Aufforderung zur Angebotsabgabe

Transkript

1 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Architekten Preiß KEV (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Paradiesstraße Schwäbisch Gmünd (Ausschreibende Stelle) (Datum) Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: Uhrzeit: Einzureichen bei: Landratsamt Ostalbkreis Aufforderung zur Angebotsabgabe PLZ: Ort: Aalen Straße: Stuttgarter Straße 41 Zimmer: 401 Zuschlagsfrist endet am: Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses in: Leistung: Schönbornweg 23, Ellwangen Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Anlagen: Bewerbungsbedingungen - KEV (B) BB - (1-fach) Ergänzende Bewerbungsbedingungen - KEV 174 BBErg Stamm - (1-fach) Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - (2-fach) Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - (2-fach) und Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - (2-fach) Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - (2-fach) Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - (2-fach) Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - (1-fach) Erklärung der Bietergemeinschaft (nur bei Öffentlicher Ausschreibung) - KEV 175 AngErg Bietergem - (2-fach) Benennung der Nachunternehmen - KEV u AngErg NU Nr. 1 u. Nr. 2 - (2-fach) Eigenerklärungen zur Eignung - KEV 179 AngErg Eignung - (2-fach) Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - (2-fach) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - (2-fach) (2-fach) Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV ZTV-ETV StB - (2-fach) Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV ZTV-Ing - (2-fach) Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): (2-fach) Aufgliederung der Angebotssumme Vordruck Preis 1a und Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis Preis 1d - (je 2-fach) Aufgliederung wichtiger e - KEV 182 AngErg Preis 2 - (2-fach) Pläne/Zeichnungen Nr. ( -fach) ( -fach) ( -fach) ( -fach) Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag - KEV Kenn CertiFORM bzw Kenn - (1-fach) 1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 1 von 3

2 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen KEV (B) A 1. Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung der Stadt/der Gemeinde/des Landkreises/des Eigenbetriebes Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Ellwangen (Jagst) zu vergeben. Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellung der Anlage einbezogen. ²) 2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Anschrift Telefon Architekten Preiß Paradiesstraße 26, Schwäibsch Gmünd Fax [email protected] Nicht beigefügte Unterlagen sind: 3. Erklärungen und Unterlagen Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten) zu den nachfolgenden Bedingungen vorzulegen: 3.1 Angaben nach 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A X Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn ³) Vordruck AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzureichen. Angaben zu: sind mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. 3.2 Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV Preis 1a - oder - KEV Preis 1b - - KEV Preis 1c - - KEV Preis 1d - mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober die Aufgliederung wichtiger e ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis mit dem Angebot einzureichen. die Urkalkulation ist 4. Nebenangebote X mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 2) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr ) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 3

3 Vergabe/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen KEV (B) A unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unter Verwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden. 5. Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen. 5.1 Abweichend von diesen Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes: Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV (B) BVB - hingewiesen. Die Leistung ist in Lose aufgeteilt X ja nein Die Bieter haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht für alle Lose Angebote einzureichen. 6. Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - bzw. - KEV 117 (B) ZVB Weitere Angaben nach 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A Elektronische Angebotsabgabe ( 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c VOB/A) ist zugelassen. X noch nicht zugelassen. 8.2 Nachprüfungsstelle gemäß 21 VOB/A 4) Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20 % Kontingent für nicht EG-weite Vergabeverfahren ( 2 Nr. 7 VgV): Vergabekammer ( 104 GWB) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober entfällt - Zur Abgabe Ihres Angebotes bitte das beiliegende Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben. Zusammen mit allen Anlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibens bezeichnete Stelle einsenden oder dort abgeben. Den Umschlag mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn - versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und "Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten. Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - wie vorgegeben digital zu signieren und zusammen mit den dort unter Nr. 1. angekreuzten Vertragsbestandteilen und Anlagen, sowie den Nachweisen, Erklärungen usw. bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen. Falls Sie beabsichtigen, bei einer Beschränkten Ausschreibung oder Freihändigen Vergabe kein Angebot abzugeben, bitte die Anlagen umgehend unausgefüllt zurückgeben. Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht. (Unterschrift) Marion Freytag 4) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 1.3 Seite 3 von 3

4 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV (B) BB Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 1 Hinweis Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2012 Abschnitt 1) 1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich per Brief, Fax oder darauf hinzuweisen. 2. Form und Inhalt der Angebote 2.1 (1) (2) (3) (4) Das Angebot muss schriftlich im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und an der dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV (B) A - ausdrücklich zugelassen ist. Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zulässig. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten. (5) Die e, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. (6) Alle Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. (7) Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. (8) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. 2.2 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten e auf verschiedene e anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die e einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen ( 16 Abs. 1, Nr. 1 c) VOB/A). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des ses können verwendet werden. Das vom Auftraggeber aufgestellte ist allein verbindlich. Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 2.5 Nebenangebote (1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. (2) (3) (4) (5) Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des ses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des ses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Seite 1 von 2

5 2.6 Preisnachlässe Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. KEV (B) BB 2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 3. Bietergemeinschaften Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben. Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. 4. Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV AngErg NU Nr. 1 - und - KEV AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Teilleistungen angeben und entsprechend den dort genannten Bedingungen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen Eignung Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang - sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 6. Gleitklausel Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.t.-änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung einbezogen. 7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²) Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen. (2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt. ²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Seite 2 von 2

6 KEV (B) Ang Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 (Name und Anschrift des Bieters) 1) Einreichung bei der Vergabestelle: *) Landratsamt Ostalbkreis Zimmer: 401 Stuttgarter Straße Aalen Vergabe-/Projekt Nr.: *) Schönbornhaus Ellwangen Vergabeart *) Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *) Uhrzeit: Zuschlagsfrist endet am: *) Angebot Baumaßnahme: in: Leistung: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen *) (Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder ankzureuzen 1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen Seite 1 von 4

7 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen KEV (B) Ang Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²) Vertragsunterlagen *) Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - und Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist - KEV (W) Ang Nr. 1 - Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV AErg ZTV-ETV StB - Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV AErg ZTV-Ing - Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - Pläne/Zeichnungen Nr. 1.2 Vom Bieter sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **) Erklärung der Bietergemeinschaft Benennung der Nachunternehmen Nr. 1 Nr. 2 Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV AngErg NU Nr KEV AngErg NU Nr KEV 179 AngErg Eignung - - KEV 185 AngErg Bauabfall nicht beigefügte Vertragsbestandteile Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV/VOB/C - Ausgabe 2012 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B) Ausgabe 2012 Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Oktober 2012 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Anlagen Nebenangebote **) Aufgliederung der Angebotssumme *) Vordruck **) Preis 1a oder Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis - KEV Preis 1d - Aufgliederung wichtiger e *) - KEV 182 AngErg Preis 2 - Selbst gefertigte Kurzfassung des ses **) Pläne/Zeichnungen Nr. *) Freistellungsbescheinigung **) *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 2) Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen. 3) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 4

8 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen KEV (B) Ang Ich biete/wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt: Hauptangebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) **) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % **) keine Vergabe nach Losen *) Gesamtsumme Vergabe nach Losen *) 4) Los Los Los Los Los Los Los Los Los Los 2.2 Nebenangebote zum Hauptangebot **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Technische Nebenangebote Andere Nebenangebote Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote Anzahl: Anzahl: ja 2.3 Technische Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebots **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % Nr.: Kurzbezeichnung: Nr.: Kurzbezeichnung: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. 3. Sicherheiten siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV (B) BVB - 4. Nachweise **) 4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > Euro) Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei. Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei. Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig: Steuernummer: Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben Seite 3 von 4

9 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen 4.2 Ich bin/wir sind bevorzugter Bewerber laut beigefügtem/ vorliegendem Nachweis. 4.3 Ich bin/wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderem Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen) Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht. 5. Erklärungen **) 5.1 Einsatz von Nachunternehmen Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen. Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 1 -) 5.2 eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 2 -) an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt. Ich gebe/wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des ses des Auftraggebers ab und erkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des ses als alleinverbindlich an. 5.3 Nachweise über die Eignung **) Ich bin/wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **) Ich bin/wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht Ich erkläre/wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn die Beschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Ort, Datum, Stempel und Unterschrift Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle n i c h t unterschrieben, dann gilt das Angebot als nicht abgegeben. **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen Seite 4 von 4

10 Landratsamt Ostalbkreis Stuttgarter Straße Aalen (Vergabestelle) KEV (B) BVB Besondere Vertragsbedingungen Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Besondere Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012) Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses in: Leistung: Schönbornweg 23, Ellwangen 1. Allgemein 1.1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, Schwäbisch Gmünd mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung Eine Vorankündigung ist nach 2 BaustellV nicht erforderlich. erforderlich Ein Koordinator ist nach 3 (1) BaustellV Sie ist erfolgt. muss noch erfolgen. nicht erforderlich. erforderlich. Der Auftraggeber übernimmt die Aufgabe selbst. überträgt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ein SiGe-Plan ist nach 3 (2) BaustellV nicht erforderlich. 1.3 Bautagesberichte ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen ( 4 Abs. 4 VOB/B) 2.1 Lager- und Arbeitsplätze: erforderlich; Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Seite 1 von 4

11 KEV (B) BVB 2.3 Wasseranschluss Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von 0,30 Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. 2.4 Stromanschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von 0,30 Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. 2.5 Sonstige Anschlüsse für ¹) ²) sind vorhanden. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ausführungs- /Vertragsfristen ( 5 VOB/B) 3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens in der 03/08/15-01/16 KW nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. am 02/10/15-04/16 (Datum) Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif) (Datum). innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1). in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1) Durchmesser, Leistung, Zustand 2) z.b. Fernheizung, Telefon Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.,spätestens am letzten Werktag dieser KW. Seite 2 von 4

12 KEV (B) BVB 3.2 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart ( 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B) werden als Vertragsfristen vereinbart: 4. Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist Euro v. H. der Auftragssumme (netto). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 5. Verjährungsfrist für Mängelansprüche Vereinbart werden: Die Regelfrist nach 13 VOB/B ( 13 VOB/B) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Für den Gesamtauftrag Für Für Für den Gesamtauftrag Für Für (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) 6. Rechnungen ( 14 VOB/B) 6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber bei 3- -fach und zugleich -fach einzureichen. Monate Jahre Architekten Preiß, Paradiesstraße 26, Schwäbisch Gmünd *) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. **) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -. Monate Monate Jahre Jahre Seite 3 von 4

13 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen KEV (B) BVB 6.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind einfach 2- fach einzureichen. 7. Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage. 8. Sicherheitsleistung ( 16, 17 VOB/B) 8.1 Stellung der Sicherheit 3) Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von 5 v.h. der Auftragssumme (netto) zu leisten. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt 3 v.h. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge (netto). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 8.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für - die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -, - die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und - für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 - zu verwenden. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober ) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 4.1 Ziff. 8 Seite 4 von 4

14 Landratsamt Ostalbkreis Stuttgarter Straße Aalen (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2 *) Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses in: Leistung: Schönbornweg 23, Ellwangen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012) Es gelten nur die ausgewählten Klauseln. 9. Gleitklausel ( 2 und 15 VOB/B) Es wird eine Gleitklausel für Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart. 10. Baustelleneinrichtungsplan ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 11. Baufristenplan ( 5 VOB/B) Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.b. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet zu übergeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens jeweils in facher Fertigung zu übergeben. Versicherung ( 7 VOB/B) Eine hat der Auftraggeber abgeschlossen. wird der Auftraggeber abschließen. *) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen ¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr Bauleistungsversicherung nach Montageversicherung nach AMoB Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt 500,- zu tragen hat. Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich ABN ABU ¹) v. H. der Entschädigungssumme, mindestens Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr Seite 1

15 KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von Euro 1,1 v. T. der Auftragssumme (brutto) gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet). Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage. 13. Vorauszahlungen ( 16 VOB/B) Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung bei Auftragserteilung die Vorauszahlung wird nicht verzinst. von von v. H. der Auftragssumme (netto) v. H. der Auftragssumme (netto) die Vorauszahlung wird mit 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB v.h. p.a. verzinst. **) Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8 Vordruck - KEV (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -). 14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²) Die "Stammpersonalklausel" kommt zur Anwendung kommt nicht zur Anwendung 14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In dem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung auf Nachunternehmer versagt ( 4 Abs. 8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen übertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 2 - Oktober bis 19. nicht belegt Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB Seite 3 - angefügt **) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. ²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO Seite 2

16 Landratsamt Ostalbkreis KEV (B) WBVB Seite 3 Stuttgarter Straße Aalen (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3 nur bei Straßenbauarbeiten Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses in: Leistung: Schönbornweg 23, Ellwangen Baustofflieferungen Nachweis des Gewichtes ( 14 Abs 1 und 2) Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung) Die Kosten für - die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des ses und - von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht, werden nicht vergütet. - alle anderen Kontrollwägungen werden nur dann und nur insoweit besonders vergütet, als das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3 - Oktober Abrechnung Das abzurechnende Gewicht GA = GU x Hierbei bedeuten: GA GU = = U1, U2, U3, = NK (1 - (U1 + U2 + U3...) (100 x NK)) das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht. wird zugrunde gelegt. Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen Gewichte errechnet. die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehörigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U über 1,0 %, diese jedoch voll, berücksichtigt werden. = Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die auf den einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwägungen für die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert. Seite 3

17 KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) 1. Mindestentgelte Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden; (2) (3) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen; für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen, die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden, die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bieters mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt; (4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden. 2. Nachunternehmen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, (2) (3) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den 3 und 4 LTMG oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen, (4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.0 Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW - Oktober Kontrolle Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, (2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, (3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen, (4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen. 4. Sanktionen (1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -, Nr. 4 vereinbart. (2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen. (3) Die Bestimmungen des 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. (4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen, informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. Seite 1 von 1

18 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - Ausgabe Oktober KEV 117 (B) ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012). Inhaltsübersicht 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) 4. Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 5. e ( 2 Abs. 1 VOB/B) 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) 9. Umweltschutz ( 4 Abs. 3 VOB/B) 10. Nachunternehmen ( 4 Abs. 8 VOB/B) 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) 14. Abrechnung ( 14 VOB/B) 15. Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) 16. Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) 17. Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) 18. Zahlungen ( 16 VOB/B) 19. Überzahlungen ( 16 VOB/B) 20. Sicherheitsleistung ( 17) VOB/B 21. Bürgschaften ( 16 und 17 VOB/B) 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten - Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die - Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV) in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. das Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -). 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander: - das - die Baubeschreibung - die Zeichnungen 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft der Auftraggeber i.d.r. nach Auftragserteilung. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. Sind nach 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zu verwenden. Die e sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern. Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht aus und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen. 5. e ( 2 Abs. 1 VOB/B) Der ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von und Mengenansatz entspricht. Seite 1 von 4

19 KEV 117 (B) ZVB 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 9. Umweltschutz ( 4 Abs.3 VOB/B) 9.1 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 9.2 Bau- und Abbruchabfälle Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel) Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen, sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) ( 4 Abs. 8 VOB/B) 10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zu geben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleiben unberührt. 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) Der Auftraggnehmer hat - - Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern, Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Seite 2 von 4

20 Abrechnung ( 14 VOB/B) KEV 117 (B) ZVB Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen, Geldbeträge auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.h.-satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im aufzuführen Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) Zahlungen ( 16 VOB/B) 18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: - das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen, - die Gerätekenngrößen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen ( 16 VOB/B) Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. Seite 3 von 4

21 KEV 117 (B) ZVB 20. Sicherheitsleistung ( 17 VOB/B) 20.1 Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche. 21. Bürgschaften ( 17 VOB/B) 21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden Die Bürgschaft ist von einem in den Europäischen Gemeinschaften oder - - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen: " - Der Bürge... [Name und Anschrift des Bürgen]... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von... [Betrag]... Euro an den Auftraggeber zu zahlen. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet. - - Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." 21.4 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Seite 4 von 4

22 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Vergabe-/Projekt Nr.: *) Schönbornhaus Ellwangen **) (Datum) *) in: Leistung: Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird. Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ¹) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

