Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten
|
|
- Elmar Heidrich
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein 118 Norm Ausgabe 1977/1991 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 3/1995 Herausgeber: Schweizerischer lngenieur- und Architekten-Verein Postfach, 8039 Zürich Telefon 01/ , Fax 01/ Normen- und Drucksachenverkauf Telefon 01/ Copyright 1991 by SlA Zürich
2 Ausgabe 1991 Die Ausgabe 1991 ist inhaltlich gegenüber der Ausgabe 1977 unverändert. Hingegen wurden durch Fussnoten im Kapitel 6 bestehende Unsicherheiten im Bereich der Garantiefrist, die eine Rügefrist ist, beseitigt.
3 INHALTSVERZEICHNIS 1 DER WERKVERTRAG IM ALLGEMEINEN 1 1 Grundbegriffe Werk 1 Werkvertrag Abschluss des Werkvertrages Arten des Abschlusses 3 Ausschreibung im allgemeinen: - Begriff, Arten und Verfahren 4 - Vorbereitung 5 - lnhalt 6 Ausschreibungsunterlagen : - Bestandteile und Rangordnung 7 - Leistungsverzeichnis 8 - Baustelleneinrichtungen, Massnahmen für Unterkunft und Verpflegung 9 - Materiallieferungen 10 - Vergebung einzelner Leistungen an Dritte 11 - Baubeschreibung 12 - Grundstücke, Rechte und Verpflichtungen 13 - Zuleitungen und Ableitungen 14 Angebot des Unternehmers: - Im allgemeinen 15 - Verhältnis zu den Ausschreibungsunterlagen 16 - Dauer der Bindung 17 Prüfung der Angebote 18 Annahme durch den Bauherrn 19 Vertragsurkunde und übrige Bestandteile des Werkvertrages 20 Rangordnung der Vertragsbestandteile 21 Gegenangebot des Bauherrn Pflichten der Vertragspartner Hauptpflichten und Haftung 23 Treuepflicht und Urheberrecht 24 Anzeige- und Abmahnungspflichten des Unternehmers 25 Versicherungspflicht des Unternehmers 26 Ergänzungen und Abänderungen des Werkvertrages Mehrzahl von Unternehmern Arbeitsgemeinschaft (Konsortium) 28 Subunternehmer 29 Nebenunternehmer: - Im allgemeinen 30 - Gemeinsame Schadenersatzpflicht 31 Abwerbung von Arbeitnehmern Vertretung der Vertragsparteien Bauleitung: - Einsetzung und Vollmacht 33 - Aufgaben 34 - Vertreter der Bauleitung 35 Vertreter des Unternehmers; Rapporte Streitigkeiten und Gerichtsstand 2 VERGÜTUNG DER LEISTUNGEN DES UNTERNEHMERS 2 1 Einheits-, Global- und Pauschalpreise Allgemeines 38 Einheitspreis 39 Globalpreis 40 Pauschalpreis 41 Vertrag mit mehreren Preisarten; Einheitspreis- und Gesamtpreisvertrag 42 Baustelleneinrichtungen Regiearbeiten Voraussetzung: - Vertrag oder Anordnung der Bauleitung 44 - Regiearbeiten ohne Anordnung der Bauleitung 45 Pflichten des Unternehmers: - Allgemeine Pflichten 46 - Rapportpflicht 47 Vergütung der Regiearbeiten: - Allgemeines 48 - Ansätze im allgemeinen 49 - Ansätze für Arbeitsstunden und Material 50 - Zuschläge zu Ansätzen für Arbeitsstunden 51 - Ansätze für die Benützung der Baustelleneinrichtungen 52 - Besondere Leistungen in Regie - Preisnachlass 54 - Regierechnung 55 Vertrag mit Richtpreis 56 Haftung für Regiearbeiten 57 1
4 2 3 Besondere Verhältnisse Im allgemeinen 58 Sonderfälle: - Ausserordentliche Umstände 59 - Ungünstige Witterungsverhältnisse 60 - Stillegung von Baustellen aus marktwirtschaftlichen Gründen Kostengrundlage lnhalt und Bedeutung 62 Lohnkostenansätze Änderung der Vergütung wegen veränderter Kostengrundlage (Teuerungsabrechnung) im allgemeinen Grundsatz 64 Verfahren Teuerungsabrechnung nach dem Verfahren mit Mengennachweis Im allgemeinen 66 Teuerungsabrechnung auf Leistungen von Subunternehmern 67 Lohnkostenänderungen: - Grundsatz 68 - Massgebende Ansatzänderungen 69 - Direkte Berechnung für Arbeiter, Vorarbeiter und Poliere 70 - Indirekte Berechnung für übrige 71 Arbeitnehmer 72 - Kantine und Unterkunft 73 - Regiearbeiten Materialpreisänderungen: 74 - Grundsatz - Gegenstand 75 - Berechnung der Preisdifferenz 76 - Kantine und Unterkunft 77 - Bei Regiearbeiten 78 - Vorsorgliche Lagerhaltung 79 Änderungen der Transportpreise 80 Änderungen der Beschaffungskosten für Baustelleneinrichtungen und Verschleissteile 81 Änderungen der Ansätze gesetzlicher Umsatzabgaben Bauhandwerkerpfandrecht 83 3 BESTELLUNGSÄNDERUNG 3 1 Änderungsrecht des Bauherrn Pflichten des Bauherrn Auswirkungen der Bestellungsänderung bei Leistungen zu Einheitspreisen Veränderte Mengen 86 Fehlen von Einheitspreisen; veränderte Ausführungsvoraussetzungen Auswirkung der Bestellungsänderung bei anderen Leistungen Baustelleneinrichtungen 88 Bestellungsänderung bei Leistungen zu Global- oder Pauschalpreisen Anpassung der Fristen Grundstücke und Rechte 91 4 BAUAUSFÜHRUNG 4 1 Fristen Festlegung 92 Bauprogramm 93 Einhaltung der Fristen: - Pflichten der Bauleitung 94 - Pflichten des Unternehmers 95 Fristerstreckung 96 Haftung aus Fristüberschreitungen 97 Konventionalstrafen und Prämien Ausführungsunterlagen Weisungen 99 Ausführungspläne und Baustofflisten 100 Ausführungspläne des Unternehmers 101 Eventualpositionen Schutz- und Fürsorgemassnahmen Grundsatz 103 Besondere Sicherheitsmassnahmen: - Sicherheit der am Bauwerk Beschäftigten Verhütung von Bränden und Explosionen Sicherung der Arbeitsstellen 106 und ihrer Zugänge Besucher Massnahmen zu Gunsten der Arbeitnehmer: Unfall- und Krankenversicherung - Unterkunft und Verpflegung 109 Schutz benachbarter Sachen: - Sorgfaltspflichten des Unternehmers Beweissicherung 111 Schutz gegen Immissionen 112 Überwälzung von Haftungsfolgen Die Bauausführung im einzelnen Absteckung: - Durch die Bauleitung Durch den Unternehmer 115 2
