VOB-Musterbriefe und -Formulare für Handwerker und Bauunternehmer

Transkript

1 VOB-Musterbriefe und -Formulare für Handwerker und Bauunternehmer Was ist neu? VOB-Musterbriefe und -Formulare Angebot Angebotsanfrage Aufforderung zur Angebotsabgabe (Alternative 1, AG) Aufforderung zur Angebotsabgabe (Alternative 2, AG) Antwort auf Angebotsanfrage Absage zur Angebotsanfrage (AN) Vergütung für spezifiziertes Angebot (AN) Begleitschreiben zum Angebot Allgemeines Begleitschreiben zum Angebot für private Bauherren (AN) Keine Risikoübernahme des AN für vorgesehene Baustoffe (AN) Begleitschreiben zum Angebot bei Funktionalbeschreibung (AN) Begleitschreiben zum Nebenangebot an öffentliche Auftraggeber (AN) Begleitschreiben zum Angebot mit Alternativvorschlag (AN) Keine Angaben zu Bodenkontamination (AN) Prüfungsvorbehalt wegen des Inhalts von bauseitigen Ausschreibungsbedingungen (AN) Begleitschreiben mit Hinweis auf Kalkulationsgrundlagen (AN) Begleitschreiben bei zweifelhafter Ausschreibung (AN) Allgemeine Angebotsbedingungen Bedingungen für einen Lieferauftrag Anschreiben zum Lieferauftrag (AN) Allgemeine Lieferbedingungen (AN) Bedingungen für einen Reparaturauftrag Anschreiben zum Reparaturauftrag (AN) Allgemeine Reparaturbedingungen (AN) Nachfrage zur Angebotsabgabe Rückfrage zu einem abgegebenen Angebot (AN) Anfrage zu einem abgegebenen Angebot (AN) Nachfrage zu einer Absage (AN) Vergabeverfahren Vergabeprotokoll (AG) Nachprüfungsantrag ( 107 GWB) (AN) Verfahrensrüge gegenüber der Vergabestelle ( 107 Abs. 3 GWB) (AN) Nachprüfungsantrag an die Vergabekammer ( 107 GWB) (AN) Sonstige Fragen Rücknahme eines Angebotes; Reaktion des Auftraggebers (AG) Abbruch von Vertragsverhandlungen; Kein Anspruch auf Schadensersatz (AG) Vertragsschluss Verhandlungsprotokoll Verhandlungsprotokoll (AG) Verhandlungsprotokoll für Nachunternehmer (AG) Verhandlungsprotokoll als Bestätigungsschreiben (AG) Widerspruch gegen Bestätigungsschreiben (AN)

2 Auftragsbestätigung Mündlich erteilter Auftrag - Auftragsbestätigung (AN) Hinweis auf Mehrkosten aus verzögerter Vergabe (AN) Pauschalpreisvereinbarung - Auftragsbestätigung (AN) Bestätigung unter Abweichung vom Angebot (AG) VOB-Bauvertrag VOB-Bauvertrag (AN, AG) VOB-Bauvertrag (AG) mit Hinweis auf Mindestlohn VOB-Bauvertrag - Kurzfassung (AN, AG) VOB/B Einheitspreisvertrag (AN, AG) VOB/B Globalpauschalpreisvertrag (AG) BGB-Bauvertrag BGB-Bauvertrag (AG) BGB-Vertrag für Kleinaufträge (AN, AG) Subunternehmervertrag Subunternehmervertrag (AG) Arbeitnehmer-Erklärung zum Mindestlohn Sonstige Verträge Fertighausvertrag: Kein Widerrufsrecht bei Ratenzahlung (AN) Generalunternehmervertrag (VOB, AG) Generalübernehmervertrag (VOB, AG) Generalunternehmervertrag (BGB, AG) Generalübernehmervertrag (BGB, AG) Arbeitsgemeinschaftsvertrag (AN) Generalvollmacht (AN, AG) Vertrag über die Mitbenutzung von Baustrom (AG) Schiedsgerichtsvereinbarung (AN, AG) Vergütungsfragen Vereinbarung von Abschlagszahlungen Vereinbarung von Abschlagszahlungen (AN, AG) Preisanpassung für Mengenabweichung gemäß 2 Abs. 3 VOB/B Preisanpassung bei Mengenüberschreitung (AN) Verlängerte Vorhaltung des Baugerüsts (AN) Preisanpassung bei Mengenunterschreitung (AN) Preisanpassung bei außergewöhnlicher Mengenmehrung (AG) Keine Preisreduzierung bei Mengenüberschreitung aufgrund Planänderung (AN) Keine zeitliche Grenze für Preisanpassung aus Mengenabweichung (AN) Teilkündigung gemäß 2 Abs. 4 VOB/B Hinweis auf Teilkündigung durch den Auftraggeber ( 2 Abs. 4 VOB/B) (AN) Nachtrag für geänderte Leistungen gemäß 2 Abs. 5 VOB/B Nachtrag wegen Planungsänderungen (AN) Nachtrag wegen Planungskorrekturen (AN) Nachtrag wegen geänderter Baumaterialien (AN) Nachtrag wegen unklarer Ausschreibung (AN) Nachtrag wegen Unrichtigkeit Bodengutachten (AN) Nachtrag wegen Bodenkontamination (AG) Nachtrag wegen Änderung der Baugrundverhältnisse (AN) Nachtrag wegen geänderter Baustellenverhältnisse (AN) Nachtrag wegen fehlender Baufreiheit (AN) Nachtrag aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung (AN) Nachtrag wegen Baustopp (AN) Reaktion des AG auf Nachtrag wegen Baustopp (AG)