23 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Schönbornhaus Ellwangen Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 2 von

26 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Vergabe-/Projekt Nr.: *) Schönbornhaus Ellwangen (Datum) **) *) in: Leistung: Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb erbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹) Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ²) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr KEV (B) WBVB -) achten ²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

27 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Schönbornhaus Ellwangen Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 2 von

30 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Verpflichtungserklärung Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Baumaßnahme: in: Leistung: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen *) *) *) Bieter: **) Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden Ich/Wir **) Name und Anschrift bin/sind Bieter Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen Verleihunternehmen Ich erkläre / Wir erklären, dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt); dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n) oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen, mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird, bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen Seite 1 von 2

31 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können, der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben, der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert. Diese Verpflichtungserklärung - ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹) - muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden. Datum Unterschriften Firmenstempel Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober ¹) Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes - als unterschrieben. Seite 2 von 2

32 KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen Baumaßnahme: in: Leistung: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen *) *) *) Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **) entsprechend 6 bzw. 6 EG Abs 3 Nr. 2 VOB/A bzw. 20 Abs. 3 und 4 SektVO Ich/Wir: bin/sind Name, Anschrift Bewerber Bieter Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft Nachunternehmer anderes Unternehmen und gebe/geben folgende Eigenerklärungen ab: a) Umsatz des Unternehmens Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren folgende Umsätze, die Bauleistungen betreffen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen: Jahr Umsatz davon Eigenleistung Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. b) Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren Leistungen ausgeführt habe/haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober c) Beachte: Wenn diese Erklärung angekreuzt wurde, sind Angaben für mindestens drei Referenzen auf den Seiten 3 und 4 zu machen! Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemäß erbracht habe/haben. Arbeitskräfte In den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren habe ich/haben wir jahresdurchschnittlich beschäftigt: ***) 1. Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen) 1. Jahr: 2. Jahr: 3. Jahr: 2. Leitungspersonal (gegliedert nach Funktion) *) Vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen **) sämtliche nachfolgenden Erklärungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen anzukreuzen ***) Zahl der Arbeitskräfte angeben Seite 1 von 4

33 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen d) Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer. e) Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. f) Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.b. wirksames Berufsverbot ( 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot ( 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung ( 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ( 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung ( 334 StGB), Vorteilsgewährung ( 333 StGB), Diebstahl ( 242 StGB), Unterschlagung ( 246 StGB), Erpressung ( 253 StGB), Betrug ( 263 StGB), Subventionsbetrug ( 264 StGB), Kreditbetrug ( 265b StGB), Untreue ( 266 StGB), Urkundenfälschung ( 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen ( 268 StGB), Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren ( 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen ( 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr ( 299 StGB), Brandstiftung ( 306 StGB), Baugefährdung ( 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung ( 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 i.v.m. 8 Abs. 1 Nr. 2, 9 bis 11 des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes, 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 15, 15a 16 Abs.1 Nr. 1, 1b oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als belegt worden bin/sind oder gem. 21 Abs. 1 i.v.m. 23 des Arbeitnehmerentsendegesetzes mit einer Geldbuße von wenigstens Euro belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. g) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober h) Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse *), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen **) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach 48b EStG vorlegen. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen auch nach nochmaliger Anforderung nicht vollständig innerhalb der Nachfrist von 6 Kalendertagen vorgelegt werden. Ort, Datum Unterschriften (Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.) *) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist **) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt Seite 2 von 4

34 Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 Zu Buchstabe b) In den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *) KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen 1. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 2. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / *) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen (Anzahl). Seite 3 von 4

35 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen 3. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 4. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / (Anzahl). Seite 4 von 4

36 KEV Preis 1c Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus Baumaßnahme: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses in: Leistung: Schönbornweg 23, Ellwangen Bieter: Name/Anschrift 1. Einzelkosten ohne Umsatzsteuer Verrechnungslohn (siehe Nr. 6.8) x Gesamtstunden Lohnkosten Stoffkosten Sonstige Kosten ²) Fremdkosten ³) Summe Einzelkosten /h h ¹) x x 1.3 Insgesamt 1.4 Gesamtbetrag = 2. Stoffgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September Zuschläge auf Einzelkosten in v. H. - ohne Lohnkosten Gesamtzuschläge in v. H. (Summe bis 2.1.3) Zuschläge auf Einzelkosten in Euro - ohne Lohnkosten Insgesamt Stoffgemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn 1-3 Stoffgemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn Gesamtzuschläge in Euro 4 (Summe 1.3 * 2.1.4) Stoffkosten v. H. 3. Angebotssumme ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer 4 5 Stoffkosten Sonstige Kosten ²) v. H. 6 7 ¹) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden ²) Einschl. Gerätekosten ³) Bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 112.1/132 (B / Z) BB - bzw. Nr KEV 117/137 - (B / Z) ZVB - 5 Sonstige Kosten ²) Fremdkosten ³) v. H. Fremdkosten ³) 6 7 = (Summe 1.4 und 2.2.2) 8 Seite 1 von 2

37 KEV Preis 1c Vergabe-/Projekt Nr.: Schönbornhaus Ellwangen 4. - frei - 5. Ermittlung des Mittellohns Lohn - /h Gemittelter Tariflohn Lohnzuschläge / -zulagen = Zuschlag für Mehrkosten, z.b. aus Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird Vermögensbildung (VWL) Mittellohn + (Summe 5.1 bis 5.5) 6. Ermittlung des Kalkulations- und Verrechnungslohns Zuschlag % Lohn - /h Mittellohn ML (Summe von 5.6) 6.2 Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten als Zuschlag auf ML 6.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder usw. als Zuschlag auf ML 6.4 Kalkulationslohn KL (Summe 6.1 bis 6.3) 6.5 Allgemeine Geschäftskosten einschl. Baustellengemeinkosten (in % von Summe 6.4) 6.6 Zwischensumme (Summe 6.4 bis 6.5) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September Wagnis und Gewinn Verrechnungslohn VL (als Zuschlag auf Zwischensumme 6.6) (Summe 6.6 und 6.7) Seite 2 von 2

38 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger e in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Baumaßnahme *): Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus *) in *): Schönbornweg 23, Ellwangen Leistung *): Bieter **): Name/Anschrift Aufgliederung wichtiger e in Einzelkosten ohne Zuschläge Pos. *) *) Von Auftraggeber ausfüllen **) Vom Bieter ausfüllen Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Stundenansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Wand-Tiefspülklosett MED/CARE Wand WC Element Freistrom Absperrventil Edelstahl-Systemrohr 22 mm Schmutzwasserrohr NW Ventilatoreinsatz Schmutzwasserhebeanlage Fremdleistung Minuten Es folgt Seite Aufgliederung wichtiger e in Einzelkosten ohne Zuschläge Preis 2 KEV 182

39 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger e in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Aufgliederung wichtiger e in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite Vergabe-/Projekt-Nr.: Schönbornhaus *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Stundenansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung Minuten KEV 182 Preis 2 Es folgt Seite

42 Vom Bieter ausfüllen! Umschlag bitte nicht öffnen! Absender (Bieter) KEV (B) Kenn CertiFORM Kennzettel für Angebotsumschlag Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten! Eröffnungstermin / Einzureichen bis: Uhrzeit: Ort: Aalen Baumaßnahme: in: Leistung: Modernisierungsmaßnahmen von Altbau/Neubau sowie Umbau des 5. Obergeschosses Schönbornweg 23, Ellwangen Vergabestelle: Straße: PLZ: Landratsamt Ostalbkreis Stuttgarter Straße 41 Zimmer: Ort: Aalen Vergabe-/Projekt Nr.: Eingang des Angebots: Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen! Uhrzeit: Laufende Nummer des Angebots

43 Projekt Schönbornhaus Ellwangen Auftraggeber Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Ellwangen (Jagst) Dalkinger Straße Ellwangen Planer/Ausschreiber Architekten Preiß Paradiesstraße Schwäbisch Gmünd Bedarfsträger vertreten durch: Herrn Landrat Pavel Stuttgarter Straße Aalen Ansprechpartner Telefon: Telefax: Herrn Christof Preiß Vergabeart Vergabeort Öffentliche Ausschreibung Landratsamt Ostalbkreis Datum Abgabe Uhrzeit Abgabe Zuschlagsfrist Bindefrist Ausführungsort Zimmer 401 Stuttgarter Straße Aalen : Schönbornweg Ellwangen Ausführungsbeginn Ausführungsende Angebotssumme netto Nachlass netto abzgl. Nachlass Mehrwertsteuer 19,00 Angebotssumme brutto % % EUR EUR EUR EUR EUR Bei Zahlung innerhalb Tagen wird ein Skonto in Höhe von % gewährt Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift 1

44 Schönbor BV: Seniorenstift Schönbornhaus Ellwangen, Dalkinger Straße 8-12, Ellwangen Allgemeine Beschreibung: Umbau div. Räumlichkeiten im Hauptbau des Seniorenstiftes. Rückbau Sanitärinstallationen, Umlegung Steigleitungen und Fallleitungen. Neuinstallation von Patientenbädern. Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die Vorgaben bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend einzuhalten. Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten! Sanierung der Nasszellen der 3 Nebengebäude. Rückbau Sanitärinstallationen, Montage bodengleicher Duschen. Installation neuer Schmutzwasserabläufe. Ertüchtigung Abluftanlage/Brandschutz. Der Umbau erfolgt im laufenden Betrieb, aus diesem Grund sind die Vorgaben bzgl. Brandschutz, Ruhezeiten sowie die der Hausordnung zwingend einzuhalten. Den genauen Festlegungen der Bauleitung ist zwingend Folge zu leisten! Zusätzliche Technische Vorschriften (ZTV-Heizung) ================================================= 1. ALLGEMEINES Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN Mit den in der Funktionalbeschreibung enthaltenen Positionen/Titeln und den vom Bieter eingetragenen Titelsummen ist eine betriebsfertige Anlage angeboten. Der Lieferumfang muß einer kompletten, voll funktionsund betriebsfähigen Anlage nach dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Aggregate und Anlagenteile, die nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch zum kompl. Lieferumfang gehören, müssen ebenfalls im Angebot enthalten sein. Alle Armaturen gleicher Zweckbestimmung müssen gleichen Fabrikats und Typs sein. 2. STOFFE; BAUTEILE

45 2.1 Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind entsprechend der in der Funktionalbeschreibung vorgegebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Fabrikaten und Typen anzubieten. Alle Materialien müssen baumuste-geprüft, VDS- od. DVGW - geprüft sein. Der Lieferumfang muß alle notwendigen Hinweis-, Warn- und Bezeichnungsschilder und Medienkennzeichen beinhalten. Korrosionsgefährdete Anlagenteile sind mit einem Schutzanstrich zu versehen. Teilnahme bei der Abnahmeprüfung: Die Abnahme der Anlagen durch den TÜV wird vom Bauherrn direkt beauftragt. Der AN ist lediglich verpflichtet an der Abnahmeprüfung teilzunehmen. Die Gebühren für eventuell erforderlich werdende Nachprüfungen sind vollständig vom AN zu übernehmen. Sämtliche in der Funktionalbeschreibung angegebenen Materialien sind auf Verlangen des AG zu bemustern. Bei vorgelegten Alternativen bzw. bei sogenannten gleichwertigen Vorschlägen behält sich der AG, die vorgelegten Muster abzulehnen. Die auftragnehmende Firma ist dann verpflichtet, weitere Musterstücke vorzulegen und gegebenenfalls auf das geforderte Fabrikat mit Type zurückzukehren. Mehrkosten, die sich hieraus ergeben, können nicht zur Anwendung gebracht werden. Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesentlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden, sofern - die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind. Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leerzeile keine Eintragung, so gilt das vorgegebene Fabrikat. - eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ- Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat dem Angebot beizufügen. Unvollständige Alternativ- Positionen werden 2.2 Alternativ-Angebote werden bei der Wertung nur berücksichtigt, wenn die erforderlichen Beschreibungen und die technischen Daten - aufgelistet analog der entsprechenden LVGrundposition - beigefügt sind. 2.3 Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß ge- 3

46 eignete und marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaffung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die Entscheidung über die zum Einbau gelangenden Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor. 2.4 Sind in der Funktionalbeschreibung Materialien aufgeführt, die für den vorgesehenen Zweck ungeeignet erscheinen, ist dieses vom Bieter bei der Angebotsabgabe mit Begründung schriftlich anzuzeigen. 2.5 Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte Art von Korrosionsschutz nach dieser Funktionalbeschreibung oder den einschlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgesehen ist, müssen mindestens wie folgt geschützt sein: - nicht mehr zugängliche Anlagenteile: Korrosionsgeschützt nach DIN , Abschnitt (Lackfarben auf Alkydharzbasis) bzw. Abschnitt bei verzinkten Oberflächen. - Später zugängliche Anlagenteile: Grundanstrich nach DIN , Abschnitt mit Bleimenninge oder Zinkchromat auf Alkydharzbasis, mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten Leistung als Untergrund für einen bauseitigen Fertiganstrich geeignet. Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und standfeste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind vor dem Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu entrosten und von Walzhaut und Zunder zu befreien. 3. AUSFÜHRUNG Ausführungsbestimmungen Die Heizungsanlage ist nach den anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung aller einschlägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften, den Auflagen der Behörden, insbesondere Baurechtsamt, Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und der Versorgungsunternehmen auszuführen. 3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken Der Aufbau der Technikzentralen, die Leistungsführung etc. ist auf der Grundlage der Montagepläne des AN mit den Gewerken der anderen Auftragnehmer, insbesondere der Firmen für Sanitär, Lüftung und Elektro im Detail abzustimmen. Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der 4

47 Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf und Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken herbeizuführen. Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen Gewerken und baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende und unterlassene Koordination zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Leistungen des An sind an den übrigen Bauablauf anzupassen. Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes, insbesondere bei Montage in Installationsschächten, sind vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen. 3.3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen. Die Befestigungen müssen den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Das Befestigungssystem der Rohrleitungen ist vom AN mit den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzuholen. Von den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhängekonstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen und ggf. zu montieren. Es dürfen nur vom Institut für Bautechnik in Berlin allgemein und baurechtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Der Bieter hat auf Aufforderung vor Ausführung die Aulassungsbescheide der von ihm verwendeten Dübel nach den in den Zulassungsbescheiden festgelegten Anforderungen, insbesondere den allgemeinen und besonderen Bestimmungen über die Anwendung, die zulässigen Lasten, die Montage, deren Kontrolle, sowie die Überwachung der Ausführung der Dübel- insbesondere Baurechtsamt, Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und der Versorgungsunternehmen auszuführen. 3.4 Rohrdurchführungen Durch Wände und Decken geführte Rohrleitungen, sind bei der Montage mit einer Isolierung zu versehen, die die Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz erfüllt. Bei beengeten Platzverhältnissen nach der Kanal-bzw. Rohrmontage sind Durchführungen durch Wände und Decken, die nicht mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw.einbetoniert werden können, sind mit Durchführungsstücken bzw. Rohrhülsen, die vorab eingemauert bzw. einbetoniert 5

