlagsfrist endet am
Vergabestelle Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung Mainzer Straße 29 65185 Wiesbaden Deutschland Tel.: +49 611/340-1237 Fax: +49 611/340-1150 Datum der Versendung 14.06.2016
MehrVertrag. VII.100ü. Zwischen. und. wird folgender. geschlossen: INHALT ANLAGEN. Leistungsbeschreibung. Honorarermittlung. Vertrags-Nr.
Vertrags-Nr.: Aktenzeichen: Projektbezeichnung Zwischen vertreten durch [Bauamt] in [Straße, Ort] - nachstehend Auftraggeber genannt - und in [Straße, Ort] - nachstehend Auftragnehmer genannt - wird folgender
MehrHäufige Fragen im Baurecht
Häufige Fragen im Baurecht Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Was ist der Unterschied zwischen BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag? 3. Welche Vollmachten hat ein Architekt? 4. Wie wird ein Bauvertrag
Mehr122 (Bekanntmachung Öffentlicher Teilnahmewettbewerb) Vergabestelle
122 Vergabestelle Datum Vergabenummer Veröffentlichung einer Bekanntmachung Öffentlicher Teilnahmewettbewerb für Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A Baumaßnahme Leistung Anlage Bekanntmachungstext Sehr
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadt Mössingen Freiherr-vom-Stein-Straße 18 72116 Mössingen (Ausschreibende Stelle) (Datum) KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe
MehrTechnisches Bauamt/Tiefbau Radevormwald, Vergabe der Anstricharbeiten für die Sekundarschule Radevormwald
Technisches Bauamt/Tiefbau Radevormwald, 27.05.2016 1. Vergabe der Anstricharbeiten für die Sekundarschule Radevormwald 2. Text für die Öffentliche Ausschreibung (Langtext siehe Folgetext) Seite 1 von
MehrFreie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
VV-Bau Anlage 6-020 Aufforderung Angebotsabgabe Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Zentraler Einkauf und Vergabeaufsicht Sachsenfeld 3-5, 20097 Hamburg Datum des Poststempels:
MehrVertragsbedingungen der Hansgrohe SE für Bauleistungen
9.2.002.06 Rev. 02 Seite 1 von 7 Vertragsbedingungen der Hansgrohe SE für Bauleistungen Es gelten I. die jeweils aktuelle Fassung der VOB, Teil B und C II. die besonderen Vertragsbedingungen der Hansgrohe
MehrHIV-Stb/HIV-Was ING 1-1. Örtliche Bauüberwachung an der Grundwassermessstelle... VERTRAG
HIV-Stb/HIV-Was ING 1-1 Baumaßnahme/Leistung Örtliche Bauüberwachung an der Grundwassermessstelle... Zwischen Freistaat Bayern vertreten durch WWA/SWA in Straße, Ort - nachstehend Auftraggeber genannt
MehrBewerbungsbedingungen der Stadt Köln
der Stadt Köln für die Vergabe von Leistungen ausgenommen Bauleistungen (DL_LL-BWB) Zentrales Vergabeamt der Stadt Köln Stand: 18.04.2016 für die Vergabe von Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - INHALTSÜBERSICHT
MehrVom Plan zum Bauwerk Die Zeit. 1. Einleitung
Die Zeit Level: 0 Prof. Dr. Neddermann 2004 Zoom Bis zu 50 Gewerke Bis zu n Menschen Bis zu z Institutionen Level: 0 Prof. Dr. Neddermann 2004 Die Ausführung Jetzt kann s losgehen! Level: 0 Prof. Dr. Neddermann
MehrErneuerung der Torstraße Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung V Württembergische Straße 6.
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung V Württembergische Straße 6 10707 Berlin 1 16 2 3 3 1 4 5 2 4 6 7 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB ING Berlin) 7 3 Besondere Vertragsbedingungen
MehrL 2110 (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - VOL)
Vergabestelle Datum der Versendung Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb Freihändige Vergabe Freihändige Vergabe
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str. 20 72116 Mössingen (Vergabestelle) (Datum) KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! NOK - Neckar-Odenwald-Kliniken ggmbh vertreten durch Herrn Andreas Duda Knopfweg 1 74821 Mosbach (Ausschreibende Stelle) KEV 110.2
MehrZusätzliche Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 1. Auftragserteilungsverfahren Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen werden dem Auftragnehmer mit den übrigen Verdingungsunterlagen zugestellt.
MehrVOB / B ÖNORM B 2110/2002
52 3. PM-BAU SYMPOSIUM Lechner Hans VOB / B ÖNORM B 2110/2002 VOB / B ÖNORM B 2110/2002 Ein partieller Vergleich Die folgende Gegenüberstellung soll einen partiellen Vergleich zwischen den in Deutschland
MehrVerhandlungsprotokoll / Nachunternehmervertrag
Verhandlungsprotokoll / Nachunternehmervertrag Bauvorhaben: Gewerk: Auftragnehmer: Angebot vom: Teilnehmer: Auftraggeber (HU): Albert Weil AG Auftragnehmer (NU): Anschrift: Wiesletstraße 1 65549 Limburg
MehrAuskunftserteilung. GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Auskunftserteilung GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH Verg. Nr. Datum An der Stadthausbrücke 1 GMH-273 05.06.2015 20355 Hamburg Abteilung: Einkauf Fax: 040-427 310 143 Mail: einkauf@gmh.hamburg.de Maßnahme:
MehrBDG / HDI Die VOB Köln,
Referent: Rechtsanwalt Lars Christian Nerbel Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht caspers mock Anwälte Bonn Koblenz Frankfurt Köln Berlin Saarbrücken
MehrVOB Bauvertrag zwischen Unternehmern
VOB Bauvertrag zwischen Unternehmern Fassung Juli 2013 Herausgeber: ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin Dieser Bauvertrag gilt nicht zwischen Unternehmern und Verbrauchern.
