Aufforderung zur Angebotsabgabe

Transkript

1 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen (Vergabestelle) (Datum) KEV (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt Vergabe-/Projekt Nr.: Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Aufforderung zur Angebotsabgabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: Datum: Uhrzeit: 14:15 Einzureichen bei: Stadt Mössingen Fachbereich 3 PLZ: Ort: Mössingen Straße: Freiherr-vom-Stein-Str. 20 Zimmer: KS 12 Kreissparkasse Haus-Nr. 16 Bindefrist endet am: Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Anlagen: Teilnahmebedingungen Ergänzende Teilnahmebedingungen Angebotsschreiben Besondere Vertragsbedingungen und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹) Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) Zusätzliche Vertragsbedingungen Erklärung der Bietergemeinschaft ²) Benennung der Nachunternehmen Eigenerklärungen zur Eignung Lohngleitung ZVB und Änderungssätze Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): Aufgliederung der Angebotssumme Aufgliederung wichtiger Einheitspreise Pläne/Zeichnungen Nr. Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag Preis 1a und Preis 1b - KEV Preis 1a - bis Preis 1c - KEV (B) TB - - KEV 174 TBErg Stamm - - KEV (B) Ang - - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV u AngErg NU Nr. 1 u. Nr KEV 179 AngErg Eignung - Preis 1d (1-fach) (1-fach) (2-fach) - KEV (B) BVB - (2-fach) - KEV (B) WBVB - - KEV 117 (B) ZVB - - KEV 183 AngErg LGI - (2-fach) (1-fach) (2-fach) (2-fach) (2-fach) (2-fach) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - (2-fach) (2-fach) - KEV ZTV-ETV StB - (2-fach) Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV ZTV-Ing - (2-fach) Vordruck Architektenpläne (Grundrisse/Schnitte) Baustelleneinrichtungsplan 1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. 2) Diese Erklärung ist im Regelfall nur bei Öffentlicher Ausschreibung anzukreuzen und beizufügen. - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Preis 1d - (2-fach) (je 2-fach) - KEV 182 AngErg Preis 2 - (2-fach) - KEV Kenn CertiFORM bzw Kenn - (2-fach) (2-fach) ( -fach) ( -fach) ( -fach) ( -fach) (1-fach) Seite 1 von 3

2 KEV (B) A Vergabe-/Projekt Nr.: Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung des Eigenbetriebes Stadtwerke Mössingen, Freiherr-vom-Stein-Str. 18, Mössingen 2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Telefon Fax zu vergeben. Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellung der Anlage einbezogen. ³) Anschrift L&P Beratende Ingenieure GmbH Feldkirchener Str. 35, Haar [email protected] Nicht beigefügte Unterlagen sind: 3. Erklärungen und Unterlagen Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten) zu den nachfolgenden Bedingungen vorzulegen: 3.1 Angaben nach 6a Abs. 3 VOB/A Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn 4 ) Vordruck AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzureichen. Angaben zu: sind mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. 3.2 Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV Preis 1a - oder - KEV Preis 1b - - KEV Preis 1c - - KEV Preis 1d - mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis 2 - mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai die Urkalkulation ist 4. Nebenangebote mit dem Angebot einzureichen. Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Teilnahmebedingungen), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Nachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 3) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr ) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 3

3 KEV (B) A unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot Vergabe/Projekt Nr.: Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unter Verwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden Es gelten die beigefügten Teilnahmebedingungen. Abweichend von diesen Teilnahmebedingungen gilt Folgendes: Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV (B) BVB - hingewiesen. Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich 6. nur für ein Los für ein Los oder mehrere Lose Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - bzw. - KEV 117 (B) ZVB Weitere Angaben nach 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A Angebote können abgegeben werden: schriftlich. elektronisch in Textform. elektronisch mit fortgeschrittener Signatur und den Anforderungen des Auftraggebers. elektronisch mit qualifizierter Signatur. 8.2 Nachprüfungsstelle gemäß 21 VOB/A 5 ) Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Str. 50, Tübingen Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20 % Kontingent für nicht EU-weite Vergabeverfahren ( 3 Abs. 9 VgV): Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai (Unterschrift) Vergabekammer ( 156 GWB) - entfällt - Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beiliegende Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit allen Anlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibens bezeichnete Stelle einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn - zu versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und "Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten. Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform sind der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Einreichungs-/Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung). 5) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 1.3 Seite 3 von 3

4 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV (B) TB Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 1 Hinweis Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2016 Abschnitt 1) 1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2. Form und Inhalt der Angebote 2.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bei schriftlicher Angebotsabgabe muss das Angebot im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und an der dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV (B) A - ausdrücklich zugelassen ist. Sie müssen die dort genannten Bedingungen erfüllen. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Alle Eintragungen des Bieters müssen dokumentenecht sein. Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. 2.2 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen ( 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vom Auftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 2.5 Nebenangebote (1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. (2) (3) (4) (5) Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Seite 1 von 2

5 2.6 Preisnachlässe Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. KEV (B) TB 2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 3. Bietergemeinschaften 3.1 Bei schriftlicher Angebotsabgabe haben Bietergemeinschaften mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben. Bei elektronischer Angebotsabgabe ist die Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - mit dem Angebot abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist sie von allen Mitgliedern fortgeschritten oder qualifiziert zu signieren Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV AngErg NU Nr. 1 - und - KEV AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Teilleistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. Eignung Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang - sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 6. Gleitklausel Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.t.-änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung einbezogen. 7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²) Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen. (2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt. ²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Seite 2 von 2

6 Vom Bieter ausfüllen! Umschlag bitte nicht öffnen! Absender (Bieter) KEV (B) Kenn CertiFORM Kennzettel für Angebotsumschlag Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten! Ablauf der Angebotsfrist: Datum: Uhrzeit: Ort: : Mössingen Baumaßnahme: in: Leistung: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Vergabestelle: Straße: PLZ: Stadt Mössingen, Fachbereich 3 (Submission in der Kreissparkasse Haus Nr. 16) Freiherr-vom-Stein-Str. 20 Zimmer: KS Ort: Mössingen Vergabe-/Projekt Nr.: Eingang des Angebots: Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen! Datum: Uhrzeit: Laufende Nummer des Angebots

7 KEV (B) Ang Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 (Name und Anschrift des Bieters) 1) Einreichung bei der Vergabestelle: *) Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen Zimmer: KS 12 im Kreissparkassengebäude Freiherr-vom-Stein-Str. 16 (gegenüber Stadtwerke Mössingen) Vergabe-/Projekt Nr.: *) Vergabeart *) Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *) Datum: Uhrzeit: 14:15 Bindefrist endet am: *) Angebot Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung *) in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen (Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen 1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen Seite 1 von 4

8 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²) Vertragsunterlagen *) Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - und Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist - KEV (W) Ang Nr. 1 - Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV AErg ZTV-ETV StB - Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV AErg ZTV-Ing - Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - Pläne/Zeichnungen Nr. siehe Ausschreibungsunterlagen Die Pläne sind nicht mit dem Angebot einzureichen 1.2 Vom Bieter sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **) Erklärung der Bietergemeinschaft Benennung der Nachunternehmen Nr. 1 Nr. 2 Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV AngErg NU Nr KEV AngErg NU Nr KEV 179 AngErg Eignung - - KEV 185 AngErg Bauabfall nicht beigefügte Vertragsbestandteile Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Ausgabe 2016 Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Mai 2016 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Anlagen Nebenangebote **) Aufgliederung der Angebotssumme *) Vordruck **) Preis 1a oder Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis - KEV Preis 1d - Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *) - KEV 182 AngErg Preis 2 - Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **) Pläne/Zeichnungen Nr. *) Freistellungsbescheinigung **) *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 2) Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen. 3) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 4

9 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Ich biete/wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt: Hauptangebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) **) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % **) keine Vergabe nach Losen *) Gesamtsumme Vergabe nach Losen *) 4) Los Los Los Los Los Los Los Los Los Los 2.2 Nebenangebote zum Hauptangebot **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Technische Nebenangebote Andere Nebenangebote Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote Anzahl: Anzahl: ja 2.3 Technische Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebots **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % Nr.: Kurzbezeichnung: Nr.: Kurzbezeichnung: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 3. Sicherheiten siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV (B) BVB - 4. Nachweise **) 4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > Euro) Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei. Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei. Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig: Steuernummer: Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben Seite 3 von 4

10 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Ich bin/wir sind bevorzugter Bewerber laut beigefügtem/ vorliegendem Nachweis. 4.3 Ich bin/wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderem Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen) Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht. 5. Erklärungen **) 5.1 Einsatz von Nachunternehmen Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen. Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 1 -) 5.2 eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 2 -) an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt. Ich gebe/wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers ab und erkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich an. 5.3 Nachweise über die Eignung **) Ich bin/wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **) Ich bin/wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht Ich erkläre/wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn die Beschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) Ist - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben, - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen. **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen Seite 4 von 4

11 Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: KEV (B) BVB Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016) Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen 1. Allgemein 1.1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur Feil - Freier Architekt, Stuttgart / L&P Beratende Ingenieure, Haar mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung Eine Vorankündigung ist nach 2 BaustellV nicht erforderlich. erforderlich Ein Koordinator ist nach 3 (1) BaustellV Sie ist erfolgt. muss noch erfolgen. nicht erforderlich. erforderlich. Der Auftraggeber übernimmt die Aufgabe selbst. überträgt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ein SiGe-Plan ist nach 3 (2) BaustellV nicht erforderlich. 1.3 Bautagesberichte ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen ( 4 Abs. 4 VOB/B) 2.1 Lager- und Arbeitsplätze: soweit vorhanden erforderlich; Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Er wird nach Auftragserteilung übergeben Parkplatz, Baustellenzufahrt über die Liegewiese zum Hallenbad Seite 1 von 4

12 KEV (B) BVB 2.3 Wasseranschluss Vergabe-/Projekt Nr.: ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen Stadtwerke Mössingen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. trägt der AG 2.4 Stromanschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen Stadtwerke Mössingen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. trägt der AG 2.5 Sonstige Anschlüsse für ¹) ²) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober sind vorhanden. 3. Ausführungs- /Vertragsfristen ( 5 VOB/B) 3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens in der KW nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif) am innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1). in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1) Durchmesser, Leistung, Zustand 2) z.b. Fernheizung, Telefon Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.,spätestens am letzten Werktag dieser KW. (Datum). (Datum). Seite 2 von 4

13 KEV (B) BVB 3.2 Vergabe-/Projekt Nr.: Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart ( 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B): werden als Vertragsfristen vereinbart: 4. Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist Euro 0,15 v. H. der Auftragssumme (netto). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 5. Verjährungsfrist für Mängelansprüche Vereinbart werden: Die Regelfrist nach 13 VOB/B ( 13 VOB/B) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Für den Gesamtauftrag Für Für Für den Gesamtauftrag Für Für (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) 6. Rechnungen ( 14 VOB/B) 6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 bei 2 -fach und zugleich L&P Beratende Ingenieure GmbH -fach einzureichen. Monate Jahre *) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. **) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -. Monate Monate Jahre Jahre Seite 3 von 4

14 KEV (B) BVB Vergabe-/Projekt Nr.: Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind einfach fach einzureichen. 7. Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage. 8. Sicherheitsleistung ( 16, 17 VOB/B) 8.1 Stellung der Sicherheit 3) Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von 5,0 v.h. der Auftragssumme brutto / zu leisten. netto * Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt 3,0 v.h. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge brutto / netto * Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 8.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für - die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -, - die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und - für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 - Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober zu verwenden. *) soll diese Alternative gewählt werden, ist sie anzukreuzen. 3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 4.1 Ziff. 8 Seite 4 von 4

15 Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: KEV (B) BVB Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016) Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen 1. Allgemein 1.1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur Feil - Freier Architekt, Stuttgart / L&P Beratende Ingenieure, Haar mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung Eine Vorankündigung ist nach 2 BaustellV nicht erforderlich. erforderlich Ein Koordinator ist nach 3 (1) BaustellV Sie ist erfolgt. muss noch erfolgen. nicht erforderlich. erforderlich. Der Auftraggeber übernimmt die Aufgabe selbst. überträgt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ein SiGe-Plan ist nach 3 (2) BaustellV nicht erforderlich. 1.3 Bautagesberichte ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen ( 4 Abs. 4 VOB/B) 2.1 Lager- und Arbeitsplätze: soweit vorhanden erforderlich; Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Er wird nach Auftragserteilung übergeben Parkplatz, Baustellenzufahrt über die Liegewiese zum Hallenbad Seite 1 von 4

16 KEV (B) BVB 2.3 Wasseranschluss Vergabe-/Projekt Nr.: ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen Stadtwerke Mössingen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. trägt der AG 2.4 Stromanschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen Stadtwerke Mössingen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. trägt der AG 2.5 Sonstige Anschlüsse für ¹) ²) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober sind vorhanden. 3. Ausführungs- /Vertragsfristen ( 5 VOB/B) 3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens in der KW nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif) am innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1). in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1) Durchmesser, Leistung, Zustand 2) z.b. Fernheizung, Telefon Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.,spätestens am letzten Werktag dieser KW. (Datum). (Datum). Seite 2 von 4

17 KEV (B) BVB 3.2 Vergabe-/Projekt Nr.: Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart ( 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B): werden als Vertragsfristen vereinbart: 4. Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist Euro 0,15 v. H. der Auftragssumme (netto). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 5. Verjährungsfrist für Mängelansprüche Vereinbart werden: Die Regelfrist nach 13 VOB/B ( 13 VOB/B) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Für den Gesamtauftrag Für Für Für den Gesamtauftrag Für Für (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) 6. Rechnungen ( 14 VOB/B) 6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 bei 2 -fach und zugleich L&P Beratende Ingenieure GmbH -fach einzureichen. Monate Jahre *) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. **) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -. Monate Monate Jahre Jahre Seite 3 von 4

18 KEV (B) BVB Vergabe-/Projekt Nr.: Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind einfach fach einzureichen. 7. Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage. 8. Sicherheitsleistung ( 16, 17 VOB/B) 8.1 Stellung der Sicherheit 3) Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von 5,0 v.h. der Auftragssumme brutto / zu leisten. netto * Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt 3,0 v.h. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge brutto / netto * Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 8.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für - die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -, - die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und - für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 - Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober zu verwenden. *) soll diese Alternative gewählt werden, ist sie anzukreuzen. 3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 4.1 Ziff. 8 Seite 4 von 4

19 Stadt Mössingen Fachbereich 3 Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2 *) Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016) Es gelten nur die ausgewählten Klauseln. 9. Gleitklausel ( 2 und 15 VOB/B) Es wird eine Gleitklausel für Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart. 10. Baustelleneinrichtungsplan ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 11. Baufristenplan ( 5 VOB/B) Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.b. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet zu übergeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 10 jeweils in 3 facher Fertigung zu übergeben. Versicherung ( 7 VOB/B) Eine hat der Auftraggeber abgeschlossen. wird der Auftraggeber abschließen. *) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen. ¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr Bauleistungsversicherung nach Montageversicherung nach AMoB Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt 250 zu tragen hat. Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich ABN ABU ¹) v. H. der Entschädigungssumme, mindestens Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr Seite 1

20 KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Vergabe-/Projekt Nr.: Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von Euro 3,0 v. T. der Abrechnungssumme (brutto) gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet). Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage. 13. Vorauszahlungen ( 16 VOB/B) Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung (inklusive Umsatzsteuer) bei Auftragserteilung die Vorauszahlung wird nicht verzinst. von von v. H. der Auftragssumme (brutto) v. H. der Auftragssumme (brutto) die Vorauszahlung wird mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz des 247 BGB v. H. p.a. verzinst. **) Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8 Vordruck - KEV (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -). 14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²) Die "Stammpersonalklausel" kommt zur Anwendung kommt nicht zur Anwendung 14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In diesem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung auf Nachunternehmer versagt ( 4 Abs. 8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen übertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober bis 19. nicht belegt Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB Seite 3 - angefügt **) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. ²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO Seite 2

21 KEV (B) WBVB Seite 3 Vergabe-/Projekt-Nr.: (Vergabestelle) Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3 nur bei Straßenbauarbeiten Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Mössingen, Goethestr. 35 Leistung: Baustofflieferungen Nachweis des Gewichtes ( 14 Abs 1 und 2) Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung) Die Kosten für - die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und - von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht, werden nicht vergütet. - alle anderen Kontrollwägungen werden nur besonders vergütet, wenn das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober Abrechnung Das abzurechnende Gewicht GA = GU x 1 - Hierbei bedeuten: GA GU = = U1, U2, U3, = NK (U1 + U2 + U3...) 100 x NK das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht. wird zugrunde gelegt. Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen Gewichte errechnet. die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehörigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U über 1,0 %, diese jedoch voll, berücksichtigt werden. = Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die auf den einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwägungen für die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert. Seite 3

22 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - Ausgabe Mai KEV 117 (B) ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016). Inhaltsübersicht 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) 4. Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) 9. Umweltschutz ( 4 Abs. 3 VOB/B) 10. Nachunternehmen ( 4 Abs. 8 VOB/B) 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) 14. Abrechnung ( 14 VOB/B) 15. Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) 16. Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) 17. Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) 18. Zahlungen ( 16 VOB/B) 19. Überzahlungen ( 16 VOB/B) 20. Sicherheitsleistung ( 17) VOB/B 21. Bürgschaften ( 16 und 17 VOB/B) 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten - Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die - Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV) in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. das Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -). 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander: - das Leistungsverzeichnis - die Baubeschreibung - die Zeichnungen 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft der Auftraggeber i.d.r. nach Auftragserteilung. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. Sind nach 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu können die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - verwendet werden. Diese Vordrucke werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen. 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht. Seite 1 von 4

23 KEV 117 (B) ZVB 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 9. Umweltschutz ( 4 Abs.3 VOB/B) 9.1 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 9.2 Bau- und Abbruchabfälle Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel) Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen, sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) ( 4 Abs. 8 VOB/B) 10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zu geben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleiben unberührt. 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) Der Auftraggnehmer hat - - Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern, Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Seite 2 von 4

24 Abrechnung ( 14 VOB/B) KEV 117 (B) ZVB Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen, Geldbeträge auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.h.-satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) Zahlungen ( 16 VOB/B) 18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: - das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen, - die Gerätekenngrößen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen ( 16 VOB/B) Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. Seite 3 von 4

25 KEV 117 (B) ZVB 20. Sicherheitsleistung ( 17 VOB/B) 20.1 Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche. 21. Bürgschaften ( 17 VOB/B) 21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden Die Bürgschaft ist von einem in den Europäischen Gemeinschaften oder - - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen: " - Der Bürge... [Name und Anschrift des Bürgen]... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von... [Betrag]... Euro an den Auftraggeber zu zahlen. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet. - - Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." 21.4 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Seite 4 von 4

26 KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) 1. Mindestentgelte Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden; (2) (3) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen; für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen, die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden, die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bieters mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt; (4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden. 2. Nachunternehmen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, (2) (3) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den 3 und 4 LTMG oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen, (4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.0 Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW - Oktober Kontrolle Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, (2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, (3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen, (4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen. 4. Sanktionen (1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -, Nr. 4 vereinbart. (2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen. (3) Die Bestimmungen des 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. (4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen, informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. Seite 1 von 1

27 Von der Bietergemeinschaft auszufüllen! Erklärung der Bietergemeinschaft ¹) KEV 175 AngErg Bietergem Erklärung der Bietergemeinschaft Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen, beabsichtigen, uns zu einer Arbeitsgemeinschaft - Arge - zusammenzuschließen. Dazu erklären wir, dass das unten bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen (sofern nichts anderes vereinbart wird) und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Geschäftsführendes Mitglied (bevollmächtigter Vertreter) ist: Die Mitglieder der Bietergemeinschaft und ggf. der Arbeitsgemeinschaft sind: Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Oktober Ich bin/ Wir sind ¹) siehe Teilnahmebedingungen - KEV (B) TB - Nr. 3, bzw. - KEV (B) TB EU -, bzw. - KEV (B) TB SKR - Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind EU-Staat anderen Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderen Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 1 von 2

28 KEV 175 AngErg Bietergem Vergabe-/Projekt-Nr.: Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Oktober Ich bin/ Wir sind Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind EU-Staat anderen Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderen Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 2 von 2

29 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Vergabe-/Projekt Nr.: *) (Datum) **) *) in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird. Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ¹) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen. Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

30 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 2 von

31 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 3 von

32 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 4 von

33 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Vergabe-/Projekt Nr.: *) (Datum) **) *) in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb erbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹) Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ²) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr KEV (B) WBVB -) achten ²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

34 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 2 von

35 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 3 von

36 Teilleistung Nr.: **) Vergabe-/Projekt Nr.: *) KEV AngErg NU Nr. 2 Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 4 von

37 Vergabe-/Projekt Nr.: KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung *) in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen *) *) Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **) Ich/Wir: Name, Anschrift bin/sind Bewerber Bieter Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft Nachunternehmer anderes Unternehmen/Unterauftragnehmer und gebe/geben folgende Eigenerklärungen ab: a) Umsatz des Unternehmens Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten drei ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren folgende Umsätze, die Bauleistungen betreffen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen: Jahr Umsatz Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. b) Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen c) Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir in den letzten drei die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Beachte: Wenn diese Erklärung angekreuzt wurde, sind Angaben für mindestens und 4 zu machen! Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemäß erbracht habe/haben. Arbeitskräfte ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren Leistungen ausgeführt habe/haben, Ich erkläre/wir erklären, dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungs- personal angeben. *) Vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen. **) sämtliche nachfolgenden Erklärungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen, sofern zutreffend, anzukreuzen. ¹) Hier hat der Auftraggeber die Möglichkeit, eine andere Zahl an Geschäftsjahren vorzugeben. ²) Hier hat der Auftraggeber die Möglichkeit, eine andere Zahl an Referenzen vorzugeben. drei ²) Referenzen auf den Seiten 3 Seite 1 von 4

38 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: d) Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer. e) Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. f) Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.b. wirksames Berufsverbot ( 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot ( 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung ( 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ( 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung ( 334 StGB), Vorteilsgewährung ( 333 StGB), Diebstahl ( 242 StGB), Unterschlagung ( 246 StGB), Erpressung ( 253 StGB), Betrug ( 263 StGB), Subventionsbetrug ( 264 StGB), Kreditbetrug ( 265b StGB), Untreue ( 266 StGB), Urkundenfälschung ( 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen ( 268 StGB), Delikte im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren ( 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen ( 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr ( 299 StGB), Brandstiftung ( 306 StGB), Baugefährdung ( 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung ( 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. g) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse *), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen **) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach 48b EStG vorlegen. h) Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. Ort, Datum Unterschrift (Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.) *) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist. **) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt. Seite 2 von 4

39 Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 Zu Buchstabe b) In den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *) Vergabe-/Projekt Nr.: KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 1. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 2. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / *) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. (Anzahl). Seite 3 von 4

40 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 4. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / (Anzahl). Seite 4 von 4

41 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Verpflichtungserklärung Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung *) in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen *) *) Bieter: **) Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden Ich/Wir **) Name und Anschrift bin/sind Bieter Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen Verleihunternehmen Ich erkläre / Wir erklären, dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt); dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n) oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen, mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird, bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen Seite 1 von 2

42 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können, der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben, der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert. Diese Verpflichtungserklärung - ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹) - muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden. Datum Unterschriften Firmenstempel Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober ¹) Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes - als unterschrieben. Seite 2 von 2

43 Je nach Kalkulationsmethode des Bieters Vordruck Preisermittlung 1a oder 1b KEV Preis 1a Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Hallenbad Mössingen, Grundsanierung in: Leistung: Mössingen, Goethestr. 35 Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Bieter: 1. Name/Anschrift Ermittlung des Mittel- und Kalkulationslohns Lohn - /h Gemittelter Tariflohn Lohnzuschläge / -zulagen: ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Mittellohn (ML) Lohnzusatzkosten (LZK): ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Lohnnebenkosten ¹) Fahrtkosten, Auslösung, Trennungsentschädigung, Verpflegungszuschüsse usw. Kleingeräte / Werkzeuge (sofern nicht bei den Baustellengemeinkosten erfasst) = + = Kalkulationslohn (KL) (Summe 1.3 bis 1.6) = 2. Einzelkosten ohne Umsatzsteuer Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen - Oktober x x Angebotssumme ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten (Summe Summe 3.2) = Gesamtbetrag /h h x Insgesamt = Zuschläge für Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 1) siehe KVHB-Bau Teil 5, Nr ) Einschl. Bauhilfsstoffe (z. B. Schalung, Verbau). 3) Einschl. etwaiger Sonderkosten, wenn keine Positionen im LV vorhanden. 4) Falls nicht in gesonderten Positionen (z.b. Baustelleneinrichtung) ausgeschrieben. 5) bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 117 (B) ZVB - 6) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden. 2) 3) 3.1 auf Einzelkosten v. H ) Baustellengemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn Gesamtzuschläge Gesamtzuschläge in Euro Löhne 1 2 4) Stoffe 3 Geräte 4 Sonstige Kosten 5 4) Kalkulationslohn Gesamtstunden Fremdleistungen Fremdleistungen 6 5) Seite 1 von 2

44 KEV Preis 1a Vergabe-/Projekt Nr.: Aufschlüsselung Erforderlich wenn die Auftragssumme (netto) > Euro 5.1 Lohnzuschläge / -zulagen: ¹) Lohn - /h Bauzuschläge, Leistungslöhne, Prämien, übertarifliche Bezahlungen Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Erschwerniszuschläge Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen (VWL) bzw. tarifliche Zusatzrente (TZR) Hilfslöhne z. B. Magaziner, Kraftfahrer, sofern den Teilleistungen nicht direkt zurechenbar Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird Fehlzeiten Übertrag zu 1.2 auf Seite 1 Summe 5.1 (Summe bis 5.1.8) 5.2 Lohnzusatzkosten (LZK) ¹): Sozialkosten [gesetzliche, tarifliche und betriebliche (freiwillige)] Soziallöhne, gesetzlich und tariflich bedingt Lohnbezogene Kosten: Haftpflichtversicherung (Firmenhaftpflicht), Beiträge zu den Berufsverbänden und dgl. + Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen - Oktober Übertrag zu 1.4 auf Seite 1 1) siehe KVHB-Bau Teil 5, Nr Summe 5.2 (Summe bis 5.2.3) Seite 2 von 2

45 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Baumaßnahme *): Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Vergabe-/Projekt-Nr.: *) in *): Mössingen, Goethestr. 35 Leistung *): Abwasser-,Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen Bieter **): Name/Anschrift Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Heizungsrohr 33,7 mm m Bogen 33,7 mm St Fußbodenheizungssystem VZ10 m² Abwasserrohr PE 110 mm m Bogen 110 mm St Bodenablauf DN 70, Guß St Edelstahlrohr 22 mm m Bogen Edelstahl 22 mm St Absperrventil Rotguß DN 25 St Montageelement Wand-WC St Rohbauset Brausebatterie St *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Fremdleistung in Minuten Es folgt Seite 2 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Preis 2 KEV 182

46 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 3

47 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 4

48 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Fremdleistung Zeitansatz **) in Minuten Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 5

49 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 6

50 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Zeitansatz **) in Minuten Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite

51 Inhaltsverzeichnis 1 DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - SANITÄR Demontage von Rohrleitungen Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Anschlüsse an Bestand Provisorien Trinkwasser Provisorien Abwasser / Regenwasser DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - HEIZUNG Demontage von Rohrleitungen Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Anschlüsse an Bestand Provisorien BAUBEHEIZUNG Luftheizgeräte Verteiler und Anbindeleitungen Betrieb und Überwachung Baubeheizung WÄRMEVERTEILNETZE Heizwasserpumpen Wärmemengenzähler Heizwasserleitungen im Gebäude Profilstahlkonstruktion Heizwasserarmaturen Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie Dreiwege-Regelventile (Mischventile) RAUMHEIZFLÄCHEN Heizkörper und Zubehör Flächenheizung für Verlegung im Estrich ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, ABLÄUFE UND ZUBEHÖR... 74

52 6.1 Entwässerungsleitungen und Formstücke aus PE Zubehör für Entwässerungsleitungen Bodenabläufe aus Gußeisen Entwässerungsrinnen aus Edelstahl Dachabläufe TRINKWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR Edelstahlrohre und Formstücke als Pressfitting-System Erdverlegte Trinkwasserleitungen Profilstahlkonstruktion und Montagezubehör BETRIEBSEINRICHTUNGEN ZUR WASSERVERSORGUNG Zähl- und Sicherheitseinrichtungen Warmwasserbereitung und Zubehör Hochdruckreinigungsanlage Desinfektionsmittel-Dosieranlage ARMATUREN UND ZUBEHÖR - SANITÄR Armaturen Sanitär Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie MONTAGEELEMENTE UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE Montageelemente Sanitärobjekte Entnahmearmaturen Hygienegerät und Zubehör Zeitgesteuerte Duschanlagen Sonderbauteile aus Edelstahl und Kunststoff ROHRDURCHFÜHRUNGEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN Brandschutzmassnahmen an nichtbrennbaren Leitungen Brandschutzmassnahmen an brennbaren Leitungen Deckendurchführungen aus Edelstahl Rohrdurchführungen mit Anforderungen an Wasserdichtheit DÄMMARBEITEN AN ROHRLEITUNGEN

53 12.1 Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Blechummantelung Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle alukaschiert Kältedämmung an Kalt- und Regenwasserleitungen ohne Ummantelung Dämmung an Anschlussleitungen Dämmung an Abwasserleitungen DÄMMARBEITEN AN ARMATUREN Wärmedämmung an Armaturen Kältedämmung an Armaturen BAUHILFSLEISTUNGEN Schlitz- und Durchbrucharbeiten Bohrarbeiten SONSTIGE LEISTUNGEN ANLAGENTECHNIK Arbeitsvorbereitung und Dokumentation Montageabwicklung und Inbetriebnahme Kennzeichnung Arbeiten im Zeitnachweis Wartung

54 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 1 von 194 GEWERK: ABWASSER-, WASSER- UND WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN Inhaltsverzeichnis 0.1 Allgemeine Angaben zur Baumaßnahme - Baubeteiligte - Baubeschreibung - Maßnahmen Grundsanierung - Bauabwicklung - Lage Baustelle/Baustelleneinrichtung 0.2 Allgemeine technische Vorbemerkungen Allgemein Angaben zum Gewerk Heizungstechnik Angaben zum Gewerk Sanitärtechnik Angaben zum Gewerk Dämmarbeiten Angaben zum Gewerk Gebäudeautomation 0.3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ZTV - Allgemein ZTV - Ausführung ZTV - Zusätzliche Hinweise LEISTUNGSBESCHREIBUNG Anlagen: Bauzeitenplan Baustelleneinrichtungsplan Übersichtspläne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte)

55 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 2 von ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUMASSNAHME GRUNDSANIERUNG HALLENBAD MÖSSINGEN BAUSTELLE/ BAUVORHABEN Hallenbad Mössingen Goethestraße Mössingen BAUBETEILIGTE Bauherr Stadtwerke Mössingen Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen Tel: vertreten durch Stadt Mössingen Freiherr-vom-Stein-Str Mössingen Tel: Objektplanung/ Feil - Freier Architekt Bauleitung Ulmer Straße Stuttgart Tel: Fax: [email protected] Tragwerksplanung/ Schneck-Schaal-Braun Sanierung Tragwerk/ Ingenieurgesellschaft Bauen mbh Betonsanierung Wahlhau Tübingen Tel: Fax: [email protected] Planung TGA L&P Beratende Ingenieure GmbH H/L/S/BW Feldkirchener Straße Haar b. München Tel: Fax: [email protected] Planung TGA E&P Schnell Beratende Ingenieure ELT Trochtelfinger Straße Stuttgart Tel: Fax:

56 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 3 von 194 [email protected] Bauphysik Horstmann + Berger Ingenieurbüro für Bauphysik PartGmbH Rosenstr Altensteig Tel: Fax: [email protected] Schadstoffprüfung/ Ingeo Mayle & Zimmermann Partnerschaft Schadstoffgutachten Nelkenstr Mössingen Tel Fax [email protected] Sicherheits- und Richard Flammer Ingenieurbüro Gesundheitsschutz Boskoopweg 1 Koordinator Mössingen Tel: Fax: [email protected] BAUBESCHREIBUNG Das Hallenbad Mössingen ist ein klassisches kommunales Hallenbad mit einem 5-Bahnen- Schwimmerbecken (25 x 12,5m) und einem Lehrschwimmbecken (10 x 12,5m). Das Hallenbad ist insgesamt in einem betriebstauglichen Gesamtzustand und jeweils im Winterhalbjahr in öffentlichem Betrieb und Schulbetrieb. Das Hallenbad wurde Mitte der 1970er Jahre als Stahlkonstruktion auf einem massivem Sockel-Technikgeschoss erbaut. Die Becken wurden als Kunststoffkonstruktion in GfK errichtet. Da diese Konstruktion nicht dauerhaft wasserdicht war, wurde zwischenzeitlich eine Beckenfolie eingebaut. Die Technikebene ist über den Parkplatz ebenerdig erschlossen, die darüber liegende Badeebene wird über eine Außentreppe vom Parkplatz bzw. über einen öffentlichen Fußweg erreicht. Auf der Gebäudesüdseite, der vom Parkplatz und der Straße abgewandten Seite, befindet sich vor der Schwimmhalle auf dem Niveau der Badeebene eine Liegewiese. Das Gebäude besteht im Wesentlichen aus dem Eingangs- und Umkleidetrakt mit einem niedrigeren Flachdach und der Badehalle mit höherem Flachdach und aufgesetztem hohen Dach über dem Sprungturm. Auf den Flachdächer sind PV-Anlagen montiert. Das Gebäude wurde 1998 bereichsweise umgebaut und teilrenoviert. Hierbei wurde die Fassade des Umkleide- und Foyerbereichs mit Glasoberlichtband sowie die Sheddach-Verglasung der Schwimmhalle mit einer Metallfassade verkleidet und geschlossen. 2009/2010 wurde das Flachdach der Schwimmhalle einschließlich hohem Dachbereich, sowie die Außen- und Innenfassade des hohen Hallenbereichs saniert. Diese Sanierung umfasste neben der Flachdachsanierung auch die Korrosionsschutzbehandlung des Dachtragwerks, den Austausch des Stahltrapezblechs und die Erneuerung der Außen- und Innenfassade des hohen

57 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 4 von 194 Hallenteils. 2013/2014 wurde die Lüftungsanlage und die Badewassertechnik erneuert. Trotz der regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen und Renovierungen besteht grundsätzlicher Sanierungsbedarf an Becken, Belägen, Umkleiden und Sanitärräumen, am Dach der Umkleide und des Foyers sowie an der Elektround Sanitärtechnik. Die Grundsanierung wird genutzt um notwendige und sinnvolle Umbau-, Modernisierungs- und Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen.