48 werden, einzusetzen. Rohrhülsen sind so zu dimensionieren, daß die isolierte Rohrleitung durchgeführt werden kann. Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf. mit Bezeichnungsschildern und Skizzen mit genauerortsbestimmung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau zu liefern. Die Teile müssen schalungsgerecht sein und gegen das Eindringen von Beton geschützt werden. Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen eingebaut werden, ist die Isolierung mit einer nicht brennbaren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln. 3.5 Montagehinweise Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbiegen mit Sicherheit vermieden wird. Je Stockwerk sind 2 Rohrschellen für senkrechte Rohrleitungen zu verwenden. Je nach Ausführung des Leitungsnetzes sind geeignete Festpunkte und/oder Kompensatoren zu montieren. Bei der Montage der örtlichen Heizflächen an Brüstungen vor Fenstern oder Wänden ist daraufzu achten, daß diese symetrisch montiert werden. Der Auftragnehmer hat sich vor der Montagegenau über Art und Lage von Fenstern bzw. über die Ausführung von Wänden und Brüstungen zu informieren. Die Heizflächen-Anschlüsse müssen einwandfrei ausgeführt sein und ggf. durch Nachglühen entspannt werden. Die Montagearbeiten dürfen nur nach genehmigten und vom Fachingenieur und Architekten freigegebenen Ausführungsbzw. Montageplänen ausgeführt werden. Die Objektanschlüsse sind mit dem vom Hersteller dafür vorgesehenen Dichtungselementen auszuführen. Die Anschlüsse müssen durch Rosetten vollständig abgedeckt werden. Bei der Montage sind die Belange der Isolierung zu berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich so zu verlegen, daß eine anschließende fachgerechte Isolierung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die Abstände der fertig isolierten Rohrleitungen untereinander gleich groß sind und die fertige Unterkante aller nebeneinander liegenden montierten Rohrleitungen eine Ebene darstellt. Armaturengruppen sind so anzuordnen, daß die Isolierung mit einem Blechmantel versehen und dieser für die einzelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann. Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen 6

49 etc. sind um die Isolierstärke zu verlängern. Isolierarbeiten, die nach der Montage nur noch unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit der Bauleitung auszuführen. 3.6 Schweißarbeiten Schweißarbeiten an HDD- bzw. Heißwasseranlagen u. Fernheiznetzen dürfen nur von Schweißern ausgeführt werden, die nach DIN 8506 geprüft sind. Der Auftraggeber behält sich vor, auf eigene Kosten einen Teil der Schweißstellen durch Röntgenprüfung auf ihre Güte zu untersuchen. Ein ungünstiges Ergebnis rechtfertigt eine Prüfung aller Schweißstellen auf Kosten des Auftragnehmers. Mängel bei der Prüfung beanstandeter Schweißstellen sind umgehend fachgerecht zu beseitigen. Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu Lasten des Auftragnehmer. Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung alle Vorkehrungen zum Schutz anderer Bauteile (z.b.sichtmauerwerk, Fenster, Geländer, Dämmschichten etc.). 3.5 Wärmedämmarbeiten Die Wärmedämmung aller Heizungsleitungen ist im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten (Titel Wärmedämmarbeiten). Die Dämmstärken sind entsprechend der Heizungsanlagenverordnung, Stand März 1994, in der Funktionalbeschreibung beschrieben. Bei einer separaten Beauftragung dieser Leistungen an eine Isolier- Fachfirma hat sich der AN vor der Montage über die Wärmedämmart, die Dämmstärke und die zeitliche Abwicklung dieser Arbeiten zu informieren und abzustimmen. Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrleitungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen: - Wärmedämmung von Rohrleitungen z.b. in Wandschlitzen etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht mehr wärmegedämmt werden können. - Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau. Die Wärmedämmung erfolgt mit unverrotbaren Wärmedämmschläuchen in schwer entflammbarer Ausführung. 3.8 Schallschutzmaßnahmen Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten die einschlägigen DIN- Vorschriften, VDIRichtlinien und behördlichen Auflagen, sofern in der Funktionalbeschreibung oder in einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anfor- 7

50 derungen gestellt sind. Sofern für das Projekt ein Akustiker eingeschaltet ist, sind sämtliche Schallschutzmaßnahmen und Anforderungen mit dem Büro abzustimmen. Die erforderlichen techn. Daten sind dem Akustiker rechtzeitig und unaufgefordert zuzuleiten. Luftschalldämmung: Durch geeignete Maßnahmen, wie z.b. dichtes schließen der Rohrdurchführungen durch Wände und Decken, muß sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der Trennwände und Decken durch die Installationen und Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden. Körperschallisolation: Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall ausgehen kann, sind einwandfrei körperschall-isoliert aufzustellen und anzuschließen. Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische Lagerung und die Abstimmfrequenz sindzu beachten. Zu den Maßnahmen für Körperschallisolationen gehören u. a.: - Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem ausreichenden Abstand zum Baukörper. - Verwendung von Rohrschellen mit Schalldämpfeinlage. - Verwendung von Profilgummieinlagen mit entsprechender Stärke, Shorehärte A 40 bis A 45 bei Kühlwasser- und Kühlturmleitungen bzw. von Expansitkork- Hartschaumoder Formglas-Schalen in der jeweiligen Isolierstärke bei den Rohrbefestigungen von Kaltwasserleitungen. Diese Leitungen sind mit Federauf hängungen zu befestigen. - Umhüllung von Anschlußleitungen im Wand-, Decken- oder Fußbodenbereich mit Isolierschläuchen, sofern in der Funktionalbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist. - Rohreinbaupumpen müssen in Bezug auf ihre Frequenz so beschaffen sein bzw. montiert werden, daß eine Übertragung von Resonanzen mit Sicherheit vermieden wird. - Sockelpumpen sind auf Betonfundamente ausreichend körperschallisoliert aufzustellen. - Einbau von Gummi- Metallverbindungen bzw.gummikompensatoren bei den Rohrleitungsanschlüssen von Sockelpumpen, Kälteaggregaten usw. 3.9 Heiz- und Kühlwasseranschlüsse Die Ausführung der Heiz- und Kühlwasseranschlüsse für Lüftungs- und Klimageräte etc. sind mit der beauftragten Lüftungsfirma rechtzeitig abzuklären. 8

51 Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohrleitungen, Regelventile und Pumpen und die hydr. Schaltung sind ebenfalls abzustimmen. Über die gegenseitig ausgetauschten und festgelegten Leistungswerte und Dimensionierungen sind dem Fachbauleiter beiderseitig anerkannte Aufzeichnungen vorzulegen Wasser- und Abwasseranschlüsse Die Anschlußstellen für Wasser und Abwasser sind mit der beauftragten Sanitärfirma rechtzeitig abzuklären und in die entsprechenden Montage- und Detailzeichnungen aufzunehmen. Bei sämtlichen Anlageteilen des AN, bei denen Wasser- oder Kondensat anfällt, sind vom AN die erforderlichen Ableitungen aus korrosionsbeständigem Material bis zu den vorgesehenen Ablaufstutzen zu führen und einzuhalten. Ein ausreichend bemessener Syphon ist jeweils vorzusehen Elektroanschlüsse Die elektrische Installation zwischen den Schaltschränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen Schalt-, Regel- und Steuergeräten der Heizungs- und kältetechnischen Anlagen erfolgt durch die bauseits beauftragte Elektrofirma. Zum Leistungsumfang des AN gehört: - Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektrischen Installation zu montieren und mit Aufklebern (Pos.-Nr. der Kabellisten) und Kabelverschraubungen mit den Pos.- Nummern zu bezeichnen. Am Schaltschrank sind die Kabelverschraubungen mit den Pos.-Nummern. zu bezeichnen. - Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits herangeführten Kabel und Leitungen an Schaltschrank und externe Geräte. - Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes und der Geräte Liefer- und Leistungsgrenzen - Für Beton- und Maurerarbeiten: Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunterlagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte, Trennwände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die vom AN rechtzeitig zu liefernden Rohr- und Kanaldurchführungen, Rahmen und dergleichen ein. Für den maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der Auftragnehmer 9

52 verantwortlich. - Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten: Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und Fassaden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen verwahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit den notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen in Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphysiker zu versehen. Die Gesamtgestaltung der über Dach sichtbaren Anlagenteile erfolgt in Abstimmung und nach Angaben des Architekten. - Für die technischen Gewerke: Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen hat der Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen, Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegenstücken vorzuhalten. Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch die Nebengewerke. Für Elektroanschlußarbeiten gilt Punkt Planunterlagen In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten Pläne zur Funktionalbeschreibung sind vom AN die für die Montage und Fertigung erforderlichen Planunterlagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facher Ausfertigung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufertigen. Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit der Auftraggeber alle technischen Daten zur Erstellung der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteiligten Firmen erhält. Dies gilt u. a. auch für die Angabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte, die durch Fremdfirmen anzufahren sind. Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeberbzw. dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen oder Geräten sowie ggf. Angaben über Materialqualität (LV- Positions-Nr.). In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der Regel- und Elektrotechnischen Einrichtungen sowie Regler, Stellglieder, Fernthermometer, Motoren etc. darzustellen. Zu den Montagezeichnungen gehören auch Fließ-, Strang- und Schaltschemata. In die Fließschemata sind alle wesentlichen Leistungsdaten einzu- 10

53 tragen. Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt, diese von einem Dritten fertigen zu lassen und die anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen. 4.0 NEBENLEISTUNGEN Außer in den vorgehefteten Vetragsbedingungen u. in der VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen, werden folgende Leistungen nicht besonders vergütet: 4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheitstechnische Ausrüstungen, Einholen der erforderlichen Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen. Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen behördlichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durchzuführen und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und Abnahmen auf seine Kosten beizubringen. 4.2 Funktionalbeschreibung 1-fach als Kopie der mit Preisen und sonstigen Angaben versehenen Positionen. 4.3 Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes vorgesehen ist. 4.4 Vorhalten der Aufenthalts- und Lagerräume, sofern in den vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes vorgesehen ist. 4.5 Montagegerüste, auch solche mit Arbeitsbühnen über 2,0 m, einschl. Transport zur Verwendungsstelle, aufstellen, Abbau und Abtransport. Die UVV für Gerüste sind zu beachten. 4.6 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halterungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen. 4.7 Schlagen oder Nachschlagen von kleineren Wanddurchbrüchen und Schlitze im Mauerwerk, Bohren von Durchführungen für Kabel- und Rohrleitungsanschlüsse. 4.8 Abdeckung von Anlagenteilen wärend der Bauzeit zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. 4.9 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gemäß 3.8, sofern in der Funktionalbeschreibung nichts gesondert enthalten ist Anpassung von Anlagenteile an nicht maßgerecht ausgeführte Leistungen anderer Unternehmer, soweit diese innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen. Bemerkung 11

54 Sollten in der Funktionalbeschreibung widersprechende oder missverständliche Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein, sind diese dem Verfasser umgehend schriftlich (per Fax) mitzuteilen. Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingungen zurückzuführen sind, erden nicht anerkannt. Brandschutzvorkehrungen während des Ausführungszeitraumes. ========================================================== 1. ALLGEMEINES Diese Sicherheitsvorschriften gelten für Feuerarbeiten wie Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, Auftauen und ähnliche Arbeiten, die außerhalb von besonderen, dafürvorgesehenen Werkstätten und Arbeitsplätzen vorgenommen werden. Sie sind den Verantwortlichen des Betriebes bekanntzugeben (z.b. Geschäftsführer, Betriebsleiter, Sicherheitsbeauftragter). Nach 7 der Allgemeinen Bedingungen fr die Feuerversicherung (AFB ; VdS 100) kann der Versicherungsschutz beeinträchtigt werden, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Diese Regelung gilt auch für andere, vertraglich vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen(AVB) mit Feuerdeckung. Die Feuerarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Personen ausgeführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auszubildende dürfen die Arbeiten nur unter Aufsicht ausführen. 2. MAßNAHMEN VOR ARBEITSBEGINN Der Betriebsleiter oder sein Beauftragter muß Feuerarbeiten schriftlich genehmigen (z.b. mit Erlaubnisschein- VdS 2036). Sämtliche beweglichen brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, sind aus dem Gefahrenbereich (etwa 10 m Umkreis) und - soweit notwendig - auch aus benachbarten Räumen zu entfernen. Unbewegliche brennbare Gegenstände sind mit nichtbrennbaren Materialien oder anderen geeigneten Mitteln zu schützen. Brennbare Umkleidungen und Isolierungen von Rohrleitungen, Kesseln und Behältern sind zuentfernen. Befinden sich im Gefahrenbereich (etwa 10 m Umkreis) brennbare Stoffe, die nicht entfernt oder geschützt werden können, muß eine Brandwache aufgestellt werden, die über geeignetes Löschgerät verfügt. Decken-, Wand- und Bodendurchbrüche, die von der Arbeits- 12

55 stelle in andere Räume führen, müssen mit nichtbrennbaren Materialien abgedichtet werden. Behälter, an denen Feuerarbeiten durchgeführt werden, müssen auf ihren Inhalt hin überprüft werden. Haben sie brennbare oder explosionsfähige Stoffe enthalten oder ist der frühere Inhalt nicht mehr feststellbar, sind die Behälter vor Beginn der Feuerarbeiten zu reinigen und mit Wasser oder einem flammenerstickenden Schutzgas zu füllen. Die Ausführenden und die Brandwache haben sich über den Standort des nächsten Brandmelders u. Telefons sowie über die Notrufnummer zu informieren. 3. DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN Es ist darauf zu achten, daß brennbare Gegenstände oder Materialien nicht durch Flammen, Funken, Schmelztropfen, heiße Gase oder durch Wärmeleitung gefährdet bzw. entzündet werden. Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung, gefährdete benachbarte Räume (daneben, darüber, darunter), Zwischendecken und ähnliche Hohlräume sind laufend zu kontrollieren. Bauteile, die durch Wärmeleitung gefährdet sind, müssen mit Wasser gekühlt werden. Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die Feuerwehr zu alarmieren, und es sind unverzüglich Löschmaßnahmen einzuleiten. 4. ABSCHLUSS DER ARBEITEN Die Umgebung der Arbeitstelle einschließlich der benachbarten Räume ist mehrmals sorgfältig auf Brandgeruch, verdächtige Erwärmung, Glimmstellen und Brandnester zu kontrollieren. Die Kontrolle muss in kurzen Zeitabständen über mehrere Stunden so lange durchgeführt werden, bis eine Brandentstehung ausgeschlossen werden kann. Bei verdächtigen Wahrnehmungen (z.b. Brandgeruch) ist sofort die Feuerwehr zu alarmieren. 5. SONSTIGES Andere Sicherheitsbestimmungen, z.b. - Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften - VBG 1 Allgemeine Vorschriften - VBG 15 Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren bleiben unberührt. 13

56 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTVSanitär) ======================================================= 1. ALLGEMEINES Die nachstehenden Ausführungsbestimmungen gelten zusätzlich zu den Bestimmungen der VOB DIN Mit den im LV enthaltenen Positionen und den vom Bieter eingetragenen en ist eine betriebsfertige Anlage angeboten. 2. STOFFE, BAUTEILE Die zu verwendenden Anlagenteile und Materialien sind entsprechend den im LV vorgegebenen Qualitäten und Anforderungen bzw. Fabrikaten und Typen anzubieten. Vom Bieter können unter strenger Einhaltung der wesentlichen Qualitätsmerkmale und der Auslegungsdaten auch gleichwertige Fabrikate oder Typen angeboten werden, sofern - die Position den Vermerk "oder gleichwertig" trägt und Leerzeilen für die Eintragung vorgesehen sind. Erfolgt vom Bieter in der dafür vorgesehenen Leerzeile keine Eintragung, so gilt der Angebotspreis für das vorgegebene Fabrikat. - eine zusätzliche Position erlaubt ein Alternativ- Fabrikat einzutragen. Technische Daten sind in gleicher Auflistung wie bei der Grundposition separat dem Angebot beizufügen. Unvollständige Alternativ-Positionen werden bei der Wertung nicht berücksichtigt Alternativ- Angebote werden bei der Wertung nur berücksichtigt, wenn die erforderl. Beschreibungen und die technischen Daten - aufgelistet analog der entsprechenden LV-Grundposition - beigefügt sind Bei allen Stoffen und Bauteilen wird gefordert, daß geeignete u. marktgängige Fabrikate (Ersatzteilbeschaffung) gewählt werden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die Entscheidung über die zum Einbau gelangenden Fabrikate behält sich der Auftraggeber vor Sind im LV Materialien aufgeführt, die für den vorgesehenen Zweck ungeeignet erscheinen, ist dieses vom Bieter bei der Angebotsabgabe mit Begründung schriftlich anzuzeigen Die Oberflächen aller Bauteile müssen ihrem Verwendungszweck entsprechend dauerhaft korrosionsgeschützt 14