MehrHVA B-StB Anhang ZVB/E-StB. Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau. - ZVB/E-StB
Bundesministerium für Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur Abteilung Straßenbau Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau - ZVB/E-StB 2018 - Ausgabe
MehrErgänzende Vergabebedingung
Dienststelle AEV Schwarze Elster Hüttenstr. 1c 01979 Lauchhammer Geschäftszeichen / Vergabenummer AEV-16-132 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots unter Geltung des Bbg Vergabegesetzes Ergänzende
MehrBauvertragsrecht nach VOB
Bauvertragsrecht nach VOB Grundwissen Prof. Dr. jur. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor an der TU Darmstadt 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007 v, s J Werner Verlag
MehrSachgebiet 16.2: Bauvertragsrecht und Verdingungswesen; Vergabe und Vertragsunterlagen 16.4: -; Abwicklung von Verträgen
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Postfach 20 01 00, 53170 Bonn Oberste Straßenbaubehörden der Länder Prof. Dr.-Ing. Josef Kunz Leiter der Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr HAUSANSCHRIFT
MehrVertrag über die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung
EVB-IT Überlassungsvertrag Typ A Seite 1 von 5 Vertrag über die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung Zwischen im Folgenden Auftraggeber genannt und im Folgenden
MehrSeminar. VOB/B-Kompass
Seminar VOB/B-Kompass - Wegweiser für Bauleiter - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Unterschiede BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag Rechtsquellen BGB und VOB/B Zusammenfassung in Leitsätzen 3.
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadt Nürtingen Hoch- und Tiefbauamt KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Marktstraße 1 72622 Nürtingen
MehrBewerbungsbedingungen. für die Vergabe von Bauleistungen
Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Inhaltsverzeichnis 1. Mitteilung von Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen 2 2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 2 3. Angebot 2 4. Angebote
MehrBetoninstandsetzung im
1 Eigen- und Fremdüberwachung in der Rechtliche Rahmenbedingungen, 2 Die Landesgütegemeinschaft stellt sich vor: In der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.v. haben sich 9 Landesgütegemeinschaften
MehrLand Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH Warschauer Str. 41/42
Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach VOB/ A 1.) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Straße PLZ; Ort Telefon Telefax E-Mail Land Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin) c/o
MehrAnwendung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes
Vergabe-Nr.: Anmerkung: Anwendung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes Im Zusammenhang mit dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz, ist die nachstehende Eigenerklärung zu Tariftreue,
MehrAufforderung zur Angebotsabgabe
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadtwerke Kraichtal HT-Bau KEV 110.1 (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Rathausstraße 30 76703 Kraichtal
MehrVergabe und Vertragsverordnung für Bauleistungen (VOB)
Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern e.v. (ALB) Vergabe und Vertragsverordnung für Bauleistungen (VOB) Übersicht in Stichpunkten VOB 2009 (in Kraft getreten 10.06.2010)
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrBeispiele für unzulässige Benachteiligungen privater Bauherren in der VOB/B 2002
21. April 2004 Beispiele für unzulässige Benachteiligungen privater Bauherren in der VOB/B 2002 Verjährungsfristen bei Mängeln am Bauwerk Fingierte Erklärungen Ausschluss des Rücktrittsrechts Erschwerung
MehrSebastian Moser Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Sebastian Moser Dipl.-Ing. (FH) Architekt Neubeuern, 07.10.2014 Vorstellung Architekt bei der Bauunternehmung Emil Hönninger in München Tätigkeit im Bereich Schlüsselfertigbau und Generalunternehmerkalkulation
Mehr(2) Die folgenden Dokumente sind Bestandteile des Vertrags und zwar in der angegebenen Rangordnung:
Werkvertrag zwischen Herrn und Frau Muster, Binningen, nachfolgend Besteller, und Topbau AG, Basel, nachfolgend Unternehmer. I. Vertragsgegenstand (1) Der Besteller überträgt dem Unternehmer nach Massgabe
MehrBundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr. Handbuch
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau HVA B-StB Aufgestellt vom
MehrBaubetrieb - Bauwirtschaft Herausgegeben von Armin Proporowitz
Baubetrieb - Bauwirtschaft Herausgegeben von Armin Proporowitz ISBN-10: 3-446-40679-4 ISBN-13: 978-3-446-40679-7 Vorwort Weitere Informationen oder Bestellungen unter http://www.hanser.de/978-3-446-40679-7
MehrV 214.H. V 214.H Richtlinien zu Besondere Vertragsbedingungen. 1. Ausführungsfristen. 2. Vertragsstrafen
V 214.H Richtlinien zu Besondere Vertragsbedingungen 1. Ausführungsfristen 1.1 Allgemein Es ist zwischen Ausführungsfristen und Einzelfristen zu unterscheiden. Ausführungsfristen sind immer verbindliche
Mehr