3 Höhe der Vergütungsanpassung (AN) Verspäteter Nachtrag; kein Anspruch (AG) Kein Vergütungsanspruch für eigenmächtig geänderte Leistungen (AG) Überstundenanordnung als geänderte Leistung (AN) Nachtrag oder Mängelbeseitigung - AN trägt Beweislast (AG) Nachtrag, wenn AG auf Leitfabrikat besteht (AN) Nachtrag für zusätzliche Leistungen gemäß 2 Abs. 6 VOB/B Zusätzliche Vergütung; Zusatzarbeiten, für geschuldeten Erfolg erforderlich (AN) Zusätzliche Vergütung; Besondere Leistungen; Abgrenzung zu Nebenleistungen (AN) Kein Nachtrag für Nebenleistungen laut VOB/C (AG) Vergütungsanspruch wegen nicht vorgesehener Leistungen (AN) Kein Ausschluss wegen Verletzung einer Hinweispflicht (AN) Aufforderung zum Nachweis der Mehrkosten (AG) Zusätzliche Vergütung; Höhe der Vergütung (AN) Zusätzliche Vergütung; Abgrenzung von nicht geschuldeten Leistungen (AN) Zusätzliche Vergütung; Auslegung der Leistungsbeschreibung (AN) Widerspruchslose Entgegennahme der Leistung (AN) Zusätzliche Vergütung; Entbehrlichkeit der Ankündigung (AN) Zusätzliche Vergütung; Entbehrlichkeit mangels Verschulden (AN) Zusätzliche Vergütung; Entbehrlichkeit der Ankündigung wegen erheblicher Mehraufwendungen (AN) Zusätzliche Vergütung; Kein Anspruch für eigenmächtige Beschleunigungsmaßnahmen (AG) Nachtrag beim Pauschalvertrag gemäß 2 Abs. 7 VOB/B Pauschalpreisänderung bei geänderten Leistungen (AN) Nachtrag beim Detailpauschalvertrag (AN) Nachtrag trotz Schlüsselfertigklausel (AN) Nachtrag trotz funktionaler Leistungsbeschreibung (AN) Vergütungsanpassung auch bei geringfügigen Leistungsänderungen (AN) Keine Änderung des Pauschalpreises bei Stahlpreiserhöhung (AG) Ausgleichsanspruch bei deutlichen Mengenänderungen (AN) Wegfall von Eventualpositionen beim Pauschalvertrag (AN) Vergütungsanspruch für auftragslose Leistungen gemäß 2 Abs. 8 VOB/B Anzeige notwendiger Arbeiten (AN) Entbehrlichkeit der Anzeige (AN) Nachträglich anerkannte Leistungen (AN) Vergütungsanspruch für auftragslose Leistungen gemäß 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B (AN) Auftragslose Leistung: Ablehnung von Vergütungsansprüchen (AG) Anerkennung auftragslos erbrachter Leistungen (AN) Anerkenntnis dem Grunde nach; nur Höhe bestritten (AN) Vergütungsanspruch für planerische Leistungen gemäß 2 Abs. 9 VOB/B Zusätzliche Vergütung des Auftragnehmers für plan. Leistungen ( 2 Abs. 9 VOB/B) (AN) Stundenlohnarbeiten gemäß 2 Abs. 10 bzw. 15 Abs. 3 VOB/B Anzeige von Stundenlohnarbeiten (AN) Rückgabe von Stundenlohnzetteln 1 (AG) Rückgabe von Stundenlohnzetteln 2 (AG) Stundenlohnarbeiten ohne schriftliche Vereinbarung (AN) Unterbliebene Vorlage von Stundenlohnzetteln (AN) Ablehnung von Stundenlohnarbeiten (AG) Vergütung für nicht angezeigte Stundenlohnarbeiten (AN) Anzahl der geleisteten Stunden (AN) Angemessenheit der geleisteten Stunden (AG) Sonstige Vergütungsfragen Vergütungsanspruch in üblicher Höhe, 632 Abs. 2 BGB (AN) Vergütungsanspruch nach Kündigung Vergütungsanspruch nach Kündigung (AN) Vollmachtsfragen

4 Hinweis des AG auf Umfang Architektenvollmacht (AG) Vollmacht des Architekten zur Fortschreibung der Ausführungsplanung (AN) Nachfrage wegen Architektenvollmacht zur Vergabe von Nachträgen (AN) Anscheinsvollmacht des Architekten (AN) Anscheinsvollmacht des Fachbauleiters (AN) Keine Anscheinsvollmacht des Architekten (AG) Umfang der Architektenvollmacht; Kündigung (AN) Nachweis der Vollmacht der Änderungsanordnung (AN) Zurückweisung einer Änderungsanordnung des Auftraggebers (AN) Sonderprobleme Leistungsverweigerungsrecht wegen endgültiger Vergütungsverweigerung (AN) Beweislast für Vergütungsvereinbarung (AN) Nachträgliche Änderung der Preisvereinbarung (AN) Anfrage an Architekten wegen Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers (AN) Ausführung Koordination der Baustelle Ausführungsbeginn Abruf der Bauleistung (VOB-Bauvertrag) (AG) Abruf des Baugrundstücks (AN) Aufforderung zur Förderung der Bauarbeiten (AG) Anordnungsrecht des AG Aufforderung zur Verstärkung des Personaleinsatzes (AG) Zurückweisung der Anordnung über die Anzahl der Arbeitskräfte auf der Baustelle (AN) Reaktion auf Anordnungen des Auftraggebers Bedenkenhinweis des AN (AN) Hinweis auf Mehrkosten (AN) Eigenverantwortung des Auftragnehmers Selbstbestimmung des Auftragnehmers Freiheit des Auftragnehmers bei der Ausführung (AN) Kein Recht des Auftragnehmers auf Bauaufsicht (AG) Rechtmäßige Betriebsführung des AN Rechtmäßige Betriebsführung des AN (AG) Prüf- und Hinweispflichten des Auftragnehmers Bedenkenanmeldung des Auftragnehmers Umfassende Bedenkenanmeldung ( 4 Abs. 3 VOB/B) (AN) Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung Planungsfehler: Haftung des Hauptunternehmers gegenüber dem Subunternehmer (AN) Bedenken gegen die Ausführungsunterlagen bei Angebotsabgabe (AN) Bedenken gegen die Ausführungsunterlagen nach Vertragsschluss (AN) Bedenken gegen Anordnungen des Auftraggebers (VOB, AN) Uneinsichtiger Architekt; Adressat für Bedenkenhinweis (AN) Bedenken gegen Anordnungen des Bestellers (AN) Bedenken gegen die Baugrundverhältnisse (AN) Bedenken gegen Baugrundverhältnisse (BGB, AN) Hinweis des AN auf ungewisse Grundwasserverhältnisse (VOB, AN) Hinweis des Unternehmers auf ungewisse Grundwasserverhältnisse (BGB, AN) Hinweis des AN auf die Beratungspflichten des bauaufsichtsführenden Architekten (AN) Bedenken gegen vorgeschriebene Stoffe/Bauteile (AN) Stellungnahme zum Bedenkenhinweis des Subunternehmers (AN)