57 ausgeführt sein. Stahlteile, bei denen eine bestimmte Art von Korrosionsschutz nach diesem LV oder den einschlägigen Normen und Richtlinien nicht vorgesehen ist, müssen mindestens wie folgt geschützt sein: - nicht mehr zugängliche Anlagenteile: Korrosionsgeschützt nach DIN , Abschnitt (Lackfarben auf Alkydharzbasis) bzw. Abschnitt bei verzinkten Oberflächen. - Später zugängliche Anlagenteile: Grundanstrich auf Kunstharzbasis Umweltfreundlich. mind. 1 Jahr lang nach Abnahme der eingebauten Leistung als Untergrund für einen bauseitigen Fertiganstrich geeignet. Bei heißen Oberflächen sind hitzebeständige und standfeste Lacke zu verwenden. Die Oberflächen sind vor dem Grundanstrich einwandfrei zu entfetten, zu entrosten und von Walzhaut und Zunder zu befreien. 3. AUSFÜHRUNG Ausführungsbestimmungen Die sanitärtechnische Anlage ist nach den anerkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigungaller einschlägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften, den Auflagen der Behörden, insbesondere Baurechtsamt, Brandschutzbehörde und Gewerbeaufsichtsamt, des TÜV und der Versorgungsunternehmen auszuführen. 3.2 Abstimmung mit anderen Gewerken Der Aufbau der Technikzentralen, die Leitungsführung etc. ist auf der Grundlage der Planunterlagen des Fachingenieurs mit den Gewerken der anderen Auftragnehmer, insbesondere der Firmen für Heizung, Lüftung und Elektro im Detail abzustimmen. Vor der Montage einzelner Arbeitsabschnitte hat der Auftragnehmer eine Abstimmung über Montageablauf u. Ausführungsdetails mit den beteiligten Gewerken herbeizuführen. Änderungen jeglicher Art, auch bei anderen Gewerken und baulichen Maßnahmen, die auf ungenügende und unterlassene Koordination zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der AN hat sich mit seinen Leistungen dem übrigen Bauablauf anzupassen. Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes, insbesondere bei Montage in Installationsschächten, sind vom AN in Kauf zu nehmen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen. 15

58 3. 3 Befestigungen/ Aufhängekonstruktionen Sämtliche Anlagenteile sind lösbar zu befestigen. Die Befestigungen müssen den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Das Befestigungssytem der Rohrleitungen ist vom AN mit den anderen am Bau beteiligten Firmen abzustimmen und die Freigabe durch Fachingenieur und Bauleitung einzuholen. Vor den Befestigungen und sichtbar bleibenden Aufhängekonstruktionen sind ggf. Musteraufhängungen vorzulegen und ggf. zu montieren. Es dürfen nur vom Institut für Bautechnik in Berlin allgemein und baurechtlich zugelassene Dübel verwendet werden. Der Bieter hat auf Aufforderung vor Ausführung die Zulassungsbescheide der von ihm verwendeten Dübel nach den in den Zulassungsbescheiden festgelegten Anforderungen, insbesondere den allgemeinen und besonderen Bestimmungen über die Anwendung, die zulässigen Lasten, die Montage, deren Kontrolle, sowie die Überwachung der Ausführung der Dübelmontage in eigener Verantwortung zu wählen und auszuführen. Die Montage von Dübeln, die in die Unterseiten von Decken und anderen Bereichen in der durch Lastspannungen erzeugten Zugzone gedübelt werden, muß mit dem Statiker und Prüfstatiker abgestimmt werden. Für diese Abstimmung hat der Auftragnehmer ggf. zeichnerische Unterlagen anzufertigen, aus denen die Lage der Dübel sowie ihre Belastbarkeit eindeutig hervorgehen. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Dübelmontage zur Abstimmung zu übergeben. Bohr- und Dübelarbeiten an sichtbar bleibenden Wandund Deckenflächen sind ohne Beschädigungen derselben auszuführen. Dies gilt auch f. Wand- u. Deckenflächen mit aufgebrachter Isolierung oder Verkleidung Rohrdurchführungen Rohrleitungen, die durch die Wände und Decken geführt werden, sind bei der Montage m. einer Isolierung zu versehen, die die Anforderungen an Schall-, Wärme- und Brandschutz erfüllt. Durchführungen durch Wände und Decken,die nach Kanalbzw. Rohrmontage von den Platzverhältnissen her nicht mehr ordnungsgemäß eingemauert bzw. einbetoniert werden können, sind mit Durchführungsstücken bzw. Rohrhülsen, 16

59 die vorab eingemauert bzw. einbetoniert werden, auszuführen. Rohrhülsen sind so zu dimensionieren, daß die isolierten Sanitärleitungen durchgeführt werden können. Mehrere nebeneinander liegende Rohrhülsen werden zu Batterien zusammengefaßt. Vom Gewerk Hochbau einzubetonierende Teile sind ggf. mit Bezeichnungsschilder und Skizzen mit genauer Ortsbestimmung und Einbauanleitung rechtzeitig an den Bau zu liefern. Die Teile müssen Schalungsgerecht sein und gegen das Eindringen von Beton geschützt werden. Können aus technischen Gründen keine Rohrhülsen eingebaut werden, ist die Isolierung mit einer nicht brennbaren, wasserunempfindlichen Folie zu umwickeln Montagehinweise Rohrleitungen sind so zu befestigen, daß ein Durchbiegen mit Sicherheit vermieden wird. Senkrechte Rohrleitungen erhalten mind. 2 Rohrschellen je Stockwerk. Beim Einbau von Absperr-, Meß- und Regeleinrichtungen müssen lösbare Verbindungen in Form von Verschraubungen bzw. Flanschen eingebaut werden. Lösbare Verbindungen unter Putz müssen mit Muffen mit L-R-Gewinde ausgeführt werden. Für Verteilungs- und Steigleitungen (Wasser u. Gas) dürfen grundsätzliche nur Bögen verwendet werden. Winkelformstücke dürfen nur in Anschlußleitungen zu Objekten bzw. Entnahmestellen eingebaut werden. Bei Warmwasserleitungen ist auf eine gute Dehnungsmöglichkeit zu achten. Die Objektanschlüsse sind mit den vom Hersteller dafür vorgesehenen Dichtungselement auszuführen. Abdeckrosetten müssen die Anschlüsse voll abdecken. Bei der Montage sind die Belange der Wärmedämmung zu berücksichtigen. Rohrleitungen sind grundsätzlich so zu verlegen, daß eine anschließende fachgerechte Wärmedämmung jeder einzelnen Leitung möglich ist, die Abstände der fertig gedämmten Rohrleitung untereinander gleich groß sind und die fertige Unterkante aller nebeneinanderliegenden, montierten Rohrleitungen eine Ebene darstellt. Armaturengruppen sind so einzuordnen, daß die Wärmedämmung mit einem Blechmantel versehen und dieser für die einzelne Armatur abnehmbar hergestellt werden kann. Anschlußstutzen für Anzeigeinstrumente, Entleerungen 17

60 etc. sind um die Dämmstärke zu verlängern. Wärmedämmarbeiten, die nach der Montage nur noch unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden können, sind vom Auftragnehmer der Sanitärtechnik nach Abstimmung mit der Bauleitung mit auszuführen. Bei Lagerung auf der Baustelle und Montageunterbrechungen sind die Anlagenkomponenten, Trink- und Abwasserleitungen gegen Verschmutzung und Staub effektiv zu schützen Schweißarbeiten Schweißarbeiten an druckbeaufschlagten Rohrleitungen und Behältern dürfen nur von Schweißern ausgeführt werden, die nach DIN 8560 geprüft sind. Mängel bei der Prüfung beanstandeter Schweißstellen sind umgehend fachgerecht zu beseitigen. Die Prüfung von ausgebesserten Schweißstellen geht zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer trifft in eigener Verantwortung alle Vorkehrungen zum Schutz anderer Bauteile (z.b. Sichtmauerwerk, Fenster, Geländer, Dämmschichten etc.) Wärmedämmarbeiten Bei einer seperaten Beauftragung dieser Leistungen an eine Wärmedämm- Fachfirma hat sich der AN vor der Montage über die Wärmedämmart, die Dämmstärke und die zeitliche Abwicklung dieser Arbeiten zu informieren und abzustimmen. Unabhängig davon sind vom Auftragnehmer bei der Rohrleitungsmontage folgende Wärmedämmarbeiten mit auszuführen: - Wärmedämmung von Rohrleitungen z.b. in Wandschlitzen etc., die nach der Verlegung aus Platzgründen nicht mehr wärmegedämmt werden können. - Wärmedämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau. - Wärmedämmung von unter Putz gelegten Objektanschlußleitungen Schallschutzmaßnahmen Bezüglich der schalltechnischen Anforderungen gelten die DIN 4109 und die ergänzenden Normen, VDI- Richtlinien und behördlichen Auflagen, sofern im LV oder in einem Anhang zu den ZTV keine höheren Anforderungen gestellt werden. Sofern für das Projekt ein schalltechnisches Beratungsbüro eingeschaltet ist, sind sämtliche Schallschutzmaßnahmen und Forderungen mit dem betreffenden Büro abzustimmen. Die zur Beurteilung erforderlichen technischen Daten sind dem Beratungsbüro rechtzeitig und unaufge- 18

61 fordert zuzuleiten. Luftschalldämmung: Durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. dichtes Schließen der Rohrdurchführungen durch Wändeund Decken, muß sichergestellt werden, daß die Schalldämmasse der Trennwände und Decken durch die Installationen und Einbauteile des Auftragnehmers nicht gemindert werden. Körperschallisolation: Alle Anlagen und Anlagenteile, von denen Körperschall ausgehen kann, sind einwandfrei körperschallisoliert aufzustellen und anzuschließen. Evtl. zus. Forderungen in Bezug auf die elastische Lagerung und die Abstimmfrequenz sind zu beachten. Zu den Maßnahmen für Körperschallisolationen gehören u.a.: - Verlegen der Rohrleitungen und Anlagenteile mit einem ausreichenden Abstand zum Baukörper bzw. Umhüllung mit geeigneten Isoliermaterial bei Unterputzinstallation. - Anordnung sämtlicher drehender Anlagenteile einschließlich Motoren auf Grundrahmen mit hochwirksamen Federschwingungsdämpfern. - Einbau von elastischen Unterlagen, z.b.profilgummistreifen mit entsprechender Shore- Härte oder Mafundplatten zwischen den Behälter- und Verteilerfüßen etc. und den Fundamenten. - Einbau von elastischen Anschluß- und Verbindungsstücken zwischen drehenden Anlageteilen und den Rohrleitungen. - Einbau von Rohrschellen, die serienmäßig eine auf das Produkt abgestimmte Schalldämmeinlage besitzen, deren Schalldämmwerte im Mittel mind. 15 db betragen muß. Die Schallpegelverbesserung ist durch ein Gutachten zu belegen. - Verwendung von sonstigen Rohrbefestigugen mit einer 8 mm dicken, weichen Vollgummi-Einlage der Shore- Härte A 40, die durch die Rohrbefestigung auf 6 mm zusammengedrückt wird und gleichzeitig einen guten Halt garantiert. - Montage von Sanitärobjekten unter Verwendung körperschalldämmender Zwischenlagen zur Wand bzw. zum Fußboden. 3.9 Anschlüsse für Fremdgewerke Die Ausführung der Ver- und Entsorgungsanschlüsse für Fremdgewerke, z. B. Küchen- und Laboreinrichtungen 19

62 etc., sind mit dem betreffenden Auftragnehmer rechtzeitig abzuklären. Die Leistungswerte der anzuschließenden Geräte, die Größe der Anschlüsse, die Dimensionierung der Rohrleitungen und die genaue Lage sind abzustimmen und in die Montage- und Detailzeichungen aufzunehmen Elektroanschlüsse Die elektrische Installation zwischen den Schaltschränken, den elektrischen Verbrauchern und den externen Schalt-,Regel- und Steuergeräten der sanitärtechnischen Anlagen erfolgt durch die bauseits beauftragte Elektrofirma. Zum Leistungsumfang des AN gehört: - Die Schaltschränke sind vor Ausführung der elektrischen Installation zu montieren und mit Aufklebern und Kabelverschraubungen zu versehen. - Absetzen, Einführen und Anklemmen der bauseits herangeführten Kabel und Leitungen an die Schaltschränke. - Anbringen von dauerhaften Kabelbezeichnungsschildern vor den Kabeleinführungen des Schaltschrankes. - Funktionsprüfung, Inbetriebnahme, Einregulierung und Einstellung der Regel- und Schutzeinrichtungen. Ist im Leistungsumfang des Auftragnehmers eine Schalanlage enthalten, in der Regel- und Steuereinrichtungen von anderen Gewerken mit eingebaut werden, so hat er sich rechtzeitig um die technische Abstimmung zu bemühen und die Geräte anzufordern. Elektrische Anschlußarbeiten an Klemmen für Zentrale Leittechnik (ZLT) werden vom Nebengewerk ausgeführt. Der Auftragnehmer hat die Vorkehrungen zur Kabelverlegung und Einführung zu treffen Liefer- und Leistungsgrenzen - Für Beton- und Maurerarbeiten: Die Baufirma stellt nach genehmigten Montageunterlagen des Auftragnehmers Fundamente, Schächte, Trennwände etc. her; sie mauert bzw. betoniert die vom AN rechtzeitig zu liefernden Rohrdurchführungen Rahmen und dergleichen ein. Für den maßgenauen Einbau seiner Anlage ist der Auftragnehmer verantwortlich. - Für Dachdecker- und Fassadenarbeiten: Anlagenteile des Auftragnehmers durch Dächer und Fassaden werden von den am Bau tätigen Fachfirmen verwahrt und eingedichtet. Die Anlagenteile sind mit den notwendigen Anschlußprofilen und Dichtflanschen 20

63 in Abstimmung mit dem Architekturbüro und dem Bauphysiker zu versehen. Die Gesamtgestaltung der über Dach sichtbaren Anlagenteile erfolgt in Abstimmung und nach Angaben des Architekten. - Für die technischen Gewerke: Für den Anschluß der von Nebengewerken herangeführten Energien, Medien und Entsorgungseinrichtungen hat der Auftragnehmer an den Anschlußstellen Stutzen, Flanschen, Klemmen und Verschraubungen mit Gegenstücken vorzuhalten. Die Verbindung an der Übergabestelle erfolgt durch die Nebengewerke. Für Elektroanschlußarbeiten gilt Punkt 3.10./ Planunterlagen In Ergänzung zu den vom Fachingenieur gelieferten Pläne sind vom AN die für die Montage und Fertigung erforderlichen Planunterlagen, Werkstatt- und Detailzeichnungen in 3- facherausfertigung, davon 2 Satz farbig angelegt, anzufertigen und zur Genehmigung einzureichen. Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit der Auftraggeber alle technischen Daten zur Erstellung der Gesamtanlage rechtzeitig für alle beteiligten Firmen erhält. Dies gilt u. a. auch für die Angabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte, die durch Fremdfirmen anzufahren sind. Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw. dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen oder Geräten sowie ggf. Angaben über Materialqualität (LV- Positions-Nr.). In den Planunterlagen des AN sind auch Leitungen der regel- und elektro-technischen Einrichtungen sowie Regler, Stellglieder, Motoren etc. darzustellen. Zu den Montagezeichnungen gehören auch Fließ-, Strangund Schaltschemata. In die Fließschemata sind alle wesentlichen Leistungsdaten einzutragen. Gehen die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pläne und Unterlagen nicht rechtzeitig vor dem vorgesehenen Montagetermin ein, ist der Auftraggeber berechtigt, diese von einem Dritten fertigen zulassen und die anfallenden Kosten vom Guthaben des AN abzuziehen. 21

