Kenn- und Hinweiszettel

Transkript

1 KEV (B) Kenn CertiFORM EU Kenn- und Hinweiszettel für EU-weite Vergabeverfahren Kenn- und Hinweiszettel 1. Wichtiger Hinweis Sehr geehrter Bieter, bitte beachten Sie, dass Ihr Angebot ausgeschlossen werden kann, wenn zum Beispiel Preisangaben fehlen, die Unterschrift im Angebotschreiben an der richtigen Stelle fehlt, die Vergabeunterlagen geändert wurden. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig ausgefüllt ist! Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /039.0 Kenn- und Hinweiszettel für EU-weite Vergabeverfahren - Oktober Kenn- und Hinweiszettel bitte ausfüllen und auf den Umschlag des Angebots kleben. Vom Bieter ausfüllen! KEV (B) Kenn CertiFORM EU Kennzettel für EU-weite Vergabeverfahren Umschlag bitte nicht öffnen! Angebot bitte sofort an die Vergabestelle weiterleiten! Absender (Bieter) Baumaßnahme: in: Leistung: Vergabestelle: Straße: PLZ: Vergabe-/Projekt Nr.: ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik Feursteinstraße Ort: Reichenau Eingang des Angebots: Beim Eingang des Angebots von der Vergabestelle auszufüllen! Datum: Uhrzeit: Ablauf der Angebotsfrist: Datum: Uhrzeit: Ort: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik :45 Reichenau Zimmer: H1/ EG R112 Laufende Nummer des Angebots

2 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik KEV (B) A EU Aufforderung zur Angebotsabgabe nach VOB/A Abschnitt 2 Feursteinstraße Reichenau (Vergabestelle) (Datum) Vergabe-/Projekt Nr.: Vergabeart Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren Verhandlungsverfahren Aufforderung zur Angebotsabgabe Ablauf der Angebotsfrist: Datum: Uhrzeit: 15:45 Einzureichen bei: ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik PLZ: Ort: Reichenau Straße: Feursteinstraße 55 Zimmer: H1/ EG R112 Bindefrist endet am: Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /240.4 Aufforderung zur Angebotsabgabe bei EU-Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Anlagen: Teilnahmebedingungen Angebotsschreiben Besondere Vertragsbedingungen und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ¹) Zusätzliche Vertragsbedingungen Mindestanforderungen an Nebenangebote EU Erklärung der Bietergemeinschaft ²) Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Eigenerklärungen zur Eignung - KEV 179 AngErg Eignung - Lohngleitung ZVB und Änderungssätze Verzeichnis der Zusätzl./Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Leistungsbeschreibung (Inhalt lt. Titelblatt): Aufgliederung der Angebotssumme Aufgliederung wichtiger Einheitspreise Pläne/Zeichnungen Nr. Kenn- und Hinweiszettel für Angebotsumschlag Preis 1a und Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis - KEV (B) TB EU - - KEV (B) Ang EU - - KEV (B) BVB - - KEV (B) WBVB - - KEV 117 (B) ZVB - - KEV 170 AErg EU Neb - Kriterien für Wertung - KEV 171 AErg WertKrit EU - - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV 177 AngErg AU EU - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen - KEV 178 AngErg AU Verpfl - - KEV 183 AngErg LGI - Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall - - KEV ZTV-ETV-StB - Verzeichnis der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV ZTV Ing - Vordruck - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ¹) - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - Bauzeitenplan Ausführung in eigenem Betrieb KEV 174 BBErg Stamm Teilleistungen vom Nachunternehmen KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistungen vom Nachunternehmen KEV AngErg NU Nr. 2 1) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. 2) Diese Erklärung ist im Regelfall nur beim Offenen Verfahren anzukreuzen und beizufügen Preis 1d - - KEV 182 Preis KEV Kenn CertiFORM bzw Kenn - Seite 1 von 4

3 KEV (B) A EU Vergabe-/Projekt Nr.: Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und auf Rechnung Zentrum für Psychiatrie, Feursteinstr. 55, Reichenau 2. Auskünfte werden erteilt, nicht beigefügte Unterlagen können eingesehen werden bei/beim Name Anschrift Telefon Fax Nicht beigefügte Unterlagen sind: zu vergeben. Es ist außerdem beabsichtigt, Wartungsarbeiten gemäß beigefügter Vertragsunterlagen zu vergeben. Die für die Inspektion und Wartung angebotenen Jahrespauschalen und Gleitklauseln werden in die Wertung des Angebotes für die Herstellung der Anlage einbezogen. ³) Neher Butz Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH, Konstanz BEACHTEN: Auskünfte werden nur nach schriftlicher Anfrage erteilt. Bearbeitung der Anfragen bis incl / KW 51. Hiernach wieder ab / KW Erklärungen und Unterlagen Folgende Erklärungen/Nachweise sind (zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten) zu den nachfolgenden Bedingungen vorzulegen: 3.1 Die Verpflichtungserklärung Mindestlohn 4 ) Vordruck AngErg Tariftreue/Mindestlohn - ist mit dem Angebot einzureichen. Angaben zu: sind mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /240.4 Aufforderung zur Angebotsabgabe bei EU-Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Weitere Unterlagen, die nicht Vertragsbestandteil werden die Aufgliederung der Angebotssumme ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV Preis 1a - oder - KEV Preis 1b - - KEV Preis 1c - - KEV Preis 1d - mit dem Angebot einzureichen. mit dem Angebot einzureichen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ist mit dem ausgefüllten Vordruck - KEV 182 Preis die Urkalkulation ist 4. Nebenangebote mit dem Angebot einzureichen. Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nr. 2.5 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen. Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 2.5 der Teilnahmebedingungen), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Nachlässe mit Bedingungen beinhalten für die gesamte Leistung nur für nachfolgend genannte Bereiche: mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 3) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr ) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 4