58 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 5 von 194 MASSNAHMEN GRUNDSANIERUNG Die geplante Grundsanierung umfasst im Wesentlichen folgende Baumassnahmen: Schadstoffsanierung (KMF-Dämmungen, Faserzementrohre asbesthaltig, Rückbau/ Entsorgung der bestehenden Kunststoffbecken, u.a.). Betonsanierung der durch Chloridbelastung geschädigten Bereiche um die Schwimmbecken Korrosionsschutz des Dachtragwerks im Umkleidebereich Flachdachsanierung über dem Umkleide-/Sanitärbereich und Foyer mit Austausch des Trapezblechs, des Oberlichtbandes und Erneuerung der Dämmung und Dachabdichtung Neueinbau von 2 Edelstahlbecken in die bestehende Beckengrube, Erneuerung Sprunganlagen, Einbau von Beckenattraktionen Schaffung eines Kleinkinderbereichs mit neuem Kinderplanschbecken als Edelstahlbecken mit Beckenattraktionen Komplettsanierung und Umgestaltung Hallenbereich mit Empore, Dampfbad und Aufenthaltsbereichen, der Sanitär- und Umkleidebereiche sowie des Foyers mit Nebenräumen Ertüchtigung Brand- und Rauchschutz mit Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Schaffung eines neuen, zusätzlichen Notausgangs aus der Umkleide Teilerneuerung der TGA (Lüftung, Sanitär, Heizung, Badewassertechnik) Kompletterneuerung der TGA (Elektrotechnik) Die Fassaden, die Grundkonstruktion sowie das Tragwerk bleiben erhalten und werden nicht verändert BAUABWICKLUNG Das Hallenbad ist während der Sanierungsarbeiten geschlossen und geräumt. In der Technikebene befindet sich, räumlich abgeschlossen vom übrigen Bereich, ein von den Stadtwerken Mössingen betriebenes BHKW, das während der Sanierungsarbeiten weiter betrieben wird. Die Grundsanierung wird in der Zeit von Mai 2017 bis September 2018 durchgeführt. Nach Räumung, Demontagen, Abbruch und Schadstoffsanierung beginnen die Bau-Hauptmaßnahmen im September LAGE BAUSTELLE / BAUSTELLENEINRICHTUNG Die Baustelleneinrichtung ist auf dem Parkplatz P2 an der Nordseite des Gebäudes vorgesehen. Die Fläche wird zur Goethestraße mit einem Bauzaun abgesperrt. Dort werden Baustellen- und Sanitärcontainer sowie Material und Personalcontainer der ausführenden Firmen aufgestellt und Lagerflächen eingerichtet. An der westlichen Gebäudeseite führt vom Parkplatz aus eine leicht ansteigende, mit LKW befahrbare Baustraße zum Hallenzugang auf der Südseite. Der Umkleidebereich erhält auf der Nordseite eine neu herzustellende Fassadenöffnung, durch die über eine Außentreppe der Parkplatz erreicht werden kann. Während der Bauzeit wird dieser Zugang über ein temporäres

59 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 6 von 194 Gerüstpodest mit Treppe ermöglicht. Eine weitere Zugangsmöglichkeit vom Parkplatz P2 besteht über eine breite Außentreppe zum Haupteingang auf der Ostseite des Gebäudes.

60 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 7 von Allgemeine technische Vorbemerkungen Allgemein - Die baulichen Leistungen sind den Erfordernissen und dem Baufortschritt entsprechend in Abschnitten zu erbringen. - Für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen ist ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung einzusetzen. - Bis zur Einfahrt Baustelle sind befestigte Fahrwege vorhanden. - Aufenthalts- Lager- und Entsorgungscontainer dürfen nur auf den dafür ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflächen aufgestellt werden. Eine Aufstellung von Containern außerhalb des Baugeländes ist nicht zulässig. - Die Schuttbeseitigung liegt im Verantwortungsumfang des Auftragnehmers. Bauschutt, Verpackungsmaterial und Materialreste sind täglich, im Minimum aber zwei Mal wöchentlich zu entsorgen. Schuttcontainer werden bauseitig nicht vorgehalten. Baustellensäuberung ist nach Bedarf, jedoch spätestens jeweils zum Wochenende hin vorzunehmen. Bei Nichtbeachtung wird die Bauleitung, ohne weitere Anmahnung, notwendige, zusätzlich anfallende Säuberungs- und Entsorgungsmaßnahmen zu Lasten der säumigen Auftragnehmer veranlassen. - Die Demontage der technischen Anlagen zu Beginn der Baumaßnahme erfolgt im wesentlichen durch eine eigene Demontage-/Abbruchfirma und ist in einer separaten Ausschreibung erfasst. Die in dieser Ausschreibung enthaltenen Positionen betreffen lediglich Bauteile, die zunächst noch für die Aufrechterhaltung des Betriebes benötigt werden und erst zu einem späteren Zeitpunkt demontiert werden können Angaben zum Gewerk Heizungstechnik - Für die Wärmeversorgung des Hallenbades sowie der daneben liegenden Steinlachhalle und Turnhalle ist in der Technikzentrale des Hallenbades eine Energiezentrale mit Heizkessel, BHKW und Pufferspeicher vorhanden, die von den Stadtwerken Mössingen betrieben wird und nicht Gegenstand dieser Ausschreibung ist. - Während der Sanierungsmaßnahme ist der Nahwärmeverbund durchgehend aufrecht zu erhalten. In Teilbereichen sind Umlegungen, Anpassungen und Provisorien nötig. - Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sind zum Zwecke der

61 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 8 von 194 Winterbaubeheizung die Aufstellung und der Anschluß von Luftheizregistern mit Warmwasserbetrieb anzubieten. - In der Technikzentrale des Hallenbades bleibt die Wärmeverteilung im wesentlichen bestehen. Am Heizungsverteiler werden neue Regelgruppen aufgebaut und teilweise Pumpen ausgetauscht. - Zur Erfassung und Optimierung des Wärmeverbrauches werden für verschiedene Regelgruppen Wärmemengenzähler eingebaut. - Die Beheizung der Räume erfolgt im wesentlichen über die Lüftungsanlagen. Heizkörper kommen lediglich in Nebenbereichen wie zum Beispiel Personalräumen, WC`s, etc. zur Ausführung. - Für Wärmebänke und Liegeflächen sind Flächenheizsysteme mit Warmwasserbetrieb zu installieren. - Für die bauseits aufgestellten Wärmetauscher zur Beckenwassererwärmung sowie die Luftheizregister sind die entsprechenden Heizungs-Regelgruppen aufzubauen. - Die Heizungsverrohrung ist mit schwarzen Stahlrohren geplant. - Zum Schutz gegen Wärmeverluste werden Heizungsleitungen mit Rohrschalen aus Mineralwolle gemäß den Forderungen der Energieeinsparverordnung gedämmt Angaben zum Gewerk - Sanitärtechnik - Für das Hallenbad werden die gesamten Wasser- und Abwasserinstallationen neu aufgebaut. - Die Grundleitungen unter der Bodenplatte bleiben erhalten, gegebenenfalls erforderliche Sanierungen sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. - Die Regenwasserentsorgung ist im wesentlichen innenliegend und im Bereich Umkleide neu aufzubauen. Die Regenwasserleitungen des Bereiches Schwimmhalle wurden bereits vor wenigen Jahren erneuert und bleiben erhalten. - Für die Warmwasserversorgung wird der vorhandene, zentrale Warmwasserbereiter mit Ladesystem weiter verwendet. - Der Trinkwasser-Hausanschluß ist abgängig und zu erneuern. - Im vorliegenden LV sind folgende Sanitäranlagen ausgeschrieben: * ca. 38 Stück Bodenabläufe aus Gußeisen * ca. 70 m Schlitzrinnen, beziehungsweise Entwässerungsrinnen aus Edelstahl * ca. 13 Stück WC-Anlagen * ca. 4 Stück Urinalanlagen * ca. 14 Stück Waschtisch- und Ausgußanlagen * ca. 25 Stück zeitgesteuerte Duschanlagen

62 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 9 von Abwasserleitungen für sanitäre Einrichtungsgegenstände sollen aus Korrosionsschutzgründen aus PE-Rohren ausgeführt werden. - Trinkwasserinstallationen innerhalb des Gebäudes sollen, auch unter dem Aspekt des Brandschutzes, in Edelstahlrohr mit Preßfittingsystem hergestellt werden. - Bei der Auswahl der sanitären Einrichtungsgegenstände einschließlich Zubehör sind die spezifischen Hygiene- und Belastungsanforderungen für Schwimmbäder zu berücksichtigen. - Zum Schutz gegen Wärmeverluste werden Warmwasser- und Zirkulationsleitungen mit Rohrschalen aus Mineralwolle, gemäß den Forderungen der Einergieeinsparverordnung gedämmt. Kaltwasserleitungen werden gegen Tauwasseranfall mit synthetischem Kautschukmaterial in diffusionsdichter Ausführung gedämmt. - Die Trinkwasseranlagen werden hohen Hygieneanforderungen entsprechen. Je nach Möglichkeit werden die Leitungen durchgeschleift oder als Ringleitung mit dynamischen Strömungsregler ausgeführt. Die gesamte Anlage wird über zeitgesteuerte Duschenarmaturen, sowie elektromagnetische Spülventile regelmässig gespült Angaben zum Gewerk - Dämmarbeiten - Dämmarbeiten an heizungs- und sanitärtechnischen Anlagen sind im Rahmen dieser Ausschreibung anzubieten Angaben zum Gewerk - Gebäudeautomation - Für die Regelung und Steuerung der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen wird die Gebäudeautomation in einem eigenen Auftrag vergeben. - Der Auftragnehmer für die Anlagentechnik des vorliegenden LV`s übernimmt die Gewährleistung für die Dimensionierung und die Funktion seiner von ihm gelieferten Anlagen und der von ihm gelieferten Bauelemente. Zu diesem Zweck ist ein umfangreicher Koordinierungsaufwand mit den Auftragnehmern der Regelungsund Steuerungstechnik notwendig.

63 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 10 von Zusätzliche technische Vertragsbedingungen ZTV - Allgemein 1. Die Einheitspreise müssen jeweils die Lieferung aller Bau-, Bauhilfsund Baubetriebsstoffe, die zur Ausführung der Leistung erforderlich sind, enthalten. Des weiteren sind alle Leistungen, im Sinne der Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB/C), Nebenleistungen und somit mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. Außerdem sind alle Forderungen, die in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) enthalten sind und ausgeführt werden müssen, als Nebenleistungen anzusehen, soweit sie nicht in besonderen Positionen der Leistungsbeschreibung enthalten sind. Dies wird in der Leistungsbeschreibung nicht mehr besonders erwähnt. Die aufgeführten Vorschriften gelten generell für alle Leistungsabschnitte. Falls eine Leistung allein aus der Lieferung oder allein aus dem Einbau von Baustoffen besteht, wird dies in der entsprechenden Leistungsposition besonders erwähnt. 2. Fabrikate, die in der Leistungsbeschreibung vorgegeben sind, hat der Bieter anzubieten. Sind Fabrikate mit der Anmerkung "oder gleichwertig" versehen, kann ein anderes, gleichwertiges Produkt / Fabrikat angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist jedoch vom Bieter, bzw. vom AN nachzuweisen. Trägt der Bieter bzw. AN kein anderes Produkt / Fabrikat in die dafür vorgesehene Spalte ein, so gilt das vorgegebene Produkt/ Fabrikat als angeboten und ist auszuführen. 3. Die Erfordernisse von zusätzlichen Arbeitsbühnen, Montagegerüsten, Abstützungen etc. hat der AN selbst unter Berücksichtigung einer gefahrlosen Montage zu entscheiden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind vom AN in den Leistungsumfang mit einzukalkulieren. 4. Aufmaße und Messurkunden werden ausschließlich auf der Grundlage der zur Ausführung freigegebenen Werk- und Montageplänen erstellt. 5. In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung sind auch Leistungen erfasst, die als Vor- oder Anschlussleistungen von den Arbeiten anderer AN (z. B. Installation des Technischen Ausbaus, etc.) abhängig sind. Ein kontinuierliches, unterbrechungsfreies Arbeiten darf daher bei den entsprechenden Leistungen nicht vorausgesetzt werden. Vielmehr müssen solche Vertragsleistungen innerhalb einer Woche nach schriftlichem Abruf durch den AG fortgesetzt werden. 6. Der AN hat durch örtliche Nachmessung einschl. der Aufstellung eines Messprotokolls die baus. Anschlüsse und Öffnungen zu überprüfen. Werden Maßdifferenzen festgestellt, so sind diese vor Ausführung der

64 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 11 von 194 Leistung mit dem AG abzuklären. 7. Bei der Ausführung der Leistung hat der AN generell alle zur Verfügung gestellten Planunterlagen zu beachten. Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass er nur einen Ausführungsplan erhält, in den alle zur Leistungserbringung erforderlichen Angaben eingetragen sind. Der AN hat die zur Verfügung gestellten Planunterlagen vor der Ausführung auf evt. Unstimmigkeiten zu überprüfen. Werden Unstimmigkeiten festgestellt ist die örtliche Bauleitung des AG darüber schriftlich zu unterrichten, damit festgestellt werden kann, wie die betreffende Unstimmigkeit zu beseitigen ist. Erst dann darf mit der Ausführung der Maßnahme begonnen werden. 8. Die im LVZ angegebenen Massen sind für die Materialbestellung nicht verbindlich. Vielmehr hat der AN eigenverantwortlich die zur Ausführung kommenden Massen mit den zur Ausführung freigegebenen Werkplänen, bzw. mit den Angaben der örtlichen Baueitung des AG abzustimmen. 9. Materiallagerungen sind auf dem Baugrundstück nur in beschränktem Maße möglich. Das durch die Demontage, Stemmarbeiten und Aushub anfallende Material ist umgehend abzufahren. 10. Die aufgeführten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen gelten generell für alle Lose, Titel und Abschnitte. 11. Vom Auftraggeber werden keine Lagerräume zur Verfügung gestellt. Die Lagerkapazität ist auf dem Baufeld beschränkt vorhanden. Die Stellung von verschließbaren Containern für das eigene Gewerk gehört zum Leistungsumfang des AN und ist mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. Müssen evt. Container aus Bauablaufgründen umgestellt werden, werden die dafür anfallenden Kosten nicht gesondert vergütet. Vielmehr sind diese Leistungen mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten. 12. Bei eventuell dem LV beiliegenden Skizzen handelt es sich teilweise um Verkleinerungen auf DIN A4. Evtl. auf den Skizzen angegebene Maßstäbe sind zu überprüfen. 13. Vom Bauherrn ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGe-Koordinator) beauftragt; er ist in allen Sicherheits- und Gesundheitsschutzbelangen weisungsbefugt. 14. Alle Arbeitgeber haben ihre Arbeitnehmer nachweislich für die Tätigkeit auf dieser Baustelle vor Aufnahme der Tätigkeit zu unterweisen. Der Unterweisungsnachweis ist der Bauleitung und auf Verlangen dem SiGe-Koordinator vorzulegen (ArbSchG).Kranführer müssen gemäß BGG 921 einen Befähigungsnachweis und/oder eine schriftliche Beauftragung auf Nachfrage vorlegen können, die eine Berechtigung zum Führen eines Kranes ausweist. 15. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig eine Person anwesend ist, die es ermöglicht, in

65 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 12 von 194 deutscher Sprache zu verhandeln. Diese Person muss u.a. berechtigt sein, die verantwortliche Fachbauleitung zu übernehmen, Weisungen in Empfang zu nehmen und Anordnungen in Bezug auf die Einhaltung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu treffen. 16. Die Baustellenordnung sowie andere Aushänge befinden sich an einem Schwarzen Brett für Jedermann gut sichtbar. Die Inhalte dieser Aushänge müssen jedem Arbeitnehmer bekannt sein. 17. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in einer Liste aufzuführen und der Bauleitung sowie dem SiGe-Koordinator zu übergeben. Ein Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle ist sofort schriftlich mitzuteilen. 18. Bauschutt und Materialreste sowie eigener Müll ist vom Auftragnehmer laufend zu beseitigen. Laufzonen, Gerüste und Arbeitsplätze sind immer frei zu halten. Nach Fertigstellung der Arbeiten müssen alle Räume und die Baustelle besenrein der Bauleitung übergeben werden. 19. Für sämtliche eingesetzte Geräte, Maschinen, elektrische Anlagen und Betriebsmittel ist ein aktueller Überprüfungsnachweis nach den Vorgaben der BGV (ehemals VBG) zu führen. Der Überprüfungsnachweis muss entweder am Gerät/an der Anlage erkennbar sein oder auf der Baustelle zur Einsicht vorliegen, andernfalls darf das Gerät nicht zum Einsatz kommen (z.b. nach BGV A2, BGV D 6 ehemals VBG 4/9). Eine Kopie des Abnahmeprotokolls der Sachkundigen Prüfung des aufgestellten Baustellenkranes ist dem SiGe-Koordinator unaufgefordert zuzuleiten oder auf der Baustelle zur Einsicht aufzubewahren. 20. Allgemein wird auf die Nutzung der persönlichen Schutzausrüstung hingewiesen, die jedem von seinem Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden muss. 21. Umwehrungen und Schutzabdeckungen sind sofort nach Feststellung der Gefahrenstelle strikt nach den UVV auszuführen. Hierzu ist jeder Arbeitnehmer verpflichtet. 22. Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu veranlassen. Für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ist Jeder auf der Baustelle verantwortlich. 23. Mit den angebotenen Einheitspreisen sind sämtliche Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung einschl. Vorhalten und Abräumen derselben abgegolten. Leistungen und Aufwendungen, welche für behördliche Genehmigungen zur Aufstellung der Baustelleneinrichtung erforderlich sind, wie z. B. Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen etc., sind Nebenleistungen.

66 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 13 von Soweit der AN für Baustelleneinrichtungen Bodenveränderungen vornimmt, hat er nach Abschluss seiner Leistung, auf Verlangen der örtlichen Bauleitung des AG, den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Evtl. für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Betonfundamente sind bei der Baustellenräumung wieder vollständig zu entfernen. 25. Der Liefer- und Leistungsumfang dieser Anfrage beinhaltet sämtliche Lieferungen und Leistungen die erforderlich sind vollständige, betriebsbereite gebäudetechnische Anlagen, innerhalb der vorgegebenen Schnittstellen und Liefergrenzen, zu erstellen. 26. Die Anlagen sind in Ihrem Aufbau sowie in allen Einzelheiten nach den Regeln der Technik, den zum Zeitpunkt der Bauausführung gültigen Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien und örtlichen Vorschriften, der Baugenehmigung sowie nach der vorliegenden Ausschreibung fachgerecht und funktionsfähig auszuführen. 27. Alle Positionen verstehen sich komplett betriebsfertig installiert, einschließlich Lieferung, Montage, Anschluß und Inbetriebnahme, sowie aller Kleinteile, Befestigungs-, Aufhänge- und Dichtungsmaterialien einschließlich dafür notwendiger Bohrarbeiten. Zum Liefer- und Leistungsumfang gehören auch Transport, Abladen, Probebetrieb, Anlagen- prüfung, behördliche Abnahmen, Abnahmen durch den Auftraggeber, Übergabe der Anlage und Personaleinweisung. 28. Nach schriftlicher Auftragserteilung hat der Auftragnehmer anhand der Ihm zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen die Montage- und Werkstattpläne anzufertigen. Diese Pläne sind dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung (DIN A4, gefaltet) zur Durchsicht und Freigabe vorzulegen. Die Freigabe entbindet jedoch den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortlichkeit für eine technisch einwandfreie und mit allen Gewerken abgestimmte Ausführung. Die zur Verfügung gestellten Planunterlagen sind auf fehlende Schlitze, Durchbrüche, Fundamente und sonstige bauliche Angaben zu überprüfen und ggf. zu ergänzen / korrigieren. Sofortige Änderungen bei technischen oder bauseitigen Dispositionen sind vom Auftragnehmer zu übernehmen, ggf. Mehr- oder Minderkosten zur benennen und zur Genehmigung einzureichen. Die ausführende Firma haftet auch für die Richtigkeit der Dimensionierung der Anlagen innerhalb ihres Lieferbereichs. Fundamentpläne für alle Anlagenteile, die eine besondere Fundamentierung erfordern, sind dem Auftraggeber so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, daß bauseitige Maßnahmen ohne Einwirkung auf Ausführungstermine möglich sind. Das Erstellen von Montage-, Detail- und Werkstattplänen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Für alle Leistungen, deren Ausführung dem Auftragnehmer freigestellt wird, muß der Auftragnehmer die Konstruktions- bzw. Werkstattpläne, geforderte Berechnungen, Prüfergebnisse oder Qualitätsnachweise liefern.

67 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 14 von 194 Die zur Freigabe vorzulegenden Werk- und Montageplanung umfaßt im wesentlichen folgende Unterlagen: - Pläne mit Grundriß- und Schnittdarstellungen im Maßstab M 1:50, erforderlichenfalls im Maßstab M 1:20 - Pläne mit Schemadarstellungen sämtlicher technischer Anlagen mit Leistungs- und Dimensionsangaben - Benennung erforderlicher Montageöffnungen - Fundament-, Bohrungs- und Durchbruchsangaben für das Gewerk Rohbau - komplett ausgefülltes Ausführungs-Leistungsverzeichnis - aktuelle Terminplanung in Abstimmung auf gesamte Baumaßnahme Für die Gebäudeautomation sind folgende zusätzliche Unterlagen erforderlich: - Auflistung sämtlicher Anlagen mit Erläuterung der gewählten Kurzbezeichnungen - Angaben zur Aufstellung von Schaltschränken - Angaben zur Anordnung von Bauteilen in Schaltschrankfront (Schaltschrankansichtszeichnungen) - Angaben zur Anordnung von Bauteilen im Schaltschrank (Schaltschrankaufbauzeichnungen) - Informationslisten - Elektrische Verbraucherlisten - Ventil- und Klappenlisten - Meßwertaufnehmerlisten - Stromlaufpläne - Belegungslisten Automationsstationen - schematisch dargestellte Systemtopologie - geplante Anlagenbilddarstellungen auf Bedienterminal - geplante Ereignisbilddarstellungen auf Bedienterminal - Funktionsbeschreibungen der einzelnen Anlagenfunktionen - Funktionsbeschreibungen der Sicherheits- und Verriegelungsfunktionen (SVR) 29. In Abstimmung mit der Anlagentechnik müssen sämtliche Meß-, Steuerungs- und Regelungsanlagen (Gebäudeautomation) in Betrieb genommen, auf einwandfreie Funktion geprüft und abschließend einem Funktionstest unterzogen werden. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Prüfung unterliegen sämtliche Anlagenfunktionen, Sicherheitsund Verriegelungsfunktionen gemäß den gestellten Funktionsbeschreibungen. Einzukalkulieren ist im Rahmen dieser Maßnahme auch ein sogenannter "Datenpunkttest" um sicherzustellen, daß sämtliche Datenpunkte den Automationsstationen eindeutig zugeordnet wurden. Abschließend hat ein Funktionstest sämtlicher Anlagen zu erfolgen. Die Ergebnisse des Funktionstests sind, je Anlage getrennt, in Checklisten festzuhalten. Die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und Verriegelungsfunktionen sind samt zugehöriger Alarm- und Grenzwerte zu dokumentieren und zu bestätigen. Während der Inbetriebnahmen, der Funktionsprüfungen und der Funktionstests ist das Betriebspersonal in mehreren Abschnitten in

68 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 15 von 194 den Betrieb der Anlage einzuweisen und zu schulen. Auch diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 30. Der Auftragnehmer erhält die, für die Ausführung notwendigen Unterlagen ca. drei Wochen vor Montagebeginn. Die Unterlagen werden und in einem elektronischen Dateiformat geliefert. Vom Informationsgehalt sind die Ausführungsanlagen so gestaltet, daß ein fachlich versierter Ingenieur, Meister oder Techniker des Auftragnehmers in der Lage ist, auf deren Basis die erforderlichen Werk- und Montagepläne zu erstellen. Als Ausführungsunterlagen gelten auch Besprechungsergebnisse, Angaben vor Ort, Aktennotizen und Schriftwechsel. 31. Das Fehlen von Bestandsunterlagen des Auftragnehmers wird als wesentlicher Mangel definiert, der den Auftraggeber zur Verweigerung der Abnahme berechtigt. 32. Nach Feststellung von Mängeln durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigen müssen vom Auftragnehmer sofort alle erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel getroffen werden. Die Ermittlung der Mängelursache gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Mängel, die keine Betriebsunterbrechung zur Folge haben, sind innerhalb einer "angemessenen Frist" von maximal 14 Kalendertagen zu beseitigen. 33. Der Auftragnehmer schuldet dem Auftraggeber ein fehlerfreies und handwerklich einwandfrei ausgeführtes Gewerk. Anhand der eigenen Ausführungsüberwachung hat der Auftragnehmer dieses Werk zu gewährleisten. Die Tätigkeit der Objektüberwachung des Bauherrn entbindet den Auftragnehmer nicht von der eigenen Überwachungspflicht. 34. Für die Projektabwicklung ist vom Auftragnehmer ein verantwortlicher Projektleiter (Ingenieur, Techniker, Meister), sowie der für die Baustelle zuständige Obermonteur verbindlich zu benennen. Ein geplanter Wechsel dieser Personen ist der Objektüberwachung rechtzeitig anzuzeigen. 35. Dem Projektleiter und dem Obermonteur müssen die Inhalte des Leistungsverzeichnisses absolut geläufig sein. Auf der Baustelle muß dem dort agierenden Obermonteur ein komplettes Leistungsverzeichnisexemplar zur Verfügung stehen. 36. Auf Anforderung des Bauherrn müssen ausgewählte, zum Einbau vor Ort vorgesehene Materialien vor Bestellung bemustert werden. Die hierfür entsprechend notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 37. Demontage- und Montagemaßnahmen, die, wenn auch nur kurzzeitige Betriebseinschränkungen zur Folge haben können, müssen rechtzeitig mit dem Bauherrn und der Objektüberwachung abgestimmt werden. Können diese Leistungen nicht zu den Regelarbeitszeiten ausgeführt werden, so müssen diese Arbeiten außerhalb der Betriebsöffnungszeiten ausgeführt werden. 38. Vom Auftragnehmer ist organisatorisch sicherzustellen, daß nach

69 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 16 von 194 Arbeitsschluß, sowie an Sonn- und Feiertagen während der laufenden Tätigkeiten vor Ort innerhalb von mindestens sechs Stunden ein Obermonteur im Notfall zur Verfügung steht, soweit dies anlagenbedingt technisch erforderlich ist. 39. Bei der Ausführung der Arbeiten vor Ort sind folgende Besonderheiten explizit zu beachten: * Unterbrechungen oder Störungen des Bauablaufes müssen auf jeden Fall vermieden werden. * Dem Brandschutz ist höchste Aufmerksamkeit zu widmen. * Die Baustelle muß täglich nach Arbeitsschluß besenrein gesäubert werden. 40. Der sachliche Geltungsbereich sowie die technischen Ausführungen ergeben sich grundsätzlich aus ATV / DIN Normen / Richtlinien: VOB/B VOB/C Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Fassung 2012) Allgemein Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (Fassung 2012) DIN Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen DIN Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen DIN Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen LBO Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus der VOB Teil B/C. Die ZTV sind als Ergänzung der ATV bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Darüber hinaus gelten sämtliche Gesetze, Verordnungen, deutsche und europäische Normen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Verarbeitungsvorschriften der Hersteller, die den Stand der Technik für die auszuführenden Arbeiten, zu verwendenden Materialien und Produkte zum Zeitpunkt der Ausführung definieren. 41. Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung und die Ausführungszeichnungen. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Etwaige Unklarheiten sowie sinnvolle oder notwendige Änderungen oder Ergänzungen sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären. 42. Projektkommunikation: Die gesamte Kommunikation in Wort und Schrift wird auschließlich in deutscher Sprache abgehalten. Dies gilt für Planung, Ausführung und Dokumentation. Der AN hat dies ständig zu gewährleisten. Der Auftragnehmer erhält Ausführungs-/Werkpläne ausschließlich digital.

70 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 17 von Vertreter des AN auf der Baustelle: Der AN hat dem Auftraggeber einen Vertreter/Bauleiter zu benennen, der mit der Leitung der Ausführung beauftragt ist und Anordnungen des AG entgegen nehmen darf. Dieser Vertreter/Bauleiter muss während der Gerüstaufbauarbeiten an der Baustelle anwesend sein. 44. Baustellenbesprechungen: Der Arbeitsablauf ist gemeinsam mit der Bauleitung nach voriger Absprache und Abstimmung auf sämtliche weiteren Gewerke sowie auf die Belange der Öffentlichkeit so einzurichten, daß keine gegenseitigen Behinderungen oder Beinträchtigungen auftreten. Zu dieser Koordination ist die Teilnahme an Baustellenbesprechungen bereits vor Beginn der eigenen Leistung erforderlich und einzukalkulieren. Während der Ausführungszeit ist die Teilnahme an mindestens wöchentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen einzukalkulieren. 45. Arbeitsablauf: Der Arbeitsablauf ist gemeinsam mit der Bauleitung nach voriger Absprache undabstimmung auf die anderen am Bau tätigen Gewerke einzurichten, so daß keine gegenseitigen Behinderungen auftreten. 46. Baustellenordnung: Für die Baustelle gilt neben der Baustellenverordung (BaustellV) eine Baustellenordnung, die als Anlage diesem Leistungsverzeichnis beiliegt. Diese ist für alle Beteiligten der Baumaßnahme im Auftragsfall vertraglich bindend. Die Baustellenordnung wird darüberhinaus schriftlich auf der Baustelle vorliegen. Das Personal bzw. etwaige Nachunternehmer des ANs ist über deren Inhalt zu unterweisen und die Arbeiten sind entsprechend den darin enthaltenen Festlegungen durchzuführen. 47. Baustelleneinrichtung des Auftraggebers (AG) Die den Gewerken übergeordnete Baustelleneinrichtung wird von Seiten des AGs dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese beinhaltet: - Bauzaun mit Zufahrten - Verkehrsregelung - Wege, Standflächen herrichten und Bestandsschutz - Gelände herrichten - Bauleitungs-, Erste-Hilfe- und Sanitär-Container, Chemie-Toiletten - Medienversorgung (Baustrom, Bauwasser, Beleuchtung, Winterheizung) Die Verbrauchskosten werden gemäß den BVB (KEV 116.1) anteilig je Gewerk abgezogen. - Bauschild Seitens des AGs ist diesem Leistungsverzeichnis zur Orientierung ein Baustelleneinrichtungsplan beigefügt.

71 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 18 von ZTV - AUSFÜHRUNG 1. Allgemein Von Anlagenteilen, die eine technische Neuerung darstellen oder aus technischen / architektonischen Gründen einer vorherigen Bemusterung bedürfen, sind der Bauleitung kostenlos und unverbindlich Muster zur Verfügung zu stellen, die Eigentum des Anbieters bleiben. Verletzung von Patentrechten und daraus resultierende Ersatzansprüche bleiben im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Alle Geräte und Aggregate sind so anzuliefern, daß sie durch die vorhandenen Montageöffnungen oder Türen, ggf. zerlegt in Einzelteilen, an den Aufstellungsort transportiert werden können. Auf die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen zur Minderung der Wärmeverluste ist besonders zu achten. Die Einbauhöhe von Objekten und Geräten muß mit der Bauleitung festgelegt werden, wobei evtl. Fliesenmaße einzuhalten sind. Es ist Kreuzfugeninstallation zu kalkulieren. Alle Einbauteile, bei denen Verschmutzung durch Putz oder Malerarbeiten zu erwarten ist, sind ohne weitere Berechnung mit Schutzkappen zu versehen oder mit Pappe / Papier bzw. Kunststofffolie und Bindedraht zu umwickeln. 2. Elektroarbeiten, Meß-, Steuer- und Regeltechnik (Gebäudeautomation) Das Prüfen und Auflegen der verlegten elektrischen Verkabelung der Steuer- und Regelanlage am Schaltschrank und an den Feldgeräten ist mit den Einheitpreisen abgegolten, sofern keine eigenen Positionen in der Leistungsbeschreibung vorgesehen sind. Mit den Einheitspreisen abgegolten ist die Koordination mit dem Auftraggeber und der am Bau tätigen Firmen, sowie Klärung und Zusammentragung aller Daten und erforderlichen Funktionen, insbesondere bei Regeltechnischen Einrichtungen. Einregulierung und Inbetriebnahme sowie Erstkalibrierung, Erstparametrierung und Bezeichnung der Meß-, Steuer- und Regeltechnik (Schaltschrank, Regler, DDC...) und der Feldgeräte sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine eigenen Positionen in der Leistungsbeschreibung vorgesehen sind. Für Schaltgeräte, die vom Auftragnehmer geliefert und z.b. in Unterverteilungen der Elektrofirma eingebaut werden, sind der betreffenden Elektrofirma rechtzeitig exakte Maßangaben bzw. Muster zur Verfügung zu stellen. Bei eintretenden Betriebsstörungen während der Verjährungsfrist der Gewährleistung hat der Auftragnehmer kostenlos die etwaigen Fehler zu beseitigen und ggf. Ersatzgeräte zu stellen.

