elektronisch nicht bearbeitbar*

Transkript

1 Die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr informiert die Wirtschaftsteilnehmer: Achtung: ANGEBOTSABGABE zu dieser Ausschreibung NUR ELEKTRONISCH möglich! Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine europaweite Ausschreibung, die Angebotsabgabe ist daher nur elektronisch über die Vergabeplattform möglich. Beachten Sie hierzu die Festlegung zur Art der Abgabe des Angebotes im beiliegenden Aufforderungsschreiben zur Angebotsabgabe. Für Fragen hierzu steht Ihnen gerne auch unsere Hotline für Firmen sowie die Oberste Baubehörde zur Verfügung. Staatsbauverwaltung April 2016 Schaltfläche -bewerben-

2 Die Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern informiert: Hinweise für Bieter - Präqualifikation für Bauunternehmen - Seit 2006 haben Bauunternehmen die Möglichkeit, sich auftragsunabhängig zu präqualifizieren. Die VOB 2016 betont die Bedeutung des Präqualifikationsverfahrens als Regelfall beim Nachweis der Eignung. Dies kommt u. a. auch dadurch zum Ausdruck, dass die zum Nachweis der Eignung vorzulegenden Erklärungen deckungsgleich sind mit denen, die im Rahmen des Präqualifikationsverfahrens vorzulegen sind. Die Möglichkeit, die Eignung über Einzelnachweise nachzuweisen, wird allerdings beibehalten und dahingehend vereinfacht, dass zunächst auch Eigenerklärungen im Formblatt 124 ausreichend sind. Diese Eigenerklärungen sind von den Bietern durch Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bei Vergaben der Staatsbauverwaltung sind im Verfahren der Beschränkten Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb ( 3 Abs. 2 VOB/A) und im Verfahren der Freihändigen Vergabe ( 3 Abs. 3 VOB/A) grundsätzlich nur Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufzufordern, die ihre Eignung durch eine Eintragung in die Liste der präqualifizierten Unternehmen nachgewiesen haben. Lediglich wenn in der Liste präqualifizierter Bauunternehmen nicht genügend geeignete Unternehmen enthalten sind, um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, werden in diesen Vergabeverfahren auch nicht präqualifizierte Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Die Präqualifikation dient dem Ziel, Aufwand und Kosten bei der Durchführung von Vergaben auch für Sie zu minimieren. Ihre Einführung beruht auf einem Vorschlag der Bauwirtschaft. Auch können bei ausreichender Unternehmensbeteiligung an diesem Verfahren illegale Praktiken in der Bauwirtschaft besser vermieden und damit ehrliche Unternehmen geschützt werden. Das Verfahren dient wegen der abgestimmten, für alle Präqualifizierungsstellen verbindlichen Prüfmaßstäbe für die Eignung und Zuverlässigkeit der Chancengleichheit gerade in Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben. Zudem gewährleistet es Transparenz bei der Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Selbstverständlich können Sie die Präqualifikation auch bei Ausschreibungen anderer öffentlicher Auftraggeber, z.b. auf kommunaler Ebene als Nachweis Ihrer Eignung nutzen. Unter finden Sie alle Informationen zur Präqualifikation. Anträge können Sie bei allen vom Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. beauftragten Präqualifizierungsstellen einreichen. Die Kontaktadressen und Ansprechpartner finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Vereins. Die Kosten für die Präqualifikation bestimmen die Präqualifizierungsstellen selbst. Nach erfolgreicher Präqualifikation stellt der Verein Ihren Firmennamen und Ihre präqualifizierten Leistungsbereiche einschließlich Adresse der Öffentlichkeit in der Internetliste zur Verfügung. Die konkreten Nachweise, welche für die Präqualifikation bei den PQ-Stellen eingereicht wurden, sind in einem durch Passwort geschützten Bereich der PQ-Liste hinterlegt. Zu diesen Daten erhalten nur Sie, die Präqualifizierungsstelle und auf Antrag Vergabestellen von öffentlichen Aufträgen die Zugangsberechtigung. Schaltfläche -bewerben- Stand: Mai 2017

3 Vergabestelle Staatliches Bauamt Bamberg Kasernstraße Bamberg Deutschland Tel.: / Fax.: / EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung) Vergabeart offenes Verfahren nicht offenes Verfahren wettbewerblicher Dialog Verhandlungsverfahren nach Teilnahmewettbewerb Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb Innovationspartnerschaft Ablauf der Angebotsfrist Datum Bindefrist endet am Uhrzeit :30 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 2 der VOB/A Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme C 0002 Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Vergabenummer Leistung 17E Dachdeckerarbeiten Anlagen A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: 212EU Teilnahmebedingungen EU (Stand April 2016) 226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote 227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien 232.H Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU 242.H Instandhaltung 2492 Online-Vergaben Firmeninformation digitale Angebotsabgabe Firmeninformation Präqualifikation B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 214.H Besondere Vertragsbedingungen 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Stand April 2016) 225 Stoffpreisgleitklausel 228 Nichteisenmetalle 231.H Vereinbarung Tariftreue 241 Abfall 244 Datenverarbeitung Zugangsbestimmungen zum 6.Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei Bamberg Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe 2 x Grundrisse, Ansichten und Fotos VHB Bayern Stand September von 5 Schaltfläche -bewerben-

4 211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung) C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 213.H Angebotsschreiben Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 124EU Eigenerklärung zur Eignung EU 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder Angebot Lohngleitklausel 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen Vertragsformular für Instandhaltung D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen VHB Bayern Stand September von 5 Schaltfläche -bewerben-

5 211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung) 1 Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dieser/diese/dieses vertreten durch: Freistaat Bayern dieser/diese/dieses vertreten durch: Staatliches Bauamt Bamberg Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung dieser/diese/dieses vertreten durch: dieser/diese/dieses vertreten durch: 2 Auskünfte Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Staatliches Bauamt Bamberg Anschrift Kasernstraße Bamberg Tel / Fax / poststelle@stbaba.bayern.de Bitte nutzen Sie für Auskünfte vorrangig das Tool Fragen/Antworten auf der Vergabeplattform. Nicht beigefügte Unterlagen sind: 3 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen: 3.1 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen EU genannten mit dem Angebot einzureichen: siehe Auftragsbekanntmachung Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221oder sofern eine Lohngleitung angeboten werden soll Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen EU genannten auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: siehe Auftragsbekanntmachung Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 Vorname, Name und Geburtsdatum aller Geschäftsführer und Prokuristen (auf gesondertem Blatt) Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 VHB Bayern Stand September von 5 Schaltfläche -bewerben-

6 211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung) 3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in der Anlage Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien: 4 Losweise Vergabe: nein ja, Angebote sind möglich für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung nur ein Los Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 5 Nebenangebote 5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 5 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot VHB Bayern Stand September von 5 Schaltfläche -bewerben-

7 6 Angebotswertung: 211 EU (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU Einheitliche Fassung) Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Wertungskriterien Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.h. eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 7 Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform elektronisch mit fortgeschrittener Signatur elektronisch mit qualifizierter Signatur schriftlich 8 Angebotsabgabe Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Offenen Verfahren). Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: siehe Briefkopf Stelle: Straße: PLZ/Ort: Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe Angebot für " Maßnahmenummer: Baumaßnahme: C 0002 Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum Vergabenummer: Leistung: 17E Dachdeckerarbeiten zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: Vergabekammer ( 156 GWB, 21 EU VOB/A): Vergabekammer des Bundes, Villemomblerstr. 76, Bonn, Tel 0228 / , Fax Nrn bis... siehe Leistungsbeschreibung VHB Bayern Stand September von 5 Schaltfläche -bewerben-

8 212EU (Teilnahmebedingungen EU) Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung Hinweis: Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A). 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 3 Angebot 3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in Mischkalkulation auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen. 3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 4 Unterlagen zum Angebot Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Leistungen von Unterauftragnehmern. 5 Nebenangebote 5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die1 von 3 Schaltfläche -bewerben-

9 212EU (Teilnahmebedingungen EU) Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 8.1 Offenes Verfahren Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot entweder die ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelelektronisch nicht bearbeitbar* 5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen. 6 Bietergemeinschaften 6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten o- der qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 6.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen. 7 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben. Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 8 Eignung * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die2 von 3 Schaltfläche -bewerben-

10 212EU (Teilnahmebedingungen EU) nachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 8.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der Eigenerklärung zur Eignung bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die3 von 3 Schaltfläche -bewerben-

11 232.H (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Vereinbarung zwischen (Auftragnehmer) und (Nachunternehmer) zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen hat der Auftragnehmer bei der Weitervergabe von Leistungen an Unternehmen nach 6d EU Abs. 1 bzw. 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach 4 Abs. 8 VOB/B die nachstehende Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer zum Vertragsgegenstand zu machen. 1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 - Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen anzuwenden sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch ( 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten. Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen habe(n) ich/wir eingeholt. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

12 232.H (Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU) 2 Mir/uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer- Entsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 3 Ich/Wir (Nachunternehmer) verpflichte(n) mich/uns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an (öffentlicher Auftraggeber) eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal , bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal , zu zahlen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 dieser Vereinbarung erwirbt (öffentlicher Auftraggeber) unmittelbar das Recht, die verwirkte Vertragsstrafe von mir/uns zu fordern. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind. (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftragnehmer) (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Nachunternehmer) Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

