Leistungsverzeichnis

Transkript

1 Leistungsverzeichnis Wohnungseingangstüren, Zimmertüren, Kellertüren über alle Geschosse Projekt / Bauvorhaben: Neubau einer Wohnanlage mit 9 Wohneinheiten in Laupheim Abt-Fehr-Straße Laupheim Auftraggeber: GWO Genossrnschaft für Wohnungsbau Marktplatz Laupheim LV erstellt von: Ingenieurbüro für Bauplanung Rechtsteiner Franz Bauingenieur Dipl. Ing. (FH) Obersulmetingerstr Ingerkingen Tel.: / Fax.: / Funk.Nr.: : Ingbuero.Rechtsteiner@gmx.de Rückgabe der Ausschreibung beim nebenstehenden Ingenieurbüro Abgabetermin: Vergabeart: um 00:00 Uhr Beschränkte Ausschreibung - Freihändige Vergabe Rückgabe des LV's an: Ingenieurbüro Rechtsteiner Geplanter Beginn der Arbeiten: Summe netto: zzgl.mwst (19,00 %):... EUR... EUR Summe brutto:... EUR Das Leistungsverzeichnis besteht aus 31 Seiten

2 Seite 2 von 31 Inhaltsverzeichnis Vorbemerkungen / Vertragstexte 3 01 Türen in der Tiefgarage sowie Technikraum Wohnungseingangstüren Innentüren Eventualpositionen / Stundenlohnarbeiten 31 Zusammenstellung 32

3 Seite 3 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Die Bauherrschaft: GWO Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland EG Marktplatz Laupheim errichtet in Laupheim in der Abt-Fehr-Straße einen Wohnblock mit 9 Wohneinheiten. Bei dem zu errichtenden Wohngebäude handelt es sich um einen 4-geschossigen Wohnblock mit Tiefgarage und 9 Wohneinheiten im Innenstadtbereich von Laupheim. Das Gebäude wird hierbei in massiver Bauweise, das UG in WU-Ausführung errichtet. Die oberen Geschosse werden in Gisoton ausgeführt. Im Weiteren ist die Ausführung der einzelnen Bauteile wie folgt vorgesehen: - Umfassungswände UG: Stahlbeton - Umfassungswände EG und OG: Gisotonmauerwerk sowie Stahlbeton - Zwischenwände: Gisotonmauerwerk sowie Stahlbeton - Decken über alle Geschosse: Stahlbeton als Filigran-Plattendecken mit Aufbeton - Teils Eingelegte Dämmungen: Perimeterdämmung, WL Innenwände: Innenseitig verputzt mit Kalkgipsputz Wände tapeziert - Bodenbeläge: Vinyl in den Wohnräumen Fliesen im Sanitärbereich Natursteinbelag im Treppenhausbereich Eventuelle Fragen können Sie jederzeit an das nachfolgend genannte Ingenieurbüro richten. Im weiteren können Sie bei dem beauftragten Ingenieurbüro entsprechende Geab-Ausschreibungsdateien sowie die entsprechenden Planunterlagen in digitaler Form anfordern. Die Kontaktdaten hierzu wie folgt: Ingenieurbüro für Bauplanung und energetische Sanierungen Rechtsteiner Franz Bauingenieur Dipl. Ing. (FH) Obersulmetingerstr Ingerkingen Tel.: / Fax.: / Funk.Nr.: : Ingbuero.Rechtsteiner@gmx.de