72 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 19 von Die Inbetriebnahme aller Anlagen und die Einweisung des Bedienungspersonals sind Sache des Auftragnehmers. Sie sind durch Protokolle (durchgeführte Einstellungen, Funktionsprüfungen und -messungen,...) nachzuweisen und mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine eigenen Positionen in der Leistungsbeschreibung vorgesehen sind. Sämtliche Protkolle, Bestätigungen, Bescheinigungen, Ersatzteillisten und Gerätekarten sind dem Auftraggeber spätestens bei der Abnahme und Übergabe der Anlagen in 3-facher Ausfertigung zu übergeben. 4. Notwendige Leistungsprüfungen und die Abnahmen erfolgen nach geltenden Richtlinien. Nach Einregulierung der Anlage wird eine technische Abnahme durchgeführt (Vollständigkeits- und Funktionsprüfung, keine rechtskräftige Abnahme). Die Abnahme der Anlagen selbst setzt einen mind. 4-wöchigen störungsfreien Betrieb voraus. Erforderliche Wiederholungprüfungen durch Verschulden des Auftragnehmers (Unvollständigkeit von Auftragsleistungen, Abbruch wegen wesentlicher Mängel, ungeeignetes Personal oder ungeeignete Meßgeräte etc.) gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Zeitpunkt für Leistungs- und Funktionsprüfungen ist mit der örtlichen Bauüberwachung und mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Über alle Messungen sind Protokolle anzufertigen und die Meßstellen in die Montagepläne einzutragen. 5. Erforderliche Entleerungen, Be- und Entlüftungen an Rohrsystemen sind selbständig nach den handwerklichen Anforderungen, beziehungsweise den örtlichen Gegebenheiten eigenständig festzulegen und zu montieren. 6. Generell sind Bogen und Bogen-T-Stücke mit größeren Radien einzubauen. Der Einbau von Winkeln und T-Stücken soll sich auf die Anschlußleitungen beschränken. 7. Schweißarbeiten vor Ort dürfen nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden. Schweißarbeiten sind generell mit dem Technischen Dienst rechtzeitig abzustimmen (Schweißschein). 8. Bei der Verwendung von "gefährlichen Stoffen" sind die Anwendungsund Produkthinweise der Hersteller verbindlich zu beachten. In geschlossenen Räumen ist für eine gute Durchlüftung, beziehungsweise für eine Absaugung mit geeignetem Gerät Sorge zu tragen.

73 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 20 von ZTV - Zusätzliche Hinweise 1. Der Bieter hat sich vor Bearbeitung des Angebotes über alle Leistungen und Anforderungen, Gegebenheiten und Umstände, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Bauvorhaben stehen, zu informieren. 2. Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Angebotsbearbeitung und die Preisermittlung beeinflussen können, so hat der Bieter diese vor Angebotsabgabe aufzuklären. 3. Alle Geräte und Aggregate sind so anzubieten, daß sie durch vorhandene Montageöffnungen oder Türen evtl. in Einzelteile zerlegt, an den Verwendungsort transportiert werden können. 4. Die Transporte und das Vorhalten der Transportmittel gehen ohne Ausnahme zu Lasten des Auftragnehmers und sind, soweit im LV nicht besonders aufgeführt, Nebenleistungen. 5. Das Setzen aller Konsolen, Halter und das Liefern, Bohren und Setzen von Dübeln gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. 6. An allen Stellen, wo Rohrleitungen durch Mauerwerk, Beton usw. hindurchgeführt werden, sind geeignete Überschubrohre anzuordnen, wobei auf die Schall- und gegebenenfalls Brandschutzdämmung besonders zu achten ist. Die Futterstücke sind mit einem schalldämmenden Material auszufüllen. Evtl. kaltwasserführende Leitungen sind diffusions- und dampfdicht durchzuisolieren. Die Rohraufhängungen sind sinngemäß zu behandeln. 7. Vor dem Schließen der Schlitze ist die Anlage, je nach Erfordernis im Ganzen oder in Teilabschnitten einer sachgemäßen Dichtheitsprobe zu unterwerfen. Hierüber sind nach DIN Abschnitt 3.4 Protokolle anzufertigen. Eine besondere Vergütung für eine Dichtheitprobe in Teilabschnitten erfolgt nicht. 8. Nachtragsangebote über veränderte oder zusätzliche Leistungen müssen auf der Basis der zugrundeliegenden Angebotskalkulation dieses Bauvertrages und seiner Einheitspreise kalkuliert werden und zu diesen im Verhältnis stehen. Der Auftragnehmer hat die Kalkulation seines Haupt- und Nachtragsangebotes auf Verlangen schriftlich nachzuweisen. Dies gilt auch für Haupt- und Nachtragsangebote von Nachunternehmern, die durch den Auftragnehmer beauftragt wurden. 9. Die Einheitspreise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. 10. Alle Preise sind für komplette Leistungen einschl. Lieferung des Materials, vollständiger Montage und sämtlichen Nebenleistungen, die zur sach- und fachgerechten Durchführung erforderlich sind, zu kalkulieren.

74 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 21 von 194 In die Preise sind weiterhin z.b. alle tariflichen oder außertariflichen Vergütungen, wie Trennungsgelder, Auslösungen, Heimfahrten, Wegegelder, An- und Rückreisekosten, Fracht- und Verpackungskosten, nicht jedoch Lohnzuschläge für Überstunden, Sonn-, Feiertag- und Nachtarbeiten, einzukalkulieren. Die Preise sind außerdem inklusive der erforderlichen Kleinteile (z. B. Schrauben, Dübel, Schweißmaterial etc.), auch wenn sie nicht besonders aufgeführt sind, zu kalkulieren. 11. Folgende Nebenleistungen sind, sofern sie nicht als besondere Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, ebenfalls in die Preise einzukalkulieren: - Montage- und Werkstattplanung und -zeichnungen; - Bemusterung einzelner Anlagenteile; - Einrichtung und Räumung der Baustelle incl. Aufenthalt- und Lagerplätze; - Fracht und Anfuhr von Material und Werkzeug, Vorhalten und Rücktransport der Werkzeuge; - Montagevorbereitung und Montageüberwachung, Aufwendungen für Aufmaß und Abrechnung; - Einregulierungs- und Inbetriebnahmearbeiten einschl. der notwendigen Prüfungen und Messungen; - Planungsunterlagen für Regelungs- und Steueranlagen; - behördliche Abnahmen einschl. der Zusammenstellung und Lieferung dafür notwendiger Unterlagen; - Erstellung der Revisionsunterlagen und Dokumentation im geforderten Umfang; 12. Mit Beantragung der Abnahme hat der Auftragnehmer (AN) schriftlich zu erklären, daß das Werk dem vertraglich vereinbarten Ausstattungs- und Funktionszustand entspricht. Zusätzlich anfallende Kosten aufgrund von wiederholten Nachabnahmen und Aufwendungen der Objektüberwachung aufgrund von nicht erledigter Mängel nach der gesetzten Frist im Abnahmeprotokoll gehen zu Lasten des Verursachers. 13. Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß Schlußrechnungen und sämtliche Abschlagsrechnungen samt notwendiger Rechnungsunterlagen jeweils getrennt für die Bereiche Hallenbad und Sporthalle auszuarbeiten und vorzulegen sind. 14. Für die Vorlage des Nachweises zur Mittelverwendung müssen die Schlußrechnungen sämtlicher Bausteine nochmals getrennt nach den Kostengruppen DIN 276 alt und DIN 276 neu aufgeteilt und vorgelegt werden.

75 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 22 von DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - SANITÄR Die Demontage der technischen Anlagen zu Beginn der Baumaßnahme erfolgt im wesentlichen durch eine eigene Demontage-/Abbruchfirma und ist in einer separaten Ausschreibung erfasst. Die nachfolgenden Positionen betreffen lediglich Rohrleitungen und andere Bauteile, die zunächst noch für die Aufrechterhaltung des Betriebes benötigt werden und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu demontieren sind. Die in diesem Bereich ausgeschriebenen Leistungen beinhalten Demontagen von Rohrleitungen, Armaturen, Einrichtungsgegenstände und Zubehör in Technikzentralen, Schächten und Gebäuden. Demontagearbeiten dürfen nur in enger Zusammenarbeit und nach genauer Festlegung mit der Technikabteilung des Auftraggebers und der Objektüberwachung erfolgen. Eine entsprechende exakte Koordinierung ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Bei den Demontagearbeiten muß auch ein besonderes Augenmerk auf den Brandschutz gelegt werden. Vor Beginn der Demontagearbeiten sind die Anlagen fachgerecht abzuschalten, ggf. stromlos zu machen, zu entleeren und gegen austretendes Wasser zu sichern. Der Aufwand für das Entleeren der Installationen sowie für das Schützen der Rohranschlüsse vor Verschmutzung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Wiederverwendbare Teile sind nach Rücksprache mit der Technikabteilung sorgsam zu demontieren und in Abstimmung mit der Objektüberwachung an einen festzulegenden Lagerplatz zu transportieren. Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß sämtliches zur Demontage und zum Abtransport freigegebenes Material, samt dem dabei anfallenden Bauschutt, in den Besitz des AN übergeht und fachgerecht auf dessen Kosten zu entsorgen ist. Insbesondere bei der Demontage von Dämmungen, Brandschutzverkleidungen, etc. sind sämtliche Schutzmaßnahmen, Hilfsmittel und sonstigen Vorkehrungen zu berücksichtigen, um Staubentwicklung und -verbreitung zu verhindern. Die Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie zum Schutz der vorhandenen, in Betrieb befindlichen technischen Einrichtungen, sind bei der Einheitspreisbildung einzukalkulieren. Das anfallende Demontagematerial ist gemäß den Richtlinien der für den Auftraggeber zuständigen Abfallentsorgungsbehörde nach Wertstoffen getrennt zu entsorgen. Die Kosten für Materialtrennung, Aufstellung und Entsorgung von Containern, Deponiegebühren usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der Kalkulation ist besonders zu beachten, dass die Demontagearbeiten in

76 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 23 von 194 mehreren zeitlich und räumlich getrennten Abschnitten erfolgt und die zu demontierenden Komponenten vor Beginn der Arbeiten bei einem gemeinsamen Termin zu kennzeichnen sind. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m.

77 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 24 von Demontage von Rohrleitungen Demontage Rohrleitung Kunststoff DN ohne Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Kunststoff (PE, PP, PVC) oder Kunststoff-Verbundmaterial (z.b. Geberit Mepla) DN ohne Dämmung, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. 30 m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN 150 ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN 200 ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN mit Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Kunststoff (PE, PP, PVC) oder Kunststoff-Verbundmaterial (z.b. Geberit Mepla) DN mit Dämmung aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Dämmung KMF-belastet ist. Sämtliche Schutzvorkehrungen sowie Aufwendungen für die fachgerechte Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 20 m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Kunststoff DN 150 mit Dämmung

78 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 25 von 194 Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Stahl oder Gusseisen, DN ohne Dämmung, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. 20 m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN 150 ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Stahl verzinkt, DN mit Dämmung aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Dämmung KMF-belastet ist. Sämtliche Schutzvorkehrungen sowie Aufwendungen für die fachgerechte Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 18 m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN 150 mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage von Rohrleitungen...

79 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 26 von Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Demontage von Profilstahlkonstruktionen Demontage, Abtransport und Entsorgung von Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigungen, einschließlich Befestigungsmaterial. 80 kg Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten...

80 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 27 von Anschlüsse an Bestand Herstellen eines Abwasser-/Regenwasserleitungs-Anschlusses mit folgenden wesentlichen Leistungen: - Absägen und Trennen der bestehenden Abwasserleitung aus Gußeisen - Fixierung des bestehenden Rohrendes mit Halteschellen - Anschluss der neuen Abflussleitung aus PE-Rohr Abwasserleitungs-Anschluss bis DN 50 Abwasserleitungs-Anschluss bis DN Abwasserleitungs-Anschluss DN Abwasserleitungs-Anschluss DN Abwasserleitungs-Anschluss DN Abwasserleitungs-Anschluss DN Abwasserleitungs-Anschluss DN 200 Abwasserleitungs-Anschluss DN St St St St Herstellen eines Abwasser-/Regenwasserleitungs-Endpunktes mit folgenden wesentlichen Leistungen: - Absägen und Trennen der bestehenden Abwasserleitung aus Gußeisen - Fixierung des bestehenden Rohrendes mit Halteschellen - Montage eines Enddeckels Abwasserleitungs-Endpunkt bis DN 50 Abwasserleitungs-Endpunkt bis DN Abwasserleitungs-Endpunkt DN Abwasserleitungs-Endpunkt DN Abwasserleitungs-Endpunkt DN Abwasserleitungs-Endpunkt DN Abwasserleitungs-Endpunkt DN 200 Abwasserleitungs-Endpunkt DN St St St Anschlüsse an Bestand...

81 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 28 von Provisorien Trinkwasser Provisorien für Trinkwasserleitungen als PE-Druckrohre in Ringen nach DIN EN 12201, DIN 8074/75, SDR 11 (PN 16) Einzukalkulieren ist das Befestigungsmaterial sowie die Demontage und Beseitigung der Provisorien nach Gebrauch. Das Material verbleibt im Eigentum des Auftragnehmers PE-Rohr DN 20 25/2,3 mm PE-Rohr DN 20 25/2,3 mm PE-Rohr DN 25 32/3,0 mm PE-Rohr DN 25 32/3,0 mm 15 m m Anschlußverschraubung DN 20 Anschlußverschraubung DN 20 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung von PE-Rohr DA 25 mm auf Außen- oder Innengewinde 4 St Anschlußverschraubung DN 25 Anschlußverschraubung DN 25 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung von PE-Rohr DA 32 mm auf Außen- oder Innengewinde 4 St T-Stück DN 20 T-Stück DN 20 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung für PE-Rohr DA 25 mm 2 St T-Stück DN 25 T-Stück DN 25 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung für PE-Rohr DA 32 mm 2 St Provisorien Trinkwasser...

82 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 29 von Provisorien Abwasser / Regenwasser Provisorien für Abwasser- und Regenwasserleitungen als KG-Abflussrohre und Formstücke aus PVC-U, mit lippenringgedichteten Steckmuffen, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß die Abflußleitungen exakt maßgerecht in Richtung und Gefälle zu montieren und unverrückbar und stabil zu befestigen sind. Die nachfolgend aufgeführten Formstücke werden beim Aufmaß übermessen. Die Einheitspreise sind als Zuschlagspreise einzusetzen. Einzukalkulieren ist das Befestigungsmaterial sowie die Demontage und Beseitigung der Provisorien nach Gebrauch. Das Material verbleibt im Eigentum des Auftragnehmers KG-Abflußrohr mit Muffen DN 100 KG-Abflußrohr mit Muffen DN KG-Abflußrohr mit Muffen DN 150 KG-Abflußrohr mit Muffen DN m m KG-Bögen aller Grade und Arten sowie KG-Paßstücke bis 0,5 m KG-Bögen und Paßstücke DN 100 KG-Bögen und Paßstücke DN KG-Bögen und Paßstücke DN 150 KG-Bögen und Paßstücke DN St St KG-Abzweige aller Grade, gleichweit oder reduziert KG-Abzweige DN 100 KG-Abzweige DN KG-Abzweige DN 150 KG-Abzweige DN St St Übergangsstück von KG-Rohr auf Gußrohr/SML, einschl. Dichtung KG-Übergangsstück DN 100

83 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 30 von 194 KG-Übergangsstück DN KG-Übergangsstück DN 150 KG-Übergangsstück DN St St Provisorien Abwasser / Regenwasser... 1 DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - SANITÄR...

84 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 31 von DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - HEIZUNG Die Demontage der technischen Anlagen zu Beginn der Baumaßnahme erfolgt im wesentlichen durch eine eigene Demontage-/Abbruchfirma und ist in einer separaten Ausschreibung erfasst. Die nachfolgenden Positionen betreffen lediglich Rohrleitungen und andere Bauteile, die zunächst noch für die Aufrechterhaltung des Betriebes benötigt werden und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu demontieren sind. Die in diesem Bereich ausgeschriebenen Leistungen beinhalten Demontagen von Rohrleitungen, Armaturen, Heizflächen, betriebstechnischen Einrichtungen und Zubehör in Technikzentralen, Schächten und Gebäuden. Demontagearbeiten dürfen nur in enger Zusammenarbeit und nach genauer Festlegung mit der Technikabteilung des Auftraggebers und der Objektüberwachung erfolgen. Eine entsprechende exakte Koordinierung ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Bei den Demontagearbeiten muß auch ein besonderes Augenmerk auf den Brandschutz gelegt werden. Vor Beginn der Demontagearbeiten sind die Anlagen fachgerecht abzuschalten, ggf. stromlos zu machen, zu entleeren und gegen austretendes Wasser zu sichern. Der Aufwand für das Entleeren der Installationen sowie für das Schützen der Rohranschlüsse vor Verschmutzung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Wiederverwendbare Teile sind nach Rücksprache mit der Technikabteilung sorgsam zu demontieren und in Abstimmung mit der Objektüberwachung an einen festzulegenden Lagerplatz zu transportieren. Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß sämtliches zur Demontage und zum Abtransport freigegebenes Material, samt dem dabei anfallenden Bauschutt, in den Besitz des AN übergeht und fachgerecht auf dessen Kosten zu entsorgen ist. Insbesondere bei der Demontage von Dämmungen, Brandschutzverkleidungen, etc. sind sämtliche Schutzmaßnahmen, Hilfsmittel und sonstigen Vorkehrungen zu berücksichtigen, um Staubentwicklung und -verbreitung zu verhindern. Die Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie zum Schutz der vorhandenen, in Betrieb befindlichen technischen Einrichtungen, sind bei der Einheitspreisbildung einzukalkulieren. Das anfallende Demontagematerial ist gemäß den Richtlinien der für den Auftraggeber zuständigen Abfallentsorgungsbehörde nach Wertstoffen getrennt zu entsorgen. Die Kosten für Materialtrennung, Aufstellung und Entsorgung von Containern, Deponiegebühren usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der Kalkulation ist besonders zu beachten, dass die Demontagearbeiten in

85 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 32 von 194 mehreren zeitlich und räumlich getrennten Abschnitten erfolgt und die zu demontierenden Komponenten vor Beginn der Arbeiten bei einem gemeinsamen Termin zu kennzeichnen sind. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m.

86 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 33 von Demontage von Rohrleitungen Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Stahl schwarz, DN ohne Dämmung, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. 20 m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN 150 ohne Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Demontieren von Rohrleitungen aus Stahl schwarz, DN mit Dämmung aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie, einschl. Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen und Armaturen/Einbauten, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Dämmung KMF-belastet ist. Sämtliche Schutzvorkehrungen sowie Aufwendungen für die fachgerechte Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 40 m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Rohrleitung Stahl DN 150 mit Dämmung Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Dämmung an Rohrleitung DN Demontieren von Dämmungen an Rohrleitungen DN 10-25, Dämmung aus Mineralwolle, mit Ummantelung aus PVC-Folie, einschl. Trennen und Sortieren, Abtransport und fachgerechtes Entsorgen. Es ist davon auszugehen, dass die Dämmung KMF-belastet ist.

87 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 34 von 194 Sämtliche Schutzvorkehrungen sowie Aufwendungen für die fachgerechte Demontage und Entsorgung sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 20 m Demontage Dämmung an Rohrleitung DN Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Dämmung an Rohrleitung DN Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Dämmung an Rohrleitung DN Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage Dämmung an Rohrleitung DN 150 Pos. wie vor, jedoch DN m Demontage von Rohrleitungen...

88 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 35 von Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Demontage, Abtransport und Entsorgung von Heizungsregelgruppen, im wesentlichen bestehend aus - 1 Inline-Pumpe - 1 Rückschlagklappe bzw. Rückflußverhinderer - 4 Absperrarmaturen - 1 Regelventil mit elektrischem Stellantrieb - Meß- und Regelgeräte wie Thermometer, Fühler, etc. - ca. 6-8 m Rohrleitungen aus Stahl einschl. Form- und Verbindungsstücke - Dämmung aus Mineralwolle mit Blechummantelung Einschl. Entleeren und Trennen der Heizungsvor- und -rücklaufleitung Demontage Heizungsregelgruppe bis DN 32 Demontage Heizungsregelgruppe bis DN Demontage Heizungsregelgruppe DN Demontage Heizungsregelgruppe DN St Demontage Heizkörper bis 1,0 m² Demontage, Abtransport und Entsorgung eines Heizkörpers mit einer Ansichtsfläche bis 1,0 m², Bautiefe bis 200 mm, einschl. Thermostatventil und Befestigungsmaterial. 2 St Demontage Heizkörper bis 2,0 m² Pos. wie vor, jedoch Ansichtsfläche bis 2,0 m², Bautiefe bis 200 mm Demontage Fußbodenheizungsverteiler Demontage, Abtransport und Entsorgung eines Fußbodenheizungsverteilers für Vorlauf und Rücklauf, Länge bis ca mm, einschl. Verteilerschrank, Anschluß- und Befestigungsmaterial Demontage von Profilstahlkonstruktionen Demontage, Abtransport und Entsorgung von Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigungen, einschließlich Befestigungsmaterial. 50 kg Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten...

89 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 36 von Anschlüsse an Bestand Heizung Herstellen eines Heizleitungs-Anschlusses aus schwarzem Stahlrohr mit folgenden wesentlichen Leistungen: - Absperren des Rohrleitungsabganges nach Rücksprache mit dem Techn. Dienst - Entleeren des Rohrstranges - Entfernen der Dämmung im Bereich des Anschlusses - Absägen und trennen der bestehenden Heizleitung - Fixierung des bestehenden Rohrendes mit Halteschellen - Vorbereiten der Schnittflächen des abgetrennten Rohres für die Herstellung einer Gewindeverbindung bis DN 50 bzw. einer Schweißverbindung ab DN 65 - Schneiden eines neuen Anschlußgewindes unter erschwerten Bedingungen und Setzen einer flachdichtenden Rotguß-Verschraubung (bei Anschlüssen bis DN 50) oder - Herstellen einer Schweißverbindung unter erschwerten Bedingungen (bei Anschlüssen ab DN 65) - Anschluß der neuen Leitung - Druckprüfung und Kontrolle auf Dichtigkeit Rohrleitungsanschluß bis DN 20 Rohrleitungsanschluß bis DN Rohrleitungsanschluß DN 25 - DN 32 Rohrleitungsanschluß DN 25 - DN Rohrleitungsanschluß DN 40 - DN 50 Rohrleitungsanschluß DN 40 - DN Rohrleitungsanschluß DN 65 - DN 80 Rohrleitungsanschluß DN 65 - DN Rohrleitungsanschluß DN DN 125 Rohrleitungsanschluß DN DN St St St St St Herstellen eines Heizleitungs-Endpunktes an schwarzem Stahlrohr mit folgenden wesentlichen Leistungen: - Absperren des Rohrleitungsabganges nach Rücksprache mit dem Techn. Dienst - Entleeren des Rohrstranges - Entfernen der Dämmung im Bereich des Anschlusses - Absägen und trennen der bestehenden Heizwasserleitung - Fixierung des bestehenden Rohrendes mit Halteschellen - Vorbereiten der Schnittflächen des abgetrennten Rohres für die Herstellung einer Gewindeverbindung bis DN 50 bzw. einer Schweißverbindung ab DN 65 - Schneiden eines neuen Anschlußgewindes unter erschwerten Bedingungen und Montage einer Endkappe (bei Anschlüssen bis DN 50)

90 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 37 von 194 oder - Montage eines Klöpperbodens mittels Schweißverbindung unter erschwerten Bedingungen (bei Anschlüssen ab DN 65) - Druckprüfung und Kontrolle auf Dichtigkeit Rohrleitungs-Endpunkt bis DN 20 Rohrleitungs-Endpunkt bis DN Rohrleitungs-Endpunkt DN 25 - DN 32 Rohrleitungs-Endpunkt DN 25 - DN Rohrleitungs-Endpunkt DN 40 - DN 50 Rohrleitungs-Endpunkt DN 40 - DN Rohrleitungs-Endpunkt DN 65 - DN 80 Rohrleitungs-Endpunkt DN 65 - DN Rohrleitungs-Endpunkt DN DN 125 Rohrleitungs-Endpunkt DN DN St St St St St Einbau eines T-Stückes, Sattel- oder Einschweißstutzens in bestehende Leitung aus schwarzem Stahlrohr mit folgenden wesentlichen Leistungen: - Absperren des Rohrleitungsabganges nach Rücksprache mit dem Techn. Dienst - Entleeren des Rohrstranges - Entfernen der Wärmedämmung im Bereich des Anschlusses - Trennen der bestehenden Rohrleitung - Fixierung von Rohrenden mit Haltestellen - Vorbereiten der Schnittflächen des abgetrennten Rohres für die Herstellung einer Schweißverbindung - Montage eines T-Stückes, Sattel- oder Einschweißstutzen in bestehende Leitungen mittels Schweißverbindung - Druckprüfung und Kontrolle auf Dichtigkeit Einbau eines Abganges bis DN 20 Einbau eines Abganges bis DN Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN St St St St......

91 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 38 von Einbau eines Abganges DN Einbau eines Abganges DN Anschlüsse an Bestand...

92 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 39 von Provisorien Provisorien für Heizwasserleitungen als PE-Xa-Druckrohre nach DIN 16892/16893, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726, für Temperatur-/Druckbelastung +95 C / 6 bar. Einzukalkulieren ist das Befestigungsmaterial sowie die Demontage und Beseitigung der Provisorien nach Gebrauch. Das Material verbleibt im Eigentum des Auftragnehmers PE-X-Rohr DN 25 32/2,9 mm PE-X-Rohr DN 25 32/2,9 mm PE-X-Rohr DN 50 63/5,8 mm PE-X-Rohr DN 50 63/5,8 mm 30 m m Anschlußverschraubung DN 25 Anschlußverschraubung DN 25 als Messing-Klemmverbindung von PE-X-Rohr DA 32 mm auf Außen- oder Innengewinde 2 St Anschlußverschraubung DN 50 Anschlußverschraubung DN 50 als Messing-Klemmverbindung von PE-X-Rohr DA 63 mm auf Außen- oder Innengewinde 2 St Provisorien... 2 DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - HEIZUNG...

93 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 40 von BAUBEHEIZUNG Für den Zeitraum November 2018 bis März 2018 ist für ca. 150 Tage eine Baubeheizung des Gebäudekomplexes anzubieten. Die Wärmeversorgung für die Baubeheizung erfolgt über die vorhandene Kesselanlage der Stadtwerke Mössingen. Die Baubeheizung soll mittels transportabler Warmluftgebläse mit Heizwasserregister erfolgen. Die Warmluftgebläse sollen im Umluftbetrieb arbeiten. Die Wärmeversorgung der Warmluftgebläse erfolgt von der Heizzentrale aus mittels Anbindeleitungen in Form von Schläuchen über entsprechende Unterverteiler. Abrechnungszeitraum: - Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Anlieferung. - Die Mietzeit endet mit dem Tag des Beginns des Abbaus. Es kann von folgenden bauseitigen Leistungen ausgegangen werden: - Herstellen und Bereitstellung der Stromanschlüsse für die Warmluftgebläse.

94 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 41 von Luftheizgeräte Luftheizgeräte als transportable Warmluftgebläse mit Heizwasserregistern zum Anschluß an die bauseitige Wärmeversorgung. Luftheizgeräte mit angebauter Temperatur- und Drehzahlregelung zur Stromversorgung mit 230 V. Wesentliche technische Daten: Heizleistung ca. 50 kw Luftmenge ca m³/h Anschluß Heizung GEKA-Kupplung DN 25 Elektrische Leistungsaufnahme 280 W Hersteller/Typ 'mobiheat GmbH, Friedberg / mobiheat MHL50' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Aufstellung, Anschluß und Inbetriebnahme Luftheizgeräte in Abstimmung mit der Objektüberwachung Aufstellung, Anschluß und Inbetriebnahme Luftheizgeräte in Abstimmung mit der Objektüberwachung Zu kalkulieren ist eine, von der Decke abgehängte Montage mit einer lichten Durchgangshöhe von mind. 2,10 m 4 St Monatsgrundmiete (30 Tage) für Luftheizgeräte Monatsgrundmiete (30 Tage) für Luftheizgeräte Kalkulation: 1 St = 1 Gerät für 30 Tage 4 St = 4 Geräte für 30 Tage 4 St Mietverlängerungstage (ab dem 31. Tag bis zum 150. Tag) für Luftheizgeräte Mietverlängerungstage (ab dem 31. Tag bis zum 150. Tag) für Luftheizgeräte Kalkulation: 120 St = 1 Gerät für 120 Tage 480 St = 4 Geräte für 120 Tage 480 St Außerbetriebnahme und Abbau Luftheizgeräte nach Heizsaison Außerbetriebnahme und Abbau Luftheizgeräte nach Heizsaison 4 St Luftheizgeräte...

95 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 42 von Verteiler und Anbindeleitungen Anbindeleitungen als flexible, formbeständige Heizwasserschläuche, geeignet für eine maximale Betriebstemperatur von 95 C und einen maximalen Betriebsüberdruck von 4 bar Mietpauschale (30 Tage) für Anbindeleitungen DN 25 Mietpauschale (30 Tage) für 1 Satz Anbindeleitungen (2 x DN 25, einfache Länge 10 m) Kalkulation: 1 St = 1 Satz Anbindeleitungen für 30 Tage 6 St = 6 Satz Anbindeleitungen für 30 Tage 30 St = 6 Satz Anbindeleitungen für 150 Tage 30 St Mietpauschale (30 Tage) für Verteiler 3-fach Mietpauschale (30 Tage) für Verteiler 3-fach Kalkulation: 1 St = 1 Verteiler 3-fach für 30 Tage 2 St = 2 Verteiler 3-fach für 30 Tage 10 St = 2 Verteiler 3-fach für 150 Tage 10 St Mietpauschale (30 Tage) für Anbindeleitungen Verteiler DN 50 Mietpauschale (30 Tage) für 1 Satz Anbindeleitungen Verteiler (2 x DN 50, einfache Länge 10 m) Kalkulation: 1 St = 1 Satz Anbindeleitungen Verteiler für 30 Tage 4 St = 4 Satz Anbindeleitungen Verteiler für 30 Tage 20 St = 4 Satz Anbindeleitungen Verteiler für 150 Tage 20 St Mietpauschale (30 Tage) für Anbinde-T-Stücke DN 50-DN25-DN50 Mietpauschale (30 Tage) für Anbinde-T-Stücke DN 50-DN25-DN50 Kalkulation: 1 St = 1 T-Stück für 30 Tage 2 St = 2 T-Stück für 30 Tage 10 St = 2 T-Stück für 150 Tage 10 St Verlegen und befestigen von Heizschläuchen (einfache Länge 10 m) DN 25 bis DN 100 Verlegen und befestigen von Heizschläuchen (einfache Länge 10 m) DN 25 bis DN 50 Befestigung mittels Rohrschellen und/oder Profilstahlkonstruktion Kalkulation:

96 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 43 von St = 1 Schlauch DN 25 bis DN 50, einfache Länge 10 m 20 St Herstellen eines Anschlusses Herstellen eines Anschlusses an die bauseitige Wärmeversorgung mit befüllen und entlüften der Baubeheizung mittels aufbereitetem Füllwasser nach VDI 2035 psch Rückbau Verteiler und Anbindeleitungen nach Heizsaison Rückbau Verteiler und Anbindeleitungen nach Heizsaison psch Verteiler und Anbindeleitungen...

97 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 44 von Betrieb und Überwachung Baubeheizung Baustelleneinrichtung Baubeheizung Baustelleneinrichtung Baubeheizung mit vorhalten und bereitstellen aller Werkzeuge und Materialien für die Dauer der Baubeheizung psch Werk- und Montageplanung Werk- und Montageplanung für die Baubeheizung in Abstimmung mit der Objektüberwachung, dem Auftraggeber und dem Betreiber der Wärmeversorgung psch Kontrolle und Überwachung der Baubeheizung Kontrolle und Überwachung der Baubeheizung innerhalb der Regelarbeitszeiten (Montag - Freitag von 7.00 Uhr bis Uhr) mit je 1 täglichem Rundgang 100 St Betrieb und Überwachung Baubeheizung... 3 BAUBEHEIZUNG...

98 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 45 von WÄRMEVERTEILNETZE 4.1 Heizwasserpumpen Heizungswasser-Umwälzpumpe als elektronisch geregelte Naßläuferpumpe, Gehäuse aus Grauguss, mit Permanentmagnetmotor, Regelungsart Proportional- oder Konstantdruckregelung mit Infrarot-Kommunikation. Pumpe mit integriertem Motorschutz, Eingang für externen Ein/Aus-Befehl und Störmeldeausgang/-modul. Betriebsdruck max. 6bar Betriebstemperatur max. 100 C In die Einheitspreise sind die erforderlichen Anschlußverschraubungen bzw. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen sowie eine Wärmedämmschale für die Pumpe einzukalkulieren. Einschl. Einregulierung der Pumpe mit Anfertigung Protokoll Heizungswasser-Umwälzpumpe bis 0,8 m³/h, bei 4 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe bis 0,8 m³/h, bei 4 mws Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Heizungswasser-Umwälzpumpe 1,5 m³/h, bei 4 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe 1,5 m³/h, bei 4 mws Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Heizungswasser-Umwälzpumpe 1,7 m³/h, bei 6 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe 1,7 m³/h, bei 6 mws Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Heizungswasser-Umwälzpumpe 2,2 m³/h, bei 6 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe 2,2 m³/h, bei 6 mws Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Heizungswasser-Umwälzpumpe 2,6 m³/h, bei 5 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe 2,6 m³/h, bei 5 mws Hersteller/Typ '...' 2 St......

99 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 46 von 194 vom Bieter einzutragen Heizungswasser-Umwälzpumpe 17 m³/h, bei 5 mws Heizungswasser-Umwälzpumpe 17 m³/h, bei 5 mws Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4.1 Heizwasserpumpen...

