Aufforderung zur Angebotsabgabe

Transkript

1 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Gemeinde Amtzell KEV (B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 Waldburger Straße Amtzell (Ausschreibende Stelle) (Datum) Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Vergabeart Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: Datum: Uhrzeit: Einzureichen bei: Gemeinde Amtzell Aufforderung zur Angebotsabgabe PLZ: Ort: Amtzell Straße: Waldburger Straße 4 Zimmer: Rathaus Amtzell Sitzungssaal Zuschlagsfrist endet am: Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Anlagen: Bewerbungsbedingungen - KEV (B) BB - (1-fach) Ergänzende Bewerbungsbedingungen - KEV 174 BBErg Stamm - (1-fach) Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - (2-fach) Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - (2-fach) und Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - (2-fach) Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - (2-fach) Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - (2-fach) Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - (1-fach) Erklärung der Bietergemeinschaft (nur bei Öffentlicher Ausschreibung) - KEV 175 AngErg Bietergem - (2-fach) Benennung der Nachunternehmen - KEV u AngErg NU Nr. 1 u. Nr. 2 - (2-fach) Eigenerklärungen zur Eignung - KEV 179 AngErg Eignung - (2-fach) Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - (2-fach) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - (2-fach) (2-fach) Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV ZTV-ETV StB - (2-fach) Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV ZTV-Ing - (2-fach) Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): (2-fach) Aufgliederung der Angebotssumme Vordruck Preis 1a und Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis Preis 1d - (je 2-fach) Aufgliederung wichtiger Einheitspreise - KEV 182 AngErg Preis 2 - (2-fach) Pläne/Zeichnungen Nr. Bauzeitenplan ( 1 -fach) ( 1 -fach) ( -fach) ( -fach) Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag - KEV Kenn CertiFORM bzw Kenn - (1-fach) 1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 1 von 3

2 KEV (B) A Vergabe-/Projekt Nr.: Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung der Gemeinde Amtzell zu vergeben. Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellung der Anlage einbezogen. ²) 2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name LANG+LANG Ingenieure GmbH & Co.KG, Beratende Ingenieure für Fachplanung HLS Anschrift Im Kammerbrühl 32, Ravensburg Telefon 0751/ Fax 0751/ [email protected] Nicht beigefügte Unterlagen sind: 3. Erklärungen und Unterlagen Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Bewerbungsbedingungen genannten) zu den nachfolgenden Bedingungen vorzulegen: 3.1 Angaben nach 6 Abs. 3 Nr. 3 VOB/A Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn ³) Vordruck AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzureichen. Angaben zu: sind mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. 3.2 Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV Preis 1a - oder - KEV Preis 1b - - KEV Preis 1c - - KEV Preis 1d - mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis mit dem Angebot einzureichen. die Urkalkulation ist 4. Nebenangebote mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Bewerbungsbedingungen), ausgenommen Nebenangebote, die Nachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 2) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr ) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 3

3 KEV (B) A Vergabe/Projekt Nr.: 1328 unter folgenden weiteren Bedingungen: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 5. Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unter Verwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden. Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen. 5.1 Abweichend von diesen Bewerbungsbedingungen gilt Folgendes: Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV (B) BVB - hingewiesen. Die Leistung ist in Lose aufgeteilt ja Die Bieter haben grundsätzlich die Möglichkeit, nicht für alle Lose Angebote einzureichen. nein 6. Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - bzw. - KEV 117 (B) ZVB Weitere Angaben nach 8 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A Elektronische Angebotsabgabe ( 12 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c VOB/A) ist zugelassen. noch nicht zugelassen. 8.2 Nachprüfungsstelle gemäß 21 VOB/A 4) Landratsamt Ravensburg Die Leistung gehört zu einer Baumaßnahme über dem EU-Schwellenwert. Zur Überprüfung der Zuordnung zum 20 % Kontingent für nicht EG-weite Vergabeverfahren ( 2 Nr. 7 VgV): Vergabekammer ( 104 GWB) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /040.2 Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober entfällt Zur Abgabe Ihres Angebotes bitte das beiliegende Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben. Zusammen mit allen Anlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin an die auf Seite 1 dieses Schreibens bezeichnete Stelle einsenden oder dort abgeben. Den Umschlag mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn - versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und "Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten. Bei elektronischer Angebotsabgabe ist das Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - wie vorgegeben digital zu signieren und zusammen mit den dort unter Nr. 1. angekreuzten Vertragsbestandteilen und Anlagen, sowie den Nachweisen, Erklärungen usw. bis zum Eröffnungs-/Einreichungstermin über die Vergabeplattform bei der Vergabestelle einzureichen. Falls Sie beabsichtigen, bei einer Beschränkten Ausschreibung oder Freihändigen Vergabe kein Angebot abzugeben, bitte die Anlagen umgehend unausgefüllt zurückgeben. Ein Nachteil entsteht Ihnen dadurch nicht. (Unterschrift) 4) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 1.3 Seite 3 von 3

4 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV (B) BB Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 1 Hinweis Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2012 Abschnitt 1) 1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich per Brief, Fax oder darauf hinzuweisen. 2. Form und Inhalt der Angebote 2.1 (1) (2) (3) (4) Das Angebot muss schriftlich im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und an der dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV (B) A - ausdrücklich zugelassen ist. Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zulässig. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten. (5) Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. (6) Alle Eintragungen des Bieters müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. (7) Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. (8) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen ( 16 Abs. 1, Nr. 1 c) VOB/A). Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vom Auftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 2.5 Nebenangebote (1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. (2) (3) (4) (5) Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Seite 1 von 2

5 Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 3. Bietergemeinschaften KEV (B) BB 2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften Preisnachlässe Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben. Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV AngErg NU Nr. 1 - und - KEV AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Teilleistungen angeben und entsprechend den dort genannten Bedingungen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. Eignung Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang - sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Bewerbungsbedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 6. Gleitklausel Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.t.-änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung einbezogen. 7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²) Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen. (2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt. ²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Seite 2 von 2

6 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV 174 BBErg Stamm Ausführung im eigenen Betrieb Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ¹) (durch Stammpersonal) Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Besteht nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - die Verpflichtung, von den Leistungen, auf die ein Betrieb eingerichtet ist, zumindest ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb, d. h. mit eigenem Stammpersonal zu erbringen, hat der Bieter dies bereits in der Ergänzung zum Angebotsschreiben - KEV (B) AngErg NU Nr. 2 - entsprechend zu berücksichtigen. Stammpersonal ist Personal, das der Bieter zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Entsprechend den Bewerbungsbedingungen - KEV (B) BB - werden im Rahmen von 70 v. H. nach den Nummer 4. eine Zustimmung zur Übertragung von Leistungen auf Nachunternehmer versagt und nach Nummer Nebenangebote nicht zugelassen. Mit der Aufnahme einer 70 v. H. Stammpersonalklausel in die Besonderen Vertragsbedingungen ist nicht automatisch die Zustimmung des Auftraggebers verbunden, dass ca. 30 v. H. der Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, an Nachunternehmer vergeben werden dürfen. Ein in diesem Umfang vorgesehener Nachunternehmeinsatz ist nach den Bewerbungsbedingungen - KEV (B) BB - Nummer 4. oder 4. Abs. 8 VOB/B zustimmungspflichtig. Der für die Auftragserteilung in Betracht kommende Bieter hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal seines Betriebs und von dem Betrieb der Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste ggf. gesondert aufzuführen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.E Ausführung im eigenen Betrieb (durch Stammpersonalklausel) - September ¹) Nicht für Vergaben nach Abschnitt 2 bzw. SektVO Seite 1 von 1

7 KEV (B) Ang Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 (Name und Anschrift des Bieters) 1) Einreichung bei der Vergabestelle: *) Gemeinde Amtzell Zimmer: Rathaus Sitzungssaal Waldburger Straße Amtzell Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Vergabeart *) Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung Freihändige Vergabe Eröffnungstermin bzw. Einzureichen bis: *) Datum: Uhrzeit: Zuschlagsfrist endet am: *) Angebot Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell *) in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN (Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder ankzureuzen 1) Bei Öffentlicher Ausschreibung vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen Seite 1 von 4

8 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²) Vertragsunterlagen *) Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB - und Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist - KEV (W) Ang Nr. 1 - Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV AErg ZTV-ETV StB - Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV AErg ZTV-Ing - Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - Pläne/Zeichnungen Nr. 1.2 Vom Bieter sind, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen **) Erklärung der Bietergemeinschaft Benennung der Nachunternehmen Nr. 1 Nr. 2 Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei öffentlicher Ausschreibung) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV AngErg NU Nr KEV AngErg NU Nr KEV 179 AngErg Eignung - - KEV 185 AngErg Bauabfall nicht beigefügte Vertragsbestandteile Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - ATV/VOB/C - Ausgabe 2012 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen (VOB/B) Ausgabe 2012 Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Oktober 2012 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Anlagen Nebenangebote **) Aufgliederung der Angebotssumme *) Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *) Freistellungsbescheinigung **) Vordruck **) Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **) Pläne/Zeichnungen Nr. *) Preis 1a oder - KEV Preis 1a - Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1d - - KEV 182 AngErg Preis 2 - *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 2) Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen. 3) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. bis Seite 2 von 4

9 KEV (B) Ang Ich biete/wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt: Hauptangebot keine Vergabe nach Losen *) Gesamtsumme Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) **) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % **) Vergabe nach Losen *) 4) Los Los Los Los Los Los Los Los Los Los 2.2 Nebenangebote zum Hauptangebot **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Technische Nebenangebote Andere Nebenangebote Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote Anzahl: Anzahl: ja 2.3 Technische Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebots **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A - Nr.: Nr.: Kurzbezeichnung: Kurzbezeichnung: Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. 3. Sicherheiten siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV (B) BVB - 4. Nachweise **) 4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > Euro) Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei. Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei. Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig: Steuernummer: Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen 4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben Seite 3 von 4

10 KEV (B) Ang Vergabe-/Projekt Nr.: Ich bin/wir sind bevorzugter Bewerber laut beigefügtem/ vorliegendem Nachweis. 4.3 Ich bin/wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderem Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen) Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht. 5. Erklärungen **) 5.1 Einsatz von Nachunternehmen Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen. Ich werde/wir werden Leistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 1 -) 5.2 eingerichtet ist, (Vordruck - KEV AngErg NU Nr. 2 -) an Nachunternehmen vergeben. Diese Leistungen sind in den genannten Vordrucken aufgeführt. Ich gebe/wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses des Auftraggebers ab und erkenne/erkennen mit der Unterschrift die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich an. 5.3 Nachweise über die Eignung **) Ich bin/wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **) Ich bin/wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht Ich erkläre/wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn die Beschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.8 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 1 - Oktober Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Ort, Datum, Stempel und Unterschrift Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle n i c h t unterschrieben, dann gilt das Angebot als nicht abgegeben. **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen Seite 4 von 4

11 Gemeinde Amtzell Waldburger Straße Amtzell (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 KEV (B) BVB Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012) Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Allgemein 1.1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur LANG+LANG Ingenieure, pro-bau GmbH mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung Eine Vorankündigung ist nach 2 BaustellV nicht erforderlich. erforderlich Ein Koordinator ist nach 3 (1) BaustellV nicht erforderlich. erforderlich. Sie ist erfolgt. muss noch erfolgen. Der Auftraggeber übernimmt die Aufgabe selbst. überträgt die Aufgabe einem Dritten Hoyer, Schwenden 2, Altusried (Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten) Ein SiGe-Plan ist nach 3 (2) BaustellV nicht erforderlich. erforderlich; Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Bautagesberichte ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen ( 4 Abs. 4 VOB/B) 2.1 Lager- und Arbeitsplätze: nur im Baustellenbereich Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Seite 1 von 4

12 2.3 Wasseranschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 KEV (B) BVB ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von 0,2 abgesetzt. Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung 2.4 Stromanschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von 0,2 abgesetzt. Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung 2.5 Sonstige Anschlüsse für ¹) ²) sind vorhanden. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ausführungs- /Vertragsfristen ( 5 VOB/B) 3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens in der nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. am KW (Datum) Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif) (Datum). innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1). in der im beigefügten Bauzeitplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1) Durchmesser, Leistung, Zustand 2) z.b. Fernheizung, Telefon Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.,spätestens am letzten Werktag dieser KW. Seite 2 von 4

13 KEV (B) BVB 3.2 Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart ( 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B) werden als Vertragsfristen vereinbart: 4. Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist 0,20 Euro Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. der Auftragssumme (netto). 4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **) v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 5. Verjährungsfrist für Mängelansprüche ( 13 VOB/B) Vereinbart werden: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Die Regelfrist nach 13 VOB/B Für den Gesamtauftrag Für Für Für den Gesamtauftrag Für Für (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) 6. Rechnungen ( 14 VOB/B) 6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 bei 2 -fach und zugleich -fach einzureichen. Monate Jahre LANG+LANG Ingenieure GmbH & Co.KG *) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. **) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -. Monate Monate Jahre Jahre Seite 3 von 4

14 KEV (B) BVB Vergabe-/Projekt Nr.: Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind einfach fach einzureichen. 7. Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage Sicherheitsleistung ( 16, 17 VOB/B) Stellung der Sicherheit 3) Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von v.h. der Auftragssumme (netto) zu leisten. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt 5,0 v.h. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge (netto). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 8.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für - die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -, - die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und - für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 - zu verwenden. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober ) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 4.1 Ziff. 8 Seite 4 von 4

15 Gemeinde Amtzell Waldburger Straße Amtzell (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2 *) Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012) Es gelten nur die ausgewählten Klauseln. 9. Gleitklausel ( 2 und 15 VOB/B) Es wird eine Gleitklausel für Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart. 10. Baustelleneinrichtungsplan ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 11. Baufristenplan ( 5 VOB/B) Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.b. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet zu übergeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens jeweils in facher Fertigung zu übergeben. Versicherung ( 7 VOB/B) Eine hat der Auftraggeber abgeschlossen. wird der Auftraggeber abschließen. *) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen ¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr Bauleistungsversicherung nach Montageversicherung nach AMoB Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt zu tragen hat. Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich ABN ABU ¹) v. H. der Entschädigungssumme, mindestens Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr Seite 1

16 KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von 1000 Euro 0,2 v. T. der Auftragssumme (brutto) gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet). Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage. 13. Vorauszahlungen ( 16 VOB/B) Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung bei Auftragserteilung die Vorauszahlung wird nicht verzinst. von von v. H. der Auftragssumme (netto) v. H. der Auftragssumme (netto) die Vorauszahlung wird mit 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB v.h. p.a. verzinst. **) Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8 Vordruck - KEV (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -). 14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²) Die "Stammpersonalklausel" kommt zur Anwendung kommt nicht zur Anwendung 14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In dem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung auf Nachunternehmer versagt ( 4 Abs. 8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen übertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen. 15. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 2 - Oktober bis 19. nicht belegt Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB Seite 3 - angefügt **) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. ²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO Seite 2

17 Gemeinde Amtzell KEV (B) WBVB Seite 3 Waldburger Straße Amtzell (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3 nur bei Straßenbauarbeiten Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Baustofflieferungen Nachweis des Gewichtes ( 14 Abs 1 und 2) Für die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer geeichten handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in der Regel Brückenwaage) laufend nachzuweisen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber beigestellte Stoffe. Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die bei der Anfuhr von dem Beauftragten des Auftraggebers bestätigt worden sind. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwägungen des beladenen und des leeren Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nächstgelegenen geeichten öffentlichen Waage nachprüfen (Kontrollwägung). Die Kosten für - die erste Kontrollwägung je Stoff und Abschnitt des Leistungsverzeichnisses und - von weiteren Kontrollwägungen, deren Ergebnis um mehr als +/- 1,0 % von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht, werden nicht vergütet. - alle anderen Kontrollwägungen werden nur dann und nur insoweit besonders vergütet, als das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge übersteigt Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren und dgl.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach Absatz 1 besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 3 - Oktober Abrechnung Das abzurechnende Gewicht GA = GU x Hierbei bedeuten: GA GU = = U1, U2, U3, = NK (1 - (U1 + U2 + U3...) (100 x NK)) das der Abrechnung zugrunde zu legende Gewicht. wird zugrunde gelegt. Gesamtliefermenge wird durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen Gewichte errechnet. die bei den einzelnen Kontrollwägungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem zugehörigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen U über 1,0 %, diese jedoch voll, berücksichtigt werden. = Gesamtzahl der durchgeführten Kontrollwägungen Ergebnisse von Kontrollwägungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebene Gewicht überschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten, werden für die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berücksichtigt. Die auf den einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwägungen für die Ermittlung des Faktors GU nicht korrigiert. Seite 3

18 KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden; (2) (3) Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) 1. Mindestentgelte für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen; für Leistungen, (4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden. 2. Nachunternehmen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, (2) (3) (4) Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen, die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden, die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bieters mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt; sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den 3 und 4 LTMG oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen, Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.0 Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW - Oktober Kontrolle Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, (2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, (3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen, (4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen. 4. Sanktionen (1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -, Nr. 4 vereinbart. (2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen. (3) Die Bestimmungen des 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. (4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen, informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. Seite 1 von 1

19 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Verpflichtungserklärung Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell *) in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN *) *) Bieter: **) Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden Ich/Wir **) Name und Anschrift bin/sind Bieter Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen Verleihunternehmen Ich erkläre / Wir erklären, dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt); dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n) oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen, mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird, bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen Seite 1 von 2

20 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können, der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben, der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert. Diese Verpflichtungserklärung - ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹) - muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden. Datum Unterschriften Firmenstempel Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober ¹) Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes - als unterschrieben. Seite 2 von 2

21 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - Ausgabe Oktober KEV 117 (B) ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2012). Inhaltsübersicht 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) 4. Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) 9. Umweltschutz ( 4 Abs. 3 VOB/B) 10. Nachunternehmen ( 4 Abs. 8 VOB/B) 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) 14. Abrechnung ( 14 VOB/B) 15. Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) 16. Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) 17. Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) 18. Zahlungen ( 16 VOB/B) 19. Überzahlungen ( 16 VOB/B) 20. Sicherheitsleistung ( 17) VOB/B 21. Bürgschaften ( 16 und 17 VOB/B) 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten - Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die - Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV) in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. das Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -). 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander: - das Leistungsverzeichnis - die Baubeschreibung - die Zeichnungen 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft der Auftraggeber i.d.r. nach Auftragserteilung. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. Sind nach 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - sind zu verwenden. Die Einheitspreise sind aufzugliedern und die einzelnen kalkulatorischen Ansätze sind zu erläutern. Die Vordrucke liegen bei der ausschreibenden Stelle zur Einsicht aus und werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen. 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht. Seite 1 von 4

22 KEV 117 (B) ZVB 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 9. Umweltschutz ( 4 Abs.3 VOB/B) 9.1 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 9.2 Bau- und Abbruchabfälle Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel) Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen, sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) ( 4 Abs. 8 VOB/B) 10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zu geben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleiben unberührt. 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) Der Auftraggnehmer hat - - Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern, Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Seite 2 von 4

23 Längen und Flächen auf Rauminhalte und Gewichte auf Geldbeträge auf zwei Stellen, drei Stellen, zwei Stellen nach dem Komma zu runden. KEV 117 (B) ZVB 15.2 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert Abrechnung ( 14 VOB/B) Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind 16.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.h.-satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) Zahlungen ( 16 VOB/B) 18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: - das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen, - die Gerätekenngrößen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen ( 16 VOB/B) Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. Seite 3 von 4

24 KEV 117 (B) ZVB 20. Sicherheitsleistung ( 17 VOB/B) 20.1 Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche. 21. Bürgschaften ( 17 VOB/B) 21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden Die Bürgschaft ist von einem in den Europäischen Gemeinschaften oder - - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen: " - Der Bürge... [Name und Anschrift des Bürgen]... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet. - Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von... [Betrag]... Euro an den Auftraggeber zu zahlen. Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Oktober Seite 4 von 4

25 Von der Bietergemeinschaft auszufüllen! Erklärung der Bietergemeinschaft ¹) KEV 175 AngErg Bietergem Erklärung der Bietergemeinschaft Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen, beabsichtigen, uns zu einer Arbeitsgemeinschaft - Arge - zusammenzuschließen. Dazu erklären wir, dass das unten bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen (sofern nichts anderes vereinbart wird) und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Geschäftsführendes Mitglied (bevollmächtigter Vertreter) ist: Die Mitglieder der Bietergemeinschaft und ggf. der Arbeitsgemeinschaft sind: Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderer Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Juli Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind ¹) siehe Bewerbungsbedingungen - KEV (B) BB - Nr. 3 EU-Staat anderer Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderer Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 1 von 2

26 KEV 175 AngErg Bietergem Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderer Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderer Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderer Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Juli Ich bin/ Wir sind Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind EU-Staat anderer Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderer Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 2 von 2