13 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Vergabenummer 17E (Online-Vergaben) Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Teilnahmebedingungen bei elektronischen Vergabeverfahren über die Vergabeplattform Technische Voraussetzungen / Browsereinstellungen Betriebssysteme: Windows 7; Windows 8; Windows 10 Browser: Microsoft IE ab Version 9 Mozilla Firefox ab Version 24 Apple Safari ab Version Google Chrome Hinweise für Benutzer anderer Betriebssysteme: Mac: Da die zur elektronischen Angebotsabgabe nötige Software, derzeit nur unter Windows läuft empfehlen wir die Software in einer Windows Emulation (VMware Fusion, Parallels Desktop oder VirtualBox) auf dem Mac zu betreiben. Linux: Da die zur elektronischen Angebotsabgabe nötige Software, derzeit nur unter Windows läuft empfehlen wir die Software in einer Windows Emulation (VMware Workstation oder VirtualBox) in Linux zu betreiben. Elektronische Übermittlung des Angebotes über die Vergabeplattform Für die Abgabe von Angeboten ist eine Registrierung auf über ITWO tender erforderlich. Die Firmen laden nach der Anmeldung in ITWO tender die bearbeitbaren Vergabeunterlagen in digitaler Form über den Bieterclient ava-sign von der Vergabeplattform auf ihren Rechner herunter. Die gesamten Vergabeunterlagen sind in einer Paket-Datei gespeichert und werden beim Öffnen mit ava-sign in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. Die elektronische Übermittlung des Angebotes erfolgt ausschließlich über ava-sign. ava-sign ermöglicht eine einfache und komfortable Bearbeitung der Vertragsunterlagen (Angebot) und eine vergaberechtskonforme Abgabe (elektronisch signiert oder in Textform und danach verschlüsselt) von digitalen Angeboten bei Ausschreibungen. Elektronische Bereitstellung der Unterlagen durch die Vergabestelle Es werden elektronisch bereitgestellt: - die Vergabeunterlagen (Aufforderung zur Abgabe eines Angebots mit den von der Vergabestelle eingestellten Anlagen) - die Vertragsunterlagen (Angebotsschreiben mit den von der Vergabestelle geforderten Anlagen zur Angebotsabgabe). Elektronische Übermittlung zusätzlicher Unterlagen durch den Bieter Für zusätzliche, in den Vertragsunterlagen nicht enthaltene Anlagen, sind für die Bieter folgende Ordner vorgesehen: Ordner Bescheinigungen z.b. Schweißnachweis DIN EN (EXC 1 bis EXC 4) (eingescannt) Ordner Anlagen - für Begleitschreiben - für von der Vergabestelle in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots geforderte Unterlagen Ordner Nebenangebote für zugelassene Nebenangebote. Ist die Abgabe von Nebenangeboten in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ausgeschlossen worden, wird kein Ordner bereitgestellt. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand August von 1

14 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Besondere Vertragsbedingungen 1 Ausführungsfristen ( 5 VOB/B) 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. in der KW,spätestens am letzten Werktag dieser KW. innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber ( 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen. nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbe- innerhalb von ginn. in der KW, spätestens am letzten Werktag dieser KW. in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan 1.3 Ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Frist. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 4

15 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) 2 Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: (ohne Umsatzsteuer) v.h. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v.h. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3 Rechnungen ( 14 VOB/B) 3.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 -fach und zugleich bei 1 -fach einzureichen. 3.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.b. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind je 1 dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekturbüro -fach einzureichen. 4 Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gemäß 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage 5 Sicherheitsleistung ( 17 VOB/B) 5.1 Stellung der Sicherheit Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von v.h. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung ist nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt, darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten( 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zurückbehaltene Teil der Vertragserfüllungssicherheit nur nicht durch die bereits vorgelegte Mängelansprüchesicherheit abgedeckte Ansprüche. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt v.h. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 4

16 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 5.2 Art der Sicherheit Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte Abschlagszahlungen ( 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 5.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für Baumaßnahmen Bayerns (VHB) zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss inhaltlich vollständig den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für die Vertragserfüllung das Formblatt (kombinierte) Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft die Mängelansprüche das Formblatt Mängelansprüchebürgschaft vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: - Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 6 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.b. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 4

17 214.H (Besondere Vertragsbedingungen) 7 Steuerabzug bei Bauleistungen frei - Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen" Abweichend von 18 Abs. 1 Satz 1 VOB/B ist der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag Nürnberg. Fortsetzung siehe Leistungsbeschreibung Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 4

18 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Einheitliche Fassung (April 2016) Die beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 1 Preisermittlungen ( 2) 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) 1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 1.2 Sind nach 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 2 Ausführungsunterlagen ( 3) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 3 Werbung ( 4 Abs. 1) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 4 Umweltschutz ( 4 Abs. 2 und 3) Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 5 Holzprodukte ( 4 Abs. 6) 5.1 Holzprodukte als Bestandteil der Bauleistung müssen nach FSC/PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 5.2 Der Nachweis der Anforderungen aus Nr. 5.1 ist vom Auftragnehmer bei Anlieferung auf der Baustelle durch Vorlage eines Zertifikates von FSC oder PEFC oder eines Gleichwertigkeitsnachweises oder durch Einzelnachweis zu erbringen. 5.3 Der Nachweis der Gleichwertigkeit d. h. Übereinstimmung des Zertifikates mit dem für das jeweilige Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC bzw. der Nachweis, dass die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllt werden, ist durch eine Prüfung vom Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg oder dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn zu erbringen. 6 Nachunternehmer (andere Unternehmen) ( 4 Abs. 8) 6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 6.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben. 6.3 Sollen Leistungen, die Nachunternehmern übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu geben; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 3

19 7 Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10) 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 8 Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. 314 BGB berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 333 StGB (Vorteilsgewährung), 334 StGB (Bestechung), 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet. 8.4 Die Ziffern 8.1b und 8.3 finden keine Anwendung, soweit es sich um sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer IV des Rundschreibens des BMI zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. November handelt. 8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 9 Mitteilung von Bauunfällen ( 10) Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 10 Abnahme ( 12) Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von Euro (ohne Umsatzsteuer). 11 Abrechnung ( 14) 11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 12 Preisnachlässe ( 14 und 16) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.h.-satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. 1 Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 3

20 215 (Zusätzliche Vertragsbedingungen) Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 13 Rechnungen ( 14 und 16) 13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 14 Stundenlohnarbeiten ( 2 Abs. 10, 15) Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 15 Abs. 3 - das Datum, - die Bezeichnung der Baustelle, - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, - die Art der Leistung, - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntagsund Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und - die Gerätekenngrößen enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. 15 Zahlungen ( 16) 15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 16 Überzahlungen ( 16) 16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 3

21 231.H (Vereinbarung Tariftreue) Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Ergänzung des Angebotsschreibens Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Vereinbarung zur Einhaltung der tarifvertraglichen und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von Bauleistungen Eine Weitervergabe von Bauleistungen ist zulässig, wenn dies im Angebotsschreiben in Nr. 7 erklärt wurde und bei der Zuschlagserteilung hiergegen keine Einwände erhoben werden oder der Auftraggeber nachträglich die Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an andere Unternehmen nach 6d EU Abs. 1 bzw. 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach 4 Abs. 8 VOB/B erteilt. 1 Ergänzung des Angebotsschreibens Meinem/Unserem Angebot liegt die nachstehende Vereinbarung zugrunde: 1.1 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV, DruckluftV, GefahrstoffV, Betriebssicherheitsverordnung, PSA-BenutzungsV und LastenhandhabungsV) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, BGV C 22, die VBG-40 - Erdbaumaschinen, VBG-41 - Rammen, BGV D 16 - Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten, BGV D 7 - Bauaufzüge, BGV C 23 - Taucherarbeiten, BGV D 6 - Krane, BGV B 3 - Lärm und die BGV A 5 - erste Hilfe) einzuhalten sowie die Anforderungen nach 5 und 6 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S.1283) zu erfüllen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinem/unserem Unternehmen beschäftigten nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes bzw. des Mindestlohngesetzes zu entlohnen. Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein Unternehmen anzuwenden sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch - ( 404 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2, 406, 407 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1b und 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) einzuhalten. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meiner/unserer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer eine gleich lautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

22 231.H (Vereinbarung Tariftreue) 1.2 Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße von wenigstens belegt worden sind. Das gleiche gilt auch schon vor der Durchführung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht. 1.3 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal , bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal , zu zahlen. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der Nachunternehmer sich gemäß dem in der Anlage zu dieser Vereinbarung beigefügtem Muster mir/uns gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal , bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal , zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugrunde liegenden Verstoßes strafoder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind. 2 Ergänzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Bei der Weitervergabe von Leistungen an andere Unternehmen nach 6d EU Abs. 1 bzw. 6d VS VOB/A oder an Nachunternehmer nach 4 Abs. 8 VOB/B hat der Auftragnehmer die beigefügte Vereinbarung Tariftreue zwischen AN und NU 232 zum Vertragsgegenstand zu machen. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

23 241 (Abfall) Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass - die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird, - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt, - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können. 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt, die Anzeige nach 53 KrWG erfolgt ist, bzw. die erforderliche Erlaubnis ( 54 KrWG) vorliegt. 2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel). 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand August von 1

24 244 (Datenverarbeitung) Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen Anwendung der Datenverarbeitung 1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 1.1 Bearbeitungsphasen Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Bearbeitungsphasen: - Angebotsanforderung - Angebotsabgabe - Abrechnung. 1.2 Datenaustausch Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB DA 90. GAEB DA XML. Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.b. Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 2 Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Abrechnung 2.1 Prüfbarkeit Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell geprüft werden kann; auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die vollständigen Ansätze und Zwischenwerte auszudrucken. 2.2 Vereinbarung Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit erforderlich getrennt für einzelne Teilleistungen - zu treffen über: - den Abrechnungsablauf (z.b. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrechnungsabschnitte) - die Leistungserfassung (z.b. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblätter, Festlegungen für besondere geometrische Bedingungen) Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

25 244 (Datenverarbeitung) - die Leistungsberechnung (z.b. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwendenden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme) - die Datenträger (z.b. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datenträger und ihre Beschriftung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Übergabe der Datenträger). 2.3 Leistungserfassung Die Eingabeunterlagen sind zweifach aufzustellen. Dem Auftraggeber sind jeweils die Originale unmittelbar nach der Aufstellung zu übergeben. Dabei ist das Formblatt Datenträger Abrechnung 451 zu verwenden. 2.4 Berichtigung einer Leistungsberechnung Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfällen manuell deutlich erkennbar und lesbar ergänzt oder berichtigt werden; bei einer größeren Zahl von derartigen Änderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 2.5 Fehlermitteilung Stellt der Auftragnehmer nach Übergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Dasselbe gilt für die nach Übergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prüfung festgestellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen. 2.6 Toleranzregelung Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels DV geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Nachrechnung bis zu 0,2 vom Tausend bei jeder Teilleistung (OZ) eines Abrechnungsabschnittes die vom Auftragnehmer berechneten Werte. Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 vom Tausend, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Nachrechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht in die DV-Ergebnisliste. Es gilt in diesem Fall das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht Fehler in der Leistungsbeschreibung beziehungsweise in der Nachrechnung festgestellt und berichtigt werden. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