4 Seite 4 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Besondere Vertragsbedingungen Vorbemerkungen: - Bei dieser Leistungsbeschreibung handelt es sich um eine beschränkte Ausschreibung. - Die Bauherrschaft behält sich vor, unter den Bietern frei zu wählen. - Nachträgliche Verhandlungen können Bestandteil des Vertrages und der Vergabe werden. - Die Ausschreibung führt nicht atomatisiert zur Vergabe und Ausführung der Bauleistung, finanzielle Ansprüche jeglicher Art lassen sich hieraus grundsätzlich nicht ableiten. 1. Dem Angebot liegen zugrunde: - der Bauvertrag - nachfolgendes Leistungsverzeichnis - die "Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" der VOB Teil A in der neuesten Fassung - die "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen" der VOB Teil C in der neuesten Fassung. - die derzeit gültigen DIN-Vorschriften aller Bereiche, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers berührt werden. - die derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. - die Allgemeinen Vorschriften und die zusätzlichen technischen Vorschriften dieses Angebots. Im weiteren liegen dieser Leistungsbeschreibung folgende Teile der VOB zu Grunde: - VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für Bauleistungen - ATV DIN Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: - DIN EN 998-1: Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmörtel - DIN V 18550: Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN EN : Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen - Teil 1: Außenputz - DIN 18558: Kunstharzputze; Begriffe, Anforderungen, Ausführung - DIN 18195: Bauwerksabdichtungen - DIN 18201: Toleranzen im Hochbau - Teil 1: Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke - DIN 18350: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Putz- und Stuckarbeiten - DIN 18352: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Fliesen- und Plattenarbeiten - DIN 18363: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Maler- und Lackiererarbeiten - DIN 18451: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Gerüstarbeiten - DIN 18540: Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen - DIN 4108 Beiblatt 2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Wärmebrücken - DIN 4420: Arbeits- und Schutzgerüste - WTA-Merkblatt /D Sanierputzsysteme

5 Seite 5 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte - Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton - Merkblatt Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen - Merkblatt für den Einbau und das Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten - Jeweils gültige Landesbauordnung - Allgemein anerkannten Regeln der Technik - Jeweils gültige technische Blätter Der Mazterialhersteller 2. Ve2. Vergabe 2.1 Der Bieter bleibt 30 Werktage an sein Angebot gebunden. 2.2 Bei beschränkter Vergabe können nach der Submission noch zusätzliche Angebote eingeholt werden. 2.3 Die Bauherrschaft behält sich in diesem Fall die freie Wahl unter den Bietern vor. 2.4 Die Bauherrschaft behält sich vor, verschiedene Leistungen in Eigenleistungen zu erbringen, was kein Recht zu Preisänderungen gibt. Auch können einzelne Titel von der Vergabe ausgeschlossen werden. 3. Art und Umfang der Leistungen 3.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, müssen bei allen zu verarbeitenden Materialien die besonderen Vorschriften der Herstellerfirmen berücksichtigt werden. 3.2 Durch die Abgabe des unterschriebenen Angebots anerkennt der Auftragnehmer gleichzeitig die vorstehenden Bedingungen und bestätigt, dass er alle zur Ausschreibung gehörenden Unterlagen eingesehen hat und über die örtlichen Verhältnisse genau orientiert ist. 3.3 Jegliche Änderung am Angebot durch den Auftragnehmer ist ungültig. Kommentare und Alternativvorschläge sind als Anlage beizulegen. 3.4 Der Auftragnehmer übernimmt für seine Arbeiten und Baustelleneinrichtung die Fachbauleitung nach f 81/2 der LBO. 4. Vergütung 4.1 Alle im Angebot genannten Preise sind hinsichtlich der Material- u. Lohnkosten Festpreise. 4.3 In den Einheitspreisen sind alle Lohnkosten, Auslösungen, Wegegelder, Überstundenzuschläge, Lieferung des Materials sowie alle sonstigen Leistungen enthalten. Sämtliche Tafiflöhne und alle zugehörigen Lohnnebenkosten sind in die Positionen mit einzukalkulieren. 4.4 Bei Pauschalverträgen hat der Auftragnehmer die Massen selbst zu berechnen und schriftlich zu bestätigen. Verändert sich der Umfang der Leistung, muss für die Mehr- oder Minderleistungen ein Preis schriftlich vereinbart werden. Der Pauschalvertrag bleibt dadurch unverändert. 4.5 Für evtl. notwendig werdende, im LV nicht vorhergesehenen Arbeiten, hat der Auftragnehmer vor Beginn dieser Arbeiten die Genehmigung der Bauleitung einzuholen. Gleichzeitig hat er innerhalb von 2 Tagen ein Nachtragsangebot bei der Bauleitung einzureichen, welches sich nachweislich im Rahmen des Hauptangebotes halten muss. 4.6 Der Einheitspreis ist in Euro anzugeben. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen

6 Seite 6 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssittte zur vertraglichen Leistung gehören. Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN ff. (VOB/C). 4.7 Alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen. 4.8 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.b. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehlern). 4.9 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN ff. (VOB/C) Über die Ausführung von Alterntivpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wenn nichts anderes ausgeschrieben ist. Für Maßtoleranzen gelten DIN und Werden bautechnische Regeln aufgeführt, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Ab- nahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeits- vermerk trägt. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden. 5. Ausführung 5.1 Der Architekt und die Bauleitung sind berechtigt, Anordnungen zu treffen, die zur vertragsmäßigen Durchführung der Leistungen notwendig sind. 5.2 Auftragsweitergabe und Bildung von Arbeitsgemeinschaften sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 5.4 Der Auftragnehmer hat seinen Müll und Bauschutt sofort nach Beendigung seiner Arbeiten auf seine Kosten und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Nach erfolgloser Mahnung kann die Bauleitung dies auf seine Rechnung veranlassen. 5.5 Wasser, Schnee, Eis und dergleichen ist, soweit für die Durchführung der Arbeiten erforderlich, ohne besondere Vergütung vom Auftragnehmer zu entfernen. 6. Gefahrentragung 6.1 Die Gefahrentragung regelt sich nach 644 BGB, wobei Erfüllungsort im Sinne von 447 BGB die Baustelle ist. 7. Versicherung 7.1 Der Auftragnehmer hat den Nachweis einer Betriebshaftpflicht mit ausreichender Deckungssumme für Personen und Sachschäden zu führen.

7 Seite 7 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte 8. Verzug und Vertragsstrafe 8.1 Bleibt der Auftragnehmer mit dem Beginn der Arbeiten länger als 12 Werktage in Verzug, so ist der Auftraggeber berechtigt, eine andere Firma mit diesen Arbeiten zu beauftragen. 8.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Arbeitstag der Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfristen lt. Bauvertrag, eine Vertragsstrafe einzubehalten. Insgesamt höchsten 10 % der Abrechnungssumme. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe wird auf die Schlusszahlung zurückverlegt. 9. Beweissicherung 9.1 Falls eine Beweissicherung erforderlich ist, hat diese der Auftragnehmer rechtzeitig auf seine Kosten durchfuhren zu lassen. Dies gilt auch für 18 VOB/B. 10. Abnahme und Gewährleistung 10.1 Die Gewährleistung beträgt nach BGB 5 Jahre und beginnt am Tag der Schlussabnahme Alle Leistungen werden von der Bauleitung im Sinne von 12 VOB/B abgenommen. 11. Abrechnung und Zahlung 11.1 Abschlagszahlungen können bis zu 90 % der geleisteten Arbeiten bei der Bauleitung angefordert werden. Rechnungen sind entsprechend dem Angebot aufzugliedern und 3-fach prüfungsfähig bei der Bauleitung einzureichen. 12. Sicherheitsleistungen 12.1 Die Bauherrschaft behält sich vor, eine Ausführungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu fordern. Bei Vorlage der Ausführungsbürgschaft werden Abschlagszahlungen mit 100 % der tatsächlich erbrachten Leistungen abgegolten. Die Gewährleistungsbürgschaft ist auf Nachfrage vorzulegen. 13. Forderungsabtretung 13.1 Forderungen des Auftragnehmers an den Bauherrn dürfen nicht an Dritte abgetreten werden. 14. Taglohnarbeiten 14.1 Stundenlohnarbeiten bedürfen einer vorhergesehenen schriftlichen Anzeige. Rapporte müssen innerhalb 48 Stunden nach Ausführung der Arbeiten vom Bauherrn bzw. Bauleitung unterschrieben werden, andernfalls werden sie nicht anerkannt. Leistungen im Stundenlohn werden zudem grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart wurden. Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten: - Art der ausgeführten Leistung - Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe) - Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte - Materialverbrauch - bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ 15. Gerichtsstand 15.1 Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Bauherrn. 16. Termine