64 4.0 NEBENLEISTUNGEN Außer den in den vorgehefteten Vertragsbedingungen und in der VOB, Teil C, bereits genannten Nebenleistungen werden folgende Leistungen nicht besonders vergütet: 4.1 Gespräche mit Behörden, TÜV und Versorgungsunternehmen über Anlagenausführung, Werkstoffwahl und sicherheitstechnische Ausrüstungen, einholen der erforderlichen Genehmigungen und Einleitung der notwendigen Abnahmen. Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen behördlichen (auch TÜV) Prüfungen vorzubereiten, durchzuführen und die erforderlichen Prüfbescheinigungen und Abnahmen auf seine Kosten beizubringen fach als Fotokopien der mit Preisen und sonstigen Angaben versehenen Angebote. 4.3 Stemm- und Bohrarbeiten für die Befestigung von Halterungen, Konsolen und Befestigungskonstruktionen. 4.4 Mauerwandschlitze für Objektanschlußleitungen sowie Nachstemmarbeiten an bauseits angegebenen Mauerschlitzen und Aussparungen. Schlitze und Durchbrüche in Beton sowie Kernbohrungen werden entsprechend LV-Pos. vergütet. 4.5 Ausblasen von Rohrleitungen, wenn Frostgefahr besteht und eine restlose natürliche Entleerung nicht gewährleistet ist. 4.6 Anpassung von Anlagenteilen an nicht maßgerecht ausgeführte Leistungen anderer Gewerke, soweit diese innerhalb der zulässigen Bautoleranzen liegen. 4.7 Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3.8, sofern sie im LV nicht gesondert enthaltensind. 4.8 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, sofern in den vorgehefteten Vertragsbedingungen nichts anderes vorgesehen ist. 4.9 Abdeckung von Anlageteilen während der Bauzeit zum Schutz vor Beschädigung oder Verschmutzung Abstimmen und montieren sämtlicher Installationen auf das vorgegebene Fugenrastermaß einschl. dem Erstellen entsprechend vermaßter Wandastrichspläne, falls dies vom Auftraggeber gewünscht wird Anschlußmaterial für die Verbindung der Einrichtungsgegenstände mit den Rohrleitungen, wie Verlängerungen, H-Nippel etc Die vorzusehenden Schallschutzmaßnahmen gem. Abs. 3. 8, sofern sie im LV nicht gesondert enthalten sind Kosten für Bauwasser und Baustrom, sofern in den 22

65 vorgehefteten Vertragsbedingungen hierfür nichts anderes vorgesehen ist Vorhalten von Aufenthalts- u. Lagerräume, sofern in den vorgehefteten Vertragsbedinungen nichts anderes vorgesehen ist. Bemerkung Sollten im LV widersprechende oder mißverständliche Angaben bzw. Bedingungen aufgeführt sein, sind diese der aussschreibenden Stelle umgehend schriftlich (per Fax) mitzuteilen. Nachforderungen, die auf vorgenannte Bedingungen zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. 01 Umbau Hauptgebäude Einrichtungsgegenstände mit Zubehör Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen Fabrikate ausgewählt. Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit allem Zubehör festlegen. Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden. Die Befestigungen der einzelnen Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß 2,000 St RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. Weiß 23

66 Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen 10,000 St Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen RENOVA Nr.1 WC-Sitz Scharniere Edelstahl / weiß 2,000 St RENOVA Nr.1 WC-Sitz Scharniere Edelstahl / weiß RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch 2,000 St RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch 1,000 St RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch *** Alternativposition zu Keramik Ablage 60 cm weiß 10,000 St Keramik Ablage 60 cm weiß nur EP 24

67 *** Alternativposition zu WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß 10,000 St WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß nur EP Kristallglas-Spiegel 60x40cm 4,000 St Kristallglas-Spiegel 60x40cm Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche 4,000 St Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche Kristall Kippspiegel HEWI x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß 8,000 ST Kristall Kippspiegel HEWI x600x6mm,Neigung verstellbar,reinweiß HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel Serie 801 reinweiß 8,000 ST HEWI Seilumlenkung für Kippspiegel Serie 801 reinweiß *** Alternativposition zu Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm 8,000 St Kristallglas-Spiegel 100 x 60 cm nur EP 25

68 Wand-Tiefspuelklosett MED mit 70cm Ausladung, weiss 8,000 Stck Wand-Tiefspuelklosett MED / CARE mit 70cm Ausladung, weiss WC-Sitz MED ohne Deckel, durchgehende Scharnierwelle, weiss 8,000 Stck WC-Sitz MED ohne Deckel, durchgehende Scharnierwelle, weiss GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320 (Funk/Netz) ,000 ST GEBERIT HyTronic WC-Steuerung für UP320 (Funk/Netz) GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte weiß/hochgl-verchr./chrom ,000 St GEBERIT SIGMA50 Betätigungsplatte weiß/hochgl-verchr./chrom

69 Waschtisch Paracelsus 64x49cm weiss 8,000 Stck Waschtisch Paracelsus 64x49cm weiss VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl. Duschen Edelstahlrost 100x100 mm 2,000 ST VIEGA Badablauf 4939 DN 50 für gefl. Duschen Edelstahlrost 100x100 mm Badablauf Viega Advantix DN Ablauf senkrecht,mit Brandschutz 8,000 ST Badablauf Viega Advantix DN Ablauf senkrecht,mit Brandschutz Viega Aufsatz , Kunststoff-Rahmen, Edelstahl-Rost 100x100mm 8,000 ST Viega Aufsatz , Kunststoff-Rahmen, Edelstahl-Rost 100x100mm 27

70 Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm liert weiß ohne Überlauf 2,000 St Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm liert weiß ohne Überlauf Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken 2,000 St Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken COSTA Spültisch-Wandbatterie # mit S-Anschlüssen chrom 2,000 St COSTA Spültisch-Wandbatterie # mit S-Anschlüssen chrom HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer verchromt 2,000 ST HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer verchromt HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedica 0109, chrom 8,000 ST HA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedica 0109, chrom 28

71 HA Temperaturregler Minimat 12,000 St Hansa Temperaturregler Minimat HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer verchromt 4,000 ST HANSAMIX Spültisch-Einhandmischer verchromt HANSAVAROX UP-Grundeinheit mit Vorabsperrung 8,000 St HANSAVAROX UP-Grundeinheit mit Vorabsperrung HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg verchromt 8,000 St HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg verchromt 29

72 FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' mit Rückflußverhinderer chrom 8,000 St FIX-FIT Wandanschlußbogen ½'...' mit Rückflußverhinderer chrom CROMA 1JET Handbrause chrom 8,000 St CROMA 1JET Handbrause chrom ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm chrom 8,000 St ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'...'x1/2'...'x160cm chrom KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar verchromt 8,000 St KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar verchromt COMFORT Eckventil 1/2'' x 3/8'' selbstdichtend verchromt 20,000 St COMFORT Eckventil 1/2'...' x 3/8'...' selbstdichtend verchromt 30

73 QUICK Kombi-Eckventil Comfort Stecktechnik verchromt 12,000 St QUICK Kombi-Eckventil Comfort Stecktechnik verchromt Geräteschrägsitzventil 1/2'' mit SV, Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt 6,000 St Geräteschrägsitzventil 1/2'...' mit SV, Rückflussverh., Rohrbelüfer verchromt HANSGROHE Tassensifon Standardmodell 11/4'' chrom 2,000 St HANSGROHE Tassensifon Standardmodell 11/4'...' chrom HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom 4,000 St HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'...' chrom 31

74 GEBERIT Fertigbauset für WT-Element mit UP-Sifon weiß 8,000 St GEBERIT Fertigbauset für WT-Element mit UP-Sifon weiß GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl 8,000 ST GEBERIT UP-Siphon für Waschtisch oder Geschirrspülmaschine 50mm Edelstahl VIEGA Röhrensifon 11/2''x50mm Kunststoff mit Schlauchanschluss 9,000 St VIEGA Röhrensifon 11/2'...'x50mm Kunststoff mit Schlauchanschluss VIEGA Röhrensifon DN 50 mit Trichter und Wandhalterung 1,000 St VIEGA Röhrensifon DN 50 mit Trichter und Wandhalterung 32

75 HEWI Winkelgriff m.br.h.stg. Serie801 A1:1100 W1:600 rubinrot ,000 ST HEWI Winkelgriff m.br.h.stg. Serie801 A1:1100 W1:600 rubinrot HEWI Reservepapierhalter Serie 477 rubinrot 9,000 ST HEWI Reservepapierhalter Serie 477 rubinrot HEWI WC-Papierhalter Serie 477 rubinrot 9,000 ST HEWI WC-Papierhalter Serie 477 rubinrot HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477 rubinrot 9,000 ST HEWI WC-Bürstengarnitur Serie 477 rubinrot 33

76 HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm rubinrot 36,000 ST HEWI Wandhaken Serie 477 d:60mm rubinrot HEWI Wannengriff Serie 477 AM:250 m. Rosetten rubinrot 9,000 ST HEWI Wannengriff Serie 477 AM:250 m. Rosetten rubinrot HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder A1-W1=var.,BM210. Rubinrot S 33 4,000 ST HEWI Vorhangstg.,Serie 801,Sonder A1-W1=var.,BM210. Rubinrot S HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm L-Form, Sonderanf. Rubinrot S 33 4,000 ST HEWI Vorhangstange Serie 801 d:33mm L-Form, Sonderanf. Rubinrot S 33 34

77 HEWI Deckenabhängung Serie 801 d:33 mm, AM: var. Rubinrot S 33 8,000 ST HEWI Deckenabhängung Serie 801 d:33 mm, AM: var. Rubinrot S HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm 8,000 St HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm 8,000 St HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm HEWI Stützklappgriff fest Serie 801 L:850mm rubinrot 9,000 ST HEWI Stützklappgriff fest Serie 801 L:850mm rubinrot 35

78 HEWI Rückenstütze Serie 801 BM211.2 rubinrot R/L 33 8,000 ST HEWI Rückenstütze Serie 801 BM211.2 rubinrot R/L 33 HEWI WC-Papierhalter Serie 801 nachrüstbar rubinrot 8,000 ST HEWI WC-Papierhalter Serie 801 nachrüstbar rubinrot HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung Funk Serie 801 rubinrot 8,000 ST HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung Funk Serie 801 rubinrot Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 36

79 01.02 Installationselemente DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 BH 112cm Bet. vorne ,000 St DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 BH 112cm Bet. Vorne DUOFIX Waschtisch-Element BH 112cm ,000 St DUOFIX Waschtisch-Element BH 112cm DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 barrierefrei BH 112cm ,000 St DUOFIX Wand-WC-Element mit Spk. UP320 barrierefrei BH 112cm DUOFIX Montageelement für Stütz- und Haltegriffe BF BH 112cm ,000 St DUOFIX Montageelement für Stütz- und Haltegriffe BF BH 112cm

80 DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon BH 112cm BF ,000 St DUOFIX Waschtisch-Element mit UP-Sifon BH 112cm BF DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen ,000 St DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen DUOFIX Ausgußbecken-Element BH cm für Wandarmatur ,000 St DUOFIX Ausgußbecken-Element BH cm für Wandarmatur DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage ,000 ST DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage

81 Summe Installationselemente Armaturen mit Zubehör KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung 2,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung 2,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung 2,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung 1,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung 39

82 KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung 1,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur sanpress INOX o.e. 4,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur sanpress INOX o.e. 4,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur sanpress INOX o.e. 4,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur sanpress INOX o.e. 40

83 KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur sanpress INOX o.e. 2,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur sanpress INOX o.e. 2,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur

84 KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG Grad C abspb. AG Figur 1410G020 6,000 St Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG Grad C abspb. AG Figur 1410G020 42

85 KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig ,000 St KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 20 R 3/4'' IG, Muffenanschluß 8,000 St Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 20 R 3/4'...' IG, Muffenanschluß Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß 6,000 St Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'...' IG, Muffenanschluß 43

86 Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'' IG, Muffenanschluß 10,000 St Kemper KHS Dynamische Strömungsteiler DN 25 R 1'...' IG, Muffenanschluß KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15 ''Frosti-plus'' Figur Bediengriff 2,000 St KEMPER frostsichere Außenarmatur DN 15 '...'Frosti-plus'...' Figur Bediengriff KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d. Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig ,000 St KEMPER Abschl.Bediengr.z.nachtr.Anbau d. Frosts.Aussenarm.inkl.2Schl.Fig KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur ,000 ST KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur

87 KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur ,000 ST KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur ,000 ST KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw. inkl. Zeitschaltuhr Fig ,000 St KEMPER KHS-Hygienespülung Kaltw.+Warmw. inkl. Zeitschaltuhr Fig *** Alternativposition zu Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer Stagnationsfreispülung 1,000 St Wimtech Ecosan Zweipunkt-Wandarmatur mit automatischer Stagnationsfreispülung nur EP 45

88 KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO' PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig ,000 St KEMPER Absp-WZ-Montageblock 'Rg 120 DUO' PU(B2) Muffe Multi-WZ-Geh. Fig KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur ,000 St KEMPER Griff Zinkdruckguss bis 32 mm f. Rg120 DUO n. Fig. 854 Figur KEMPER Universal-Blindrosette Figur für WZ-Montageblock 14,000 St KEMPER Universal-Blindrosette Figur für WZ-Montageblock Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K RI AG2'' PN16 30C 7,000 St Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 K RI AG2'...' PN16 30C 46

89 Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W RI AG2'' PN16 90C 7,000 St Sensus WWZ MK Residia MUK RI Qn 1,5 W RI AG2'...' PN16 90C Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID WZ-K Qn 0,6 bis Qn 6 14,000 St Sensus WZ-K Eichgebühren/Festentgelt MID WZ-K Qn 0,6 bis Qn 6 Summe Armaturen mit Zubehör 47

90 01.04 Rohrleitungen mit Zubehör Universalinstallationssystem für Trinkw Heizungsinstallation in den Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation in den Abmessungen mm, bestehend aus: Rohre: Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff- Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa Basisrohr nach DIN 16892, mit einer laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN EN und einer Außenummantelung aus Polyethylen, einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max. Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck von 10 bar, kurzfristige Störfalltemperatur 100C, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren, sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung. Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW- Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN 806, DIN Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN 1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren. Rohrabmessung mm im Ringbund, und 16 und 20 mm im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK). - Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) - Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium) 48

91 - Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften: - O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei - druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, - hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar - sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534 geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) - zugelassen gemäß DIN (VOB Teil C). - verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF - Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile: - Gewindefittings aus Messing bzw. entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Grad A (höchste Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl nach DIN EN bzw nach DIN EN mit strömungsgünstiger Innenkontur. Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie Materialzusammensetzung durch Guß- Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL oder aus Messing bzw. entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Grad A (höchste Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Universalhausinstallationssystem einschließlich Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat: REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für Trinkwasser und Heizung 49

92 RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter 10,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter 35,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter 55,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter 200,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter 150,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 20,0 x 2,9mm in rechteck.dämmg.26mm p.m. 300,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 20,0 x 2,9mm in rechteck.dämmg.26mm p.m RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 16,2 x 2,6mm in rechteck.dämmg.26mm p.m. 300,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr Bund 25m 16,2 x 2,6mm in rechteck.dämmg.26mm p.m. 50