26 Name und Anschrift des Bieters (Name und Anschrift der Vergabestelle) Staatliches Bauamt Bamberg Kasernstraße Bamberg Ort: Datum: Tel.: Fax: USt.-ID-Nr.: HR-Nr.: 213.H (Angebotsschreiben Einheitliche Fassung) Angebotsschreiben Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer C 0002 Vergabenummer 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Anlagen 1 Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 124 Eigenerklärung zur Eignung Einheitliche Europäische Eigenerklärung 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Bewerber 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 224 Lohngleitklausel Berechnung des Änderungssatzes 233 Nachunternehmerleistungen 234 Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapzitäten anderer Unternehmen 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit Nebenangebot(e) 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt 1 Vom Bieter anzukreuzen und beizufügen * Identische, VHB Bayern auch - Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die1 von 2 Schaltfläche -bewerben-

27 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gemäß Instandhaltungsvertrag 2 einschl. Umsatzsteuer beträgt * nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 213.H (Angebotsschreiben Einheitliche Fassung) 3 Anzahl der Nebenangebote St. 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote 3 % 5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen: - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B 6 Ich bin/wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: Name: PQ_Nummer: 7 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 8 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n). mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind. ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 3 BaustellV) (RAB 30) geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz oder gleichwertig enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden. falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) * Ist - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben, - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen. 2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot * Identische, VHB Bayern auch - Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die2 von 2 Schaltfläche -bewerben-

28 124EU (Eigenerklärung zur Eignung EU) EU Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen (vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen anderen Unternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind oder eine EEE abgeben wollen) Maßnahmennummer C 0002 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Vergabenummer 17E0460 Bewerber ) Bieter*) Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) Nachunternehmer*) anderes Unternehmen*) (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens) Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen Jahr Jahr Jahr Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren vergleichbare Leistungen erbracht habe(n). Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster vorlegen. Angaben zu Arbeitskräften Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/wir sind im Handelsregister eingetragen Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrieund Handelskammer. ) zutreffendes ankreuzen * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die1 von 2 Schaltfläche -bewerben-

29 124EU (Eigenerklärung zur Eignung EU) Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. Angabe über Ausschlussgründe gemäß 6e EU VOB/A Ich erkläre/wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß 6e EU VOB/A vorliegen, die meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellen. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht gem. 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder gem. 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder gem. 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als Euro belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse 1, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 2 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach 48b EStG vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des für mich/uns zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. (Ort, Datum und Unterschrift) 3) Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig 1) soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 2) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 3) nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch April 2016 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die2 von 2 Schaltfläche -bewerben-

30 444 (Referenzbescheinigung) Firma (Name und vollständige Anschrift) Referenzbescheinigung Vom Referenznehmer auszufüllen: Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber Name Anschrift Telefonnummer -Adresse vertreten durch Name Anschrift Telefonnummer -Adresse Bezeichnung des Bauvorhabens Ausgeführte Leistung Einzelleistung 1 Komplettleistung 2 Ort der Ausführung (Ort, Straße) Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn Fertigstellung vertraglich gebunden als Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer Art der Baumaßnahme Neubau Umbau Denkmal Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMVBS zur Durchführung eines PQ - Verfahrens ( ), auf die sich die Referenz bezieht Nummer Bezeichnung 1 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich 2 Gewerkebündelung, z.b. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch August 2014 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die 1 von 3 Schaltfläche -bewerben-

31 444 (Referenzbescheinigung) Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer: Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke: Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in ) Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in ) Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen. (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer) * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch August 2014 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die 2 von 3 Schaltfläche -bewerben-

32 Nur vom Referenzgeber auszufüllen! (Referenzbescheinigung) Die Leistungen sind auftragsgemäß durchgeführt worden im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht: Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß 4 Abs. 2 VOB/B die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden. nicht auftragsgemäß ausgeführt worden. wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden. Ansprechpartner ist im Tel. Fax Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt. Die Richtigkeit folgender Angaben stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt. (Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 3 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben. * Identische, VHB Bayern auch Stand elektronisch August 2014 bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die 3 von 3 Schaltfläche -bewerben-

33 Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer C 0002 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Vergabenummer 17E (Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, Bevollmächtigter Vertreter Mitglied USt-ID: Weitere Mitglieder Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: Mitglied USt-ID: beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären 1, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. (Ort) (Datum) (Unterschrift) (Ort) (Datum) (Unterschrift) (Ort) (Datum) (Unterschrift) (Ort) (Datum) (Unterschrift) 1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 1

34 235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen) Bieter Vergabenummer Datum Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten 17E0460 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge / Eignungsleihe) Ergänzung des Angebotsschreibens Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Namen des Nachunternehmen (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst nach gesonderter Anforderung der Vergabestelle) Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

35 235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen) Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen. Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 2

36 236 (Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen) Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 17E0460 Baumaßnahme Bundespolizei Bamberg, 6. Aus- und Fortbildungszentrum BPOL BA - AFZ Phase II Leistung 6000 Dachdeckerarbeiten Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen. OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen (Ort, Datum, Unterschrift) Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 1 (Ort, Datum, Unterschrift) Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. Schaltfläche VHB Bayern -bewerben- - Stand April von 1

37 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 1 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO LEISTUNGSVERZEICHNIS über LEISTUNGSVERZEICHNIS über Dachdeckerarbeiten zu dem Unterkunftsgebäude 6000 Bauvorhaben: AFZ BPOL Bamberg Ansprechpartner: Ansprechpartner: Staatliches Bauamt Bamberg Kasernstrasse Bamberg Anfragen zur Ausschreibung sind schriftlich über die Vergabeplattform ( einzureichen. Die Rechnungen sind auf EP-Basis mit entsprechender Freistellungsbescheinigung an das Staatliche Bauamt Bamberg zu senden. Rechnungsadressat ist jedoch zwingend: im Namen und auf Rechnung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Postfach Potsdam Die Rechnungen sind auf EP-Basis und gebäudescharf abzurechnen. Ergänzung der Angebotsanforderung Ergänzung der Angebotsanforderung Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot vom Bieter zwingend auszufüllen. In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Einheiten cm Zentimeter cm2 Quadratzentimeter d Tag h Stunde Jr Jahr kg Kilogramm km Kilometer km2 Quadratkilometer kwh Kilowattstunde l Liter m Meter m2 Quadratmeter m3 Kubikmeter Mt Monat psch Pauschal Schaltfläche -bewerben-

38 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 2 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO St Stück t Tonne Wo Wochen md m x Tag mmt m x Monat mwo m x Woche m2d m2 X Tag m2mt m2 x Monat m2wo m2 x Woche m3d m3 x Tag m3mt m3 x Monat m3wo m3 X Woche Sth Stück x Stunde std Stück x Tag StMt Stück x Monat STWo Stück x Woche St/M Stück pro Monat St/J Stück pro Jahr Ende der Ergänzung der Angebotsanforderung Weitere Besondere Vertragsbedingungen Weitere Besondere Vertragsbedingungen 10.1 siehe EVM 214.H - Besondere Vertragsbedingungen EVM 215.H - Zusätzliche Vertragsbedingungen 10.2 entfällt 10.3 Besichtigung von Baustellen Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte, bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers Ergänzung zu 4 Nr. 4 VOB/B Besondere Bestimmungen Bundespolizei Bei der Ausführung von Bauleistungen für die Bundespolizei können Wartezeiten durch Kontrollen / Durchsuchungen u. ä. auftreten. Der Zeitverlust bis 30 Minuten wird nicht gesondert vergütet. Berechtigte Forderungen aus Wartezeiten müssen vom Auftragnehmer innerhalb einer Woche gegenüber dem Auftraggeber schriftlich nachgewiesen werden. Später geltend gemachte Forderungen können nicht mehr berücksichtigt werden Baustrom und Wasser werden vom Auftraggeber bauseits gestellt. Die vorhandenen Anschlüsse sind vor Beginn der Arbeiten zu prüfen und gegebenfalls in Absprache mit der Bauleitung mit den Ausführungserfordernissen abzustimmen. Anschlüsse vom Speisepunkt bis zu den Verwendungsstellen sind auf Kosten AN zu errichten. Zusätzliche Baustrom- und Bauwasseranschlüsse sind, soweit nicht ausreichend vorhanden einzurichten und sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. Für das Einrichten und Betreiben der elektrischen Anlagen Schaltfläche -bewerben-

39 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 3 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO sind die DIN und VDE-Bestimmungen und die Technischen Anschlussbedingungen der Stadtbzw. Elektrizitätswerke einzuhalten Vor Beginn der Ausführung ist mit der Bauleitung ein Bauterminplan abzustimmen. Die Belange anderer Gewerke sind zu berücksichtigen und einzuarbeiten (Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren). Vor Beginn der Ausführung ist mit der Bauleitung die Baustelleneinrichtung abzustimmen, bei Bedarf (durch AG) ist ein Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung vorzulegen (Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren) Verjährungsfrist für Mängelansprüche: nach VOB Anordnung von Stundenlohnarbeiten Die Stundenlohnzettel sind entgegen ZVB/E Nr. 14 wöchentlich einzureichen Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausführungen seiner Arbeiten die Arbeiten und Vorleistungen anderer Gewerke zu überprüfen. Beanstandungen und sonstige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Eine fotografische Beweissicherung der vorgefundenen egebenheiten obliegt dem AN. Aufmaße sind vor Rechnungsstellung mit der Bauleitung gemeinsam vor Ort zu erstellen. Die Freigabe durch den Bauleiter ist Grundlage für die Prüfbarkeit der Rechnung. Bautagesberichte Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können. Lage von Leitungen, Kabeln und dgl. Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Anlagenbetreiber bzw. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten Bauleiter Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein. Kommunikation erfolgt auf Deutsch oder Englisch Baustellenbesprechungen Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, Schaltfläche -bewerben-