5 Hinweis des AN auf Beendigung der Sicherungspflichten (AN) Bedenken gegen die Leistungen eines Vorunternehmers Bedenken gegen die Leistungen eines Vorunternehmers (AN) Bedenken gegen Vorarbeiten (BGB, AN) Reaktion des Auftraggebers auf Bedenkenanmeldung Zurückweisung der Bedenken (VOB, AG) Zwischenbescheid (AG) Beweislast für die Erfüllung der Prüf- und Hinweispflicht (AG) Streit über Nachträge Aufforderung an den AN zur Fortsetzung der Arbeiten trotz Streit über Nachträge (AG) Aufforderung an den AG zu Verhandlungen über einen Nachtrag (AN) Überlassung von Hilfsmitteln Überlassungsanspruch des Auftragnehmers (AN) Schutzpflichten des Auftragnehmers Vertragliche Schutzmaßnahmen des Auftragnehmers (AG) Aufforderung zu außervertraglichen Schutzmaßnahmen (AG) Vertragswidrige Baustoffe Anforderung des Gleichwertigkeitsnachweises (AG) Beanstandung der Baustoffe (allgemein, AG) Beanstandung der Baustoffe (spezifiziert, AG) Beseitigungsverlangen vertragswidriger Baustoffe (AG) Mängel vor Abnahme Mängelbeseitigungsaufforderung vor Abnahme (AG) Schadensersatzanspruch des Auftraggebers (AG) Kündigung wegen Mängeln (AG) Kostenerstattung nach Kündigung (AG) Hinweis auf fehlende Fristsetzung (AN) Selbstausführung des Auftragnehmers Aufforderung zur Bekanntgabe von Nachunternehmern (AG) Bitte um Zustimmung zum Einsatz eines Subunternehmers ( 4 Abs. 8 VOB/B) (AN) Aufforderung zur Selbstausführung, Kündigungsandrohung (AG) Feststellung des Bauzustandes Zwischenfeststellung (AN) Gemeinsame Feststellung der Baustellenverhältnisse (AN) Feststellung des technischen Bauzustands (Technische Abnahme) (AN) Ausführungsfristen Nachfrage nach Bauzeitenplan (AN) Baubeginnanfrage ( 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B) (AN) Baubeginnanzeige ( 5 Abs. 2 Satz 3 VOB/B) (AN) Widerspruch gegen nachträglichen Terminplan (AN) Aufforderung zum verstärkten Arbeitseinsatz ( 5 Abs. 3, 4 VOB/B) (AG) Verzögerungen im Bauablauf Verhalten des AN bei Verzögerungen Behinderungsanzeigen Behinderungsanzeige ( 6 Abs. 1 VOB/B) (AN) Behinderungsanzeige wegen fehlender Baugenehmigung (AN) Behinderung wegen unklarer Baugrundverhältnisse (AN)

6 Behinderungsanzeige wegen nachbarrechtlicher Probleme (AN) Behinderungsanzeige wegen erschwerten Baustellenzuganges (AN) Behinderungsanzeige wegen fehlender Ausführungsunterlagen (AN) Preisanpassung wegen Bauzeitverzögerung (AN) Behinderungsanzeige wegen fehlender Vorunternehmerleistungen (AN) Entschädigungsanspruch des AN bei Annahmeverzug des AG (AN) Entschädigungsanspruch des AN für Wartezeit (AN) Behinderungsanzeige wegen zeitlicher Anordnung des AG (AN) Behinderungsanzeige wegen Änderungs-/Zusatzanordnung des AG (AN) Behinderungsanzeige an Auftraggeber mit Hinweis auf Vertragsstrafenvereinbarung (AN) Fortdauernde Unterbrechung Anfrage wegen Personal- und Geräteeinsatz (AN) Abrechnung von Leistungen bei längerer Unterbrechung ( 6 Abs. 5 VOB/B) (AN) Beschädigung oder Zerstörung der Leistung vor Abnahme ( 7 VOB/B) (AN) Wegfall der Behinderung/Unterbrechung Wiederaufnahmeanzeige ( 6 Abs. 3 VOB/B) (AN) Beschleunigungsangebot (AN) Neufestsetzung der Ausführungsfrist ( 6 Abs. 4 VOB/B) (AN) Verhalten des AG bei Verzögerungen Mahnung der Fertigstellung Nach Ablauf einer verbindlichen Vertragsfrist Mahnung wegen Terminverzögerung (VOB-Bauvertrag) (AG) Mahnung wegen Terminverzögerung (BGB-Bauvertrag) (AG) Abhilfeaufforderung (ohne Vertragsfrist) Abhilfeaufforderung ohne Vertragsfrist (VOB-Vertrag, AG) Abhilfeaufforderung ohne Vertragsfrist (BGB-Vertrag, AG) Mahnung nach Abhilfeanordnung Mahnung nach Abhilfeaufforderung (VOB-Vertrag, AG) Mahnung nach Abhilfeaufforderung (BGB-Vertrag, AG) Reaktion auf Behinderungsanzeige Reaktion auf Behinderungsanzeige wegen fehlender Pläne (AG) Reaktion auf Behinderungsanzeige wegen fehlender Vorunternehmerleistungen (AG) Reaktion auf Behinderungsanzeige wegen zeitlicher Anordnung des AG (AN) Reaktion des AG auf Entschädigungsanspruch des AN (AG) Reaktion des AG auf Androhung der Arbeitseinstellung durch AN (AG) Schadensersatz, Vertragsstrafe Kostenvorschuss für Mehraufwendungen (AG) Schadensersatzanspruch wegen verspäteter Fertigstellung: Vertragsstrafe (AG) Kündigung und Rücktritt... wegen Zahlungsverzuges Androhung beim VOB-Vertrag (AN) Androhung beim BGB-Vertrag (AN) Kündigung beim VOB-Vertrag (AN) Rücktritt beim BGB-Vertrag (AN)... wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten (Übergabe von Ausführungsunterlagen) Androhung beim VOB-Vertrag (AN) Androhung beim BGB-Vertrag (AN) Ablehnung von Nachtragsverhandlungen (AN) Mahnung von Mitwirkungspflichten ( 642 BGB) (AN)