4 KEV (B) A EU unter folgenden weiteren Bedingungen: Vergabe/Projekt Nr.: nur in Verbindung mit einem Hauptangebot Sind Nebenangebote für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle zugelassen, müssen diese unter Verwendung des Vordrucks - KEV 185 AngErg Bauabfall - eingereicht werden. 5. Es gelten die beigefügten Teilnahmebedingungen. 5.1 Abweichend von diesen Teilnahmebedingungen gilt Folgendes: Wegen Sicherheiten wird auf Nr. 8 - KEV (B) BVB - hingewiesen. Losweise Vergabe nein ja, Angebote sind möglich für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung nur für ein Los bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /240.4 Aufforderung zur Angebotsabgabe bei EU-Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote Zuschlagskriterium Preis Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vordruck - KEV 171 AErg WertKrit EU - 6. Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 7. Zahlungen und Finanzierungsbedingungen siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - bzw. Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB Weitere Angaben 8.1 Angebote können abgegeben werden: schriftlich. elektronisch in Textform. elektronisch mit fortgeschrittener Signatur und den Anforderungen des Auftraggebers. elektronisch mit qualifizierter Signatur. 8.2 Nachprüfungsbehörden gemäß 21 EU VOB/A 5 ) Vergabekammer ( 156 GWB) Regierungspräsidium Karlsruhe Karl-Friedrich-Str. 17, Karlsruhe 5) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 1.3 Seite 3 von 4

5 KEV (B) A EU Vergabe/Projekt Nr.: Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beiliegende Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit allen Anlagen in einem verschlossenen Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die auf Seite 1 dieses Schreibens bezeichnete Stelle einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist mit anliegendem Kenn- und Hinweiszettel - KEV 189 Kenn - zu versehen. Er muss Ihren Firmennamen, Ihre Anschrift und - soweit nicht vorgedruckt - die Angabe "Baumaßnahme..." und "Angebot für..." (entspr. Angaben auf Seite 1) enthalten. Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei offenen Verfahren). (Unterschrift) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /240.4 Aufforderung zur Angebotsabgabe bei EU-Ausschreibungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Seite 4 von 4

6 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV (B) TB Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 1 Hinweis Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2016 Abschnitt 1) 1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2. Form und Inhalt der Angebote 2.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bei schriftlicher Angebotsabgabe muss das Angebot im verschlossenen Umschlag (auf direktem Weg oder per Post) eingereicht werden und an der dafür vorgesehenen Stelle unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe - KEV (B) A - ausdrücklich zugelassen ist. Sie müssen die dort genannten Bedingungen erfüllen. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Alle Eintragungen des Bieters müssen dokumentenecht sein. Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. 2.2 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von 13 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen ( 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Das vom Auftraggeber aufgestellte Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich. Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 2.5 Nebenangebote (1) Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. (2) (3) (4) (5) Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind. Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). Werden die Anforderungen des Absatzes 1, Satz 1 oder der Absätze 2 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Seite 1 von 2

7 2.6 Preisnachlässe Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang - bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. KEV (B) TB 2.7 Zur Bekämpfung von Beschränkungen des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 3. Bietergemeinschaften 3.1 Bei schriftlicher Angebotsabgabe haben Bietergemeinschaften mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben. Bei elektronischer Angebotsabgabe ist die Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - mit dem Angebot abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist sie von allen Mitgliedern fortgeschritten oder qualifiziert zu signieren Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. Nachunternehmen Beabsichtigt der Bieter, Teilleistungen von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in den Vordrucken - KEV AngErg NU Nr. 1 - und - KEV AngErg NU Nr. 2 - Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Teilleistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. Eignung Öffentliche Ausschreibung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang - sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 1 - Mai Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 6. Gleitklausel Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.t.-änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung einbezogen. 7. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > Euro bei der Melde- und Informationsstelle ²) Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen. (2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt. ²) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Seite 2 von 2

8 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A Abschnitt 2 KEV (B) TB EU Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 2 Hinweis Der Auftraggeber verfährt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A 2016 Abschnitt 2) 1. Mitteilungen von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 2. Form und Inhalt der Angebote 2.1 (1) Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. (2) Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. (3) Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw. sind mit höchstens zwei Nachkommastellen und ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. (4) Alle Eintragungen des Bieters müssen dokumentenecht sein. (5) Erklärungen und Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind bis zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. (6) Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangaben und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang EU - erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen. Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses können verwendet werden. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. Nebenangebote (1) (2) Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenden Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. Es müssen alle Leistungen erfasst sein, die zu einer einwandfreien Ausführung erforderlich sind. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober (3) (4) Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). (5) Werden die Anforderungen der Absätze 1 bis 4 nicht erfüllt, dann werden die Nebenangebote von der Wertung ausgeschlossen. Preisnachlässe Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die - ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und - an der im Angebotsschreiben - KEV (B) Ang EU - bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 2.7 Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 3. Bietergemeinschaften Bei schriftlicher Angebotsabgabe haben Bietergemeinschaften mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - abzugeben. Bei elektronischer Angebotsabgabe ist die Erklärung nach dem Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - mit dem Angebot abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist sie von allen Mitgliedern fortgeschritten oder qualifiziert zu signieren. Sofern nicht im Offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. Seite 1 von 2

9 4. Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) KEV (B) TB EU Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten im Vordruck - KEV 177 AngErg NU EU - benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen nach Vordruck - KEV 178 AngErg AU Verpfl - dieser Unternehmen vorzulegen. Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der "Verpflichtungserklärung" (- KEV 178 AngErg AU Verpfl -) abzugeben. Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 5. Eignung 5.1 Offenes Verfahren Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Unter Nr. 5.3 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang EU - sind die Nummern anzugeben, unter denen das Unternehmen im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen ist. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte dem Angebot - - Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" nach Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung -, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen. Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 4 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen nach Vordruck - KEV 179 AngErgEignung - auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) bzw. in der EEE *) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /042.0 Teilnahmebedingungen nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der "Eigenerklärung zur Eignung" (- KEV 179 AngErg Eignung -) bzw. der EEE *) genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.v. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 6. Gleitklausel 7. Ist in Nr. 9 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - eine Lohngleitung vorgesehen, dann ist dafür im Vordruck - KEV 183 AngErg LGl - die v.t.- Änderungssätze anzubieten. Sie werden in die Angebotswertung einbezogen. Melde- und Informationsstelle für Vergabesperren (1) Vor der Auftragsvergabe wird der Auftraggeber bei Vergaben > Euro bei der Melde- und Informationsstelle ¹) Auskünfte über die Zuverlässigkeit des Bieters einholen. (2) Ein Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen (z. B. Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind) wird der Melde- und Informationsstelle nach Anlage 2 der VwV Korruptionsverhütung und -bekämpfung vom 19. Dezember 2005 (GABI. 2006, S. 125) mitgeteilt. *) siehe - KEV 193 Info EU-Standardformulare - ¹) siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Seite 2 von 2