40 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 4 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden Abnahmen Nachabnahmen Sind aufgrund von unzureichenden Mängelbeseitigungen weitere Nachabnahmen erforderlich, so werden die dabei entstehenden Kosten dem Auftragnehmer angelastet Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan Zur Durchführung der Maßnahme wird durch den AG und den SIGE-Koordinator ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt. Der AN hat seine Beschäftigten über den SIGE-Plan zu informieren. Der SIGE-Plan ist zu beachten und in der Firmenbauleitung bereitzuhalten entfällt Übergabe von Ausführungszeichnungen Die Ausführungszeichnungen werden in Papierform, 1-fach, kopierfähig und in digitaler Form übergeben Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Vorgaben des Auftraggebers - Der Auftraggeber stellt als Grundlage für die vom Auftragnehmer zu erstellenden Planunterlagen folgende Unterlagen in digitaler Form zur Verfügung: - Ausführungs- und Detailplanung soweit notwendig Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Leistungen des Auftragnehmers - Der Auftragnehmer hat innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragserteilung folgende Unterlagen zu erstellen und 2-fach in Papierform zur Genehmigung vorzulegen. - Produktangaben - Qualifikationsnachweise Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Formerfordernisse - Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN A - Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach dessen Anweisung anzuwenden Baufristenplan Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen Schaltfläche -bewerben-

41 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 5 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.b. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich fortzuschreiben. Der Plan ist dem Auftraggeber 10 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2 Fertigungen zu übergeben. Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Baubeschreibung Baubeschreibung Im September 2016 wurde das 6. Bundespolizeiaus- und fortbildungszentrum auf der ehemaligen US-Kaserne in Bamberg in Betrieb genommen. Dabei handelte es sich um eine erste Ausbaustufe (Phase I) für ca. 800 Polizeianwärter/ -innen. Im Rahmen der zweiten Ausbaustufe Phase II soll nun bis zum September 2018 die Liegenschaft für eine Aufstockung auf ca Polizeianwärter/ -innen ertüchtigt werden. Dies erfolgt in drei Teilstufen zum September 2017, März 2018 und September Die dazu erforderlichen Baumaßnahmen erfolgen in mehreren Abschnitten in unterschiedlichen Gebäuden und bestehen hauptsächlich aus Sanierungsund Ausbesserungsmaßnahmen. Die Zufahrt zu den Gebäuden etc. erfolgt über die Zollnerstraße in Bamberg. Die Zugangangsbestimmungen des 6. AFZ der Bundespolizei sind Vertragsbestandteil. Es wird dringend angeraten sich vor Abgabe der Angebote die Gegebenheiten vor Ort anzusehen. Diese können nach terminlicher Absprache besichtigt werden. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der Gegebenheiten beruhen, werden nicht anerkannt. Weitere Planunterlagen, wie z.b. Ausführungsplanung, werden vom Architekturbüro nur in elektronischer Form, z.b. im pdf-format, per mail übermittelt. Technische Angaben Technische Angaben Abfallmaterial Aus dem Bereich des AN (Baustellenabfälle, z.b. Verpackungsmaterial, Reststoffe usw.) ist entsprechend Schaltfläche -bewerben-

42 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 6 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO den rechtlichen Vorschriften (z.b. örtliche Abfallsatzung), zu entsorgen. Wertstoffe sind auszusondern, in getrennten Fraktionen zu erfassen und der Wiederverwertung zuzuführen. (Nebenleistung nach Nr DIN ). Abbruchmaterialien sind schadstoffbelastet Die Abbruchleistungen sind entsprechend Schadstoffgutachten und Handlungsanweisung durch zertifizierte Abbruchunternehmen durchzuführen. Die Sanierung ist nur mit entsprechender Sachkunde gemäß TRGS 524 bzw. DGUV- Regel (BRG 128) möglich. Die anfallenden Abfälle sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Deponiegebühren Die Entsorgungsgebühren für gefährliche Abfälle werden vom StBA direkt an die Entsorgungsstelle gezahlt. Der Unternehmer hat nur die Containerstellung sowie die Transportkosten zur Entsorgungsstelle in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Entsorgungsgebühren für verwertbare Abfälle sind vom AN in die Einheitspreise der Abbruchposition einzukalkulieren. Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Abnahme schriftlich zu bestätigen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel entsprechend den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV) der Berufsgenossenschaft BGV A2 bzw. 5 (4) GUV 2.10 beschaffen sind. Ende der Technischen Angaben Leistungsüberblick: Leistungsüberblick: Zusammenfassung der wesentlichen Leistungen, alle im Aussenbereich 01 Begehungen der Dachflächen zur - Inspektion auf Undichtigkeit - Überprüfung aller Anschlüsse, Rinnen, Kehlen, Schneefang und Begehungssysteme - Erstellung einer Schadensdokumentation 02 Reinigung aller Dachrinnen und Fallrohre - Reinigen der Rinnen und Fallrohre - Prüfung der Durchgängigkeit in das Abwassersystem Die für die Leistungen erforderlichen Hebezeuge sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bauseitige Gerüste werden nicht gestellt. 01 Dachdeckerarbeiten Schaltfläche -bewerben-

43 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 7 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO Geb Dachbegehung zur Prüfung auf Undichtigkeit Dachbegehung zur Prüfung des Daches auf Undichtigkeit. Einschließlich aller Anschlüsse und Trittsysteme. Hauptdach: Satteldach mit Dachziegel 800,00 m Revision und Reinigung Rinnen Revision der Rinnen, Fallrohre und deren Halterungen auf Dichtheit. 70,00 m Revision und Prüfung der Fallrohre/Standrohre Revision und Reinigung der Fallrohre/ Standrohre einschließlich deren Halterungen. Die Durchlässigkeit der Fallrohre/ Standrohre ist zu prüfen. 50,00 m Erdaushub Handschachtung Erdaushub als Handschachtung für Suchschachtungen zur Dachentwässerung. Mutterboden ist separat aufzunehmen und beiseite zu setzten. Die Leistung ist auf Anweisung der ÖBL auszuführen Ort: Fallrohre / Standrohre 2,00 m Verfüllung der Grube als Handschachtung Verfüllung der Grube nach Reparatur der Standrohre als Handschachtung. Die Massen sind lagenweise zu verdichten. Mutterboden ist wieder einzubauen. Erdstoff, der nicht wieder eingebaut werden kann, ist zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren. 2,00 m Erstellen einer Bestandsdokumentation Geb Erstellen einer Bestandsdokumentation Geb Nach Begehung der Dachflächen ist eine Dokumentation der Schadstellen zu erstellen. Ziel ist die Ermittlung des Ist- Zustandes als Grundlage für eine Sanierungskonzeption durch den Bauherrn. Die Unterlage ist in Papier zu übergeben 1,00 psch Schaltfläche -bewerben-

44 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 8 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO Gesamtsumme: Schaltfläche -bewerben-

45 LV: Dachdeckerarbeiten Seite: 9 Datum: LV-Datum: Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag (Pos-Nr.) in EURO in EURO ZUSAMMENSTELLUNG 01 Dachdeckerarbeiten Geb Gesamtbetrag: UST 19,00 %: Gesamtbetrag Brutto: Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. Schaltfläche -bewerben-

46 B&O CONCEPT HANDLUNGSANWEISUNG ÜBERSICHT GEBÄUDESCHADSTOFFE Gebäude Asbest Künstliche Mineralfasern Schwermetalle Biozide PCB PAK Tierfäkalien Schimmelpilze Dichtungen HLS Einbauten, Brandschutz Putze, Spachtel* Dämmung Leitungen Anstrichfarben Mauerwerk Anstrichfarben Holzbauteile Anstrichfarben Mauerwerk Anstrichfarben Holzbauteile Anstrichfarben Mauerwerk Anstrichfarben Holzbauteile Schwarzkleber AZ- Bauteile OWA- Decke Hohlraum-, Wärmedämmung Deckenauflagen Beschichtungen / Kleber / Estrich Dämmungen / Fugenbänder 6000 (Verw) X, (X) n.b. n.b. n.b. X X X X X 6050 (Vers) n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X 7000 (Verw) - bereits untersucht (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X X 7004 (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X 7024 (Schu) (X)- Dach n.b. n.b. n.b. X X X X X X X 7041 (U) n.b. n.b. n.b. X X X 7045 (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X 7046 (Verw) X, (X) X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X X 7048 (U) X X- n.b. n.b. n.b. X X X X X (Decke) 7050 (Verw) X n.b. n.b. n.b. X X X X X X 7051 (U) X, (X) X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X X 7052 (U) n.b. n.b. n.b. X X X X, (X) 7081 (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X X X 7083 (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X 7084 (U) X X n.b. n.b. n.b. X X X X X X X X X 7673 (Spo) n.b. n.b. n.b. X X X X X X 7676 (U) n.b. n.b. n.b. X X X X X 7678 (U) n.b. n.b. n.b. X X X X X X X 7679 (U) n.b. n.b. n.b. X X X X X RSA II (Schi) - aktuell kein Bedarf - (U) Unterkunftsgebäude X Laboranalytik liegt vor (Verw) Verwaltungsgebäude X ohne Laboranalytik potentiell belastet (Schu) Schulungsgebäude (X) Nachuntersuchung empfohlen (Spo) Sportgebäude n.b. nicht beauftragt (Schi) Schießen (Vers) Versorgungsgebäude *gemäß VDI- Diskussionspapier B&O CONCEPT Geschäftsführer Dipl.-Ing. Susanne Baur Dr. rer. nat. Alexander Oehm HRB-NR Bamberg Bankverbindung Sparkasse Ostunterfranken BIC BYLADEM1HAS IBAN DE Pointstraße Haßfurt Fon +49 (9521) Fax +49 (9521) hassfurt@b-o-concept.de Schaltfläche -bewerben- Eckbertstraße Bamberg Fon +49 (951) Fax +49 (9521) bamberg@b-o-concept.de