93 Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Bieterangabe: [ ] % Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel, Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke, Übergangsstücke, etc. Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen, Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen. Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor beschriebenen Mehrschichtverbundrohre Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl S nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN 20,000 mtr Edelstahl-Systemrohre 15x1.0 Edelstahl Systemrohre aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl nach DIN EN 10088, Werkstoff Nr mit Systemprüfzeichen DVGW: DW- 8501AT2552 Rohre nach DVGW-Arbeitsblatt W Werksnorm, in geschweisster Ausführung in Stangen, Länge 6 m (Rohre druckgeprüft) Brandverhalten: DIN 4102-A1 Rohrverbindungen entsprechend DVGW W 534 herstellen mit: Edelstahl Pressfittings incl. werkseitig eingelegten Konturdichtring CIIR-schwarz aus Butylkautschuk. Hygienische Prüfungsanforderung nach DVGW W 270 bestanden. Fabrikat: Sanpress inox Hersteller: Viega Verlegen der Leitung für Trinkwasser unter Beachtung der DIN 1988 einschl. Ablängen, Ausrichten, Biegen und Befestigen unter der temperaturabhängigen Längen-änderung (TWW u. TWZ), Dichtheitsprüfung und Spülen nach DIN 1988 oder ZVSHK- Merkblatt. Rohrleitungen liefern und komplett montieren in den Abmessungen: da = 15 x 1,0 mm liefern und montieren 51

94 desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 des liefern und montieren 50,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr da = 18x1.0 desgleichen, liefern und montieren desgleichen, jedoch Rohr da = 22x1.2 des liefern und montieren 50,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr da = 22x1.2 desgleichen, liefern und montieren desgleichen, jedoch Rohr da = 28x1.2 des liefern und montieren 45,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr da = 28x1.2 desgleichen, liefern und montieren desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 liefern und montieren 55,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr: da = 35 x 1.5 mm desgleichen, liefern und montieren desgleichen, jedoch Rohr: da = 42 x 1.5 liefern und montieren 25,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr: da = 42 x 1.5 mm desgleichen, liefern und montieren desgleichen, jedoch Rohr: da = 54 x 1.5 liefern und montieren 15,000 mtr desgleichen, jedoch Rohr: da = 54 x 1.5 mm desgleichen, liefern und montieren Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke Preßfittings aller Arten und Größen, s Bieterangabe: [ ] % Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke aus Edelstahl Preßfittings aller Arten und Größen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, sowie für Dicht- und Befestigungsmaterial, Festpunkte und Gleitlagerkonstruktionen aus kräftigem Profilstahl, einschl. Rohraufhängungen Rohrschellen und Rohrschiebeschellen mit Gummieinlagen, Fabr.: MÜPRO oder SIKLA, mit Körperschallisolierung nach DIN Zum Einbau sind nur Schraubrohrschellen mit aufgeschweißter Mutter sowie Aufhäng- ung mit Gewindestangen M8 zugelassen und ab 2 St. Rohre nebeneinander sind Installationsschienen zu verwenden. 52

95 Summe Rohrleitungen mit Zubehör Schmutzwasser mit Zubehör Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln der Technik, zu beachten. Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877 (SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE. Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.v." und mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen. Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid- Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung versehen, Formstücke innen und außen epoxiert. Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter Einhaltung der DIN EN bzw. DIN Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE- Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem. DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z (für Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen. Die Verbindungen und Krallen werden gesondert vergütet. (Zuschlagsposition) Hersteller: Saint Gobain HES PAM-GLOBAL S-System 53

96 PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange 8,000 St PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange 12,000 St PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei 20,000 St Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und montieren Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn 6,000 St Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und montieren Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei 25,000 St Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und montieren Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn 12,000 St Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und montieren 54

97 Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo Bieterangabe: [ ] % Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kl 6,000 St Anschluß an bestehende Guss-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kleinteile Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und 6,000 St Anschluß an bestehende Eternit-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kleinteile Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder 4,000 St Anschluß an bestehende Kunststoff-Schmutzwasserleitung einschließlich Verbinder und Kleinteile SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 125 4,000 ST SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 100 4,000 ST SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200 6,000 St Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200 55

98 Spülen der Schmutzwasserleitungen 7,000 St Spülen der Schmutzwasserleitungen Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen, schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200 mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden nach DIN EN und DIN Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN sowie DIN EN Ebenfalls einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach MBO/LBO). Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin). Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN sowie den Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken. Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung, Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung) bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN 90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung. Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im Freien von bis zu 2 Jahren. Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei Temperaturen auch unter -10 C. Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt, halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003 Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung: 0,09 mm/(mxk) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung 56

99 Prüfzeugnis bis 1 bar) Fabrikat: REHAU Typ: RAUPIANO PLUS RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, ,000 mtr RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in der Nennweite DN 50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 20 75,000 mtr RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in der Nennweite DN 75 liefern und montieren RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 20 60,000 mtr RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in der Nennweite DN 110 liefern und montieren RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph 165,000 St RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der Nennweite DN 50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 85,000 St RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75 liefern und montieren 57

100 RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 120,000 St RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 110 liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 55,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 50, Abgang gleiche Nennweite liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 23,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang gleiche Nennweite liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 17,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 110, Abgang gleiche Nennweite liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 12,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50) liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 16,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 110, Abgang reduziert (DN75, DN50) liefern und montieren 58

101 RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon 8,000 St RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 75 liefern und m 8,000 St RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 75 liefern und montieren RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 50 liefern und m 16,000 St RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 110, Übergang auf DN 50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 75 3,000 St RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN ,000 St RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d 90mm (DN100) geprüft nach DIN 9,000 St GEBERIT Belüftungsventil DN 100 Belüftungsventil d 90mm (DN100) geprüft nach DIN EN 12056, aus ABS, mit Isolation, mit Anschlussmanschette d 110mm 59

102 Anschluss bis DN ,000 St Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangsformstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und säubern des vorhandenen Anschlusses RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.decke/an der Wand 30,000 ST RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.decke/an der Wand RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.decke/an der Wand 1,000 St RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.decke/an der Wand RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 110 f. Montage unter d.decke/an der Wand 20,000 St RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 110 f. Montage unter d.decke/an der Wand 60

103 SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage 1,000 ST Sanibroy, SANIPACK Hebeanlage für Vorwandmontage Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V 1,000 ST Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter 30,000 M GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm 15,000 ST GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2'' 2,000 ST GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2'...' 61

104 GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm 25,000 ST GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm Summe Schmutzwasser mit Zubehör Dämmung mit Zubehör Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen, 10,000 mtr Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale, Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen, haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser 54 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN , als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht, Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben, äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische Anlagen nach EnEV, Rechenwert lr 0,035 W/mK, Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämms 10,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmschichtdicke 45 mm 62

105 Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämms 55,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmschichtdicke 35 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämms 95,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmschichtdicke 30 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämms 105,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämms 125,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmschichtdicke 20 mm NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot 50,000 Stk NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot 63

106 Brandschutzabschottung R 90 / DN 50 Brandschutzabschottung von nicht brennba 6,000 St Brandschutzabschottung R 90 / DN 50 Brandschutzabschottung von nicht brennbaren Rohrleitungen, nach Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN , in Gebäuden, Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Stahlbeton bzw. Mauerwerk bis Dicke 350 mm, bzw. Decke, Durchbruch ohne Hüllrohr, Rohraußendurchmesser 54 mm, Rohrleitung nichtgedämmt, Dämmschichtdicke nach EnEV, isolieren mit Mineralwolle, Baustoffklasse A DIN , Schmelzpunkt größer 1000 Grad C wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 42 8,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 42 mm wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 35 8,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 35 mm wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 28 12,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 28 mm wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 22 18,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 22 mm wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 18 10,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 18 mm 64

107 wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 15 4,000 St wie vor jedoch, Rohraußendurchmesser 15 mm Mineralwolle-Dämmung, Matten, Alukaschiert 30mm Materialstärke 120,000 m2 Mineralwolle-Dämmung, Matten, Alukaschiert 30mm Materialstärke für SW-Leitung DN110, mit Alu- Klebeband verklebt und mit verz. Wickeldraht umwickelt. Temperaturbeständigkeit 800 Grad CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm Rolle a' 20 m 35,000 mtr CLIMAFLEX LS Abfluß 100 x 5 mm Rolle a' 20 m CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m 55,000 mtr CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m 120,000 mtr CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m 65

108 Summe Dämmung mit Zubehör Mech.Raumentlüftung mit Zubehör HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz 8,000 St HELIOS UP-Gehäuse ELS-G ohne Brandschutz HELIOS Montagehalterung ELS-MH 8,000 St HELIOS Montagehalterung ELS-MH HE Ventilatoreinsatz mit Fassade, ELS-V 100/60/35 8,000 ST HE Ventilatoreinsatz mit Fassade, ELS-V 100/60/ Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern 35,000 mtr Wickelfalzrohr DN80 mit Zubehör liefern und montieren Wickelfalzrohr DN100 mit Zubehör liefern 55,000 mtr Wickelfalzrohr DN100 mit Zubehör liefern und montieren 66

109 Wickelfalzrohr DN125 mit Zubehör liefern 80,000 mtr Wickelfalzrohr DN125 mit Zubehör liefern und montieren Wickelfalzrohr DN150 mit Zubehör liefern 20,000 mtr Wickelfalzrohr DN150 mit Zubehör liefern und montieren Wickelfalzrohr DN180 mit Zubehör liefern 20,000 mtr Wickelfalzrohr DN180 mit Zubehör liefern und montieren Wickelfalzrohr DN200 mit Zubehör liefern 10,000 mtr Wickelfalzrohr DN200 mit Zubehör liefern und montieren Bogen NW80/90 Grad m. D. 14,000 St Bogen NW80/90 Grad m. D. für Wickelfalzrohr Bogen NW100/90 Grad m. D. 10,000 St Bogen NW100/90 Grad m. D. für Wickelfalzrohr *** Alternativposition zu Bogen NW125/90 Grad m. D. 6,000 St Bogen NW125/90 Grad m. D. für Wickelfalzrohr nur EP 67

110 Bogen NW150/45 Grad m. D. 8,000 St Bogen NW150/45 Grad m. D. für Wickelfalzrohr *** Alternativposition zu Bogen NW180/90 Grad m. D. 6,000 St Bogen NW180/90 Grad m. D. für Wickelfalzrohr nur EP Bogen NW200/90 Grad m. D. 4,000 St Bogen NW200/90 Grad m. D. für Wickelfalzrohr T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr 4,000 St T-Stück NW100/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für 4,000 St T-Stück NW100/100 m. D. 90 Grad für für Wickelfalzrohr T-Stück NW125/80 m. D. 90 Grad für Wicke 4,000 St T-Stück NW125/80 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr T-Stück NW125/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr 2,000 St T-Stück NW125/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr T-Stück NW150/125 m. D. 90 Grad für Wick 2,000 St T-Stück NW150/125 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr 68

111 T-Stück NW180/100 m. D. 90 Grad für Wick 2,000 St T-Stück NW180/100 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr T-Stück NW200/150 m. D. 90 Grad für Wick 2,000 St T-Stück NW200/150 m. D. 90 Grad für Wickelfalzrohr Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfal 8,000 St Reduzierung NW100/80 m. D. für Wickelfalzrohr Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfa 4,000 St Reduzierung NW125/100 m. D. für Wickelfalzrohr Steckverbinder NW80 m.d. 20,000 St Steckverbinder NW80 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren Steckverbinder NW100 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren 12,000 St Steckverbinder NW100 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren Steckverbinder NW125 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren 8,000 St Steckverbinder NW125 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren Steckverbinder NW150 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren 4,000 St Steckverbinder NW150 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren 69

112 Steckverbinder NW180 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren 2,000 St Steckverbinder NW180 m.d. zur Verbindung von Wickelfalzrohren Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m au 14,000 St Luftltg. rund flexiebel Alu DN80 1,0m ausziehbar Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m a 6,000 St Luftltg. rund flexiebel Alu DN100 1,0m ausziehbar Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW80 liefern und montieren 8,000 St Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa NW80 liefern und montieren Telefonieschalldämpfer rund Druckdiffere NW100 liefern und montieren 2,000 St Telefonieschalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa NW100 liefern und montieren ZE Aussenwandgitter DN 200 bis 500 m3/h 4,000 St ZE Aussenwandgitter DN 200 bis 500 m3/h HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 100 4,000 St HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D

113 HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 125 6,000 St HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 160 4,000 St HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 180 2,000 St HE Brandschutz-Deckenschott ELS-D 180 Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 71

114 01.08 Heizung mit Zubehör ZE Design-HK Toga TO x35x600 weiß RAL 9016, 775 W 7,000 ST ZE Design-HK Toga TO x35x600 weiß RAL 9016, 775 W ZE 2-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 62mm 37 W 36,000 St Zehnder Charleston pro Glied ZE 2-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 62mm 37 W ZE 3-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 100mm 49 W 36,000 St Zehnder Charleston pro Glied ZE 3-Säuler RAL 9016 BH 600mm BT 100mm 49 W ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm 18,000 ST ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm 72

115 HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2'' 6,000 St HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial ½'...' SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar 6,000 Stck SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL ,000 ST HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 9016 Summe Heizung mit Zubehör 73

116 01.09 Bohr- und Stemmarbeiten Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder 18,000 St Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk oder Beton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe bis 25 cm, einschl. Abtransport des Bohrgutes durch den AN Bohrung Durchmesser mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer 36,000 St Bohrung Durchmesser mm T bis 25cm Bohrung in der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk oder Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe bis 25 cm, einschl. Abtransport des Bohrgutes durch den AN Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma 30,000 mtr Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca. 10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund 15,000 mtr Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm, Schlitztiefe bis 5 cm, einschl. Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN. 74

117 Summe Bohr- und Stemmarbeiten Sonstige Maßnahmen Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu 150,000 KG Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m mit trennen der Anschlüsse, abbauen 1,000 Stk Umsetzen einer Topfspühlanlage Länge ca. 3m mit trennen der Anschlüsse, abbauen und zerlegen der Anlage in Einzelsegmente (4 Stück). Wiederzusammenbau und Anschluß der Anlage Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb 16,000 St Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kpa, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. Die Druckprobe ist zu protokollieren Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs. psch Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe des gesamten Lieferumfangs. Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und den Betrieb der Anlage. Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt durchzuführen. Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu kalkulieren. nur GP 75

118 Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig 25,000 St Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband bzw. Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung. Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die 30,000 St Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohrleitungen, bei isolierten Leitungen auf die Isolierung zur Markierung der Fließrichtung. Farben der Richtungspfeile entsprechend der Mediumsfarbe nach DIN. Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein Muster zur Freigabe Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl 6,000 St Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem evtl. mehreren Abschnitten Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung 6,000 St Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung mit Luft/Wasser 76

119 Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen 10,000 St Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen Summe Sonstige Maßnahmen Planungsleistung / -unterlagen MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund psch MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung: Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit den anderen Gewerken stattfinden. Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage Gewerksübergreifend erstellt werden kann. Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte (Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren sind. Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw. dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen oder Geräten. Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben. Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW- Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung, Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu erstellen. nur GP 77

120 Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern. psch Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl. Inhaltsverzeichniss in Ordnern. Unterlagen bestehend aus: Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO 10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente, Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen, Betriebsanleitung mit Beschreibung der Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und - schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb, Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefonund Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä., erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte, Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen. Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen, mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN, Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig, einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG, Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet. nur GP 78

121 Summe Planungsleistung / -unterlagen Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Es werden nur die an der Baustelle geleisteten, tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet Meister / Techniker 10,000 Std Meister / Techniker Std. Kundendienstmonteur 10,000 Std Std. KD-Monteur Std. Obermonteur 70,000 Std Std. Obermonteur Std. Monteur 70,000 Std Std. Monteur 79

122 Std. Hilfsmonteur 70,000 Std Std. Hilfsmonteur Summe Stundenlohnarbeiten Summe Umbau Hauptgebäude 02 Sanierung Nebengebäude Einrichtungsgegenstände mit Zubehör Die ausgeschriebenen Einrichtungsgegenstände wurden auf Grundlage der bereits im Bestand befindlichen Fabrikate ausgewählt. Der Auftragnehmer muß vor Bestellung der Materialien zusammen mit der Bauherrschaft und der Bauleitung die zur Ausführung kommenden Einrichtungsgegenstände mit allem Zubehör festlegen. Die Einrichtungsgegenstände dürfen erst nach der Freigabe durch die Bauherrschaft bestellt werden. Die Befestigungen der einzelnen Ausstattungsgegenstände sind mit einzukalkulieren. RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. weiß 18,000 St RENOVA Nr.1 Tiefspül-WC wandhängend 4,5 / 6 l. Weiß 80