100 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 47 von Wärmemengenzähler Ultraschall-Wärmemengenzähler QN 6, DN 25 Ultraschall-Wärmemengenzähleranlage QN 6, DN 25 Wärmezähleranlage mit Flanschanschluss, für Netzbetrieb, Zulassung nach EN 1434 Klasse 2, dauerhaft bis zum doppelten Nenndurchfluss belastbar, Durchflusssensoren in Ganzmetallausführung, Rechenwerk mit Verbindungskabel 3 m, mit M-Bus-Kommunikationsmodul Elektronische Anzeige folgender Werte: - aktuelle Wärmeleistung - Wärmemenge in MWh - Wassermenge in m³/h - Vorlauf- und Rücklauftemperatur - Temperaturdifferenz - Monatsanfangswerte Wärmezähleranlage komplett mit Temperaturmeßeinrichtungen, samt Tauchhülsen und kompletter Verkabelung. In die Einheitspreise sind die erforderlichen Anschlußverschraubungen bzw. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen, die Eichgebühr, die komplette elektrische Verdrahtung im Schutzrohr, sowie die Inbetriebnahme der Anlage durch den Kundendienst der Herstellerfirma einzukalkulieren. Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Ultraschall-Wärmemengenzähler QN 10, DN 40 Pos. wie vor, jedoch QN 10, DN 40 2 St Ultraschall-Wärmemengenzähler QN 15, DN 50 Pos. wie vor, jedoch QN 15, DN Ultraschall-Wärmemengenzähler QN 25, DN 65 Pos. wie vor, jedoch QN 25, DN Wärmemengenzähler...

101 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 48 von Heizwasserleitungen im Gebäude Hinweise zur Kalkulation: Schweißverbindungen werden nicht einzeln vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Formstücke werden in der Achse übermessen und als Zuschlag vergütet. Einzukalkulieren sind ferner Rohrbefestigungen körperschallgedämmt, nach DIN 4109, mit geeigneten bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln einschl. Herstellen der Bohrung in Stahlbeton. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 21,3mm Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 21,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 110 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 26,9mm Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 26,9 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 115 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 33,7mm Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 33,7 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 160 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 42,4mm Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 42,4 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 85 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 48,3mm

102 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 49 von 194 Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 48,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 42 m STLB-Bau 10/ Rohr Gewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz AD 60,3mm Rohrleitung aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 60,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 28 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz AD 76,1mm Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 76,1 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 12 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz AD 88,9mm Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 88,9 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 10 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz AD 114,3mm Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , nahtlos, schwarz, Außendurchmesser 114,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweißbzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 6 m Bögen, zum Einschweißen, nahtlos, alle Grade STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 21,3mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 21,3 mm. 60 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 26,9mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm. 45 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 33,7mm

103 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 50 von 194 Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm. 70 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 42,4mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm. 34 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 48,3mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm. 20 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 60,3mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm. 13 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 76,1mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 76,1 mm. 5 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 88,9mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 88,9 mm. 4 St STLB-Bau 10/ Bogen Kohlenstoffstahl AD 114,3mm Bogen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 114,3 mm. 3 St T-Stücke, zum Einschweißen, nahtlos, gleichweit oder reduziert STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 21,3mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 21,3 mm. 15 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 26,9mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm. 20 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 33,7mm

104 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 51 von 194 T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm. 26 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 42,4mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm. 14 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 48,3mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm. 6 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 60,3mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm. 4 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 76,1 mm. 2 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 88,9mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 88,9 mm. 2 St STLB-Bau 10/ T-Stück Kohlenstoffstahl AD 114,3mm T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 114,3 mm. Sattelstutzen, zum Einschweißen, nahtlos, gleichweit oder reduziert STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 21,3mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 21,3 mm. 6 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 26,9mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm. 8 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 33,7mm

105 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 52 von 194 Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm. 10 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 42,4mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm. 5 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 48,3mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm. 3 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 60,3mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 76,1mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 76,1 mm STLB-Bau 10/ Sattelstutzen Kohlenstoffstahl AD 88,9mm Sattelstutzen, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 88,9 mm. Reduzierstück, zum Einschweißen, nahtlos, einfach oder mehrfach reduziert STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 26,9mm x 21,3mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm, 2. Durchmesser 21,3 mm. 10 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 33,7mm x 26,9mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm, 2. Durchmesser 26,9 mm. 14 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 42,4mm x 33,7mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm, 2. Durchmesser 33,7 mm. 12 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 48,3mm x 42,4mm

106 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 53 von 194 Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 42,4 mm. 8 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 60,3mm x 48,3mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3 mm. 6 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm x 60,3mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3 mm. 3 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 88,9mm x 76,1mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 114,3mm x 88,9mm Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm. Klöpperboden, zum Einschweißen STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 21,3mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 21,3 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 26,9mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 33,7mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm. 4 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 42,4mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm. 4 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 48,3mm

107 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 54 von 194 Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm. 3 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 60,3mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 76,1mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 76,1 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 88,9mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 88,9 mm STLB-Bau 10/ Gewölbter Boden Klöpperform Kohlenstoffstahl AD 114,3mm Gewölbter Boden, Klöpperform, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 114,3 mm. Rohrverschraubungen, flachdichtend, mit Gewindeanschluss einschl. Dichtung STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 21,3mm Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 21,3 mm. 8 St STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 26,9mm Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 26,9 mm. 12 St STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 33,7mm Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 33,7 mm. 10 St STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 42,4mm Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 42,4 mm. 6 St STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 48,3mm

108 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 55 von 194 Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 48,3 mm. 4 St STLB-Bau 10/ Verschraubung Kohlenstoffstahl AD 60,3mm Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN , geschweißt, Außendurchmesser 60,3 mm. 2 St Vorschweißflansch STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN15 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN20 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN25 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN32 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN40 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN50 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN65 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN80

109 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 56 von 194 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN100 Vorschweißflansch DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100. Blindflansch STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN15 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN20 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN25 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN32 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN40 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN50 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN65 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN St STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN80

110 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 57 von 194 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN STLB-Bau 10/ Blindflansch PN6 Stahl Wasser DN100 Blindflansch Form B (glatte Ausführung) DIN EN PN 6, aus Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100. Entlüftungsgefäße, Länge ca. 30 cm mit 2 aufgeschweissten Klöpperböden. Gefäss einschl. oben oder seitlich eingeschweisstem Stahlrohr DN15. Entlüftungsrohr und KFE-Kugelhahn DN15 werden nach den entsprechenden Positionen separat vergütet Entlüftungsgefäß bis DN 50 Entlüftungsgefäß bis DN Entlüftungsgefäß DN Entlüftungsgefäß DN Entlüftungsgefäß DN Entlüftungsgefäß DN St St St Einbau beigestellter Regelventile in Dreiwegeausführung in Rohrleitung Stahl, schwarz. Die Regelventile werden einschl. Anschlussverschraubungen bzw. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen beigestellt Regelventileinbau bis DN 32 Regelventileinbau bis DN Regelventileinbau DN Regelventileinbau DN Herstellen von Anschluß- und Regelgruppen für Heizkreise aus Stahlrohren, schwarz. Unter den Positionen ist der Materialaufwand für den Zusammenbau von - Umwälzpumpen - Rückschlagventilen - Regulierventilen - Regelventile - Absperrklappen - usw. zu einer Regelgruppe für Vor- und Rücklauf am Heizkreisverteiler mit entsprechend hohem Form- und Verbindungsstück-, Schweiß- und

111 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 58 von 194 Dichtungsaufwand zu berücksichtigen. Einzukalkulieren ist auch der erschwerte Befestigungsaufwand. Die einzelnen Apparate und Armaturen werden nach separaten Positionen vergütet. Bei Rohrleitungen werden die tatsächlich installierten Längen nach separaten Positionen abgerechnet Anschluß- und Regelgruppen bis DN 32 Anschluß- und Regelgruppen bis DN Anschluß- und Regelgruppen DN Anschluß- und Regelgruppen DN Anschluß- und Regelgruppen DN Anschluß- und Regelgruppen DN St St Muffe DN 15 für Fühler Einschweißen einer Muffe DN 15, ca. 120 mm lang, zum Einbau eines Tauchfühlers, einschl. Montage beigestellter Tauchhülse. 18 St Heizwasserleitungen im Gebäude...

112 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 59 von Profilstahlkonstruktion STLB-Bau 10/ Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen. 100 kg Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Edelstahl, Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen. 10 kg Profilstahlkonstruktion...

113 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 60 von Heizwasserarmaturen Hinweis zur Kalkulation: Je Absperrklappe sind zwei Vorschweißflansche mit Schraubensätze und Dichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN25 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 25, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 8 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN32 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 32, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 10 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN40 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 40, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 4 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN50 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 50, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 2 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN65 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 65, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 2 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN80 PN6 Heizungswasser

114 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 61 von 194 Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 80, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 4 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN100 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 100, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 2 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL-250 DN125 PN6 Heizungswasser Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 125, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN15 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN20 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN25 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN32 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN40 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Kugelhahn Rotguss PN6 DN50

115 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 62 von 194 Kugelhahn, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, Betätigung mit Hebel, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN15 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN20 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN25 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN32 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN40 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN STLB-Bau 10/ Rückschlagventil Geradsitz-Durchgang Rotguss PN6 DN50 Rückschlagventil Geradsitz-Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss, Sitz metallisch dichtend, PN 6, DN 50. Hinweis zur Kalkulation: Je Rückschlagklappe sind zwei Vorschweißflansche mit Schraubensätze und Dichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren STLB-Bau 10/ Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN65 PN6 Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 65, PN 6, mit Flanschanschluss, Sitz weich dichtend STLB-Bau 10/ Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN80 PN6 Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 80, PN 6, mit Flanschanschluss, Sitz weich dichtend.

116 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 63 von Einregulierungsventil DN 15 Einregulierungsventil DN 15 mit Muffenanschluss, mit den Funktionen: Einregulieren, Voreinstellen, Messen, Absperren und Entleeren, zum Einbau in Heizungsanlagen, Gehäuse aus AMETAL. Betriebsdruck max 10 bar Betriebstemperatur max 120 C Hersteller/Typ 'TA / STA-D' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Einregulierungsventil DN 20 Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN Einregulierungsventil DN 25 Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN Einregulierungsventil DN 32 Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN Einregulierungsventil DN 40 Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN Einregulierungsventil DN 50 Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN 50 2 St Einregulierungsventil DN 65, Flanschanschluss Einregulierungsventil, Pos. wie vor, jedoch DN 65, mit Flanschanschluss, einschl. zwei Vorschweißflansche, Schraubensätze und Dichtungen STLB-Bau 10/ Be- Entlüfter Schwimmer Messing PN6 DN15 Be- und Entlüfter, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 4 bar, mit Schwimmer aus Kupfer, weich dichtend, Gehäuse aus Messing, mit Gewindeanschluss, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Entleerungsarmatur Rotguss PN6 DN15

117 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 64 von 194 Entleerungsarmatur, für Wasser bis 120 Grad C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Entleerungsarmatur Rotguss PN6 DN20 Entleerungsarmatur, für Wasser bis 120 Grad C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Rotguss, weich dichtend, mit Gewindeanschluss, PN 6, DN St STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN15 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 15, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN20 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 20, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN25 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 25, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN32 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 32, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb. 2 St STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN40 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 40, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN50 PN6 Rotguss Schmutzfänger, DN 50, PN 6, mit Gewindeanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit Normalsieb. Hinweis zur Kalkulation: Je Schmutzfänger mit Flanschanschluss sind zwei Vorschweißflansche mit Schraubensätze und Dichtungen in die Einheitspreise einzukalkulieren STLB-Bau 10/ Schmutzfänger DN65 PN6 EN-GJL-250

118 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 65 von 194 Schmutzfänger, DN 65, PN 6, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb. 4.5 Heizwasserarmaturen...

119 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 66 von Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie STLB-Bau 10/ Druckmessgerät Stahl niro Durchm. 100mm R 1/2 Druckmessgerät, Messsystem aus nichtrostendem Stahl, mit Rohrfeder, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Messgenauigkeit 1 % vom Skalenendwert, Gehäusedurchmesser 100 mm, Gewindeanschluss R 1/2. 4 St STLB-Bau 10/ Druckmessgerät Differenzdruckmessung Stahl niro Durchm. 100mm R 1/2 Druckmessgerät für Differenzdruckmessung Messsystem aus nichtrostendem Stahl, mit Rohrfeder, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Messgenauigkeit 1 % vom Skalenendwert, Gehäusedurchmesser 100 mm, Gewindeanschluss R 1/ STLB-Bau 10/ Druckmessgerätehahn Stahl niro PN16 Rp 1/2 Druckmessgerätehahn, mit Stopfbuchse, mit Prüfflansch, aus nichtrostendem Stahl, Anschlüsse Muffe-Muffe, PN 16, Rp 1/2. 6 St STLB-Bau 10/ Zeigerthermometer Bimetall L 100mm Stahl niro Durchm. 80mm 0-100Grad Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, Einbaulänge 100 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 80 mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Güteklasse St STLB-Bau 10/ Tauchhülse Thermometer-Messelement L 100mm Messing Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 100 mm, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2. 16 St Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie...

120 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 67 von Dreiwege-Regelventile (Mischventile) Mischventile aus Grauguß oder Rotguß, mit Flansch oder Gewindeanschluß für Medium Heizwasser, Mediumstemperatur max. 120 C, Nenndruckstufe min. PN 6. Mischventile mit gleichprozentiger Kennlinie, Ventileinbauteile aus nichtrostendem Stahl. Mischventile komplett mit angebautem elektrischen Stellantrieb, geeignet für stetigen Steuerspannungseingang. Elektrische Stellantriebe für Versorgungsspannung 230 V mit Einrichtungen zur Handbedienung bei Anwendung der Notbedienebene. In den Preis der Ventile sind die erforderlichen Gegenflansche, bzw. Verschraubungen samt zugehörigem Dichtungsmaterial einzukalkulieren Mischventil DN 15, mit Stellantrieb Mischventil DN 15, mit Stellantrieb Mischventil DN 20, mit Stellantrieb Mischventil DN 20, mit Stellantrieb Mischventil DN 25, mit Stellantrieb Mischventil DN 25, mit Stellantrieb Mischventil DN 40, mit Stellantrieb Mischventil DN 40, mit Stellantrieb 2 St St Dreiwege-Regelventile (Mischventile)... 4 WÄRMEVERTEILNETZE...

121 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 68 von RAUMHEIZFLÄCHEN 5.1 Heizkörper und Zubehör STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper 10bar H mm T mm Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung mind W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit Grundbeschichtung DIN und Deckbeschichtung DIN als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 500 bis 550 mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 52 Heizkörperglieder je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör. 2 St STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper 10bar H mm T bis 75mm Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit Grundbeschichtung DIN und Deckbeschichtung DIN als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 850 bis 900 mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör. 2 St STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper 10bar H mm T bis 75mm Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit Grundbeschichtung DIN und Deckbeschichtung DIN als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800 mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 5 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör. 2 St STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper 10bar H mm T bis 75mm Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung mind W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit Grundbeschichtung DIN und Deckbeschichtung DIN als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800 mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper 10bar H mm T mm

122 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 69 von 194 Stahlröhrenheizkörper, Wärmeleistung mind W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit Grundbeschichtung DIN und Deckbeschichtung DIN als Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 2100 bis 2200 mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 48 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör STLB-Bau 10/ Thermostatisches Heizkörperventil Rotguss vernickelt Eckausführung DN15 Thermostatisches Heizkörperventil, DIN EN 215, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, Eckausführung, mit Gewindeanschluss, für Wasser bis 120 Grad C, PN 10, Spindelabdichtung wechselbar ohne Systementleerung, mit Voreinstellung, DN St STLB-Bau 10/ Thermostatisches Heizkörperventil Rotguss vernickelt Eckausführung DN20 Thermostatisches Heizkörperventil, DIN EN 215, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, Eckausführung, mit Gewindeanschluss, für Wasser bis 120 Grad C, PN 10, Spindelabdichtung wechselbar ohne Systementleerung, mit Voreinstellung, DN STLB-Bau 10/ Thermostatkopf eingebautes Messelement diebstahlgesichert Thermostatkopf, DIN EN 215, mit eingebautem Messelement, Medium Flüssigkeit, mit Frostschutzstellung, diebstahlgesichert. 8 St STLB-Bau 10/ Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Eckausführung DN15 Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, für Eckausführung, Gehäuseanschluss Heizkörperseite mit Außengewinde, Strangseite mit Innengewinde, für Wasser bis 120 Grad C, PN 10, mit Absperrung und Entleerung, DN St STLB-Bau 10/ Heizkörperverschraubung Rotguss vernickelt Eckausführung DN20 Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, für Eckausführung, Gehäuseanschluss Heizkörperseite mit Außengewinde, Strangseite mit Innengewinde, für Wasser bis 120 Grad C, PN 10, mit Absperrung und Entleerung, DN STLB-Bau 10/ Heizkörperentlüftung Messing Stopfen R 1/2 Heizkörperentlüftung, aus Messing, als Stopfen, R 1/2. 8 St STLB-Bau 10/ Stahlröhrenheizkörper ausbauen einbauen

123 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 70 von 194 Stahlröhrenheizkörper, ausbauen und wieder einbauen, einschl. Schützen der Anschlüsse von Heizkörpern und Rohren gegen Verschmutzung sowie Erneuerung der Anschlussdichtungen, in Gruppen bis 10 Stück, einschl. 2-maligem Entleeren und Füllen der Anlage. 8 St Heizkörper und Zubehör...

124 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 71 von Flächenheizung für Verlegung im Estrich Die nachfolgend beschriebene Flächenheizung ist als Temperierung für Liegeflächen und Sitzflächen (Wärmebank) geplant. Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass es sich hierbei um kleinflächige Maßnahmen handelt. Die Wahl des Fabrikates der Fußbodenheizung sowie das Befestigungssystem ist dem Bieter generell freigestellt. Das Fußbodenheizungssystem ist komplett betriebsfertig mit allem, im Rahmen der Ausschreibung ggf. im Detail nicht benannten, fabrikatsspezifischen Zubehör zu kalkulieren und zu montieren. Hinsichtlich der Erstellung des Fußbodenaufbaus wurden folgende Schnittstellen abgestimmt: - ggf. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit: Gewerk Estrich - Randdämmstreifen, Trittschalldämmung, PE-Trennfolie, Trägermatten, Fußbodenheizungsverrohrung mit Zubehör: Gewerk Heizung - Zementestrich, ggf. mit Zusatzstoffen: Gewerk Estrich In diesem Zusammenhang ist vom AN eine intensive Abstimmung mit dem Gewerk Estrich erforderlich und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Vor dem Auslegen der Trägerelemente muß die einwandfreie Ausführung der Bodenflächen, sowie die Befestigung der bauseitigen Randdämmstreifen kontrolliert und für jeden Raum in einem Protokoll festgehalten werden. Punktuell festgestellte Mängel sind in diesem Protokoll festzuhalten und der Objektüberwachung anzuzeigen. Nach angezeigter Beseitigung der benannten Mängel müssen die beanstandeten Raumbereiche nochmals kontrolliert und der einwandfreie Zustand protokolliert werden. Diese Aufwendungen sind in der Einheitspreisbildung besonders zu berücksichtigen. Weiterhin sind folgende Maßnahmen und Leistungen bei der Kalkulation zu berücksichtigen: - Rohrverbindungen als Verbindungskupplungen und Klemmringverschraubungen - Spülen sämtlicher Fußbodenheizkreise vor Beginn der Abdrückmaßnahmen - Druckprobe über mindestens 24 Stunden zwei Tage vor Beginn der Estricharbeiten - Ständige Kontrolle der Verteilerdrücke während der Durchführung der Estricharbeiten - Fotodokumentation sämtlicher Raumbereiche mit Fußbodenheizleitungen - Auf- und Abheizen der Heizflächen nach den Regeln der Technik mit Erstellung von Protokollen - Liefern und Einbauen der Flächenheizsysteme exakt nach den Richtlinien der Herstellerfirma Besenreine Säuberung

125 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 72 von 194 Besenreine Säuberung der Fußbodenflächen, inkl. lückenlose Überprüfung der Vorleistungen 48 m² STLB-Bau 10/ Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK) Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kn, Flächenlasten bis 5 kn/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN , dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN DES, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich. 48 m² STLB-Bau 10/ Trennschicht PE-Folie D 0,2mm Trennschicht aus PE-Folie, 2-lagig, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf ebenem Untergrund. 96 m² Fußbodenheizungssystem Vz 10 cm Fußbodenheizungssystem, Verlegeabstand Vz 10 cm, für Verlegung im Estrich, im wesentlichen bestehend aus: - Trägerelemente einschl. Mattenbinder - PE-Xa Rohr 17 x 2,0 mm, sauerstoffdicht - Rohrhalterungen aus Kunststoff Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 44 m² Fußbodenheizungssystem Vz 15 cm Fußbodenheizungssystem, Pos wie vor, jedoch Verlegeabstand 15 cm 4 m² Anbindeleitung 17 x 2,0 mm Anbindeleitung 17 x 2,0 mm, z.b. im Bereich von Verteileranschlüssen 80 m Fugenschutzrohr Schutzrohr aus PE zum Schutz der Fußbodenheizungsrohre im Fugenbereich, 4 m Rohrführungsbogen Rohrführungsbogen 90, zur Umlenkung der Fußbodenheizungsrohre 10 St Fußbodenheizungsverteiler für 3 Heizkreise Fußbodenheizungsverteiler für 3 Heizkreise, im wesentlichen bestehend aus: - 2 Edelstahl-Spezial-Profil-Rohre mit Anschlußverschraubung 1", Gewindeanschluß rechts oder links - Füll- und Entlüftungshahn 1/2" - Heizkreisabstand 55 mm - Rücklaufventil je Heizkreis, geeignet zur Montage von Stellantrieben

126 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 73 von Durchflußmesser 30 bis 300 l/h mit Absperrung zur exakten Einregulierung der Durchflußmengen pro Heizkreis im Vorlauf - Klemmringverschraubungen mit Überwurfmutter - Endstopfen - 2 Befestigungselemente mit Schallschutzeinlage Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Flächenheizung für Verlegung im Estrich... 5 RAUMHEIZFLÄCHEN...

127 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 74 von ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, ABLÄUFE UND ZUBEHÖR 6.1 Entwässerungsleitungen und Formstücke aus PE Hinweise zur Kalkulation: Als Verbindungsart ist, soweit technisch möglich, die Stumpfschweißverbindung zu realisieren. Diese werden nicht einzeln vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Elektro-Schweißmuffen (separate Positionen) dürfen nur nach Rücksprache mit der Objektüberwachung zum Einsatz gebracht werden. Formstücke werden in der Achse übermessen und als Zuschlag vergütet. Einzukalkulieren sind ferner Rohrbefestigungen körperschallgedämmt, nach DIN 4109, mit geeigneten bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln einschl. Herstellen der Bohrung in Stahlbeton. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD 56 Heizelementstumpfschweißen Gebäude Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 56, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 68 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD 75 Heizelementstumpfschweißen Gebäude Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 75, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 104 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD110 Heizelementstumpfschweißen Gebäude Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 110, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 196 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD125 Heizelementstumpfschweißen Gebäude

128 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 75 von 194 Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 125, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 25 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD160 Heizelementstumpfschweißen Gebäude Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 160, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 73 m STLB-Bau 10/ Abwasserltg PE-Rohr heißwasserbest. DN/OD200 Heizelementstumpfschweißen Gebäude Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN/OD 200, Rohrverbindung mit Heizelement-Stumpfschweißen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet. 10 m STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN160 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Abzweig PE-Rohr heißwasserbest. DN200

129 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 76 von 194 Abzweig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN160 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Bogen PE-Rohr heißwasserbest. DN200 Bogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN56 DN40 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 56, 2. DN St STLB-Bau 10/ Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN75 DN56 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 75, 2. DN St STLB-Bau 10/ Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN110 DN75 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 110, 2. DN STLB-Bau 10/

130 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 77 von 194 Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN125 DN110 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 125, 2. DN St STLB-Bau 10/ Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN160 DN110 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 160, 2. DN St STLB-Bau 10/ Reduzierstück PE-Rohr heißwasserbest. DN200 DN160 Reduzierstück, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN 200, 2. DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN160 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Enddeckel PE-Rohr heißwasserbest. DN200 Enddeckel, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St......

131 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 78 von STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN160 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Überschiebmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN200 Überschiebemuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN160

132 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 79 von 194 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Schweißmuffe PE-Rohr heißwasserbest. DN200 Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Reinigungsrohr PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Reinigungsrohr PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rund, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Reinigungsrohr PE-Rohr heißwasserbest. DN125 Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rechteckig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Reinigungsrohr PE-Rohr heißwasserbest. DN160 Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel, Deckel rechteckig, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Geruchverschluss Formstücke geschweißt PE-Rohr heißwasserbest. DN75 Geruchverschluss, waagerechte Ausführung mit Reinigungsöffnung, aus Formstücken, geschweißt, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN STLB-Bau 10/ Geruchverschluss Formstücke geschweißt PE-Rohr heißwasserbest. DN110 Geruchverschluss, waagerechte Ausführung mit Reinigungsöffnung, aus Formstücken, geschweißt, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Objektanschlussbogen PE-Rohr heißwasserbest. DN56 Objekt-Anschlussbogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Objektanschlussbogen PE-Rohr heißwasserbest. DN75

133 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 80 von 194 Objekt-Anschlussbogen, für Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN und DIN , heißwasserbeständig, DN St STLB-Bau 10/ Anschluss herstellen Abwasserltg DN100 PE-Rohr DN100 Anschluss herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 100, mit PE-Rohr DIN EN und DIN , 2. DN 100, einschl. Dichtungsmittel. 8 St STLB-Bau 10/ Anschluss herstellen Abwasserltg DN125 PE-Rohr DN125 Anschluss herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 125, mit PE-Rohr DIN EN und DIN , 2. DN 125, einschl. Dichtungsmittel. 2 St STLB-Bau 04/ Anschluss herstellen Abwasserltg DN150 PE-Rohr DN160 Anschluss herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 150, mit PE-Rohr DIN EN und DIN , 2. DN 160, einschl. Dichtungsmittel. 5 St STLB-Bau 04/ Anschluss herstellen Abwasserltg DN200 PE-Rohr DN200 Anschluss herstellen, an vorh. Abwasserleitung, aus Gusseisen-Rohr, DN 200, mit PE-Rohr DIN EN und DIN , 2. DN 200, einschl. Dichtungsmittel. 2 St Entwässerungsleitungen und Formstücke aus PE...

134 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 81 von Zubehör für Entwässerungsleitungen Überlauftrichter Überlauftrichter oval, 170 x 90mm, zum Anschluss von Leckwasserleitungen, Sicherheitsventilen, Entleerungen usw. 3 St Rohrbelüfter DN 70/100 Rohrbelüfter DN 70/100 zur Belüftung von Abwasserleitungen, mit Adapter und Frostschutzhaube, bauartgeprüft nach EN 12380, Typenklasse AI 2 St Flachdachdurchführung DN 100 Flachdachdurchführung DN 100 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr , wärmegedämmt, mit 2 höhenverstellbaren Pressdichtungsflanschen. Flachdachdurchführung mit Regenhut, Gesamtlänge ca. 800 mm Hersteller/Typ 'ACO / Nr oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Flachdachdurchführung DN 150 Flachdachdurchführung DN 150 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr , wärmegedämmt, mit 2 höhenverstellbaren Pressdichtungsflanschen. Flachdachdurchführung mit Regenhut, Gesamtlänge ca. 800 mm Hersteller/Typ 'ACO / Nr oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 6.2 Zubehör für Entwässerungsleitungen...

135 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 82 von Bodenabläufe aus Gußeisen Hinweis zur Kalkulation Vor Ausführung der Kernbohrungen für die Abläufe müssen die geplanten Zielpunkte absolut maßgenau auf dem Boden markiert und zusätzlich auf die Deckenunterseite übertragen werden, um Kollisionen mit vorhandenen Installationen zu verhindern. Die Aufwendungen hierfür werden unter der Position Zielpunktvermaßung vergütet. Die Aufwendungen für das maßgenaue Setzen und Fixieren in Abstimmung mit dem Estrich- bzw. Fliesenleger etc., sind in die Einheitspreise einzukalkulieren Bodenablauf-Grundkörper DN 70 aus Gußeisen, Halterand, Abgang senkrecht Bodenablauf-Grundkörper DN 70 aus Gußeisen, weiß epoxiert, mit Halterand, Stutzenneigung 90 Brandschutzset bzw. Geruchverschluß sind in eigenen Positionen zu kalkulieren. Hersteller/Typ 'ACO / Passavant ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Einbauset für Bodenablauf DN 70 Einbauset für Bodenablauf DN 70, zum mörtellosen Einbau der Bodenablauf-Grundkörper aus Gußeisen, Stutzenneigung 90 in Kernbohrungen D=160 mm Hersteller/Typ 'ACO / Nr ' oder gleichwertig, 38 St Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 37 St Aufsatzstück für Bodenablauf DN 70 mit Dünnbettflansch Aufsatzstück für Bodenablauf DN 70 mit angearbeitetem Dünnbettflansch ca. 500 x 500 mm. Aufsatzstück aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl ca. 148 x 148 mm, Schlitzrost aus Edelstahl mit Schlitzbreite max. 8 mm, Rutschhemmung Klasse C, verriegelbar. Hersteller/Typ 'ACO / Passavant ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 37 St Aufsatzstück für Bodenablauf DN 70 ohne Flansch Aufsatzstück für Bodenablauf DN 70

136 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 83 von 194 Ausführung MEKU, Aufsatzstück aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl ca. 148 x 148 mm, Schlitzrost aus Edelstahl mit Schlitzbreite max. 8 mm, Rutschhemmung Klasse C, verriegelbar. Hersteller/Typ 'ACO / Passavant ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Verlängerung für Aufsatzstück DN 70 Verlängerung für Aufsatzstück DN 70, aus Edelstahl, Länge ca. 150 mm, einschl. Dichtung Hersteller/Typ 'ACO / Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Brandschutz-Set für Bodenablauf DN 70 Brandschutz-Set für Bodenablauf DN 70 passend zum Bodenablauf DN 70 aus Gußeisen, Stutzenneigung 90, bestehend aus Geruchverschluß und Brandschutz-Kartusche F90/R90 zum Einsetzen in den Bodenablauf. Hersteller/Typ 'ACO / Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 37 St Geruchverschluß für Bodenablauf DN 70 Geruchverschluß für Bodenablauf ohne Brandschutzanforderung, passend für alle Ablaufkörper aus Gußeisen DN 50 - DN 100. Hersteller/Typ 'ACO / Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Kernbohrung für Bodenablauf D = 160 mm Kernbohrung für Bodenablauf, Durchmesser 160 mm, Tiefe je nach Deckenstärke, es ist von einer Stahlbetonstärke von cm auszugehen. In den Einheitspreis ist die Befestigung des Bohrgerätes, sowie die Entsorgung des Bohrkerns und des Bohrwassers einzukalkulieren. 37 St Bodenabläufe aus Gußeisen...

137 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 84 von Entwässerungsrinnen aus Edelstahl Hinweis zur Kalkulation Die Entwässerungsrinnen bzw. Schlitzrinnen werden in unterschiedlichsten Längen (ca. 2,0 bis 6,0 m) und Ausführungen benötigt. Die jeweilige Ausführung wie z.b. Höhe, Gefälle, Ablaufstutzen, Dünnbettflansch, etc. ist mit der Bauleitung / Fachbauleitung abzustimmen. Die Aufwendungen hierfür, einschl. Maßaufnahme vor Ort, maßgenaues Setzen und Fixieren in Abstimmung mit dem Estrich- bzw. Fliesenleger etc., sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Vor Ausführung der Kernbohrungen für die Abläufe müssen die geplanten Zielpunkte absolut maßgenau auf dem Boden markiert und zusätzlich auf die Deckenunterseite übertragen werden, um Kollisionen mit vorhandenen Installationen zu verhindern. Die Aufwendungen hierfür werden gemäß der Positionsbeschreibung im Bereich "Sonstige Leistungen" zusätzlich vergütet Reihenduschrinne L = 4700 mm Entwässerungsrinne für Reihenduschen in gerader Ausführung, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung, mit folgenden wesentlichen Qualitätsmerkmalen: - Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr , Materialstärke mind. 1,5 mm, sichtbare Teile geschliffen, im Tauchbad gebeizt und passiviert - umlaufender Sichtsteg B=ca. 25 mm, im Wandbereich ca. 40 mm - umlaufender Andichtflansch, 3-seitig hochgezogen mind. 50 mm für Wandanschluß, 1-seitig horizontaler Klebeflansch ca. 15 mm nach unten und 50 mm nach aussen umgekantet - Rinnenlänge gesamt ca mm, Wassereinlauflänge ca mm - Rinnenbreite ca. 215 mm zuzüglich Andichtflansch - Wassereinlaufbreite ca. 150 mm - Rinnenhöhe ca. 60 mm, am Ablaufstutzen ca. 150 mm - Rinnenboden mit Gefälle zum Ablaufstutzen - 1 Stück waagrechter Ablaufstutzen DN 70 mit herausziehbarem Geruchverschluss aus Edelstahl - mit Mauerankern, höhenverstellbaren Justierschrauben und Erdungsschrauben - Die Abdeckung ist in einer separaten Position zu kalkulieren Hersteller/Typ 'Aschl / RD-KOSS-HZ3' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Reihenduschrinne L = 3000 mm Entwässerungsrinne für Reihenduschen, wie vor beschrieben jedoch mit folgenden Abmessungen: - Rinnenlänge gesamt ca mm, Wassereinlauflänge ca mm Reihenduschrinne L = 2600 mm

138 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 85 von 194 Entwässerungsrinne für Reihenduschen, wie vor beschrieben jedoch mit folgenden Abmessungen: - Rinnenlänge gesamt ca mm, Wassereinlauflänge ca mm Mehrpreis für Drainage, Reihenduschrinne L = 4700 mm Mehrpreis für Ausführung der Reihenduschrinne L = 4700 mm mit Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene Hersteller/Typ 'Aschl / RD+KORL-HZ3' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Mehrpreis für Drainage, Reihenduschrinne L = 3000 mm Mehrpreis für Ausführung der Reihenduschrinne L = 3000 mm mit Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene Mehrpreis für Drainage, Reihenduschrinne L = 2600 mm Mehrpreis für Ausführung der Reihenduschrinne L = 2600 mm mit Drainage zur Entwässerung der oberen Dichtebene Abdeckung für Reihenduschrinne Abdeckung für Reihenduschrinne, aus Edelstahl mit Langlochung, mit folgenden wesentlichen Qualitätsmerkmalen: - Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr , Materialstärke mind. 2 mm, geschliffen, im Tauchbad gebeizt und passiviert - gerade Langlochung B=8mm, wahlweise Rundlochung D=8mm, barfuß begehbar, geeignet zum Einsatz im Schwimmbad-Duschbereich - Höhe ca. 20 mm, Breite ca. 148 mm - Länge in Einzelelementen von ca mm - Abrechnungsbasis ist die Gesamtlänge aller Einzelelemente Hersteller/Typ 'Aschl GmbH / RDALL' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 24 m Schlitzrinne in gerader Ausführung Schlitzrinne in gerader Ausführung ohne Sichtsteg, randlos, zum Einsatz im Schwimmbadbereich, mit folgenden wesentlichen Qualitätsmerkmalen: - Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr , Materialstärke mind. 1,5 mm, gebeizt und passiviert - Schlitzbreite 8 mm, durch Distanzstege verstärkt - Höhe am Ablaufstutzen ca. 70 mm - integriertes Gefälle zum Ablaufstutzen ca. 0,5% - umlaufender Dünnbettflansch, ca. 15 mm nach unten und 50 mm nach aussen umgekantet - Drainagelöcher zur Entwässerung der oberen Dichtebene - mit Mauerankern, höhenverstellbaren Justierschrauben und

139 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 86 von 194 Erdungsschrauben - Abrechnungsbasis dieser Position ist die Gesamtlänge der Wassereinlauflängen, Anschluss- und Endstücke werden als Zuschlagsposition separat vergütet Hersteller/Typ 'Aschl / SPA A' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 46 m Zuschlag für Ablaufstutzen und Endstück Zuschlag je Schlitzrinnenelement für Ablaufstutzen (DN 40 - horizontal) und Endstück 20 St Sanitärablauf DN 70 für Schlitzrinne Sanitärablauf DN 70 für Schlitzrinne, 2-teilig, aus Edelstahl Werkstoff Nr , Ablaufleistung ca. 1,3 l/s, Grundkörper ohne Flanschanschluss, Stutzenneigung 90, mit herausnehmarem Geruchsverschluß, Oberteil höhenverstellbar, drehbar und um 10 neigbar, mit umlaufendem Klebeflansch 50 mm breit und 15 mm unter OKFFB, mit 2 gegenüberliegenden Zuläufen DN 40, Abdeckplatte ca. 150 x 150 mm mit Quadratlochung, verschraubt, barfuß begehbar, geeignet zum Einsatz im Schwimmbadbereich, einschl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Der Brandschutz erfolgt mittels Rohrmanschette am Kunststoff- Anschlußrohr an der Deckenunterseite und ist in dem entsprechenden Abschnitt dieser Leistungsbeschreibung separat zu kalkulieren. Hersteller/Typ 'Aschl / 2S150 DN70 KO-2A' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 10 St Abdichtband für Klebeflansch Abdichtband für Klebeflansch, für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, Basismaterial Butylkautschuk, anschmiegsam und verformbar, selbstklebend, einfache und sichere Verarbeitung, hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen 5 m Kernbohrung für Bodenablauf D = 200 mm Kernbohrung für Bodenablauf, Durchmesser 200 mm, Tiefe je nach Deckenstärke, es ist von einer Stahlbetonstärke von cm auszugehen. Kernbohrung mit Kunstharz bestrichen und mit Quarzsand besandet. 10 St Ausgießen des Ablaufkörpers Ausgießen des Spaltes zwischen Kernbohrung und Ablaufkörper mittels Zementmörtel, einschl. Schalung zum Andübeln an Deckenunterseite mit Ausschnitt für Rohrdurchführung DN St Entwässerungsrinnen aus Edelstahl...