10 KEV (B) Ang EU Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 (Name und Anschrift des Bieters) ¹) Einreichung bei der Vergabestelle: *) ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik Zimmer: Haus 1/ EG R112 Feursteinstraße Reichenau (Anschrift) Vergabe-/Projekt Nr.: *) Vergabeart *) Offenes Verfahren Nicht offenes Verfahren Verhandlungsverfahren Ablauf der Angebotsfrist: *) Datum: Uhrzeit: 15:45 Bindefrist endet am: *) Angebot Baumaßnahme: in: Leistung: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) (Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen. 1) Beim offenen Verfahren vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen. Seite 1 von 4

11 KEV (B) Ang EU Vergabe-/Projekt Nr.: Meinem/Unserem Angebot liegen folgende angekreuzte Vertragsbestandteile und Anlagen zu Grunde: ²) 1.1 Vertragsunterlagen *) Besondere Vertragsbedingungen und Weitere Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ³) Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ³) Leistungsbeschreibung mit den Preisen und geforderten Erklärungen Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist - KEV (B) BVB - - KEV (B) WBVB - - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn - - KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn - - KEV (W) Ang Nr. 1 - Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV AErg ZTV-ETV-StB - Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV AErg ZTV Ing - Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGI - Pläne/Zeichnungen Nr. 1.2 Vom Bieter, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen: **) Erklärung der Bietergemeinschaft Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Eigenerklärungen zur Eignung (nur bei offenem Verfahren) - KEV 175 AngErg Bietergem - - KEV 177 AngErg AU EU - - KEV 178 AngErg AU Verpfl - - KEV 179 AngErg Eignung - Einheitliche Europäische Eigenerklärung ***) Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall - KEV 185 AngErg Bauabfall nicht beigefügte Vertragsbestandteile Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Ausgabe 2016 Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB - Ausgabe Mai 2016 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Anlagen Nebenangebote **) Aufgliederung der Angebotssumme *) Vordruck **) Preis 1a oder Preis 1b Preis 1c Preis 1d - KEV Preis 1a - bis - KEV Preis 1d - Aufgliederung wichtiger Einheitspreise *) - KEV 182 AngErg Preis 2 - Selbst gefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses **) Pläne/Zeichnungen Nr. *) Freistellungsbescheinigung **) *) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen. **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen. ***) siehe - KEV 193 Info EU-Standardformulare - 2) Vom Auftraggeber angekreuzte Vertragsunterlagen (vgl. Nr. 1.1) und vom Bieter oder vom Auftraggeber angekreuzte Anlagen (vgl. Nr. 1.4) sind immer mit dem Angebot einzureichen. 3) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. 2 LTMG. Seite 2 von 4

12 KEV (B) Ang EU Vergabe-/Projekt Nr.: Ich biete/wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt: 2.1 Hauptangebot Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) **) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % **) keine Vergabe nach Losen *) Gesamtsumme Vergabe nach Losen *) 4) Los Los Los Los Los Los Los Los Los Los 2.2 Nebenangebote zum Hauptangebot **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A EU - Technische Nebenangebote Andere Nebenangebote Anzahl: Anzahl: Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote ja 2.3 Technische Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebots **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV (B) A EU - Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % Nr.: Nr.: Kurzbezeichnung: Kurzbezeichnung: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 3. Sicherheiten 4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > Euro) *) **) siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV (B) BVB - 4. Nachweise **) 4) Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei. Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei. Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig: Steuernummer: Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen. Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen. Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben. Seite 3 von 4

13 KEV (B) Ang EU Vergabe-/Projekt Nr.: Ich bin/wir sind bevorzugter Bewerber laut beigefügtem/ vorliegendem Nachweis. 4.3 Ich bin/wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderem Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen) Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht. 5. Erklärungen **) 5.1 Einsatz von anderen Unternehmen Ich werde/wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen. Ich werde/wir werden die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer (- KEV 177 AngErg AU EU -) aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen. 5.2 Ich gebe/wir geben eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ab und erkenne/erkennen die vom Auftraggeber verfasste Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich an. 5.3 Nachweise über die Eignung **) Ich bin/wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **) Ich bin/wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - bzw. in der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung ***) die verlangten Eigenerklärungen ab. Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht. 5.4 Ich erkläre/wir erklären, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn die Beschreibungen der Teilleistungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 5.5 Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an. 5.6 Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebot meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) Ist - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben, - bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben oder - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen. **) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen. ***) siehe - KEV 193 Info EU-Standardformulare - Seite 4 von 4

14 ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik Feursteinstraße Reichenau (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: KEV (B) BVB Besondere Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016) Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik 1. Allgemein 1.1 Objekt-/Bauüberwachung ( 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B) Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur werkgruppe drei, Strasser-Kühnen-Döhring, Freie Architekten PartGmbB mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung Eine Vorankündigung ist nach 2 BaustellV nicht erforderlich. erforderlich Ein Koordinator ist nach 3 (1) BaustellV Sie ist erfolgt. muss noch erfolgen. nicht erforderlich. erforderlich. Der Auftraggeber übernimmt die Aufgabe selbst. überträgt die Aufgabe einem Dritten (Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten). Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Ein SiGe-Plan ist nach 3 (2) BaustellV nicht erforderlich. 1.3 Bautagesberichte ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen ( 4 Abs. 4 VOB/B) 2.1 Lager- und Arbeitsplätze: erforderlich; Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. auf der Baustelle Seite 1 von 4

15 KEV (B) BVB 2.3 Wasseranschluss Vergabe-/Projekt Nr.: ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. 2.4 Stromanschluss ist nicht vorhanden. ist vorhanden. ¹) Verbrauchskosten nach 4 Abs. 4 VOB/B, zuständiges Versorgungsunternehmen werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten für Messer oder Zähler entsprechend dem tatsächlichen Betrag pauschal in Höhe von in Höhe von Euro v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt. 2.5 Sonstige Anschlüsse für ¹) Wasser ²) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober sind vorhanden. 3. Ausführungs- /Vertragsfristen ( 5 VOB/B) 3.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung Mit der Ausführung ist zu beginnen am spätestens in der nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. am KW Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif) innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn (3.1.1). in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 1) Durchmesser, Leistung, Zustand 2) z.b. Fernheizung, Telefon Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.,spätestens am letzten Werktag dieser KW. (Datum). (Datum). Seite 2 von 4