5 Bauplatz und Zufahrt: - Grundstücke und Rechte Herrichten der Zufahrten Ordnung auf dem Bauplatz und den Zufahrten Verkehrsvorschriften Verpflichtungen gegenüber Dritten Aushub- und Abbruchmaterial; Deponie Funde 122 Baustelleneinrichtungen: - Begriff Erstellung und Unterhalt Benützungsdauer, Vorhalten Benützung durch Nebenunternehmer Zerstörung oder Beschädigung Verkauf, Demontage und Abtransport 128 Energie, Wasser und Abwasser: - Zuführung elektrischer Energie im allgemeinen Elektrische lnstallationen Benützung elektrischer Sekundärleitungen durch Nebenunternehmer Stromunterbrechungen und -einschränkungen Zuführung von Trink- und Brauchwasser, Ableitung des Abwassers Rechnungstellung für Verbrauchskosten Hochbau 135 Baustoffe: - Qualitätsanforderungen Proben Muster 138 Belastungsproben und andere Prüfungen am Bauwerk 139 Materialvorräte AUSMASS, ABSCHLAGSZAHLUNGEN, SICHERHEITSLEISTUNGEN UND SCHLUSSABRECHNUNG 5.1 Ausmass bei Arbeiten zu Einheitspreisen Grundsatz 142 Massurkunde 142 Bestimmung nach dem plangemässen theoretischen Ausmass Abschlagszahlungen Bei Einheitspreisverträgen: - Grundsatz Umfang Leistungswert für Baustellen- 146 einrichtungen Bei Gesamtpreisverträgen 147 Fälligkeit Sicherheitsleistung des Unternehmers bis zur Abnahme Bei Einheitspreisverträgen: - Rückbehalt; allfällige zusätzliche Sicherheit Umfang des Rückbehaltes 150 Bei Gesamtpreisverträgen 151 Fälligkeit des Rückbehaltes und Zinspflicht Schlussabrechnung Begriff und Gegenstand 153 Einreichung und Prüfung 154 Fälligkeit der Abrechnungsforderung; Zahlungsfrist 155 Verzicht auf weitere Ansprüche ABNAHME DES WERKES UND HAFTUNG FÜR MÄNGEL 6 1 Abnahme Gegenstand und Wirkung 157 Anzeige der Vollendung; gemeinsame Prüfung 158 Abnahme des geprüften Werkes: - Abnahme des mängelfreien Werkes Abnahme bei unwesentlichen Mängeln Zurückstellung bei wesentlichen Mängeln Abnahme trotz wesentlicher Mängel Abnahme bei Verzicht auf die Geltendmachung von Mängeln 163 Abnahme ohne Prüfung Haftung für Mängel Grundsatz 165 Begriff des Mangels 166 Haftung des Unternehmers in besonderen Fällen: - Selbst vorgeschlagene und berechnete Konstruktionen oder Ausführungsarten Arbeiten von Subunternehmern, Regiearbeiten und Arbeiten mit vorgeschriebenen Baustoffen 168 Rechte des Bauherrn bei Mängeln (Mängelrechte): - Recht auf Verbesserung, Minderung und Rücktritt Kosten der Verbesserung Weiteres Mängelrecht: Recht auf Schadenersatz 171 3
6 6 3 Garantiefrist (Rügefrist) Bestand und Dauer 172 Bedeutung: - Recht zu jederzeitiger Mängelrüge Haftung des Unternehmers Besichtigungsrecht des Unternehmers 175 Neubeginn des Fristenlaufes 176 Schlussprüfung Rechtslage nach Ablauf der Garantiefrist Wirkung des Fristablaufes 178 Haftung für verdeckte Mängel Verjährung Sicherheitsleistung des Unternehmers nach der Abnahme Solidarbürgschaft 181 Bargarantie VORZEITIGE BEENDIGUNG DES WERKVERTRAGES UND ZAHLUNGSVERZUG DES BAUHERRN 7 1 Grundsatz Einzelne Fälle vorzeitiger Beendigung Allgemeines Rücktrittsrecht des Bauherrn 184 Unmöglichkeit der Erfüllung aus Verhältnissen des Bauherrn 185 Besondere Umstände auf seiten des Unternehmers 186 Untergang des Werkes: - Zufälliger Untergang Vom Bauherrn verursachter 188 Untergang Versicherungsleistungen bei Untergang Zahlungsverzug des Bauherrn 190 Anhang Seite Sachregister 53 Einschlägige Bestimmungen aus dem ZGB und OR 65 Genehmigung und Inkrafttreten 71 4
7 PRÄAMBEL Die vorliegende Norm ist vom Schweizerischen lngenieur- und Architekten-Verein unter Mitwirkung - des Schweizerischen Baumeisterverbandes - des Schweizerischen Gewerbeverbandes - der Schweizerischen Zentralstelle für Stahlbau - der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute - öffentlicher Bauherrschaften, insbesondere der Schweizerischen Baudirektoren-Konferenz erarbeitet worden. lnhalt und Zweck der Norm Die Norm enthält Regeln betreffend Abschluss, lnhalt und Abwicklung von Verträgen über Bauarbeiten. Sie klärt die in diesen Verträgen gebräuchlichen Begriffe, bietet eine Übersicht über die einschlägigen Rechtsfragen und zeigt, gestützt auf praktische Erfahrung, wie diese gelöst werden können, in angemessener Berücksichtigung der beidseitigen Interessen. Soweit die Norm Rechte und Pflichten der Vertragspartner umschreibt, wird sie dadurch rechtsverbindlich, dass die Partner sie als Bestandteil ihres Vertrages bezeichnen. Regeln, die schon von Gesetzes wegen gelten, sind in der Norm durch Hinweise auf die anzuwendenden Gesetzesbestimmungen gekennzeichnet. Die Norm soll den Abschluss und die Gestaltung der Verträge erleichtern. Auch soll sie bewirken, dass im Bauwesen möglichst einheitliche Vertragsbedingungen verwendet werden. Dadurch trägt sie zur Förderung des wirtschaftlichen Bauens bei. Die Norm ist für aile Bauarbeiten anwendbar. Technische Bestimmungen für die Ausführung der Bauwerke werden durch Normen der Fachverbände festgelegt. 5
