Allgemeine Geschäftsbedingungen

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Allgemeine Geschäftsbedingungen"

Petra Becker
vor 8 Jahren
Abrufe

1 Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 2. Vertragsabschluss 3. Preise und Bezahlung 4. Lieferung/Leistung und Abnahme 5. Eigentumsvorbehalt 6. Urheberrecht 7. Gewährleistung und Schadenersatz 8. Datenschutz 9. Vertragsauflösung 10. Suchmaschinen und Domainregistrierung 11. Zahlungsverkehr 12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Urheberrecht 7. Gewährleistung und Schadenersatz 8. Datenschutz 9.

2 1. Allgemeines Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der futurevisions Webconsulting GmbH, FbNr k (genannt Auftragnehmer) gelten für sämtliche vom Auftragnehmer erbrachten Lieferungen und Dienstleistungen an den Auftraggeber. Diese sind auf der Internetseite abrufbar, können aber auch auf Winsch dem Auftraggeber per Post übermittelt werden. Der Auftraggeber anerkennt die Geltung der Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung auch für sämtliche, zukünftige Geschäftsabschlüsse an, auch wenn nicht gesondert wieder auf diese verwiesen wird. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur wenn diese ausdrücklich, schriftlich vereinbart wurden. 2. Vertragsabschluss Der Vertragsabschluss kommt erst dann zustande, wenn der vom Auftragnehmer an den Auftraggeber übermittelte Kostenvoranschlag firmenmäßig unterzeichnet an den Auftragnehmer retourniert wird. Sämtliche Änderungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. 3. Preise und Bezahlung Es gelten die in dem Kostenvoranschlag enthaltenen Preise. Die Preise sind Nettopreise (ohne Umsatzsteuer). Der Auftragnehmer ist aus gerechtfertigten Gründen berechtigt, vor allem lt. Indexanpassungen, die Preise zu erhöhen. Nach Auftragsvergabe sind 50 % der Auftragssumme sofort zu bezahlen, weitere 50 % der Auftragssumme sind erst vor dem live-gehen sowie Einschulung fällig. Erst dann kann der Auftritt live gestellt werden. Alle Zahlungen sind auf das vom Auftragnehmer benannte Konto zu leisten. Im Falle des Zahlungsverzuges durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer berechtigt 8% Verzugszinsen in Rechnung zu stellen und die noch zu erbringenden Leistungen zurückzusetzten (zurückzubehalten). Der Auftragnehmer ist berechtigt nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von einer Woche (Nichtbezahlung einer Anzahlung) von der Vertragserfüllung zurückzutreten. Alle aus dem Zahlungsverzug entstandenen Kosten und Spesen gehen zur Lasten des Auftraggebers. Laufende Kosten wie Hosting- und Wartungskosten sowie sonstige Leistungen haben monatlich im Vorhinein zu erfolgen.

at abrufbar, können aber auch auf Winsch dem Auftraggeber per Post übermittelt werden.

3 4. Lieferung/Leistung und Abnahme Die Leistungs- u. Liefertermine haben lt. Auftragsvereinbarung zu erfolgen. Grundsätzlich hat bei jedem fertig ausgearbeiteten Entwurf eine schriftliche Abnahme durch den Auftraggeber zu erfolgen. Kommt trotz der Vorlage des Entwurfes keine schriftliche Abnahme zustande, so gilt nach dem ergebnislosen Verstreichen von 14 Tagen das Projekt als abgenommen. Der Auftragnehmer ist stets bemüht die vereinbarten Fertigstellungstermine einzuhalten. Sollte der Auftragnehmer jedoch aus gerechtfertigten Gründen (wie z.b. höhere Gewalt oder nicht fristgerechter Erhalt von Web-Design`s) in Verzug geraten, so wird in erster Linie der Auftraggeber rechtzeitig informiert. In weiterer Folge gilt eine Nachfrist von höchstens zwei Arbeitswochen. 5. Eigentumsvorbehalt Sämtliche erzeugte Produkte oder Lösungen sind bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Fa. futurevisions Webconsulting GmbH. 6. Urheberrecht Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber das Recht die von Ihm erstellte Produkte und Leistungen zu nutzen. Der Auftragnehmer ist berechtigt einen Urheberrechtsvermerk zu setzten. Weiter ist er berechtigt die von Ihm erbrachten Leistungen zur Werbezwecken öffentlich vorzuführen und eine Verlinkung auf seine Webseite einzubinden ohne dass dabei seitens des Auftraggebers Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer entstehen. Die Berechtigung gilt bis zum schriftlichen Widerruf vom Auftraggeber. 7. Gewährleistung und Schadenersatz Nach der Übergabe der Internetseite an den Auftraggeber übernehmen wir keine Garantie für eventuell auftretende Fehler, die durch die Eingriffe vom Auftraggeber oder Dritter verursacht wurden. Der Auftraggeber hat sich bei der Abnahme der gefertigten Internetseite zu überzeugen, dass diese einwandfrei funktioniert. Eine Verlängerung der Haftung kann der Auftraggeber nur mit einem Wartungsvertrag erwirken. Sollte der Auftragnehmer mit den vereinbarten Fertigstellungstermin in Verzug geraten, so schließt dieser, eine Haftung für den möglichen Verdienstentfall des Auftraggebers aus. Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Der Auftragnehmer haftet auf keinem Fall für rechtswidrige Verwendung der gelieferten, erzeugten Produkte oder Lösungen, ebenso wenig bei missbräuchlichen oder rechtswidrigen Eingriffen Dritter.