16 KEV (B) BVB 3.2 Vergabe-/Projekt Nr.: Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemäß 5 Abs. 1 VOB/B sind: vorstehende Frist (3.1.1) für den Ausführungsbeginn vorstehende Frist (3.1.2) für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende Einzelfristen aus dem beigefügten Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart ( 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B): werden als Vertragsfristen vereinbart: 4. Vertragsstrafen ( 11 VOB/B) 4.1 Vertragsstrafe wegen Verzugs Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist Euro v. H. der Auftragssumme (netto). Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.2 Vertragsstrafe wegen Verstößen gegen das LTMG **) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto) beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberührt. 4.3 Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertragsstrafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 5. Verjährungsfrist für Mängelansprüche Vereinbart werden: Die Regelfrist nach 13 VOB/B ( 13 VOB/B) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober Für den Gesamtauftrag Für Für Für den Gesamtauftrag Für Für (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) (Beschreibung der Bauleistung) 6. Rechnungen ( 14 VOB/B) 6.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 1 bei 2 -fach und zugleich Monate Jahre Neher Butz Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz -fach einzureichen. *) Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. **) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreueund Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) - KEV (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -. Monate Monate Jahre Jahre Seite 3 von 4

17 KEV (B) BVB Vergabe-/Projekt Nr.: Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtliche Aufmaße, Handskizzen) sind einfach 2 fach einzureichen. 7. Zahlung ( 16 VOB/B) Die Frist für die Schlusszahlung gem. 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem. 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf Tage. 8. Sicherheitsleistung ( 16, 17 VOB/B) 8.1 Stellung der Sicherheit 3) Sicherheit für die Vertragserfüllung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.1) ist in Höhe von 5 v.h. der Auftragssumme brutto / zu leisten. netto * Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 20.2) beträgt 5 v.h. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge brutto / netto * Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche ( 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. 8.2 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft. Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist für - die Vertragserfüllung - KEV 310 Sich 1 -, - die Mängelansprüche - KEV 311 Sich 2 - und - für Abschlagszahlungen i. S. 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 bzw. vereinbarte Vorauszahlungen - KEV 312 Sich 3 - Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.6 Besondere Vertragsbedingungen - Oktober zu verwenden. *) soll diese Alternative gewählt werden, ist sie anzukreuzen. 3) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise Nr. 4.1 Ziff. 8 Seite 4 von 4

18 ZfP Reichenau Abt. Bau + Technik Feursteinstraße Reichenau (Vergabestelle) Vergabe-/Projekt-Nr.: KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Weitere Besondere Vertragsbedingungen Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 und 2 *) Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016) Es gelten nur die ausgewählten Klauseln. 9. Gleitklausel ( 2 und 15 VOB/B) Es wird eine Gleitklausel für Lohn nach Maßgabe der Vertragsunterlagen Vordruck - KEV 183 AngErg LGI - vereinbart. 10. Baustelleneinrichtungsplan ( 4 VOB/B) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. 11. Baufristenplan ( 5 VOB/B) Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.b. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen. Der Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet zu übergeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens jeweils in facher Fertigung zu übergeben. Versicherung ( 7 VOB/B) Eine hat der Auftraggeber abgeschlossen. wird der Auftraggeber abschließen. *) Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen. ¹) siehe KVHB-Bau Teil 5 Nr Bauleistungsversicherung nach Montageversicherung nach AMoB Mitversichert sind die Risiken aller am Bau beteiligten Unternehmen. Die Selbstbeteiligung je Schadensereignis beträgt 250 zu tragen hat. Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich ABN ABU ¹) 10 v. H. der Entschädigungssumme, mindestens Euro und ist im Schadensfall jeweils von derjenigen Partei zu übernehmen, die nach VOB/B die Gefahr Seite 1

19 KEV (B) WBVB Seite 1 u. 2 Vergabe-/Projekt Nr.: Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Prämienbetrag von Euro v. T. der Abrechnungssumme (brutto) gefordert (oder spätestens bei der Schlusszahlung verrechnet). Der Auftraggeber verzichtet auf eine anteilige Prämienumlage. 13. Vorauszahlungen ( 16 VOB/B) Der Auftraggeber gewährt eine Vorauszahlung (inklusive Umsatzsteuer) bei Auftragserteilung die Vorauszahlung wird nicht verzinst. von von v. H. der Auftragssumme (brutto) v. H. der Auftragssumme (brutto) die Vorauszahlung wird mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz des 247 BGB v. H. p.a. verzinst. **) Für die Zahlung ist jeweils Sicherheit durch eine Bürgschaft nach dem Vordruck - KEV 312 Sich 3 - zu leisten (vgl. Nr. 8 Vordruck - KEV (B) BVB - und Nr. 21 Vordruck - KEV 117 (B) ZVB -). 14. Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ²) Die "Stammpersonalklausel" kommt zur Anwendung kommt nicht zur Anwendung 14.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, mindestens ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb auszuführen. In diesem Leistungsumfang wird eine Zustimmung zur Übertragung auf Nachunternehmer versagt ( 4 Abs. 8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Beauftragung von Nachunternehmern diese zu verpflichten, dass sie die ihnen übertragenen Teile der Leistung vollständig im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal erbringen, soweit ihr Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal von seinem Betrieb und von dem Betrieb der beauftragten Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung an die Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste gesondert aufzuführen Dem Auftraggeber ist der Austausch von Arbeitskräften an der Baustelle schriftlich mitzuteilen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /043.8 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Seite 1 - Oktober bis 19. nicht belegt Es ist Seite 3 Weitere Besondere Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB Seite 3 - angefügt **) Soll ein anderer Zinssatz als 3 v.h. über dem Basiszinssatz des 247 BGB vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufüllen. ²) Nicht für Vergaben nach VOB/A EG bzw. SektVO Seite 2