8 BEAUFTRAGTE KOMMISSIONEN Mit der Ausarbeitung der Norm SIA 118 waren folgende Kommissionen des SIA beauftragt: Kommission für die «Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten» Nr. 118 Vertreter von: Präsident: F. Guisan, Ing. SIA Vevey SIA Vizepräsident: B. Hediger, Ing. SIA Basel SIA Mitglieder: R. Adatte, Arch. SIA Lausanne SIA D. Baumann, Ing. SIA Bern H. Bosshart, Ing. SIA Bern H. Brunner, Ing. SIA Zürich SBV R. Cron, Baumeister Basel SBV J.-P. Delamuraz, Stadtpräsident Lausanne Schweiz. Städteverband C. Diener, Ing. SIA Zürich SBV H.-U. Frei, Arch. SIA Aarau SIA E. Gräff, Arch. SIA Zürich E. Grimm, Ing. SIA Zürich SBV P. Halter, Ing. SIA St. Gallen Kant. Behörden M. Kamber, lic. rer. pol. Bern Schweiz. Gewerbeverband W. Knobel, Ing. SIA Bern P. Knoblauch, Ing. SIA Genève VSS K. Müller, Ing. SIA Muttenz SIA D. Oechsle, Ing. Zürich SBV J. Pagé, Arch. SIA Genève SIA D. Prader, Ing. SIA Zürich SIA P. Schild, Arch. SIA Bern SIA H. Siegenthaler, Fürsprecher Bern Schweiz. Baudirektoren- Konferenz H. Siegle, Arch. SIA Genève INTERASSAR Dr. O. Spirig, Jurist Bern H. Spitznagel, Arch. SIA Zürich SIA W. Stadelmann Zürich Schweiz. Zentralstelle für Stahlbau W. Stettler, Ing. SIA Zürich VSS Dr. H. Weiersmüller, Zentralsekretär Zürich SBV Rekurskommision für die Norm SIA 118 Präsident: A. Cogliatti, Ing. SIA Zürich Vertreter von: Mitglieder: F. Enz, Adjunkt beim Tiefbauamt Zürich Rekurrenten der Kantone des Kantons Zürich der deutschen Schweiz B. Hediger, Ing. SIA Basel Kommission 118 Prof. J. W. Huber, Arch. SIA Bern M. Kamber, lic. rer. pol. Bern Schweiz. Gewerbeverband Dr. E. Pfiffner, Generalsekretär Zürich SBV D. Prader, Ing. SIA Zürich Kommission 118 W. Stadelmann, Ing. SIA Zürich Schweiz. Zentralstelle für Stahlbau Ch. Steudler, Ing. SIA Lausanne Rekurrenten der Kantone der Westschweiz Juristischer Mitarbeiter: M. Beaud, lic. jur. Zürich Zu Rechtsfragen wurden von den Kommissionen angehört: Prof. Dr. Dr. h. c. P. Jäggi Prof. Dr. P. Gauch Freiburg Freiburg Protokollführer: A. Peter Bern 70
9 GENEHMIGUNG DURCH DIE VERBÄNDE Folgende Verbände haben die Norm SlA 118 genehmigt: Schweiz. Baumeisterverband (SBV) am 1. Juni 1976 Schweiz. Gewerbeverband (SGV) am 9. Dezember 1976 Schweiz. Zentralstelle für Stahlbau am 9. September 1976 Schweiz. Vereinigung Beratender lngenieure (ASIC) am 28. Oktober 1976 Bund Schweizer Architekten (BSA) am 31. Juli 1976 Verband freierwerbender Schweizer Architekten (FSAI) am 30. Juli 1976 INKRAFTTRETEN Die Norm SIA 118 «Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten» tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. Sie ersetzt diejenige aus dem Jahre Beschluss der Delegiertenversammlung des SIA vom 26. Juni 1976 in Bern Namens des Central-Comité Der Präsident: A. Cogliatti Der Generalsekretär: Dr. U. Zürcher Die Erläuterungen zu Kapitel 6 wurden vom Central-Comité des SIA am 14. November 1991 in Bern genehmigt. Der Präsident: Der Generalsekretär: Dr. H.H. Gasser C. Reinhart 71
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Vorwort. Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Vorwort Autoren Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis V VII XVII XXV Einleitung 1 I. Entstehungsgeschichte 2 II. Grundlagen, 7 III. Norm SIA 20 IV. Beweis 24 Präambel 28 1. Der
MehrPräambel Inhalt und Zweck der Norm Die wesentlichsten Änderungen gegenüber der Norm SIA 118 (1977/1991) 20
Vorwort.................................................... Autorenverzeichnis......................................... Inhaltsübersicht............................................ Literaturverzeichnis........................................
Mehrsia Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118:2013 Bauwesen Ersetzt die Norm SIA 118:1977/91
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118:2013 Bauwesen 507 118 Ersetzt die Norm SIA 118:1977/91 Conditions générales pour l exécution des travaux de construction Condizioni generali per l
Mehrsi a Werkvertrag Nr. 1023 2013 Bauobjekt
si a Werkvertrag Nr. 1023 2013 Bauobjekt Gegenstand des Vertrags Der Bauherr überträgt dem Unternehmer für das oben genannte Bauobjekt folgende Arbeiten Vertragsurkunde zwischen schweizerischer ingenieur-