27 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet (Datum) **) *) in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird. Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. *) ¹) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

28 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 2 von

29 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 3 von

30 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 4 von

31 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 (Datum) **) *) in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb erbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹) Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. *) ²) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Handwerk Industrie *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr KEV (B) WBVB -) achten ²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Seite 1 von

32 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 2 von

33 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 3 von

34 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) 1328 Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Januar Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) **) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Seite 4 von

35 KEV Preis 1c Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 Baumaßnahme: Neubau Sporthalle Amtzell in: Leistung: Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsnlage nach DIN Bieter: Name/Anschrift 1. Einzelkosten ohne Umsatzsteuer Verrechnungslohn (siehe Nr. 6.8) x Gesamtstunden Lohnkosten Stoffkosten Sonstige Kosten ²) Fremdkosten ³) Summe Einzelkosten /h h ¹) x x 1.3 Insgesamt 1.4 Gesamtbetrag = 2. Stoffgemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September Zuschläge auf Einzelkosten in v. H. - ohne Lohnkosten Stoffgemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn Gesamtzuschläge in v. H. (Summe bis 2.1.3) Zuschläge auf Einzelkosten in Euro - ohne Lohnkosten - Gesamtzuschläge in Euro Insgesamt 1-3 Stoffgemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn 4 (Summe 1.3 * 2.1.4) Stoffkosten v. H Angebotssumme ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer 4 Stoffkosten Sonstige Kosten ²) v. H. v. H. 6 7 ¹) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden ²) Einschl. Gerätekosten ³) Bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 112.1/132 (B / Z) BB - bzw. Nr KEV 117/137 - (B / Z) ZVB - 5 Sonstige Kosten ²) Fremdkosten ³) Fremdkosten ³) 6 7 = (Summe 1.4 und 2.2.2) 8 Seite 1 von 2

36 KEV Preis 1c Vergabe-/Projekt Nr.: frei - 5. Ermittlung des Mittellohns Lohn - /h Gemittelter Tariflohn Lohnzuschläge / -zulagen = Zuschlag für Mehrkosten, z.b. aus Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird Vermögensbildung (VWL) Mittellohn + (Summe 5.1 bis 5.5) 6. Ermittlung des Kalkulations- und Verrechnungslohns Zuschlag % Lohn - /h Mittellohn ML Lohnzusatzkosten Sozialkosten, Soziallöhne und lohnbezogene Kosten (Summe von 5.6) als Zuschlag auf ML 6.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder usw. als Zuschlag auf ML 6.4 Kalkulationslohn KL (Summe 6.1 bis 6.3) 6.5 Allgemeine Geschäftskosten einschl. Baustellengemeinkosten (in % von Summe 6.4) 6.6 Zwischensumme (Summe 6.4 bis 6.5) 6.7 Wagnis und Gewinn (als Zuschlag auf Zwischensumme 6.6) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Leistungen des Ausbaugewerbes - September Verrechnungslohn VL (Summe 6.6 und 6.7) Seite 2 von 2

37 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Baumaßnahme *): Neubau Sporthalle Amtzell Vergabe-/Projekt-Nr.: 1328 *) in *): Amtzell, Schulstr. 7 Leistung *): Lüftungsanlage nach DIN Bieter **): Name/Anschrift Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Stundenansatz **) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten RLT-Gerät St gerade Kanäle m² Wickelfalzrohr DN 160 m starrer Schalldämpfer DN 200 St Brandschutzklappe St Weitwurfdüsen St *) Von Auftraggeber ausfüllen **) Vom Bieter ausfüllen Fremdleistung Minuten Es folgt Seite Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Preis 2 KEV 182

38 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite 1328 *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Stundenansatz **) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung Minuten KEV 182 Preis 2 Es folgt Seite

39 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite 1328 *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Stundenansatz **) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung Minuten KEV 182 Preis 2 Es folgt Seite

40 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Januar Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge 1328 Seite Vergabe-/Projekt-Nr.: *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Stundenansatz **) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung Minuten KEV 182 Preis 2 Es folgt Seite

41 Vom Bieter ausfüllen! Umschlag bitte nicht öffnen! Absender (Bieter) KEV (B) Kenn CertiFORM Kennzettel für Angebotsumschlag Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten! Eröffnungstermin / Einzureichen bis: Datum: Uhrzeit: Uhr Ort: Amtzell Baumaßnahme: in: Leistung: Neubau Sporthalle Amtzell Amtzell, Schulstr. 7 Lüftungsanlage nach DIN Vergabestelle: Straße: PLZ: Gemeinde Amtzell Waldburger Straße 4 Zimmer: Ort: Amtzell Rathaus Sitzungsaal Vergabe-/Projekt Nr.: 1328 Eingang des Angebots: Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen! Datum: Uhrzeit: Laufende Nummer des Angebots

42 Datei: Terminplan_ PPL Seite 1 von 1 Bauzeitenplan Projektnummer: September 2015 Oktober 2015 November 2015 Dezember 2015 Januar 2016 Februar 2016 März 2016 April 2016 Mai 2016 Juni 2016 Juli 2016 August 2016 September 2016 Oktober 2016 November 2016 Dezember 2016 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 53 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 Pos Vorgang Dauer Start Ende Link Info 1 11at at 2 140at at Örtlicher Rohbau 2.1 1at Submission at Vergabe Örtlicher Rohbau 2.2 Sportgeräte Einbauteile 15at at Vergabe Sportgeräte 2.3 Blitzschutz 15at at Vergabe Blitzschutz 2.4 Elektro 32at at 2.5 HLS Fernwärmeleitung 15at at 2.6 HLS 32at at 2.7 Holzbauarbeiten 32at at 2.8 Aluminium-Elemente, Fenster, Türen 25at at 2.9 Gerüstarbeiten 22at at 2.10 Dachfangnetze 22at at 2.11 Dachabdichtung, Dachbelichtung 20at at 2.12 Klempnerarbeiten 20at at 2.13 Dachentwässerung 20at at 2.14 Prallwand, Tore, Türen 30at at 2.15 Sportboden 30at at 3 Abbrucharbeiten 142at at 3.1 Stromkabel ENBW verlegen 5at nach at 3.2 Container versetzen 5at at Gasleitung ausbauen / verlegen für nach at Bauzeit 5at 3.4 Gasleitung in UG verlegen 3at von nach 3.6 3at Fernwärmeleitung ausbauen / von 3.3, 3.11 nach at verlegen für Bauzeit 5at 3.6 Fernwärmeleitung in UG verlegen 3at at von Wasserleitung Rückbauen 5at nach at 3.8 Datenleitungen Pufferhaus verlegen 5at nach at 3.9 Container versetzen 5at nach at 3.10 Teil-Rückbau der Metallaußenfassade 5at at von Umbau Dachentwässerung Bestand 5at nach 3.5 5at 3.12 Rück/Umbau Kamin Bestand 1at at 3.13 Abbruch Pflasterbelag 1at at 4 Örtlicher Rohbau 156at at 4.1 Baustellen Vorbereitungen 62at at Abbruch- Räumarbeiten 5at von 3.9 5at Verbau Bach, Spundwandarbeiten 5at nach at Fundamentunterfangungen Bestand 42at von 3.5, 3.7, 3.8 nach at Stahlbetonarbeiten at Bereich A-D/1-2 42at Aushub 5at nach at Bodenplatte 5at von 4.2.1, nach at Wände 8at von nach 4.2.4, at Wärmedämmung 5at von nach at Beton Aushärtung 20at von nach at Sickerleitung Baugrube 2at von nach at Arbeitsraum verfüllen 3at von 4.2.5, nach at Baukran versetzen 1at von nach 4.3 1at Stahlbetonarbeiten von at Bereich D-G/1-2 45at Aushub 4at von 3.1, nach at Bodenplatte 5at von nach 4.3.3, at Wände 8at at von nach 4.3.4, Wärmedämmung 5at von nach at Beton Aushärtung 20at von nach at Sickerleitung Baugrube 2at von at Arbeitsraum verfüllen 5at at von nach Leitungen verlegen, Kabel PV usw. von at in Baugrube Achse 1 8at Stahlbetonarbeiten at Bereich A-G/ Aushub 5at von nach at Entwässerung unter Bodenplatte 4at von nach at Bodenplatte Abschnit 3 10at von nach 4.4.4, at Wände Abschnitt 3 10at von nach 4.4.6, at Beton Aushärtung 20at von nach at Wärmedämmung Abschnitt 3 7at von nach at Sickerleitung Baugrube 2at von at Arbeitsraum verfüllen 5at von at Bodenplatte Teil 4 10at nach , at Wände Teil 4 10at von nach , , , at Beton Aushärtung 20at von nach at Wärmedämmung Teil 4 8at von nach at Sickerleitung Baugrube 2at von at Arbeitsraum verfüllen 5at von nach 6.1 5at Stahlbetondecke UG 15at von nach , 3.4, 3.10, at Wände / Stützen EG ZWB 10at von nach at Decke EG ZWB 15at von nach 6.6, 6.7, at Stb.-Stützen Halle 17at von nach at 5 73at at 5.1 Gerüstarbeiten 4at nach 5.2 4at 5.2 Dachbinder 5at von , 5.1 nach 5.3 5at 5.3 Dachfangnetze 2at von 5.2 nach 5.4 2at 5.4 Dachtragschale 7at von 5.3 nach 5.5, 5.6, 5.8 7at Dampfsperre / Notabdichtung von 5.4 nach at Tragschale 3at 5.6 Außenwände Tragschale 10at at von 5.4 nach 5.7, Außenwände Rhombusschalung 20at von 5.6 nach 5.14, at 5.8 Dachbelichtung Sporthalle 3at von 5.4 nach 5.9 3at 5.9 Dachabdichtung Sporthalle 15at von 5.5, 5.8 nach 5.10, 11.4, 7.5, at Klempnerarbeiten Attika, von 5.9 nach at Dachentwässerung 10at 5.11 Fensterelemente Sporthalle 7at at von 5.6, 7.1 nach Fensterbänke 2at von 5.11 nach at 5.13 Sonnenschutz Sporthalle 4at von 5.12 nach at 5.14 Gerüstabbau 3at von 5.7, 5.10, 5.13 nach 12.1, at 5.15 Putz- und Stuckarbeiten außen 22at at von 5.7, at at 6.1 Gerüstarbeiten innen 2at von nach 6.2, 6.6, 6.7 2at 6.2 Dampfsperre 4at von 6.1 nach 6.3, at Unterkonstruktion Lüftungsanlagen von 6.2 nach at auf Dach 3at 6.4 Dachabdichtung 7at von 6.3 nach 6.5, 6.9, 11.14, 9.2, 9.9 7at 6.5 Klempnerarbeiten 9at von 6.4 nach at 6.6 Fenster 4at von , 6.1 nach 6.8, at 6.7 Außentüren 4at von , 6.1, 9.6 4at 6.8 Sonnenschutz 2at von 6.6 2at 6.9 Lüftungsanlage auf Dach 5at von 6.4 nach at 6.10 Gerüstarbeiten 3at von 6.5, 6.9, at 6.11 Natursteinfensterbänke 2at von 6.6 2at 7 Innenausbau Sporthalle 127at at 7.1 Gerüstarbeiten Sporthalle innen 4at nach 5.11, at 7.2 Vorsatzschale Sporthalle innen 36tt von nach 7.3, at 11at 7.3 Maler- und Lackierarbeiten Sporthalle 15at von 7.2 nach at 7.4 Gerüstarbeiten Abbau 3at at von 7.3, 11.5 nach 7.7, 7.8, 7.12, 7.10 Verglasungsarbeiten, Metallbau von 5.9 nach at Geländer Zuschauer, Achse 3 5at Verglasungsarbeiten, Glas von at Geländer Zuschauer, Achse 3 5at 7.7 Bodenabdichtung Sporthalle 7at von 7.4, 7.9, 7.10, 7.11 nach at Geräteraumtore und von 7.4 nach at Innentüren Prallwand Sporthalle 5at 7.9 Prallwandarbeiten 17at von 7.8 nach at 7.10 Sport-Einbaugeräte Boden 3at von 7.4 nach 7.7, at 7.11 Trennvorhang 5at nach 7.7 5at 7.12 Sport-Einbaugeräte Wand / Decke 5at von 7.4 nach at 7.13 Sportboden mit Fussbodenheizung 20at von 7.7, 7.10, 7.12 nach 8.10, at 7.14 Sportgeräte Fertimontage 5at von 7.13 nach 13 5at 8 Innenausbau Zwischenbau UG 102at at 8.1 Bodenabdichtung Geräteraum 3at von 5.9 nach 8.2 3at 8.2 Trockenbauarbeiten 10at von 8.1 nach at 8.3 Estricharbeiten WD UG 4at at von 8.2 nach Estricharbeiten 3at von nach 8.5 3at 8.5 Estricharbeiten Trocknung 26tt von 8.4 nach 8.7 9at 13at 8.6 Fliesen- und Plattenarbeiten Wand 8at von at 8.7 Fliesen- und Plattenarbeiten Boden 15at at von 8.5 nach 8.11, Maler- und Lackierarbeiten 15at von nach 8.9, 11.6, at Trockenbauarbeiten von 8.8, at Unterdecke Flur 5at 8.10 Geräteraum Boden 9at von 7.13, nach at 8.11 Trockenbauarbeiten Türen 3at von 8.7, 8.10 nach 13 3at 9 Innenausbau Zwischenbau EG 105at at Zwischenwand Achse 5 nach 9.2, at Sanitärbereich 5at 9.2 Bestandsboden ausbrechen 3at von 6.4, 9.1 nach 9.3 3at 9.3 Entwässerung Sanitär 3at von 9.2 nach 9.6 3at 9.4 Fenster / Türenöffnungen umbauen 10at at von 9.1 nach 9.6, Putz- und Stuckarbeiten 5at von 9.4 5at 9.6 Bodenplatte Sanitär neu 5at von 9.3, 9.4 nach 9.7, 6.7 5at 9.7 Bodenabdichtung Sanitär 3at von 9.6 nach 9.8 3at 9.8 Trockenbauarbeiten 11at von 9.7 nach at 9.9 Schlosserarbeiten Geländer Treppe 15at von 6.4 nach at 9.10 Estricharbeiten WD 4at von 9.8, 9.9 nach at 9.11 Estricharbeiten 3at von nach at 9.12 Estricharbeiten Trocknung 26tt at 18at von 9.11 nach Fliesen- und Plattenarbeiten Wand 11at von at 9.14 Fliesen- und Plattenarbeiten Boden 19at von 9.12 nach 9.17, 11.13, 10 19at 9.15 Maler- und Lackierarbeiten 19at von nach 9.16, 11.7, at Trockenbauarbeiten von 9.15, nach at Unterdecke 10at 9.17 Trockenbauarbeiten Türen 3at at von Tischlerarbeiten 15at von 9.14, 9.16 nach 13 15at 11 Haustechnik 253at Blitzschutz-/Erdungsanlagen, tt Überspannungsschutz Elektro Rohbauinstallationen at ZWB Decke UG Elektro Rohbauinstallationen at ZWB Decke EG Elektro Rohbauinstallationen tt Sporthalle Elektro Ferigmontage at Sporthalle Projektzeitrahmen von bis Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet) Druckdatum: :15 Filter: Bearbeiter: 4at 3at 4at 4at 11.6 Elektro Ferigmontage ZWB UG 15at von at 11.7 Elektro Ferigmontage ZWB EG 15at von at 11.8 HLS Dachentwasserung ZWB 9at von 6.2 9at 11.9 HLS Rohbau ZWB UG 10at HLS ZWB UG Fussbodenheizung 5at von 8.3 nach 8.4 5at HLS ZWB EG Fussbodenheizung 5at von 9.10 nach at HLS ZWB UG Fertigmontage 9at von 8.7 9at HLS ZWB EG Fertigmontage 9at von at Lüftungsanlage auf Dach 5at von 6.4 nach at Lüftungsanlage UG 10at von 8.8 nach at Lüftungsanlage EG 10at von 9.15 nach at 12 Außenanlage 17at Grundleitungen Dachentwässerung 17at von 5.14 nach at 12.2 Außenanlage 17at von at 13 Baureinigung 5at von 7.14, 8.11, 10 5at 5at 91at 7at 10at 8at 17at 15at 253at von von von 5.9, 7.1 von 7.2 nach 7.4 pro-bau gmbh Bergstr. 30 D Amtzell Tel Fax [email protected] Sporthalle Amtzell - Neubau_ Entwurf_Stand s. Druckdatum Ingenieurleistugnen noch keine Angabe Ausschreibungstermine noch keine Angabe Sporthalle Tragwerk - Hülle Zwischenbau Abdichtung, Fenster / Türen erstellt mit pro-plan 5 ( ) Serien Nr.: 962 Lizenz für pro-bau gmbh, Amtzell

43 Inhaltsverzeichnis Sporthalle/MZH Amtzell (1328) Nr. Bezeichnung Seite Allgemeine Vorbemerkung zum Projekt 2 Anforderungen 3 Allgemeine Projektbeschreibung 9 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Titel Wärmedämmung Lüftung Titel Gebäudeautomation Titel Aussparungen und Kernbohrungen Titel Planunterlagen und Nebenleistungen Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten 93 Zusammenfassung der Gliederungspunkte Seite 1

44 Allgemeine Vorbemerkung zum Projekt Allgemeine Vorbemerkung zum Projekt Passivhaus Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen Neubau als zertifiziertes Passivhaus, nach der Definition des Passivhaus-Institutes / Darmstadt, kurz PHI. Die Berechnung erfolgt auf Basis des Passivhaus-Projektierungspaketes, kurz PHPP. Dieses Nachweisverfahren bedeutet eine deutliche Erhöhung der bisherigen Anforderungen des EnEV-Standards, hohe Anforderungen der Qualitätssicherung der Bauleitung und durch die ausführenden Firmen. Wesentliche Kriterien des Passivhauses sind, unter anderen: - Heizwärmebedarf Qh < 15 kwh/(m2a) - Wärmebrückenfreies und luftdichtes Bauen - Luftdichtheit n50 < 0,60 1/h. Projektbezogene Anforderung n50 < 0,40 1/h Baumessungen: Das Gebäude wird messtechnisch in Form von Luftdichtheitsmessungen begleitet. Des Weiteren werden Wärmebildaufnahmen der kritischen Stellen und eine raumweise Vermessung der Luftmengen des Lüftungssystems durchgeführt. Zertifizierung: Dies bedeutet eine unabhängige Prüfung der Planung und Ausführung seitens eines externen, durch das Passivhausinstitut akkreditierten, Prüfers. Für die Ausführenden ist vor allem zu beachten, dass zur Angebotsabgabe bereits zu allen angebotenen Dämmstoffen und Produkten die Passivhaustechnik betreffend entsprechende Datenblätter, z.b. mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit, Wärmebereitstellungsgrad Lüftung nach PHI, Glaskennwerten oder Fensterkennwerte mit Prüfzertifikat nach PHI oder IfT vorzulegen sind. Passivhaus-Einschulung Seite 2

45 Allgemeine Vorbemerkung zum Projekt Vor Beginn der Bauarbeiten ist vorgesehen, die beauftragten Firmen auf den erforderten Standard speziell bei diesem Gebäude einzuweisen. Dies ist erforderlich für einen besseren Bauablauf und einer Sensibilisierung der Firmen auf die Qualitätssicherung. Die Teilnahme ist mindestens für den zuständigen Vorarbeiter und Bauleiter verpflichtend. Anforderungen HLS Installateur: Fachgerechtes Abdichten sämtlicher Durchbrüche durch die thermische Hülle mit geeigneten dauerhaft dichtenden Materialien (kein PU-Schaum oder Silikon). Dachdurchdringungen, wie z.b. Strangentlüftung durch die thermische Hülle sind raumseitig abzudichten, hochwertig zu dämmen. Mindestvorgabe 38mm WLS 035 (z.b. 2 x 19mm Armaflex). Warme Lüftungsleitungen außerhalb der thermischen Hülle sind mit 120mm WLS 035 oder gleichwertig zu Dämmen Heizungs- und Warmwasserleitungen, sowie Armaturen innerhalb der thermischen Hülle sind gemäß EnEV zu dämmen. Anforderungen an die Lüftungsanlage Wärmebereitstellungsgrad der RLT-Anlage nach PHI-Kriterien >= 81% nach PHI Kriterien Elektroeffizienz <=0,52 Wh/m³ für beide Ventilatoren Soweit kein PHI Zertifikat für das Lüftungsgerät vorliegt, muss ein Nachweis nach den Kriterien des Passivhausinstitutes vorgelegt werden (Siehe Nachweis der Gleichwertigkeit). Dichtheitsklasse Rohrmaterial Die Verrohrung der gesamten kontrollierten Lüftung sind druckseitig mindestens in Dichtheitsklasse C und saugseitig in Dichtheitsklasse D auszuführen. Die Dichtheit wird geprüft. Die Rohre sind wärmebrückenfrei zu montieren. Hierzu sind Details auszuarbeiten und vorzulegen Seite 3