20 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - Ausgabe Mai KEV 117 (B) ZVB Zusätzliche Vertragsbedingungen Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B 2016). Inhaltsübersicht 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) 4. Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) 9. Umweltschutz ( 4 Abs. 3 VOB/B) 10. Nachunternehmen ( 4 Abs. 8 VOB/B) 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) 14. Abrechnung ( 14 VOB/B) 15. Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) 16. Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) 17. Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) 18. Zahlungen ( 16 VOB/B) 19. Überzahlungen ( 16 VOB/B) 20. Sicherheitsleistung ( 17) VOB/B 21. Bürgschaften ( 16 und 17 VOB/B) 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) 1. Gültige Fassung der Techn. Regelwerke ( 1 Abs. 1 VOB/B) Wenn nichts anderes festgelegt ist, gelten die in den Vertragsunterlagen genannten - Technischen Spezifikationen (z. B. DIN-Normen) und die - Zusätzlichen bzw. Ergänzenden Technischen Vertragsbedingungen (ZTV und ETV) in der drei Monate vor dem Eröffnungs-/Einreichungstermin eingeführten Ausgabe (es gilt das Einführungsdatum bzw. das Datum des "Allgemeines Rundschreiben Straßenbau" - ARS -). 2. Rangfolge der Vertragsbestandteile ( 1 Abs. 2 VOB/B) Bei Widersprüchen in der Leistungsbeschreibung gelten nacheinander: - das Leistungsverzeichnis - die Baubeschreibung - die Zeichnungen 3. Bedarfspositionen ( 1 VOB/B) Sind für die Ausführung einer Leistung Bedarfspositionen (Eventual-Positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft der Auftraggeber i.d.r. nach Auftragserteilung. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Preisermittlungen ( 2 VOB/B) 4.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. Sind nach 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu können die Vordrucke des Auftraggebers - KEV 330 (N) Aufst-LV -, - KEV 332 (N) Ford -, - KEV 333 (N) Aufgl Preis 3 - verwendet werden. Diese Vordrucke werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Nummern 4.1 bis 4.3 gelten auch für die Preise der Nachunternehmen. 5. Einheitspreise ( 2 Abs. 1 VOB/B) Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Einheitspreis und Mengenansatz entspricht. Seite 1 von 4

21 KEV 117 (B) ZVB 6. Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. 7. Ausführungsunterlagen ( 3 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 8. Werbung ( 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 9. Umweltschutz ( 4 Abs.3 VOB/B) 9.1 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 9.2 Bau- und Abbruchabfälle Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel) Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen, sowie des Standes der Technik und führt die von ihm zu erbringenden Nachweise Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 10. Nachunternehmen (andere Unternehmen) ( 4 Abs. 8 VOB/B) 10.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmen übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Er hat die Nachunternehmen bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmens in Textform bekannt zu geben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Sollen Leistungen, die an Nachunternehmen übertragen sind, weiter vergeben werden, ist dies dem Auftraggeber vom Auftragnehmer vor der beabsichtigten Übertragung in Textform bekannt zu machen; die Nummern 10.1 und 10.2 bleiben unberührt. 11. Ausführung der Leistung ( 4 Abs. 10 VOB/B) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausführung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 12. Wettbewerbsbeschränkungen ( 8 Abs. 4 VOB/B) 13. Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.h. der Abrechnungssumme verpflichtet, es sei denn, ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Unterrichtung des Auftraggebers ( 10 VOB/B) Der Auftraggnehmer hat - - Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist und wichtige Ereignisse im Bereich der Baustelle z. B. Leitungsbeschädigungen, Beschwerden und Hinweise von Anliegern, Schäden an Nachbargrundstücken und -gebäuden, Hochwasser, Altlasten dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Seite 2 von 4

22 Abrechnung ( 14 VOB/B) KEV 117 (B) ZVB Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen, Geldbeträge auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden Preisnachlässe ( 14 und 16 VOB/B) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.h.-satz angebotener Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert Rechnungen ( 14 und 16 VOB/B) Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Stundenlohnarbeiten ( 15 VOB/B) Zahlungen ( 16 VOB/B) 18.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: - das Datum, die Bezeichnung der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenden Erschwernissen, - die Gerätekenngrößen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen ( 16 VOB/B) Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen gemäß 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. Seite 3 von 4

23 KEV 117 (B) ZVB 20. Sicherheitsleistung ( 17 VOB/B) 20.1 Die Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die vertragsgemäße Ausführung der Leistung Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche. 21. Bürgschaften ( 17 VOB/B) 21.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke des Auftraggebers zu verwenden Die Bürgschaft ist von einem in den Europäischen Gemeinschaften oder - - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärungen des Bürgen: " - Der Bürge... [Name und Anschrift des Bürgen]... übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die unbedingte, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. Er verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von... [Betrag]... Euro an den Auftraggeber zu zahlen. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Vorausklage gemäß 770 Abs. 1, 771 BGB wird verzichtet. - - Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle." 21.4 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 22. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern ( 18 VOB/B) Bei Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen - Mai Seite 4 von 4

24 KEV (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn Besondere Vertragsbedingungen zum Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg (LTMG-BW) 1. Mindestentgelte Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden; (2) (3) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen; für Leistungen, deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen, die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden, die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Mindestentgelt von 8,50 Euro (brutto) pro Stunde zu zahlen, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern eines Nachunternehmens oder Bieters mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt; (4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden. 2. Nachunternehmen Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, (2) (3) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung nach den 3 und 4 LTMG oder Versicherung, dass diese in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen, dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen, (4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /044.0 Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW - Oktober Kontrolle Der Auftragnehmer verpflichtet sich, (1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, (2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, (3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen, (4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen. 4. Sanktionen (1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) BVB -, Nr. 4 vereinbart. (2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen. (3) Die Bestimmungen des 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. (4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von seinen Auftragsvergaben ausschließen, informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. Seite 1 von 1