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/248:2006 Bauwesen 507 248 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/257:2005 Bauwesen 507 257 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/251:2008 Bauwesen 507 251 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrInhaltsverzeichnis. Spiess, Hans Rudolf Der Bau-Werkvertrag in der Praxis. digitalisiert durch: IDS Basel Bern
1. Was man über allgemeines Vertragsrecht wissen 1 1.1 Vertragsfreiheit und ihre Grenzen 1 1 1.2.1 Mechanismus 1 1.2.2 Übereinstimmende Willensäusserungen 2 1.2.3 Form der Verträge 2 Auslegung des Vertrags
MehrErgänzungen und Änderungen der IPB - Mitglieder zur SlA-Norm 118 / 2013 (Ausgabe 2013) EIPB 118. Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten
Ergänzungen und Änderungen der IPB - Mitglieder zur SlA-Norm 118 / 2013 (Ausgabe 2013) EIPB 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten Die nachfolgenden Bestimmungen stellen Ergänzungen und Änderungen
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/370:2007 Bauwesen 507 370 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Mehr118/190. sia. Allgemeine Bedingungen für Kanalisationen. Vertragsbedingungen zur Norm SIA 190:2017. SIA 118/190:2017 Bauwesen
sia SIA 118/190:2017 Bauwesen 507 190 Ersetzt den organisatorischen Teil der Norm SIA 190:2000 Conditions générales pour canalisations Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 190:2017 Allgemeine
Mehr118/222. sia. Allgemeine Bedingungen für Gerüstbau. Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera. SIA 118/222:2012 Bauwesen
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/222:2012 Bauwesen 507 222 Ersatz für SIA 222:1990 Conditions générales relatives aux échafaudages Allgemeine Bedingungen für Gerüstbau 118/222 Referenznummer
Mehrsia Ordnung SIA 105 2007 Ordnung für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
Ordnung SIA 105 2007 sia Ordnung für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des
MehrDie Revision der Norm SIA 118 / 2013
SIA 118:2013 Bauwesen Conditions générales pour l exécution des travaux de construction Condizioni generali per l esecuzione dei lavori di costruzione Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Ersetzt
Mehr118/232. sia. Allgemeine Bedingungen für geneigte Dächer und hinterlüftete Bekleidungen von Aussenwänden
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/232:2011 Bauwesen 507 232 Ersetzt die Normen SIA 234:1997 und SIA 235:1997 sowie Kapitel 5 der Normen SIA 232:2000 und SIA 233:2000 Conditions générales
MehrWärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 564 380/3 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Wärmedämmung von Leitungen,
Mehr118/ sia. Allgemeine Bedingungen für Natursteinmauerwerk. SIA 118/266-2:2017 Bauwesen Ersetzt SIA 226:1976
sia SIA 118/266-2:2017 Bauwesen 507 266-2 Ersetzt SIA 226:1976 Conditions générales pour la construction en maçonnerie de pierre naturelle Condizioni generali per le costruzioni di muratura in pietra naturale
MehrAllgemeine Bedingungen für Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/253:2012 Bauwesen 507 253 Ersetzt SIA 753:2002 Conditions générales relatives aux revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile
MehrAllgemeine Bestimmungen und Bedingungen. A nach sia 118 (2013) gemäss Architekten und der Bauleitung gemäss gesetzlichen Richtlinien
Allgemeine Bestimmungen und Bedingungen A nach sia 118 (2013) B C gemäss Architekten und der Bauleitung gemäss gesetzlichen Richtlinien A Allgemeine Bestimmungen und Bedingungen nach sia 118 (2013) Inhaltsverzeichnis
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 400:2000 Bauwesen 500 400 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrBedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung
STADT ZÜRICH 70.110 Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung Stadtratsbeschluss vom 9. März 1978 (80) 1 mit Änderungen bis 5. Juni 1991 (1698) I. Allgemeines
MehrBedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung
70.0 Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung Stadtratsbeschluss vom 6. August 05 (76) I. Allgemeines Art. Für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten
MehrMineralische Bindemittel
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 551 215 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 248:2006 Bauwesen 567 248 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 753:2002 Bauwesen 507 753 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrGrundwasserabdichtungen
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 561 272 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Grundwasserabdichtungen