140 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 87 von 194

141 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 88 von Dachabläufe Flachdachablauf aus PE DN 100 Flachdachablauf aus PE DN 100, mit senkrechten Abgang, ohne Geruchsverschluß, zweiteilig, mit Preßdichtungsflansch für Abdichtung durch zwei Dichtungsbahnen, höhenverstellbares Oberteil, Eimer und Terassenaufsatz oder Kugelrost, einschl. Isolierkörper für Flachdachablauf aus Schaumglas, mit elektrischer Begleitheizung. Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 6.5 Dachabläufe... 6 ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, ABLÄUFE UND ZUBEHÖR...

142 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 89 von TRINKWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR 7.1 Edelstahlrohre und Formstücke als Pressfitting-System Hinweise zur Kalkulation: Druckrohrleitungen und Zubehör aus Edelstahl-Systemrohre (Werkstoff-Nr ) und Edelstahl-Preßfittings (Werkstoff-Nr ) mit einem Mindest-Molybdängehalt von 2,2 %. Schweißnähte zusätzlich innen geglättet, lösungs- und blankgeglüht zur Erhöhung der Korrosionssicherheit. Rohre und Formstücke geeignet für Zudosierung von Chlordioxid im Rahmen der Grenzewerte der Trinkwasserverordnung. Dichtringe gemäß KTW-Empfehlung mit DVGW-Prüfung. Edelstahlrohre und Formstücke nach der geschlossenen Systempalette eines namhaften Herstellers. Druckleitungssystem geprüft und zugelassen, verarbeitet und montiert als Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988 und den Verlegevorschriften des Herstellers. Formstücke werden in der Achse übermessen und als Zuschlag vergütet. Einzukalkulieren sind ferner Rohrbefestigungen körperschallgedämmt, nach DIN 4109, mit geeigneten bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln einschl. Herstellen der Bohrung in Stahlbeton. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m STLB-Bau 10/ TB Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 310 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 22mm WD 1,2mm

143 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 90 von 194 Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 280 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 260 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 35mm WD 1,5mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 80 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 42mm WD 1,5mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 42 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 60 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 54mm WD 1,5mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 120 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 76,1mm WD 2mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 20 m......

144 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 91 von STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 88,9mm WD 2mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 30 m STLB-Bau 10/ Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 108mm WD 2mm Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweißt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdän, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , Außendurchmesser 108 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen. 3 m Bogen, alle Grade STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 18mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 18 mm. 250 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 22mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm. 160 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 28mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm. 140 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 35mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 35 mm. 28 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 42mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 42 mm. 24 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 54mm

145 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 92 von 194 Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 54 mm. 35 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 76,1mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 76,1 mm. 7 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 88,9mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 88,9 mm. 9 St STLB-Bau 10/ Bogen Stahl niro AD 108mm Bogen, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 108 mm. T-Stücke, gleichweit oder reduziert STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 18mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 18 mm. 18 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 22mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 22 mm. 40 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 28mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 28 mm. 55 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 35mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 35 mm. 10 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 42mm

146 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 93 von 194 T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 42 mm. 8 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 54mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 54 mm. 12 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 76,1mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 76,1 mm. 4 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 88,9mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 88,9 mm. 6 St STLB-Bau 10/ T-Stück Einsteckende Stahl niro AD 108mm T-Stück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Außendurchmesser 108 mm. Reduzierstücke, einfach oder mehrfach reduziert, abgerechnet wird die größere Nennweite STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 18x15mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm x 15 mm. 5 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 22x18mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm x 18 mm. 24 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 28x22mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm x 22 mm. 35 St......

147 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 94 von STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 35x28mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm x 28 mm. 6 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 42x35mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm x 35 mm. 8 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 54x42mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm x 42 mm. 7 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 76,1x54mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 76,1 mm x 54 mm. 4 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 88,9x76,1mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 88,9 mm x 76,1 mm. 3 St STLB-Bau 04/ Reduzierstück Stahl niro 108x54mm Reduzierstück, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 108 mm x 54 mm. Muffen STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 18mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 20 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 22mm

148 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 95 von 194 Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 18 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 28mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 15 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 35mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm. 8 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 42mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm. 7 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 54mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm. 12 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 76,1mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 76,1 mm. 3 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 88,9mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 88,9 mm. 4 St STLB-Bau 04/ Muffe Stahl niro Durchm. 108mm Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 108 mm. Schiebemuffen STLB-Bau 10/

149 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 96 von 194 Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 18mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 5 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 22mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 10 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 28mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 12 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 35mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm. 4 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 42mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm. 3 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 54mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm. 7 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 76,1mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 76,1 mm. 2 St STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 88,9mm Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 88,9 mm STLB-Bau 10/ Schiebemuffe Stahl niro Durchm. 108mm

150 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 97 von 194 Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 108 mm. Anschlußwinkel als Deckenwinkel oder Übergangswinkel mit Innengewinde oder Außengewinde STLB-Bau 04/ Anschlusswinkel Stahl niro Durchm. 18mm Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 62 St STLB-Bau 04/ Anschlusswinkel Stahl niro Durchm. 22mm Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 12 St STLB-Bau 10/ Anschlusswinkel Stahl niro Durchm. 28mm Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 6 St Doppel-Anschlusswinkel Stahl niro Durchm. 18mm Doppel-Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-Stufen arretierbar, mit 2 Anbindungen zur Realisierung einer Ringleitung, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 3 St Kappen STLB-Bau 04/ Kappe Stahl niro Durchm. 18mm Kappe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 2 St STLB-Bau 04/ Kappe Stahl niro Durchm. 22mm Kappe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 3 St......

151 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 98 von STLB-Bau 04/ Kappe Stahl niro Durchm. 28mm Kappe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 3 St Übergangsstücke von Preßmuffe auf Innengewinde bzw. Außengewinde STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 18mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 60 St STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 22mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 12 St STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 28mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 22 St STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 35mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm. 6 St STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 42mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm. 5 St STLB-Bau 04/ Übergangsstück Stahl niro Durchm. 54mm Übergangsstück, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm. 9 St Durchgangsverschraubungen mit Preßmuffe und Innengewinde bzw. Außengewinde STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 18mm

152 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 99 von 194 Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 18 mm. 5 St STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 22mm Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 22 mm. 7 St STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 28mm Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 28 mm. 6 St STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 35mm Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 35 mm. 3 St STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 42mm Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 42 mm. 2 St STLB-Bau 04/ Gerade Verschraubung Stahl niro Durchm. 54mm Gerade Verschraubung, mit konischem Außengewinde, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm. 4 St Übergangsflansche einschl. Schrauben und Dichtung STLB-Bau 04/ Übergangsflansch Stahl niro Durchm. 54mm Übergangsflansch, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 54 mm. 4 St STLB-Bau 04/ Übergangsflansch Stahl niro Durchm. 76,1mm Übergangsflansch, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 76,1 mm. 4 St STLB-Bau 04/

153 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 100 von 194 Übergangsflansch Stahl niro Durchm. 88,9mm Übergangsflansch, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 88,9 mm. 6 St STLB-Bau 04/ Übergangsflansch Stahl niro Durchm. 108mm Übergangsflansch, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, Durchmesser 108 mm. 7.1 Edelstahlrohre und Formstücke als Pressfitting-System...

154 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 101 von Erdverlegte Trinkwasserleitungen Hinweise zur Kalkulation: Erdverlegte Rohrleitungen zur Trinkwasserversorgung in Ringen nach DIN EN 12201, DIN 8074/75, SDR 11 (PN 16). Die Rohrleitungen sind nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu liefern und im offenen Rohrgraben zu verlegen. Aushubarbeiten und Sandbettung werden vom Gewerk Erdarbeiten durchgeführt. Nach Fertigstellung der Montage sind die Leitungen bei noch offenem Rohrgraben einzumessen. Die vermaßten Rohrleitungen sind exakt in die Bestandspläne zu übernehmen. Einlegen eines Trassenbandes, Breite 40 mm, mit Aufschrift "Achtung erdverlegte Leitungen". Diese Leistungen, sowie eine intensive Abstimmung mit dem Gewerk Erdarbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren PE-Rohr DN 20 25/2,3 mm PE-Rohr DN 20 25/2,3 mm 20 m T-Stück DN 20 T-Stück DN 20 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung für PE-Rohr DA 25 mm Kupplung DN 20 Kupplung DN 20 als Kunststoff-Klemmfittingverbindung für PE-Rohr DA 25 mm Anschlußverschraubung DN 20 Anschlußverschraubung DN 20 aus Preßmessing für PE-Rohr DA 25mm, mit Außengewindeanschluß 3/4" 2 St Erdverlegte Trinkwasserleitungen...

155 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 102 von Profilstahlkonstruktion und Montagezubehör STLB-Bau 10/ Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen. 100 kg Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Edelstahl, Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , für Stütz-, Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen. 10 kg Betonplatten 40 x 40 x 5 cm Betonplatten 40 x 40 x 5 cm als Auflager für die Befestigung von Rohrleitungen auf dem Flachdach, einschl. flexible, witterungsbeständige Schutzmatte 4 St Zuschlag für Trapezblech-Abhänger Zuschlag für Trapezblech-Abhänger In Teilbereichen müssen Rohrleitungen an der Trapezblech-Dachkonstruktion befestigt werden. Der Mehraufwand gegenüber der Befestigung mittels Dübeln in Stahlbetonkonstruktion ist in dieser Position zu kalkulieren. 30 St Profilstahlkonstruktion und Montagezubehör... 7 TRINKWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR...

156 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 103 von BETRIEBSEINRICHTUNGEN ZUR WASSERVERSORGUNG 8.1 Zähl- und Sicherheitseinrichtungen STLB-Bau 10/ Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer Kaltwasser Qn 2,5m3/h Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, beglaubigt, als Nassläufer für Kaltwasser bis 30 Grad C, für Einbau in Steigrohrleitung, Zifferblatt oben, Messwerterfassung über M-Bus, Energieversorgung über Netzanschluss, Nenndurchfluss Qn 2,5 m3/h, mit Gewindeanschluss STLB-Bau 10/ Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer Kaltwasser Qn 6m3/h Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, beglaubigt, als Nassläufer für Kaltwasser bis 30 Grad C, für Einbau in Steigrohrleitung, Zifferblatt oben, Messwerterfassung über M-Bus, Energieversorgung über Netzanschluss, Nenndurchfluss Qn 6 m3/h, mit Gewindeanschluss STLB-Bau 10/ Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer Kaltwasser Qn 10m3/h Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, beglaubigt, als Nassläufer für Kaltwasser bis 30 Grad C, für Einbau in Steigrohrleitung, Zifferblatt oben, Messwerterfassung über M-Bus, Energieversorgung über Netzanschluss, Nenndurchfluss Qn 10 m3/h, mit Gewindeanschluss STLB-Bau 10/ Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Nassläufer Kaltwasser Qn 15m3/h Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, beglaubigt, als Nassläufer für Kaltwasser bis 30 Grad C, für Einbau in Steigrohrleitung, Zifferblatt oben, Messwerterfassung über M-Bus, Energieversorgung über Netzanschluss, Nenndurchfluss Qn 15 m3/h, mit Gewindeanschluss STLB-Bau 10/ Filter rückspülbar EN-GJL kunststoffbesch Filter, rückspülbar, für Wasserleitung, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, innen und außen kunststoffbeschichtet, mit integriertem Filter-Rückspülsystem und Einrichtung zur Abführung des Rückspülwassers DIN 1988, Rückspülung handbetätigt, PN 16, DN STLB-Bau 10/ Druckminderer vorn 6bar hinten 0,5-6bar TW EN-GJL Druckminderer, min. Vordruck 6 bar, Hinterdruck 0,5 bis 6 bar, entlastet, DIN EN 1567, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , max. Betriebstemperatur 30 Grad C, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, einschl. Druckmessgeräten für Vor- und Hinterdruck, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL DIN EN 1561, DN 80.

157 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 104 von Heizungsbefüllkombination DN 20 Heizungsbefüllkombination DN 20 nach DVGW W 570, zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN Befüllkombination komplett aus Rotguß im mediumberührten Bereich, mit Absperrung, Druckminderer, Edelstahl-Schmutzfänger, Systemtrenner BA und Manometer. Heizungsbefüllkombination geeignet für Heizwasser mit Inhibitoren bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4, Ausgangsdruck 1,0-4,0 bar einstellbar. Befüllkombination PN 10 und Dämmschale Baustoffklasse B1. Hersteller/Typ 'Kemper / Fig G' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen STLB-Bau 10/ Sicherungseinr. TW BA Messing PN10 DN25 Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse aus Messing, mit integriertem eingangsseitigem Schmutzfänger, differenzdruckgesteuerter Sicherungspatrone und Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis Flüssigkeitskategorie 4, PN 10, DN 25, Gewindeanschluss, einschl. Verschraubung Enthärtungs-Doppelanlage Vollautomatische Doppel-Enthärtungsanlage für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung, Sparbesalzung, zur Erzeugung von teilenthärtetem Wasser, im wesentlichen bestehend aus: - 2 Austauschbehälter aus druckbeständigem Kunststoff mit Einbauten - 2 Füllungen Ionenaustauschermaterial - 1 Salztank mit Deckel, Zwischenboden und Soleventil - 1 Erstbefüllung mit ca. 50 kg Regeneriersalz - 1 Zentral-Steuerkopf mit 5-Zyklen-Ventil aus Rotguss, einschl. Stellantrieb - 1 Verschneideventil - 1 Wassermengenimpulsgeber - 1 Desinfektionseinrichtung nach dem Elektrolyseverfahren - 1 Schaltkasten mit Mikroprozessorsteuerung, Informationsanzeigen, Bedienfeld, Elektroanschluss, etc., Regenerationsauslösung über Impulsgeber oder Handtaster - 1 Montagesatz zum spannungsfreien Anschluss, bestehend aus Anschlussblock mit Absperrventilen, Umgehungsleitung, Überströmventil und flexiblen Edelstahlgewebeschläuchen - Interne Verrohrung und Verkabelung - Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte - betriebsfertige Montage und Inbetriebnahme Technische Daten: Anschlussdimension R 1" Nenndurchfluss bei Verschneidung auf 8 dh und einer Rohwasserhärte von 20 dh 3,3 m³/h max. Dauerdurchfluss 3,3 m³/h Gesamtkapazität 8,9 mol x m³ (50 m³ x dh)

158 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 105 von 194 Nenndruck PN 10 Salzverbrauch pro Regeneration 1,8 kg Hersteller/Typ 'Grünbeck / GENO-mat duo WE 50' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 8.1 Zähl- und Sicherheitseinrichtungen...

159 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 106 von Warmwasserbereitung und Zubehör Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer, Nennleistung 5,7 kw, druckfest, für die Versorgung einer Entnahmestelle, zur Untertisch- oder Übertischmontage, Durchlauferhitzer vollelektronisch geregelt Hersteller/Typ 'Stiebel Eltron / DEM 6' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Warmwasserspeicher 15l 2kW Innenbehälter Kupfer außen Kunststoff Warmwasserspeicher, offen, mit VDE- und Funkschutzzeichen, Wärmeverlust DIN EN 60379, für Übertischmontage, mit systemgebundener Armatur, Inhalt 15 l, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Leistung 2 kw, mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker, Temperatureinstellung stufenlos bis 85 Grad C, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, optischer Anzeige beim Aufheizen, mit ausbaubarem Heizkörper, mit Innenbehälter aus Kupfer, mit Außenbekleidung aus Kunststoff, Farbton weiß. 8.2 Warmwasserbereitung und Zubehör...

160 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 107 von Hochdruckreinigungsanlage Für eine wirtschaftliche Flächenreinigung ist eine stationäre Hochdruckanlage zur Aufstellung im Technikbereich vorgesehen. Von dieser Zentrale aus werden ca. 3-4 Zapfstellen im Bad-, Umkleide- und Technikbereich versorgt. Diese Anschlüsse werden in sogenannten Reinigungskästen untergebracht, gemeinsam mit den Anschlüssen für Trinkwasser, Desinfektionslösung und Weichwasser. Die Hochdruck-Rohrleitungen sind in Edelstahlrohr mit Schneidringverschraubungen geplant und im Rahmen der nachfolgenden Positionen komplett anzubieten Stationäre Hochdruckanlage Stationäre Hochdruckanlage Technische Daten: Fördermenge l/h Druck 120 bar Anschlussleistung 6,4 KW Spannung 400 Volt/ 50 Hz Zulauftemperatur max 70 C Pumpenzusatz: Einstellbare Timer-Funktion zur automatischen Abschaltung des Gerätes 0-6 % Dosierfähigkeit von Reinigungsmitteln Optische Fehleranzeige am Gerät Schwimmertank zur sicheren Trennung vom Trinkwassernetz Automatische Pumpenabschaltung bei Schließen der Spritzpistole Leckage-Erkennung und Dauerabnahmesicherung Automatische Einschaltung bei Betätigung der Handspritzpistole Thermische Sicherung des Elektromotors Stufenlos einstellbare Druck-/ Mengenregulierung an der Handspritzpistole mittels Drehregler Druckspeicher 4-poliger Elektromotor Hochdruckpumpe mit Zylinderkopf aus Messing, keramikbeschichtete Kolben und Edelstahl Ventilen Abschaltvorrichtung bei Wassermangel Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Standzeit Automatische Druckentlastung bei Geräteabschaltung Vorbereitung Fernentriegelung und Not-Aus Rahmen und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl Aufhängungsvorbereitung im Rahmen Komplett liefern, montieren und in Betrieb nehmen, einschließlich folgendem Zubehör: - Schlauch zum Anschluss der Hochdruckeinheit an die Wasserversorgung Innendurchmesser DN 9, Länge 1,5 m, Gewinde beidseitig R 1"

161 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 108 von Hochdruckschlauch zur Verbindung des Hochdruckreinigers an das Hochdruckrohrleitungsnetz. Innendurchmesser DN 8, Länge 1,5 m, Gewinde beidseitig M22 x 1,5, max. Temperatur 155 C, max. Druck 400 bar. Hersteller/Typ 'Kärcher/HD 13/12-4 ST' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Magnetventil Magnetventil zur Trennung der Wasserzufuhr bei Gerätestillstand. Anschluss wasserzulaufseitig Gewinde R 3/4", Anschluss hochdruckanlagenseitig Gewinde R 1/2" Kugelabsperrhahn Kugelabsperrhahn für sichere Unterbrechung des Hochdruckleitungsnetzes. Material: Edelstahl M24 x 1,5 auf M22 x 1,5. inkl. Überwurfmutter Gewinde M24 x 1,5. 5 St Handspritzpistole Hochdruck Handspritzpistole Ergonomisch geformte Hochdruck-Pistole mit Haltekraftreduzierung und Softgrip-Einlage zur ermüdungsfreien Arbeit. Die Pistole benutzt den Rückstoßeffekt des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft des Benutzers dadurch auf null. Schnellverbindungssystem verbindet die Funktion einer Schnellkupplung mit den Vorteilen eines Gewindes. Vollkeramik Ventil mit Regelvorrichtung zur stufenlosen Einstellung der Druck-/Wassermenge Strahlrohr Hochdruck Strahlrohr, unter Druck 360 drehbar mit großer bedienerfreundlicher Handverschraubung und Abtropfvorrichtung gegen zurücklaufendes Wasser. Länge 1050 mm, Edelstahl mit Kunststoffgriffschale. Anschluss Pistole M22x1,5; Anschluss Düse M18x1,5 mit Düse, Spritzwinkel Hochdruckschlauch 10 m Hochdruckschlauch DN8, Länge 10 m, max. Druck 400 bar. Zweifache Stahleinlage für besonders hohe Lebensdauer und Gummiaußenlage. Schlauch nicht markierend (blau) und beständig gegen tierische Fette. Anschlüsse: Stecknippel und M22 x 1,5. 2 St Hochdruckschlauch 20 m Hochdruckschlauch DN 8, Länge 20 m

162 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 109 von 194 Pos. wie vor beschrieben, jedoch Länge 20 m 2 St Schlauchkupplung Hochdruck-Schlauchkupplung zur Verbindung von 2 Schläuchen 2 St Schnellkupplung Festteil Schnellkupplungssystem für schnelles und komfortables Lösen und Anschließen des Hochdruckschlauches an das Hochdruckrohrleitungsnetz. Festteil mit Gewinde M22 x 1,5 zum Anschluss an Hochdruckrohrleitungsnetz und Schnellkupplung Losteil. Material: Edelstahl 4 St Schnellkupplung Losteil Schnellkupplungssystem für schnelles und komfortables Lösen und Anschließen des Hochdruckschlauches an das Hochdruckrohrleitungsnetz. Losteil mit Gewinde M22 x 1,5 zum Anschluss an Hochdruckschlauch und Schnellkupplung Festteil Material: Edelstahl 4 St Schlauch- und Strahlrohrhalter Wandhalter zur Aufbewahrung von HD-Schlauch und Strahlrohr. Material: Edelstahl; einschließlich Befestigungsmaterial 2 St Taster Fernentriegelung Taster zur Herstellung der Betriebsbereitschaft der stationären Hochdruckanlage. Anschluss an elektrische Verteilerdose. Taster aus Kunststoff zur Wandmontage. 4 St Hochdruck-Rohrleitungssystem aus Edelstahl Hinweise zur Kalkulation: Hochdruckbeständiges Edelstahlrohr, Verbindungen mittels Schneidringverschraubungen, druckbeständig bis 250 bar. Verlegung gemäß den gültigen Vorschriften durch Montagepersonal mit entsprechendem Befähigungsnachweis. Formstücke werden in der Achse übermessen und als Zuschlag vergütet. Einzukalkulieren sind ferner Rohrbefestigungen körperschallgedämmt, nach DIN 4109, mit geeigneten bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln einschl. Herstellen der Bohrung in Stahlbeton. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei de Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 4,0 m.

163 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 110 von Hochdruck-Edelstahlrohr 16 x 2,5 mm Hochdruck-Edelstahlrohr 16 x 2,5 mm 90 m Schneidring-Verschraubung, gerade Schneidring-Verschraubung, gerade Ausführung für HD-Edelstahlrohr 16 mm, mit Überwurfmuttern 12 St Schneidring-Winkelverschraubung Schneidring-Winkelverschraubung für HD-Edelstahlrohr 16 mm, mit Überwurfmuttern 20 St Schneidring-T-Verschraubung Schneidring-T-Verschraubung für HD-Edelstahlrohr 16 mm, mit Überwurfmuttern 5 St Übergangsstück Übergangsstück für HD-Edelstahlrohr 16 mm auf Innen- oder Außengewindeanschluss 6 St Hochdruckreinigungsanlage...

164 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 111 von Desinfektionsmittel-Dosieranlage Für die im Schwimmbad erforderliche Flächendesinfektion ist eine vollautomatische Dosierzentrale zur Aufstellung im Technikbereich vorgesehen. Von dieser Zentrale aus werden ca. 3-4 Zapfstellen im Bad- und Umkleidebereich versorgt. Diese Anschlüsse werden in sogenannten Reinigungskästen untergebracht, gemeinsam mit den Anschlüssen für Trinkwasser, Hochdruckwasser und Weichwasser. Die Rohrleitungen für Desinfektionslösung sind in Edelstahl-Preßfitting-System geplant und in dem entsprechenden Titel dieser Leistungsbeschreibung enthalten Desinfektionsmittel-Dosierzentrale Desinfektionsmittel-Dosierzentrale in Systembauweise, Dosiergenauigkeit durch Gutachten belegt, im wesentlichen bestehend aus: 1 Netztrennung gemäß DIN 1988 und Arbeitsblatt W 503 des DVGW als offener Wasser- Vorlagebehälter aus Kunststoff. freier Wassereinlauf durch E-Magnetventil über Niveau-Sonden elektronisch gesteuert, Sicherheitsüberlauf und Trockenlaufsicherung für Druckerhöhungspumpen 1 einflutige, ventillose Rotationspumpe zur Druckerhöhung. Leistung 1500 l/h bei max. 6,0 bar Ausschaltdruck 1 integrierter Elektromotor 230/380 V, 50 Hz. Nennleistung 1,5 kw, 5,2/3,0 A, 2800/min, Schutzart IP 33 1 Kontaktgeber für mengenproportionalen Abgriff zur Ansteuerung der Dosierpumpe 1 netzfrequenzbetätigte Kolbendosierpumpe mit elektronisch verstellbarer Hublänge, Stromaufnahme 0,03 kw 1 TÜV gepüfter Membrandruckbehälter mit Einstellmantel aus Polypropylen,vorgespannte Butylmembran, Gesamtinhalt 8 l 1 VDE geprüfter Schaltkasten aus Kunststoff mit selbstüberwachender Steuerungs- elektronik zur Niveauhaltung (Wasser- und Desinfektionsmittel), Präparatdosierung, Motorschutz, Thermorelais 1 Fernmeldung an ZLT 1 Sauglanze aus Kunststoff, 25 mm, Länge ca. 500 mm mit Fußventil zur Entnahme des Desinfektionsmittels aus dem Liefergebinde 1 komplette Verrohrung der Anlage aus nicht korrodierenden Werkstoffen 1 Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff ,geschliffen mit frontseitiger Einstellöffnung zur Präparatversorgung In der Armaturentafel als Bedienungselemente Hauptschalter: 0 - Ein Manometer: 0-10 bar Betriebsstundenzähler, vierstellig Meldeleuchten: Betriebsbereitschaft rot Präparat (Reserve) gelb

165 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 112 von 194 Präparat (leer) rot Sammelstörungen gelb Gehäuse-Abmessungen ca.: L x B x H = 800 x 400 x 1180 mm Anschlüsse: Entnahme Desinfektionslösung R 3/4", Wasserzulauf R 3/4", Notüberlauf R 11/4' einschl. Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals durch Hersteller-Kundendienst. Hersteller/Typ 'LSK Wintrich / WINCO 1510' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Entnahmehahn R 1/2" für Desinfektionslösung Entnahmehahn R 1/2" für Desinfektionslösung, mit Steckkupplung für Schlauchanschluss, zum Einbau in Reinigungskästen, einschl. Anschlussmaterial 4 St Sprühlanze klein Sprühlanze klein, mit Hebelventil, 1 Düse und Hahnstück Sprühlanze groß Sprühlanze groß, mit Hebelventil, 7 Düsen, für die Raumdesinfektion Schlauch 1/2", Länge 40 m Schlauch 1/2", Länge 40 m, für Desinfektionslösung, beidseitig mit Steckkupplung Schlauchsattel Schlauchsattel aus Edelstahl, für Desinfektionslösungs-Schlauch L=40 m, einschl. Befestigungsmaterial 8.4 Desinfektionsmittel-Dosieranlage... 8 BETRIEBSEINRICHTUNGEN ZUR WASSERVERSORGUNG...

166 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 113 von ARMATUREN UND ZUBEHÖR - SANITÄR 9.1 Armaturen Sanitär STLB-Bau 10/ TB Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL DN50 PN10 TW Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, DN 50, PN 10, Baulänge DIN EN 558, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL DN65 PN10 TW Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, DN 65, PN 10, Baulänge DIN EN 558, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 2 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL DN80 PN10 TW Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, DN 80, PN 10, Baulänge DIN EN 558, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel. 2 St STLB-Bau 10/ Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJL DN100 PN10 TW Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, DN 100, PN 10, Baulänge DIN EN 558, für Trinkwasser, mit Eignungsnachweis DIN , weich dichtend, Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit Rasterhebel STLB-Bau 10/ TB Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN15 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN 15, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 5 St STLB-Bau 10/ Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN20 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St......

167 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 114 von STLB-Bau 10/ Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN25 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN32 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN40 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN16 DN50 Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO Klasse I, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , Gehäuse und Oberteil aus Rotguss, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung, mit Sitzring aus nichtrostendem Stahl, mit Handrad, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ TB Rückflussverhinderer TW Pressverschr. Prüf- Entleereinr. PN16 DN15 Schrägsitz Entleerungsventil Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , beiderseits Pressverschraubung, mit Prüf- und Entleereinrichtung, PN 16, DN 15, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss, Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen STLB-Bau 10/ Rückflussverhinderer TW Pressverschr. Prüf- Entleereinr. PN16 DN25 Schrägsitz Entleerungsventil Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , beiderseits Pressverschraubung, mit Prüf- und Entleereinrichtung, PN 16, DN 25, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss, Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung.