46 Anforderungen Durchführungen durch die Gebäudehülle Sämtliche Durchführungen durch die Gebäudehülle (Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro) sind nach DIN , DIN und ISO 9972 dauerhaft Luftdicht wieder anzuschließen. Diese Anschlüsse werden durch eine entsprechende Messung nach o.g. Normen auf der Baustelle mittels einer Blower-Door-Messung geprüft. Dämmungen der Lüftungsleitungen Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Dämmungen dauerhaft luft- und dampfdiffusionsdicht ausgeführt werden. Des Weiteren müssen Dämmungen an Rohrleitungen welche durch die Gebäudehülle führen bis zur winddichten Ebene geführt werden und an dieser sowie an der luftdichten Ebene angeschlossen werden. Nachweis der Gleichwertigkeit Entgegen der Norm gelten für die Beurteilung der Gleichwertigkeit folgende Kriterien: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben. Die Beurteilung der Gleichwertigkeit erfolgt seitens des Auftraggebers. Sollten die angegebenen Produkte vom Auftraggeber als nicht Gleichwertig anerkannt werden, gilt das beispielhafte Fabrikat als angeboten bzw. hält sich der Auftraggeber das Recht vor den Bieter auszuscheiden Seite 4

47 Anforderungen Anlage zur Zertifizierung Lüftungsgeräte Prüfverfahren zur energetischen und schalltechnischen Beurteilung von Passivhaus-Lüftungsgeräten für die Zertifizierung als Passivhaus geeignete Komponente Gültigkeit und Anwendung Für die Beurteilung, ob ein Lüftungsgerät als Passivhaus geeignete Komponente vom Passivhaus Institut zertifiziert werden kann, sind mindestens die nachstehend aufgeführten Messungen bei einer unabhängigen, vom PHI anerkannten Prüfstelle in Auftrag zu geben. Alle Messdaten und Dokumentationen des Prüfinstituts müssen vollständig dem PHI zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller ist verpflichtet, ein Gerät aus der Serie zur Prüfung bei der unabhängigen Prüfstelle anzuliefern. Speziell präparierte Geräte werden für die Prüfung nicht akzeptiert und müssen auf Kosten des Herstellers zurückgenommen werden. Prüfverfahren Vor Beginn der Prüfung ist Art und Typ der eingebauten Filter zu prüfen und zu dokumentieren. Der Siphon des Kondensatablaufs ist zu füllen und das Gerät entsprechend den Herstellerangaben aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. 1. Dichtheitsprüfung Die Dichtheitsprüfung ist vor Beginn der thermodynamischen Prüfung entsprechend den DIBt-Richtlinien sowohl für Unter- als auch Überdruck durchzuführen. Die so ermittelten Leckvolumenströme dürfen nicht größer als 3 % des mittleren Volumenstromes des Einsatzbereiches (siehe Abschnitt 3) des Lüftungsgerätes sein. Die Grenzen des Einsatzbereichs werden wie im Abschnitt thermodynamische Prüfung erläutert bestimmt. 2. Schalltechnische Prüfung Alle Prüfungen werden bei 100 Pa externer Pressung und dem oberen Volumenstrom des Einsatzbereiches (siehe Abschnitt 3) durchgeführt. Die Messung der vom Gerät abgestrahlten Schallleistung erfolgt gem. DIN EN ISO bzw. EN ISO (Schallintensitätsmessung). Die Geräteaufstellung bzw. Befestigung im Prüfraum erfolgt gem. Herstellerangaben. Zusätzlich wird die Schallleistung in den Außen-/Fort-/Zu- und Abluftkanälen gem. DIN EN ISO 5136 (Okt. 2003) bzw. EN ISO :1996 gemessen. Die Messergebnisse werden in Terzbändern (31,5 Hz Hz) angegeben. 3. Thermodynamische Prüfung Die Prüfmethode der thermodynamischen Prüfung Seite 5

48 Anforderungen orientiert sich im Wesentlichen an den Richtlinien des DIBt mit folgenden Ausnahmen: - Die Massenströme der Außen- und Fortluft werden durch Einstellung am Gerät (falls es sich nicht um automatisch geregelte Ventilatoren handelt) im Rahmen der Messgenauigkeit abgeglichen. - Es werden nicht nur die Volumenströme von Außen- und Abluft, sondern auch von Fort- und Zuluft gemessen. - Die Außenlufttemperatur ist auf ca. 4 C einzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei der vorliegenden Luftfeuchte der Abluft mit Sicherheit noch keine Kondensation im Wärmetauscher auftreten kann. Bei volumenstromkonstanten Ventilatoren wird der Balanceabgleich automatisch erreicht, allerdings in der Praxis mit einigen Prozent Abweichung. Zulässig ist hier eine Disbalance von maximal 10 %. Besteht die Möglichkeit einer manuellen Nachjustierung der Balance, so ist dies ebenfalls vor Beginn der Messung durchzuführen. Der Einsatzbereich des Gerätes und die Volumenströme für die Messpunkte sind wie folgt zu bestimmen: Die Regelbarkeit des Gerätes muss es ermöglichen, mindestens drei Lüfterstufen einzustellen (70 %, 100%, 130 %). Die Grenzen des Einsatzbereichs, also der höchste bzw. geringste Volumenstrom (als Bezugswert für die Messung und für die Dichtheitsprüfung gilt der Mittelwert aus diesen beiden Werten), bei dem das Gerät im Normalbetrieb eingesetzt werden kann, bestimmt sich wie folgt: Das Gerät wird auf maximaler Stufe mit einer externen Pressung von 100 Pa x1,3²=169 Pa gefahren. Der dabei gemessene Volumenstrom dividiert durch 1,3 ergibt die obere Grenze. Die untere Bereichsgrenze wird dadurch bestimmt, dass der Volumenstrom, der bei 49 Pa externer Pressung (also 100 Pa x 0,7²) in der kleinsten Ventilatorstufe erreicht wird, durch 0,7 dividiert wird. Bei Geräten mit geringem Betriebsbereich ist nur ein Messpunkt erforderlich, bei Geräten mit großem Betriebsbereich wird bei zwei bzw. drei unterschiedlichen Volumenströmen gemessen. Die Bestimmung der Messpunkte wird nachfolgend erläutert. Ist das Verhältnis zwischen dem hohen und dem niedrigen Wert größer als 1,6:1, so ist mehr als ein Messpunkt erforderlich. Hierfür wird der Volumenstrombereich in gleichgroße Teilbereiche aufgeteilt, die wiederum im Verhältnis = 1,6:1 bleiben müssen. Innerhalb dieser Teilbereiche wird jeweils beim mittleren Seite 6

49 Anforderungen Volumenstromwert gemessen. Der für die Messungen aufzuprägende Differenzdruck (externe Pressung) beträgt generell 100 Pa. Der aufgeprägte externe Druckabfall soll gleichmäßig (d.h. zu jeweils etwa 50 %) auf Saug- und Druckseite verteilt werden. 4. Frostschutzabschaltung für hydraulisches Heizregister in der Zuluft. Um Frostschäden an evtl. nachgeschalteten hydraulischen Heizregistern (Passivhaus-Zuluftheizung) zu vermeiden, muss das Gerät über eine Notabschaltung des Zuluftventilators (mit entsprechender Fehlermeldung) bei Unterschreitung einer Zulufttemperatur von ca. +5 C verfügen. Die Prüfung erfolgt über Verschließen des Abluftstutzens und Absenken der Außenlufttemperatur. 5. Überprüfung der Frostschutzschaltung für den Wärmeübertrager. Der Frostschutz des Gerätes muss bei regulärem Betrieb des Gerätes (im balancierten Zustand) sichergestellt werden. Die Vorgehensweise für die Einstellung der Frostschutzgrenztemperatur und deren Sollwert muss in der dem Gerät beigefügten Montageanleitung klar beschrieben sein. 6. Leistungsmessung und Bestimmung des Standbyverlustes. Die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Gerätes (inklusive Steuerung etc.) ist sowohl während der thermodynamischen Prüfung als auch für den reinen Standby-Betrieb des Gerätes zu bestimmen. Bei Geräten, welche auch reinen Abluftbetrieb (Sommerlüftung) ermöglichen, ist zusätzlich die Gesamtleistungsaufnahme in diesem Betriebszustand zu bestimmen. 7. Wiederanfahren nach Stromausfall Die Regelung des Gerätes muss sicherstellen, dass das Gerät nach einem Stromausfall den regulären Betrieb ohne Nutzereingriff wieder selbsttätig aufnimmt Seite 7

50 Anforderungen Prüfung der Geräte auf Passivhaustauglichkeit Soweit kein Passivhauszertifikat vorhanden ist, wird ein Nachweis der Gleichwertigkeit gefordert. Die Prüfung der Gleichwertigkeit erfolgt durch die Passivhaus-Zertifizierungsstelle. Die Beauftragung erfolgt durch den Bieter. Die Anlage zur Zertifizierung von Lüftungsgeräten Stand Mai 2007 beschreibt lediglich das Prüfverfahren des Passivhausinstitutes, an welches sich die Prüfung auf Gleichwertigkeit anlehnt. Eine Zertifizierung der Geräte ist nicht zwingend notwendig, wenn sämtliche erforderlichen Daten für die Prüfung auf Gleichwertigkeit vorhanden sind. Die Berechnung des Wärmebereitstellungsgrades erfolgt nach den Kriterien des Passivhausinstitutes und ist mit folgenden Referenzwerten zu ermitteln: C Ablufttemperatur bei einer relativen Feuchtigkeit von 40% 2. Außenlufttemperatur von 4 C bei einer relativen Feuchte von 73% Unterlagen für die Prüfung: 1. Vom Haustechnikplaner: Luftmengen Druckverlustberechnung Maximale Aufstellfläche und Höhe des Gerätes 2. Vom Anbieter: Angaben des verwendeten Wärmetauscher (Material, Größe, Druckverlust bei Nennvolumenstrom) Bauartgröße des Wärmetauschers Stromaufnahme bei Nennbetrieb Aufbau/ Größe/ Dämmung des Gerätegehäuses (WLG und Dämmstärke) Seite 8

51 Allgemeine Projektbeschreibung Die Gemeinde Amtzell baut eine neue Sporthalle. Technische Erläuterung Lüftungsanlage nach DIN Lufttechnische Anlagen Es werden nachstehend aufgeführte neue Anlagen installiert. Halle: Außengerät Luftleistung Zu-/Abluft m³/h Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung Erhitzer, Taschenfilter, Schalldämpfern EC-Ventilatoren Dusch-/Umkleide-/WC-Räume: Durch Abluftgitter in den Dusch-/Umkleide- und WC-Räumen und Überströmöffnungen werden diese Räume belüftet. Küche: Die Lüftungsanlage für die Küche erfolgt im zweiten Bauabschnitt. Die BSK s für die Durchführung am Flachdach werden in dem erstern Bauabschnitt gesetzt und müssen Luftdicht und wärmetechnisch verschlossen werden. Luftführung: Die Zu- und Abluft wird mittels verzinkten Blechkanälen von den Geräten über vertikale und horizontale Lüftungskanäle und Wickelfalzrohre zu den einzelnen Luftauslässen geführt. Zur Einstellung der Volumenströme werden für die einzelnen Bereiche Konstant-Volumenstromregler eingebaut. In jedem Brandabschnitt in Decken und Wänden werden Brandschutzklappen eingebaut. Lüftungsgitter: Die Zuluft wird nur in die Halle eingebracht. Als Zuluftauslässe sind Weitwurfdüsen vorgesehen. Die Abluft wird über Überströmöffnungen durch Tellerventile und Lüftungsgitter in den Nebenräumen abgesaugt. Wärmedämmung: Lüftungsleitungen und Wickelfalzrohre einschl. der zugehörigen Formstücke (Zu- und Abluft) werden im Bereich der Technikräume mit Seite 9

52 Allgemeine Projektbeschreibung Rockwool-Steinwollematten, mit Alu-Kraftpapier beschichtet, isoliert. Alle Längs- und Querstöße werden mit selbstklebendem Aluband diffusionsdicht verschlossen. Außenliegende Luftleitungen werden besonders mit 120 mm 035 WLS gedämmt. Die Außenliegenden Kanalleitungen werden witterungsbeständig und regendicht verkleidet. Regel-, Schalt- und Steuergeräte: Für die Regelung der Lüftungs- und Heizungsanlage ist ein digitales Regel- und Steuersystem vorgesehen. Der Einbau der Regelgeräte erfolgt in Schaltschränke, welche im Technikräumen (Heizraum) im UG aufgestellt werden. Das digitale Regel- und Steuersystem wird aufs Web aufgeschaltet. Revisionsunterlagen: Die Revisionspläne, Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen sind in der ausgeschriebenen Form mit der Beantragung der Abnahme der Anlage vorzulegen. Ohne Revisionsunterlagen wird die Anlage nicht abgenommen Seite 10

53 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör RLT-Gerät Halle RLT-Gerät Halle Fabrikat: Wolf Typ: CKL - A rechts 4400 Geräteausführung Zu- und Abluftgerät nach VDI 6022; EnEV-Konform; Aufbau als eigenstabiles Gerät. Geräteklassifikation nach EN Lüftungsgeräte der Gerätereihe CKL sind als Gesamtgerät der Geräteklassifikation "nicht brennbar" Klasse A1 nach DIN 4102 zugeordnet. Die Geräte sind CE - zertifiziert. Wärmedurchgangsklasse T2 Filter-Bypass-Leckage = kleiner 2% Dichtheit des Gehäuses Dichtheitsklasse L1 Mechanische Festigkeit Gehäuseklasse D1 Einfügungsdämm-Maß De des Gehäuses: 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 17,0 db 20,0 db 31,0 db 34,0 db 36,0 db 38,0 db 44,0 db Technische Daten: Wärmedämmung: Dicke 50 mm Baustoffklasse (nach DIN 4102) A1 (nicht brennbar) Dichte der Mineralwolldämmung 27 kg/m³ Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK Verkleidung: Schalldämmmaß Rw (nach DIN ISO 717 Teil 1) 41 db (mit Prüfzeugnis) Die wärmebrückenfreie Paneele besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, Schichtdicke 70 µm, glatt glänzend in Fassadenqualität, verkehrsweiß RAL Beschichtung UV-beständig, Glanzgrad 87, Dichte 1,56 g/cm³, Schlagtiefung gemäß ASTM D 2794 > 20 ip. Zwischensteg silber RAL Paneele mit dazwischenliegender Wärmedämmung zur optimalen Schall- und Wärmedämmung aus Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN Revisionstüren über die gesamte Bedienungshöhe des Gerätes für optimalen Zugang zu den Revisionsteilen. Dicke der Verkleidungsplatten 50 mm, bestehend aus thermisch entkoppelter Innen- und Außenverkleidung aus verzinktem und - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 11

54 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör pulverbeschichtetem Stahlblech nach EN und EN Schall- und Wärmedämmung durch hochwertige, nicht brennbare Mineralwolldämmung Dichte 27 kg/m³, Baustoffklasse A1 nach DIN Wärmedämmung zwischen Innen- und Außenverkleidung rutsch- und rüttelfest fixiert. CKL Grundgerät: Aluminium Gegenstrom-Plattenwärmetauscher (PWT) als hocheffizienter, korrosionsbeständiger Plattenwärmetauscher mit Rückwärmzahlen bis über 90%. Bei Auslegung nach EN 308 über 80%. Rekuperative Wärme- und Kälterückgewinnung gemäß VDI Rückwärmzahl und Druckverlust besser als H1 gemäß EN möglich. Ausgeführt als Gegenstromplattenwärmeübertrager zur Ausnutzung der in den Luftströmen enthaltenen sensiblen und latenten Wärmeenergie. Abluft- und Außenluftstrom sind dabei vollständig getrennt. Sie werden entlang dünner und parallel angeordneter Aluminiumplatten im Gegenstromprinzip aneinander vorbeigeführt. Eine Übertragung von Feuchtigkeit oder Gerüchen ist dadurch ausgeschlossen. Die Platten bestehen aus korrosionsbeständigem Aluminium. Hohe Wirkungsgrade durch optimierte und großflächige Plattenstrukturen. Geräteausführung serienmäßig mit Ablaufwannen im Zuluft-und Abluftbereich zur einfachen Reinigung und Sammlung des anfallenden Kondensates beim Entfeuchten der Abluft. Hygienisch einwandfreier Kondensatablauf im Gerät durch 3D Edelstahlkondensatwannen mit Anschlussmöglichkeit für bauseitige Kondensatabführung. Integrierter Bypass für Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung und zur energiesparenden Nachtlüftung. Bypassklappe luftdicht ausgeführt in Dichtigkeitsklasse 2 (nach DIN EN 1751) auf der Außenluftseite, mit profilierten, gegenläufigen Lamellen zur Leistungs- und Reifschutzregelung. Spezielle Federstahlanpressvorrichtung sorgt für geringste Drehmomente. Klappenstellung durch Kerbung außen an der Klappe sichtbar, keine Hebel zur Kraftübertragung notwendig. Keine Zahnräder im Luftstrom, dadurch für - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 12

55 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör erhöhte Hygieneanforderungen geeignet. Klappenstellmotor stufenlos montiert. Korrosionsbeständige, 3-dimensionale wärmeisolierte Edelstahl-Kondensatwanne, Material Werkstoff Nr (X5CrNi18-10) gemäß VDI 6022 und 3803 mit allseitigem 3-D Gefälle im Geräterboden integrierten Ablaufstutzen 1 1/2" für kontinuierliche vollständige Abführung von Kondensat. Kompaktfilter Panel 48 mm Güteklasse F7 als Einschubfilter, geprüft nach DIN EN 779. Filter bestehend aus gefaltetem, abriebfestem Filtermaterial, mit antibakteriellen Eigenschaften nach DIN EN ISO 846 A/C. Rahmen aus recycelbarem, voll veraschbarem Kunststoff. Barndverhalten nach DIN Klasse F1. Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % relative Feuchte, Temperaturbeständigkeit von -30 C bis +60 C Kompaktfilter Panel 48 mm Güteklasse M5 (alt F5) als Einschubfilter, geprüft nach DIN EN 779. Filter bestehend aus gefaltetem, abriebfestem Filtermaterial, mit antibakteriellen Eigenschaften nach DIN EN ISO 846 A/C. Rahmen aus recycelbarem, voll veraschbarem Kunststoff. Barndverhalten nach DIN Klasse F1. Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % relative Feuchte, Temperaturbeständigkeit von -30 C bis +60 C Ventilatoren für Zu- und Abluft Wolf Hochleistungs-Radial-Ventilatormodul, einseitig saugend mit Direktantrieb über EC Motor 3 x 400 V, 50 Hz. Energieeffizienzklasse IE4 gemäß IEC/TS Entwurf März D-Radiallaufrad mit Umlaufdiffusor aufgebaut auf einen elektronisch kommutierten Außenläufermotor mit integrierter Elektronik. Rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln. Strömungsoptimierte Einströmdüse mit Druckentnahmestutzen aus verzinktem Stahlblech. Komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß DIN / ISO 1940 auf Wuchtgüte G 6.3 in zwei Ebenen; EC-Außenläufermotor mit wartungsfreien Kugellagern mit Langzeitschmierung, Breitspannungseingang V, 50/60 Hz. Einheit an allen üblichen EVU-Netzen bei einheitlicher Luftleistung einsetzbar. Optimierte Motortechnik, Sanftanlauf, integrierte - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 13