8 Seite 8 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte 16.1 Für alle Leistungen werden Fristen im Bauvertrag, soweit dies möglich ist festgelegt. Als Entschuldigung für Terminüberschreitung wird nur höhere Gewalt anerkannt. Treten beim Auftragnehmer Umstände auf, die er nicht zu vertreten hat, sind diese der Bauleitung schriftlich anzuzeigen. Bei Unterlassung bleiben spätere Einwände unberücksichtigt. 17. Anerkennung der Vertragsbedingungen 17.1 Der Auftragnehmer erkennt diese Vertragsbedingungen an. Die Anerkennung erfolgt durch die rechtsverbindliche Unterschrift auf der letzten Seite des Angebots (Zusammenstellung) und des Titelblatts. Bei Nichtvorhandensein der Unterschriften braucht sich der Auftraggeber nicht an das Angebot zu halten und es gilt als nicht abgegeben.

9 Seite 9 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Vorbemerkungen Tischlerarbeiten Für die Ausführung der Tischlerarbeiten gilt die VOB Teil C, DIN Tischlerarbeiten - DIN Beschlagarbeiten - DIN Verglasungsarbeiten - DIN Anstricharbeiten - DIN Schallschutz im Hochbau - sowie die jeweils ergänzenden Vorschriften in jeweils neuester Fassung. Soweit Detailskizzen und Ansichtspläne dem Leistungsverzeichnis beiliegen, dienen diese der Darstellung der Teilungen und Öffnungsarten etc. als Anhalt für die Angebotsbearbeitung. Beschläge sind während der Bauzeit gegen Beschädigungen und Verunreinigungen durch entsprechende Maßnahmen zu schützen. Alle eingebauten Werkstücke sind einwandfrei gangbar herzurichten. Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und zu ölen. Beschlagteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Funktion der Elemente auf Dauer sicherstellen. Sie müssen einen ausreichenden Schutz gegen Fehlbedienung aufweisen. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -Ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik, und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet 'Bauart' das Herstellen durch Zusammenfügung der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen und Lagern bzw. Transportieren auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Gleichwertigkeit von angebotenen Produkten ist zur Angebotsangabe nachzuweisen, z.b. durch eine technische Unterlage mit entsprechendem Nachweis. Der Bieter erkennt durch seine Unterschrift alle Bedingungen, die der Ausschreibung zugrunde liegen, an. Der Bauherr behält sich vor, Angebote, die nicht vollständig unterzeichnet sind, von der Vergabe auszuschließen.... Ort und Datum... Stempel und Unterschrift des Bieters

10 Seite 10 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Lageplan: Übersichtsplan:

11 Seite 11 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte

12 Seite 12 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Ansichten: Ansichten: Ansicht SÜD:

13 Seite 13 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte ANSICHT WEST

14 Seite 14 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Grundriss UG: Grundriss EG:

15 Seite 15 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Grundriss 1OG: Grundriss 2. OG:

16 Seite 16 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte Schnitte:

17 Seite 17 von 31 Vorbemerkungen / Vertragstexte 01 Türen in der Tiefgarage sowie Technikraum Feuerschutztüre T30 - DS mit Eckzarge Typ: H3 - OD/RS Hörmann 30-1 Stahl-Feuerschutztür H3 OD FSA 1-flügeliges, feuerhemmendes, einbaufertiges Element. Geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. BRM max: 1010 x 2010 mm für Türelement Zulassungs-Nr. DIBT: Z Abmessung (B x H): 1010 x.2010 mm Türblatt: mind. 45 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Material, dreiseitig gefälzt, Dünnfalz. Vollflächig verklebte Verbundkonstruktion mit planebener Oberfläche. Oberfläche: Grundiert (umweltfreundlich pulverbeschichtet) in Anlehnung an RAL 9002, Grauweiß Bänder: dreiteilig, 1 Federband mit Kugellager, 1 Konstruktionsband mit Kugellager Wärmedämmung: U = 1,5 W/m² K Zu befestigender Untergrund: Stahlbeton Alternativ angebotenes Produkt : 6 Stck......