47 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT Projekt Betreff HANDLUNGSANWEISUNG Bamberg AFZ, Gebäudeschadstoffuntersuchung ehem. Warner Barracks Hinweise für die Nutzung des Gebäudes bzgl. vorhandener Gebäudeschadstoffe Bezug Schadstoffkatasterberichte Dezember 2016 bis Februar 2017 ASBESTHALTIGE MATERIALIEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende asbesthaltige Bauteile festgestellt: Asbesthaltige Putze und Spachtelmassen, in Kleinbereichen wie Risseverspachtelungen, als Fliesenkleber in Nassbereichen, im Bereich eingeputzer UP-Dosen und (Rohr-) Leitungen Asbesthaltiger Kleber (schwarz) unter neuem PVC-Bodenbelag und zementöser Ausgleichsschicht Asbesthaltige Faserzementschindeln an Dachgauben Asbesthaltige Flachdichtungen in Flanschen techn. Anlagen Von den vorhandenen Materialien geht im eingebauten Zustand bei einer normalen Nutzung des Gebäudes keine Gefährdung aus. Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei unsachgemäßen Handlungen an den im und am Gebäude vorhandenen asbesthaltigen Materialien krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes sowie für Reparaturen und Revisionsarbeiten (ohne bauliche Veränderung) Mitarbeiter von Firmen sind vor Nutzungsbeginn bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Fremdfirmen sind vor Beginn von Reparaturen und Revisionen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Vor jeder Maßnahme raumweise überprüfen, ob ein Gefährdungspotential durch o.g. Materialien vorhanden ist (ggf. Sichtung durch Fachkundigen). Eine Staubfreisetzung ist zu verhindern. Ein Bohren, Sägen und Schleifen an den asbesthaltigen Materialien ist zu untersagen. Regalbefestigungen in den asbesthaltigen Untergrund können durch ein nach BGI 664 zugelassenes Arbeitsverfahren mit geringer Exposition durch eine Fachfirma durchgeführt werden, sofern die Anforderungen eingehalten werden (BT 23: Bohren von Fußböden mit asbesthaltigem Estrich). Staubfreisetzende Bodenöffnungen dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden (Sachkundenachweise TRGS 519). Anweisungen für Umbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Bei Verdacht auf versteckt verbaute asbesthaltige Putze und Spachtelmassen sind die Verdachtsbereiche mittels Verfahren geringer Exposition (BIA-Verfahren nach BGI 664 / DGUV ) einzugrenzen. Eine Sanierung erfolgt unter Beachtung des Diskussionspapiers Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden. Alle Sanierungsarbeiten dürfen nur durch nach TRGS 519 zugelassenen Fachfirmen ausgeführt werden. Eine Entfernung des PVC-Bodenbelags, bei welcher die asbesthaltigen Bodenbelagskleber freigelegt oder aufgerissen werden, darf nur durch eine nach TRGS 519 zugelassenen Fachfirma ausgeführt werden. Die asbesthaltigen Faserzementplatten an den Dachgauben und zur Dacheindeckung dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen entfernt werden (Sachkundenachweis TRGS 519) Die asbesthaltigen Flachdichtungen in Flanschen von haustechnischen Anlagen dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen entfernt werden (Sachkundenachweis TRGS 519) Umbaumaßnahmen sind analytisch zu begleiten. Je nach Umfang der Arbeiten sollten vor Nutzungsfreigabe Raumluftmessungen durchgeführt werden. B & O CONCEPT BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 2 Schaltfläche -bewerben-

48 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT KMF-HALTIGE MATERIALIEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende Einbauteile aus Künstlichen Mineralfasern (KMF) festgestellt: OWA-Deckenplatten (Mineralfaserplatten) KMF-Dämmungen um Rohr- und Lüftungsleitungen KMF-Dämmungen und Stopfmassen in Hohlräumen von Installationskanälen, GKB-Leichtbauwänden, GKB- Decken, Dachschrägen KMF-Matten als Auflage von abgehängten Decken (Metallpaneeldecken, OWA-Decken o.ä.) Die vorhandenen KMF-haltigen Produkte sind aufgrund ihres Einbaualters als kanzerogen einzustufen (Kanzerogenitäts-Index < 30). Es besteht die Gefahr, dass bei einer Freilegung, Beschädigung, Erschütterung oder starkem Luftzug/starker Lüftung krebserzeugende Fasern aus den KMF-haltigen Baumaterialien oder technischen Anlagen freigesetzt werden können. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes sowie für Reparaturen und Revisionsarbeiten (ohne bauliche Veränderung) Mitarbeiter von Firmen sind vor Nutzungsbeginn bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Fremdfirmen sind vor Beginn von Reparaturen und Revisionen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Vor jeder Maßnahme raumweise überprüfen, ob ein Gefährdungspotential durch o.g. Materialien vorhanden ist (ggf. Sichtung durch Fachkundigen). Eine Staubfreisetzung ist zu verhindern. Ein Bohren, Sägen und Schleifen an den KMF-haltigen Materialien ist zu untersagen. Staubfreisetzende Wand- oder Deckenöffnungen sowie eine Öffnung von Rohrisolierungen dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden (Sachkunde nach TRGS 521). Defekte OWA-Akustikplatten sind durch eine Fachfirma auszutauschen. Deckenplatten dürfen nur zu Revisionszwecken in Kleinbereichen (< 3 m²) geöffnet bzw. entfernt werden. Eine großflächige Abnahme von Deckenplatten und anschließender Wiedereinbau ist untersagt. Auflagernde KMF-Dämmmatten auf den Metallpaneeldecken dürfen nicht beschädigt werden. Anweisungen für Umbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Vor jeder Umbaumaßnahme ist der Umbaubereich zuvor durch einen Fachkundigen nach TRGS 521 bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Umbaumaßnahmen sind analytisch zu begleiten. Je nach Umfang der Arbeiten sollten vor Nutzungsfreigabe Raumluftmessungen durchgeführt werden. B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 3

49 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT SCHWERMETALL- UND BIOZID-HALTIGE OBERFLÄCHEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende Schwermetall- und Biozid-haltige Oberflächen festgestellt: Anstrichfarben Wände (Räume, Flure, Treppenhäuser) Von den vorhandenen Anstrichfarben geht im eingebauten Zustand bei einer normalen Gebäudenutzung keine Gefährdung aus, da die Schwermetalle in den Farbpigmenten gebunden sind. Die in den Anstrichfarben nachgewiesenen Biozidgehalte lassen keine erhöhten Biozidbelastungen in der Raumluft vermuten. Zur Absicherung werden in repräsentativen Räumen noch Raumluftmessungen auf Biozide duchgeführt. Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei unsachgemäßen Handlungen gesundheitsgefährdende Stäube freigesetzt werden. Der Hausstaub wurde nicht untersucht. Bei auffälligen Raumluft-Werten werden Hausstaub-Untersuchungen angeraten. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes sowie für Reparaturen (ohne bauliche Veränderung) Mitarbeiter von Firmen sind vor Nutzungsbeginn bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Fremdfirmen sind vor Beginn von Reparaturen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Vor jeder Maßnahme raumweise überprüfen, ob ein Gefährdungspotential durch o.g. Materialien vorhanden ist (ggf. Sichtung durch Fachkundigen). Eine Staubfreisetzung ist zu verhindern. Ein großflächiges Schleifen, Fräsen oder Bohren an den schwermetallhaltigen Anstrichfarben ist zu untersagen. Bei kleineren Bohrarbeiten sind entsprechende Vorkehrungen der Staubminimierung zu treffen (Direktabsaugung über Industriestaubsauger, Benässung) sowie das Tragen von entsprechenden persönlichen Schutzausrüstungen. Anweisungen für Umbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Vor jeder Umbaumaßnahme ist der Umbaubereich zuvor durch einen Fachkundigen bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Staubfreisetzende Arbeiten wie größere Putz- und Anstrichentfernungen dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden (Sachkunde nach TRGS 524 bzw. BGR DGUV ). B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 4

50 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT PCB-HALTIGE MATERIALIEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende PCB-haltige Materialien festgestellt: Anstrichfarben Wände (Räume, Flure, Treppenhäuser) Polychlorierte Biphenyle - PCB - können sich im menschlichen Organismus anreichern und Chlorakne, Haarausfall, Lebererkrankungen sowie Krebserkrankungen hervorrufen. Die in den Anstrichfarben nachgewiesenen PCB-Gehalte lassen keine erhöhten Belastungen in der Raumluft vermuten. Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei unsachgemäßen Handlungen gesundheitsgefährdende Stäube freigesetzt werden. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes sowie für Reparaturen (ohne bauliche Veränderung) Bei gesundheitlichen Beschwerden und/oder Verdacht auf PCB-Freisetzung in die Raumluft sind Expositionsmessungen durchzuführen. Vor jeder Maßnahme ist zu überprüfen, ob ein Gefährdungspotential durch o.g. Materialien vorhanden ist (ggf. Sichtung durch Fachkundigen). Gefährdungsunterweisung des Ausführenden vor Reparaturen und Revisionsarbeiten bzgl. der Gefährdung. Arbeitsanweisungen sind vor Beginn der Arbeiten zu erstellen und zu beachten. Fremdfirmen sind vor Beginn der Reparaturen und Revisionen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Staubarmes Arbeiten im abgeschotteten Bereich mit persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutzmaske mindestens P2, Schutzanzug, Schutzbrille, Schutzhandschuhe) Anfallende Stäube müssen mittels zugelassenen Saugern (Kategorie H) am Entstehungsort aufgesaugt werden. Je nach Umfang und Dauer der Arbeiten sind ggf. Expositionsmessungen durchzuführen. Anweisungen für Umbau- und Rückbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Vor jeder Umbaumaßnahme ist der Umbaubereich zuvor durch einen Fachkundigen bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Staubfreisetzende Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden (Sachkunde nach TRGS 524/BGR 128-DGUV , Referenzen PCB-Sanierung). Vor den Arbeiten sind Arbeitsanweisungen und Abschottungspläne zu erstellen. Alle Arbeiten sind mit persönlicher Schutzausrüstung durchzuführen. Fassadengerüste sind so abzuschotten, dass beim Herausschneiden der Fugendichtungen keine Fugenmasse in die Umwelt gelangt (Ausbildung einer Hohlkehle aus Folie etc.). Bei Innensanierungen, in Abhängigkeit der durchzuführenden Leistungen und der zu erwartenden PCB-Freisetzung: Aufstellen einer Mehrkammerschleuse und Unterdruckhaltung in Richtung Sanierungsbereich. Es muss eine gerichtete Luftführung/Unterdruckhaltung erfolgen: Die abgesaugte Luft muss über geeignete Filtersysteme mit ggf. integriertem Aktivkohlefilter gereinigt und ins Freie geführt werden. Der Abschottungsbereich muss trocken und feucht gereinigt werden. Erst nach externer Kontrolle kann der Abschottungsbereich aufgehoben werden. Je nach Belastungsgrad der verbleibenden Bauteile sind PCB-Sperrbeschichtungen aufzubringen. Umbaumaßnahmen sind analytisch zu begleiten. Je nach Umfang der Arbeiten sollten vor Nutzungsfreigabe Raumluftmessungen durchgeführt werden. B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 5