56 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Strombegrenzung. Steuerleitung (0-10V oder 4-20mA), Versorgungsspannung und potentialfreier Störmeldekontakt (250V/ 2A) auf montagefreundlichen und robusten Klemmkasten außen am RLT-Gerät herausgeführt. Äußerst kompakt aufgebaute Elektronik mit einstellbarem PID-Regler, erfüllt alle erforderlichen EMV-Richtlinien und alle Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen. Keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig. Sehr geräuscharme Kommutierungslogik, 100 % regelbar. Schutzart IP 54, Isolationsklasse F. Maximal zulässige Lufttemperatur 40 C bei Nennleistung. Schutzeinrichtungen: - Blockierschutz - Sanftanlauf der Motoren - Netzunterspannungserkennung - Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors - Kurzschlussschutz - Funktionsgetestet Wolf Elektro-Vorheizregister einstufig zur Filtervortrocknung. Zum optimalen Betrieb des Gerätes empfohlen. Steckerfertiges Elektroregister mit STB und Konsole zum Schutz des Außenluftfilters vor Durchfeuchtung bzw. als Reifschutz der Wärmerückgewinnung. Elektroanschluss: 230V/50Hz. Wolf Wärmetauscher PWW Pumpenwarmwasser. Wärmetauscher zur Zuluftnacherwärmung, ausreichend dimensioniert, geeignet für Niedertemperatur tv/tr 50 C/40 C im Gerät integrierbar,(nachrüstbar, Frostschutz steckbar ausgeführt). Grundrahmen (H = 300 mm, montiert) als C-Profil. Körperschallisolierung bauseits. Gerätedach in wetterfester Ausführung. Jalousieklappe gemäß DIN EN 1751 mit gegenläufig gekoppelten, kunststoffgelagerten Profillamellen mit Dichtlippe in Dichtigkeitsklasse 2, max Leckage 40 l/m²/s. Spezielle Federstahlanpressvorrichtung sorgt für geringste Drehmomente. Klappenstellung durch Kerbung außen an der Klappe sichtbar, keine Hebel zur Kraftübertragung notwendig. Keine Zahnräder im Luftstrom, dadurch für erhöhte Hygieneanforderungen geeignet. Klappenstellmotor Auf/Zu montiert und verdrahtet. - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 14

57 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Jalousieklappe gemäß DIN EN 1751 mit gegenläufig gekoppelten, kunststoffgelagerten Profillamellen mit Dichtlippe in Dichtigkeitsklasse 2, max Leckage 40 l/m²/s. Spezielle Federstahlanpressvorrichtung sorgt für geringste Drehmomente. Klappenstellung durch Kerbung außen an der Klappe sichtbar, keine Hebel zur Kraftübertragung notwendig. Keine Zahnräder im Luftstrom, dadurch für erhöhte Hygieneanforderungen geeignet. Klappenstellmotor Auf/Zu montiert und verdrahtet. Wolf Siphon m. Rückschlagsicherung 1 1/4" für Grundgerät. Frostschutzheizung für Siphon, bestehend aus einem flexiblen Heizband welches durch den Siphon geführt wird und über einen variablen einstellbaren Thermostat automatisch angesteuert wird, sobald die Temperatur unterschritten wird. Spannungsversorgung: 230V Schutzart: IP 67 für Grundgerät. CKL/CRL Regelung inkl. Hauptschalter und Sicherungselementen. Regelungsbeschreibung CKL/CRL Bedienmodul BMK o Ausführung für Fronteinbau (Schaltschrank) Technische Beschreibung: - 6 beleuchtete Funktionstasten - beleuchtetes semi-grafisches LCD-Display, Auflösung 132x64 Pixel - menügesteuerte Benutzerführung mit Klartextanzeige - Störmeldesignalisierung als Klartextanzeige und blinkende LED - Spannungsversorgung über Klima- und Lüftungsmodul KLM oder externe Versorgung (18-30VDC) - Schutzart IP65 (Fronteinbau) - Folgende Funktionen sind auswählbar: - Vorwärmprogramm, Nachtlüftung, außentemperaturabhängige Freigabe Heizen/Kühlen, Hygrostatfunktion, Sommer/Winterkompensation, Stützbetrieb Heizen/Kühlen, Nutzzeitverlängerung, Druck-/Volumenstromregelung, Stoßlüftung, Ansteuerung E-Heizregister, Winteranlauf WRG, Absenkbetrieb für Aussengeräte, Drehzahlreduzierung bei unterschreiten der Zuluftminimalbegrenzung. - Angebotsregelung Kühlen, - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 15

58 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Luftqualitätsregelung (CO2 oder Mischgas), Regelung Wärmerückgewinnung, Anforderung Wärmeerzeuger, Anforderung Kälteerzeuger, Störauswertung Brandschutzklappe, Frostschutzfunktion, externe Anforderung, Stillstandschutz für Pumpen und Ventile; Druckund Volumenstromregelung - benutzerfreundliche menügeführte Inbetriebnahme - 5 Urlaubsprogramme definierbar - Sprachpaket wählbar SP1: DE,EN,FR,NL,IT,ES,PT,HU ; SP2 DE EN, SV, DA, RU, CZ,SK,, SL - Zeitprogramm: 4 Tagesprogramme bestehend aus jeweils 5 Zeitabschnitten 1 Wochenprogramm dem jeden Wochentag ein Tagesprogramm zuordenbar ist - Anzeige der Betriebsstunden der Anlage, Ventilatoren, PWW, PKW, Verdampfer, E-Heizung, Wärmepumpe, Alarmhistorie - Handbetrieb für Inbetriebnahme - Fühlerabgleich für alle Sensoren - Zustandsanzeige aller digitalen Eingänge - Tastensperre BMK - Tastensperre BMK-F (Fernbedienung) - Modbus- / BacNet- / LON- oder Ethernetschnittstelle auswählbar - Parametersatz "Kundeneinstellung" speichern / laden - Parametersatz "Werkseinstellung" laden Abmessungen: 156x82x30mm (Fronteinbau) Auslieferung: Bedienmodul BMK am Schaltschrank montiert Klima- und Lüftungsmodul KLM im Schaltschrank montiert - Versorgungsspannung 24VAC oder 28-36VDC - Anschlüsse über Steckverbinder, max. 2,5mm² - Schnittstelle RS485 (plan) - Abmessungen: 315x110x60mm - Montage auf DIN-Schiene Ausführung - 14 digitale Eingänge 24VAC/DC - 4 digitale Eingänge 24VAC/DC oder 230V - 6 analoge Eingänge universal (0-10V, 0-1V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V ratiometrisch, NTC10k, NTC5k) - 4 analoge Eingänge passiv (NTC10k, NTC5k, PT1000) - 6 analoge Ausgänge (0-10V) - 13 digitale Ausgänge (Relaisausgänge, einpolig) - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 16

59 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör - 5 digitale Ausgänge (Relaisausgänge, Wechsler) Das Lüftungsgerät wird montagefreundlich mit vollständiger interner Verdrahtung inkl. WRS-Regelung, sowie Hauptschalter und Sicherungselementen geliefert. Die Verdrahtung ist hygienisch einwandfrei durch Kabelführung im Paneel ausgeführt. Externer Elektroanschluss erfolgt bauseits. Differenzdruckschalter montiert. Zuluft Erweiterungsmodule: Schalldämpferteil Wolf Elektro-Vorheizregister einstufig zur Filtervortrocknung. Zum optimalen Betrieb des Gerätes empfohlen. Steckerfertiges Elektroregister mit STB und Konsole zum Schutz des Außenluftfilters vor Durchfeuchtung bzw. als Reifschutz der Wärmerückgewinnung. Elektroanschluss: 230V/50Hz. Mit Mineralfaserkulissen (geprüft nach DIN EN ISO 7235), Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102), die halbseitig mit Absorptions- und Reflexionsmaterial versehen sind, in verzinktem Stahlblechrahmen eingefasst, feuchtigkeitsabweisende, bis 20m/sec abriebfeste, reinigbare Oberflächen. Oberfläche des Absorbtionsmaterials mit Glasseidenvlies kaschiert. Einzelne Kulissen aus hygienischen Gründen zur Reinigung leicht demontierbar. Kompaktfilter Panel 48 mm Güteklasse F7 als Einschubfilter, geprüft nach DIN EN 779. Filter bestehend aus gefaltetem, abriebfestem Filtermaterial, mit antibakteriellen Eigenschaften nach DIN EN ISO 846 A/C. Rahmen aus recycelbarem, voll veraschbarem Kunststoff. Barndverhalten nach DIN Klasse F1. Feuchtigkeitsbeständig bis 100 % relative Feuchte, Temperaturbeständigkeit von -30 C bis +60 C Gerätedach in wetterfester Ausführung. Ansaughaube für CKL mit integriertem Tropfenabscheider. Schalldämpferteil Mit Mineralfaserkulissen (geprüft nach DIN EN ISO 7235), Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102), die halbseitig mit Absorptions- und Reflexionsmaterial versehen sind, in verzinktem Stahlblechrahmen eingefasst, feuchtigkeitsabweisende, bis 20m/sec abriebfeste, reinigbare Oberflächen. Oberfläche des Absorbtionsmaterials mit Glasseidenvlies kaschiert. Einzelne Kulissen - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 17

60 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör aus hygienischen Gründen zur Reinigung leicht demontierbar. Grundrahmen (H = 300 mm, montiert) als C-Profil. Körperschallisolierung bauseits. Dämmrahmen: körperschallisolierende Verbindung, keine metallene Verbindung zwischen Gerät und Luftkanal, mit elastischer Dichtung aus synthetischem Kunststoff, glatt behautet, ohne offene Poren. Dichtung desinfektionsmittel- und alterungsbeständig, mit Gegenflansch für Kanalanschluss, B = 140 mm Gegenrahmen sendzimierverzinkt. Abluft Erweiterungsmodule: Schalldämpferteil Mit Mineralfaserkulissen (geprüft nach DIN EN ISO 7235), Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102), die halbseitig mit Absorptions- und Reflexionsmaterial versehen sind, in verzinktem Stahlblechrahmen eingefasst, feuchtigkeitsabweisende, bis 20m/sec abriebfeste, reinigbare Oberflächen. Oberfläche des Absorbtionsmaterials mit Glasseidenvlies kaschiert. Einzelne Kulissen aus hygienischen Gründen zur Reinigung leicht demontierbar. Grundrahmen (H = 300 mm, montiert) als C-Profil. Körperschallisolierung bauseits. Dämmrahmen: körperschallisolierende Verbindung, keine metallene Verbindung zwischen Gerät und Luftkanal, mit elastischer Dichtung aus synthetischem Kunststoff, glatt behautet, ohne offene Poren. Dichtung desinfektionsmittel- und alterungsbeständig, mit Gegenflansch für Kanalanschluss, B = 140 mm Gegenrahmen sendzimierverzinkt. Schalldämpferteil Mit Mineralfaserkulissen (geprüft nach DIN EN ISO 7235), Baustoffklasse A2 (nicht brennbar nach DIN 4102), die halbseitig mit Absorptions- und Reflexionsmaterial versehen sind, in verzinktem Stahlblechrahmen eingefasst, feuchtigkeitsabweisende, bis 20m/sec abriebfeste, reinigbare Oberflächen. Oberfläche des Absorbtionsmaterials mit Glasseidenvlies kaschiert. Einzelne Kulissen aus hygienischen Gründen zur Reinigung leicht demontierbar. Gerätedach in wetterfester Ausführung. Ausblashaube für CKL. Technische Daten: Baugröße CKL - A rechts Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 18

61 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Leistungskenndaten DIN EN /2012 Energieeffizienzklasse A+ Eurovent Energieeffizienz A Luftmenge Zuluft 2800 m /h Luftmenge Abluft 2800 m /h Verkleidungsart 50 mm Luftgeschwindigkeit Zuluft:1,0 m/s Klasse: V1 Luftgeschwindigkeit Abluft:1,0 m/s Klasse: V1 (1) Schalldämpfer Auslegewiderstand [Anbau Druckverlust Zuluft]20 Pa Kompaktfilter Panel F7 48 mm Anfangswiderstand 57 Pa Auslegewiderstand 128 Pa Enddruckdifferenz 200 Pa Filterfläche 10,4 m Schalldämpferkulisse Auslegewiderstand 12 Pa Einfügungsdämpfung Hz dba Filtervortrockner,Elektro - Vorerhitzer,4000 W Kulissen,Schalldämpferkulissen,Schalldämpferkul isse mit Glasseidenvlieskaschierung Filter,Kompaktfilter Panel F7 48 mm,filterpaneel F7 Dach wetterfest Transportösen Ansaug-/Ausblashaube CKL,Ansaughaube,CKL Revisionstüre (2) CKL - A rechts Auslegewiderstand [Anbau Druckverlust Zuluft]2 Pa Auslegewiderstand [Bypassklappe Druckverlust]4 Pa Kompaktfilter Panel F7 48 mm Anfangswiderstand 57 Pa Auslegewiderstand 128 Pa Enddruckdifferenz 200 Pa Filterfläche 10,4 m PWT Außenluftvorwärmung (WRG) Außenluft-Temperatur -16,0 C Abluft-Temperatur 22,0 C - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 19

62 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Relative Feuchte der Abluft 40,0 % Daten bezogen auf Au enlufttemperatur Zuluft-Temperatur 18,5 C Temp.übertragungsgrad trocken (EN 308)81 % Rückwärmezahl 91 % Wärmeleistung 32,4 kw Kondensatanfall 12,5 kg/h Fortluft-Temperatur -3,5 C Relative Feuchte der Fortluft 100,0 % Druckverlust Au enluft 132 Pa Druckverlust Fortluft 132 Pa el. Leistung aufgrund DV 0,33 KW Leistungsziffer 45,90 Energieeffizienz 79,5 % WRG Klasse gem. EN 13053/2012 H1 max. Leckagerate 0,25 % Erhitzer Wärmetauscher-Typ 4400 ih/a LT Anschluss (Ein-/Ausgang) 3/4 Zoll - 3/4 Zoll Lufteintritts-Temperatur 17,0 C Luftaustritts-Temperatur 26,0 C Leistung (gesamt) 8,5 kw Mediumeintritt 60,0 C Mediumaustritt 40,0 C Medium Menge 0,37 m /h Frostschutz-Anteil 0 % Druckverlust luftseitig 6 Pa Druckverlust Medium 4,4 kpa Luftgeschwindigkeit 1,3 m/s Wasserinhalt 2,2 l Zuluftventilator Luftmenge 2800 m /h Pressung extern 300 Pa Pressung Ventilatorteil 15 Pa Pressung intern 572 Pa Pressung dynamisch 15 Pa Pressung gesamt 902 Pa Ventilatortyp VM400-3,0/400EC-2550-M Ventilator-Drehzahl /min max. Ventilator-Drehzahl /min Wirkungsgrad Gesamt 49,1 % Motor-Stromaufnahme 2,26 A Max. Motor-Strom 4,6 A Max. Motor-Leistung 3 kw Motor-Spannung 3*400 V Steuerspannung 7,55 V K-Wert 188 aufg. elektrische Wirkleistung PM1,43 KW aufg. el. Wirkleistung bei SFPv Bedingungen1,05 KW SFPv (Spezific Fan Power) 1,35 - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 20

63 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör kw/(m /s) 0,375 W/(m /h) SFP Klasse (EN 13779) SFP3 P-Klasse (EN 13053) P2 Hz Lw(A) saugs Lw(A) drucks x Differenzdruckschalter JDL-112 Bypa klappe Luftdichtheitsklasse 2 nach DIN EN 1751 Ersatzfilterkassetten F7 Ersatzfilterkassetten M5 Filtervortrockner,Elektro - Vorerhitzer,4000 W Kondensatwanne,Wanne mit Kondensatablauf,Edelstahl Nacherhitzer,PWW Wärmetauscher,Cu/Al mit Frostschutzthermostat Grundrahmen C-Profil Dach wetterfest Transport sen Klappe Luftdichtheitsklasse 2 nach DIN EN 1751,innenliegend,510 x 1019 Siphon Grundgerät,Siphon mit Rückschlagsicherung, lose (Satz = 2 Stück) Frostschutzheizung f³r Siphon (Satz = 2 Stück) Revisionstüre Revisionstüre Regler,Ansteuerung PWW-Nachheitzregister,CKL 4400 A (3) Schalldämpfer ohne Filter Schalldämpferkulisse Auslegewiderstand 12 Pa Einfügungsdõmpfung Hz dba Kulissen,Schalldämpferkulissen,Schalldämpferkul isse mit Glasseidenvlieskaschierung Grundrahmen C-Profil Dämmrahmen CKL ohne Revisionstüre - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 21

64 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör (2) CKL - A rechts Auslegewiderstand [Anbau Druckverlust Zuluft]2 Pa Kompaktfilter Panel M5 48 mm Anfangswiderstand 38 Pa Auslegewiderstand 119 Pa Enddruckdifferenz 200 Pa Filterfläche 8,64 m PWT Technische Daten siehe Zuluft. Abluftventilator Luftmenge 2800 m /h Pressung extern 300 Pa Pressung Ventilatorteil 15 Pa Pressung intern 283 Pa Pressung dynamisch 15 Pa Pressung gesamt 613 Pa Ventilatortyp VM400-3,0/400EC-2550-M Ventilator-Drehzahl /min max. Ventilator-Drehzahl /min Wirkungsgrad Gesamt 51,8 % Motor-Stromaufnahme 1,54 A Max. Motor-Strom 4,6 A Max. Motor-Leistung 3 kw Motor-Spannung 3*400 V Steuerspannung 6,3 V K-Wert 188 aufg. elektrische Wirkleistung PM0,92 KW aufg. el. Wirkleistung bei SFPv Bedingungen0,78 KW SFPv (Spezific Fan Power) 1,01 kw/(m /s) 0,280 W/(m /h) SFP Klasse (EN 13779) SFP2 P-Klasse (EN 13053) P1 Hz Lw(A) saugs Lw(A) drucks x Differenzdruckschalter JDL-112 Klappe Luftdichtheitsklasse 2 nach DIN EN 1751,innenliegend,510 x 1019 (4) Schalldämpfer - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 22

65 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör ohne Filter Schalldämpferkulisse Auslegewiderstand 12 Pa Einfügungsdämpfung Hz dba Kulissen,Schalldämpferkulissen,Schalldämpferkul isse mit Glasseidenvlieskaschierung Grundrahmen C-Profil Dämmrahmen CKL ohne Revisionstüre (5) Schalldämpfer Auslegewiderstand [Anbau Druckverlust Zuluft]6 Pa ohne Filter Schalldämpferkulisse Auslegewiderstand 12 Pa Einfügungsdämpfung Hz dba Kulissen, Schalldämpferkulissen, Schalldämpferkulisse mit Glasseidenvlieskaschierung Dach wetterfest Transportösen Ansaug-/Ausblashaube CKL,Ausblashaube,CKL ohne Revisionstüre Geräteabmessungen Länge 4271 mm Breite 1322 mm Höhe 1424 mm Nr GL 4521/31 Gesamtgewicht (Netto) 1424 kg ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(Lüftungsgeräte) NWLA Dieses RLT Gerät erfüllt die Anforderungen der-verordnung (EU) Nr.:1253/2014 ; - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 23

66 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Lüftungsgeräte Stufe 1 (2016) und Stufe 2 (2018); (ErP Anforderungen 2016 und 2018) uneingeschränkt Gerätetetyp Zwei-Richtung-Lüftungsanlage (ZLA) DeltaPs,int 389 Pa Eta/ limit 81 / 73 % SVLint/ limit 788 / 1232 W/(m /s) Zusammenfassung Zubehör 2 x Differenzdruckschalter JDL-112 CKL 4400 WOLF Mainburg 1 St EP... GP Körperschalldämmstreifen Körperschalldämmstreifen für vorgenanntes Lüftungsgerät Fabrikat: Heim oder glw. Typ: Regufoam-Streifen 220,300 Ang. Fabr.:... Ang. Typ:... Streifenbreite: 50 mm Dicke: 25 mm umlaufend unter dem Gerät angeordnet Geräteabmessung: 4271 mm x 1322 mm Gerätegewicht: Angabe Lüftungsgerät Der rechnerische Nachweis und der Verlegeplan sind durch den Hersteller zu erbringen. 1 Satz EP... GP Grundrahmen für Lüftungsgerät Halle Grundrahmen für Lüftungsgerät Halle zum Aufsetzen auf Betondecke, bestehend aus zusammengeschweißten oder verschraubten Stahlträger I-Profil DIN S 235 JR IP BI 120 in feuerverzinkter Ausführung - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 24

67 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Außenabmessung: 4271 x 1322 mm Höhe ca. 800 mm Hinweis: Höhe und Montage ist mit der Bauleitung abzustimmen 1 St EP... GP Ersatzfiltergarnitur Ersatzfiltergarnitur für vorab aufgeführtes Lüftungsgerät bestehend aus: Zuluft: Taschenfilter, Filterklasse F7 nach EN 779 Abluft: Taschenfilter, Filterklasse F7 nach EN 779 Pauschalpreis 1 St EP... GP Autokran Autokran für den Transport des vorstehend beschriebenen RLT-Gerätes mit Zubehör wird ein Autokran benötigt, der die Geräteteile über das Dach (Gebäudehöhe ca. 8 m) zum Aufstellort auf das Dach transportiert. Horizontaler Abstand Autokran zum Aufstellort ca. 10 m. pauschal 1 Psch GP... Summe Titel 01 Lüftungsgeräte mit Zubehör, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 25