18 Seite 18 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Alternativ: Wie vor, jedoch mit Stahlumfassungszarge Türelement T 30-RS Abstellraum Brand-/Rauchschutzelement, T 30 RS mit 2-teiliger Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau in Mauerwerkwand des Bestandes (siehe beiliegende Türliste) Oberfläche Türblatt: grundiert Oberfläche Zarge: verzinkt und grundiert, ohne Bodeneinstand, Türblatt gefälzt mit verdecktem 3-seitigen Hellholzeinleimer, mit Schlossfräsung 65 mm Dorn, mit absenkbarer Bodendichtung und Obertürschließer Alle Beschläge Edelstahl matt Fabrikat: Westag- Getalit oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:... RBM: 1010 x 2010 mm Wandstärke: 24 cm 1 Stck FS-Drückergarnituren Türdrückergarnitur, FS-Ausführung, passend zu den vorigen Türpositionen Türdrücker mit Rosetten - festdrehbar gelagert. Konstruktion besonders geeignet für die hohe Beanspruchung an Objekttüren. Feuerbeständigkeit nach DIN einschl. Übereinstimmungszertifikat MPA Dortmund. Drückerrosetten in Stahl-Kunststoff-Verbundtechnik, Drücker- und Schlüsselrosetten mit 8,5 mm Stütznocken zum garantiert verschiebefreiem Sitz an den Türen, Verschraubung M5 mit Edelstahlschrauben, unsichtbare Befestigung durch Rosettenabdeckungen, Rosettendurchmesser ca. 55 mm, PZ gelocht Fabrikat: FSB oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:... 6 Stck......

19 Seite 19 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Obentürschließer Obertürschließer passend zu den vorigen Positionen Ausführung mit Gleitschiene Hersteller: GEZE oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:... 6 Stck Summe 01 Türen in der Tiefgarage sowie Technikraum...

20 Seite 20 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR 02 Wohnungseingangstüren UZ MW, Profil Hoermann Stahlzarge fuer Mauerwerk, 2-schalig mit MW Verstellung, gefaelzt Einbaufertige, rechts oder links verwendbare Stahlzarge mit Umwelt-Produktdeklaration ( EPD*) nach ISO14205 und pren15804 *ift Rosenheim EPD-SEZ-0.12 Abmessung: (BxH) 1010 x 2135 Leibungstiefe: 240 mm Spiegelbreite 30/45 Putzwinkel ca. 15 mm Ohne Bodeneinstand. Feinblech feuerverzinkt grundiert, 1,5 mm Blechdicke, Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad), in lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035) vorgerichtet fuer 3-Loch-Baender 120 mm 3-D-Verstellung Alternativ angebotenes Fabrikat:... 9 Stck......

21 Seite 21 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR WAT Baseline 1fl. Hoermann Wohnungsabschlusstuer passend zu voriger Position WAT Baseline 1fl. Einhaengefertige Wohnungseingangstuer Einhaengefertig nach DIN 18101, passend fuer Normzargen aus Holz oder Stahl. Schallschutzklasse 3 (RW,P=42dB) Klimaeinfluesse, Klassifizierung nach DIN EN 12219: Klasse 3 (geeignet fuer starke Beanspruchung, entspricht Beanspruchungsgruppe S nach RAL GZ 426) Abmessung (B x H): 1010 x 2130 mm Rahmen aus Vollholz/Holzwerkstoff mit zusaetzlicher Rahmenverstaerkung. Tuerstaerke ca. 47 mm, Spezial-Schallschutz-Mittellage Doppeldeck K3, Verleimung D3 nach DIN EN 204., Schloss nach DIN Klasse 3, mit Wechsel, PZ-gelocht, Baender 2 x V 0026 WF Vernickelt, Absenkdichtung. Oberflaechen Duradecor Baseline: Weiss ode RAL-Ton Tuerblatt gefalzt, eckig Alternativ angebotenes Fabrikat:... 9 Stck Zulage für Türspion Lieferung und Einbau eines Türspions 9 Stck Summe 02 Wohnungseingangstüren...