Kommt trotz der Vorlage des Entwurfes keine schriftliche Abnahme zustande, so gilt nach dem ergebnislosen Verstreichen von 14 Tagen das Projekt als abgenommen.

4 Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Unterbrechungen und Internetstörungen, welche nicht im Einflussbereich vom Auftragnehmer liegen. Weiters übernimmt der Auftragnehmer kein Gewähr, dass die gespeicherten Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Der Auftragnehmer haftet nicht für eventuelle Eingriffe Dritter im Netzwerkbetrieb oder durch einen möglichen Ausfall. 8. Datenschutz Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei allen von Ihm zur Verfügung gestellten Daten das Copyright sowie die Rechte Dritter zu beachten. Der Auftragnehmer haftet nicht für rechtlich unzulässige oder Copyright geschützte Inhalte. Das gleiche gilt, wenn Inhalte nach dem allgemeinen Rechtsempfinden gegen das geltende Recht Österreich verstoßen. Der Auftragnehmer ist berechtigt alle die Ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten zu verwenden, bearbeiten oder wenn notwendig (zur Beauftragung Dritter) an Dritte zu überlassen. Der Auftragnehmer unterliegt der Geheimhaltungspflicht. 9. Vertragsauflösung Eine vorzeitige Auflösung des Vertrages ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Einverständniserklärung des Auftragnehmers möglich. Sollte der Auftragnehmer zustimmen, so wird eine Stornogebühr von mind. 30 % des Auftragswertes, oder der Wert der bereits erbrachten Leistungen sofort fällig. Der Auftragnehmer ist aber bei Vorliegen gesetzlicher Gründe berechtigt den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen, insbesondere dann, wenn der Auftraggeber trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen ganz oder teilweise mit den Zahlungen in Verzug gerät, über das Vermögen des Auftraggebers ein Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet wird oder dieser mangels Deckung abgelehnt wurde, der Kunde bei Vertragsabschluss unwahre Aussagen gemacht hat oder Umstände verschwiegen hat, deren Kenntnis dem Auftragnehmer vom Abschluss abgehalten hätte. 10. Suchmaschinen und Domainregistrierung Unterschiedlich je nach Suchmaschine erfolgt die Eintragung im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Der Betreiber der Suchmaschine ist für die Inhalte verantwortlich, der Auftragnehmer übernimmt nur die Eintragung nach den Vorgaben der Betreiber. Der Auftragnehmer garantiert nicht, dass der Auftraggeber auch gefunden wird bei der Suchmaschine. Die Eintragung bei den kostenpflichtigen Suchmaschinen sowie das Hosten bei dem jeweiligen Provider erfolgt nur nach schriftlicher Auftragserteilung und Vorauszahlung durch den Auftraggeber. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber die jeweils geltenden Geschäftsbedingungen des Betreibers.

Der Auftragnehmer haftet nicht für eventuelle Eingriffe Dritter im Netzwerkbetrieb oder durch einen möglichen Ausfall. 8.

5 11. Zahlungsverkehr Beim Zahlungsverkehr bei e-commerce Projekten garantiert der Auftragnehmer die Umsetzung entsprechend den aktuellsten, technischen Raffinessen durchzuführen. Eine darüber hinaus gehende Haftung kann nicht übernommen werden. Insbesondere bei jeglicher rechtswidriger Handlungen Dritter. 12. Sonstige Bestimmungen Der Auftragnehmer ist auf eigenes Risiko ermächtigt andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen aus diesem Geschäftsabschluss zu beauftragen und selbigen die hierfür erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Auch diese, beauftragte Unternehmen unterliegen der Geheimhaltungsverpflichtung. 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand Für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Wien vereinbart.

Sonstige Bestimmungen Der Auftragnehmer ist auf eigenes Risiko ermächtigt andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen aus diesem Geschäftsabschluss zu beauftragen und selbigen die hierfür

Ähnliche Dokumente

1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Firma handymann Stand: November 2015 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen Folgende Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend: AGB) in ihrer zum Zeitpunkt des Auftrags/Vertrags-Abschlusses