68 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Hinweis: Hinweis: Alle Lüftungsleitungen sind Öl- und Staubfrei in staubdichter Verpackung zur Baustelle zu liefern. Bei Lagerung ist zu beachten, dass die Verpackung aller Anlagenteile nicht beschädigt wird. Die Verpackung darf nur unmittelbar vor Montage der Anlagenteile entfernt werden. Bei Montagen sind die Lüftungsleitungen vor Staubeintrag zu schützen. Staubdichtes Verschließen aller Öffnungen am Kanalsystem nach beendeter Arbeit. Es dürfen nur die Kanalöffnungen während des Arbeitstages offen sein, an welchen weiter montiert wird. Kanalsystem für Zuluft Kanalsystem für Zuluft aus sendzimierverzinktem Stahlblech Blechstärken nach DIN 1946 T4 bzw. DIN Einschl. aller erforderlichen Verbindungsstücke, Winkel- und Schieberahmen, Schrauben, Dichtungen, Halterungen und Aufhängematerialien sowie den ab 400 mm Kantenbreite erforderlichen Diagonalversteifungen. Einschl. Montagehöhen bis 4 m Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge bis 500 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 11,5 m² EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 26

69 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Formstücke Formstücke größte Seitenlänge bis 500 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 27,5 m² EP... GP Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge 501 bis 1000 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 47 m² EP... GP Formstücke Formstücke Größte Seitenlänge 501 bis 1000 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 37,5 m² EP... GP Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge 1001 bis 1500 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 27

70 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 5,5 m² EP... GP Formstücke Formstücke Größte Seitenlänge 1001 bis 1500 mm Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,003 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m Kanalsystem für Abluft Kanalsystem für Abluft aus sendzimierverzinktem Stahlblech Blechstärken nach DIN 1946 T4 bzw. DIN Einschl. aller erforderlichen Verbindungsstücke, Winkel- und Schieberahmen, Schrauben, Dichtungen, Halterungen und Aufhängematerialien sowie den ab 400 mm Kantenbreite erforderlichen Diagonalversteifungen. Einschl. Montagehöhen bis 4 m. 31 m² EP... GP Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge bis 500 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 8,5 m² EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 28

71 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Formstücke Formstücke größte Seitenlänge bis 500 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 64,5 m² EP... GP Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge 501 bis 1000 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 31 m² EP... GP Formstücke Formstücke Größte Seitenlänge 501 bis 1000 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 55,6 m² EP... GP Gerade Kanäle Gerade Kanäle Größte Seitenlänge 1001 bis 1500 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 29

72 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 5 m² EP... GP Formstücke Formstücke Größte Seitenlänge 1001 bis 1500 mm Luftdichtheitsklasse D nach DIN EN 1507 Grenzwert der Luftleckrate 0,001 m³/m²s Grentwerte des statischen Manometerdrucks: Negativ 750 Pa Positiv bei Druckklasse Pa Montagehöhe: bis 4,00 m 20 m² EP... GP Luftkanalbefestigung 0,6 m Luftkanalbefestigung 0,6 m mit Systemschienen für Kanäle wo eine Befestigung mit Luftkanalwinkel nicht möglich ist bestehend aus: 0,6 m Befestigungsschiene 28 x 30 x 2,0, mit Schienengummi, 2 Schlaganker M 10, 2 Schienenhalter, 0,8 m Gewindestab M 10 für Luftkanalbreite bis 500 mm 8 St EP... GP Luftkanalbefestigung 1,1 m Luftkanalbefestigung 1,1 m Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 1,1 m Befestigungsschiene für Luftkanalbreite bis 1000 mm 12 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 30

73 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Luftkanalbefestigung 1,6 m Luftkanalbefestigung 1,6 m Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 1,6 m Befestigungsschiene für Luftkanalbreite bis 1500 mm 4 St EP... GP Luftkanalbefestigung 2,1 m Luftkanalbefestigung 2,1 m Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2,1 m Befestigungsschiene für Luftkanalbreite bis 2000 mm 2 St EP... GP F30-Luftkanalbefestigung F30-Luftkanalbefestigung entsprechend der LAR bestehend aus: 0,6 m Befestigungsschiene 40 x 40 x 2,5, mit Schienengummi, 2 Schlaganker M 10, 2 Schienenhalter, 0,8 m Gewindestab M 10 für Luftkanalbreite bis 500 mm 6 St EP... GP F30-Luftkanalbefestigung F30-Luftkanalbefestigung entsprechend der LAR Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 1,1 m Befestigungsschiene für Luftkanalbreite bis 1000 mm 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 31

74 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör F30-Luftkanalbefestigung F30-Luftkanalbefestigung entsprechend der LAR Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 1,6 m Befestigungsschiene für Luftkanalbreite bis 1500 mm 1 St EP... GP Profilstahlkonstruktionen Profilstahlkonstruktionen in Systemprofilen in feuerverzinkter Ausführung Ausführung mit Systemschienen: Fabr. Müpro o. glw. für Festpunkte, Stütz-, Hänge-, Tragund Sonderbefestigungen, einschl. Befestigungsmaterial. Abrechnung mit den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen. 150 kg EP... GP Verzinkte Installationsschienen Verzinkte Installationsschienen Angeb. Fabr.:... Angeb. Typ:... für Rohrbefestigungen, einschl. zugelassene Metalldübel zum Befestigen an Betondecken. Der statische Nachweis der verwendeten Schienen ist für die diversen Rohraufhängungen zu erbringen. Schienenprofil 38 x 40 mm 100 m EP... GP Verzinkte Auslegerkonsole Verzinkte Auslegerkonsole Baulänge: 800 mm Typ: 38/40 Wandplatte: 120x40x6 mm mit Abdeckkappe, einschl. Befestigungsmaterial 4 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 32

75 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Flachdachverwahrung 840 x 340 mm Flachdachverwahrung (Küche) zur Durchführung von gedämmten Lüftungskanälen, aus verzinktem Stahlblech, Stärke: 1,5 mm einschl. Befestigungsflansch (150 mm) zur Befestigung auf dem Flachdach einschl. Befestigungsmaterial Gesamthöhe: ca. 600 mm Innenabmessung L x B: ca. 840 x 340 mm 2 St EP... GP Flachdachverwahrung 1020 x 420 mm Flachdachverwahrung (Halle) zur Durchführung von gedämmten Lüftungskanälen, aus verzinktem Stahlblech, Stärke: 1,5 mm einschl. Befestigungsflansch (150 mm) zur Befestigung auf dem Flachdach, einschl. Befestigungsmaterial Gesamthöhe: ca. 600 mm Innenabmessung L x B: ca x 420 mm 2 St EP... GP Haube zur Dachverwahrung Haube zur Abdeckung der Dachverwahrung Küche aus verzinktem Stahlblech mit Wärmedämmung (Mineralwolle)40mm auskleiden,regendicht und Witterungsbeständig anfertigen und montieren Höhe: ca. 600 mm Länge: ca. 880 mm Breite: ca. 380 mm inkl. Befestigungsmaterial 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 33

76 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Betonplatten, 50 x 50 x 10 cm Betonplatten, 50 x 50 x 10 cm als Unterlage für die Befestigungskonstruktion der Dachluftkanäle,mit Schaumstoffplatte als Schutzmatte auf dem Flachdach verlegen, die Betonplatten können per Autokran bei Anlieferung des Lüftungsgerätes auf das Dach transportiert werden 18 St EP... GP Wickelfalzrohre DN 100 Wickelfalzrohre DN 100 Fabrikat: Typ: Lindab Lindab Safe SR oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Wickelfalzrohr. Ausführung nach DIN EN und DIN EN 1506, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN Nennweiten 80 bis 315 einsetzbar mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung. Nennweiten 100 bis 160 mm ab Werk mit Sicherungsnocken (Click), Nennweiten 80 und 180 bis 315 mm auf Wunsch bereits ab Werk, mit Sicherungsnocken (Click) erhältlich. Material: verzinktes Stahlblech, einschl. aller Rohrschellen und Rohrbändern mit schalldämmenden Einlagen sowie allem erforderlichen Befestigungsmaterial, einschl. erforderlicher Verbindungsnippel bzw. -muffen, Druckstufe 1 nach DIN bis zu einem Überdruck von 1000 Pa. Montagehöhe: bis 4,00 m liefern und montieren 6,5 m EP... GP Wickelfalzrohre DN 125 Wickelfalzrohre DN 125 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 2,5 m EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 34

77 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Wickelfalzrohre DN 140 Wickelfalzrohre DN 140 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 2 m EP... GP Wickelfalzrohre DN 160 Wickelfalzrohre DN 160 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 5,5 m EP... GP Wickelfalzrohre DN 200 Wickelfalzrohre DN 200 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 21 m EP... GP Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 bestehend aus: 1 Schlaganker M 10, bis 0,5 m Gewindestab M 10 Unterlegscheibe 10/40 Sechskantmutter M10 F30 Rohrschelle für Wickelfalzrohr DN80 - DN160 2 St EP... GP Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 bestehend aus: 1 Schlaganker M 10, bis 0,5 m Gewindestab M 10 Unterlegscheibe 10/40 Sechskantmutter M10 F30 Rohrschelle für Wickelfalzrohr DN180 - DN224 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 35

78 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 Mehrpreis für Wickelfalzrohrbefestigung in F30 bestehend aus: 1 Schlaganker M 10, bis 0,5 m Gewindestab M 10 Unterlegscheibe 10/40 Sechskantmutter M10 F30 Rohrschelle für Wickelfalzrohr DN250 - DN315 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Bogen DN 100 Wickelfalzrohr-Bogen DN 100 Fabrikat: Typ: Lindab Lindab Safe SR oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Winkelgrade, als Zulage Bogen, in gepresster Bauweise. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100 C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN Mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung. Material: verzinktes Stahlblech Fabrikat: Lindab Safe Click liefern und montieren 6 St EP... GP Wickelfalzrohr-Bogen DN 125 Wickelfalzrohr-Bogen DN Winkelgrade, als Zulage, sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 36

79 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Wickelfalzrohr-Bogen DN 140 Wickelfalzrohr-Bogen DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Bogen DN 160 Wickelfalzrohr-Bogen DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Bogen DN 200 Wickelfalzrohr-Bogen DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 3 St EP... GP Wickelfalzrohr-Abzweig DN 100 Wickelfalzrohr-Abzweig DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 2 St EP... GP Wickelfalzrohr-Abzweig DN 125 Wickelfalzrohr-Abzweig DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 37

80 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Wickelfalzrohr-Abzweig DN 140 Wickelfalzrohr-Abzweig DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 3 St EP... GP Wickelfalzrohr-Abzweig DN 160 Wickelfalzrohr-Abzweig DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Abzweig DN 200 Wickelfalzrohr-Abzweig DN Winkelgrade, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Reduktion DN 100 Wickelfalzrohr-Reduktion DN 100 als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Reduktion DN 125 Wickelfalzrohr-Reduktion DN 125 als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 38

81 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Wickelfalzrohr-Reduktion DN 140 Wickelfalzrohr-Reduktion DN 140 als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Reduktion DN 160 Wickelfalzrohr-Reduktion DN 160 als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 100 Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 100 für Formteile, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 125 Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 125 für Formteile, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 160 Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 160 für Formteile, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 39

82 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 200 Wickelfalzrohr-Enddeckel DN 200 für Formteile, als Zulage sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Vollflexibles Lüftungsrohr DN 80 Vollflexibles Lüftungsrohr DN 80 Angeb. Fabrikat: '...' Angeb. Typ: '...' zweilagig aus Aluminiumband gewickelt, verrillt und spiralgefalzt. Nicht brennbar gemäß DIN 4102, Klasse A 1, einschl. Verbindungs-, Dichtungsund Befestigungsmaterial liefern und montieren 1 m EP... GP Vollflexibles Lüftungsrohr DN 100 Vollflexibles Lüftungsrohr DN 100 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 1 m EP... GP Bundkragen DN 100 Bundkragen DN 100 aus verzinktem Stahlblech für den Anschluss von Wickelfalzrohr an rechteckigen Blechkanälen, einschl. Ausschnitt am Kanal und Montage des Bundkragens am Kanal sonst wie zuletzt im vollem Wortlaut liefern und montieren 1 St EP... GP Bundkragen DN 125 Bundkragen DN 125 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 40

83 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Bundkragen DN 140 Bundkragen DN 140 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 1 St EP... GP Bundkragen DN 160 Bundkragen DN 160 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 1 St EP... GP Bundkragen DN 200 Bundkragen DN 200 sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren 12 St EP... GP Staubdichtes Verschließen aller Öffnungen Staubdichtes Verschließen aller Öffnungen am Kanalsystem nach beendeter Arbeit mit Kunststofffolie und Klebeband. Es dürfen nur die Kanalöffnungen während des Arbeitstages offen sein, an denen weiter montiert wird. Die Leistung ist für den gesamten Bauabschnitt anzubieten. Pauschalpreis Kulissen-Schalldämpfer Kulissen-Schalldämpfer Fabrikat: Trox Typ: MSA 100 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' mit Kulissenrahmen aus verzinktem Stahlblech, Absorptionsmaterial feuchtigkeitsabweisend und abriebresistent, nicht brennbar nach DIN 4102-A2. Durch Luftströmung beanspruchte Mineralwolle mit Glasseidengewebe geschützt.wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip. Gehäuse 1 Psch GP... - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 41

84 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör beidseitig mit Anschlußrahmen aus 30 mm Luftkanalprofil. Nachfolgend aufgeführte Kulissenschalldämpfer liefern und montieren Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Abluft Behinderten-Umkleide Gehäusemaße: Breite: 800 mm Höhe: 250 mm Länge: 1500 mm Kulissenanzahl: 2 Volumenstrom: 2180 m3/h Druckverlust: 10 Pa Dämpfung: 19 db bei 250 Hz 1 St EP... GP Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Abluft Dusche/Umkleideräume Gehäusemaße: Breite: 150 mm Höhe: 800 mm Länge: 1000 mm Kulissenanzahl: 1 Volumenstrom: 1180 m3/h Druckverlust: 26 Pa Dämpfung: 18 db bei 250 Hz 1 St EP... GP Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Kulissen-Schalldämpfer Typ MSA PF Abluft Dusche/Umkleide Gehäusemaße: Breite: 150 mm Höhe: 600 mm Länge: 1500 mm Kulissenanzahl: 1 Volumenstrom: 800 m3/h Druckverlust: 26 Pa Dämpfung: 27 db bei 250 Hz 1 St EP... GP Volumenstrombegrenzer DN 100 Volumenstrombegrenzer DN 100 in runder Bauform Fabrikat: Trox oder glw. Typ: VFL Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 42

85 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Angeb. Fabrikat: '...' Angeb. Typ: '...' aus hochwertigem Kunststoff, in runder Bauform, zur Begrenzung und Konstanthaltung von Volumenströmen für den Einsatz in Klima- und Lüftungsanlagen, bestehend aus der Regeleinheit mit Sollwert-Einstellung und dem Schutzrohr, Regelprinzip mechanisch selbsttätig, mit Regelklappe, Blattfeder und reibungsfreiem Dämpfungselement 5 St EP... GP Volumenstrombegrenzer DN 125 Volumenstrombegrenzer DN 125 in runder Bauform Fabrikat: Trox oder glw. Typ: VFL Angeb. Fabrikat: '...' Angeb. Typ: '...' sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 1 St EP... GP Volumenstrombegrenzer DN 160 Volumenstrombegrenzer DN 160 in runder Bauform Fabrikat: Trox oder glw. Typ: VFL Angeb. Fabrikat: '...' Angeb. Typ: '...' sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 1 St EP... GP Volumenstromregeler rund DN 200 Volumenstromregeler rund DN 200 Fabrikat: Trox Typ: VFC 200 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Volumenstromregler in runder Bauform für konstante oder variable Volumenstromsysteme mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten, mechanisch selbsttätig ohne Fremdenergie, für Zu- und Abluft, in 6 Nenngrößen. Bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig gelagerter - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 43

86 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Regelklappe, Balg, Blattfeder und Verstelleinrichtung. Besondere Merkmale: -Für konstante oder variable Volumenstromsysteme -Volumenstrom-Einstellung ohne Einstellgeräte -Lageunabhängig und wartungsfrei -Nachträglicher Anbau eines Stellantriebes leicht möglich Rohrstutzen passend für Luftleitungen nach DIN EN 1506 bzw. DIN EN 13180, mit Lippendichtung. Differenzdruckbereich 30 bis 500 Pa, Volumenstrombereich max. 10:1. MATERIALIEN: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Regelklappe und andere Bauteile aus Kunststoff, Balg aus Polyurethane. VARIANTE: 200 Abmessung: Durchmesser PRODUKTDATEN: V [m³/h] 619 pst [Pa] 50 Lp Strömungsgeräusch [db(a)] 36 (9 db Dämpfung) Lp Abstrahlgeräusch [db(a)] 24 (9 db Dämpfung) ANBAUGRUPPE: ohne Regler, ohne Stellantrieb 1 St EP... GP Volumenstromregeler eck. 500 x 250 Volumenstromregeler eck. 500 x 250 Fabrikat: Typ: Trox EN-D/500x250/ m³/h oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Volumenstromregler in rechteckiger Bauform für konstante Volumenstromsysteme, mechanisch selbsttätig ohne Fremdenergie, für Zu- oder Abluft, in 19 Nenngrößen. Bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig gelagerter Regelklappe, Regelbalg und außenliegender Kurvenscheibe mit Blattfeder. Besondere Merkmale: - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 44

87 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör -Mechanisch selbsttätig, ohne Fremdenergie -Reibungsarmer Regelbalg, wirksam auch als Dämpfungselement -Volumenstrom von außen an einer Skala einstellbar -Hohe Volumenstrom-Genauigkeit -Lageunabhängig und wartungsfrei Gehäuse beidseitig mit Flansch passend zu Luftkanalprofilen, System 30. Differenzdruckbereich 50 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 4 : 1. MATERIALIEN: Gehäuse und Regelklappe aus verzinktem Stahlblech, Regelklappenachse gelagert in Gleitlager mit PTFE-Gleitschicht. Regelbalg aus Polyurethane. VARIANTE: D Dämmschale: Dämmschale 500 Abmessung: Breite 250 Abmessung: Höhe m³/h min.-max. Volumenstrom PRODUKTDATEN: V [m³/h] 2177 pst [Pa] 150 Lp Strömungsgeräusch [db(a)] 42 (14 db Dämpfung) Lp Abstrahlgeräusch [db(a)] 27 (9 db Dämpfung) ANBAUGRUPPE: ohne Regler, ohne Stellantrieb Fabrikat der Planung: TROX GmbH Serie: EN-D/500x250/ m³/h 1 St EP... GP Flexibler Schalldämpfer DN 100 Flexibler Schalldämpfer DN 100 Ang. Fabrikat:... Ang. Typ:... Flexibler Telefonieschalldämpfer mit 25 mm Schalldämmpackung aus kunstharzgebundener Mineralwolle, Innen- und Aussenrohr hergestellt aus zweilagigem Aluminiumflexrohr, Innenrohr feinporig perforiert. Nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A1. - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 45

88 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Ausführung mit Lippendichtung Material: Aluminium Innendurchmesser: Außendurchmesser: Baulänge: Dämpfung bei 250 Hz: 100 mm 160 mm 1000 mm 8 db liefern und montieren 1 St EP... GP Flexibler Schalldämpfer DN 125 Flexibler Schalldämpfer DN 125 Ang. Fabrikat:... Ang. Typ:... Leistung sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Innendurchmesser: Außendurchmesser: Baulänge: Dämpfung bei 250 Hz: liefern und montieren 125 mm 191 mm 1000 mm 7 db 1 St EP... GP Starrer Schalldämpfer DN 100 Starrer Schalldämpfer DN 100 Fabrikat: Typ: Lindab SLU-50 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem Streckmetall-Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Steinwolle mit Polyestervliesabdeckung. Isolierstärke 50mm bis NW 250, 100mm ab NW 280. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100 C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung. Material: verzinktes Stahlblech. Fabrikat: Lindab Schalldämpfer - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 46