22 Seite 22 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR 03 Innentüren Herzustellen, zu liefern und fachgerecht einzubauen sind Fertig-Innentüren mit den technischen Anforderungen der Fabrikate GARANT, Wirus, Westag, Prüm oder gleichartig. Angebotenes Fabrikat:... Beanspruchung: Hygrothermisch und mechanisch gemäss Richtlinie zur Prüfung von Sperrtüren nach DIN Teil 1, Zimmerabschlußtüren Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N, Maße nach DIN Türblätter, Qualität und Oberfläche: als Sperrtür aus Röhrenspankernplatte, einhängefertig, Blattdicke ca. 40 mm. Türblätter dreiseitig gefalzt, mit Rahmen umlaufend verstärkt aus Hartholz und unterem doppelten Rahmenholz. Deckplatten aus 3 mm starken Hartfaserplatten. Chemisch beständig nach DIN , Türblatt werkseitig endbehandelt mit Weißlack. Futter und Bekleidung, Qualität und Oberfläche: Verstellbare Normzarge nach DIN vorgerichtet für Bänder entsprechend der Beanspruchungsgruppe N. Normzarge aus 22 mm starker Futterplatte mit eingezogenem Dichtungsprofil in weiß, 13 mm starke Falzbekleidung, mit Futter verleimt. 13 mm starke Zierbekleidung, lose, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Bekleidungsbreite ca. 60 mm. Futter - und Bekleidung auf Gehrung. Spezialschließblech 5-fach verschraubt, endbehandelt. Türblätter und Zargen mit Rundkante Beschläge für Innentüren: Ausführung der Bänder für Beanspruchungsgruppe N geeignet, mit verstellbarer Spezialbandtasche. (2 Stück vernickelte Bänder pro Tür) Angebotenes Fabrikat:... System:... Schloss als Buntbartschloss in Standardausführung mit 1 Schlüssel. Türdrückergarnitur für Zimmertüren fest drehbar gelagert. Fabrikat: Hoppe, Amsterdam oder Paris, Edelstahl für Drücker und Buntbart-Schlüsselrosette Angebotener Beschlag:...

23 Seite 23 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Nr.... (Vor Bestellung ist mit dem Bauherrn eine Bemusterung durchzuführen) Einbau: Fachgerechter Einbau der Innentüren in Öffnungen aus Mauerwerkswänden, Gipsdielen und Metallprofilen der GK-Wände nach den DIN- und Einbauvorschriften mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln und allen sonstigen Verbindungsmitteln, inkl. Ausführung mit elastischen Anschlussfugen Innentür, einflügelig, ca. 101 / 213 / 20,5 Innentür, einflügelig, Abmessung ca. 101 x 213 cm. Maulweite ca. 20,5 cm (Wandstärke unverputzt 17,5) Ausführung wie in der Vorbemerkung dieses Abschnitts beschrieben. Einbauort: nach Ausführungsplanung Verbau in Mauerwerk 9 Stk Innentür, einflügelig, ca. 101 / 213 / 14,5 Innentür, einflügelig, Abmessung ca. 101 x 213 cm. Maulweite ca. 14,5 cm (Wandstärke unverputzt 11,5) Ausführung wie in der Vorbemerkung dieses Abschnitts beschrieben. Einbauort: nach Ausführungsplanung Verbau in Mauerwerk 12 Stk......

24 Seite 24 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Innentür, einflügelig, ca. 88,5 / 213 / 14,5 Innentür, einflügelig, Abmessung ca. 88,5 x 213 cm. Maulweite ca. 14,5 cm (Wandstärke unverputzt 11,5) Ausführung wie in der Vorbemerkung dieses Abschnitts beschrieben. Einbauort: nach Ausführungsplanung Verbau in Mauerwerk 3 Stk Innentür, einflügelig, ca. 76 / 213 / 14,5 Innentür, einflügelig, Abmessung ca. 76 x 213 cm. Maulweite ca. 14,5 cm (Wandstärke unverputzt 11,5) Ausführung wie in der Vorbemerkung dieses Abschnitts beschrieben. Einbauort: nach Ausführungsplanung Verbau in Mauerwerk 3 Stk Aufpreis Innentür, Ganzglas, ca. 101 / 213 Aufpreis Türblatt Innentür als Ganzglastüre einflügelig. Abmessung ca. 101 x 213 cm. Ausführung wie in der Vorbemerkung dieses Abschnitts beschrieben, jedoch als Ganzglastür, Sicherheits-Klarglas, Schlosskasten und Drückergarnitur Edelstahl, ohne Zylinder Einbauort: Flur-Wohnzimmer 3 Stk Wie vor, jedoch Glas satiniert. 3 Stk......