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 505 178 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION V VERLÄNGERTE VERNEHMLASSUNG
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 205:2003 Bauwesen Vornorm 532 205 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Mehrsia Ordnung SIA
Ordnung SIA 108 2003 sia Ordnung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen schweizerischer ingenieur- und architektenverein
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 416/1:2007 Bauwesen 504 416/1 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrTotal Vergütung gemäss Ziffer 3 Fr Fr. 0.00
Kanton Zürich Baudirektion Werkvertrag (Unterhalt) Tiefbauamt Strasseninspektorat Gemeinde Vergabe Strasse Auftragsbestätigungs-Nr. 8200 Strecke Profit-Center P84210 (URI) km/bauwerk Kostenträger 84 Vorhaben
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 380/4:2006 Bauwesen 520 380/4 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/267:2004 Bauwesen 507 267 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 253:2002 Bauwesen 567 253 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
Mehrsia Ordnung SIA Ordnung für Leistungen und Honorare der Raumplanerinnen und Raumplaner
Ordnung SIA 110 2003 sia Ordnung für Leistungen und Honorare der Raumplanerinnen und Raumplaner auf den Gebieten der kommunalen Gesamtplanung und der Sondernutzungsplanung schweizerischer ingenieur- und
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 261/1:2003 Bauwesen 505 261/1 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
Mehrsia Ordnung SIA Verrechnung der Preisänderungen mit dem Objekt-Index-Verfahren (OIV) schweizerischer ingenieur- und architektenverein
Ordnung SIA 121 2003 sia Verrechnung der Preisänderungen mit dem Objekt-Index-Verfahren (OIV) schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera
Mehr2 Abs. 2 und 3 VOB/B mit Erläuterungen 19. 2 Abs. 5 VOB/B mit Erläuterungen 26. 2 Abs. 6 VOB/B mit Erläuterungen 29
Inhaltsübersicht Vergütung 2 Abs. 2 und 3 VOB/B mit Erläuterungen 19 Musterbrief 1: Musterbrief 2: Musterbrief 3: Anpassung des Einheitspreises bei Überschreitung des Mengenansatzes Anpassung des Einheitspreises
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 266:2003 Bauwesen 505 266 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrEinwirkungen auf Tragwerke
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 505 160 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur-
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 263:2003 Bauwesen 505 263 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
Mehr380/4. Elektrische Energie im Hochbau. Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera. Bauwesen /4. Empfehlung Ausgabe 1995
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 565 380/4 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur-
Mehrsia Sicherheitsleistungen des Unternehmers im Werkvertrag Merkblatt zur Norm SIA 118 SIA 2020:2017 Bauwesen Ersetzt Merkblatt SIA 2020:2001
sia 2020:2017 Bauwesen 592020 Ersetzt Merkblatt 2020:2001 Exigence de garanties de l entrepreneur dans le contrat d entreprise Cahier technique de la norme 118 Sicherheitsleistungen des Unternehmers im
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 243:2008 Bauwesen 567 243 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrHANS RUDOLF SPIESS dipl. Bauing. ETH und lic. iur. Präsident der SIA-Kommission 118. Norm SIA 118 (2013): Wichtigste Änderungen
Reformierte SIA-Norm 8 (0) Die neuen SIA-Regeln für Bauarbeiten und ihre Bedeutung Tagung vom 0. April 0 HANS RUDOLF SPIESS dipl. Bauing. ETH und lic. iur. Präsident der SIA-Kommission 8 "Die Ziele, der
Mehrsia Preisänderungen infolge Teuerung: Verfahren mit Gleitpreisformel Vertragsnorm Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 122:2012 Bauwesen 507 122 Variation de prix: Procédure selon la méthode paramétrique Norme contractuelle Preisänderungen infolge Teuerung: Verfahren mit
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 118/263:2004 Bauwesen 507 263 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Ersetzt
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 191/1:2001 Bauwesen Vornorm 533 191/1 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrGeneralunternehmerverträge Fallstricke in der Praxis
Immobilienrecht 2015 - Wichtige Vertragsverhältnisse: Problematiken und Lösungsansätze Generalunternehmerverträge Fallstricke in der Praxis 24. September 2015 Business Center Balsberg, Zürich-Kloten Peter
Mehrzur Änderung von verschiedenen Bestimmungen über die Sicherheit von Aufzügen
Verordnung vom 1. Juli 2003 Inkrafttreten: 01.07.2003 zur Änderung von verschiedenen Bestimmungen über die Sicherheit von Aufzügen Der Staatsrat des Kantons Freiburg gestützt auf das Bundesgesetz vom 19.