89 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235 Innendurchmesser: Außendurchmesser: Baulänge: Dämpfung bei 250 Hz: 100 mm 210 mm 900 mm 17 db liefern und montieren 5 St EP... GP Starrer Schalldämpfer DN 125 Starrer Schalldämpfer DN 125 Fabrikat: Typ: Lindab SLU-50 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem Streckmetall-Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Steinwolle mit Polyestervliesabdeckung. Isolierstärke 50mm bis NW 250, 100mm ab NW 280. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100 C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung. Material: verzinktes Stahlblech. Fabrikat: Lindab Schalldämpfer Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235 Innendurchmesser: Außendurchmesser: Baulänge: Dämpfung bei 250 Hz: 125 mm 235 mm 900 mm 14 db liefern und montieren 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 47

90 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Starrer Schalldämpfer DN 200 Starrer Schalldämpfer DN 200 Fabrikat: Typ: Lindab SLU-50 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Starrer Schalldämpfer, bestehend aus einem Aussenrohr aus verzinktem Spiralfalzrohr und einem Streckmetall-Innenrohr mit zwischenliegender Schalldämmung aus Steinwolle mit Polyestervliesabdeckung. Isolierstärke 50mm bis NW 250, 100mm ab NW 280. Ausführung nach DIN EN 1506, Steckverbindungen mit werkseitig fest montierter Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100 C, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN Nennweiten 80 bis 315 mit selbstsicherndem Stecksystem (Click) zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung. Material: verzinktes Stahlblech. Fabrikat: Lindab Schalldämpfer Dämpfungswerte nach DIN EN ISO 7235 Innendurchmesser: Außendurchmesser: Baulänge: Dämpfung bei 250 Hz: 200 mm 325 mm 900 mm 11 db liefern und montieren Brandschutzklappe (Halle) rechteckig FK90/FK92 Brandschutzklappe rechteckig Fabrikat: WILDEBOER Typ/Baureihe: FK90/FK92 EG-Konformitätszertifikat 0761-CPD-0240 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' wartungsfreie Brandschutzklappen mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer nach europäischem Standard EN , Feuerwiderstandsklasse EI90 (ve,ho, i <-> o) S. Luftdichtes Gehäuse, Klasse B nach EN 1751, aus verzinktem Stahl einteilig 2 St EP... GP... - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 48

91 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör umlaufend gekantet und druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperrklappenblattfreilauf, Außensicken zur Gewährleistung umfassender Stabilität, Anschlussflanschen. Austauschbares Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit eingefalzten, verschleißfesten Elastomer-Lippendichtungen an einem Profilrahmen aus verzinktem Stahl. Im Gehäusewandungsbereich liegende, voll gekapselte, wartungsfreie Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder Kurbelschleife für bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau ohne Mindestabstand und mit liegenden oder stehenden Absperrklappenblattachsen in, an und entfernt von massiven Wänden und Decken, in und entfernt von leichten Trennwänden, bei schwer zugänglichen Einbauöffnungen oder Einbau Flansch an Flansch auch mit Mineralwolle. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nicht brennbaren oder brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgitter. Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung. Auslösetemperatur: 70 C mit einem elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-Anforderungen gemäß VDI , VDI , VDI 3803, DIN , DIN EN 13779, der erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und der Desinfektionsmittelbeständigkeit. Größen im 5 mm-raster von 200 mm x 200 mm bis 1500 mm x 800 mm Brandschutzklappe 300 x 200 mm Brandschutzklappe 300 x 200 mm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: B 300 x H 200 mm 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 49

92 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Brandschutzklappe 250 x 700 mm Brandschutzklappe 250 x 700 mm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: B 250 x H 700 mm 1 St EP... GP Brandschutzklappe 900 x 300 mm Brandschutzklappe 900 x 300 mm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: B 900 x H 300 mm 3 St EP... GP Mehrpreis für BSK 300 x 200 mm Mehrpreis für BSK 300 x 300 mm mit Auslöseeinrichtung mit elektrischen Antrieb und 2 Stück Endlagenschaltern Stellungsanzeige ZU/AUF über integrierte elektrische Endschalter Antrieb M220-7, 230 V, 7VA/6W, IP54 bzw. M24-7, 24V, 7VA/5W, IP54 Angeb. Fabrikat:... Angeb. Typ:... 1 St EP... GP Mehrpreis für BSK 250 x 700 mm Mehrpreis für BSK 250 x 700 mm mit Auslöseeinrichtung mit elektrischen Antrieb und 2 Stück Endlagenschaltern, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 1 St EP... GP Mehrpreis für BSK 900 x 300 mm Mehrpreis für BSK 900 x 300 mm mit Auslöseeinrichtung mit elektrischen Antrieb und 2 Stück Endlagenschaltern, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 3 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 50

93 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Brandschutzklappe (Küche) rechteckig Brandschutzklappen (Küche) rechteckig Hinweis: Brandschutzklappen für BA 2 (Küche) müssen während des BA 1 eingesetzt werden. Brandschutzklappe (Abluft) rechteckig FK90/FK92 Brandschutzklappe rechteckig Fabrikat: WILDEBOER Typ/Baureihe: FK90/FK92 EG-Konformitätszertifikat 0761-CPD-0240 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Brandschutzklappen für Abluft aus gewerblichen Küchen. 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer nach europäischem Standard EN , Feuerwiderstandsklasse EI90 (ve, ho, i <-> o) S. Mit Hygienezertifikat. Luftdichtes Gehäuse, Klasse B nach EN1751, aus verzinktem Stahl einteilig umlaufend gekantet und druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperrklappenblattfreilauf, Außensicken zur Gewährleistung umfassender Stabilität, Anschlussflanschen. Gehäuse mit Pulverbeschichtung aus Epoxidharz. Absperrklappenblatt aus Kalziumsilikat, mit eingefalzten, verschleißfesten Elastomer-Lippendichtungen an einem Mantel aus rostfreiem Edelstahl. Im Gehäusewandungsbereich liegende, voll gekapselte Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder Kurbelschleife für bruchsichere Drehmomentübertragungen, wartungsfrei. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau in massiven Wänden, Decken. Zum Anschluss an Lüftungsleitungen aus Stahlblech. Thermisch-elektrisch auslösende Antriebseinheit mit elektromagnetischer Kupplung und mit elektrischer Steuereinheit. elektrische Steuereinheit zum manuellen Öffnen zum motorischen Öffnen - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 51

94 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Größen von 275 mm x 275 mm bis 1500 mm x 800 mm Fabrikat: WILDEBOER Typ/Baureihe: FK90-Küche Deutsche Zulassung: Z Brandschutzklappe 800 x 300 mm Brandschutzklappe 800 x 300 mm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: B 800 x H 300 mm Brandschutzklappen (Zuluft) rechteckig FK90K/FK92K Brandschutzklappe rechteckig Fabrikat: WILDEBOER Typ/Baureihe: FK90/FK92 EG-Konformitätszertifikat 0761-CPD-0240 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' wartungsfreie Brandschutzklappen mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer nach europäischem Standard EN , Feuerwiderstandsklasse EI90 (ve,ho, i <-> o) S. Luftdichtes Gehäuse, Klasse B nach EN 1751, aus verzinktem Stahl einteilig umlaufend gekantet und druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperrklappenblattfreilauf, Außensicken zur Gewährleistung umfassender Stabilität, Anschlussflanschen. Austauschbares Absperrklappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit eingefalzten, verschleißfesten Elastomer-Lippendichtungen an einem Profilrahmen aus verzinktem Stahl. Im Gehäusewandungsbereich liegende, voll gekapselte, wartungsfreie Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder Kurbelschleife für bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus Rotmetall. Geeignet zum Einbau ohne Mindestabstand und mit liegenden oder stehenden Absperrklappenblattachsen in, an und entfernt von massiven Wänden und Decken, in und entfernt von leichten Trennwänden, bei schwer zugänglichen Einbauöffnungen oder Einbau 1 St EP... GP... - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 52

95 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Flansch an Flansch auch mit Mineralwolle. Direkter Anschluss an Lüftungsleitungen aus nicht brennbaren oder brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgitter. Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung. Auslösetemperatur: 70 C mit einem elektrischen Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-Anforderungen gemäß VDI , VDI , VDI 3803, DIN , DIN EN 13779, der erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und der Desinfektionsmittelbeständigkeit. Größen im 5 mm-raster von 200 mm x 200 mm bis 1500 mm x 800 mm Brandschutzklappe 800 x 300 mm Brandschutzklappe 800 x 300 mm wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: B 800 x H 300 mm 1 St EP... GP FK 90 K - Winkel FK 90 K - Winkel anschraubbar an FK 90 K Brandschutzklappen Verwendung als Mörtelanker, Schubsicherung und zum Anschrauben an Wände und Decken. 4 St. pro Packeinheit, einschl. Schrauben und Muttern Ø6 mm für die Befestigung an der BSK 2 St EP... GP Einmörteln von Brandschutzklappen Einmörteln von Brandschutzklappen mit Brandschutzmörtel - MG III - DIN Der Hohlraum zwischen Brandschutzklappe und Aussparung ist lt. Zulassung des BSK-Her- - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 53

96 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör stellers (Prüfbescheid) umlaufend einzumörteln. Die Einmörtelung hat mit Verpreßlanze zu erfolgen. In den Kosten ist die Ein- und Ausschalung, einschl. Schalmaterial sowie das Schützen der mechanischen Schließteile der Brandschutzklappen einzurechnen. Wand- bzw. Deckenstärke: bis 30 cm Fugenbreite: bis 15 cm 18 m EP... GP Zeigerthermometer für Luftkanaleinbau Zeigerthermometer für Luftkanaleinbau Gehäuse aus Stahl, verzinkt, 100 m Durchmesser, Messbereich -20 C bis +60 C mit verstellbarem Flansch, Taucher 150 mm lang liefern und montieren 4 St EP... GP Revisionsstück 100 Revisionsstück 100 Fabrikat: Lindab Safe Typ: TMRAU oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Größe: DN 100 aus verz. Stahlblech mit Reinigungsdeckel RRD liefern und montieren 2 St EP... GP Revisionsstück 125 Revisionsstück 125 wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: DN 125 liefern und montieren 1 St EP... GP Revisionsstück 160 Revisionsstück 160 wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: DN 160 liefern und montieren 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 54

97 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Revisionsstück 200 Revisionsstück 200 wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: DN 200 liefern und montieren 2 St EP... GP Revisionsdeckel Revisionsdeckel Fabrikat: METU oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' für Luftkanaleinbau, in verzinkter Ausführung, Größe: 400 x 200 mm 4 St EP... GP Revisionsdeckel Revisionsdeckel wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Größe: 500 x 300 mm 3 St EP... GP Bezeichnungsschilder Bezeichnungsschilder Farbe nach DIN, Größe 140 x 100 mm aus mehrschichtigem Kunststoff, mit Schilderträger und mehrzeiliger, gravierter Beschriftung nach Angabe des Auftraggebers, einschl. Befestigungsmaterial (Schrauben) liefern und montieren 2 St EP... GP Bezeichnungsschilder Bezeichnungsschilder Farbe nach DIN, Größe 100 x 50 mm aus mehrschichtigem Kunststoff, mit Schilderträger und mehrzeiliger, gravierter Beschriftung nach Befestigungsmaterial liefern und montieren 8 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 55

98 02 Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Bezeichnungsschilder Bezeichnungsschilder aus Kunststoff mit gravierter Beschriftung, für die Bezeichnung von Brandschutzklappen oder anderen Bauteilen in der Zwischendecke. Schilder zum Ankleben an die abgehängte Decke bzw. an die Wand Größe: ca. 60 x 30 mm Farbe: nach Wahl des Bauherrn liefern und montieren 72 St EP... GP Selbstklebende Luftrichtungspfeile Selbstklebende Luftrichtungspfeile aus Kunststoff liefern und montieren 16 St EP... GP Staubdichtes Verschließen aller Öffnungen Staubdichtes Verschließen aller Öffnungen am Kanalsystem nach beendeter Arbeit mit Kunststofffolie und Klebeband. Es dürfen nur die Kanalöffnungen während des Arbeitstages offen sein, an denen weiter montiert wird. Die Leistung ist für den gesamten Bauabschnitt anzubieten. Pauschalpreis 1 Psch GP Gerüststellung Gerüststellung für die Montage der Lüftungskanäle, Lüftungsdecke, Lüftungsauslässe usw. nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriten, bestehend aus zwei fahrbaren Gerüsten Standfläche: 1,5 x 3 m Standhöhe: ca. 1, 5 m Pauschalpreis für die gesamte Montagezeit 1 St EP... GP... Summe Titel 02 Lüftungskanäle mit Zubehör, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 56

99 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Lüftungsventile DN 100 für Abluft Lüftungsventile DN 100 für Abluft Fabrikat: Typ: Trox LVS 100 G1 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' bestehend aus: Ventilring mit Randabdichtung, Ventilteller mit Gewindespindel und Mutter und Einbaurahmen. Frontteile aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung RAL 9010, Gewindespindel und Mutter aus verzinktem Stahl, Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. liefern und montieren 8 St EP... GP Einbaugitter Abluft 625x125 Einbaugitter Abluft 625x125 Fabrikat: Typ: Trox AH-0-A/625x125/A1/0/0/E6-C-0 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' TROX Gitter Serie AH für Wandeinbau bestehen aus dem umlaufenden Frontrahmen und den waagerechten, feststehenden Lamellen. MATERIALIEN: Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofil. OBERFLÄCHE: 0 Standardoberfläche E6-C-0 VARIANTE: 0 Luftaustrittswinkel: 0 A Anbausätze: Lüftungsgitter ohne Anbausatz 625 Größe: Länge [mm] 125 Größe: Höhe [mm] A1 Auswahl Einbaurahmen: Frontrahmenbreite 28 mm 0 Auswahl Befestigungsvariante: verd. Schraubbefestigung - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 57

100 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör PRODUKTDATEN: V [m³/h] 400 pt [Pa] 9 Zuluft LWA [db(a)] 20 Zuluft pt [Pa] 7 Abluft LWA [db(a)] 25 Abluft Fabrikat der Planung: TROX GmbH Serie: AH-0-A/625x125/A1/0/0/E6-C-0 2 St EP... GP Einbaugitter Abluft 325x125 Einbaugitter Abluft 325x125 Fabrikat: Typ: Trox AH-0-A/325x125/A1/0/0/E6-C-0 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' TROX Gitter Serie AH für Wandeinbau bestehen aus dem umlaufenden Frontrahmen und den waagerechten, feststehenden Lamellen. MATERIALIEN: Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofil. OBERFLÄCHE: 0 Standardoberfläche E6-C-0 VARIANTE: 0 Luftaustrittswinkel: 0 A Anbausätze: Lüftungsgitter ohne Anbausatz 325 Größe: Länge [mm] 125 Größe: Höhe [mm] A1 Auswahl Einbaurahmen: Frontrahmenbreite 28 mm 0 Auswahl Befestigungsvariante: verd. Schraubbefestigung PRODUKTDATEN: V [m³/h] 200 pt [Pa] 9 Zuluft LWA [db(a)] 17 Zuluft pt [Pa] 7 Abluft LWA [db(a)] 22 Abluft - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 58

101 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Fabrikat der Planung: TROX GmbH Serie: AH-0-A/325x125/A1/0/0/E6-C-0 5 St EP... GP Einbaugitter Abluft 325x225 Einbaugitter Abluft 325x225 Fabrikat: Typ: Trox AH-0-A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' TROX Gitter Serie AH für Wandeinbau bestehen aus dem umlaufenden Frontrahmen und den waagerechten, feststehenden Lamellen. MATERIALIEN: Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofil. OBERFLÄCHE: 0 Standardoberfläche E6-C-0 VARIANTE: 0 Luftaustrittswinkel: 0 A Anbausätze: Lüftungsgitter ohne Anbausatz 325 Größe: Länge [mm] 225 Größe: Höhe [mm] A1 Auswahl Einbaurahmen: Frontrahmenbreite 28 mm 0 Auswahl Befestigungsvariante: verd. Schraubbefestigung PRODUKTDATEN: V [m³/h] 380 pt [Pa] 9 Zuluft LWA [db(a)] 19 Zuluft pt [Pa] 6 Abluft LWA [db(a)] 24 Abluft - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 59

102 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Fabrikat der Planung: TROX GmbH Serie: AH-0-A/325x225/A1/0/0/E6-C-0 1 St EP... GP Abluftgitter rund DN 160 Abluftgitter rund DN 160 Fabrikat: Typ: Lindab AGLW oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' für Abluft am Ende eines Zuleitungs-Rohrs, mit Muffe passend auf Safe fitting Schutzgitter mm. liefern und montieren 1 St EP... GP Mehrpreis für lackierte Ausführung Mehrpreis für lackierte Ausführung der vorstehenden Einbaugitter Größe: 625 x 125 mm in RAL-Farben nach Angabe des Architekten 2 St EP... GP Mehrpreis für lackierte Ausführung Mehrpreis für lackierte Ausführung der vorstehenden Einbaugitter Größe: 325 x 125 mm in RAL-Farben nach Angabe des Architekten 5 St EP... GP Mehrpreis für lackierte Ausführung Mehrpreis für lackierte Ausführung der vorstehenden Einbaugitter Größe: 325 x 225 mm in RAL-Farben nach Angabe des Architekten 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 60

103 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Weitwurfdüse WDA NW 87 Weitwurfdüse WDA NW 87 Fabrikat: Typ: Schako WDA-D-SK-BR-BS2 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Weitwurfdüse zur Klimatisierung großer und hoher Räume, wie z.b. Hallen, Theater- oder Konzertsälen. Der konisch zulaufende Düsenkörper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen Kernstrahl. Dadurch werden sehr große Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strömungsoptimierte Innenkonstruktion der Weitwurfdüse ermöglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen Schallleistungen und hoher Induktion. Sicherheit und Garantie der technischen Daten durch Messungen und Dokumentation im Schako eigenen Strömungs- und Akustiklabor. Für Kühlund Heizfall geeignet. Vielfältige Anschlussund Einbaumöglichkeiten wie Wand, Decke, Kanal oder Rohre. Bestehend aus dem Düsenteil aus Aluminium (NW und ) oder aus Stahlblech (NW ) jeweils mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen. NW Volumenströme in m³/h bei: 35 db(a) 40 db(a) Fabrikat: SCHAKO Typ WDA - für Decken-/Wandeinbau, mit Einbauring und Anschlussstutzen. Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-D Zubehör: - Schwenkkörper (-SK), zur Verstellung der Luftaustrittsrichtung ohne Änderung von Druckverlust und Lautstärke, bestehend aus: - Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton der Düse (Standard RAL 9010, weiß) (NW und ) - Aluminium mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton der Düse - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 61

104 03 Titel Lüftungsgitter mit Zubehör (Standard RAL 9010, weiß) (NW ). - Blendring (-BR), zur Abdeckung der Feststell- und Befestigungsschrauben, aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung im Farbton der Düse (nur NW lieferbar). - Ballschutzkorb, aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung RAL 9010 (weiß) (nur NW ). - für WDA-D-SK/ WDA-F-SK (-BS2) Technische Daten: Wurfweite: Volumenstrom: zul. Schallleistungspegel: 18 m 234 m³/h 24 db(a) liefern und montieren. 12 St EP... GP Mehrpreis Mehrpreis für vorab aufgeführte Weitwurfdüse mit ballwurfsicherem Abdeckgitter aus Aluminium (Kreuzstab), nach Farbangabe des Architekten (RAL Farben) 12 St EP... GP Mehrpreis Mehrpreis für vorab aufgeführte Weitwurfdüse mit Blendring, Außendurchmesser 398 mm mit verdeckter Befestigung zur Überdeckung des bauseitigen Ausschnitts nach Farbangabe des Architekten (RAL Farben) 12 St EP... GP... Summe Titel 03 Lüftungsgitter mit Zubehör, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 62

105 04 Titel Wärmedämmung Lüftung 04 Titel Wärmedämmung Lüftung Hinweis: Hinweis: Die nachfolgende Wärmedämmung ist für die Lüftungskanäle außerhalb der thermischen Hülle. Die Dämmstärke beträgt 120 mm bei einer Wärmeleitfähigkeit bei 10 C: 0,032 W/(m K) nach EN Die außenliegenden Kanäle werden Blechummantelt und sind regendicht und Witterungsbeständig auszuführen. Die ist bei der Kalkulation zu beachten Isolierung 120mm von geraden Lüftungskanälen (ALK) Isolierung 120mm von geraden Lüftungskanälen (ALK) Fabrikat: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Typ: U TECH Slab MT 3.1 Alu 1 oder gleichwertig Angeb. Fabr./Typ: '...' Wärmedämmung von eckigen Lüftungskanälen mit nichtbrennbaren aluminiumkaschierten Platten U TECH Slab MT 3.1 Alu1 von ISOVER. Ausführung*: ISOVER Platten U TECH Slab MT 3.1 Alu1 auf die Lüftungskanälen zuschneiden, fugendicht aufbringen und gemäß DIN 4140 mit 6 Schweiß-/Klebestiften je m² (bzw. mit 10 Stiften je m² an der Kanalunterseite) sowie Sicherungsscheiben oder Haltebändern befestigen. Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband dicht abkleben. Hersteller: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Produkt: U TECH Slab MT 3.1 Alu 1 Euroklasse: A1 nach EN Schmelzpunkt: > C nach EN Wärmeleitfähigkeit bei 10 C: 0,032 W/(m K) nach EN Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 C. - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 63