123 Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen 18,000 St Schallschutz-Set für Wand-WC-Anlagen RENOVA Nr.1 WC-Sitz Scharniere Edelstahl / weiß 18,000 St RENOVA Nr.1 WC-Sitz Scharniere Edelstahl / weiß RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch 6,000 St RENOVA Nr.1 Handwaschbecken 45 x 34 cm weiß, mit Überlauf, ohne Hahnloch RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch 12,000 St RENOVA Nr.1 Waschtisch 55 x 45 cm weiß mit Überlauf, ohne Hahnloch burgbad Spiegelschrank 700mm Korpus Anthrazit Hochglanz F0658 Spiegeltüren beid 18,000 ST burgbad Spiegelschrank 700mm Korpus Anthrazit Hochglanz F0658 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt - 1 Leuchtstoffleuchte - Glaseinlageböden - 1 Schalter - 1 Doppelsteckdose - Höhe 640mm, Tiefe 160mm, Breite 700mm 81

124 *** Alternativposition zu Keramik Ablage 60 cm weiß 18,000 St Keramik Ablage 60 cm weiß nur EP *** Alternativposition zu WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß 18,000 St WC-/Ablagen-Befestigung mit Messingschraube 6x70mm Kappen weiß nur EP *** Alternativposition zu Kristallglas-Spiegel 60x40cm 18,000 St Kristallglas-Spiegel 60x40cm nur EP *** Alternativposition zu Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche 18,000 St Spiegelbefestigung unsichtbar bis 0.8qm Spiegelfläche nur EP Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm aus Edelstahl Länge 750mm 18,000 ST Viega Duschrinne Grundkörper 67 mm aus Edelstahl Länge 750mm Viega Designrost ER1 Länge 750mm in matter Ausführung 18,000 ST Viega Designrost ER1 Länge 750mm in matter Ausführung 82

125 Badablauf Viega Advantix DN Ablauf senkrecht,mit Brandschutz 18,000 ST Badablauf Viega Advantix DN Ablauf senkrecht,mit Brandschutz *** Alternativposition zu Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm liert weiß ohne Überlauf 3,000 St Stahl-Ausgussbecken CONTRA 505x330mm liert weiß ohne Überlauf nur EP *** Alternativposition zu Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken 3,000 St Alu-Auflegeklapprost für Ausgussbecken nur EP *** Alternativposition zu COSTA Spültisch-Wandbatterie # mit S-Anschlüssen chrom 3,000 St COSTA Spültisch-Wandbatterie # mit S-Anschlüssen chrom nur EP 83

126 GEBERIT Umbauset Baujahr Modell L ,000 SA GEBERIT Umbauset Baujahr Modell L GEBERIT 200 F Betätigungsplatte Bet. vorne weiß ,000 ST GEBERIT 200 F Betätigungsplatte Bet. vorne weiß HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer verchromt 18,000 ST HANSAMIX Waschtisch-Wand-Einhandmischer verchromt HA Temperaturregler Minimat 18,000 St HA Temperaturregler Minimat HANSAVAROX UP-Grundeinheit mit Vorabsperrung 18,000 St HANSAVAROX UP-Grundeinheit mit Vorabsperrung 84

127 HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg verchromt 18,000 St HANSAMIX Fertigmontageset Thermostat mit Mengenreg verchromt FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'' mit Rückflußverhinderer chrom 18,000 St FIX-FIT Wandanschlußbogen 1/2'...' mit Rückflußverhinderer chrom CROMA 1JET Handbrause chrom 18,000 St CROMA 1JET Handbrause chrom ISIFLEX Brauseschlauch 1/2''x1/2''x160cm chrom 18,000 St ISIFLEX Brauseschlauch 1/2'...'x1/2'...'x160cm chrom 85

128 KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar verchromt 18,000 St KEUCO Eckschwammkorb 263x180x47mm abnehmbar verchromt HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'' chrom 18,000 St HANSGROHE Röhrensifon Standardmodell 11/4'...' chrom HEWI 477 WC-Papierhalter reinweiß 18,000 St HEWI 477 WC-Papierhalter reinweiß HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm mit Rosette reinweiß 18,000 St HEWI 477 Reserve-Papierhalter 120mm mit Rosette reinweiß 86

129 HEWI 477 WC-Bürstengarnitur reinweiß 18,000 St HEWI 477 WC-Bürstengarnitur reinweiß Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung reinweiss 36,000 Stck Handtuchhaken Hewi 35mm Ausladung reinweiss Duschhandlauf mit verschiebarer Braus- haltestange HEWI, 1100x962mm, weiss 18,000 Stck Duschhandlauf mit verschiebarer Braushaltestange HEWI, 1100x962mm, weiss Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss gerade m.rosetten u. Ringen ,000 Stck Vorhangstange HEWI 477 Sonderlänge reinweiss gerade m.rosetten u. Ringen S 87

130 Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform mit 21 Ringen reinweiss 12,000 Stk Vorhangstange Hewi 100x100cm Winkelform mit 21 Ringen reinweiss Deckenstuetze Hewi mit Rosette 50cm reinweiss 12,000 Stck Deckenstuetze Hewi mit Rosette 50cm reinweiss HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm 12,000 St HEWI Duschvorhang uni weiß B:2000mm H:2000mm HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm 14,000 St HEWI Duschvorhang uni weiß B:1400mm H:2000mm 88

131 ZE Design-HK Toga TO x35x600 weiß RAL 9016, 775 W 12,000 ST ZE Design-HK Toga TO x35x600 weiß RAL 9016, 775 W Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell 2x1/2" Anschlüsse seitlich NA 12,000 St Mehrpreis für o.g. Heizkörper als Austauschmodell 2x1/2" Anschlüsse seitlich NA 600mm Glieder ZE Charleston 3-Säuler RAL 9016 BH 500mm BT 100mm 42 W 48,000 St Glieder ZE Charleston 3-Säuler RAL 9016 BH 500mm BT 100mm 42 W ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm 6,000 ST ZE Zubehör Set SMB, weiß, 2xSMB 40 für H 370 bis 484 mm HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2'' 18,000 St HEIMEIER Ventilunterteil V-exakt Axial 1/2'...' 89

132 SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar 18,000 Stck SCHELL Heizkörperverschraubung Eckform 1/2" mattnickel 10bar HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL ,000 ST HEIMEIER Thermostat-Kopf DX weiß RAL 9016 Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 90

133 02.03 Installationselemente DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen ,000 St DUOFIX Bade/Duschwannen-Element BH 112cm für UP-Armaturen DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage ,000 ST DUOFIX Bausatz für Vorwandmontage Summe Installationselemente 91

134 02.04 Armaturen mit Zubehör KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung 3,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 20 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung 9,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 25 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung 9,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 32 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung 3,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 40 AG Figur 173 1G mit Entleerung 92

135 KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung 1,000 St KEMPER-Weser Freistrom-Absperrventil DN 50 AG Figur 173 1G mit Entleerung KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur sanpress INOX o.e. 15,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 20 / 22mm Figur sanpress INOX o.e. KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur sanpress INOX o.e. 18,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 25 / 28mm Figur sanpress INOX o.e. KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur sanpress INOX o.e. 18,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 32 / 35mm Figur sanpress INOX o.e. 93

136 KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur sanpress INOX o.e. 6,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 40 / 42mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur sanpress INOX o.e. 2,000 St KEMPER Edelst. Preßverschr. DN 50 / 54mm Figur sanpress INOX o.e KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 20 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 25 Figur

137 KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 32 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 40 Figur KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale universell DN 50 Figur Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG Grad C abspb. AG Figur 1410G020 9,000 St Kemper Multi-Therm-Zirkl-Reg-Vtl.kpl.RG Grad C abspb. AG Figur 1410G020 95

138 KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur ,000 St KEMPER Dämmschale für Multi-Therm DN 15 Figur KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig ,000 St KEMPER Probenahmeventil DN 8 Rg/Niro Fig WimTec PROOF AS - zweifach Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit Rohrbelüfter 9,000 St WimTec PROOF AS - zweifach Automatisches Doppelstrang-Spülmodul mit Rohrbelüfter ausgeführter Sammelsicherung in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage. als HyPlus Chrom KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur ,000 ST KEMPER Unterputzventil UP-plus DN 20 mit Innengewinde Figur

139 KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur ,000 ST KEMPER Fertigmontageset mit Griffeinheit DN 15/20 verchromt Figur KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur ,000 ST KEMPER Dämmschale für UP-plus DN 15/20 Figur AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller AC-FleXX 3/4'' 36,000 ST ALLMESS Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller AC-FleXX 3/4'...' AM Controller-MK CK-MK FleXX + m (kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 2 18,000 St AM Controller-MK CK-MK FleXX + m (kalt bis 30 Grad) Liefereinheit 2 97

140 AM Wasserzähler MK-System CW-MK FleXX +m 18,000 ST AM Wasserzähler MK-System CW-MK FleXX +m AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller VC-FleXX 3/4'' X25 36,000 ST AM Wasserzähler Zubeh. MK + V Controller VC-FleXX 3/4'...' X25 AM Wasserzähler MK-System GWZ 3 MK-K +m 18,000 ST AM Wasserzähler MK-System GWZ 3 MK-K +m Summe Armaturen mit Zubehör 98

141 02.05 Rohrleitungen mit Zubehör Universalinstallationssystem für Trinkw Heizungsinstallation in den Universalinstallationssystem für Trinkwasser und Heizungsinstallation in den Abmessungen mm, bestehend aus: Rohre: Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff- Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542, bestehend aus einem selbsttragenden PE-Xa Basisrohr nach DIN 16892, mit einer laserstumpfgeschweißten Aluminiumummantelung nach DIN EN und einer Außenummantelung aus Polyethylen, einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max. Wassertemperatur von 90C bzw. einem max. Betriebsdruck von 10 bar, kurzfristige Störfalltemperatur 100C, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren, sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung. Als Universalrohr ebenfalls geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung bzw. DIN 2000 sowie der europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, entsprechend den KTW- Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß EN 806, DIN Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß DVGW, ZVSHK und DIN 1988, Dauerbetriebstemperatur 70C (kurzfristige Störfalltemperatur 100C), Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren. Rohrabmessung mm im Ringbund, und 16 und 20 mm im Ringbund mit Exzentrischer und runder Dämmhülse vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und als Schutz gegen Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK). - Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium) - Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium) 99

142 - Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften: - O-Ringfrei - dauerhaft dicht - totraumfrei - druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,, - hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar - sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar - nach DVGW Arbeitblatt W 534 geprüft und regstriert (technische Sytemzulassung) - zugelassen gemäß DIN (VOB Teil C). - verarbeitbar von -10C bis +50C - beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF - Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL Fittings und Verbindungsteile: - Gewindefittings aus Messing bzw. entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Grad A (höchste Anforderungsstufe), Rotguss Gewindefittings aus Edelstahl - Fittingkörper aus Edelstahl nach DIN EN bzw nach DIN EN mit strömungsgünstiger Innenkontur. Homogener und spannungsarmer Werkstoff sowie Materialzusammensetzung durch Guß- Herstellungsverfahren, Ein- und mehrachsige Fittinggeometrien aus einem Stück ohne schwächende Verbindungsstellen (Schweissnähte) - Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL oder aus Messing bzw. entzinkungsbeständigem Sondermessing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Grad A (höchste Anforderungsstufe) - Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN und DIN EN Universalhausinstallationssystem einschließlich Haftungsübernahmeerklärung mit dem ZVSHK Fabrikat: REHAU Typ: Universalsystem RAUTITAN stabil für Trinkwasser und Heizung 100

143 RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter 2,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 40,0 x 6,0mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter 10,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 32,0 x 4,7mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter 15,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 25,0 x 3,7mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter 80,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 20,0 x 2,9mm Stange a' 5m per Meter RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter 85,000 mtr RAUTITAN stabil Universalrohr 16,2 x 2,6mm Stange a' 5m per Meter Bieterangabe: [ ] % Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Winkel, Rohrkupplungen, Reduzierstücke, T-Stücke, Übergangsstücke, etc. Rohraufhängungen mit Schienensystemen, Profilschienen, Gewindestangen und Rohrschellen mit Schalldämmeinlagen. Zuschlag auf Mehrschichtverbundrohre Z Form- und Verbindungsstücke wie Bögen, Zuschlag auf die Summen der Positionen der vor beschriebenen Mehrschichtverbundrohre. 101

144 Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb. 18,000 St Gebo TG-Verschraubung Typ I 1/2'...' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb Gebo TG-Verschraubung Typ I 3/4'' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb. 18,000 St Gebo TG-Verschraubung Typ I 3/4'...' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb. 12,000 St Gebo TG-Verschraubung Typ I 1'...' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb Gebo TG-Verschraubung Typ I 11/4'' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb. 12,000 St Gebo TG-Verschraubung Typ I 11/4'...' Verbindung f.stahlrohr ger.u.abgew.einb. 102

145 Summe Rohrleitungen mit Zubehör Schmutzwasser mit Zubehör Für die Verarbeitung der Schmutzwasserab Für die Verarbeitung der Schmutzwasserabflussleitungen sind die Vorgaben des Herstellers bzw. die anerkannten Regeln der Technik, zu beachten. Bei der Verlegung der Abflussleitungen ist auf genügend Abstand zu Wänden, Verkleidungen und anderen Rohrleitungen zu achten so, dass der erforderliche Brandschutz (Rohrschott, Promat etc.) ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und PAM-GLOBAL S-System Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN EN 877 (SML) mit Übereinstimmungszertifizierung CE. Typ PAM-GLOBAL S. Qualitätsgeprüft durch die "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.v." und mit dem RAL-Gütesiegel der GEG versehen. Rohre innen mit einer Zweikomponenten Epoxid- Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung versehen, Formstücke innen und außen epoxiert. Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter Einhaltung der DIN EN bzw. DIN Verbindungen: PAM-GLOBAL RAPID-, CV-oder CE- Verbindungen mit Übereinstimmungszertifizierung gem. DIN EN 877 HES SVE-Verbindungen Z (für Leitungen im Erdreich), HES KONFIX-Verbindungen Z (zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an SML). Absicherung überdruckgefährdeter Leitungsteile und zur Längskraftschlüssigkeit mit PAM-GLOBAL Krallen. Die Verbindungen und Krallen werden gesondert vergütet.(zuschlagsposition) Hersteller: Saint Gobain HES PAM-GLOBAL S-System 103

146 PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange 10,000 St PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 125 x 3000 mm per Stange PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange 12,000 St PAM-GLOBAL SML-Rohr DN 100 x 3000 mm per Stange Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei 6,000 St Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und montieren Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn 6,000 St Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 125 liefern und montieren Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennwei 18,000 St Abwasser Gusseisen Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und montieren Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nenn 12,000 St Abwasser Gusseisen T-Stücke alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 100 liefern und montieren 104

147 Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Fo Bieterangabe: [ ] % Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohr-Zuschlag für Form und Verbindungsteile wie Muffenverbinder, Rohrbefestigung Anschluß an bestehende Grundleitung einschließlich Gummidichtung und Kleinteile. 6,000 St Anschluß an bestehende Grundleitung einschließlich Gummidichtung und Kleinteile SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung DN 125 6,000 ST SML-Fallrohrstütze ohne Auflagerung DN Auflagerung für Fallrohrstütze 6,000 St Auflagerung für Fallrohrstütze SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN 125 6,000 ST SML-Reinigungsrohr m. viereckigem Deckel, DN Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN200 6,000 St Druck- und Dichtheitsprüfung bis DN