MehrWerkvertrag - Entwurf
Kanton St.Gallen Baudepartement Tiefbauamt Tiefbauamt Lämmlisbrunnenstrasse 54 9001 St.Gallen T 058 229 30 34 Werkvertrag - Entwurf zwischen dem Kanton St.Gallen, vertreten durch das Baudepartement und
MehrVariation de prix: Procédure selon la méthode paramétrique pour les prestations des mandataires
sia SIA 126:2014 Bauwesen 507 126 Variation de prix: Procédure selon la méthode paramétrique pour les prestations des mandataires Preisänderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen Vertragsnorm 126
MehrBAU-WERKVERTRAG. zwischen. ABC, (Strasse, Ort) (nachfolgend Bestellerin genannt) und. XYZ, (Strasse, Ort) (nachfolgend Unternehmerin genannt)
BAU-WERKVERTRAG zwischen ABC, (Strasse, Ort) (nachfolgend Bestellerin genannt) und XYZ, (Strasse, Ort) (nachfolgend Unternehmerin genannt) 1. Vertragsgegenstand 1.1. Die Unternehmerin verpflichtet sich
Mehrsia Ordnung SIA Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge schweizerischer ingenieur- und architektenverein
Ordnung SIA 143 2009 sia Ordnung für Architektur- und Ingenieurstudienaufträge schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera degli ingegneri
Mehr414/2. sia. Masstoleranzen im Hochbau. SIA 414/2:2016 Bauwesen /2. Ersetzt SIA V414/10:1987
sia SIA 414/2:2016 Bauwesen 501 414/2 Ersetzt SIA V414/10:1987 Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment Tolleranze dimensionali nell edilizia Masstoleranzen im Hochbau 414/2 Referenznummer SN 501414/2:2016
Mehr414/1. sia. Masstoleranzen im Bauwesen Begriffe, Grundsätze und Anwendungsregeln. SIA 414/1:2016 Bauwesen /1. Ersetzt SIA 414:1980
sia SIA 414/1:2016 Bauwesen 501 414/1 Ersetzt SIA 414:1980 Tolérances dimensionnelles dans la construction Termes, principes et règles d application Tolleranze dimensionali nella costruzione Termini, principi
MehrBauweisenspezifische Zuordnungen von Leistungen der Bauingenieure in Ergänzung zur LHO 103
Merkblatt 2027 Bauweisenspezifische Zuordnungen von Leistungen der Bauingenieure in Ergänzung zur LHO 103 schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes
Mehrsia Kanalisationen SIA 190:2017 Bauwesen Ersetzt den technischen Teil der Norm SIA 190:2000 Canalisations Canalizzazioni Architektenverein
sia SIA 190:2017 Bauwesen 533 190 Ersetzt den technischen Teil der Norm SIA 190:2000 Canalisations Canalizzazioni Kanalisationen 190 Referenznummer SN 533190:2017 de Gültig ab: 2017-09-01 Herausgeber Schweizerischer
Mehr5. WERKVERTRAG. Objekt / Projekt. Arbeitsgattung. Vertragspartner und Vertragsgegenstand. Bauherrschaft
5. WERKVERTRAG Objekt / Projekt Arbeitsgattung Kostenarten Nr. Innenauftrags Nr. Zuweisungsschlüssel Auftragsnummer XX - XXXX Vergabeentscheid mit RRB / BUD-E / DST- Entscheid Nr. vom XX.YY.201X Art. 1
MehrGewährleistung I. anwendbar auf nach dem 31.12.01 abgeschlossene Verträge Umsetzung der EG-RL über den Verbrauchsgüterkauf
Gewährleistung I Haftung für Mängel, welche die Leistung bei der Erbringung aufweist entgeltliche Verträge verschuldensunabhängig große Gewährleistungsreform 2001 anwendbar auf nach dem 31.12.01 abgeschlossene
MehrPrüfen und Rügen bei Bauarbeiten
Reklamieren? Reklamieren! Prüfen und Rügen bei Bauarbeiten Nik. Brändli, Rechtsanwalt Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht Seite 1 Überblick 1. Abnahme 2. Mängelrüge 3. Ausübung Mängelrechte 4. Kauf
Mehrsia Modell Bauplanung Verständigungsnorm SIA 112:2014 Bauwesen Modèle: Étude et conduite de projet Architektenverein