168 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 115 von STLB-Bau 10/ Rückflussverhinderer TW Pressverschr. Prüf- Entleereinr. PN16 DN32 Schrägsitz Entleerungsventil Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , beiderseits Pressverschraubung, mit Prüf- und Entleereinrichtung, PN 16, DN 32, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss, Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung STLB-Bau 10/ Rückflussverhinderer TW Pressverschr. Prüf- Entleereinr. PN16 DN50 Schrägsitz Entleerungsventil Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , beiderseits Pressverschraubung, mit Prüf- und Entleereinrichtung, PN 16, DN 50, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss, Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung STLB-Bau 10/ Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. DN80 Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN , mit Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 80, für waagerechten oder senkrechten Einbau, Gehäuse aus Rotguss, Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung STLB-Bau 10/ TB Wandeinbauarmatur Rotguss DN15 Wandeinbauarmatur, als Absperrventil, Gehäuse, Oberteil und Innengarnitur aus Rotguss, DN 15, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen, mit Pressanschluss, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen STLB-Bau 10/ Wandeinbauarmatur Rotguss DN20 Wandeinbauarmatur, als Absperrventil, Gehäuse, Oberteil und Innengarnitur aus Rotguss, DN 20, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Prüfzeichen, mit Pressanschluss STLB-Bau 10/ TB Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperrbar Rotguss Geradsitz Entleerungsanschluss PN16 DN15 Zirkulations-Regulierventil automatisch regelbar, absperrbar, mit Zulassung DVGW W 554, für Trinkwasserleitung warm, mit Eignungsnachweis DIN , für Wassertemperatur von 50 bis 65 Grad C, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich und automatischer Regelbereichsumstellung für thermische Desinfektion mind. 70 Grad C, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Geradsitzform, mit Entleerungsanschluss und -ventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und PTFE-Sitzdichtung im Bereich der Absperreinheit, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN 15,

169 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 116 von 194 Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 5 St STLB-Bau 10/ Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperrbar Rotguss Geradsitz Entleerungsanschluss PN16 DN20 Zirkulations-Regulierventil automatisch regelbar, absperrbar, mit Zulassung DVGW W 554, für Trinkwasserleitung warm, mit Eignungsnachweis DIN , für Wassertemperatur von 50 bis 65 Grad C, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich und automatischer Regelbereichsumstellung für thermische Desinfektion mind. 70 Grad C, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Geradsitzform, mit Entleerungsanschluss und -ventil, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und PTFE-Sitzdichtung im Bereich der Absperreinheit, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ TB Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar absperrbar Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16 DN15 Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar, absperrbar ohne Veränderung Voreinstellung, mit DVGW-Zulassung, für Trinkwasserleitung warm, mit Eignungsnachweis DIN , zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN 15, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 2 St STLB-Bau 10/ Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar absperrbar Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16 DN20 Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar, absperrbar ohne Veränderung Voreinstellung, mit DVGW-Zulassung, für Trinkwasserleitung warm, mit Eignungsnachweis DIN , zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN STLB-Bau 10/ Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar absperrbar Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil PN16 DN25 Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar, absperrbar ohne Veränderung Voreinstellung, mit DVGW-Zulassung, für Trinkwasserleitung warm, mit Eignungsnachweis DIN , zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, Schrägsitzform mit Entleerungsventil, mit angeformtem Pressanschluss, PN 16, DN St STLB-Bau 10/ Probenahmeventil Stahl niro absperrbar DN6

170 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 117 von 194 Probenahmeventil, zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwVO, für Trinkwasser, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Ventilkörper 360 Grad drehbar mit abflammbarem und drehbarem Auslaufbogen aus nichtrostendem Stahl, absperrbar, Gewindeanschluss, DN 6. 4 St Entleerungs-Kugelhahn DN15 Entleerungs-Kugelhahn DN15, für Trinkwasserleitung, Eignungsnachweis DIN 1988, mit Knebel, Kappe und Kette 10 St Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe DN 25 Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe DN 25 zur Zwangsdurchströmung und Temperaturhaltung bei Ringleitungsinstallation, bestehend aus: - Dynamischem Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschl. Kartusche für die dynamische Venturidüse, Metallteile aus Rotguß, Dimension Durchgang DN 25-2 Vollstromabsperrventile DN 20, aus Rotguß, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, herausnehmbares Innenoberteil aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguß-Schließkörper, totraumfrei, mit Bediengriff - Dämmschalen für Vollstromabsperrventile und Strömungsteiler, aus geschlossenzellig geschäumtem Polyethylen mit zusätzlicher, fester Außenhaut, Baustoffklasse B1 nach DN 4102, Wärmeleitfähigkeit nach ISO ,035 W/mK, inkl. Verschlußclipse - Übergangsverschraubungen mit Preßfitting-Anschluß Hersteller/Typ 'Kemper/KHS Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe DN 32 Pos. wie vor beschrieben, jedoch Dimension Durchgang DN 32 Vollstromabsperrventile DN Dynamische-Strömungsteiler-Gruppe DN 40 Pos. wie vor beschrieben, jedoch Dimension Durchgang DN 40 Vollstromabsperrventile DN Automatische Spüleinrichtung DN 15 Automatische Spüleinrichtung DN 15 zur zeitgesteuerten Spülung selten durchströmter Rohrleitungsabschnitte, bestehend aus: - digitaler Zeitschaltuhr zur Auslösung des Stellantriebes zur Programmierung der gewünschten Spülzeit und Spüldauer, integriert in einem Kunststoffgehäuse - Vollstromabsperrventil DN15, aus Rotguß, mit wartungsfreier Spindelabdichtung, herausnehmbarem Innenoberteil aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem Rotguß-Schließkörper, totraumfrei - Stellantrieb mit Federrückzug, Rückstellung bei Spannungsabfall,

171 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 118 von 194 Sechskantschlüssel zur Handverstellung - Übergangsverschraubungen mit Preßfitting-Anschluß - elektrischer Verkabelung zwischen Zeitschaltuhr und Stellantrieb im Kunststoff-Schutzrohr einschl. Anklemmen Hersteller/Typ 'Kemper/KHS Timer-Set plus' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 9.1 Armaturen Sanitär...

172 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 119 von Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie STLB-Bau 10/ Druckmessgerät Stahl niro Durchm. 100mm 0-10bar R 1/2 Druckmessgerät, Messsystem aus nichtrostendem Stahl, mit Rohrfeder, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Messgenauigkeit 1 % vom Skalenendwert, Gehäusedurchmesser 100 mm, Anzeigebereich 0 bis 10 bar Betriebsüberdruck, Gewindeanschluss R 1/2. 2 St STLB-Bau 10/ Druckmessgerätehahn Stahl niro PN16 Rp 1/2 Druckmessgerätehahn, mit Stopfbuchse, mit Prüfflansch, aus nichtrostendem Stahl, Anschlüsse Muffe-Muffe, PN 16, Rp 1/2. 2 St STLB-Bau 10/ Zeigerthermometer Bimetall L 70mm Stahl niro Durchm. 80mm 0-80Grad Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, Einbaulänge 70 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 80 mm, Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C, Güteklasse 1. 6 St STLB-Bau 10/ Tauchhülse Thermometer-Messelement L 70mm Stahl niro Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 70 mm, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr , zum Einschrauben G 1/2. 6 St Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie... 9 ARMATUREN UND ZUBEHÖR - SANITÄR...

173 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 120 von MONTAGEELEMENTE UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE Hinweis zur Kalkulation: Sofern nicht explizit darauf hingewiesen wird, sind sämtliche sanitären Einrichtungsgegenstände in weißem Sanitärporzellan anzubieten. Sämtliche Armaturen sind in hochglanzverchromter Ausführung anzubieten. Die Einrichtungsgegenstände und Entnahmearmaturen sind komplett betriebsund funktionsfähig mit allem, im Rahmen der Ausschreibung gegebenenfalls im Detail nicht benannten Zubehör zu kalkulieren, zu liefern und zu montieren. Eine vom Bauherrn gewünschte Bemusterung sämtlicher ausgeschriebener Montageelemente, Einrichtungsgegenstände und Entnahmearmaturen ist im Rahmen der Einheitspreise einzukalkulieren.

174 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 121 von Montageelemente Montageelement für Wand-WC Montageelement für Wand-WC mit UP-Spülkasten für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand. Montageelement inkl. UP-Spülkasten 6/7,5 l für 2-Mengen oder Spül-Stopptechnik, Wasseranschluß DN 15 mit integriertem Füllventil, PE-Wand-WC-Bogen mit Übergangsstück DN 100. Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Montageelement für Wand-WC behindertengerecht Montageelement für behindertengerechtes Wand-WC mit UP-Spülkasten für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand. Montageelement inkl. UP-Spülkasten 6/7,5 l für 2-Mengen oder Spül-Stopptechnik, Wasseranschluß DN 15 mit integriertem Füllventil, PE-Wand-WC-Bogen mit Übergangsstück DN 100. Montageelement mit eingebauter elektronischer Funk-Spülauslösung. Der Betätigungstaster für die Spülauslösung ist in einer eigenen Position bei den Stützklappgriffen zu kalkulieren. Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Montageelement für Urinal Montageelement für Urinal zum Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand. Montageelement mit Einbaukasten für elektronische Urinalsteuerung Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Montageelement für Waschtisch Montagelement für Waschtisch mit Einlocharmatur für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, Montageelement mit zwei Wasseranschlüssen DN 15 und PE-Ablaufbogen DN 50. Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...'

175 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 122 von 194 vom Bieter einzutragen 8 St Montageelement für Waschtisch behindertengerecht Montagelement für behindertengerechten Waschtisch mit Einlocharmatur für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, Montageelement mit zwei Wasseranschlüssen DN 15 und Unterputz-Siphon. Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Montageelement für Ausgussbecken Montagelement für Ausgussbecken mit Wandarmatur für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, Montageelement mit zwei Wasseranschlüssen DN 15 und PE-Ablaufbogen DN 50. Hersteller/Typ 'Geberit/Duofix' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 3 St Montageelemente...

176 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 123 von Sanitärobjekte Wand-Tiefspül-WC Wand-Tiefspül-WC aus Sanitärkeramik, Abgang waagerecht, einschl. Schallschutzset, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Hornberg ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 10 St Wand-Tiefspül-WC behindertengerecht Wand-Tiefspül-WC behindertengerecht, aus Sanitärkeramik, mit größerer Tiefenausladung (ca. 700 mm), Abgang waagerecht, einschl. Schallschutzset, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Architec ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Kinder-Wand-WC Wand-WC für Kinder, aus Sanitärkeramik, Abgang waagerecht, Bodenfreiheit ca. 60 mm bei Einbauhöhe 350 mm, Ausladung ca. 525 mm, einschl. Schallschutzset, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Bambi' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Betätigungsplatte für UP-Spülkasten Betätigungsplatte für UP-Spülkasten mit Spül-Stopp-Technik, aus Zinkdruckguss, Farbe: weiß Hersteller/Typ 'Geberit/Tango ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen WC-Sitz, weiß, aus Kunststoff WC-Sitz, weiß, aus Kunststoff, ohne Deckel mit durchgehender, diebstahlsicherer, Scharnierwelle aus Edelstahl Hersteller/Typ 'Pressalit/Projekta Plus' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' 13 St......

177 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 124 von 194 vom Bieter einzutragen 12 St WC-Sitz für Kinder-WC WC-Sitz passend für Kinder-WC, weiß, aus Kunststoff, mit Scharniere aus Edelstahl Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Wand-Urinal Wand-Urinal aus Sanitärkeramik als Absaug-Urinal, Abgang waagerecht, Zulauf verdeckt. Urinal komplett mit Absaugsifon, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Starck 3, Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Elektronische Infrarot-Urinalsteuerung Opto-elektronische Urinalsteuerung zur berührungslosen Spülauslösung, Urinalsteuerung für Netzbetrieb zum Einbau in Urinal-Rohbauset, automatische Zwangsspülung nach 24 Stunden der Nichtbenutzung, Steuerung komplett mit integriertem Netzteil und Abdeckplatte aus Zinkdruckguss, Farbe: weiß Hersteller/Typ 'Geberit/Urinalsteuerung ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Fernbedienung Fernbedienung zur Einstellung von Wasserlaufzeit, Sensor-Reichweite, Deaktivierung, etc. für die Urinal-Spülarmaturen Waschtisch B-600 / T-465 mm Waschtisch B-600 / T-465 mm mit rechteckigen Innenbecken aus Sanitärkeramik, mit Überlauf, mit Hahnloch. Waschtisch einschl. Ablaufventil, Röhrensifon, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Vero ' oder gleichwertig,

178 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 125 von 194 Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 5 St Einbau-Waschtisch D-400 mm Einbau-Waschtisch, Innendurchmesser 400 mm, kreisrundes Becken aus Sanitärkeramik, zur Montage von unten an bauseitige Waschtischplatten, ohne Überlauf. Waschtisch einschl. Ablaufventil, Röhrensifon, Anschluß- und Befestigungsmaterial sowie Übergabe einer Ausschnittschablone. Hersteller/Typ 'Duravit/Architec ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Behinderten-Waschtisch Behinderten-Waschtisch B-600 / T-545 mm aus Sanitärkeramik mit Überlauf, mit Hahnloch. Waschtisch einschl. Ablaufventil, Unterputz-Sifon, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/Starck 3, Nr ' oder gleichwertig, 3 St Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Sonderwaschtisch aus Mineralwerkstoff Sonderwaschtisch aus Mineralwerkstoff Waschtisch, zur individuellen Waschraumausstattung, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche Mit folgender Konfiguration: Waschtisch-Modell Gerade Ausführung Waschtisch-Material Miranit Muldenform oval (ca. 555 x 90 x 395 mm) Waschtisch-Farbe alpinweiß glanz Anzahl Mulden/Becken 1 Einbauart Nische beidseitig Breite in mm ca mm WT-Tiefe in mm 550 mm mit Seifenspenderbohrung: nein mit Armaturlochbohrung: Ja Waschtisch mit Schürze: ja Schürzenhöhe 60 mm Randausführung hinten mit Spritzschutz 100 mm Schwallkante keine Anzahl Schrägschnitte 0 Anzahl Winkelleisten 2 Anzahl Konsolen aus Mineralguss 2 Anzahl Abzugssicherungen 2

179 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 126 von 194 Hersteller/Typ 'Franke Aquarotter GmbH/Varius' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Ausgußbecken B-480 / T-425 mm aus Sanitärkeramik Ausgußbecken B-480 / T-425 mm aus Sanitärkeramik, mit hochgezogener Rückwand. Ausgußbecken einschl. Klapprost, Ablaufventil, Röhrensifon, Anschluß- und Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Duravit/DuraVital Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Ausgußbecken B-740 / T-520 mm aus Kunststoff Ausgußbecken B-740 / T-520 mm aus robustem und pflegeleichtem glasfaserverstärktem Kunststoff, Höhe 310 mm, mit hochgezogener Rückwand. Ausgußbecken einschl. Rost, Ablaufventil, Standrohr, Röhrensifon, Anschlußund Befestigungsmaterial. Hersteller/Typ 'Romay / Classic 74' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen STLB-Bau 04/ Ab- Überlaufgarnitur Becken Messing Ab- und Überlaufgarnitur für Becken ohne Überlauf, aus Messing, mit Geräteanschluss, sichtbare Teile verchromt, mit Geruchverschluss, mit Exzentergarnitur. 4 St Fugenverfüllung je Sanitärobjekt Fugenverfüllung zwischen Sanitärobjekt und Wand, mit dauerelastischem Dichtstoff, Basis Silikon 28 St Sanitärobjekte...

180 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 127 von Entnahmearmaturen Waschtisch-Selbstschlussventil DN 15, berührungslos Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, ohne Mischung, zum Anschluss an Kalt- oder Warmwasser, Ausführung hochglanzverchromt Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik funktionssicheres Magnetventil (druckstossarm) und Spar-Strahlregler Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch und Schmutzsieb Einstellbare Funktionen: Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen), Dauer-Ein-Laufzeit, Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung Betriebsdruck: 0,3-10 bar Durchflussmenge: ca. 6 l/min. (3 bar) max. Wassertemp.: 80 C Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend) Druckschläuche: 35 cm Eckventilanschluss: G 3/8 Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite Geräuschklasse I, DIN EN 200; P-IX 9576 / IA,CE für Netzbetrieb, mit Unterputz-Netzgerät 230V/6V Hersteller/Typ 'Conti-iqua / A20, Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 7 St Waschtisch-Selbstschlussbatterie DN 15, berührungslos Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischbatterie DN 15, mit Mischung, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Ausführung hochglanzverchromt Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik funktionssicheres Magnetventil (druckstossarm) und Spar-Strahlregler Wasseranschlüsse mit flexiblen Druckschläuchen und Schmutzsieben Temperatur frei wählbar oder vorwählbar, Heißwassersperre einstellbar Einstellbare Funktionen: Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen), Dauer-Ein-Laufzeit, Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung Betriebsdruck: 0,3-10 bar Durchflussmenge: ca. 6 l/min. (3 bar) max. Wassertemp.: 80 C Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend) Druckschläuche: 35 cm Eckventilanschluss: G 3/8 Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

181 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 128 von 194 Geräuschklasse I, DIN EN 200; P-IX 9576 / IA,CE für Netzbetrieb, mit Unterputz-Netzgerät 230V/6V Hersteller/Typ 'Conti-iqua / A10, Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 5 St Fernbedienung Fernbedienung zur Einstellung von Wasserlaufzeit, Sensor-Reichweite, Deaktivierung, etc. für die Waschtisch-Armaturen Untertisch-Thermostat Untertisch-Thermostat als thermischer Verbrühschutz für Waschtisch-Armatur DN 15, Montage am Eckventil, Temperaturregulierung mit Sicherheitsanschlag und "Legionellengriff" zur manuellen thermischen Desinfektion, mit Rückflußverhinderer, Schmutzfangsiebe und Anschlußschläuchen Hersteller/Typ 'Conti/Art. Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St STLB-Bau 04/ Eckventil DIN 3227 DN10 G 1/2 B Messing Eckventil DIN 3227, DN 10, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, mit Betätigungsgriff, verchromt, mit Abgangsgewindeanschluss G 1/2 B, als Absperr- und Anschlussventil, mit Schmutzfänger, aus Messing, verchromt, mit Rosette. 16 St Kombinations-Eckventil G 1/2 B Messing Kombinations-Eckventil G 1/2 Messing mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, Verlängerung mit Schubrosette, selbstdichtenden Anschlussgewinde mit Durchlaufbelüfter und gesicherten Betätigung, aus Messing, verchromt, mit Rosette. 4 St Ausgußbatterie DN 15 als Wandarmatur Ausgußbatterie DN 15 als Wandarmatur, aus Messing, verchromt, Oberteil mit Keramikscheiben, Betätigungshebel aus Metall, verchromt. Armatur mit einstellbarer Warmwasserzuflußbegrenzung, Luftsprudler, Durchflußmengenregler und absperrbaren S-Anschlüssen. Ausgußbatterie mit schwenkbarem Gußauslauf, Ausladung ca. 170 mm. Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 3 St......

182 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 129 von STLB-Bau 10/ Einhandmischer Standmontage DN15 Metall Ausladung mm Spültischbatterie TW-Erwärmer geschl. Strahlregler Einhandmischer für Standmontage, DN 15, aus Metall, verchromt, Ausladung über 150 bis 200 mm, Oberteil mit Kolbenkartusche, Betätigungselement aus Metall, verchromt, Spültischbatterie, für geschlossenen Trinkwassererwärmer, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit Strahlregler mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler) Auslaufventile 1/2" Auslaufventil 1/2" aus Messing verchromt mit Rosette, Be- und Entlüfter, Ventiloberteil mit Steckschlüssel einschl. Schlauchverschraubung 5 St Auslaufventile 3/4 " Auslaufventil 3/4" aus Messing verchromt mit Rosette, Be- und Entlüfter, Ventiloberteil mit Steckschlüssel einschl. Schlauchverschraubung. 8 St Augen- und Gesichtsdusche Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage, Handdusche aus Kunststoff mit Auslösetaste und Wasserstopp-Taste, mit edelstahlummanteltem Druckschlauch, integriertem Mengenregler, Rückflußverhinderer, Schmutzfangsieb, Wandhalterung, Staubschutzkappe, Sicherheitszeichen sowie Anschluss- und Montagezubehör, erfüllt die Anforderungen der EN Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 10.3 Entnahmearmaturen...

183 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 130 von Hygienegerät und Zubehör WC-Papierspender für 2 Haushaltsrollen WC-Papierspender für 2 Haushaltsrollen. Vollautomatisches Nachfallen der zweiten Rolle nach Verbrauch der ersten leere Papphülsen verbleiben im Spender. Befüllung durch Herabklappen der Frontplatte, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, Gehäuse Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren, mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, mit Einheitsschloss, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel, für Aufputzmontage Hersteller/Typ 'AirWolf / Omega' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen WC-Bürstengarnitur WC-Bürstengarnitur seitlich offene Ausführung, Front geschlossen, Bürstenentnahme seitlich nach links oder rechts, Tropfschale zur Reinigung entnehmbar, Halterung und Abtropftasse Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet, Kunststoffbürste aus schwarzem Nylon, inklusive Befestigungsmaterial für Aufputzmontage. Hersteller/Typ 'AirWolf / Lobo' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 13 St Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen, mit an drei Seiten ansetzbarem Beutelhalter für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca Hygienebeuteln aus Kunststoff. Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren. Montage des Beutelhalters am Behälter nach Wahl links, rechts oder an der Front des Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz. Befestigung über Einstecklaschen am Behälterboden mit Klappdeckel oben und einer Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche, mit innenliegender Beutelhalterung zur verdeckten Anbringung des Abfallbeutels. Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Sechskant-Befestigungsschrauben in Edelstahl für Aufputzmontage. Hersteller/Typ 'AirWolf / Lobo' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 7 St Kleiderhaken Kleiderhaken, massiver Edelstahl gebürstet, diebstahlgesichert, inklusive Befestigungsmaterial für Aufputzmontage H x B x T: ca. 20 x 20 x 56 mm

184 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 131 von 194 Hersteller/Typ 'AirWolf / Serie Omikron II' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 13 St Schaumseifenspender Schaumseifenspender nachfüllbarer Kunststoff-Behälter 0,6 Liter frei befüllbar mit Schaumseifen. Bedienung durch Drücken auf den Edelstahl-Bedienhebel Befüllung von oben durch Entriegeln und Aufklappen des Gehäuses Innenbehälter mit wechselbarer Pumpe zur Befüllung oder Reinigung entnehmbar Schaumseifenpumpe aus Kunststoff am tiefsten Punkt, so dass die mögliche Verkeimung der Waschlotion durch regelmäßige, vollständige Entleerung vermieden werden kann abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Gehäuse: Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial für Aufputzmontage Hersteller/Typ 'AirWolf / Omega' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 12 St Warmluft-Händetrockner Warmluft-Händetrockner mit Infrarot-Sensor, besonders für unbeaufsichtigte, öffentlich zugängige Waschräume, extrem robust, leistungsstark und vandalensicher, auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet, Leistung Motor 250 Watt, Leistung Heizelement 2000 Watt, Luftleistung ca. 92 Ltr/s, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluß verdeckt an Unterputzdose. Ausführung Gehäuse: Stahl 2 mm Stärke, weiß liert Hersteller/Typ 'AirWolf / Serie E' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 7 St Papierhandtuchspender Papierhandtuchspender für ca. 500 Papierhandtücher, frei befüllbar mit handelsüblichen Falthandtüchern in C- oder Z-Falzung. Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren, Materialstärke 1,0 mm, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, mit Einheitsschloss, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel für Aufputzmontage Hersteller/Typ 'AirWolf / Omega' oder gleichwertig,

185 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 132 von 194 Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen. 5 St Abfallbehälter mit 60 Liter Abfallbehälter mit 60 Liter Volumen, mit innenliegender Vorrichtung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels. Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren, inklusive Befestigungsmaterial, Vier-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage und mit vier Gummifüßen für freistehende Aufstellung Hersteller/Typ 'AirWolf / Lobo' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 5 St Stützklappgriff für WC Stützklappgriff für WC, aus Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, weiß, DA 33 mm, Ausladung 850 mm, Belastbarkeit 100 kg. Klappgriff einschl. Befestigungskonstruktion für Mauerwerkswände. Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) Aufrüstsatz WC-Spülauslösung, passend zu Stützklappgriff und Funk-Spülauslösung (im Montageelement enthalten) Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Aufrüstsatz WC-Papierhalter Aufrüstsatz WC-Papierhalter, passend zu Stützklappgriff Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen WC-Reservepapierhalter 4 St St St......

186 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 133 von 194 WC-Reservepapierhalter für 1 Rolle, zylindrische Form, aus Polyamid weiß, DA 33 mm, Länge 120 mm, diebstahlgeschützt, mit Rosette, einschl. Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Rückenstütze für Behinderten-WC-Anlage Rückenstütze für Behinderten-WC-Anlage Gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, Befestigungsstangen aus Polyamid DA 33 mm mit durchgehendem, korrosionsgeschützten Stahlkern, zur Befestigung an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, einschl. Befestigungsmaterial. Rückstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch, aus PU-Integralschaum Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, 2 St Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Haltegriff 300 mm Haltegriff Achsmaß 300 mm, aus Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, weiß, DA 33 mm, einschl. Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Haltegriff 600 mm Haltegriff Achsmaß 600 mm, aus Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, weiß, DA 33 mm, einschl. Befestigungsmaterial Duschklappsitz Hersteller/Typ 'HEWI/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St St......

187 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 134 von 194 Duschklappsitz mit Rückenlehne und Armlehnen aus hochwertigem PUR, weiß, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, belastbar bis 150 kg, Sitzfläche und Armlehnen nach oben und unten klappbar, Sitzhöhe in 4 Stufen einstellbar, Sitzfläche B/T = ca. 444/380 mm, B/H/T gesamt = ca. 620/420/455 mm, einschl. korrosionsbeständigem Befestigungsmaterial für Mauerwerkswände Hersteller/Typ 'HEWI/Nr W220 oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Winkelgriff mit Brausehalter Winkelgriff mit Brausehalter, Achsmaße 1100 x 600 mm, aus Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, weiß, DA 33 mm, einschl. Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'HEWI/Nr S' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Ablagekonsole aus Edelstahl Ablagekonsole aus abgewinkeltem Edelstahl, Werkstoff , Oberfläche gebürstet, B/H/T = ca. 220/40/65 mm, einschl. Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'Conti / Art. Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 23 St Kristallspiegel rechteckig 600 x 400 mm Kristallspiegel rechteckig 600 x 400 mm, mit C-Kantenschliff, Splitterschutzfolie und verdeckte Magnetbefestigung 4 St Kristallspiegel rechteckig 600 x 1000 mm Kristallspiegel rechteckig 600 x 1000 mm, mit C-Kantenschliff, Splitterschutzfolie und verdeckte Magnetbefestigung 8 St Hygienegerät und Zubehör...

188 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 135 von Zeitgesteuerte Duschanlagen Zur exakten Steuerung und Überwachung der Duschanlagen ist ein elektronisches System auf Basis von Bustechnologie geplant. Von einem zentralen Controller aus werden die Armaturen angesteuert. Die Bedienung wie z.b. Laufzeiteinstellungen, Hygienespülungen, thermische Desinfektion etc. erfolgt über ein offenes System, welches auf einem Standard-PC installiert werden kann. Als Besonderheit besteht hier die Anforderung, mittels 3-Wege-Umschaltventil auch das Kaltwassernetz thermisch desinfizieren zu können. Die elektronischen Duschanlagen sind komplett funktionsfähig mit allen, ggf. auch nicht im Detail benannten Kleinzubehörteilen zu kalkulieren, zu liefern und zu montieren Rohbauset für Thermostat-Brausebatterie DN 15 UP Rohmontageset für Zeitbrause DN15 UP zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, für Wandeinbau SONDERANFERTIGUNG, mit Klebeflansch bestehend aus: 1 Wandeinbaugehäuse, aus ABS, 272 x 232 x 96 mm (HxBxTmin.), Befestigungslaschen max. Durchmesser 8 mm, auf Fliesenvorderkante ablängbarem Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm, mit angeschweißtem Klebeflansch aus ABS, D430 x 12 mm, für Montage gemäß DIN Teil 9, abgedichteten und Schall entkoppelten Zu- und Abgängen, Vorabsperrventilen, Spülstück zur Spülung der Leitungen gemäß DIN EN mit Bauschutzstopfen und Befestigungsmaterial Einbautiefe mit FM min./max.: 100 / 112 mm Anschluss: Rp 1/2" Hersteller/Typ 'CONTI/' RM-S3411' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 23 St Rohbauset für Thermostat-Brausebatterie DN 20 UP Rohmontageset für Zeitbrause DN20 UP zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, für Wandeinbau SONDERANFERTIGUNG, mit Klebeflansch bestehend aus: 1 Wandeinbaugehäuse, aus ABS, 272 x 232 x 96 mm (HxBxTmin.), Befestigungslaschen max. Durchmesser 8 mm, auf Fliesenvorderkante ablängbarem Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm, mit angeschweißtem Klebeflansch aus ABS, D430 x 12 mm, für Montage gemäß DIN Teil 9, abgedichteten und Schall entkoppelten Zu- und Abgängen, Vorabsperrventilen, Spülstück zur Spülung der Leitungen gemäß DIN EN mit Bauschutzstopfen und Befestigungsmaterial Einbautiefe mit FM min./max.: 100 / 112 mm Anschluss: Rp 3/4" Abgang Mischwasser nach unten

189 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 136 von 194 Hersteller/Typ 'CONTI/' RM-S3411' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Fertigmontageset für Thermostat-Brausebatterie DN 15 UP Fertigmontageset für Thermostat-Brausebatterie DN 15 UP Elektronische Duscheinrichtung mit thermostatischer Mischeinrichtung inkl. Verbrühungsschutz, elektronische Selbstschlussfunktion, vorgerüstet für Bypass-Magnetventil zur elektronischen thermischen Desinfektion und Temperaturfühler zur Protokollierung und Signalgeber des Wassermanagement Systems, Möglichkeit zur externen Steuerung und Einbindung in das Wassermanagement-System sowie zur bezahlten Wasserabgabe, Einstellung der Basisfunktionen ohne Zusatzgeräte/Software/Fernbedienung, Einbau in UP-Wandeinbaugehäuse, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser bestehend aus: - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromten Messing, mit Sicherheitsanschlag, Wahlmöglichkeit des Temperaturkorridors, Querkräfte freie Konstruktion der Thermostatkartusche, integrierten Magnetventil- und Rückflussverhinderer/Sieb-Kartuschen, alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Servicearbeiten demontierbar - Abdeckplattendichtsystem: sichtbare Teile aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff , Oberfläche gebürstet, Durchmesser 260 x 12 mm, verdeckte Befestigung und robuste 4-fach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasserbildung - Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt Betriebsspannung: 6 V/DC Leistungsaufnahme: 3 W Betriebsdruck: 1,5-5,0 bar Berechnungsdurchfluss: 0,15 l/s Wassertemperatur max.: 70 C (kurzzeitig, zur TD, 80 C) Schutzart: IP 68 (elektronische Komponenten) Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE durchgeführt werden. Hersteller/Typ 'CONTI/CONE ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 23 St Fertigmontageset für Thermostat-Brausebatterie DN 20 UP Fertigmontageset für Thermostat-Brausebatterie DN 20 UP Elektronische Duscheinrichtung mit thermostatischer Mischeinrichtung inkl.

190 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 137 von 194 Verbrühungsschutz, elektronische Selbstschlussfunktion, Möglichkeit zur externen Steuerung und Einbindung in das Wassermanagement-System sowie zur bezahlten Wasserabgabe, Einstellung der Basisfunktionen ohne Zusatzgeräte/Software/Fernbedienung, Einbau in UP-Wandeinbaugehäuse, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser bestehend aus: - Magnetventil, DN20: Gehäuse aus Messing, mit Anschlussleitung 300 mm und wasserdichtem Anschlussstecker - Thermostatbatterie DN20: Thermostatkartusche mit Sicherheitssperre und Festanschlag, verchromter Temperatureinstellgriff mit Einstellbereich C, Rückflussverhinderer/Sieb-Kartuschen (DVGW zertifiziert) - Abdeckplattendichtsystem: sichtbare Teile aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff , Oberfläche gebürstet, Durchmesser 260 x 12 mm, verdeckte Befestigung und robuste 4-fach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasserbildung - Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt Betriebsspannung: 6 V/DC Leistungsaufnahme: 3 W Betriebsdruck: 1,5-5,0 bar Berechnungsdurchfluss: 0,60 l/s Wassertemperatur max.: 70 C (kurzzeitig, zur TD, 80 C) Schutzart: IP 68 (elektronische Komponenten) Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE durchgeführt werden. Hersteller/Typ 'CONTI/CONE, Art.Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 2 St Converter Converter zur Einbindung von elektronischen Armaturen in das Wassermanagementsystem, mit wasserdichten Schnellverbindern, Anschlussleitung und Stecker, Wandlung des Eingangssignals 24V auf 6V Ausgangssignal, Schutzart IP St Steuerung TD Steuerung TD, Einbau in UP-Duscharmatur, zur Steuerung von elektronischen Armaturen, mit Anschlussleitung und Stecker, programmierbar ohne Fernbedienung und optional über PC mit Statusabfragen, Start thermische Desinfektion über externen potentialfreien Kontakt z.b. Schlüsselschalter. Betriebsspannung: 6V/DC Wasserlaufzeit: 30s (3-180 s einstellbar) mit START/STOP-Funktion Hygienespülung: 12 Std. / 30s nach letzter Betätigung (12/24/72 h einstellbar oder deaktivierbar) Schutzart IP St......

191 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 138 von Tauchtemperaturfühler Temperaturfühler zur Einbindung mit Protokollierung von elektronischen Duscharmaturen in das Wassermanagement-System, mit Anschlussleitung und Anschlussstecker, inkl. Dichtungssatz Werkstoff Tauchhülse: nichtrostender Stahl Tauchlänge: ca. 15 mm Werkstoff Gewindeanschluss: Messing Gewinde: M10 x 1 Länge Anschlussleitung: 300 mm Schutzart: IP St Bypass-Magnetventil Magnetventil-Set zum Einbau in Armaturenkörper als Bypass-Magnetventil zur Durchführung einer elektronischen thermischen Desinfektion, mit Anschlussleitung und Stecker, mit Durchflussmengenregler Betriebsspannung: 6 V/DC Leistungsaufnahme: 3 W Betriebsdruck: 0,3-10 bar Durchflussmenge: 0,05 l/s Wassertemperatur max.: 70 C (kurzzeitig, zur TD, 80 C) Schutzart: IP 68 2 St Verlängerungssatz für UP-Brausebatterie Verlängerungssatz für UP-Thermostat-Brausebatterie, als Ergänzung bei zu großer Putz-/Fliesenstärke Hersteller/Typ 'Conti/Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Brausekopf DN 15 für Wandmontage Brausekopf DN 15 für Wandmontage, schwere massive Ausführung aus Messing, mit Brauseboden aus GFK und Antikalkdüsen, mit verstellbaren Strahlneigungswinkel, Gehäuse verchromt. Anschluß G 1/2" Durchflußmenge 0,12 l/s (Wassermengenregler) Ausladung 110 mm Hersteller/Typ 'Conti/Conhead-Rain 2 DN 15, Art. Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Regenbrausekopf D = 250 mm, DN 20 5 St St......