25 Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurückgeben! KEV 174 TBErg Stamm Ausführung im eigenen Betrieb Vergabe-/Projekt Nr.: Ausführung der Leistungen im eigenen Betrieb ¹) (durch Stammpersonal) Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik 1. Besteht nach den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - KEV (B) WBVB - die Verpflichtung, von den Leistungen einschließlich etwaiger Nachträge, auf die der Betrieb des Bieters eingerichtet ist, zumindest ca. 70 v. H. im eigenen Betrieb, d.h. mit eigenem Stammpersonal zu erbringen, hat der Bieter dies in seinem Angebot zu berücksichtigen. Vgl. dazu Nr. 5.1 des Angebotsschreibens - KEV (B) Ang - sowie Nr. 4 und Nr. 5 der Teilnahmebedingungen - KEV (B) TB -. Stammpersonal ist Personal, das der Bieter zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 2. Mit der Aufnahme einer 70 v. H. Stammpersonalklausel in die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen ist nicht automatisch die Zustimmung des Auftraggebers verbunden, dass ca. 30 v. H. der Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, an Nachunternehmer vergeben werden dürfen. Ein in diesem Umfang vorgesehener Nachunternehmeinsatz ist nach 4. Abs. 8 VOB/B zustimmungspflichtig. 3. Der für die Auftragserteilung in Betracht kommende Bieter hat dem Auftraggeber auf Verlangen eine Liste über das Stammpersonal seines Betriebs und von dem Betrieb der Nachunternehmer zu übergeben (betr. nur die Lohnempfänger), gegliedert nach Namen, Berufs-/Lohngruppen und Dauer der Beschäftigung. Die Anmeldung bei der Sozialversicherung ist nachzuweisen. Die für den Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Arbeitskräfte sind in der Liste ggf. gesondert aufzuführen. Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /041.E Ausführung im eigenen Betrieb (durch Stammpersonalklausel) - Oktober ¹) Nicht für Vergaben nach VOB/A EU bzw. SektVO Seite 1 von 1

26 Von der Bietergemeinschaft auszufüllen! Erklärung der Bietergemeinschaft ¹) KEV 175 AngErg Bietergem Erklärung der Bietergemeinschaft Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Wir, die nachstehend aufgeführten Firmen, beabsichtigen, uns zu einer Arbeitsgemeinschaft - Arge - zusammenzuschließen. Dazu erklären wir, dass das unten bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen (sofern nichts anderes vereinbart wird) und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Geschäftsführendes Mitglied (bevollmächtigter Vertreter) ist: Die Mitglieder der Bietergemeinschaft und ggf. der Arbeitsgemeinschaft sind: Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Oktober Ich bin/ Wir sind ¹) siehe Teilnahmebedingungen - KEV (B) TB - Nr. 3, bzw. - KEV (B) TB EU -, bzw. - KEV (B) TB SKR - Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind EU-Staat anderen Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderen Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 1 von 2

27 KEV 175 AngErg Bietergem Vergabe-/Projekt-Nr.: Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Unterschrift des Mitgliedes: Ich bin/ Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat anderen Staat Nationalität (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Firmenname und Adresse: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /034.7 Erklärung der Bietergemeinschaft - Oktober Ich bin/ Wir sind Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem Firmenname und Adresse: Ich bin/ Wir sind EU-Staat anderen Staat Nationalität Unterschrift des Mitgliedes: präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) nicht präqualifiziert und geben im Vordrucken - KEV 179 AngErg Eignung - die verlangten Eigenerklärungen ab. ein ausländisches Unternehmen aus einem EU-Staat Nationalität anderen Staat (Bitte internationales Kfz- Kennzeichen eintragen) Seite 2 von 2

28 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist auf wesentliche Teile der Leistung nicht eingerichtet Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Vergabe-/Projekt Nr.: *) (Datum) **) *) in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass mein/unser Betrieb auf die nachfolgend genannten Teile der Leistung nicht eingerichtet ist und deshalb der Einsatz von Nachunternehmen erforderlich wird. Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ¹) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen. Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

29 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 2 von

30 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 3 von

31 KEV AngErg NU Nr. 1 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /067.0 Teilleistungen von Nachunternehmen Betrieb ist nicht eingerichtet - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 4 von

32 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb auf Teile der Leistung eingerichtet ist Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Vergabe-/Projekt Nr.: *) (Datum) **) *) in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) *) Bieter: **) Ich erkläre/wir erklären, dass folgende Teile der Leistung, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, nicht im eigenen Betrieb erbracht, sondern an Nachunternehmen vergeben werden sollen. ¹) Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der Nachunternehmen, deren Anschriften und deren Präqualifikationsnummern usw. anzugeben. Nicht präqualifizierte Nachunternehmen haben die in - KEV 179 AngErg Eignung - verlangten Eigenerklärungen mit dem Angebot abzugeben. abzugeben. *) ²) Mir/Uns ist bewusst, dass insbesondere falsche Angaben in dieser Erklärung den Ausschluss von der Angebotswertung, den Ausschluss von der Teilnahme an künftigen Ausschreibungen ( 16 Abs. 1 Nr. 7 VOB/A) oder ggf. die Kündigung des Bauvertrags zur Folge haben können ( 8 VOB/B). Teilleistung Nr. 1: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr. 2: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr. 3: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen ¹) Bei Angebotsabgabe auf etwaige Stammpersonalklausel (Nr KEV (B) WBVB -) achten ²) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen auswählen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 1 von

33 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 2 von

34 KEV AngErg NU Nr. 2 Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 3 von

35 Teilleistung Nr.: **) Vergabe-/Projekt Nr.: *) KEV AngErg NU Nr. 2 Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Handwerk Industrie Handel Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Eigenerklärung beigefügt Teilleistung Nr.: **) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /069.0 Teilleistungen von Nachunternehmen obwohl Betrieb eingerichtet ist - Mai Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Teilleistung Nr.: **) Kurzbeschreibung Gewerke, Lose, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Nachunternehmen Name und Anschrift: Mitglied bei Berufsgenossenschaft: Mitglieds-Nr. im Bereich Präqualifiziert im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen Nummer Handwerk Industrie Handel Eigenerklärung beigefügt Weitere Leistungen von Nachunternehmen auf folgender Seite **) Seite 4 von