sia SIA 112:2014 Bauwesen 509 112 Modèle: Étude et conduite de projet Modell Bauplanung Verständigungsnorm 112 Referenznummer SN 509 112:2014 de Gültig ab: 2014-11-01 Herausgeber Schweizerischer Ingenieurund
MehrZuweisungsschlüssel Zuschlag mit RRB / BUD-E / TBA Entscheid Nr. vom XX.YY.201X
WERKVERTRAG Objekt / Projekt Arbeitsgattung Kostenarten Nr. Innenauftrags Nr. Zuweisungsschlüssel Zuschlag mit RRB / BUD-E / TBA Entscheid Nr. vom XX.YY.201X Art. 1 Vertragspartner und Vertratsgegenstand
MehrReglement der Einwohnergemeinde Oberägeri über die Wohnbauförderung
Reglement der Einwohnergemeinde Oberägeri über die Wohnbauförderung 24. Mai 1993 Einwohnergemeinde Oberägeri 851.11 851.11 REGLEMENT DER EINWOHNERGEMEINDE OBERÄGERI ÜBER DIE WOHNBAUFÖRDERUNG INHALTSVERZEICHNIS
Mehr269/4. Erhaltung von Tragwerken Stahl-Beton-Verbundbau. Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera. SIA 269/4:2011 Bauwesen /4
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 269/4:2011 Bauwesen 505 269/4 Maintenance des structures porteuses Structures mixtes acier-béton Mantenimento di strutture portanti Strutture miste acciaio-calcestruzzo
MehrVerordnung vom 12. April 1995 über den Risikoausgleich in der Krankenversicherung (VORA)
Verordnung vom 12. April 1995 über den Risikoausgleich in der Krankenversicherung (VORA) Änderungen vorgesehen für den 1. Januar 2013 Kommentar und Inhalt der Änderungen Bern, XX 2011 2 Inhaltsverzeichnis
Mehrsia Ordnung SIA Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe schweizerischer ingenieur- und architektenverein
Ordnung SIA 142 2009 sia Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera degli ingegneri
Mehrsia Ordnung SIA Ordnung für Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten schweizerischer ingenieur- und architektenverein
Ordnung SIA 102 2003 sia Ordnung für Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes società
MehrAllgemeine Einkaufsbedingungen
Allgemeine Einkaufsbedingungen Werk «Josefstrasse» Index: Datum: Ersteller: 1 03.09.2010 SM / DET Seite 1 von 5 Inhaltsverzeichnis 1 Geltungsbereich 3 2 Angebot. 3 3 Bestellungen.. 3 4 Preise. 3 5 Lieferung
MehrLeitfaden zum KBOB-Werkvertrag
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d ouvrage publics Conferenza di
MehrKaufen? Bauen mit Architekt? Bauen mit Generalunternehmer? Aufgaben und Risiken der Beteiligten. Vertrag mit Generalunternehmer / Totalunternehmer
1 Kaufen? Bauen mit Architekt? Bauen mit Generalunternehmer? Aufgaben und Risiken der Beteiligten Vertrag mit dem Architekten Vertrag mit Generalunternehmer / Totalunternehmer Garantien Bauhandwerkerpfandrecht
MehrSIA Ordnungen 102 und 103:
SIA Ordnungen 102 und 103: Haken, Ösen und praktische Lösungen Dr. Patrick Middendorf AM T Rechtsanwälte, Zürich Was Sie erwartet: Planerverträge und AVB Ausgangspunkt: Planer und BH machen Vertrag Planervertrag!
MehrEINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 197/2:2003 Bauwesen 505 197/2 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION
MehrWirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im Hochbau
SIA 480:2004 Bauwesen 506 480 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Calcul de rentabilité pour les investissements dans
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen
SWL ENERGIE AG Allgemeine Geschäftsbedingungen über die Erbringung von Dienstleistungen im Geschäftsbereich Elektroinstallation 1 1. Allgemeine Bestimmungen 1.1 Rechtsform, Organisation Die SWL ENERGIE
MehrVom Volksfest zum ausserordentlichen Grossereignis Mängel im Werkvertrag welches sind die grundlegenden Fragen?