192 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 139 von 194 Regenbrausekopf D = 250 mm, DN 20, schwere massive Ausführung, Gehäuse aus Rotguß verchromt, Brauseboden aus Edelstahl, einschließlich Brausearm in schwerer, massiver Ausführung mit Rosette und Halterung Technische Daten: Durchmesser: 250 mm Ausladung: 450 mm Anschluß : G 3/4 B Hersteller/Typ 'Conti / Art.-Nr mit Conhead Plus DN 20' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Stachelbrausekopf D = 250 mm, DN 20 Stachelbrausekopf D = 250 mm, DN 20, schwere massive Ausführung, Messing verchromt, einschließlich Brausearm in schwerer, massiver Ausführung mit Rosette und Halterung Technische Daten: Durchmesser: 250 mm Ausladung: 450 mm Anschluß : G 3/4 B Hersteller/Typ 'Conti / Art.-Nr mit Conhead Plus DN 20' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Handbrausegarnitur Handbrausegarnitur bestehend aus: Handbrause, aus Kunststoff, mit Antikalkdüsen in hygienischer Einstrahlausführung, verchromt Brausestange, Länge 1000 mm, massiv, aus nichtrostendem Stahl, fein mattierte Oberfläche, D 22mm, mit stufenlos verstellbarem Handbrausehalter aus nichtrostendem Stahl und kunststoffbeschichteten Bauelementen, mit ergonomisch geformtem Bügelgriff für sichere und leichte Einhandhöhenverstellung ohne Drehbewegung, mit Wandhalterungen aus Aluminium schwarz-grau (RAL 7021), D 70 mm, mit verdeckter Befestigung durch Abdeckblenden aus Edelstahl feinmatt, inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk Brauseschlauch, aus PVC, silber, 1,75m und Handbrause DN15 aus Kunststoff Anschluss: G ½ Entsprechend DIN EN1717, ist eine Sicherung gegen Rückfließen (Rückflussverhinderer) vorzusehen. Hersteller/Typ 'Conti/ CONO ' oder gleichwertig,

193 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 140 von 194 Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 3 St Wandanschlussbogen Wandanschlussbogen, hochglanzverchromt, eigensicher nach DIN EN 1717 bestehend aus: 1 Wandauslaufbogen, aus Messing mit Abdeckung aus ABS 1 Rückflussverhinderer, integriert Dimension: DN15 Anschluss G1/2 Hersteller/Typ 'Conti/Art. Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 3 St Kneippguß-Garnitur mit Eckventil DN 15 Kneippguß-Garnitur mit Eckventil DN 15 bestehend aus: - Eckabsperrventil aus Messing verchromt, mit Griff - Spezialschlauch, weiß, L = 1,5 m, mit Anschlußarmatur - Schlauchhalter aus Kunststoff, einschl. Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'Conti / Art.-Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Systemkabel Systemkabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm², zur Verbindung von zeitgesteuerten Armaturen/System-Elektronikmodulen, für Spannungsversorgung und Kommunikation liefern und montieren. Hinweis zur Kalkulation: Es wird darauf hingewiesen, daß die Lieferung und fachgerechte Montage der zugehörigen Leerrohre in die Einheitspreise der Leitung einzukalkulieren ist. 220 m Kompakt-Steuerkasten Kompakt-Steuerkasten Spannungsversorgung und Steuerung für max. 75 Armaturen, inklusive separatem 10" Tablet als zentrale Bedieneinheit, mit integriertem Webserver inklusive Software zur Einstellung, Steuerung und Überwachung von Parametern bzw. Kommunikationsobjekten, Einbindung in das Feldbussystem, Möglichkeit zur Aufschaltung auf die Gebäudeleittechnik, anschlussfertig verdrahtet, Anschlussleitung mit Schukostecker, für Wandaufbau bestehend aus:

194 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 141 von 194 Gehäuse aus Kunststoff, mit Tür CNX Controller mit proprietärem robustem Bussystem auf Feldebene, mit LAN Anschluss sowie WLAN Antenne, SD Karte zur lebenslangen Datensicherung; potentialfreie Eingänge für Start THS, THS erfolgreich, Sammelfehlermeldung, Eingänge für THS Abbruch, Deaktivierung Duschbetrieb und Quittierung Sammelfehlermeldung, KNX Integrationsmöglichkeit über KNXnet/IP Baos Modul Tablet 10" mit menügeführter innovativer Bedienoberfläche, integrierter Uhrund Kalenderfunktion Tablet Funktionen: Bedienen, Abfragen und Einstellen der Gesamtanlage, Gruppen oder Einzelarmaturen lokal über Touchscreen und Internet Webbrowser, mit Benutzeranmeldung, Exportfunktion von Anlagen- und Statusprotokollen Funktionsübersicht: - Wasserlaufzeit: Einstellmöglichkeit für Normalbetrieb, Hygienespülung und thermische Desinfektion - Hygienespülung: Wahl-, Einstell- und Kombinationsmöglichkeit (manuell, benutzungs- und kalenderabhängig), - Thermische Desinfektion: Automatische, variable Durchführung gemäß DVGW W551, mit Temperaturprotokollierung im PDF Format mit optionalen Temperaturfühlern - Reinigungsabschaltung: Manuell oder optional über externen Kontakt Betriebs- und Störmeldungen mit Speicherung im PDF Format Spannungsversorgungseinheit: Zulassung nach EN / VDE , EN ,3,4,5,6,8,11, EN ,-3 Eingangsspannung: 230V/50Hz Ausgangsspannung: 26-28V/DC (KNX) Stromaufnahme: 2A Leistungsaufnahme max.: 0,1 kw Kommunikation: Schnittstellen für KNX/EIB, 2 x USB, 1 x Ethernet, Webserver für einen Webclient Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Abmessungen: 300 x 300 x 160 mm (HxBxT) Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE durchgeführt werden und ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Hersteller/Typ 'Conti/CONO CNX' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Mehrpreis Steuerkasten mit redundanten Netzteilen Mehrpreis für Steuerkasten in Sonderanfertigung, Bestückung mit redundanten Netzteilen und Drehschalter zur Umschaltung, so dass bei Ausfall eines Netzteiles die Funktion der Duscharmaturen noch gewährleistet ist.

195 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 142 von Wege-Motor-Kugelventil DN 25 3-Wege-Motor-Kugelventil DN 25, als Umschaltventil zur thermischen Desinfektion des Kaltwassernetzes, mit DVGW-Zulassung, Betriebsspannung 24 V Hersteller/Typ 'CONTI/ Art.Nr ' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen Schlüsselschalter Schlüsselschalter zur Freischaltung von Armaturen und Duschelementen mit Bypassventil zur thermischen Desinfektion, mit Aufputzgehäuse aus Kunststoff und Schlüssel Verdrahtungsarbeiten Die Position "Verdrahtungsarbeiten" beinhaltet folgende Leistungen für sämtliche Bus-gesteuerten Armaturen: - Kontrolle der Verkabelung - Erstellen der Systemtopologie - Erstellen der Elektroanschlüsse Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE durchgeführt werden. Es ist von folgender Anzahl an Armaturen auszugehen: - ca. 25 Stück Duscharmaturen psch Programmierung und Systemcheck Programmierung und Systemcheck Die Programmierung und der Systemcheck der elektronischen Duscharmaturen beinhaltet folgende Leistungen durch den Werkskundendienst oder autorisierte Kundendienst-Stützpunkte: - Bestandsaufnahme der installierten Armaturen und Erstellung eines gebäudespezifischen Anordnungsplanes - Standard-Programmierung und Konfiguration der installierten Armaturen gemäß den örtlichen Gegebenheiten - Prüfung Anbindung / Kommunikation GLT - Funktionskontrolle - Probelauf Thermische Desinfektion (nur bei TD-Armaturen) - Einweisung des Bedienpersonals / Betreibers / Wartungspersonals - Erstellung eines Protokolls mit Dokumentation der vorgenommenen Einstellungen Es ist von folgender Anzahl an Armaturen auszugehen:

196 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 143 von ca. 25 Stück Duscharmaturen psch Zeitgesteuerte Duschanlagen...

197 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 144 von Sonderbauteile aus Edelstahl und Kunststoff Reinigungskasten aus Edelstahl für Wandeinbau Reinigungskasten aus Edelstahl für Wandeinbau, Werkstoff-Nr , Wandstärke 2,0 mm, Oberflächen geschliffen und im Vollbad gebeizt, B x H x T = ca. 700 x 400 x 180 mm Reinigungseinheit in Sonderanfertigung nach einer vom AN zu erstellenden Montagezeichnung, im wesentlichen bestehend aus: - Geschlossener Kasten mit Trennwand und Frontrahmen - 2 Türen mit Innen-Vierkantverschluß, Türrahmen mit 2-fach-Aufsteckband - 4 Stück Einführungsrohre ca. D=50mm aus Edelstahl, oben bzw. unten dicht eingeschweißt, zur Einführung der Medienleitungen Kaltwasser, Weichwasser, Hochdruckwasser und Desinfektionslösung - Platz für zwei bauseitige Steckdosen 230/400 V, einschl. Bohrungen Hersteller: Rudolf Bauer GmbH, Baden-Baden oder gleichwertig Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 4 St Klebeflansch für Rohrdurchführung DN 15 Klebeflansch aus Edelstahl für Rohrdurchführung DN 15 in Naßbereichen wie z.b. Brauseköpfe, zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN Teil 9, Edelstahl-Platte D = ca. 200 mm, Stärke mind. 3 mm mit zentrischer Gewindemuffe 1/2"und Befestigungsmaterial Hersteller/Typ 'Franke / Z-AQUA701' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 28 St Montageplatten aus PVC-hart 300 x 300 x 30 mm Montageplatten aus PVC-hart 300 x 300 mm, Stärke 30 mm, Rückseite besandet, als Befestigungs-Unterkonstruktion in Naßräumen, z. B. für Seifenschalen, etc. Die Platten sind versenkt einzubauen (Vorderseite bündig mit verputzter bzw. gespachtelter Wand) und werden mit Flüssigabdichtung überzogen. Gegebenenfalls erforderliche Stemmarbeiten erfolgen bauseits bzw. im Zeitnachweis. Hersteller/Typ 'Kapfer GmbH, Wertingen' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '...' vom Bieter einzutragen 23 St Montageplatten aus PVC-hart 300 x 300 x 50 mm Pos. wie vor, jedoch Abmessung 300 x 300 mm, Stärke 50 mm,

198 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 145 von 194 z.b. für Haltegriffe etc. 12 St Sonderbauteile aus Edelstahl und Kunststoff MONTAGEELEMENTE UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE...

199 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 146 von ROHRDURCHFÜHRUNGEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN Die nachfolgend aufgeführten Brandschutzdurchführungen sind teilweise an bestehenden Rohrleitungen nachzurüsten und teilweise an neuen Rohrleitungen. Bei bestehenden Rohrleitungen kommt neben der Brandschutzabschottung selbst zusätzlich die Position für das Freilegen der Rohrleitung einschl. Demontage und Entsorgung der vorhandenen Dämmung zur Abrechnung. Die Durchführungen befinden sich in Wänden aus Mauerwerk bzw. Beton oder in Stahlbetondecken. Bei der Kalkulation ist von einer Wand-/Deckenstärke von cm auszugehen. Es ist zu beachten, dass das Schließen des Ringspaltes im Durchbruch mit Brandschutzmörtel bei der Position Brandschutzabschottung einzukalkulieren ist. Sofern die ausgeschriebenen Leistungen vom AN nicht selbst ausgeführt werden können, sind versierte und erfahrene Subunternehmerfirmen mit der Ausführung der Leistungen zu beauftragen. Der AN übernimmt die volle Koordination der ausgeschriebenen und auszuführenden Leistungen. Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom AN durch eine Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen. Die Brandabschottungen sind vor Ort mit Schildern zu kennzeichnen. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m.

200 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 147 von Brandschutzmassnahmen an nichtbrennbaren Leitungen Brandschutzabschottungen an nichtbrennbaren Leitungen mit Wärmedämmung aus Mineralwolle STLB-Bau 10/ Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN , Rohrleitung mit vorh. Wärmedämmung, Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmung aus Mineralwolle, Baustoffklasse DIN A (nichtbrennbar), freier Ringspalt im Durchbruch über 40 bis 50 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN , Mörtelgruppe III. 3 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 22mm 5 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 28mm 6 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 35mm 4 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 42mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 42mm 3 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 54mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 54mm 2 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 76,1mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 76,1mm 2 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 88,9mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 88,9mm Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 108mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 108mm Brandschutzabschottungen an nichtbrennbaren Leitungen mit Kältedämmung aus synthetischem Kautschuk STLB-Bau 10/ Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm

201 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 148 von 194 Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, nach Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN , Rohrleitung mit vorh. Kältedämmung, Rohraußendurchmesser 18 mm, Dämmung aus synthetischem Kautschuk, freier Ringspalt im Durchbruch über 40 bis 50 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN , Mörtelgruppe III. 3 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 22mm 4 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 28mm 5 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 35mm 4 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 42mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 42mm 3 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 54mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 54mm 2 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 76,1mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 76,1mm 2 St Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 88,9mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 88,9mm Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 108mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 108mm Brandschutzabschottungen an nichtbrennbaren Leitungen ohne Dämmanforderung STLB-Bau 10/ Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 58mm Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, nach Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN , Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 58 mm, freier Ringspalt im Durchbruch über 40 bis 50 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN , Mörtelgruppe III. 2 St Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 78mm

202 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 149 von 194 Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 78mm 4 St Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 110mm 6 St Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 135mm Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung AD 160mm 3 St Brandschutzmassnahmen an nichtbrennbaren Leitungen...

203 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 150 von Brandschutzmassnahmen an brennbaren Leitungen Brandschutzabschottung Rohr PE R90 DN50 Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus PE, Baustoffklasse DIN B2 (normalentflammbar), nach Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR), Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN , Rohrleitung nicht gedämmt, für Wasser/Abwasser, DN 50, freier Ringspalt im Durchbruch über 40 bis 50 mm, Spalt füllen mit Mörtel MG III. 13 St Brandschutzabschottung Rohr PE R90 DN70 Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung PE, DN St Brandschutzabschottung Rohr PE R90 DN100 Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung PE, DN St Brandschutzabschottung Rohr PE R90 DN125 Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung PE, DN St Brandschutzabschottung Rohr PE R90 DN150 Pos wie vor, jedoch für Rohrleitung PE, DN St Brandschutzmassnahmen an brennbaren Leitungen...

204 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 151 von Deckendurchführungen aus Edelstahl Deckendurchführung bis DN 50 Deckendurchführung bis DN 50, in Sonderanfertigung aus Edelstahl Werkstoff-Nr , bestehend aus einer mind. 3 mm starken Grundplatte, dicht verschweißt mit einem mind. 3 mm starken Hülsrohr, Grundplatte mit Preßdichtungsflansch, einschl. Befestigungsmaterial. Durchmesser Hülsrohr Länge Hülsrohr Größe Grundplatte ca. 50 mm ca. 600 mm ca. 300/300 mm Deckendurchführung DN 100 Deckendurchführung DN 100, Pos. wie vor, jedoch Durchmesser Hülsrohr ca. 100 mm 2 St Deckendurchführungen aus Edelstahl...

205 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 152 von Rohrdurchführungen mit Anforderungen an Wasserdichtheit Ringraumdichtung für Rohr bis DA 40 mm Ringraumdichtung für Rohr bis DA 40 mm, Bohrung 80 mm in Dichtmodulbauweise zur dauerhaften, elastischen Abdichtung von Ver- und Entsorgungsleitungen, abdichtend gegen drückendes Wasser, gas- und druckwasserdicht. Ringraumdichtung zum Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohre, Stahlteile und Schrauben Ringraumdichtung in Edelstahl. Dichtmaterial beständig gegen Säuren, Laugen und Salzwasser. Teilbare Ringraumdichtung, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser. Fachgerechtes Versiegeln der Bohrlochwandung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 2 St Ringraumdichtung für Rohr bis DA 50 mm Ringraumdichtung, Pos wie vor, jedoch für Rohr bis DA 50 mm, Bohrung 100 mm Ringraumdichtung für Rohr bis DA 90 mm Ringraumdichtung, Pos wie vor, jedoch für Rohr bis DA 90 mm, Bohrung 150 mm Ringraumdichtung für Rohr bis DA 160 mm Ringraumdichtung, Pos wie vor, jedoch für Rohr bis DA 160 mm, Bohrung 250 mm 11.4 Rohrdurchführungen mit Anforderungen an Wasserdichtheit ROHRDURCHFÜHRUNGEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN...

206 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 153 von DÄMMARBEITEN AN ROHRLEITUNGEN Dämmarbeiten für heizungs- und sanitärtechnischen Anlagen sind komplett im Rahmen dieses Leistungsverzeichnis anzubieten. Sofern die ausgeschriebenen Leistungen vom AN nicht selbst ausgeführt werden können, sind versierte und erfahrene Subunternehmerfirmen mit der Ausführung der Leistungen zu beauftragen. Der AN übernimmt die volle Koordination der ausgeschriebenen und auszuführenden Leistungen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden/Gerüst bis 5,0 m.

207 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 154 von Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Blechummantelung Wärmedämmung an Rohrleitungen und Formstücken mit Mineralwolle, alukaschiert, mit Blechummantelung. Dämmung aus Mineralwolle als Rohrschale, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke 100 % nach EnEV, kaschiert mit Alufolie, Baustoffklasse DIN A (nichtbrennbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Ummantelung aus verzinktem Stahlblech, Überlappungen verschrauben und mit Dichtungsband abdichten. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 8 m Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 15 m Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung 20 m Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung 18 m Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 10 m Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 12 m Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung 6 m Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung 6 m Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung

208 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 155 von 194 Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 3 m Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 3 m Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 2 m Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 6 St Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung 8 St Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung 5 St Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 2 St......

209 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 156 von Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 2 St......

210 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 157 von Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 2 St Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN15 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Endstelle DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN20 Mineralwolle 20mm, Blechummantelung 6 St Wärmedämmung Endstelle DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN25 Mineralwolle 30mm, Blechummantelung 8 St Wärmedämmung Endstelle DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN32 Mineralwolle 40mm, Blechummantelung 6 St Wärmedämmung Endstelle DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN40 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Endstelle DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN50 Mineralwolle 50mm, Blechummantelung 5 St Wärmedämmung Endstelle DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN65 Mineralwolle 70mm, Blechummantelung 4 St Wärmedämmung Endstelle DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN80 Mineralwolle 80mm, Blechummantelung 3 St Wärmedämmung Endstelle DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN100 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung 2 St......

211 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 158 von Wärmedämmung Endstelle DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN125 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Wärmedämmung Endstelle DN150 Mineralwolle 100mm, Blechummantelung Ausschnitte in Dämmung bis L / D =100mm Ausschnitte für Fühlerstutzen etc. bis L/D = 100mm. Ausschnitte für Rohrhalterungen werden nicht getrennt vergütet und sind in die Einheitspreise der Rohrdämmungen mit einzukalkulieren. 20 St Ausschnitte in Dämmung über L / D =100mm bis 250mm Ausschnitte über L/D = 100mm bis 250mm. 12 St Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Blechummantelung...

212 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 159 von Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie Wärmedämmung an Rohrleitungen und Formstücken mit Mineralwolle, alukaschiert, mit Ummantelung aus PVC-Folie. Dämmung aus Mineralwolle als Rohrschale, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke 100 % nach EnEV, kaschiert mit Alufolie, Baustoffklasse DIN A (nichtbrennbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Ummantelung aus PVC-Folie, Stärke 0,35mm, Längsnähte verklebt. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 78 m Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 92 m Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung 70 m Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung 41 m Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 28 m Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 25 m Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung 6 m Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung 8 m Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 3 m......

213 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 160 von Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 2 m Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 2 m Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 36 St Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 30 St Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung 34 St Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung 20 St Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 12 St Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 10 St Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung 6 St Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung 4 St Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 2 St Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 8 St Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 12 St......

214 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 161 von Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung 17 St Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung 6 St Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 3 St Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 3 St Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 2 St Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 4 St Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, PVC-Ummantelung 5 St Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, PVC-Ummantelung 8 St Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, PVC-Ummantelung 6 St Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 4 St Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, PVC-Ummantelung 7 St......

215 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 162 von Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, PVC-Ummantelung 3 St Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, PVC-Ummantelung 4 St Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung 2 St Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, PVC-Ummantelung Ausschnitte in Dämmung bis L / D =100mm Ausschnitte für Fühlerstutzen etc. bis L/D = 100mm. Ausschnitte für Rohrhalterungen werden nicht getrennt vergütet und sind in die Einheitspreise der Rohrdämmungen mit einzukalkulieren. 20 St Ausschnitte in Dämmung über L / D =100mm bis 250mm Ausschnitte über L/D = 100mm bis 250mm. 6 St Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie...

216 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 163 von Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle alukaschiert Wärmedämmung an Rohrleitungen und Formstücken mit Mineralwolle, alukaschiert, ohne Ummantelung. Dämmung aus Mineralwolle als Rohrschale, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke 100 % nach EnEV, kaschiert mit Alufolie, Baustoffklasse DIN A (nichtbrennbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 140 m Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 130 m Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert 146 m Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert 65 m Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 34 m Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 53 m Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert 5 m Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert 4 m Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert 3 m Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert

217 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 164 von 194 Wärmedämmung Rohr DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert 2 m Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Rohr DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert 2 m Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 88 St Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 72 St Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert 60 St Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 10 St Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 12 St Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert 6 St Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert 4 St Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert 2 St Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Bogen DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 6 St Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 20 St......

218 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 165 von Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert 17 St Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert 9 St Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 6 St Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 5 St Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert 2 St Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert 2 St Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Stutzen DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN15 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 3 St Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN20 Mineralwolle 20mm, alukaschiert 6 St Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN25 Mineralwolle 30mm, alukaschiert 7 St Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN32 Mineralwolle 40mm, alukaschiert 5 St Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN40 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 3 St Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN50 Mineralwolle 50mm, alukaschiert 4 St......

219 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 166 von Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN65 Mineralwolle 70mm, alukaschiert 4 St Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN80 Mineralwolle 80mm, alukaschiert 3 St Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN100 Mineralwolle 100mm, alukaschiert 2 St Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN125 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Wärmedämmung Konus DN150 Mineralwolle 100mm, alukaschiert Ausschnitte in Dämmung bis L / D =100mm Ausschnitte für Fühlerstutzen etc. bis L/D = 100mm. Ausschnitte für Rohrhalterungen werden nicht getrennt vergütet und sind in die Einheitspreise der Rohrdämmungen mit einzukalkulieren. 16 St Ausschnitte in Dämmung über L / D =100mm bis 250mm Ausschnitte über L/D = 100mm bis 250mm. 5 St Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle alukaschiert...

220 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 167 von Kältedämmung an Kalt- und Regenwasserleitungen ohne Ummantelung Kältedämmung an Rohrleitungen und Formstücken mit synthetischem Kautschuk, ohne Ummantelung. Dämmung aus synthetischem Kautschuk, Baustoffklasse DIN B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN und DIN EN 12086, Dämmstärke gemäß Positionsbeschreibung, Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Kältedämmung Rohr DN15 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN15 synth. Kautschuk 19mm 90 m Kältedämmung Rohr DN20 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN20 synth. Kautschuk 19mm 75 m Kältedämmung Rohr DN25 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN25 synth. Kautschuk 19mm 130 m Kältedämmung Rohr DN32 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN32 synth. Kautschuk 19mm 45 m Kältedämmung Rohr DN40 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN40 synth. Kautschuk 19mm 30 m Kältedämmung Rohr DN50 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN50 synth. Kautschuk 19mm 60 m Kältedämmung Rohr DN65 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN65 synth. Kautschuk 19mm 18 m Kältedämmung Rohr DN80 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN80 synth. Kautschuk 19mm 25 m Kältedämmung Rohr DN100 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN100 synth. Kautschuk 19mm 47 m Kältedämmung Rohr DN125 synth. Kautschuk 19mm

221 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 168 von 194 Kältedämmung Rohr DN125 synth. Kautschuk 19mm 26 m Kältedämmung Rohr DN150 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN150 synth. Kautschuk 19mm 74 m Kältedämmung Rohr DN200 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Rohr DN200 synth. Kautschuk 19mm 10 m Kältedämmung Bogen DN15 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN15 synth. Kautschuk 19mm 88 St Kältedämmung Bogen DN20 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN20 synth. Kautschuk 19mm 70 St Kältedämmung Bogen DN25 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN25 synth. Kautschuk 19mm 85 St Kältedämmung Bogen DN32 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN32 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN40 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN40 synth. Kautschuk 19mm 18 St Kältedämmung Bogen DN50 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN50 synth. Kautschuk 19mm 20 St Kältedämmung Bogen DN65 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN65 synth. Kautschuk 19mm 5 St Kältedämmung Bogen DN80 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN80 synth. Kautschuk 19mm 12 St Kältedämmung Bogen DN100 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN100 synth. Kautschuk 19mm 19 St Kältedämmung Bogen DN125 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN125 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN150 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN150 synth. Kautschuk 19mm 20 St Kältedämmung Bogen DN200 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Bogen DN200 synth. Kautschuk 19mm 5 St......

222 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 169 von Kältedämmung Stutzen DN15 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN15 synth. Kautschuk 19mm 10 St Kältedämmung Stutzen DN20 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN20 synth. Kautschuk 19mm 22 St Kältedämmung Stutzen DN25 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN25 synth. Kautschuk 19mm 32 St Kältedämmung Stutzen DN32 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN32 synth. Kautschuk 19mm 13 St Kältedämmung Stutzen DN40 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN40 synth. Kautschuk 19mm 7 St Kältedämmung Stutzen DN50 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN50 synth. Kautschuk 19mm 8 St Kältedämmung Stutzen DN65 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN65 synth. Kautschuk 19mm 2 St Kältedämmung Stutzen DN80 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN80 synth. Kautschuk 19mm 3 St Kältedämmung Stutzen DN100 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN100 synth. Kautschuk 19mm 8 St Kältedämmung Stutzen DN125 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN125 synth. Kautschuk 19mm 4 St Kältedämmung Stutzen DN150 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN150 synth. Kautschuk 19mm 7 St Kältedämmung Stutzen DN200 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Stutzen DN200 synth. Kautschuk 19mm 3 St Kältedämmung Konus DN15 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN15 synth. Kautschuk 19mm 5 St Kältedämmung Konus DN20 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN20 synth. Kautschuk 19mm 10 St Kältedämmung Konus DN25 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN25 synth. Kautschuk 19mm 16 St......

223 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 170 von Kältedämmung Konus DN32 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN32 synth. Kautschuk 19mm 12 St Kältedämmung Konus DN40 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN40 synth. Kautschuk 19mm 10 St Kältedämmung Konus DN50 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN50 synth. Kautschuk 19mm 8 St Kältedämmung Konus DN65 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN65 synth. Kautschuk 19mm 6 St Kältedämmung Konus DN80 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN80 synth. Kautschuk 19mm 4 St Kältedämmung Konus DN100 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN100 synth. Kautschuk 19mm 5 St Kältedämmung Konus DN125 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN125 synth. Kautschuk 19mm 4 St Kältedämmung Konus DN150 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN150 synth. Kautschuk 19mm 6 St Kältedämmung Konus DN200 synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Konus DN200 synth. Kautschuk 19mm 3 St Ausschnitte in Dämmung bis L / D =100mm Ausschnitte für Fühlerstutzen etc. bis L/D = 100mm. Ausschnitte für Rohrhalterungen werden nicht getrennt vergütet und sind in die Einheitspreise der Rohrdämmungen mit einzukalkulieren. 25 St Ausschnitte in Dämmung über L / D =100mm bis 250mm Ausschnitte über L/D = 100mm bis 250mm. 8 St Kältedämmung an Kalt- und Regenwasserleitungen ohne Ummantelung...

224 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 171 von Dämmung an Anschlussleitungen Wärmedämmung an Anschlussleitungen mit Schlauch/Hülse aus PE-Schaum. Dämmung aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hülse, Baustoffklasse DIN B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke gemäß Positionsbeschreibung, Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Der Aufwand für Form- und Verbindungsstücke, Ausschnitte, etc. ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Wärmedämmung Rohr DN15 PE-Schaum 13mm Wärmedämmung Rohr DN15 PE-Schaum 13mm 70 m Wärmedämmung Rohr DN20 PE-Schaum 13mm Wärmedämmung Rohr DN20 PE-Schaum 13mm 50 m Wärmedämmung Rohr DN25 PE-Schaum 13mm Wärmedämmung Rohr DN25 PE-Schaum 13mm 25 m Dämmung an Anschlussleitungen...

225 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 172 von Dämmung an Abwasserleitungen Körperschalldämmung an Abwasserleitungen mit Schlauch/Hülse aus PE-Schaum. Dämmung aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hülse, Baustoffklasse DIN B1 (schwerentflammbar), Dämmstärke gemäß Positionsbeschreibung, Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Die aufgeführten Formstücke werden als Zuschlag vergütet. Der Aufwand für Ausschnitte, etc. ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. Aufgrund von bestehenden und weiter genutzten Installationen in den Arbeitsbereichen ist bei der Kalkulation von besonders erschwerten Bedingungen hinsichtlich der Zugänglichkeit auszugehen. Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden bis 5,0 m Dämmung Rohr DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Rohr DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Rohr DN80 PE-Schaum 4mm Dämmung Rohr DN80 PE-Schaum 4mm Dämmung Rohr DN100 PE-Schaum 4mm Dämmung Rohr DN100 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN80 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN80 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN100 PE-Schaum 4mm Dämmung Bogen DN100 PE-Schaum 4mm Dämmung Stutzen DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Stutzen DN50 PE-Schaum 4mm Dämmung Stutzen DN80 PE-Schaum 4mm Dämmung Stutzen DN80 PE-Schaum 4mm 55 m m m St St St St St Dämmung Stutzen DN100 PE-Schaum 4mm

226 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 173 von 194 Dämmung Stutzen DN100 PE-Schaum 4mm 12 St Dämmung an Abwasserleitungen DÄMMARBEITEN AN ROHRLEITUNGEN...

227 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 174 von DÄMMARBEITEN AN ARMATUREN 13.1 Wärmedämmung an Armaturen Wärmedämmung an Armaturen, Flanschverbindungen, etc. als abnehmbare Dämmkappen mit Mineralwolle und Blechummantelung. Dämmung aus Mineralwolle als Drahtnetzmatte, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke nach EnEV, Baustoffklasse DIN A (nichtbrennbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe. Ummantelung aus verzinktem Stahlblech, befestigt mit Stahlbändern mit Spannverschluss, einschl. Herstellen der Ausschnitte nach Erfordernis Dämmkappe bis DN32, L bis 200mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung bis DN32, Länge bis 200mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 36 St Dämmkappe DN40 bis DN50, L bis 200mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN40 bis DN50, Länge bis 200mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 10 St Dämmkappe DN65 bis DN80, L bis 250mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN65 bis DN80, Länge bis 250mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 6 St Dämmkappe DN100, L bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN100, Länge bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 2 St Dämmkappe DN125, L bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN125, Länge bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe DN150, L bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN150, Länge bis 300mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe bis DN32, L bis 400mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung bis DN32, Länge über 200 bis 400mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 7 St Dämmkappe DN40 bis DN50, L bis 400mm, Mineralwolle mit Blechummantelung

228 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 175 von 194 Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN40 bis DN50, Länge über 200 bis 400mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 5 St Dämmkappe DN65 bis DN80, L bis 500mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN65 bis DN80, Länge über 250 bis 500mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 4 St Dämmkappe DN100, L bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN100, Länge über 300 bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung 2 St Dämmkappe DN125, L bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN125, Länge über 300 bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe DN150, L bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Dämmkappe für Armatur oder Flanschverbindung DN150, Länge über 300 bis 600mm, Mineralwolle mit Blechummantelung Wärmedämmung an handelsüblichen Schrägsitzarmaturen, Kugelhähnen etc. mit Muffenanschluss, als Formschalen aus PE oder PUR. Formschalen mit mechanisch beständiger Oberfläche z.b. Gittergewebe oder Kunststoffschale, befestigt mit Verschlussclipsen oder Spannbändern, Wärmeleitfähigkeit mind. 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmstärke nach EnEV, Baustoffklasse DIN mind. B1 (schwerentflammbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15, Formschale Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15, Formschale 20 St Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20, Formschale Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20, Formschale 14 St Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25, Formschale Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25, Formschale 16 St Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32, Formschale Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32, Formschale 8 St Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40, Formschale Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40, Formschale 3 St Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50, Formschale

229 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 176 von 194 Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50, Formschale 5 St Wärmedämmung an Armaturen...

230 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 177 von Kältedämmung an Armaturen Kältedämmung an Armaturen, Flanschverbindungen, etc. mit synthetischem Kautschuk, ohne Ummantelung. Dämmung aus synthetischem Kautschuk, Baustoffklasse DIN B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN und DIN EN 12086, Dämmstärke gemäß Positionsbeschreibung, Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe, einschl. Herstellen der Ausschnitte nach Erfordernis Kältedämmung Armatur bis DN32, L bis 200mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung bis DN32, Länge bis 200mm, synth. Kautschuk 19mm 5 St Kältedämmung Armatur DN40 bis DN50, L bis 200mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN40 bis DN50, Länge bis 200mm, synth. Kautschuk 19mm 4 St Kältedämmung Armatur DN65 bis DN80, L bis 250mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN65 bis DN80, Länge bis 250mm, synth. Kautschuk 19mm 6 St Kältedämmung Armatur DN100 bis DN125, L bis 300mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN100 bis DN125, Länge bis 300mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung Armatur bis DN32, L bis 400mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung bis DN32, Länge über 200 bis 400mm, synth. Kautschuk 19mm 3 St Kältedämmung Armatur DN40 bis DN50, L bis 400mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN40 bis DN50, Länge bis 400mm, synth. Kautschuk 19mm 2 St Kältedämmung Armatur DN65 bis DN80, L bis 500mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN65 bis DN80, Länge über 250 bis 500mm, synth. Kautschuk 19mm 3 St Kältedämmung Armatur DN100 bis DN125, L bis 600mm, synth. Kautschuk 19mm Kältedämmung für Armatur oder Flanschverbindung DN100 bis DN125, Länge über 300 bis 600mm, synth. Kautschuk 19mm

231 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 178 von 194 Kältedämmung an handelsüblichen Schrägsitzarmaturen, Kugelhähnen etc. mit Muffenanschluss, z.b. als Formschalen aus PE oder PUR. Formschalen mit mechanisch beständiger Oberfläche z.b. Gittergewebe oder Kunststoffschale, befestigt mit Verschlussclipsen oder Spannbändern, Formschalen diffusionsdicht verklebt, Wärmeleitfähigkeit mind. 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Baustoffklasse DIN mind. B1 (schwerentflammbar), Verarbeitung nach DIN 4140 und Herstellerangabe Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN15, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN15, Formschale 9 St Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN20, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN20, Formschale 8 St Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN25, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN25, Formschale 10 St Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN32, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN32, Formschale 6 St Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN40, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN40, Formschale 4 St Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN50, Formschale Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN50, Formschale 5 St Kältedämmung an Armaturen DÄMMARBEITEN AN ARMATUREN...

232 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 179 von BAUHILFSLEISTUNGEN Im Sinne einer schnellen und reibungslosen Bauabwicklung ist es erforderlich, daß notwendige Bauleistungen im Zuge dieses Leistungsverzeichnisses mit angeboten werden. Sofern die ausgeschriebenen Leistungen vom AN nicht selbst ausgeführt werden können, sind versierte und erfahrene Subunternehmerfirmen mit der Ausführung der Leistungen zu beauftragen. Der AN übernimmt die volle Koordination der ausgeschriebenen und auszuführenden Bauleistungen.