51 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT TEERHALTIGE MATERIALIEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende Teer-/ PAK-haltigen Materialien festgestellt: Wandbeschichtungen / Flüssigkeitssperren Nassräume Die Materialien können gesundheitsschädliche PAK-Konzentrationen in unterschiedlichen Größenordnungen aufweisen. Die offen liegenden Wandbeschichtungen lassen augenscheinlich keine erhöhten PAK-Belastungen in der Raumluft vermuten. Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei unsachgemäßen Handlungen gesundheitsgefährdende Stäube freigesetzt werden. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes sowie für Reparaturen (ohne bauliche Veränderung) Mitarbeiter von Firmen sind vor Nutzungsbeginn bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Fremdfirmen sind vor Beginn von Reparaturen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Ein Bohren / Schaben / Schleifen an den PAK-haltigen Materialien ist zu untersagen. Eine Staubfreisetzung ist zu verhindern. Anweisungen für Umbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Vor jeder Umbaumaßnahme ist der Umbaubereich zuvor durch einen Fachkundigen bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Eine eventuelle Entfernung der PAK-Materialien ist möglichst staubarm durchzuführen. Bei den gewählten Arbeitsverfahren sind geeignete Personenschutzmaßnahmen zu ergreifen (Räumliche Trennung von den übrigen Räumen durch Folienvorhang oder Reißverschlusstüre, Tragen persönlicher Schutzausrüstung). Die Arbeiten sind als Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach TRGS 524 und BGR 128-DGUV einzustufen. B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 6

52 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT MIKROBILOGISCHE BELASTUNGEN Ausgangslage und Gefährdungspotential In den ehemals von der US-Army genutzten Gebäude wurden in diversen Geschossen folgende biologische Gefährdungen festgestellt: Schimmelpilzaufwüchse Fäkalien von Vögel, Marder und Nagetieren Schimmelpilzsporen, Bakterien und Viren können als opportunistische Krankheitserreger bei Individuen, insb. bei Personen mit Abwehrschwäche, in vielfacher Weise humanpathogen wirken. Es können Infektionen und Allergien in unterschiedlichem Ausmaß resultieren. Anweisungen bei Nutzung des Gebäudes (ohne bauliche Veränderung) Gebäudebegehende sind bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Mitarbeiter von Fremdfirmen sind vor Beginn der Arbeiten in betroffenen Räumen bzgl. der Gefährdung zu unterweisen. Die Räume mit Schimmelpilzaufwüchsen sollten unabhängig vom Grad des Befalls nur mit persönlicher Schutzausrüstung begangen werden (Sporenausbreitung in Raumluft). Räume mit fäkalen Verunreinigungen sollten nur mit persönlicher Schutzausrüstung begangen werden, wenn ein direkter Kontakt durch Fußtritte o.ä. nicht vermeidbar ist (Freisetzen pathogener Stäube). Befallene Räume sind mittels Hinweisschild zu markieren und bis zur Reinigung / Sanierung zu verschließen. Ein Schleifen, Fräsen oder Bohren an den schimmelpilzbelasteten Anstrichfarben ist ohne vorangegangene Reinigung zu untersagen. Bei kleineren notwendigen Arbeiten an befallenen Oberflächen sind entsprechende Vorkehrungen der Staubminimierung zu treffen (Direktabsaugung über Industriestaubsauger, Benässung, Tragen persönlicher Schutzausrüstung). Sämtliche partielle Bereiche mit Schimmelpilzaufwüchsen oder fäkalen Verunreinigungen sind unter dem Tragen der persönlichen Schutzausrüstung vor Beginn von Umbaumaßnahmen oder der Nutzungsaufnahme zu reinigen und zu desinfizieren. Größere Bereiche mit Verunreinigungen über gesamte Wand-, Decken- oder Bodenflächen sind durch einen Fachkundigen bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Die Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden. Anweisungen für Umbaumaßnahmen im Gebäude (bauliche Veränderung) Bei großflächigen Verunreinigungen ist vor jeder Umbaumaßnahme der Umbaubereich zuvor durch einen Fachkundigen bzgl. der erforderlichen Maßnahmen zu beurteilen. Staubfreisetzende Arbeiten wie schimmelpilzbelastete Putz- und Anstrichentfernungen sowie großflächige Schimmelpilz-desinfektionen und Fäkalienentfernungen dürfen nur von fachkundigen Fachfirmen im abgeschotteten Bereich durchgeführt werden. B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 7

53 B & O CONCEPT CONSULTING GMBH FÜR HOCHBAU, INGENIEURWESEN UND UMWELT ALLGEMEINE HINWEISE Auf die im Bezug genannten Schadstoffkataster wird verwiesen. Größere bauliche Änderungen sind in jedem Falle gutachterlich zu bewerten, ebenso wie erforderliche Maßnahmen an den haustechnischen Anlagen und Technikzentralen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich die Bewertungskriterien in der Zukunft durch Einführung weiterer Grenz- und Richtwerte auch ändern können, so dass eine Neubewertung dann auf Basis der neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse erforderlich wird. Haßfurt, B & O CONCEPT B & O CONCEPT Dr. rer. nat. Alexander Oehm Geschäftsführer oehm@b-o-concept.de Dipl. Ing. (FH) Michael Feller Umweltingenieur feller@b-o-concept.de B & O Schaltfläche CONCEPT -bewerben BA U Handlungsanweisungen Umgang Schadstoffe.doc Seite 8

54 Staatliches Bauamt Bamberg Bamberg, Zugangsbestimmungen für Dritte zum 6. Ausbildungs- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei Bamberg A. Aktuelle Regelungen 1. Die Liegenschaft befindet sich im Osten der Stadt Bamberg. Sie besteht im Wesentlichen aus der ehem. Warner-Barracks Bamberg ohne die Teile Pines-, Flynn- Family-Housing, Golfplatz und die WB IV: + Artillerie-Kaserne + Panzer-Kaserne + Lagarde-Kaserne + Sportanlagen + Flynn Family Housing (nur Lindenanger) + Pines Family Housing (nur vier Gebäude) Die postalische Anschrift lautet: Zollnerstr. 190, Bamberg, 2. Der Zugang zu o.a. Liegenschaft wird Dritten (Mitarbeitern beauftragter Baufirmen, Planern, Lieferanten usw.) nur zur Ausführung ihrer Aufträge während der unter 4.a genannten Öffnungszeiten gewährt. Abweichungen hiervon können in begründeten Einzelfällen vereinbart werden. 3. Als Ein- und Ausfahrt für das gesamte Areal ist die Wache Sportzentrum (gegenüber Zollnerstr. 189 B) zu nutzen. Außerhalb der Öffnungszeiten darf ausnahmsweise von o.a. Personenkreis die Wache Zollnerstr. (ehem. Tor 3; Kreuzung Zollnerstr. und Hauptsmoorstr.) genutzt werden. 4. a) Die Wache Sportzentrum ist geöffnet: Montag bis Freitag 06:00 bis 22:00 Samstag und Sonntag geschlossen. b) Die Wache Zollnerstr. ist geöffnet: Montag bis Sonntag 00:00 bis 24:00 c) Das Wachpersonal ist während der Öffnungszeiten telefonisch zu erreichbar unter: 0151/ Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausführung eine Mitarbeiterliste gem. Muster 1 an das Bauamt zu übermitteln. Diese muss mindestens die folgenden Daten aller für diese Baustelle vorgesehenen Mitarbeiter enthalten: + Nachname Schaltfläche -bewerben-

55 + Vorname + Geburtsdatum + Wohnsitz (Ort und Straße) Die Liste wird danach an der Wache Sportzentrum hinterlegt und berechtigt zum Betreten der Liegenschaft in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis. 6. Die Bundespolizei (BPol), die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und das staatl. Bauamt Bamberg behalten sich vor, einzelnen Mitarbeitern ohne Angabe von Gründen den Zutritt zur Liegenschaft zu versagen. Der AN hat in diesem Falle unverzüglich personellen Ersatz zu stellen; Mehrkosten hierfür werden nicht vergütet. 7. An der Wache findet eine Personenkontrolle durch ein ziviles Wachunternehmen statt. Hierfür haben sich alle Personen mit einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. a) Mitarbeiter, die bereits über die Listen (siehe Nr. 5) gemeldet sind, können nach Tausch ihres Lichtbildausweises gegen einen Besucherausweis passieren. Dieser ist bei jedem Verlassen der Liegenschaft immer in den Lichtbildausweis zurückzutauschen. Außerhalb der Öffnungszeiten der Wache Sportzentrum sind die hinterlegten Lichtbildausweise an der Wache Zollnerstraße hinterlegt. b) Für andere Personen muss zunächst die Berechtigung zum Betreten geprüft, sowie deren persönliche Daten erfasst werden. Diese Tätigkeiten können unter Umständen eine längere Wartezeit verursachen; diese wird jedoch nicht vergütet. Ansonsten gelten die Regelungen unter 7 a). Beim Betreten und Verlassen der Liegenschaft wird die Uhrzeit durch das Wachpersonal festgehalten. 8. Der Zugang zu einzelnen Gebäuden oder verschlossenen Anlagen wird gewährt für + Gebäude, die bereits an die BPol übergeben sind, von der Bundespolizei, Aufbaustab Bamberg, Fr. Gogolla, 0151/ alle übrigen Gebäude, technische Anlagen und Außenanlagen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle Amberg, Fr. König, 09621/ oder 0174/ Das Einrichten von Unterkünften oder Übernachten in der Liegenschaft ist verboten. B. Veränderungen bis Durch die Bundespolizei werden alle Auftragnehmer/Firmen und die für diese Baustelle gemeldeten Mitarbeiter einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Hierzu sind die unter A. 5. genannten Daten ausreichend. Infolge dieser Überprüfung könnte einzelnen Personen der Zutritt zur Liegenschaft versagt werden. Mehrkosten werden in diesem Fall nicht vergütet. Schaltfläche -bewerben-