36 KEV 177 AngErg AU EU Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten von anderen Unternehmen bzw. Unterauftragnehmern Vergabe-/Projekt Nr.: *) (Datum) **) Baumaßnahme: in: Leistung: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) *) *) Bieter: **) Im Hinblick auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Kapazität nehme ich/nehmen wir die Kapazitäten von anderen Unternehmen in Anspruch. Diese Unternehmen und die in Anspruch genommenen Kapazitäten werden nachfolgend genannt. Name und Anschrift des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Kapazität Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/benennen wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der Fähigkeit von anderen Unternehmern bzw. Unterauftragnehmern bedienen werde(n). Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens sind ausnahmsweise bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der anderen Unternehmen bzw. Unterauftragnehmer sowie deren Anschriften anzugeben. *) ¹) Leistung/Kapazität Nr. 1 **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr. 2 **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /070.0 Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen - Oktober Leistung/Kapazität Nr. 3 **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Leistung/Kapazität Nr. 4 **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen. **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. ¹) Der Auftraggeber sollte diese Option nur in begründeten Ausnahmefällen ankreuzen. Name und Anschrift Name und Anschrift Seite 1 von 3

37 KEV 177 AngErg AU EU Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung **) Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /070.0 Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen - Oktober Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. Name und Anschrift Name und Anschrift Seite 2 von 3

38 KEV 177 AngErg AU EU Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Vergabe-/Projekt Nr.: Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung **) Name und Anschrift Leistung/Kapazität Nr.: **) Fach-, Teillos, LV-Titel, LV-Abschnitte oder LV-Positionen/Kapazität Nr. Kurzbeschreibung Name und Anschrift Im Hinblick auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Kapazität nehme ich/nehmen wir die Kapazitäten von anderer Unternehmen in Anspruch. Diese Unternehmen und die in Anspruch genommenen Kapazitäten werden nachfolgend genannt. Name und Anschrift des Unternehmens Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Kapazität Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /070.0 Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen - Oktober **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. Seite 3 von 3

39 KEV 178 AngErg AU Verpfl Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen Verpflichtungserklärung Vergabe-/Projekt Nr.: *) Baumaßnahme: in: Leistung: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik (Datum) **) *) *) *) Bewerber/Bieter: **) Anderes Unternehmen/Unterauftragnehmer (Name gesetzlicher Vertreter, Anschrift) Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgend genannte(n) Leistungen zw. Leistungsbereiche zur Verfügung zu stehen. Gewerk, Lose, LV-Titel oder LV-Abschnitte LV- Positionen Kurzbeschreibung der (Teil) Leistungen oder Kapazitäten Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /074.0 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen - Oktober (ggf. Bezugnahme Nebenangebote des Bieters) Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. ¹) Ort, Datum Stempel *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen. **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. ¹) Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen gefordert wurde. Unterschrift des anderen Unternehmens/Unterauftragnehmers Seite 1 von 1

40 Vergabe-/Projekt Nr.: KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 Baumaßnahme: in: Leistung: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) *) *) Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 **) Ich/Wir: Name, Anschrift bin/sind Bewerber Bieter Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft Nachunternehmer anderes Unternehmen/Unterauftragnehmer und gebe/geben folgende Eigenerklärungen ab: a) Umsatz des Unternehmens Mein/unser Unternehmen hatte in den letzten drei ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren folgende Umsätze, die Bauleistungen betreffen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und den Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen einschließen: Jahr Umsatz Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen. b) Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind / Referenzen c) Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir in den letzten drei die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Beachte: Wenn diese Erklärung angekreuzt wurde, sind Angaben für mindestens und 4 zu machen! Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zu den benannten Referenzen je eine schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers vorlegen, dass ich/wir die Leistungen auftragsgemäß erbracht habe/haben. Arbeitskräfte ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren Leistungen ausgeführt habe/haben, Ich erkläre/wir erklären, dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei ¹) abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungs- personal angeben. *) Vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen. **) sämtliche nachfolgenden Erklärungen sind vom Bewerber/Bieter/Nachunternehmer/anderen Unternehmen, sofern zutreffend, anzukreuzen. ¹) Hier hat der Auftraggeber die Möglichkeit, eine andere Zahl an Geschäftsjahren vorzugeben. ²) Hier hat der Auftraggeber die Möglichkeit, eine andere Zahl an Referenzen vorzugeben. drei ²) Referenzen auf den Seiten 3 Seite 1 von 4

41 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: d) Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes Ich bin/wir sind im Handelsregister eingetragen. Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer. e) Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. f) Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.b. wirksames Berufsverbot ( 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot ( 132a STPO), wirksame Gewerbeuntersagung ( 35 GewO), rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten 2 Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ( 129 StGB), Geldwäsche (261 StGB), Bestechung ( 334 StGB), Vorteilsgewährung ( 333 StGB), Diebstahl ( 242 StGB), Unterschlagung ( 246 StGB), Erpressung ( 253 StGB), Betrug ( 263 StGB), Subventionsbetrug ( 264 StGB), Kreditbetrug ( 265b StGB), Untreue ( 266 StGB), Urkundenfälschung ( 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen ( 268 StGB), Delikte im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren ( 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen ( 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr ( 299 StGB), Brandstiftung ( 306 StGB), Baugefährdung ( 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung ( 324, 324a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (326 StGB), die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als belegt worden bin/sind. Ab einer Auftragssumme von Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. g) Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse *), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen **) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach 48b EStG vorlegen. h) Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. Ort, Datum Unterschrift (Ort, Datum und Unterschrift sind nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebots ist.) *) soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist. **) soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt. Seite 2 von 4

42 Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 Zu Buchstabe b) In den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. *) Vergabe-/Projekt Nr.: KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4 1. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 2. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / *) Vom Bieter ausfüllen oder ankreuzen. (Anzahl). Seite 3 von 4

43 KEV 179 AngErg Eignung Vergabe-/Projekt Nr.: Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: (Anzahl). Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / 4. Baumaßnahme: in: Bauherr, Auftraggeber: Anschrift: Leistung: Ort der Ausführung: Ausführungszeit: Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /079.0 Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 1 und 2 - Oktober von: bis: Ich war/wir waren: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmen und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt: Leistung Menge, Einheit Auftragswert der gesamten Leistung: eigenen Leistung: Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: (Anzahl) Leitungskräfte: Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen: Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner: Name: Telefon / -Adresse / (Anzahl). Seite 4 von 4