233 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 180 von Schlitz- und Durchbrucharbeiten Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk 10/5 cm Herstellen von Schlitzen in Wänden aus verputztem Mauerwerk, anfallendes Material ist zu beseitigen. Schlitzbreite ca. 10 cm, Schlitztiefe ca. 5 cm 20 m Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk 20/10 cm Herstellen von Schlitzen in Wänden aus verputztem Mauerwerk, anfallendes Material ist zu beseitigen. Schlitzbreite ca. 20 cm, Schlitztiefe ca. 10 cm 8 m Herstellen von Schlitzen in Beton 10/5 cm Herstellen von Schlitzen in Wänden oder Decken aus Stahlbeton, anfallendes Material ist zu beseitigen. Schlitzbreite ca. 10 cm, Schlitztiefe ca. 5 cm 15 m Herstellen von Schlitzen in Beton 20/10 cm Herstellen von Schlitzen in Wänden oder Decken aus Stahlbeton, anfallendes Material ist zu beseitigen. Schlitzbreite ca. 20 cm, Schlitztiefe ca. 10 cm 6 m Herstellen von Durchbrüchen in Mauerwerk, Stärke bis 20 cm Herstellen von Durchbrüchen in Wänden aus verputztem Mauerwerk, Wandstärke bis 20 cm, anfallendes Material ist zu beseitigen. Die Abrechnung erfolgt in m² Ansichtsfläche. Bei der Kalkulation ist von mehreren kleineren Durchbrüchen bis ca. 0,2 m² auszugehen. 2 m² Herstellen von Durchbrüchen in Mauerwerk, Stärke bis 30 cm Pos. wie vor, jedoch Wandstärke über 20 bis 30 cm 2 m² Aussparung schließen Mörtel MGIII im Wandbereich. Aussparung schließen mit Mörtel MG III, Erschwernis im Ringspalt um Rohrleitung, Tiefe bis 30 cm, Ausführung in Wandfläche. Die Abrechnung erfolgt nach Volumen des Randspaltes. 200 l Aussparung schließen Mörtel MGIII im Decken-/Bodenbereich. Aussparung schließen mit Mörtel MG III, Erschwernis im Ringspalt um Rohrleitung, Tiefe bis 30 cm, Ausführung in Decken-/Bodenfläche mit Erstellung Schalung. Die Abrechnung erfolgt nach Volumen des Randspaltes. 200 l Schlitz- und Durchbrucharbeiten...

234 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 181 von Bohrarbeiten Herstellen von Betonbohrungen in Wänden und/oder Decken aus Stahlbeton (Betongüte C 20/25, bzw. C 30/35). Die Bohrungen sind im "Naßverfahren" herzustellen. Vor Durchführung sind die Bohrungen exakt in Lage und Größe anzuzeichnen. Erst nach Besichtigung und Freigabe des Tragwerksplaners und/oder der Objektüberwachung dürfen die Bohrarbeiten ausgeführt werden. In die Einheitspreise ist die Befestigung des Bohrgerätes, sowie die Entsorgung der Bohrkerne und des Bohrwassers einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt in cm Bohrkernlänge. Bei der Kalkulation der Positionen kann von einer Wand-/Deckenstärke von cm ausgegangen werden Betonbohrung, Durchmesser über 30 bis 50 mm Betonbohrung, Durchmesser über 30 bis 50 mm 600 cm Betonbohrung, Durchmesser über 50 bis 100 mm Betonbohrung, Durchmesser über 50 bis 100 mm 900 cm Betonbohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm Betonbohrung, Durchmesser über 100 bis 150 mm 600 cm Betonbohrung, Durchmesser über 150 bis 200 mm Betonbohrung, Durchmesser über 150 bis 200 mm 450 cm Betonbohrung, Durchmesser über 200 bis 250 mm Betonbohrung, Durchmesser über 200 bis 250 mm 300 cm Bohrarbeiten BAUHILFSLEISTUNGEN...

235 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 182 von SONSTIGE LEISTUNGEN ANLAGENTECHNIK 15.1 Arbeitsvorbereitung und Dokumentation Bestandsunterlagen "Anlagentechnik" Bestandsunterlagen Anlagentechnik mit folgenden wesentlichen Unterlagen: - Bestandspläne mit Grundriß- und Schnittdarstellungen im Maßstab M 1:50, erforderlichenfalls im Maßstab M 1:20 - Pläne mit Schemadarstellungen sämtlicher technischer Anlagen mit Leistungs- und Dimensionsangaben - Bestands-Funktionsbeschreibungen der einzelnen Anlagenfunktionen - Bestands-Funktionsbeschreibungen der Sicherheits- und Verriegelungsfunktionen (SVR) - Protokolle der durchgeführten Druckprüfungen - Protokolle der hydraulischen Einregulierungsmaßnahmen - Dokumentation der durchgeführten Inbetriebnahme- und Funktionstests mit den entsprechenden Checklisten - Komplette und umfassende Bedienungsanweisung für sämtliche installierten Anlagen - Komplette und umfassende Wartungsanweisungen mit Benennung der einzelnen zu wartenden Bauteile samt Angabe über die notwendigen Wartungsintervalle und Anschriften der jeweiligen Hersteller - Dokumentation sämtlicher zum Einsatz gebrachter Bauteile hinsichtlich Hersteller, Typ, Dimensionen, Fabrikationsnummern usw. - Unterzeichnetes Protokoll über die Einweisung des Bedienungspersonals - Konformitätserklärung und Bescheinigungen der normgerechten Realisierung - Weitere, darüber hinaus gehende Detailunterlagen, soweit erforderlich. - Detaillierte Wartungsanweisungen und Aufstellung eines Wartungsplans Die Bestandsunterlagen sind mind. zwei Wochen vor dem beantragten Abnahmetermin dem Bauherrn in mind. 1-facher Fertigung auszuhändigen. Die endgültigen Bestandsunterlagen sind in 3-facher Fertigung, in A4-Ordnern mit Inhaltsverzeichnis und Trennregistern auszuhändigen. Bestandspläne sind ebenfalls gefaltet und lochverstärkt in den Ordnern unter entsprechender Rubrik abzulegen. Der gesamte Inhalt der Bestandsordner ist zudem 2-fach auf Datenträger (DVD) im PDF-Format mit den Bestandsunterlagen abzugeben. Sämtliche Planunterlagen sind zudem 2-fach auf Datenträger (DVD) im

236 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 183 von 194 DWG-Format mit den Bestandsunterlagen abzugeben. psch Fotodokumentation Fotodokumentation von, in Installationsschächten, Vorwänden und Bodenaufbauten installierten technischen Anlagen im Auftragsumfang des AN die nach Fertigstellung der Bauarbeiten nicht mehr sichtbar und/oder frei zugänglich sind. Fotodokumentation vor und nach Durchführung der Dämmarbeiten, 3-fach auf Papier ausgedruckt mit maximal 4 Bilder pro DIN A4-Seite, abgelegt in Ordner Bestandsunterlagen, sowie 2-fach auf Datenträger (DVD) jeweils in JPG- und PDF-Format. Bei der Kalkulation ist von ca. 200 Einzelbildern auszugehen. psch Bestands-Anlagenschema Bestands-Anlagenschema entsprechend dem ausgeführten Stand der technischen Anlagen. Schema in farbiger Darstellung, in Wechselrahmen hinter bruchfesten Glas an der Wand stabil befestigt. Größe ca. A0 2 St Arbeitsvorbereitung und Dokumentation...

237 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 184 von Montageabwicklung und Inbetriebnahme Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Die Baustelleneinrichtung muß alle für die reibungslose Durchführung erforderlichen Einrichtungen, wie Maschinen, Werkzeuge, Werkbänke usw. berücksichtigen Für die Materiallagerung und für das Montagepersonal sind Lager- bzw. Aufenthaltscontainer bereitzustellen. Die Container werden in Abstimmung mit der Bauleitung platziert. Die Aufstellung des Aufenthaltscontainers ist unabdingbar, da die Durchführung der Arbeitspausen auf der Baustelle untersagt ist. Aufbauen, vorhalten über die gesamte Bauzeit und abbbauen nach Abschluß der Baumaßnahme. psch Auf-, Abbau und Vorhaltung von Montagegerüsten Auf-, Abbau und Vorhaltung von Montagegerüsten mit Arbeitsbühnen über 2,0 m Höhe über Gelände oder Fußboden bis 5,0 m Montagehöhe, für die Dauer der vorbeschriebenen Leistungen. psch Koordination mit Gewerkefirma Regelung und Schaltung Koordination mit Gewerkefirma Regelung und Schaltung Die Regelung und Schaltung der gebäudetechnischen Anlagen wird gewerkeübergreifend erstellt und ist nicht Gegenstand der vorliegenden Leistungsbeschreibung. Der Auftragnehmer für die "Anlagentechnik" des vorliegenden LV's übernimmt nach VOB die Gewährleistung für die Dimensionierung und die Funktion der gesamten Anlage und der von ihm gelieferten Bauelemente. Zu diesem Zweck ist ein umfangreicher Koordinationsaufwand mit dem Auftragnehmer der MSR-Technik notwendig. Folgende Angaben sind dem AN für die MSR-Technik zur Verfügung zu stellen: - Wasser- bzw. luftseitige Widerstände - Wasser- bzw. Luftmengen - Elektrische Anschlußleistungen - Schließdrücke bzw. Stellkräfte - Schaltpläne und Beschreibungen elektrisch anzuschließende Geräte - Gewünschtes Regel- und Steuerverhalten - Notwendige Sicherheitsschaltungen - Ventilanordnungen - Anordnung von Fühlern und Gebern - Sollwerte und Schaltdifferenzen - Notwendige Regelgenauigkeit Folgende weitere Tätigkeiten sind in Absprache mit dem AN für die MSR-Technik durchzuführen:

238 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 185 von Überprüfung und Genehmigung der Verfahrensfließbilder und der Funktionsprogramme - Exakte Bezeichnung aller Geräte (Fühler, Geber, Motore, Ventile usw.) vor Ort - Abstellung einer Fachkraft für den Probebetrieb der Anlagen psch Gewerkekoordination Intensive Koordination mit den Auftragnehmern der sonstigen an der Baumaßnahme beteiligten Gewerke. Koordination bereits im Zuge der Montageplanung und während der gesamten Bauarbeiten. psch Zielpunktvermaßung Vor Ausführung der Kernbohrungen für Bodenabläufe, etc. müssen die geplanten Zielpunkte absolut maßgenau auf dem Boden markiert und zusätzlich auf die Deckenunterseite übertragen werden, um Kollisionen mit vorhandenen Installationen zu verhindern. Unerläßlich ist es deshalb, daß die Zielpunkte durch einen ausgebildeten, erfahrenen Vermessungsingenieur unter Verwendung der erforderlichen Meßgeräte eingemessen werden. Die eingemessenen Zielpunkte sind über ein CAD-Meßsystem zu dokumentieren. Die Zielpunkte sind mit Bolzen und Leuchtfarbe eindeutig, unverrückbar und dauerhaft zu kennzeichnen, sowohl auf dem Fußoden als auch auf Deckenunterseite des darunterliegenden Geschosses. Die Abrechnung erfolgt je vermessenem Zielpunkt. Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass die Vermessung baubegleitend in ca. 3 zeitlich getrennten Abschnitten erfolgt Elektroinstallationsvorgaben Elektroinstallationsvorgaben 20 St Pausen/Großkopien von Montage-Grundrißplänen und Anlagenschemata des AN, wie sie der Montage zugrunde liegen. Lagerichtiges Eintragen aller elektrisch anzuschließenden Teile des AN in die Pläne mit: - fortlaufender Nummerierung - Bezeichnung und Zuordnung erforderlicher Versorgung Anzahl: 3 Sätze psch Vorgaben für Dämmarbeiten Pausen/Großkopien von Montage-, Grundrißplänen und Schnitte des AN, wie sie der Montage zugrunde liegen. Eintragen aller erforderlichen Dämmarbeiten in die Pläne nach technischer Klärung mit der Objektüberwachung mit:

239 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 186 von Art der Dämmung und ggf. der Ummantelung - Angabe der Dämmstärke Anzahl: 3 Sätze psch Elektrischer Anschluß Elektrischer Anschluß der im gesamten Leistungsverzeichnis aufgeführten elektrischen Verbraucher und Feldgeräte einschließlich Raumthermostate, Stellantriebe für Fußbodenheizung, potentialfreie Kontakte zur Weitermeldung an die ZLT/GLT usw. Das Einführen, Anklemmen und die zugentlastete Befestigung der bauseitig verlegten und gekennzeichneten Kabel sowie die ggf. erforderliche Kabelkürzung ist Leistungsumfang des AN und in diesen Einheitspreis einzurechnen. psch Zusätzliche Einweisung Zusätzliche theoretische und praktische Einweisung des Bedienpersonals in die Anlagen und Systembedienung vor Ort Die zusätzliche Unterweisung ersetzt nicht die, im Rahmen der Nebenleistungen durchzuführende grundsätzliche Einweisung des Bedienpersonals. Die Durchführung der grundsätzlichen Einweisung und der zusätzlichen Einweisung ist vom Bedienpersonal mit Protokoll zu bestätigen. psch Mehrmalige Dichtheitsprüfung Heizwasserleitungen Dichtheitsprüfungen an den neu installierten Heizwasserleitungen, in Abschnitten nach Baufortschritt, in Form von Druckproben mit Luft/Gas oder Wasser, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. In die Position ist die Erstellung entsprechender Protokolle und Prüfberichte einzukalkulieren. psch Befüllung der Heizanlage Befüllung der Heizanlage mit vollentsalztem Wasser gemäß VDI-Richtlinie 2035, in mehreren Abschnitten nach Baufortschritt. Vom AN ist eine mobile Aufbereitungsanlage, z.b. mittels Entsalzungspatronen, einschl. Austausch, Arbeits- und Überwachungsleistung einzukalkulieren. Das Füllwasser aus dem Trinkwassernetz wird vom Auftraggeber gestellt. 2 m³ Überprüfung der Wasserqualität Überprüfung der Wasserqualität der Heizanlage gemäß VDI-Richtlinie 2035, 8 bis 12 Wochen nach Inbetriebnahme, einschl. Messprotokoll nach VDI 2035 Blatt 1 und Hydraulische Einregulierung Heizungsnetz Hydraulische Einregulierung der neu installierten Heizungsversorgung unter Zuhilfenahme der Regulierventile. Nach Einstellung der Ventile sind diese gegen Verstellen zu sichern. Die Ergebnisse der Einregulierung sind in einer Dokumentation festzuhalten.

240 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 187 von 194 Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß bei der Einregulierung auf das restliche Versorgungsnetz geachtet werden muß. psch Mehrmalige Dichtheitsprüfung Trinkwasserleitungen Dichtheitsprüfungen an den neu installierten Trinkwasserleitungen, in Abschnitten nach Baufortschritt, in Form von Druckproben mit Luft/Gas, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. In die Position ist die Erstellung entsprechender Protokolle und Prüfberichte einzukalkulieren. psch Dichtheitsprüfung Hochdruckleitungen Dichtheitsprüfungen an den neu installierten Hochdruckleitungen, in Abschnitten nach Baufortschritt, in Form von Druckproben mit Luft/Gas, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. In die Position ist die Erstellung entsprechender Protokolle und Prüfberichte einzukalkulieren. psch Mehrmalige Dichtheitsprüfung Abwasserleitungen Dichtheitsprüfungen an den neu installierten Abwasserleitungen, in Abschnitten nach Baufortschritt, in Form von Druckproben mit Luft/Gas oder Wasser, einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. In die Position ist die Erstellung entsprechender Protokolle und Prüfberichte einzukalkulieren. psch Spülen und desinfizieren Trinkwassernetz Gründliches Spülen und desinfizieren gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 291 des neuinstallierten Trinkwassersystems, einschl. Armaturen usw. mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel unter Zuhilfenahme zugelassener Geräte mit anfertigen von Protokollen. psch Spülen des gesamten Abwasserleitungssystems Spülen des gesamten Abwasserleitungssystems vor Inbetriebnahme, einschl. Gestellung des dazu erforderlichen Gerätes und der Betriebsstoffe, einschließlich Anfertigen von Protokollen. psch Hydraulische Einregulierung Sanitärnetz Hydraulische Einregulierung der neu installierten Sanitärversorgung unter Zuhilfenahme der Regulierventile. Nach Einstellung der Ventile sind diese gegen Verstellen zu sichern. Die Ergebnisse der Einregulierung sind in einer Dokumentation festzuhalten. Bei der Kalkulation ist zu beachten, daß bei der Einregulierung auf das restliche Versorgungsnetz geachtet werden muß. psch Trinkwasserbeprobung

241 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 188 von 194 Durchführung von Trinkwasserbeprobungen nach 15 TrinkwV mit Probenahme durch qualifiziertes Personal und Untersuchung der Wasserprobe durch ein akkreditiertes Labor. Abrechnung je entnommener und untersuchter Wasserprobe. Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass ca. 3-4 Wasserproben je Probenahmetermin genommen werden. 8 St Montageabwicklung und Inbetriebnahme...

242 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 189 von Kennzeichnung Vor Bestellung und Herstellung der Beschilderungen ist das zu realisierende Bezeichnungskonzept mit dem Auftraggeber und dem Planer abzustimmen. Auf Basis einer durchzuführenden Besprechung ist dann eine sogenannte "Schilderliste" zur Freigabe vorzulegen Bezeichnungsschilder 20/50 mm Bezeichnungsschilder aus Zweischicht-Kunststoff oder Aluminium in verschiedenen Farben, mit ein- oder mehrzeiligem gravierten Text. Bezeichnungsschilder an Bauteilen oder Geräten verschraubt oder geklebt angebracht. Schildabmessung ca. 20/50 mm. 20 St Bezeichnungsschilder 30/70 mm Bezeichnungsschilder, Pos. wie vor, jedoch Schildabmessung ca. 30/70 mm Bezeichnungsschilder 40/100 mm Bezeichnungsschilder, Pos. wie vor, jedoch Schildabmessung ca. 40/100 mm 50 St St Richtungspfeile Richtungspfeile zur Kennzeichnung von Leitungen Farbe und Pfeile entsprechend dem Medium nach DIN. Abmessungen ca. 220 / 40 mm 50 St Kennzeichnung...

243 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 190 von Arbeiten im Zeitnachweis Arbeiten im Zeitnachweis dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung mit Nennung der voraussichtlichen Kosten und nach ausdrücklicher Anordnung des Bauherrn ausgeführt werden. Nach Durchführung der Arbeiten im Zeitnachweis sind Belege in Form von Arbeitszetteln dem Bauherrn oder der Objektüberwachung zur Unterschrift vorzulegen. Die Verrechnungssätze schließen alle Löhne einschl. Leistungszulagen, Wegekosten, Auslösungen und Zuschläge für Gemeinkosten, Wagnis, Gewinn, usw., insbesondere auch Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsstoffe, Transportleistungen und Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen ein. Die Höhe der angebotenen Verrechnungssätze sind für die Dauer der Bauzeit Festpreise Obermonteurstunden im Zeitnachweis Obermonteurstunden im Zeitnachweis Monteurstunden im Zeitnachweis Monteurstunden im Zeitnachweis Helferstunden im Zeitnachweis Helferstunden im Zeitnachweis 100 h h h Abrechnung nach Stoffkostennachweis Abrechnung nach Stoffkostennachweis Die Stoffpreise müssen anhand von Original-Einkaufsbelegen unter Abzug von Rabatten aller Art nachgewiesen werden. Auf diese Stoffpreise ist vom Auftragnehmer ein Faktor für Gemeinkosten, Gewinn sowie die anteiligen Fracht, Fuhr-und Ladekosten frei Baustelle anzubieten. Vom Auftraggeber (AG) wird eine fiktive Stoffkostensumme vorgegeben. Vom Bieter ist, sofern er es für erforderlich hält, ein Aufgebot in Form eines Faktors festzulegen. Beispiele: Aufgebot von 5% ergibt Faktor 1,05 usw. Dieser Faktor muss vom Bieter unter "Einheitspreis" eingetragen werden. Wird nichts eingetragen gilt Faktor 1,0. (Vorgegebene Summe * Faktor = Gesamtpreis) 2000 EUR Arbeiten im Zeitnachweis...

244 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 191 von Wartung Wartung Anlagentechnik "Heizung" Wartung Anlagentechnik "Heizung" Wartung nach AMEV-Vertragsmuster für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden. "Wartung 2014". Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang. Die Leistungskataloge für die Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind vom Bieter dem Angebot beizufügen. Die Wartungsarbeiten werden nach der mängelfreien Abnahme separat vom Bauherrn beauftragt. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung des AN mit der Wartung. Die Wartungskosten gehen aber in die Wertung der Angebote ein. Dauer/Preisbindung: während der Gewährleistung, 4 Jahre Der Einheitspreis ist für 1 Jahr anzugeben. 4 Jr Wartung Anlagentechnik "Sanitär" Wartung Anlagentechnik "Sanitär" Wartung nach AMEV-Vertragsmuster für Wartung, Inspektion und damit verbundene kleine Instandsetzungsarbeiten von technischen Anlagen und Einrichtungen in öffentlichen Gebäuden. "Wartung 2014". Für den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungsumfang. Die Leistungskataloge für die Arbeitskarten mit den erforderlichen Arbeiten sind vom Bieter dem Angebot beizufügen. Die Wartungsarbeiten werden nach der mängelfreien Abnahme separat vom Bauherrn beauftragt. Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung des AN mit der Wartung. Die Wartungskosten gehen aber in die Wertung der Angebote ein. Dauer/Preisbindung: während der Gewährleistung, 4 Jahre Der Einheitspreis ist für 1 Jahr anzugeben. 4 Jr Wartung SONSTIGE LEISTUNGEN ANLAGENTECHNIK...

245 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 192 von 194 Zusammenstellung 1.1 Demontage von Rohrleitungen Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Anschlüsse an Bestand Provisorien Trinkwasser Provisorien Abwasser / Regenwasser... 1 DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - SANITÄR Demontage von Rohrleitungen Sonstige Demontage- und Umbauarbeiten Anschlüsse an Bestand Provisorien... 2 DEMONTAGEN, ANSCHLÜSSE AN BESTAND UND PROVISORIEN - HEIZUNG Luftheizgeräte Verteiler und Anbindeleitungen Betrieb und Überwachung Baubeheizung... 3 BAUBEHEIZUNG Heizwasserpumpen Wärmemengenzähler Heizwasserleitungen im Gebäude Profilstahlkonstruktion Heizwasserarmaturen Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie Dreiwege-Regelventile (Mischventile)... 4 WÄRMEVERTEILNETZE Heizkörper und Zubehör Flächenheizung für Verlegung im Estrich... 5 RAUMHEIZFLÄCHEN Entwässerungsleitungen und Formstücke aus PE Zubehör für Entwässerungsleitungen Bodenabläufe aus Gußeisen Entwässerungsrinnen aus Edelstahl Dachabläufe... 6 ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN, ABLÄUFE UND ZUBEHÖR Edelstahlrohre und Formstücke als Pressfitting-System Erdverlegte Trinkwasserleitungen...

246 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 193 von Profilstahlkonstruktion und Montagezubehör... 7 TRINKWASSERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR Zähl- und Sicherheitseinrichtungen Warmwasserbereitung und Zubehör Hochdruckreinigungsanlage Desinfektionsmittel-Dosieranlage... 8 BETRIEBSEINRICHTUNGEN ZUR WASSERVERSORGUNG Armaturen Sanitär Mess- und Regelgeräte ohne Hilfsenergie... 9 ARMATUREN UND ZUBEHÖR - SANITÄR Montageelemente Sanitärobjekte Entnahmearmaturen Hygienegerät und Zubehör Zeitgesteuerte Duschanlagen Sonderbauteile aus Edelstahl und Kunststoff MONTAGEELEMENTE UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE Brandschutzmassnahmen an nichtbrennbaren Leitungen Brandschutzmassnahmen an brennbaren Leitungen Deckendurchführungen aus Edelstahl Rohrdurchführungen mit Anforderungen an Wasserdichtheit 11 ROHRDURCHFÜHRUNGEN MIT BESONDEREN ANFORDERUNGEN 12.1 Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Blechummantelung 12.2 Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle mit Ummantelung aus PVC-Folie 12.3 Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Mineralwolle alukaschiert 12.4 Kältedämmung an Kalt- und Regenwasserleitungen ohne Ummantelung Dämmung an Anschlussleitungen Dämmung an Abwasserleitungen DÄMMARBEITEN AN ROHRLEITUNGEN Wärmedämmung an Armaturen Kältedämmung an Armaturen DÄMMARBEITEN AN ARMATUREN Schlitz- und Durchbrucharbeiten Bohrarbeiten BAUHILFSLEISTUNGEN...

247 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 194 von Arbeitsvorbereitung und Dokumentation Montageabwicklung und Inbetriebnahme Kennzeichnung Arbeiten im Zeitnachweis Wartung SONSTIGE LEISTUNGEN ANLAGENTECHNIK... Summe... zzgl. MwSt... %... Gesamtsumme...

248 Hallenbad Mössingen - Grundsanierung Bauzeitenplan Feil - Freier Architekt Stuttgart Maßnahme Ausführung Planmässige Schließung Hallenbad / Öffnung Freibad Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Vorgezogene Ausführung TGA: Trennung/Stilllegung/Entleerung SWM (Badebetrieb) Räumen Bad/Demontagen SWM (Badebetrieb) Vorgezogene Ausführung TGA: Abbruch Verrohrung SWM (freihändig) Vorgezogene Ausführung TGA: Abbruch ELT SWM (freihändig) Vorgezogene Ausführung Baustelleneinrichtung/Baustrasse (freihändig) Vorgezogene Ausführung Abruch/Schadstoffsanierung Betonsanierung Rohbau Umschluss/Demontage/Wiedermontage PV-Anlage Umkleide SWM Umschluss PV-Anlage Demontage Wiedermontage Dachfanggerüst/Dachabriss/Trapezblech/Dachaufbau Edelstahlbecken Trockenbau Raumgerüst Badehalle Abgehängte Decke Estrich/Abdichtung/Fliese Dampfbad Türen/Fassade Böden Maler Kabinen/Schränke/Kassenanlage Ausstattung sonstige TGA: H/L/S Rohmontage Fertigmontage TGA: Badewassertechnik Rohmontage Fertigmontage TGA: ELT Rohmontage Fertigmontage Restarbeiten Abnahmen Firmen/Inbetriebnahme SWM Mängelbeseitigung Gesamtfertigstellung Stuttgart, Feil - Freier Architekt

249 sstraße BAUZAUN BAUSTELLENZUFAHRT BAUZAUN 40 Goethestraße MATERIALCONTAINER BAUHERR /1 BAUZAUN SANITÄRCONTAINER TOR BÜROCONTAINER BAUSTELLENZUGANG BADEEBENE N HECKEN ENTFERRNUNG HALLENEINGANG einlachhalle Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Lageplan Baustelleneinrichtungen (ohne Maßstab)

250 21 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2, ,50 31,67 2,00 1,50 2,00 1,50 1,00 40 NA 2. Fluchtweg 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2, ,62 Gasübergabe-raum B B MS Schaltanlage C C Chlor Chemikalien MS Trafo MS Reserve -2,50 NA - 3,15 2,01 2,17 2,01 2,17 NA A 2,01 2,17 2,01 2,17 2,01 2,17 2,01 2,17 2,01 2,17 2,01 2,17 DLRG Küche Lager -2, ,50 B C DLRG NS Schwimmbadtechnik - 3,15-2,50-2,50-2,50-3,86-2,50-2,50-2,50-2,50 D Schwallwasserbehälter Schwallwasserbehälter Planschbecken Heizkessel BHKW BHKW- Pufferspeicher Werkstatt ,50 NSHV E F Spüllwasserspeicher PP Technikbereich G , , H J , ,71 5,80 9,71 Wasserversorgung A K SW- Behälter L - 1,23-0, Schacht M Lüftung N O Schacht P ACHSMAß 2,50 X 2,50 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Technikebene (ohne Maßstab) N

251 DV Sitzbank Wärmesitzbank DN200 Handhalterung Gymnastik 6 x Massagedüsen DN80 DN50 R1½" R1½" DN80 DN150 DN50 DN80 3x R1½" Familienumkleide DN200 Damen Ablage Ablage 3 x R1½" 10 x R1½" (Reinwasserdüsen in 2 Ebenen) 15 Umkleide Ablage Ablage Trennseil Schwimmer - Nichtschwimmer Umkleide Behinderten WC Umkleide Putzschrank NA DN250 DN Sitzbank Sitzbank Dampferzeuger Automaten BH DV A 14/14 14/ Wärmebank /10 10/ /10 10/10 10/10 Umkleide 10/10 Reinigungsper. ± 0.00 Umkleidebereich 10/10 14/14 14/14 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 NA Sammelumkleidebereich ± /10 14/14 14/14 WC H Büro Tresor A B WT WC D 10/10 B Naturstein mit Wasseraustritt 8,37 m² Kleiner Wasserigel Roigk R C WT ± 0.00 Rutsche ± 0.00 Damen Herren Geräte / Lager Behinderten WC Kassenautomat 10/10 NA C D ± WT ,69 m² R1400 Kinderwasserpilz Roigk R Wickeltisch ± Taschenablage 22 Taschenablage OBERLICHT FD 60/30 ± 0.00 FOYER Foyer ± 0.00 OBERLICHT Windfang D WT E F G FD 40/60 ±0.00 Kinderbereich Wärmebank Kinder WC Wickeltisch Putzraum Sanitärbereich Herren Personal FD 1,00/60 FD 1,50/60 ± /26 Cafe FD 1,10/0,65 Schwimmmeister Dampfbadtechnik / Lager 10/10 E F G ± 0.00 H 20/20 Sprungsperre Seil Schwallbrause Dampfbad 10/10 H ± 0.00 Erlebnisdusche Pergola J 20/ /10 J Lehrschwimmbecken K 20/20 Lehrschwimmbecken Kombibecken Kombibecken 10/10 K WT -1,23 WT -1,18 WT -0,70 5 WT -1,34 WT -3,50 WT -3,50 L 20/20-1, Wärmebank 10/10 L M 20/20 Sprungbereich 10/10 M N 20/20 10/10 N ± 0.00 Sprungsperre Seil O Wärmesitzbank 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 NA Wärmesitzbank Wärmesitzbank Wärmesitzbank 26/20 1m Sprungbrett 3m Sprungplattform 26/20 26/26 26/26 26/26 26/26 26/26 O DV P Halleneingang 20/20 20/12 20/12 20/12 20/ P ACHSMAß 2,50 X 2, Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Badeebene (ohne Maßstab) N

252 +9,50 2, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,55 5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +6, , ,05 +4,05 +3,14 +3,14 NA NA +0,85 ±0,00 ±0,00-0,30 NA -2,50-2,50 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Ansicht Nord (ohne Maßstab)

253 +9, ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,55 2,445 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +6, , ,20 FASERZEMENTPLATTEN ca. 1,25x1,37m RASTERMASS +5,20 +4,00 +4,05 +2,85 NA +0, ,74 5 ±0,00-0,30 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Ansicht Süd (ohne Maßstab)

254 A B C D E F G H J K L M N O P 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +9,50 RWA +5,20 +4,05 +0,85 +0,70 ±0,00-0,30 OK GELÄNDE -0,30 NA -2,50 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Ansicht West (ohne Maßstab)

255 P O N M L K J H G F E D C B A 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +9,50 +9,50 FASERZEMENTPLATTEN ca. 1,25x1,37m RASTERMASS FASERZEMENTPLATTEN ca. 1,25x1,37m RASTERMASS +8,05 +8,05 RWA +6, ,20 +5,30 +5,20 +4,05 +0,70 NA OK GELÄNDE -0,30 ±0,00 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Ansicht Ost (ohne Maßstab)

256 Trapezblech Wasserspiegel Wasserspiegel Wasserspiegel Gefälle 2 % Gefälle 2 % Gefälle 2 % Gefälle 2 % Stehstufe WT 4.06 m Trapezblech WT 0.76 m ,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +9,50 +9,05 AD +8,05 RWA RWA +5, , , ,00 KERAMIKWANDBILD +4,00 AD AD +2,85 +2, ,74 5 FASERZEMENTPLATTEN +0,74 5 NA 1-0,30 ±0,00 ±0,00 ±0,00-0,14-0,70 5 Lehrschwimmbecken -0,30 Technikbereich -1,26 Kombibecken -1,34 Beckentiefenreduzierung, Bestand, nach Rückbau Hubboden; Ausführung unklar! -1,18-1,23-2,50-2,50-2,78-2,68-3,95-3,80-4,01-4,96 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Schnitt A-A (ohne Maßstab)

257 KERAMIKWANDBILD Gefälle 2 % Stehstufe WT m WT m Gefälle 2 % P O N M L K J H G F E D C B A 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +9,50 +9,05 AD +8,05 RWA +6, ,20 +5,30 AD RWA-Kuppel FASERZEMENTPLATTEN +4,00 +4,05 +4,05 AD , ,85 +2,85 +3,15 +2,80 +2,36 5 Schwimmmeister Sammel Umkleiden Sitzbank +0,74 5 Sitzbank -0,30 OK GELÄNDE ±0,00 Wasserspiegel ±0, Wasserspiegel -0,05 ±0,00 ±0,00 Technik Kombibecken Sprungbereich Stehstufe -2,50 Technik -2,50-3,15 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Schnitt B - B (ohne Maßstab)

258 Gefälle 2 % WT m WT m Gefälle 2 % A B C D E F G H J K L M N O P 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 +9,05 FASERZEMENTPLATTEN ca. 1,25x1,37m RASTERMASS +8,05 +6,58 5 RWA +6,20 +5,30 +5,00 +4,00 +4,00 +4,05 +4, ,60 +3,14 +3,40 +2, ,36 5 Kinderbereich Lehrschwimmbeckenbereich Sitzbank ,74 5 Beckenumgang Magerbeton mit Feinabzug Wasserspiegel Wasserspiegel Wasserspiegel Beckenumgang ±0.00 ±0, Wasserspiegel ±0, Wasserspiegel ±0,00 OK GELÄNDE OK GELÄNDE -0,30 Technik/DLRG -2,50-2,50-2,50-2,50-3,15 Hallenbad Mössingen, Grundsanierung Schnitt D-D (ohne Maßstab)