106 04 Titel Wärmedämmung Lüftung Güteüberwachung: CE-zertifiziert nach EN Dämmstärke: 120 mm liefern und montieren. 45 m² EP... GP Isolierung 120mm von Formstücken (ALK) Isolierung 120mm von Formstücken (ALK) sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben liefern und montieren. 57 m² EP... GP Verkleidung von isolierten Luftkanälen Verkleidung von isolierten Luftkanälen (Gerade Kanäle) mit verzinktem Blechmantel, 0.7 mm dick, Ausführung: regenwasserdicht mit abgedichteten Nietverbindungen oder Stehfalzen 45 m² EP... GP Verkleidung von isolierten Luftkanälen Verkleidung von isolierten Luftkanälen (Formstücke) mit verzinktem Blechmantel, 0.7 mm dick, Ausführung: regenwasserdicht mit abgedichteten Nietverbindungen oder Stehfalzen 57 m² EP... GP Isolierung von Wickelfalzrohren DN 100 Isolierung von Wickelfalzrohren DN 100 Fabrikat: Rockwool oder glw. Ang. Fabr.:... Ang. Typ:... Mattenstärke: 30 mm (ALK) einschl. Wickelfalzrohr-Formstücken mit Rockwool-Klimarockmatten, - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 64

107 04 Titel Wärmedämmung Lüftung Steinwollematten mit gitternetzverstärkter, reißfester Aluminiumfolie, kaschiert, Längs- und Querstöße mit selbstklebendem Aluband diffusionsdicht verschlossen. Stellung von Montagegerüsten für Montagehöhe bis 4,00 m. 2 m EP... GP Isolierung von Wickelfalzrohren DN 125 Isolierung von Wickelfalzrohren DN 125 Mattenstärke: 30 mm (ALK) sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 8 m EP... GP Isolierung von Wickelfalzrohren DN 160 Isolierung von Wickelfalzrohren DN 160 Mattenstärke: 30 mm (ALK) sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 2 m EP... GP Isolierung von Wickelfalzrohren DN 200 Isolierung von Wickelfalzrohren DN 200 Mattenstärke: 30 mm (ALK) sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben 2 m EP... GP Wand- und Deckendurchführung 1,0 m Wand- und Deckendurchführung 1,0 m aus Steinwollenmatten mit gittervernetzter Aluminiumfolie für Rechteckkanäle bis Kanalumfang 1,0 m, Dämmstärke: 30 mm Wanddicke: bis 40 cm herstellen 3 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 65

108 04 Titel Wärmedämmung Lüftung Wand- und Deckendurchführung 1,5 m Wand- und Deckendurchführung 1,5 m aus Steinwollenmatten mit gittervernetzter Aluminiumfolie für Rechteckkanäle bis Kanalumfang 1,5 m, Dämmstärke: 30 mm Wanddicke: bis 40 cm herstellen 2 St EP... GP Wand- und Deckendurchführung 2,0 m Wand- und Deckendurchführung 2,0 m aus Steinwollenmatten mit gittervernetzter Aluminiumfolie für Rechteckkanäle bis Kanalumfang 2,0 m, Dämmstärke: 30 mm Wanddicke: bis 40 cm herstellen 4 St EP... GP Wand- und Deckendurchführung 2,5 m Wand- und Deckendurchführung 2,5 m aus Steinwollenmatten mit gittervernetzter Aluminiumfolie für Rechteckkanäle bis Kanalumfang 2,5 m, Dämmstärke: 30 mm Wanddicke: bis 40 cm herstellen 1 St EP... GP Wand- und Deckendurchführung DN 100 Wand- und Deckendurchführung DN 100 aus Steinwollematten für Wickelfalzrohre DN 100, Dämmstärke 20 mm, Wanddicke bis 40 cm herstellen 4 St EP... GP Wand- und Deckendurchführung DN 160 Wand- und Deckendurchführung DN 160 aus Steinwollematten für Wickelfalzrohre DN 160, Dämmstärke 20 mm, Wanddicke bis 40 cm herstellen 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 66

109 04 Titel Wärmedämmung Lüftung Wand- und Deckendurchführung DN 200 Wand- und Deckendurchführung DN 200 aus Steinwollematten für Wickelfalzrohre DN 200, Dämmstärke 20 mm, Wanddicke bis 1300 cm herstellen 12 St EP... GP... Summe Titel 04 Wärmedämmung Lüftung, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 67

110 05 Titel Gebäudeautomation 05 Titel Gebäudeautomation Gebäudeautomatisierungssystem Das in dieser Ausschreibung geforderte Gebäudeautomatisierungssystem hat im wesentlichen die Aufgaben die Transparenz der Betriebsführung, einen optimalen Energie und Betriebsmitteleinsatz sowie die Betriebssicherheit der betriebstechnischen Anlagen zu gewährleisten. Diese Aufgaben erfordern den Einsatz eines leistungsfähigen DDC- Systems, das die Regelungs-, Steuerungs und Überwachungsaufgaben wirtschaftlich löst. Eine wesentliche Bedeutung hat dabei die eingesetzte Kommmunikationstechnik. Zur Absicherung der Investition für die Zukunft wird deshalb für das gesamte System die konsequente Verwendung von offenen Kommunikationsstandards vorausgesetzt. Offene Systemstrukturen müssen neben Funktionserweiterungen und Anpassungen die Einbindung von Geräten anderer Hersteller ermöglichen. Funktional muß das System so strukturiert sein, daß Aufgaben da gelöst werden, wo sie anfallen. Übergeordnete Funktionen, wie zum Beispiel Bedienen und Beobachten, übergreifende Energieoptimierung, Archivierung, Statistik sowie Protokollierung werden in der Leitebene zentral realisiert. Funktionen, die vor Ort - also dezentral zu realisieren sind, werden in der Automatisierungsebene bereitgestellt. Dazu zählen das Bedienen und Beobachten vor Ort, Regeln, Führen, Steuern, Optimieren und Überwachen der betriebstechnischen Anlagen. Das anzubietende System muß sich sowohl in der Leit-, als auch in der Automatisierungsebene durch hohe Flexibilität und Modularität im Systemaufbau auszeichnen. Diese Flexibilität und Modularität muß den stufenweisen Ausbau des Systems erlauben. Aus diesem Grund wird Systemen in Zellenstruktur der Vorzug gegeben. Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 68

111 05 Titel Gebäudeautomation Wichtiger Hinweis Notbedienebene Eine Notbedienebene für digitalen Ausgänge der DDC-Regelund Steuereinheit ist als separate Schalter, Koppelrelais mit Handschalter oder als Handschalter auf den I/O-Modulen zu realisieren. Für die analogen Ausgänge sind separate Koppelbausteine mit Handschalter und Poti 0-100% zu kalkulieren, damit bei Ausfall der DDC ein Hand-Not-Betrieb aufrecht erhalten werden kann. ============================================ Die Stellungsmeldung der Notbedienebene muß auf die DDC rückgemeldet werden und auf der Gebäudeleitzentrale ersichtlich sein. ============================================ Bezugsnachweis ========================= Fa. Hörburger AG Gewerbestr Waltenhofen Tel / Fax / ========================= DDC- Hardware DDC- Hardware DDC-Regel- u. Steuereinheit Heizung/Lüftung DDC-Regel- und Steuereinheit mit Touchpanel 12" inkl. der erforderlichen Grafikbilder, >> freiprogrammierbar mit Netzwerkkommunikation<< zur Regelung und Steuerung der betriebstechnischen Anlagen im autonomen Betrieb. Vor-Ort-Bedienung und Diagnose durch Bediengerät Module mit LED- und Handbedienebene. ausgelegt für folgende Datenpunktmenge: Universelle Eingänge : 46 Digitale Ausgänge : 36 Analoge Eingänge : 50 - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 69

112 05 Titel Gebäudeautomation Analoge Ausgänge : 12 Fabr./Typ :... liefern (Einbau im Schaltschrank enthalten!) inkl. Web-Server (Hardware inkl. Software) incl. Einbau in den Schaltschrank zum Einbinden das IP-Netzwerk über einen Netzwerkanschluß mit IP-Dose sowie Patch-Kabel im Schaltschrank. Fabr./Typ :.... liefern inkl. Montage im Schaltschrank 1 St EP... GP Hardeware M-Bus Aufschaltung Benötigten Hardware für die M-Bus Aufschaltung der Zähler inkl. M-Bus Pegelwandler für max.20 Endgeräte. DDC-Dienstleistungen DDC-Dienstleistungen 1 St EP... GP DDC-Dienstleistungen Projektierung und Koordination, Programmerstellung und Inbetriebnahme der DDC-Regel- und Steuereinheit, beinhaltend: - Überprüfen aller Informationspunkte die zum Lieferumfang gehören - Festlegung der Regelalgorithmen und Parameter - Festlegung der steuerungstechnischen Funktionen. - Festlegung aller Parameter der beschriebenen Systemfunktionen und Betriebsprogramme. - Erstellen der anlagenspezifischen Anwendersoftware auf Grund einer vom Planer bzw. Kunden genehmigten Funktionsbeschreibung. - Überprüfung der Montagestandorte für Feldgeräte, soweit im Auftragsumfang enthalten. - Festlegung der Montagestandorte für alle Hardwarekomponenten des Systems in Abstimmung mit dem Auftraggeber. - Abstimmung u.festlegung von Vorleistungen. - Festlegung bzw. Überprüfung der - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 70

113 05 Titel Gebäudeautomation Schnittstellen zu anderen Gewerken. - Koordination, Terminverfolgung und Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Planer und/oder dem Gewerkelieferanten, soweit diese im Leistungsbereich des Systems liegen. - Eingabe und Inbetriebnahme der Anwenderprogramme, entsprechend den Festlegungen, sobald die baulichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Versorgungsmedien und Signale ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen. - Anpassung der Parameter an die Anlage - Einmalige Einweisung des vom Auftraggeber benannten Bedienpersonals während der Inbetriebnahme. - Übergabe der MSR-Dokumentation (3-fach) pauschal 1 St EP... GP Aufschaltung Busleitung Aufschaltung der DDC-Regel- und Steuereinheiten der Unterstation auf das bestehende TCP/IP-Netzwerk inkl. der dafür benötigten Hardware (Repeater, Router etc.). 1 St EP... GP M-Bus Aufschaltung Zähler Notwendigen Dienstleistungen (Projektierung, Programmierung, Inbetriebnahme und Dokumentation) für die Aufschaltung eines Zählers über M-Bus. Feldgeräte Feldgeräte 2 St EP... GP... Allgemein Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 71

114 05 Titel Gebäudeautomation Witterungsfühler Witterungsfühler C geeignet für Montage im Aussenbereich Meßelement... Fabr./Typ:... liefern und montieren Zuleitung vom Altbau 1 St EP... GP Tauchtemperaturfühler 100mm Tauchtemperaturfühler C Ms-Schutzrohr 100mm Meßelement... Fabr./Typ:... liefern Heizkreis Fußbodenheizung allgemein 2 St EP... GP Tauchtemperaturfühler 100mm Tauchtemperaturfühler C Ms-Schutzrohr 100mm Meßelement... Fabr./Typ:... liefern 2 St EP... GP Temperaturwächter C Temperaturwächter C Tauchlänge 100mm Schutzrohr 1/2" MS Schaltdifferenz ca.8,8 +/-4 K Fabr./Typ:... liefern 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 72

115 05 Titel Gebäudeautomation Motor-Dreiwegeventil inkl. Stellmotor Dreiwegeflanschventil PN16 DN15 kvs=1,0 Grauguß GG25; Tmax=120 C inkl. Stellantrieb 24V/0-10V Fabr./Typ:... liefern Zonensteuerung 1 St EP... GP Raumtemperaturfühler Raumtemperaturfühler C Gehäuse für Wandaufbau Meßelement... Fabr./Typ:... liefern und montieren 17 St EP... GP Thermoantrieb 230V AC NO Thermoantrieb 230V AC für Heizkörperventile stromlos geöffnet Fabr./Typ:... liefern und montieren Zubringer KIGA 30 St EP... GP Tauchtemperaturfühler 100mm Tauchtemperaturfühler C Ms-Schutzrohr 100mm Meßelement... Fabr./Typ:... liefern Zubringer Lüftung 2 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 73

116 05 Titel Gebäudeautomation Tauchtemperaturfühler 100mm Tauchtemperaturfühler C Ms-Schutzrohr 100mm Meßelement... Fabr./Typ:... liefern Heizkreis Fußbodenheizung Sporthalle 2 St EP... GP Tauchtemperaturfühler 100mm Tauchtemperaturfühler C Ms-Schutzrohr 100mm Meßelement... Fabr./Typ:... liefern 2 St EP... GP Temperaturwächter C Temperaturwächter C Tauchlänge 100mm Schutzrohr 1/2" MS Schaltdifferenz ca.8,8 +/-4 K Fabr./Typ:... liefern 1 St EP... GP Motor-Dreiwegeventil inkl. Stellmotor Dreiwegeflanschventil PN16 DN15 kvs=0,63 Grauguß GG25; Tmax=120 C inkl. Stellantrieb 24V/0-10V Fabr./Typ:... liefern 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 74

117 05 Titel Gebäudeautomation Motor-Durchgangsgewindeventil inkl. Stellmotor Motor-Dreiwegegewindeventil PN16 DN15 kvs=1,0 inkl. Stellmotor 0-10V-Ansteuerung Grauguß GG25; Tmax=120 C inkl. Verschraubungen Fabr./Typ:... liefern 2 St EP... GP Motor-Durchgangsgewindeventil inkl. Stellmotor Motor-Dreiwegegewindeventil PN16 DN15 kvs=1,6 inkl. Stellmotor 0-10V-Ansteuerung Grauguß GG25; Tmax=120 C inkl. Verschraubungen Fabr./Typ:... liefern 1 St EP... GP Raumtemperaturfühler Raumtemperaturfühler C Gehäuse für Wandaufbau Meßelement... Fabr./Typ:... liefern und montieren 3 St EP... GP Schutzgehäuse Schutzgehäuse für obigen Fühler (Ballwurfgitter) liefern und montieren Lüftung Sporthalle 3 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 75

118 05 Titel Gebäudeautomation Kanaltemperaturfühler Kanaltemperaturfühler C; Tauchtiefe 250mm;mit Flansch Meßelement... Fabr./Typ:... liefern und montieren 4 St EP... GP Raumfeuchtefühler Raumfeuchtefühler zur Messung der relativen Feuchte in Räumen Meßbereich %r.F. Ausgangssignal... Fabr./Typ:... liefern und montieren 3 St EP... GP Raum-Luftqualitätsfühler Raum-Luftqualitätsfühler zur Ermittlung der Luftqualität bzw. Luftgüte auf der Basis eines Mischgassensors Ausgangssignal V oder 0/4...20mA Far./Typ :... liefern und montieren 1 St EP... GP Schutzgehäuse Schutzgehäuse für obigen Fühler (Ballwurfgitter) liefern und montieren 3 St EP... GP Frostschutzwächter Frostschutzwächter 0-10 C 2000mm Kapillarrohr; 2-Phasen P-Band 6K; Schaltdifferenz 2K Fabr./Typ:... liefern und montieren 1 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 76

119 05 Titel Gebäudeautomation Differenzdrucktransmitter für Kanaleinbau Differenzdrucktransmitter 0-500Pa / V Arbeitsbereich durch Jumper erweiterbar auf Pa mit Signalausgang V oder mA Betriebsspannung 18-30V AC/DC Fabr./Typ:... liefern und montieren 4 St EP... GP Motor-Dreiwegegewindeventil inkl. Stellmotor Motor-Dreiwegegewindeventil PN16 DN15 kvs=1,6 inkl. Stellmotor 0-10V-Ansteuerung Grauguß GG25; Tmax=120 C inkl. Verschraubungen Fabr./Typ:... liefern und montieren 1 St EP... GP Klappenstellantrieb Auf/Zu Klappenstellantrieb Auf-Zu 18Nm 230V AC 3-Punkt-Ansteuerung; für Klappen bis 3m² Laufzeit s Fabr./Typ:... liefern und montieren 2 St EP... GP Klappenstellantrieb stetig Klappenstellantrieb stetig 18Nm 24V AC 0-10V Ansteuerung; für Klappen bis 3m² Laufzeit s Fabr./Typ:... liefern und montieren 1 St EP... GP Differenzdruckwächter mbar Differenzdruckwächter 1..10mbar 1 Wechselkontakt, Schaltdifferenz < 0.3mbar mit Anschlußset für Lüftungskanal Fabr./Typ:... liefern und montieren 3 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 77

120 05 Titel Gebäudeautomation Rauchmelder für Kanalmontage Rauchmelder für Kanalmontage mit potentialfreiem Ausgangskontakt inkl. Montagesockel und Netzteil Fabr./Typ:... liefern und montieren Schaltschrank Schaltschrank 1 St EP... GP Schaltschrank Heizung / Lüftung Schaltschrank... x.800 x 1800 x 400mm + Sockel 200mm Tür-Öffnungswinkel mind. 130 Grad und Platzreserve von mindestens 20% Farbe: RAL7032 od Fabrikat:... mit folgenden Einbaugruppen : Allgemein BG Einspeisung 3x400V/max. 63A - 1 BG Phasenlampen - 1 BG Spannungsversorgung 400/230V inkl. prim./sek. Absicherung - 1 BG Kleinspannungsversorgung 230/24V inkl. prim./sek. Absicherung - 1 BG Schaltschrankbeleuchtung pro Feld - 1 BG Sammelstörung über DDC inkl. Quittiertaster - 1 BG Netzwiederkehrschaltung - 1 BG Aufschaltung BMA-Kontakt - 1 BG Fühleraufschaltung passiv Zuleitung vom Altbau BG Fühleraufschaltung passiv - 1 BG Spannungsversorgung Wärmemengenzähler - 1 BG M-Bus-Aufschaltung Wärmemengenzähler Heizkreis FBH allgemein BG Pumpensteuerung 230 od. 400V/max.4kW Ansteuerung über DDC - 1 BG Ventilsteuerung stetig - 2 BG Fühleraufschaltung passiv - 1 BG Max-Temperatur-Überwachung Zonensteuerung Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 78

121 05 Titel Gebäudeautomation - 17 BG Ventilsteuerung Auf/Zu - 17 BG Fühleraufschaltung passiv Zubringer KIGA BG Pumpensteuerung 230 od. 400V/max.4kW Ansteuerung über DDC - 2 BG Fühleraufschaltung passiv - 1 BG Spannungsversorgung Wärmemengenzähler - 1 BG M-Bus-Aufschaltung Wärmemengenzähler Zubringer Lüftung BG Pumpensteuerung 230 od. 400V/max.4kW Ansteuerung über DDC - 2 BG Fühleraufschaltung passiv Heizkreis FBH Sporthalle BG Pumpensteuerung 230 od. 400V/max.4kW Ansteuerung über DDC - 4 BG Ventilsteuerung stetig - 5 BG Fühleraufschaltung passiv - 1 BG Max-Temperatur-Überwachung Lüftung Sporthalle BG Ventilatorsteuerung 400V/max.2kW mit EC-Motor Ansteuerung über DDC - 2 BG Rep.-Schalter-Steuerung - 2 BG Ringdruckmessung über DDC - 1 BG Pumpensteuerung 400V/max.4kW Ansteuerung über DDC - 1 BG Frostschutzsteuerung - 1 BG Ventilansteuerung stetig - 1 BG Klappensteuerung stetig - 2 BG Klappensteuerung Auf/Zu - 1 BG Klappensteuerung stetig - 3 BG Filterüberwachung über DDC - 2 BG Ansteuerung Filtertrocknung 1x230V/4kW - 4 BG Fühleraufschaltung passiv - 5 BG Fühleraufschaltung aktiv - 2 BG Ansteuerung Volumenstromregler - 5 BG Ansteuerung mot. BSK-Meldung inkl. Rückmeldungen - 1 BG Rauchschalter-Überwachung Sonstiges BG Spannungsabgang 400V/10A - 2 BG Spannungsabgang 230V/max.10A - 3 BG Aufschaltung externer Meldung - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 79