7 Kündigungsandrohung wegen unterlassener Mitwirkung ( 643 BGB) (AN) Kündigungsandrohung wegen fehlender (Bau-)Genehmigung (AN) Kündigung beim VOB-Vertrag (AN) Rücktritt beim BGB-Vertrag (AN)... wegen Unterbrechung Androhung beim VOB-Vertrag (AN) Androhung beim BGB-Vertrag (AN) Kündigung beim VOB-Vertrag (AN) Rücktritt beim BGB-Vertrag (AN)... wegen Vertragsverletzung Entbehrlichkeit der Fristsetzung bei Arbeitseinstellung infolge Insolvenz (AG) Kündigungsandrohung bei Mängeln ( 4 Abs. 7 VOB/B) (AG) Rücktrittsandrohung bei Mängeln (BGB, AG) Berechnung des Wertersatzes bei Rücktritt (AG) Kündigungsandrohung bei Verzögerung ( 5 Abs. 4 VOB/B) (AG) Kündigungsandrohung wegen unerlaubten Nachunternehmereinsatzes (AG) Teilkündigung wegen Mängeln (AG) Kündigung wegen Verzugs (AG) Kündigung wegen unerlaubten Nachunternehmereinsatzes (AN) Kündigung wegen nicht erbrachter Vorleistungssicherheit (AN) Kündigung aus wichtigem Grund; eigenmächtiges Abweichen von vertraglichen Vorgaben (AG) Kündigung aus wichtigem Grund; Übernahme von Materialien durch AG (AG) Kündigung aus wichtigem Grund; Herausgabe von Baumaterialien (AN) Reaktion des AN; Kein Rücktritt vor Fristablauf (AN) Reaktion des AN auf Kündigung des AG (AN) Kündigung und Ersatzvornahme Kostenvorschuss für Mehraufwendungen (AG) Höhe der Ersatzvornahmekosten (AG) Fristsetzung nach Kündigung (AG) Ersatzvornahme - Einladung Ortsbesichtigung (AG) Berechnung des Vergütungsanspruchs nach Auftraggeberkündigung (AG) Sonstiges Vergütungsanspruch des Auftragnehmers (VOB, AN) Vergütungsanspruch des Unternehmers (BGB, AN) Vereinfachte Kündigungsabrechnung, wenn Pauschalvertrag nahezu vollständig erfüllt ist (AN) Vereinfachte Abrechnung bei Kündiung vor Ausführung (AN) Kündigung wegen Insolvenzantrag des Auftragnehmers (AG) Kündigung wegen Insolvenzantrag eines Gläubigers ( 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B) (AG) Kündigung wegen wettbewerbsbeschränkender Absprache ( 8 Abs. 4 VOB/B) (AN) Kündigung bei mehr als dreimonatiger Verschiebung des Baubeginns (AN) Rückfrage des AN bei Kündigungsandrohung durch Architekten (AN) Abnahme Fertigstellungsmeldung (VOB- und BGB-Vertrag) Fertigstellungsmeldung (VOB-Vertrag) (AN) Fertigstellungsmeldung (BGB-Vertrag) (AN) Ablehnung der Fertigstellungsmitteilung (VOB-Bauvertrag) (AG) Abnahmeverlangen Förmliches Abnahmeverlangen (AN) Abnahmeverlangen und Fertigstellungsmeldung (AN) Abnahmeverlangen (AN) Verlangen nach Teilabnahme (AN) Reaktion AG auf Abnahmeverlangen (AG) Erneutes Abnahmeverlangen bei Abnahme unter Vorbehalt (AN) Abnahmeverlangen des AN nach Kündigung (AN) Abnahme bei Inbenutzungnahme

8 Keine Abnahme durch Inbenutzungnahme (AG) Vorbehalt der Vertragsstrafe trotz Inbenutzungnahme (AG) Abnahme gegenüber Subunternehmer Bitte an Subunternehmer um Einverständnis mit einer Gesamtabnahme (AG) Widerspruch des Subunternehmers gegen Bitte um Gesamtabnahme (AN) Förmliche Abnahme Aufforderung des AG zur förmlichen Abnahme (AG) Auftragnehmer-Reaktion bei Aufschub der förmlichen Abnahme (AN) Stillschweigender Verzicht auf förmliche Abnahme (AN) Stillschweigender Verzicht auf förmliche Abnahme nach Mängelbeseitigung (AN) Stillschweigender Verzicht bei nur unwesentlichen Mängeln (AN) Abnahmeprotokoll Einfaches Abnahmeprotokoll (AN, AG) Rechtsverbindliche Bauabnahme - Protokoll (AN, AG) Abnahmeprotokoll in Abwesenheit des Auftragnehmers (AG) Mängelliste zum Abnahmeprotokoll (AG) Mängelliste zur Abnahme (AG) Teilabnahmeprotokoll (AN, AG) Einweisungsprotokoll Abnahmeverweigerung Abnahmeverweigerung ( 12 Abs. 3 VOB/B) (AG) Reaktion auf Abnahmeverweigerung (AN) Reaktion auf Abnahmeverweigerung bei unwesentlichen Mängeln (AN) Entbehrliche Abnahme für Fälligkeit des Werklohns (AN) Mängelansprüche Mängelrüge des Auftraggebers vor Abnahme Mängelbeseitigungsaufforderung vor Abnahme (VOB-Vertrag) (AG) Mängelrüge des AG vor Abnahme (BGB-Vertrag) (AG) nach Abnahme Mängelbeseitigungsaufforderung nach Abnahme (VOB-Vertrag, AG) Mängelbeseitigung des AG nach Abnahme (BGB-Bauvertrag) (AG) Mängelrüge des AG wegen Verletzung Beratungspflicht (AG) Weitergabe an Subunternehmer/Lieferant Weitergabe der Rüge an Subunternehmer Weitergabe einer Auftraggeberrüge an Lieferanten (AN) Haftung des Lieferanten für Ausbaukosten und Abtransport (AG) Keine Haftung des Lieferanten bei Abweichung von Herstellerangaben (AG, AN) Stellungnahme des AN zur Mängelrüge Positive Antwort Durchgeführte Mängelbeseitigung; Bitte um Bestätigung (AN) Durchgeführte Mängelbeseitigung; Bitte um Abnahme (AN) Fristenkorrektur zur Beseitigung von Mängeln (AN) Ablehnende Antwort... weil kein Mangel Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung (AN) Mangelfreie Leistung trotz Verstoß gegen DIN-Normen (AN) Hinweis des AN auf Beendigung der Verhandlungen über Mängelrüge (AN)