Vom Volksfest zum ausserordentlichen Grossereignis Mängel im Werkvertrag welches sind die grundlegenden Fragen? Pierre Perritaz Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht 1 Inhalt: I. Im Allgemeinen II. Sonderfall:
Mehr(2) Die folgenden Dokumente sind Bestandteile des Vertrags und zwar in der angegebenen Rangordnung:
Werkvertrag zwischen Herrn und Frau Muster, Binningen, nachfolgend Besteller, und Topbau AG, Basel, nachfolgend Unternehmer. I. Vertragsgegenstand (1) Der Besteller überträgt dem Unternehmer nach Massgabe
Mehr423 Montagetechnik Baupapiere BZgraggen
423 Montagetechnik Baupapiere Baupapiere Inhalt INHALT 2 1. VORWORT 3 2. REGIEARBEITEN (VERGÜTUNG NACH AUFWAND) 4 2.1. SCHUTZMASSNAHMEN BEI REGIEARBEITEN 4 2.2. REGIERAPPORTE 4 3. BAUABNAHME (ABNAHME DES
MehrEinwirkungen auf Tragwerke (Korrigenda)
Schweizer Norm Norme Suisse Norma Svizzera SIA 26-C:2003 Bauwesen 50526-C EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Stand:
MehrMuster Abnahmeprotokoll
M-Abnahmeprotokoll Seite 1 von 6 Seiten Muster Abnahmeprotokoll Datum: Uhrzeit: von Uhr bis Uhr Bauvorhaben: Auftrag von: Baukunden: Auftragnehmer: Architekt Bauvertrag vom: Leistungsverzeichnis vom: Beginn
MehrPräsentation Theorie, Kapitel 2
Präsentation Theorie, Kapitel 2 Obligationenrecht (OR) Normen, Ordnungen und Verträge Kostengarantien Was dieses Kapitel vermittelt Im Folgenden wird auf das Vertragswesen eingegangen, da hier rechtsverbindliche
MehrBestellung von Werkleistungen
Amt für Grundstücke und Gebäude Office des immeubles et des constructions Bau-, Verkehrs- Direction des travaux publics, und Energiedirektion des transports et de l énergie des Kantons Bern du canton de
MehrReglement betreffend die Übertragung der Wasserversorgungsaufgabe an eine eigenständige Trägerschaft 2016
Reglement betreffend die Übertragung der Wasserversorgungsaufgabe an eine eigenständige Trägerschaft 2016 Gemischte Gemeinde Diemtigen Übertragungsreglement Wasserversorgung der Gemischten Gemeinde Diemtigen
MehrWärme- und Feuchteschutz im Hochbau
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera Bauwesen 520 180 EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION Schweizerischer Ingenieur-
MehrALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIENSTLEISTUNGSVERTRAG. für Dienstleistungen der Firma MAGNESSA REINIGUNGSSERVICE KG, TRIESTER STRAßE 263, 1230 WIEN
STAND: 15.01.2012 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DIENSTLEISTUNGSVERTRAG für Dienstleistungen der Firma MAGNESSA REINIGUNGSSERVICE KG, TRIESTER STRAßE 263, 1230 WIEN 1. Geltungsbereich 1.1 Die nachstehenden
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen Landhaus Franziskus Geltungsbereich
Allgemeine Geschäftsbedingungen Landhaus Franziskus Geltungsbereich 1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Ferienwohnungen zur Beherbergung sowie alle für
Mehr269/5. Erhaltung von Tragwerken Holzbau. Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera. SIA 269/5:2011 Bauwesen /5
Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 269/5:2011 Bauwesen 505 269/5 Maintenance des structures porteuses Structures en bois Mantenimento di strutture portanti Strutture in legno Existing structures
Mehr112/2. sia. Nachhaltiges Bauen Tiefbau und Infrastrukturen. SIA 112/2:2016 Bauwesen /2. Construction durable Génie civil et infrastructures
sia SIA 112/2:2016 Bauwesen 530 112/2 Construction durable Génie civil et infrastructures Nachhaltiges Bauen Tiefbau und Infrastrukturen 112/2 Referenznummer SN 530112/2:2016 de Gültig ab: 2016-07-01 Herausgeber
Mehrsia Türen und Tore Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 343:2010 Bauwesen
sia Schweizer Norm Norme suisse Norma svizzera SIA 343:2010 Bauwesen 545 343 Ersetzt den technischen Teil der Norm SIA 343, Ausgabe 1990 Portes Türen und Tore 343 Referenznummer SN 545343:2010 de Gültig
MehrSIA Ordnungen 102 und 103:
SIA Ordnungen 102 und 103: Haken, Ösen und praktische Lösungen Dr. Patrick Middendorf AM T Rechtsanwälte, Zürich Was Sie erwartet: Planerverträge und AVB Ausgangspunkt: Planer und BH machen Vertrag Planervertrag!
MehrErwachsenenschutz Kommentar zu Art. 360 456 ZGB Dr. iur. Hermann Schmid
Erwachsenenschutz Kommentar zu Art. 360 456 ZGB Dr. iur. Hermann Schmid Rechtsanwalt Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Schrifttum V VII XV XIX Allgemeine Einleitung 1 I. Ausgangslage 1 1.
MehrNEUORGANISATION SCHULLEITUNG - AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEITSVERHÄLTNISSE
NEUORGANISATION SCHULLEITUNG - AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEITSVERHÄLTNISSE A. Problemstellung Die Neuorganisation der Schulleitung kann zur Folge haben, dass sich die Anzahl der SL- Mitglieder verändert und/oder
MehrDer Unternehmer im Werkvertrag
Der Unternehmer im Werkvertrag Ein systematischer Grundriss Peter Gauch Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz) 2., vollständig überarbeitete und erweiterte
MehrAuftragsabwicklung 2. Fachbuch für die Gebäudetechnik. Sandra Wegmüller
Fachbuch für die Gebäudetechnik Sandra Wegmüller Seite 1 I 103 Seite 2 I 103 Autorin: Sandra Wegmüller Grafisches Konzept: Mediengestaltung, Compendio Bildungsmedien AG, Zürich Satz und Layout: Mediengestaltung,
MehrEin Blick auf die Revision der Norm SIA 118
Hans Rudolf Spiess dipl. Bauing. ETH und lic. iur. 8034 Zürich, Postfach, Höschgasse 66 Marie-Theres Huser lic. iur., Rechtsanwältin Telefon 044 421 44 44, Telefax 044 421 44 40 Mitarbeiter: www.baurecht.ch,
MehrVertragstypen im Überblick
Vertragstypen im Überblick Verträge zur dauernden Überlassung - Kauf 433 ff. - Tausch 480 - Schenkung 516 ff. Verträge zur vorübergehenden Überlassung - Miete 535 ff. - Pacht 581 ff. - Leihe 598 ff. -
Mehr