148 Spülen der Grundleitungen 6,000 St Spülen der Grundleitungen Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen, schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200 mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden nach DIN EN und DIN Geeignet für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur entsprechend DIN EN 12056, DIN EN 752, DIN sowie DIN EN Ebenfalls einsetzbar für die dezentrale und zentrale Entlüftung von Bädern, Toilettenräumen und Küchen nach DIN in Einund Zweifamilienhäusern (Gebäudeklasse 1+2 nach MBO/LBO). Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin). Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend DIN EN sowie den Angaben in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken. Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung, Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der VDI- Richtlinie 4100 (Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung) bzw. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts nach DIN EN 14366, Bögen DN 90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung. Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im Freien von bis zu 2 Jahren. Geprüft nach DIN EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung nach DIN EN 1451 und DIN EN 1411 für eine Verlegung bei Temperaturen auch unter -10 C. Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt, halogenfrei Farbe: weiß ähnlich RAL 9003 Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar Ringsteifigkeit: > 4 KN/m Mittlere Längenaudehnung: 0,09 mm/(mxk) Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung 106

149 Prüfzeugnis bis 1 bar) Fabrikat: REHAU Typ: RAUPIANO PLUS RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 20 55,000 mtr RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in der Nennweite DN 50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 20 75,000 mtr RAUPIANO Plus Rohr mit einer Muffe in den Längen: 150mm, 250mm, 500mm 1500mm, 2000mm in der Nennweite DN 75 liefern und montieren RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siph 65,000 St RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad einschließlich Siphonwinkel mit Gumminippel in der Nennweite DN 50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 20,000 St RAUPIANO Plus Bögen alle Winkelstufen v. 15 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75 liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 6,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 50, Abgang gleiche Nennweite liefern und montieren 107

150 RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 6,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang gleiche Nennweite liefern und montieren RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite 12,000 St RAUPIANO Plus Abzweig alle Winkelstufen v. 45 Grad bis 87 Grad in der Nennweite DN 75, Abgang reduziert (DN50) liefern und montieren RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und mon 6,000 St RAUPIANO Plus Übergang in der Nennweite DN 75, Übergang auf DN50 liefern und montieren RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN 75 6,000 St RAUPIANO Plus Reinigungsrohr DN Anschluss bis DN 150 6,000 St Anschluss bis DN 150 Anschluss herstellen, an vorhandener Abwasserleitung, aus SML-Rohr oder Schallschutz-Rohr aus PE, bis DN 150, durch Manschettenverbindung, mit Schallschutzrohr aus PE oder PP, bis DN 150, einschl. Anschlussformstück, Übergangsformstück und Dichtungsmaterial, einschl. reinigen und säubern des vorhandenen Anschlusses RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.decke/an der Wand 40,000 ST RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 50 f. Montage unter d.decke/an der Wand 108

151 RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.decke/an der Wand 2,000 St RAUPIANO Plus Brandmanschette DN 75 f. Montage unter d.decke/an der Wand Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V 3,000 ST Sanibroy Schmutzwasserhebeanlage SANIVITE Haushaltspumpe 230V GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter 40,000 mtr GEBERIT PE-HD Rohr DN 56, d=56mm Länge 5m per Meter GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm 18,000 ST GEBERIT PE-HD Bogen 88,5 Grad DN 56, d=56mm 109

152 GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2'' 3,000 ST GEBERIT PE-HD Gewindestück DN 56 mit Innengewinde 2'...' GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm 39,000 ST GEBERIT PE Elektro-Schweißmuffe DN 56 d=56mm Summe Schmutzwasser mit Zubehör 110

153 02.07 Dämmung mit Zubehör Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrlei 1,000 mtr Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an Rohrleitungen, haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser 54 mm, Rohrverbindung gepresst, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN , als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht, Längsund Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben, äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische Anlagen nach EnEV, Rechenwert lr 0,035 W/mK, Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 55 mm, Ummantelung aus harter Kunststofffolie, Baustoffklasse B1 DIN , Dicke 0,35 mm, befestigen mit Stecknieten Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämms 10,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 42 mm, Dämmschichtdicke 45 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämms 10,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 35 mm, Dämmschichtdicke 35 mm 111

154 Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämms 10,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 28 mm, Dämmschichtdicke 30 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämms 10,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25 mm Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen, 1,000 mtr Wärmedämmung Rohrleitung MW, AS-Qualität Schale, Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitungen, haustechnische Anlagen nach EnEV, in Gebäuden, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Rohrleitung aus Edelstahl, Rohraußendurchmesser 28 mm, Rohrverbindung geschweißt/gelötet, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, Baustoffklasse A DIN , als Schale, befestigen mit verzinktem Stahldraht, Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben, äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische Anlagen nach EnEV, Rechenwert lr 0,035 W/mK, Dämmschichtdicke nach EneV, Dämmschichtdicke 30 mm. 112

155 Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämms 40,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 22 mm, Dämmschichtdicke 25 mm Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämms 40,000 mtr Wärmedämmung wie vor im vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmschichtdicke 20 mm NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot 30,000 Stk NMC Rohrisolierung CLIMAFLEX STABIL 15 x 13 mm, L: 2m, B1, rot CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m 75,000 mtr CLIMAFLEX LS Abfluß 70 x 5 mm Rolle a' 20 m CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m 55,000 mtr CLIMAFLEX LS Abfluß 50 x 5 mm Rolle a' 20 m 113

156 Summe Dämmung mit Zubehör Mech.Raumentlüftung mit Zubehör Radial-Dachventilator Helios VDW 180/4 3,000 Stck Radial-Dachventilator aus Kunststoff, vertikal ausblasend. Gehaeuseober- und -unterschale, Motorschutzhaube und Grundplatte mit Einstroemduese aus Glasfaser-Polyester. Hochleistungs-Laufrad mit rueckwaerts gekruemmten Schaufeln aus Aluminiumblech, dynamisch ausgewuchtet. IEC-Motor mit Eigenbelueftung in geschlossener Bauart IP 54. Kugelgelagert, mit Feuchtschutzisolation, Klasse B, wartungs- und funkstoerfrei. Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte. Schutzgitter serienmaessig an der Ausblasseite. Elektrischer Anschluss an aussenliegendem Klemmenkasten. Eintourig, Kurzschlusslaeufer Sockelschalldaempfer zur saugseitigen Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem Stahlbl 3,000 Stck Sockelschalldaempfer zur saugseitigen Geraeuschdaempfung. Aus verzinktem Stahlblech. Fuer Flachdachmontage. SSD 180/

157 Flachdachsockel Helios FDS 180 3,000 Stck Flachdachsockel zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lueftungshauben auf Flachdaecher. Montage erfolgt waagerecht. Korrosionsbestaendige GFK-Ausfuehrung mit abriebfester, schall- und waermedaemmender Isolierung. Schneesichere Sockelhoehe HE Brandschutz-Tellerventil BTV 100 9,000 ST HE Brandschutz-Tellerventil BTV GEBA Kaltrauschsperre KRS-M 100 9,000 St GEBA Kaltrauschsperre KRS-M HE Anschlußstutzen AS 100 9,000 ST HE Anschlußstutzen AS

158 Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern, Verschluss mit feuerbest 9,000 St Ausbau der Abluftgitter bei den innen liegenden Bädern, Verschluss mit feuerbeständiger (Promat) Platte ca. 30cmx10cm. Einbau Rohrhülse Dm 100 für Tellerventil und Kaltrauchsperre. Lohn und Mat Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör Bohr- und Stemmarbeiten Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder 2,000 St Bohrung Durchmesser 25-50mm T bis 25cm Bohrung in der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk oder Beton, Bohrdurchmesser über 25 bis 50 mm, Bohrtiefe bis 25 cm, einschl. Abtransport des Bohrgutes durch den AN Bohrung Durchmesser mm T bis 25cm der Wand, Decke oder Fußboden, aus Mauer 36,000 St Bohrung Durchmesser mm T bis 25cm Bohrung in der Wand, Decke oder Fußboden, aus Maueroder Ziegelwerk oder Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe bis 25 cm, einschl. Abtransport des Bohrgutes durch den AN Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 1 15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Ma 20,000 mtr Schlitz herstellen Mauer- Ziegelwerk B 10-15cm T 10-15cm Schlitz herstellen, Wand, aus Mauer- Ziegelwerk, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Wasserfreisetzung, Tiefe ca. 10 bis 15 cm, Breite ca. 10 bis 15 cm, einschl. Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN. 116

159 Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis herstellen, in Bodenfläche, Untergrund 5,000 mtr Schlitz herstellen Beton B 10-15cm T bis 5cm Schlitz herstellen, in Bodenfläche, Untergrund Beton, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Wasserfreisetzung, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm, Schlitztiefe bis 5 cm, einschl. Abtransport des Ausbruchmaterials durch den AN. Summe Bohr- und Stemmarbeiten Sonstige Maßnahmen Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigu 50,000 KG Profilstahlkonstruktion, verzinkt, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, einschl. Befestigungsmaterial Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrle Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Geb 10,000 St Zusätzliche Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, Rohrleitungslänge in m 'bis 300' im Gebäude, mit Luft/Gas/Wasser, Prüfdruck 20 bis 50 kpa, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. Die Druckprobe ist zu protokollieren Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisu des gesamten Lieferumfangs. psch Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Übergabe des gesamten Lieferumfangs. Einweisung des Bedienungspersonals in die Funktion und den Betrieb der Anlage. Die Inbetriebnahme und Einweisung ist getrennt durchzuführen. Für diese Leistung ist ein Pauschalbetrag zu kalkulieren. nur GP 117

160 Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestig 18,000 St Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm Spannband Bezeichnungsschild DIN 825, Befestigung mit Schildträger aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband bzw. Schweißhalter, Befestigungsuntergrund Rohrleitung. Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebe Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die 18,000 St Rohrkennzeichnungspfeile mit selbstklebender Kunststoff-Folie zum Aufkleben auf die Rohrleitungen, bei isolierten Leitungen auf die Isolierung zur Markierung der Fließrichtung. Farben der Richtungspfeile entsprechend der Mediumsfarbe nach DIN. Vor der Bestellung erhält die Bauleitung ein Muster zur Freigabe Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranl 6,000 St Befüllung der Sanitäranlage bestehend aus: Befüllen Teilabschnitt der Sanitäranlage in einem evtl. mehreren Abschnitten Anlageninhalt: bis ca. 300 Liter Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung 6,000 St Rohrleitungsspülung gem DIN 1988 mit speziellem Spülkompressor. - Impulsspülung mit Luft/Wasser 118

161 Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen 18,000 St Mikrobiologische Trinkwasserauntersuchung auf Legionellen Summe Sonstige Maßnahmen Planungsleistung / -unterlagen MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grund psch MONTAGEPLANUNG: Erstellung der Montageplanung, auf Grundlage der freigegebenen Ausführungsplanung: Die Unterlagen sind nach Terminplan zu erstellen, damit der Auftraggeber diese rechtzeitig prüfen und freigeben kann. Des weiteren muss eine Koordination mit den anderen Gewerken stattfinden. Zusätzlich sind auf verlangen sämtliche Detailzeichnungen anzufertigen, damit die Anlage Gewerksübergreifend erstellt werden kann. Dies gilt u.a. auch für die Angabe von elektrischen Anschlußwerten und die Lage aller Anschlußpunkte (Kabelzugsliste), die durch Fremdfirmen anzufahren sind. Die Planunterlagen des AN sind in einer solchen Ausführlichkeit zu erstellen, daß der Auftraggeber bzw. dessen Beauftragter die vom AN beabsichtigte Ausführung zweifelsfrei erkennen kann. Sie enthalten alle Leitungsdimensionen, Abstandsmaße zu wichtigen Bauteilen oder Geräten. Die planunterlagen sind in Papierform und parallel in CAD-form (AUTOCAD) zu übergeben. Alle hierzu notwendigen Berechnungen (TW- Rohrnetzberechnung, Luftmengenberechnung, Schmutzwasserberechnung etc.) sind durch den AN zu erstellen. nur GP 119

162 Revisionsunterlagen in 3-facher Ausferti Inhaltsverzeichniss in Ordnern. psch Revisionsunterlagen in 3-facher Ausfertigung einschl. Inhaltsverzeichniss in Ordnern. Unterlagen bestehend aus: Bestands- und Revisionsplänen, Beschreibung der Anlagen mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO 10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente, Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen, Betriebsanleitung mit Beschreibung der Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und - schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb, Störung und Alarm, Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben über Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefonund Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä., erforderliche Hilfsmittel und -stoffe sowie Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte, Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen. Bestandspläne auf Basis der Ausführung erstellen, mit CAD- Programm, anhand von Montageplänen des AN, Grundrisspläne und Heizzentrale im M 1:50, sowie Heizungsschema und MSR Schemen, Übergabe vor der Abnahme, mind. 5 Werktage, auf Datenträger, farbig, einschl. Übergabe der Pläne, zur Weiterbearbeitung auf CAD-System, CAD-System AUTOCAD, Schnittstelle DWG, Datenträger CD-ROM, sowie 3x farbig ausgeplottet. nur GP 120

163 Summe Planungsleistung / -unterlagen Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Es werden nur die an der Baustelle geleisteten, tatsächlichen Arbeitsstunden ohne Wegezeit vergütet Meister / Techniker 5,000 Std Meister / Techniker Std. Kundendienstmonteur 5,000 Std Std. KD-Monteur Std. Obermonteur 35,000 Std Std. Obermonteur Std. Monteur 35,000 Std Std. Monteur 121

164 Std. Hilfsmonteur 35,000 Std Std. Hilfsmonteur Summe Stundenlohnarbeiten Summe Sanierung Nebengebäude 122

165 Zusammenstellung Pos. - Nr. Schönbor Kurztext Umbau Hauptgebäude Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör Summe Installationselemente Summe Armaturen mit Zubehör Summe Rohrleitungen mit Zubehör Summe Schmutzwasser mit Zubehör Summe Dämmung mit Zubehör Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör Summe Heizung mit Zubehör Summe Bohr- und Stemmarbeiten Summe Sonstige Maßnahmen Summe Planungsleistung / -unterlagen Summe Stundenlohnarbeiten Summe Umbau Hauptgebäude Sanierung Nebengebäude Summe Einrichtungsgegenstände mit Zubehör Summe Installationselemente Summe Armaturen mit Zubehör Summe Rohrleitungen mit Zubehör Summe Schmutzwasser mit Zubehör Summe Dämmung mit Zubehör Summe Mech.Raumentlüftung mit Zubehör Summe Bohr- und Stemmarbeiten Summe Sonstige Maßnahmen Summe Planungsleistung / -unterlagen Summe Stundenlohnarbeiten Summe Sanierung Nebengebäude 123

166 Zusammenstellung Pos. - Nr. Kurztext Angebotssumme netto Nachlass netto abzgl. Nachlass Mehrwertsteuer Angebotssumme brutto 19,00 % % EUR EUR EUR EUR EUR Bei Zahlung innerhalb Tagen wird ein Skonto in Höhe von % gewährt Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift 124

167 Inhaltsverzeichnis Ausschreibung Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 124 Seiten. Bericht Auflistung Typ Pos.-Nr. Kurztext Seite Ausschreibung Deckblatt Ausschreibung 1 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Umbau Hauptgebäude 23 Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 23 Installationselemente 37 Armaturen mit Zubehör 39 Rohrleitungen mit Zubehör 48 Schmutzwasser mit Zubehör 53 Dämmung mit Zubehör 62 Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 66 Heizung mit Zubehör 72 Bohr- und Stemmarbeiten 74 Sonstige Maßnahmen 75 Planungsleistung / -unterlagen 77 Stundenlohnarbeiten 79 Sanierung Nebengebäude 80 Einrichtungsgegenstände mit Zubehör 80 Installationselemente 91 Armaturen mit Zubehör 92 Rohrleitungen mit Zubehör 99 Schmutzwasser mit Zubehör 103 Dämmung mit Zubehör 111 Mech.Raumentlüftung mit Zubehör 114 Bohr- und Stemmarbeiten 116 Sonstige Maßnahmen 117 Planungsleistung / -unterlagen 119 Stundenlohnarbeiten 121 Ausschreibung Zusammenstellung