9 Hinweis auf unklare Leistungsbeschreibung (nach VOB/A-Ausschreibung) (AN)... weil Haftungsbefreiung nach 13 Abs. 3 VOB/B Hinweis auf Planungsfehler (AN) Keine Prüfungspflicht hinsichtlich Statik/Sonderplanung (AN) Keine erhöhte Prüfungspflicht bei mehreren Ausschreibungsfehlern (AN) Keine Hinweispflicht bei fachkundigem Auftraggeber (AN) Hinweis auf Mangel eines anderen Gewerkes (AN) Ablehnung der Mängelbeseitigung wegen vorgeschriebener Materialien (AN)... weil verjährt Hinweis auf Verjährung bei Bauwerken ( 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B) (AN) Hinweis auf Verjährung bei Nicht-Bauwerken ( 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B) (AN) Gemeinsame Mängelfeststellung als Abnahmeverweigerung (AN) Kein Anerkenntnis nach Ablauf der Verjährungfrist (AN) Keine Arglist (AN) Keine Arglist bei bloßen Handwerksfehlern (AN) Kein Organisationsverschulden (AN) Hinweis auf Verjährung bei maschinellen/elektrotechnischen Anlagen ( 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B) (AN) Hinweis auf verkürzte Verjährung bei maschinellen/elektrotechnischen Anlagen (AN)... aus sonstigen Gründen Ablehnung Mängelbeseitung wg. Unverhältnismäßigkeit und Angebot einer Minderung (AN) Ablehnung Mängelbeseitigung, wenn keine Gelegenheit zur Nachbesserung bestand (AN) Ablehnung Mängelbeseitigung, wenn keine Eigenhaftung des AG besteht (AN) Gleichwertigkeit von Baumaterialien; Gesamtbetrachtung (AN) Ablehnung der Mängelbeseitigung wegen unverhältnismäßigen Aufwandes (AN) Aufforderung zur Mängelbeseitigung in bestimmter Art und Weise (AN) Ablehnung der Mängelbeseitigung wegen widersprüchlichen Verhaltens des AG; Baustellenverbot (AN) Ablehnung der Mängelbeseitigung bei Schwarzarbeit (AN) Neutrale Antwort Zwischenbescheid Zwischenbescheid auf Mängelrüge des Auftraggebers (AN) Prüfung der Mängelrüge ohne Anerkenntnis (AN) Hinweis auf unverhältnismäßige Ausübung des Zurückhaltungsrechts (AN) Kulanz Mängelbeseitigung aus Kulanz/ohne Anerkennung einer Rechtspflicht (AN) Kein Anerkenntnis bei Mängelbeseitigung aus Kulanz (AN) Beteiligung des AG Zuschuss zur Mängelbeseitigung (AN) Sicherheitsleistung bei Mitverantwortung des Auftraggebers (AN) Kosten der Mängelfeststellung Kostenerstattung bei schuldhaft unrichtiger Mängelbeseitigungsaufforderung (AN) Kostenerstattungsanspruch des AN bei unberechtigter Mängelrüge (AN) Reaktion des AG auf Stellungnahme des AN...wegen Erfolgshaftung des AN Erfolgshaftung für dauerhaft funktionstaugliches Werk (AG) Auslegung der Vertragsbestandteile (AG) Vereinbarter Qualitätsstandard als Beurteilungsmaßstab (AG) Stillschweigende Vereinbarung der anerkannten Regeln der Technik (AG) Ungeschriebene anerkannte Regeln der Technik (AG) Haftung für vorgeschlagene Baustoffe (AG) Mängelbeseitigung auf nur eine Art und Weise (AG) Mängelbeseitigung auf bestimmte Art und Weise; Restrisiko (AG) Mängelhaftung ohne Verschulden (AG)

10 Keine Haftungsbefreiung des AN Kein Bedenkenhinweis des AN (AG) Ausschluss der Mängelbeseitigung; unwirksame AGB (AG) Mängelansprüche bei Abweichung vom Leistungsverzeichnis (AG) Mangel bei vertraglich vereinbarter Ausführungsart; Funktionstauglichkeit (AG) Mängelanspruch: Unverhältnismäßigkeit des Nachbesserungsverlangens? (AG) Keine Haftungsbefreiung bei Alternativvorschlag AN (AG) Mängelhaftung AN trotz Aufsichtspflichtverletzung des Bauleiters (AG) Keine Verjährung Mängelhaftung AN - keine Verjährung aufgrund Anerkenntnis (AG) Keine Kostenübernahme für Mängelfeststellung durch Auftraggeber (AG) Keine Verjährung wegen Arglist (AG) Arglist bei unterlassener Bodenuntersuchung (AG) Keine Verjährung wegen Organisationsverschulden (AG) Mängelbeseitigungskosten Anforderung des AG Vorschuss Mängelbeseitigung - Kostenvorschuss (VOB-Bauvertrag) (AG) Mängelbeseitigung - Kostenvorschuss (BGB-Bauvertrag) (AG) Erstattung Erstattung von Mängelbeseitigungsaufwand (VOB-Vertrag) (AG) Erstattung von Mängelbeseitigungskosten (BGB-Bauvertrag) Stellungnahme des AN zur Kostenanforderung Ablehnung der Erstattung von Nachbesserungskosten (AN) Ablehnung der Erstattung mangels Fristsetzung (AN) Ablehnung der Erstattung von Umsatzsteuer auf Nachbesserungskosten (AN) Keine Werklohnkürzung bei voreiliger Ersatzvornahme (AN) Ablehnung der Kosten für Mängelbeseitigungskontrolle (AN) Aufrechnung des AG Erhaltung der Mängeleinrede; mündliche Anzeige (AG) Aufrechnung mit Kostenerstattungsanspruch (AG) Rückgriffsansprüche... gegen Architekt Regressanspruch des AN gegen den Architekten wegen Planungsfehlers (AN)... gegen Subunternehmer Rückgriff gegenüber Subunternehmer (AG) Schadensausgleich im Innenverhältnis ( 10 Abs. 2 VOB/B) (AG) Subunternehmer Haftungsumfang bei Verzug mit Mängelbeseitigung (AG) Rückgriff des Hauptunternehmers gegenüber Subunternehmer bei Veräußerung des Grundstücks (AG)... gegen Nachunternehmer Haftungsausgleich zwischen Vor- und Nachunternehmer (AN) Stillschweigender Verzicht auf förmliche Abnahme durch Schlusszahlung/Verjährung (AN) Abrechnung und Zahlung Aufmaß Aufforderung zum gemeinsamen Aufmaß (AG) Aufforderung zum gemeinsamen Aufmaß (AN)