25 Seite 25 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Zulage Türunterschnitte Zulage zur den vorgenannten Innentüren für das Herstellen von Türunterschnitten zum Luftaustausch. Einbauort: nach Angabe 9 Stk Zulage WC-Schloß Zulage für Lieferung und Montage von WC-Schlössern Hoppe Edelstahl an Stelle der Standard-Drückergarnituren. 9 Stk Zulage Drückergarnitur Hoppe Stockholm Zulage für Lieferung und Montage von Drückergarnituren Hoppe Stockholm Edelstahl an Stelle der Standard-Drückergarnituren. 30 Stk......

26 Seite 26 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Schiebetüre, auf der Wand verlaufend Schiebetüre, auf der Wand verlaufend Ausführung in standard glatt, weiß,wie obig beschrieben. Ausführung: Schiebetür auf der Wand laufend, Oberfläche Türblatt CPL weiß, Schiebetürlaufbeschlag drive, silberfarbig, Edelstahl matt, gebürstet Griffmuschel oval, Einbausituation: ohne Zarge Hersteller: Köhnlein oder vergleichbar. Alternativ angebotenes Fabrikat:... 3 Stk......

27 Seite 27 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Blockrahmen mit Glas-Seitenteil Blockrahmen mit glasseitenteil, gefalzt und vorgerichtet für Türblatt passend zu obiger Position, Oberfläche weiß Seitenteil hochstehend ohne Unterteilung; eingebautes, mehrfach verschraubtes, 2-touriges Schließblech; Klemmblöcke V 3604 für 2 verstellbare Rahmenteile incl. senkrechtem Kämpfer (ca. 60 x 80 mm) aus Vollholz; incl. Glashalteleisten Einbau zwischen die Wand; farblich passend in weiß zu den vorigen Positionen. Breite: 180 cm Hööhe 2013 cm 3 Stk......

28 Seite 28 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR Wie vor, jedoch als Holz-Zargenelment Windfangelement wie vor, jedoch mit Umfassungszarge Wandstärke 14,5 cm Kämpfer zwischen Türblatt und Seitenteilverglasung mittels Blockrahmen ca. 60 x 80 mm Breite: 180 cm Hööhe 2013 cm Summe 03 Innentüren...

29 Seite 29 von 31 OZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR 04 Eventualpositionen / Stundenlohnarbeiten Eventualposition Meister Für evtl. anfallende Stundenlohnarbeiten werden nachfolgende Stundensätze verrechnet. Die Arbeiten auf Nachweis dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Bauleitung ausgeführt werden. Stundenlohnzettel sind 2-fach sofort nach Ausführung der Arbeiten spätestens 2 Werktage nach Ausführung der Arbeiten vom Bauleiter unterschreiben zu lassen. Nicht unterschriebene Stundennachweise können bei der Abrechnung nicht anerkannt werden. 20 h Eventualposition Facharbeiter 20 h Eventualposition Bauwerker 20 h Summe 04 Eventualpositionen / Stundenlohnarbeiten...

30 Seite 30 von 31 OZ Zusammenstellung Summe EUR 01 Türen in der Tiefgarage sowie Technikraum Wohnungseingangstüren Innentüren Eventualpositionen / Stundenlohnarbeiten...

31 Seite 31 von 31 OZ Zusammenstellung Summe EUR Summe Zusammenstellung:... Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:... Auf-/Abgebot (...%):... Angebotssumme netto:... zzgl. 19% MwSt:... Angebotssumme inkl. MwSt:... Gewährtes Skonto bei Rechnungsanweisung % innerhalb von 10 Werktagen Datum Anerkant: (Stempel und Unterschrift)