122 05 Titel Gebäudeautomation Einbau und Verdrahtung BG Einbau und Verdrahtung der vorbeschriebenen DDC-Regel- und Steuereinheit Heizung und Lüftung inkl. benötigtem Zubehör für Netzwerkaufschaltung liefern und montieren 1 St EP... GP... Dienstleistung Dienstleistung Erstellen Regelschemata / Kabellisten Erstellen und Liefern der Regelschemata sowie Kabelziehpläne für sämtliche vorbenannten Anlagen. 1 Psch GP Mehrmalige Baubegehung Mehrmalige Baubegehung durch einen Beauftragten der Regelungsfirma mit den Sachbearbeitern der beteiligten Montagefirmen,einschließlich Fühlerplatzierung und Einweisung der Montagefirmen. 1 Psch GP Anklemmarbeiten Einführen, Absetzen, Abisolieren und Anklemmen (inkl. Kabelmarker) der bauseits verlegten Elektroleitungen an die außerhalb des Schaltschrankes liegenden Motore, Regler, Fühler und Tableaus sowie an die Klemmleiste des Schaltschrankes. Eine Überprüfung der bauseits verlegten Elektroleitungen hat von der Lieferfirma der Schaltschrankes zu erfolgen. 1 Psch GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 80

123 05 Titel Gebäudeautomation Erstprüfung nach DIN VDE Teil 610 Die Erstprüfung für die fertiggestellte Elektroinstalltion ist vor der ersten Inbetriebnahme nach DIN EN 0100 Teil 610 durchzuführen. Diese dient zum Nachweis, dass alle Anforderungen der Normen der Reihe DIN VDE 0100 erfüllt werden. Inbesondere sind: - Schutzleiterwiderstadnsmessung - Isolationswiderstandsmessung -Schleifenimpedanzmessung / Kurzschlußstrommessung sowie die in der DIN VDE Teil 610 aufgeführten Messungen sind in ein Messprotokoll einzutragen und dem Bauhernn zu übergeben. Hinweis: Dei Prüfung des Potentialausgleiches ist nicht Umfang dieser Leistungsposition! 1 Psch GP Inbetriebnahme Schaltschrank Erstmalige Inbetriebnahme, Probelauf, Messen der Nennströme, Einstellen der Motorschutzschalter, Überwachungs- und Steuerorgane. Einregulierung der Regelanlage sowie Einweisung des Bedienungspersonals unter der Voraussetzung, daß die Gesamtanlage bereits erstellt ist und sämtliche Geräte, Motore und Tableaus angeschlossen, sowie alle Energiequellen der Anlage vorhanden sind. Erstellen eines Abnahmeprotokolls in dem die eingestellten Werte der Regler, Wächter und der Motorschutzschalter enthalten sind. Außerdem sind die gemessenen Nennströme anzugeben. - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 81

124 05 Titel Gebäudeautomation Das Abnahmeprotokoll ist von den zuständigen Personen der Anlage zu unterschreiben. Ein Exemplar ist in die Unterlagen des Schaltschranks zu heften. 1 Psch GP Einweisung Einweisung und Schulung des vom Bauherren genannten Personals in die Bedienung Schaltschrank und Regelung für die ausgeführten Anlagen. 1 Psch GP Abnahme und Übergabe der Anlage Teilnahme und Durchführung der Abnahme und Übergabe der kompletten MSR-Technik nach Fertigstellung mit dem Ing.-Büro und Bauherrn. 1 Psch GP Nachregulierung der Regelanlage Nachregulierung der Regelanlage nach ca. einem 1/2 Jahr nach durchgeführter Inbetriebnahme bzw. Abnahme. ***Bedarfspos Regiestunde Systemingenieur Regiestunde Systemingenieur für unvorhersehbare Arbeiten inkl. sämtlichen Neben- und Fahrtkosten 1 Psch GP... ***Bedarfspos Regiestunde Regelungsmonteur Regiestunde Schaltschrank-/Regelungsmonteur für unvorhersehbare Arbeiten inkl. sämtlichen Neben- und Fahrtkosten 1 h EP... - Nur EP - 1 h EP... - Nur EP - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 82

125 05 Titel Gebäudeautomation Gebäudeleitzentrale Gebäudeleitzentrale Anlagengrafiken MSR-Technik Erstellung einer Anlagengrafik für die Heizungs- oder Lüftungsanlagen inkl. sämtlicher benötigter Einblendungen und Installation auf der Gebäudeleitzentrale pauschal 1 Psch GP Installation / Inbetriebnahme GLT Installation und Inbetriebnahme der neuen Anlagenbilder auf der Gebäudeleitzentrale pauschal 1 Psch GP Weiterleitung Störmeldung an externe Stelle Weiterleitung der Störmeldung mit Zuweisung eines Ereignistextes und einer Empfängeradresse per einschließlich Abklärung und Eingabe der Alarmwege, Alarmempfänger, Anrufnummern für bis zu 3 Alarm-empfänger. 1 Psch GP Einweisung und Schulung Einweisung und Schulung des vom Bauherren genannten Personals in die Bedienung der Leitzentrale für die ausgeführten Anlagen. pauschal 1 Psch GP Abnahme und Übergabe der Anlage Teilnahme und Durchführung der Abnahme und Übergabe der kompletten Gebäudeleitzentrale nach Fertigstellung mit dem Ing.-Büro und Bauherrn. pauschal 1 Psch GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 83

126 05 Titel Gebäudeautomation Wartungspauschale Wartungspauschale ***Bedarfspos Wartung MSR-Technik Wartung der kompletten MSR-Technik (Feldgeräte, Schaltschrank, Regelung und Leitzentrale) für 1 Jahr nach VDMA Teil 4 Während der Durchführung der Wartungsarbeiten erfolgt eine nochmalige Einweisung des Betreiberpersonales. Der Angebotspreis beinhaltet Arbeitszeit, Reisezeit, Reisekosten, Spesen und Kleinmaterial. Dieser Preis gilt mindestens für die Dauer eines Vertrags-jahres. Die Ausführung erfolgt während den betriebsüblichen Jahreszeiten. 1 Psch EP... - Nur EP - Summe Titel 05 Gebäudeautomation, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 84

127 06 Titel Aussparungen und Kernbohrungen 06 Titel Aussparungen und Kernbohrungen Hinweis: Hinweis: Bei den nachfolgenden Kernbohrarbeiten sind die Rüstzeiten mit einzurechnen sowie das Absaugen des anfallenden Bohrwassers mit einem Wassersauger Kernbohrungen Durchmesser mm Kernbohrungen Durchmesser mm Bauteilstärke: bis 300 mm mit Diamantbohrgerät, im Naßbohrverfahren in Betonbauteilen und einem Armierstahlanteil bis 13 mm Durchmesser herstellen. Gesamtbohrlänge in cm angegeben 30 cm EP... GP Kernbohrungen Durchmesser mm Kernbohrungen Durchmesser mm Bauteilstärke: bis 300 mm mit Diamantbohrgerät, im Naßbohrverfahren in Betonbauteilen und einem Armierstahlanteil bis 13 mm Durchmesser herstellen. Gesamtbohrlänge in cm angegeben 30 cm EP... GP Kernbohrungen Durchmesser mm Kernbohrungen Durchmesser mm Bauteilstärke: bis 300 mm mit Diamantbohrgerät, im Naßbohrverfahren in Betonbauteilen und einem Armierstahlanteil bis 13 mm Durchmesser herstellen. Gesamtbohrlänge in cm angegeben 30 cm EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 85

128 06 Titel Aussparungen und Kernbohrungen Kernbohrungen Durchmesser mm Kernbohrungen Durchmesser mm Bauteilstärke: bis 300 mm mit Diamantbohrgerät, im Naßbohrverfahren in Betonbauteilen und einem Armierstahlanteil bis 13 mm Durchmesser herstellen. Gesamtbohrlänge in cm angegeben 30 cm EP... GP Aussparung rund für Lüftungsleitungen Aussparung rund für Lüftungsleitungen in einseitig beplankte Gipskartonwand mit Dosenbohrer herstellen. Durchmesser mm 4 St EP... GP Aussparung rund für Lüftungsleitungen Aussparung rund für Lüftungsleitungen in einseitig beplankte Gipskartonwand mit Dosenbohrer herstellen. Durchmesser mm 1 St EP... GP Aussparung rund für Lüftungsleitungen Aussparung rund für Lüftungsleitungen in einseitig beplankte Gipskartonwand mit Dosenbohrer herstellen. Durchmesser mm 1 St EP... GP Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle in einseitig beplankte Gipskartonwand mit herstellen. Fläche bis: 1000 cm² 11 St EP... GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 86

129 06 Titel Aussparungen und Kernbohrungen Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle in einseitig beplankte Gipskartonwand mit herstellen. Fläche bis: 1500 cm² 1 St EP... GP Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle Aussparung rechteckig für Lüftungskanäle in einseitig beplankte Gipskartonwand mit herstellen. Fläche bis: 2000 cm² 1 St EP... GP... Summe Titel 06 Aussparungen und Kernbohrungen, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 87

130 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen Einregulierung und Inbetriebnahme Einregulierung und Inbetriebnahme der kompletten Lüftungsanlage durch einen Sachkundigen bzw. Sachverständigen (nach Bausachverständigen-Verordnung 1). Der hydraulische Abgleich ensprechend den festgelegten Luftmengen für die einzelnen Räume durchzuführen. Die erste Einstellung ist zur Abnahme vorzulegen. Über die Einregulierung ist ein Protokoll anzufertigen. Einschl. Einweisung für das Personal des Betreibers in Teileinweisungen nach Erfordernis. Pauschalpreis 1 Psch GP Revisions- und Wartungsunterlagen Revisions- und Wartungsunterlagen Zur Schlussabnahme sind dem Bauherrn Revisionspläne sowie die erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Dokumentation, Protokolle usw. jeweils 2-fach in Ordner geheftet zu übergeben. Die Revisionspläne mit Revisionsunterlagen sind mind. 3 Wochen vor der Schlussabnahme zur Prüfung dem Planungsbüro vorzulegen. Ohne Einweisung und geprüfte Revisionspläne / Unterlagen erfolgt keine Schlussabnahme und ein entsprechender Einbehalt aus der Endrechnung (mind. 3% aus Bruttoabrechnungssumme) Planunterlagen Das Planungsbüro stellt verbindliche Ausführungspläne digital und 2 Satz farbig ausgeplottet zur Verfügung. Benötigt der Auftraggeber mehr, als vorstehende Ausführungspläne, so werden ihm die Kosten für weitere Pläne in Rechnung gestellt. Vom Auftragnehmer sind die Montagepläne, Detailpläne, Schaltschematas usw. gemäß VOB zu erstellen und dem Fachplaner zur Prüfung und Freigabe spät. 2 Wochen vor Montagebeginn vorzulegen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung durch die Bauleitung. Zur Schlussabnahme sind dem Bauherrn Revisionspläne sowie die erforderlichen Bedienungs- und Wartungsanleitungen jeweils 2-fach in Ordner geheftet zu übergeben. Die Revisionspläne mit Revisionsunterlagen sind - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 88

131 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen mind. 3 Wochen vor der Schlussabnahme zur Prüfung dem Planungsbüro vorzulegen. Ohne Einweisung und geprüfte Revisionspläne/Unterlagen erfolgt keine Schlussabnahme. Vom Auftragnehmer zu liefernde Unterlagen /2-fach - Inhaltsverzeichnis und Unterteilungen Anlagen- und Funtionsbeschreibung - Zeichnungsliste - Anlagenschemata jeder Anlage mit allen Einbauteilen und sämtlichen techn. Daten - Strangschemata zum Anlagenschemata für alle Medien mit sämtlichen Objekten und Verbrauchern, Armaturen und Einbauteilen, einschl. sämtlicher techn. Daten - Bestandszeichnungen als Grundriß M 1:50 mit Darstellung aller Rohrleitungen, Objekte, Verbraucher, Armaturen, Verteiler, Revisionsöffnungen, Einbauteilen usw. einschl. sämtlicher techn. Daten - Werkstatt- und Detailpläne als Grundrisse und Schnitte M 1:20 für Zentralen und schwierige Montagesituationen - Bedienungsanleitungen mit Hinweisen für Inbetriebnahme, Betrieb, Störungsbehebung und Außerbetriebsetzung - Rohrleitungs- und MSR-Schema mit Angabe von Fabr. und Typ sämtlicher Einbauteile - Kabelzuglisten für sämtliche elektr. Geräte, Schalt- und Stromlaufpläne mit vollständigem Kabelverlauf - Herstellerliste aller verwendeter Materialien, Objekte u. Artikel - Herstellernachweise / Gerätekarten aller Artikel mit allen Angaben, Anhang je Gerätekarte technische Unterlagen - Einstellwerte / Gerätekennlinien sämtlicher Anlagenteile wie z.b. Umwälzpumpen, MAG, Strangregulierventile, voreinstellbare Theromstatventile, mit Bezug durch Nummerierung zu den Revisionsplänen - Kopien vorgeschriebener Prüfbescheinigungen und Werkstatt-Teste - Messprotokolle wie z.b. Rauchgasanalyse, Wasseranalyse (Nachweis Wasserqualität gemäß VDI 2035) hydraulischer Abgleich (mit Messcomputer) usw. - Protokolle über Dichtheitsprüfungen - Gewährleistungsliste aller verwendeter Materialien, Objekte u. Artikel - Aufheizprotokoll - Spülprotokoll - Inbetriebnahmeprotokoll - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 89

132 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen - Abnahmeprotokoll - Einweisungsprotokoll - Wartungsanweisungen mit Angaben der erforderlichen Wartungszyklen (Inspektionsund Wartungsplan in Form einer Arbeitskarte gemäß VDMA) Revisionsunterlagen als CAD-Dateien - dwg-, dxf-, pdf und Plot-Datei nach Auto-CAD, in der am Tag der Übergabe aktuellen Version - Datenträger: CD-ROM, virenfrei - Eintragung der Dateinamen (max. 8+3 Zeichen) in der Zeichnungsliste Bauzeichnungen Für die Bestandsunterlagen sind Bauzeichnungen nach dem neuesten Stand zu verwenden. Sie sind in gleichem Maßstab wie die Ausführungszeichnungen zu fertigen und durch Übersichtspläne zu ergänzen. Wesentliche Anlagenteile sind mit Positionsnummern zu versehen. Fließ- und Schaltschematas in Technikzentrale anbringen Anlagen-Schaltschema mit Darstellung des gesamten Anlagenaufbaus einschl. Luftmengen, Brandschutzklappen, Volumenstromregler, Armaturen, Ventilen, Fühler sowie Leistungsangaben und allen Beschriftungen, farbig angelegt in Kunststoff- platten staubdicht eingeschweißt einschl. Befestigungsmaterial. Das Anlagenschema ist vor dem Anbringen der Bauleitung vorzulegen und vor der Abnahme an einer vom Auftraggeber bezeichneten Stelle in der Technikzentrale anzubringen Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie Ersatzteillisten für die komplette Lüftungsanlage, wobei eine Ausfertigung in Klarsichtfolien feuchtigkeitssicher dem Bedienungspersonal zu übergeben ist (eingeheftet in DIN A4-Ordner wie oben beschrieben). Zusätzlich sind die Betriebs- und Wartungsanweisungen sowie die Revisionspläne als Datei auf Datenträger (CD-ROM) im Word- Format bzw. in dwg-,dfx-format und zusätzlich im PDF- Format einzureichen. 1 Psch GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 90

133 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen Sachverständigen-Abnahme Sachverständigen-Abnahme nach der Rohinstallation bevor die Wände und abgehängten Decken verschlossen werden. Prüfung und Abnahme der Auflagen aus der Baugenehmigung sowie den bauaufsichtlichen Richtlinien über die brandschutztechnischen Anforderungen an die Lüftungsanlage. Die Prüfung muss den fachgerechten Einbau der Brandschutzklappen sowie sonstigen sicherheitsrelevanten Anlagenteile enthaltn (Befestigung Lüftungskanäle usw.) Pauschal 1 Psch GP Sachverständigen-Abnahme Sachverständigen-Abnahme nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme Prüfung und Abnahme der kompletten RLT-Anlage entsprechend den Auflagen aus der Baugenehmigung sowie den bauaufsichtlichen Richtlinien über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlage. Die Prüfung muss alle sicherheitsrelevanten Komponenten wie Brandschutzklappen, Rauchmelder, Frostschutz usw. enthalten. Pauschal 1 Psch GP Aufenthalts- und Lagerräume Aufenthalts- und Lagerräume (Container oder Bauwagen) Aufstellen, vorhalten und beseitigen von Aufenthalts- und Lagerräumen. Maßgeblich für die Auslegung der Aufenthaltsräume sind die Sicherheitshinweise der Bauberufsgenossenschaften "Bausteine" Nr. A 173. Auf die Angaben zu DIN Nr wird an dieser Stelle hingewiesen. Die Aufstellungsfläche wird zusammen mit der örtlichen Bauleitung angewiesen. Die Bereitstellung ist für die gesamte Bauzeit anzubieten. Pauschalpreis 1 Psch GP... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 91

134 07 Titel Planunterlagen und Nebenleistungen Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume Einmaliges Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume. Die Aufstellungsfläche wird zusammen mit der örtlichen Bauleitung angewiesen. Pauschalpreis 1 Psch GP... Summe Titel 07 Planunterlagen und Nebenleistungen, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 92

135 08 Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten 08 Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten 1. FOLGENDE LEISTUNGEN WERDEN ZUR AUSFÜHRUNG IM STUNDENLOHN BEAUFTRAGT: unvorhergesehene Arbeiten 2. ARBEITSKRÄFTE Anzubieten ist ein einheitlicher (gemittelter) Stundensatz für sämtliche Arbeitskräfte, wie: - Meister, Aufsichtskräfte und Gleichgestellte - Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte - Werker, Helfer und Gleichgestellte (unabhängig von den jeweiligen Lohn-/Berufsgruppen) Sie enthalten sämtliche Aufwendungen, wie z.b. Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigung, Fahrtkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile, sowie Wagnis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den Tarifen gesondert vergütet. In die Verrechnungssätze sind die Lohnund Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In die Stundenlohnzettel sind deshalb nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben. Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder Geräten bis zu - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 93

136 08 Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten 1.500,00 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet Obermonteur/Meister-Stunden Obermonteur/Meister-Stunden Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 1 und Nr. 2 beschrieben 20 h EP... GP Selbständiger Monteur/Monteur-Stunden Selbständiger Monteur/Monteur-Stunden Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 1 und Nr. 2 beschrieben 20 h EP... GP Helfer/Auszubildener-Stunden Helfer/Auszubildener-Stunden Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 1 und Nr. 2 beschrieben Vorbemerkung Baustoffkosten Vorbemerkung Baustoffkosten 3. BAUSTOFFE Die Abrechnung der Baustoffe für Stundenlohnarbeiten erfolgt nach der gültigen Hersteller-Preis-Liste. Hiermit sind sämtliche Aufwendungen abgegolten, wie z.b. die Transport-, Frachtund/ oder Ladekosten, die Kosten für Stoffverluste, die Gemeinkostenanteile sowie Wagnis und Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Soll die Baustoffvergütung abweichend vereinbart werden, ist ein entsprechendes Aufbzw. Abgebot einzutragen: Zur Abrechnung muss die aktuelle Herstellerpreisliste beigelegt werden. 10 h EP... GP... - Fortsetzung auf nächster Seite - Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 94

137 08 Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten Geschätzter Aufwand Aufgebot Abgebot 200,00 EUR...%...% Kosten der Baustoffe:... EUR V o m B i e t e r e i n z u t r a g e n Kosten der Baustoffe Kosten der Baustoffe Leistung wie in obenstehender Vorbemerkung Nr. 3, Baustoffkosten wie oben berechnet. 1 St EP... GP... Summe Titel 08 Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten, Netto:... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 95

138 LV-Zusammenfassung Sporthalle/MZH Amtzell (1328) Nr. Bezeichnung Gesamt in EUR Seite 01 Titel Lüftungsgeräte mit Zubehör Titel Lüftungskanäle mit Zubehör Titel Lüftungsgitter mit Zubehör Titel Wärmedämmung Lüftung Titel Gebäudeautomation Titel Aussparungen und Kernbohrungen Titel Planunterlagen und Nebenleistungen Titel Stundenlohnarbeiten und Baustoffkosten Summe LV 04 Lüftungsanlage nach DIN Angebotssumme, Netto: EUR... zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR... Angebotssumme, Brutto: EUR... Alle Einzelbeträge Netto in EUR Seite 96