11 Aufmaßnahme ( 14 VOB/B) (AN, AG) Aufmaße der Baustelle (AN, AG) Feststellungen zum Aufmaß (AN, AG) Fragen zu Aufmaß und Abrechnung (AN, AG) Rechnungslegung und Begleitschreiben Begleitschreiben zur Schlussrechnung (Fälligkeit 30 Tage nach Zugang; AN) Begleitschreiben zur Schlussrechnung (Verzug 30 Tage nach Zugang; AN) Fälligkeit ohne Abnahme (AN) Fälligkeit ohne Abnahme nach Ersatzvornahme (AN) Anforderung einer Abschlagsrechnung beim VOB-Vertrag (AN) Anforderung einer Abschlagszahlung beim VOB-Vertrag (bei vereinbartem Zahlungsplan) (AN) Abschlagsrechnung Auftragnehmer (BGB-Bauvertrag) vor (AN) Abschlagsrechnung Auftragnehmer (BGB-Bauvertrag) nach (AN) Anspruch auf Abschlagszahlung auch ohne Einigung (AN) Abschlagszahlung, weitere Sicherheit (AN) Auskunftsverlangen 641 Abs. 2 BGB (AN) Zahlungsanforderung gegenüber Verbrauchern; Sicherheitsleistung (AN) Aufforderung zur Vorlage der Schlussrechnung (AG) Schlussabrechnung (AN) Reaktion des AN auf Verlängerungswunsch des AG (AN) Abrechnung eines beendeten Pauschalvertrages; nur geringfügig erbrachte Teilleistungen (AN) Abrechnung eines beendeten Pauschalvertrages; nahezu vollständig Ausführung (AN) Mahnung einer Abschlagsrechnung (VOB- und BGB-Vertrag) Mahnung einer Abschlagsrechnung (VOB-Vertrag) (AN) Mahnung einer Abschlagsrechnung beim VOB-Vertrag (bei vereinbartem Zahlungsplan) (AN) Mahnung einer Abschlagsrechnung (BGB-Vertrag) (AN) Vorbehalt gegen Schlusszahlung Vorbehalt gegen Schlusszahlung (AN) Begründung des Vorbehaltes gegen die Schlusszahlung (AN) Mahnung einer Schlussrechnung (VOB- und BGB-Vertrag) Verspätete Einwendungen gegen Schlussrechnung; Fälligkeit des Werklohns (AN) Erhaltung der Fälligkeit bei einmal prüfbarer Schlussrechnung (AN) Keine Bindungswirkung an die Schlussrechnung (AN) Mahnung einer Schlusszahlung (VOB-Vertrag) (AN) Mahnung einer Schlusszahlung (BGB-Vertrag) (AN) Erneute Mahnung der Schlussrechnungsforderung; Ende des Verzugs mit Abschlagszahlung (AN) Mahnung einer Schlusszahlung, Fälligkeit ohne Abnahme (AN) Keine Geltung von Zahlungsbedingungen des AG mit der Arbeitsaufnahme durch AN (AN) Kein Zurückbehaltungsrecht gegenüber NU wegen ungeklärter Vertragsstrafe (AN) Aufforderung zur Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (AN) AGB-widrige Verkürzung der Verjährungsfrist (AN) Aufforderung zur Auszahlung des unbestrittenen Guthabens ( 16 Abs. 3 Nr. 1 S. 3 VOB/B) (AN) Zahlungsablehnung (AG) Hinweis auf Ausschlusswirkung (AG) Ablehnung Abschlagszahlung bei Schlusszahlungsreife (AG) Zahlungsablehnung wegen Aufrechnung (AG) Zahlungsablehnung; Hinweis auf überhöhte Mengen (AG) Zahlungsablehnung; unrichtige Einheitspreise (AG) Zahlungsablehnung; unberechtigte Nachträge für geänderte Leistungen (AG) Zahlungsablehnung, unberechtigte Nachträge für zusätzliche Leistungen (AG) Unberechtigter Nachtrag für geschuldete Leistungen (AG) Zahlungsablehnung; kein Anerkenntnis bei Prüfung (AG) Begründung des Vorbehalts gegen Zahlungsablehnung (AN) Zahlungsablehnung wegen Mängeln (AG) Eigenständiges Leistungsverweigerungsrecht des Hauptunternehmers (AG) Zahlungsablehnung wegen Schwarzarbeit (AG) Prüffähigkeit, Reaktion AN Fehlende Prüffähigkeit; Ausschluss des Einwands wegen Verspätung (AN)

12 Fehlende Prüffähigkeit, Beachtung der Kontrollinteressen des AG (AN) Fehlende Prüffähigkeit; Ausschluss des Einwands hinsichtlich unbestrittenen Guthabens (AN) Prüffähigkeit; Abrechnung ohne Aufmaß bei Ersatzvornahme nach Kündigung (AN) Unberechtigte Skontoabzüge Zahlung nach Ablauf der Skontofrist (AN) Unberechtigter Skontoabzug (Fälligkeitsklauseln auf Rechnungen) (AN) Unberechtigter Skontoabzug (Massenaufstellung) (AN) Berechnungsgrundlage für Skontoabzug (AN) Unberechtigter Skontoabzug (Abschlagszahlungen) (AN) Abrechnung/Zahlung im Subunternehmereinsatz Schlussrechnung - fehlende Prüfbarkeit (AG) Zahlungsbestätigung (AN) Kein Schuldanerkenntnis durch Rechnungsausgleich (AG) Abwehr eines Direktanspruchs des Subunternehmers gegen Bauherrn (AG) Fälligkeit der Vergütung des Subunternehmers; unwirksame AGB des Hauptunternehmers (AN) Stillschweigender Abschluss eines Subunternehmervertrages (AN) Direktanspruch des Subunternehmers gegen Bauherrn ( 16 Nr. 6 VOB/B) (AN) Direktanspruch des Subunternehmers gegen Bauherrn mit Angebot der Wiederaufnahme der Arbeiten (AN) Durchgriffsfälligkeit Durchgriffsfälligkeit nach Zahlung (AN) Durchgriffsfälligkeit nach Abnahme (AN) Durchgriffsfälligkeit nach Fristablauf (AN) Sonstiges Kein Druckzuschlag für Mängelbeseitigungskosten bei Annahmeverzug des AG (AN) Ablehnung eines Vergleichsangebots (AN) Hinausgeschobene Schlusszahlung bis zur absoluten Mängelfreiheit (AN) Reaktion des AG auf Nachtragsverlangen des AN; Darlegung der Kalkulationsgrundlagen (AG) Unwirksamer Ausschluss von Nachforderungen mangels schriftlicher Beauftragung (AN) Beweislastumkehr bei Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln (AN) Rückzahlungsanspruch bei Überzahlung (AG) Verjährung des Rückzahlungsanspruchs (AN) Vergütung für Überlassung eines Baukrans an Nebenunternehmer (AN) Meinungsverschiedenheiten mit öffenlichen AG 18 Abs. 2 VOB/B Einspruch (AN) Umsatzsteuersteuerregelung nach 13b UStG Mitteilung an Vertragspartner (AG) Vertragsstrafe (VS) Ablehnung der VS wegen fehlendes Vorbehaltes bei der Abnahme (AN) Ablehnung der Vertragsstrafe, wenn Leistung nutzbar (AN) Ablehnung der VS, weil Option nicht angekreuzt (AN) AGB-Widrigkeit, wenn die VS zusätzlich zum Schadensersatz verlangt wird (AN) AGB-Widrigkeit, wenn die VS unabhängig vom Verzug ist (AN) AGB-Widrigkeit, wenn die VS nach oben offen ist (AN) Vertragsstrafe: AGB-Verstoß bei unklarer Terminfestlegung (AN) Ablehnung der VS, wenn der Zeitplan umgeworfen wird (AN) Hinfälligkeit bei einverständlicher Terminänderung (AN) AGB-Widrigkeit, wenn die Vertragsstrafe 5 % der Auftragssumme übersteigt (AN) AGB-Widrigkeit bei zu hohem Tagessatz (AN) AGB-Widrigkeit, wenn unangemessene Höchstgrenze für Zwischenfrist (AN) Kein Vertragsstrafenanspruch des AG, wenn Mahnung nach Ablauf des Fertigstellungstermins fehlt (AN) Sicherheitsleistung Vorleistungssicherheit gemäß 648a BGB Sicherheitsleistung für den Vergütungsanspruch des AN (AN) Ablehnung einer Sicherheitsleistung (AG) Arbeitseinstellung wegen nicht erbrachter Vorleistungssicherheit (AN) Reaktion auf nicht erbrachte Vorleistungssicherheit (AN)