56 2. Die Arbeitszeiten in Teilbereichen der Liegenschaft könnten auf die üblichen Arbeitszeiten (Mo bis Fr 07:00 bis 17:00) eingeschränkt werden. C. Veränderungen ab Die Regelung B 1. (Sicherheitsüberprüfung) wird stets durchgeführt; für Auftragnehmer/Firmen bereits vor Auftragserteilung. 2. Lärmintensive Arbeiten im Umfeld der Schulungseinrichtungen und Bürogebäude sind nur nach Ankündigung möglich. 3. Lärmintensive Arbeiten im Umfeld der Unterkunftsgebäude sind nur von Montag bis Freitag 07:00 bis 17:00 zulässig. Diese Zugangsregelungen sind ab bis auf weiteres gültig. Schaltfläche -bewerben-

57 Zugangskontrollliste zum 6. AFZ der Bundespolizei, Bamberg Firma: Auftrag: Ausführungszeit vom vom bis Freigabe StBA Bamberg (Datum, Unterschrift) lfdnr. Name Vorname Geb.Dat. Wohnsitz Ein.-Zeit Aus.-Zeit StBA Bamberg, Muster 1 vom Schaltfläche -bewerben-

58 el ek tr on is ch ni ch t be ar be it ba Schaltfläche -bewerben- r*

59 el ek tr on is ch ni ch t be ar be it ba Schaltfläche -bewerben- r*

60 Schaltfläche -bewerben-

61 Schaltfläche -bewerben-

62 Schaltfläche -bewerben-

63 Schaltfläche -bewerben-

64 Schaltfläche -bewerben-

65 Schaltfläche -bewerben-

66 Schaltfläche -bewerben-

67 Schaltfläche -bewerben-

68 Geb Kellergeschoss Geb Typische Fehlstellen ASR A4.1 - Sanitärausstattung ASR A3.6 - Freie Lüftung: Für eine kontinuierliche freie Lüftung nach ASR sind pro Person zwei Fenster je Raum nötig! Siehe Liste: 36 5, , , , , , , ,40 11,02 36 Kernbohrung Wand Durchmesser ca. 8cm Schadstoffuntersuchung Wand Größe ca. 10x10cm Beschädigte/heruntergefallene/ durchhängende Deckenplatten ASR A2.3 - Fluchtwege: Es ist zu beachten, dass Räume, die mehr als 5 Arbeitsplätze beherbergen sollen, eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von 1,00m haben müssen. Server 15,59 m 2 Aufzug Aufzug Triebwerk 5,20 m 2 4,59 m 2 Geb EG - Typische Räume Flur 8,14 m 2 Flur 6,18 m , , , ,99 2,46 5 2, , Nicht genutzt 83,33 m 2 Nicht genutzt 69,46 m 2 Nicht genutzt 9,42 m 2 Heizung 38,50 m 2 Nicht genutzt 23,14 m 2 Nicht genutzt 69,84 m 2 Nicht genutzt 11,77 m , , , ,12 24 Nicht genutzt 14,48 m 2 Nicht genutzt 91,03 m 2 Nicht genutzt 59,53 m 2 Nicht genutzt 10,54 m , , , , , , ,49 24 Gebäude Flur und Treppenhaus EG Boden: Wand: Decke: Fenster: Fensterbank: Betonsteinwerk, dunkelgrau Sichtmauerwerk, Klinker Alupaneeldecke Einflügelig, Holz Öffnungsgröße 0,81x1,54m, BRH 0,90m Klinker Gebäude Langer Flur Boden: Wand: Decke: Fenster: - Fensterbank: - Betonwerkstein, dunkelgrau Raufasertapete, hellgrau gestrichen bis OK=+1,20m darüber: weiß Metallpaneeldecke N W O BESCHAEDIGUNGEN - DECKE S Schadstoffuntersuchung Decke Flächige Beschädigung Decke BESCHAEDIGUNGEN - BODEN/WAND Schadstoffuntersuchung Boden Sonstige Beschädigung Boden Kernbohrung Wand Schadstoffuntersuchung Wand Gebäude Räume EG PVC Boden: Wand: Decke: Fenster: Fensterbank: PVC, hellgrau Glatt verputzt Rasterdecke, 62,5x125cm, teilweise beschädigt Einflügelig, Holz Öffnungsgröße 0,81x1,54m, BRH 0,90m Naturstein Beispielfoto: Raum 114/115 mit Mobiltrennwand Gebäude Räume EG Teppich Boden: Wand: Decke: Fenster: Fensterbank: Teppich Glatt verputzt Rasterdecke, 62,5x125cm, teilweise beschädigt Einflügelig, Holz Öffnungsgröße 0,81x1,54m, BRH 0,90m Naturstein Gebäude WCs EG Boden: Wand: Decke: Fenster: Fensterbank: Fliesen, beige/gelb Fliesen, beige/gelb bis OK=+2,15m darüber: glatt verputzt, weiß Alupaneeldecke Holz, einflügelig Fliesen Ringverankerung Riss Boden OBERFLAECHENMATERIALIEN - BODEN PVC grau PVC blau PVC rot Betonwerkstein Fliesen grau 30x30cm Fliesen grau 10x10cm Oberflächliche Beschädigung Wand Blendschutz anbringen OBERFLAECHENMATERIALIEN - DECKE Metallpaneeldecke Rasterdecke 65x65cm Decke glatt, weiss Eingangsbereich FB: Betonwerkstein WB: Sichtmauerwerk DB: Metallpaneeldecke NGF: 31,91 m 2 RU: 30,939 5 m RH: 2,570 m Haupttreppenhaus FB: Betonwerkstein WB: Sichtmauerwerk DB: glatt NGF: 15,60 m 2 RU: 17,157 5 m RH: 0,000 m WC Behinderte FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 4,09 m 2 RU: 8,112 m RH: 2,570 m Vorraum Herren WC FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 2,33 m 2 RU: 6,145 5 m RH: 2,570 m Herren WC FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 10,30 m 2 RU: 13,826 5 m RH: 2,570 m Putzmittelraum FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 2,74 m 2 RU: 6,889 5 m RH: 2,570 m Vorraum Damen WC FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 2,47 m 2 RU: 6,641 m RH: 2,570 m Damen WC FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 14,13 m 2 RU: 15,049 m RH: 2,570 m 101 FB: Teppich WB: glatt DB: Metallpaneeldecke NGF: 16,84 m 2 RU: 16,720 5 m RH: 2,750 m 102 (2 Personen) FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 20,89 m 2 RU: 19,382 m RH: 2,750 m 104 (1 Personen) FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 17,96 m 2 RU: RH: 17,995 m 2,750 m 105 Teeküche FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 10,83 m 2 RU: RH: 13,166 m 2,750 m 106 Technil/IKT FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 8,81 m 2 RU: RH: 11,872 m 2,750 m Dusche rechts FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 2,06 m 2 RU: 6,051 m RH: 2,570 m Dusche links FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 2,06 m 2 RU: 6,051 m RH: 2,570 m 114 Lehrsaal FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 40,63 m 2 RU: 25,499 5 m RH: 2,750 m 115 Lehrsaal FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 41,94 m 2 RU: 25,904 5 m RH: 2,750 m Teppich, dunkelgrau Fliesen gelb 10x10cm SAEMTLICHE MASZE UND FLAECHEN NACH BESTANDSPLAENEN DIE MAX. PERSONENZAHL JE RAUM NACH ASR ÜBER CA.-ANGABE FLAECHE: 8m² PRO PERSON WEITERE ABHAENGIGKEITEN: MOEBLIERUNGSART, BELUEFTUNGSFLAECHE BENOETIGTE TOILETTENANZAHL BEI MAXIMALBELEGUNG: 36 2, , ,42 8 6, , ,37 2,36 3,30 6, , , , , ,42 8 6, , ,37 2,36 3,30 6, , TÜRHÖHEN GELTEN AB OK. FERTIGFUSSBODEN ( TIEFERES NIVEAU ) BIS UK. STURZ ± 0.00 = 482,10 ÜNN SÄMTLICHE MASZE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN UND AN DER BAUSTELLE VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. HAT DER AUFTRAGNEHMER BEDENKEN GEGEN DIE ANGEGEBENE KONSTRUKTION, SO IST ER VERPFLICHTET DIESE VOR AUSFÜHRUNG DEM BAUAMT VORZUTRAGEN. 3, , , ,23 5 5,45 3, , , , ,23 5 5,45 3, IND. DATUM GEZ. BEMERKUNG 36 6, , , ,11 2,62 2, , , Sauberlauf WD 10x Mobiltrennwand WD 10x20 Austausch aller Deckenplatten WD 10x20 MF Decke neu 117 Abbruch Wand MF Decke neu WD 10x10 Aufzug KB Boden 10cm MF Decke neu dsv Sauberlauf dsv dsv Abbruch Tür T30 WD 60x10 Fenster schließen dsv neu: Teeküche Schlauchanschluss entfernen Fenstergitter installieren DD 30x WD 10x WD 10x10 Austausch einer Platte 104 Boden erneuern 101 Fensterwand demontieren Brüstung erhalten WD 10x20 WD 10x WD 10x , ,46 5 2, , , , , , , ,11 2,62 2, , , ,57 m Sauberlauf WD 10x ,49 m 2 Mobiltrennwand WD 10x20 WD 10x20 Bodenbelag erneuern 117 Abbruch Wand Bodenbelag erneuern WS 40cm breit 15cm tief WD 10x10 Aufzug KB Boden 10cm WS 40cm breit 15cm tief Bodenbelag erneuern ,62 m 2 Bodenbelag erneuern ,22 m 2 10,36 m 2 Sauberlauf 29,83 m 2 WD 60x10 WS 40cm breit 15cm tief Fenster schließen neu: Teeküche 106 Tresortür ausbauen - Tür neu Schlauchanschluss entfernen Fenstergitter installieren DD 30x30 8,81 m 2 WD 10x ,83 m 2 WD 10x ,96 m 2 Boden erneuern ,84 m 2 Fensterwand demontieren Brüstung erhalten WD 10x20 WD 10x ,89 m 2 WD 10x ,32 m 2 61,46 m 2 20,12 m , ,46 5 2, , , , a b c bs Einarbeitung Brandschutzmaßnahmen, Anmerkungen und Ergänzungen bs Einarbeitung baurelevante Maßnahmen HLS PLANINHALT Gebäude EG FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAMBERG KASERNSTR. 4, BAMBERG, TEL. 0951/ , FAX / , poststelle@stbaba.bayern.de Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg Maßnahmenpaket Verwaltung, Schulung, Versorgung Hochbautechnische Betreuung Inbetriebnahme Phase II Oberflächen - EG - Decke und Boden; Kellergeschoss Massnahmen Raumbeschreibungen MASSN.-NR LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT ARCHITEKT COPLAN AG Hofmark 35, Eggenfelden KAP./TITEL GEZ.VON GEZ. AM STAND PLOTDATUM SONSTIGES Paket VSV bs Hauptzufahrt 6000 RENNERT INGENIEURATELIER GmbH Dr.-Hans-Neubauer-Str. 1, Bamberg W GEB.-NR N S PLANNR./INDEX 20-VC 6000 AFU Freigabe M 1:100 O FACHPLANER 36 11, ,81 5 3, , , , , , ,81 5 3, , , , ,12 24 Tel.: 0341/ Mail: leipzig@coplan-online.de Tel.: 0951/ Mail: office@rennert-ingenieure.de FREIGABE ARCHITEKT FREIGABE FACHPLANER 116 Lehrsaal FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 69,49 m 2 RU: 34,790 m RH: 2,750 m 117/118 (2 Person) FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 22,09 m 2 RU: 20,017 m RH: 0,000 m 119 Fahrl. (6 Personen) FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 62,20 m 2 RU: 32,447 m RH: 2,750 m Flur FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 9,32 m 2 RU: 15,431 5 m RH: 2,750 m 120 Umkleide DA FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: glatt NGF: 10,62 m 2 RU: 13,069 m RH: 2,750 m 121 Umkleide HE FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 10,54 m 2 RU: 13,032 m RH: 2,750 m 122 (2 Person) FB: Teppich WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 20,12 m 2 RU: 18,905 m RH: 2,750 m Flur lang FB: Betonwerkstein WB: Raufasertapete DB: Metallpaneeldecke NGF: 47,94 m 2 RU: 66,942 5 m RH: 2,570 m Windfang FB: Betonwerkstein WB: Raufasertapete DB: Metallpaneeldecke NGF: 1,31 m 2 RU: 4,746 m RH: 2,570 m Fluchttreppenhaus FB: Betonwerkstein WB: Sichtmauerwerk DB: glatt NGF: 10,55 m 2 RU: 14,189 m RH: 0,000 m EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B Geb EG - Bodenbeläge Schaltfläche -bewerben- Geb EG - Bodenbeläge DATEI BPOLAFZ-P VW-A-GR VC PLANNR./INDEX 20-VC