13 Erhöhung einer Vorleistungssicherheit (AN) Sicherheitsverlangen für Nachtragsforderungen (AN) Reaktion des AG auf überhöhtes Sicherungsverlangen (AG) Vorleistungssicherheit und Gegenforderungen (AN) Vorleistungssicherheit trotz Mängelrügen (AN) Vorleistungssicherheit und Abschlagszahlungen (AN) Aufforderung zur Rückgabe einer Vorleistungsicherheit (AG) Vorleistungssicherheit nach Abnahme (AN) Vorleistungssicherheit nach Abnahme; Nachfrist (AN) Vorleistungssicherheit nach Kündigung (AN) Sicherheit für Mängelansprüche Einzahlung des Sicherheitseinbehaltes auf Sperrkonto; Kein Ausschluss durch AGB (AN) Berechnung des Sicherheitseinbehaltes gem. 13 b UStG (AN) Kein Recht auf Sicherheitseinbehalt bei Übersicherung des Auftrages (AN) Herausgabe einer Bürgschaft auf erstes Anfordern (AN) Einschränkung der Bürgschaftsverpflichtung durch Abnahmeregelungen (AG) Rechtliche Selbständigkeit der Bürgschaftsverpflichtung; Fortbestand auch bei Insolvenz des AN (AN) Übermittlung einer Gewährleistungsbürgschaft ( 17 Abs. 4 VOB/B) (AN) Aufforderung zur Einzahlung der Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto (AN) Aufforderung zur Auszahlung des Sicherheitseinbehalts (AN) Aufforderung zur Auszahlung des Sicherheitseinbehalts - unwirksame Vereinbarung (AN) Inanspruchnahme einer Mängelbürgschaft (AG) Aufforderung zur Bürgschaftsrückgabe ( 17 Abs. 8 VOB/B) (AN) Antwort des AG auf das Freigabeverlangen des AN hinsichtlich gestellter Gewährleistungssicherheit (AG) Sicherheit für Zuschuss zur Mängelbeseitigung (AN) Austausch des Sicherheitseinbehalts durch Bürgschaft; Aufforderung zur Barauszahlung (AN) Austausch des Sicherheitseinbehalts durch Bürgschaft; Rückgabe der Bürgschaftserklärung (AN) Austausch des Sicherheitseinbehalts durch Bürgschaft; Anfrage an Auftraggeber (AN) Bürgschaft auf erstes Anfordern Ablehnung der Bürgschaft auf erstes Anfordern ( 648a BGB) (AN) Hinweis an Bürgen auf Unwirksamkeit der Sicherungsabrede (AN) Bürgschaft auf erstes Anfordern - Inanspruchnahme nur als normale Bürgschaft (AN) Muster für Bürgschaften Zahlungsbürgschaft des AG gegenüber AN (AN, AG) Vertragserfüllungsbürgschaft des AN gegenüber AG (AN, AG) Vertragserfüllungsbürgschaft des NU gegenüber HU (AN, AG) Vorauszahlungsbürgschaft des AN gegenüber AG (AN, AG) Vorauszahlungsbürgschaft des NU gegenüber HU (AN, AG) Mängelbürgschaft des AN gegenüber AG (AN, AG) Mängelbürgschaft des NU gegenüber HU (AN, AG) Vorleistungsbürgschaft ( 648a BGB) des AG gegenüber AN (AN, AG) Vorleistungsbürgschaft ( 648a BGB) des HU gegenüber NU (AN, AG) Streitigkeiten Anfrage nach Gerichtsstand des öffentlichen Auftraggebers ( 13 Abs. 1 VOB/B) (AN) Anfrage zur Bereitschaft außergerichtlicher Streitbeilegung ( 18 Abs. 3 VOB/B) (AN, AG) Korrespondenz mit der Handwerkskammer Bitte an Kammer um Benennung eines Sachverständigen (AN) Korrespondenz mit Baustofflieferanten Anfrage (AN) Weitergabe einer Auftraggeber-Rüge an Lieferant (AN) Haftung des Lieferanten für Kosten von Ausbau und Abtransport (AN) Mahnung und Verzugssetzung wegen verspäteter Materiallieferung (AN) Korrespondenz mit Versicherungen Anmeldung von voraussichtlich begründeten Ansprüchen (AN) Anmeldung von voraussichtlich unbegründeten Ansprüchen (AN) Schadensbezifferung (AN)

14 Allgemeine Geschäftsbedingungen Wirksamkeitskontrolle von AGB in Bauverträgen Allgemeine Rechtsfragen Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Individualvereinbarung? - Abgrenzung (AN, AG) Allgemeine Geschäftsbedingungen bei einmaliger Verwendung von Formularverträgen? (AN, AG) Übliche Klauseln Vertragsgrundlagen (AN) Vollständigkeitsklauseln (AN) Nebenleistungsklauseln (AN) Festpreisklauseln (AN) Preisänderungsklauseln, Unwirksamkeit einer Klausel des Verwenders, Preise einseitig ändern zu können (AN, AG) Klauseln über Ausschluss von Aufrechnung und/oder Zurückbehaltungsrecht (AN) Klauseln über Änderungsvorbehalte (AG) Klauseln über Ablösung des Sicherheitseinbehaltes durch Bürgschaft auf erstes Anfordern (AN) Einheitspreis-Mengenänderungen (AN) Übernahme von Leistungen durch den Auftraggeber (AN) Subunternehmereinsatz (AG) Unwirksamkeit von im Straßenbau häufig verwendeten Vertragsklauseln (AN) Kündigungsklauseln (AN) Rügefrist für Mängel / Klausel der Auftragnehmerseite (AG) Verkürzung der Gewährleistungsfrist für Mängel (AN) Vergütungsklauseln; Beschränkung der Vergütungshöhe bei Einheitspreisvertrag (AN) Vergütungsklauseln; Ausschluss der Vergütung nicht erbrachter Leistungen nach Kündigung (AN) Vergütungsklauseln; Klauseln über Ausschluss von Nachtragsforderungen (AN) Abschlagszahlung ohne Sicherheit; unwirksam Kombination von Vertragserfüllungsbürgschaft und gekürzten Abschlagszahlungen (AN) Vertragsstrafenklauseln; Unwirksamkeit einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe (AN) Umlageklauseln Umlage für Bauwesenversicherung (AN, AG) Umlage für Baureinigung (AN) Abnahmeklauseln (AN) Abwehrklauseln für Nachträge (AN) Abtretungsverbote Abtretungsverbote; nur ausnahmsweise Unwirksamkeit (AN, AG) Büroorganisation Vertragsprüfung (Iso-Element 4.3) Gesprächsnotiz Checkliste Angebots-/Auftragsanforderungen (1) Checkliste Angebots-/Auftragsanforderungen (2) Skizze Angebotsbuch Erweiterte Vertragsprüfung (Iso-Element 4.3) Massenspiegel Projektierung und Planung (Designlenkung) Lenkung der Dokumente und Daten Systembezogene Dokumente Übergeordnete Dokumente Auftragsbezogene Dokumente Produktbezogene Dokumente Firmeninterne Dokumente Lieferanten-/Nachunternehmerauswahl und -beurteilung Lieferanten-/Nachunternehmerliste (alphabetisch sortiert)