69 Geb OG 1 - Typische Räume Geb Typische Fehlstellen O N S W BESCHAEDIGUNGEN - DECKE Schadstoffuntersuchung Decke Kernbohrung Wand Durchmesser ca. 8cm Schadstoffuntersuchung Wand Größe ca. 10x10cm Beschädigte/heruntergefallene/ durchhängende Deckenplatten Flächige Beschädigung Decke BESCHAEDIGUNGEN - BODEN/WAND Gebäude Flur und Treppenhaus OG Boden: Betonsteinwerk, dunkelgrau Wand: Sichtmauerwerk, Klinker Decke: Alupaneeldecke Fenster: Einflügelig, Holz Öffnungsgröße 1,54x0,81m, BRH 0,90m Fensterbank: Klinker Gebäude Räume OG Boden: PVC, hellgrau Wand: Glatt verputzt Decke: Rasterdecke, 65x130cm, durchhängend, muss komplett ausgetauscht werden Fenster: Einflügelig, Holz Öffnungsgröße 1,54x0,81m, BRH 0,90m Fensterbank: Naturstein Gebäude Fluchttreppenhaus Boden: Betonwerkstein, dunkelgrau Treppe: Beton Wand: Glatt verputzt Decke: Glatt, roh Fenster: - Fensterbank: - Gebäude WC OG Boden: Fliesen, beige/gelb Wand: Fliesen, beige/gelb bis OK=+2,15m darüber: glatt verputzt, weiß Decke: Alupaneeldecke Fenster: Holz, einflügelig Fensterbank: Fliesen ASR A4.1 - Sanitärausstattung ASR A2.3 - Fluchtwege: Es ist zu beachten, dass Räume, die mehr als 5 Arbeitsplätze beherbergen sollen, eine Tür mit einer lichten Durchgangsbreite von 1,00m haben müssen. ASR A3.6 - Freie Lüftung: Für eine kontinuierliche freie Lüftung nach ASR sind pro Person zwei Fenster je Raum nötig! Siehe Liste: ASR A3.6 - Stoßlüftung: 1,05m² Öffnungsfläche benötigt je 10m² Raum - bei 1,33m² Öffnungsfläche je Fenster im EG Geb. 7046! Schadstoffuntersuchung Boden Sonstige Beschädigung Boden Ringverankerung Riss Boden OBERFLAECHENMATERIALIEN - BODEN PVC grau PVC blau PVC rot Betonwerkstein Fliesen grau 30x30cm Fliesen grau 10x10cm Kernbohrung Wand Schadstoffuntersuchung Wand Oberflächliche Beschädigung Wand Blendschutz anbringen OBERFLAECHENMATERIALIEN - DECKE Metallpaneeldecke Rasterdecke 65x65cm Decke glatt, weiss Teppich, dunkelgrau Fliesen gelb 10x10cm Flur FB: Betonwerkstein WB: Sichtmauerwerk DB: Metallpaneeldecke NGF: 15,90 m 2 RU: 16,061 5 m RH: 2,800 m WC FB: Fliesen WB: Fliesen, OK=+2,15m DB: Metallpaneeldecke NGF: 4,09 m 2 RU: 8,110 5 m RH: 2,570 m 201 Bestand FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 216,50 m 2 RU: 58,857 m RH: 2,600 m (2 Personen) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 23,32 m 2 RU: 19,326 m RH: 2,600 m (1 Person) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 16,33 m 2 RU: 16,531 m RH: 2,600 m (1 Person) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 21,76 m 2 RU: 18,705 m RH: 2,600 m 36 2, , ,36 4, , , , ,36 4,42 5 SAEMTLICHE MASZE UND FLAECHEN NACH BESTANDSPLAENEN DIE MAX. PERSONENZAHL JE RAUM NACH ASR ÜBER CA.-ANGABE FLAECHE: 8m² PRO PERSON WEITERE ABHAENGIGKEITEN: MOEBLIERUNGSART, BELUEFTUNGSFLAECHE BENOETIGTE TOILETTENANZAHL BEI MAXIMALBELEGUNG: TÜRHÖHEN GELTEN AB OK. FERTIGFUSSBODEN ( TIEFERES NIVEAU ) BIS UK. STURZ ± 0.00 = 482,10 ÜNN SÄMTLICHE MASZE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN UND AN DER BAUSTELLE VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. HAT DER AUFTRAGNEHMER BEDENKEN GEGEN DIE ANGEGEBENE KONSTRUKTION, SO IST ER VERPFLICHTET DIESE VOR AUSFÜHRUNG DEM BAUAMT VORZUTRAGEN. 14, ,78 5 IND. DATUM GEZ. BEMERKUNG 36 5, ,96 2, , , , KB Kein Fenstereinbau möglich nicht als Büro nutzbar 203 OG: Austausch aller Deckenplatten 202 ds vollwandig T30 neu Abbruch Tür T30 neu WD 10x10 WD 10x Flur WD 20x10 1, , , , , BD 10x Personen 1 Person 2 Personen OG: Austausch aller Deckenplatten Personen 1 Person 2 Personen 5,27 5 3,70 5,81 Tür + Treppe zu schmal 14, , ,06 1, , ,96 2, , , , KB 200 WS 40cm breit 15cm tief ,65 m 2 Kein Fenstereinbau möglich nicht als Büro nutzbar ,75 m ,76 m 2 WS 40cm breit 15cm tief 15,90 m 2 WD 10x10 WD 10x Flur WD 20x10 1, , , , , BD 10x Personen 1 Person 2 Personen 216,34 m Personen 1 Person 2 Personen 5,27 5 3,70 5,81 Tür + Treppe zu schmal 14, , ,06 1, a b c bs Einarbeitung Brandschutzmaßnahmen, Entwurf Räume OG, Ergänzungen Anmerkungen ASR bs Einarbeitung baurelevante Maßnahmen HLS PLANINHALT Gebäude OG 1 FREISTAAT BAYERN STAATLICHES BAUAMT BAMBERG KASERNSTR. 4, BAMBERG, TEL. 0951/ , FAX / , poststelle@stbaba.bayern.de Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg Maßnahmenpaket Verwaltung, Schulung, Versorgung Hochbautechnische Betreuung Inbetriebnahme Phase II Oberflächen - OG - Decke und Boden Massnahmen Raumbeschreibungen MASSN.-NR LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT ARCHITEKT COPLAN AG Hofmark 35, Eggenfelden Tel.: 0341/ Mail: leipzig@coplan-online.de KAP./TITEL GEZ.VON GEZ. AM STAND PLOTDATUM SONSTIGES Paket VSV bs Hauptzufahrt 6000 RENNERT INGENIEURATELIER GmbH Dr.-Hans-Neubauer-Str. 1, Bamberg Tel.: 0951/ Mail: office@rennert-ingenieure.de W GEB.-NR N S PLANNR./INDEX 21-VC 6000 AFU Freigabe M 1:100 O FACHPLANER 37 7, , , , FREIGABE ARCHITEKT FREIGABE FACHPLANER (1 Person) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 22,87 m 2 RU: 20,402 5 m RH: 2,600 m (1 Person) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 17,75 m 2 RU: 17,100 m RH: 2,600 m (2 Personen) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 22,49 m 2 RU: 21,470 m RH: 2,600 m 201 Flur FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 83,95 m 2 RU: 58,231 m RH: 2,600 m 202 (4 Personen) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 47,76 m 2 RU: 28,073 5 m RH: 2,600 m 203 Lehrmittel FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 36,75 m 2 RU: 24,857 m RH: 2,600 m 204 (2 Personen) FB: PVC hellgrau WB: glatt DB: Rasterdecke NGF: 22,65 m 2 RU: 21,134 5 m RH: 2,600 m EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B Geb OG 1 - Bodenbeläge Schaltfläche -bewerben- Geb OG 1 - Bodenbeläge DATEI BPOLAFZ-P VW-A-GR VC PLANNR./INDEX 21-VC