15 Lieferanten-/Nachunternehmerliste (nach Produkten/Leistungen sortiert) Lieferanten-/Nachunternehmerbefragung (Selbstauskunft mit Fragebogen) Erfassungsbeleg Lieferanteninformation Auswertung der Lieferanten-/Nachunternehmen (Selbstauskunft) Beschaffungsunterlagen Formular Anfrage Bestellbuch Formular Bestellung Anforderung Material/Maschinen Fahrzeug/Maschinen Gerätekalkulation Bauzeitenplan/Geräteeinsatzplan Auftragsabwicklung Baustelleneinrichtung Preisermittlung Checkliste der Arbeitsvorbereitung Organisation im EDV-Bereich Checkliste für Bildschirmarbeitsplätze Checkliste für Branchensoftware Aktuelle Baurechtsthemen und Gesetze Aktuelle Baurechtsthemen Aktuelle Probleme der Nachtragskalkulation Bauverträge mit privaten Bauherren Schriftverkehr, elektronische Medien und Zugangsnachweise (1) Inhalt (2) Grundsätzliches zum Schriftverkehr und Informationsfluss (3) Zugangsnachweis (4) Elektronische Medien (5) Gründe für Vorsichtsmaßnahmen, Praxistipps Gesetzestexte VOB Teil A, Ausgabe 2012 VOB Teil A, Ausgabe 2012, Bekanntmachung VOB Teil A, Ausgabe 2012, Hinweise VOB Teil A, Ausgabe 2012 VOB Teil A, Ausgabe 2009 VOB Teil A, Ausgabe 2009 VOB Teil B, Ausgabe 2012 VOB Teil B, Ausgabe 2012, Hinweise VOB Teil B, Ausgabe 2012 VOB Teil B, Ausgabe 2012 (Textfassung) VOB Teil B, Ausgabe 2009 VOB Teil B, Ausgabe 2009 VOB Teil B, Ausgabe 2009 (Textfassung) VOB Teil B, Ausgabe 2006 VOB Teil B, Ausgabe 2006 (Textfassung) Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts Bau e.v.

16 Praxisformulare speziell für Ihr Gewerk Gewerkeübergreifende Praxisformulare EnEV-Verträge Vertrag Energieberatung Vertrag KfW-Leistungen Vertrag Wärmeschutznachweis und Energiebedarfsausweis (EnEV 2014) Unternehmererklärung zur Änderung von Außenbauteilen und der Dämmung von Decken gegen unbeheizte Räume Lieferschein Lieferschein (einseitig) Lieferschein (zweiseitig) Aufmaßliste Bautagebuch Massenzusammenstellung Sammelkarte Tagesbericht Fahrzeug-Tagesbericht Maschinen-Tagesbericht Montagebericht Zeiterfassungsbogen Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste Verankerungsprotokoll Tagesarbeitszettel Wochenarbeitszettel Auftragsstunden-Erfassung Kleinreparaturauftrag Checkliste zur innerbetrieblichen Auftragsüberwachung Angebotsübersicht Energetische Sanierung: Erhebungsbogen Unternehmererklärung Fragebogen zur Freistellung vom Steuerabzug Bauunternehmer Energetische Sanierung - Decken: Erhebungsbogen Energetische Sanierung - Wände: Erhebungsbogen Tief- und Straßenbauunternehmen Aufmaß der Hausanschlüsse Druckprüfungsprotokoll Checkliste für die Überprüfung von Lieferungen gemäß DIN Mängelliste Straßenbau Leistungsauswertung Zimmerer, Dachdecker und Spengler Holzliste Baustellenauftrag Spengler/Flaschner Baustellenauftrag Isolierer Montagebericht Kant-Auftrag Checkliste zur Angebots-/LV-Vorbereitung für Dachsanierungen Checkliste zur Beurteilung von Flachdächern Prüfungsergebnisse von Faserdämmstoffen für die Wärmedämmung Energetische Sanierung - Dächer: Erhebungsbogen Energetische Sanierung - Wände: Erhebungsbogen Energetische Sanierung - Decken: Erhebungsbogen Tischler, Glaser und Sonnenschutztechniker Raumklima Messprotokoll A Raumklima Messprotokoll B (Tauwasserbildung) Raumklima Messprotokoll C (Holzfeuchte-Messprotokoll) Beschlag- und Zubehörliste Kleinreparaturauftrag

17 Montage-Checkliste für Tischlerarbeiten Hinweise zur Bedienung, Wartung und Lüftung von Fenstern und Fenstertüren Wartungsvertrag für Fenster und Türen Checkliste zur Erstellung von Angeboten über Holz- und Kunststoff-Fenstern Checkliste zur Erfüllung der Hinweispflichten Checkliste für den Holzeinkauf Energetische Sanierung - Fenster: Erhebungsbogen Fliesen-, Boden- und Estrichleger Protokoll für Heizestriche Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Lieferschein Lieferschein (einseitig) Lieferschein (zweiseitig) Niederschrift über den Zustand des Geländes Maler, Stuckateure und Trockenbauer Checkliste Fenster; Lasursysteme für Laub- und Nadelhölzer Checkliste Gipskartonplatten: Zulässige Abstände der Befestigungsmittel Metall- und Stahlbauer Checkliste Pulverbeschichtung Checkliste Pulverbechichtung; Probleme und Ursachen Checkliste Strahlen SHK-Handwerk Bedenkenanmeldung - Schallschutz bei der Lieferung und Montage von Sanitäranlagen Energiesparberatung - Lüftungsanlagen: Erhebungsbogen Energetische Sanierung - Schornsteinfegerprotokoll: Erhebungsbogen Energetische Sanierung - Heizungsanlage: Erhebungsbogen Übergabe von Unterlagen Einweisungsprotokoll Mängelliste Elektrohandwerk Übergabe von Material und Zubehör Übergabe von Unterlagen Übergabebericht elektrischer Anlagen Einweisungsprotokoll Mängelliste Empfehlung für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen Redaktionelles Editorial Vorwort des Herausgebers Hinweise zu Test und Freischaltung Hinweise zur Arbeit mit Word Unser Service für Sie! Fehlt etwas? 2014 WEKA MEDIA GmbH & Co. KG