44 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Verpflichtungserklärung Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: Baumaßnahme: in: Leistung: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik *) *) *) Bieter: **) Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden Ich/Wir **) Name und Anschrift bin/sind Bieter Mitglied der Bietergemeinschaft Nachunternehmen Verleihunternehmen Ich erkläre / Wir erklären, dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein / unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist; dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro (brutto) pro Stunde bezahlt wird (Mindestentgelt); dass ich mir / wir uns von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n) oder von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse / lassen, dass diese den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n); Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober dass ich sicherstelle / dass wir sicherstellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen, mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird, bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines / unseres Unternehmens sowie der von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung den Ausschluss meines / unseres Unternehmens und die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, *) Vom Auftraggeber ausfüllen oder ankreuzen **) Vom Bieter nach Bedarf auszuwählen und ankreuzen Seite 1 von 2

45 KEV AngErg Tariftreue/Mindestlohn Vergabe-/Projekt Nr.: mein / unser Unternehmen oder die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können, der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben, der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert. Diese Verpflichtungserklärung - ist vom Bieter mit dem Angebot abzugeben und muss hier nicht unterschrieben werden. ¹) - muss vom Mitglied der Bietergemeinschaft, dem Nachunternehmen usw. hier unterschrieben werden. Datum Unterschriften Firmenstempel Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /078.0 Verpflichtungserklärung Mindestlohn - Oktober ¹) Wird die Erklärung mit dem Angebot abgegeben, gilt sie mit der Unterschrift unter dem Angebotsschreiben - wie alle anderen Teile des Angebotes - als unterschrieben. Seite 2 von 2

46 Je nach Kalkulationsmethode des Bieters Vordruck Preisermittlung 1a oder 1b KEV Preis 1a Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Bieter: 1. Name/Anschrift Ermittlung des Mittel- und Kalkulationslohns Lohn - /h Gemittelter Tariflohn Lohnzuschläge / -zulagen: ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Mittellohn (ML) Lohnzusatzkosten (LZK): ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Lohnnebenkosten ¹) Fahrtkosten, Auslösung, Trennungsentschädigung, Verpflegungszuschüsse usw. Kleingeräte / Werkzeuge (sofern nicht bei den Baustellengemeinkosten erfasst) = + = Kalkulationslohn (KL) (Summe 1.3 bis 1.6) = 2. Einzelkosten ohne Umsatzsteuer Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen - Oktober x x Angebotssumme ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten (Summe Summe 3.2) = Gesamtbetrag /h h x Insgesamt = Zuschläge für Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 1) siehe KVHB-Bau Teil 5, Nr ) Einschl. Bauhilfsstoffe (z. B. Schalung, Verbau). 3) Einschl. etwaiger Sonderkosten, wenn keine Positionen im LV vorhanden. 4) Falls nicht in gesonderten Positionen (z.b. Baustelleneinrichtung) ausgeschrieben. 5) bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 117 (B) ZVB - 6) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden. 2) 3) 3.1 auf Einzelkosten v. H ) Baustellengemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn Gesamtzuschläge Gesamtzuschläge in Euro Löhne 1 2 4) Stoffe 3 Geräte 4 Sonstige Kosten 5 4) Kalkulationslohn Gesamtstunden Fremdleistungen Fremdleistungen 6 5) Seite 1 von 2

47 KEV Preis 1a Vergabe-/Projekt Nr.: Aufschlüsselung Erforderlich wenn die Auftragssumme (netto) > Euro 5.1 Lohnzuschläge / -zulagen: ¹) Lohn - /h Bauzuschläge, Leistungslöhne, Prämien, übertarifliche Bezahlungen Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Erschwerniszuschläge Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen (VWL) bzw. tarifliche Zusatzrente (TZR) Hilfslöhne z. B. Magaziner, Kraftfahrer, sofern den Teilleistungen nicht direkt zurechenbar Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird Fehlzeiten Übertrag zu 1.2 auf Seite 1 Summe 5.1 (Summe bis 5.1.8) 5.2 Lohnzusatzkosten (LZK) ¹): Sozialkosten [gesetzliche, tarifliche und betriebliche (freiwillige)] Soziallöhne, gesetzlich und tariflich bedingt Lohnbezogene Kosten: Haftpflichtversicherung (Firmenhaftpflicht), Beiträge zu den Berufsverbänden und dgl. + Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /051.9 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation mit vorberechneten Zuschlägen - Oktober Übertrag zu 1.4 auf Seite 1 1) siehe KVHB-Bau Teil 5, Nr Summe 5.2 (Summe bis 5.2.3) Seite 2 von 2

48 Je nach Kalkulationsmethode des Bieters Vordruck Preisermittlung 1a oder 1b Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme KEV Preis 1b Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Bieter: Name/Anschrift 1. Ermittlung des Mittel- und Kalkulationslohns Lohn - /h Gemittelter Tariflohn Lohnzuschläge / -zulagen: ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Mittellohn (ML) Lohnzusatzkosten (LZK): ¹) Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (Seite 2) Lohnnebenkosten ¹) Fahrtkosten, Auslösung, Trennungsentschädigung, Verpflegungszuschüsse usw. Kleingeräte / Werkzeuge (sofern nicht bei den Baustellengemeinkosten erfasst) = + = Kalkulationslohn (KL) (Summe 1.3 bis 1.6) = 2. Einzelkosten ohne Umsatzsteuer Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme - Oktober x x Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten (Summe Summe 3.4) = Gesamtbetrag /h h x Insgesamt = Umlagekosten aus Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn Baustellengemeinkosten Allgemeine Geschäftskosten Wagnis und Gewinn 3.4 Gesamtbetrag der Umlagekosten (Summe 3.1, 3.2 und 3.3) 3.5 6) Anteil Umlagekosten an Einzelkosten = (Nr. 3.4 / Nr. 2.3 Spalte 9) Angebotssumme ohne angehängte Stundenlohnarbeiten und ohne Umsatzsteuer 1) siehe KVHB-Bau Teil 5, Nr ) Einschl. Bauhilfsstoffe (z. B. Schalung, Verbau). 3) Einschl. etwaiger Sonderkosten, wenn keine Positionen im LV vorhanden. 4) Falls nicht in gesonderten Positionen (z.b. Baustelleneinrichtung) ausgeschrieben. 5) bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 117 (B) ZVB - 6) Wenn Teile mit unterschiedlichem Lohn kalkuliert werden. 2) 3) (ggf. einschl. Sonderkosten), nur wenn keine Pos. im LV Aufschlüsselung, wenn Auftragssumme (netto) > (S. 2) in v. H. 4) 5) Kalkulationslohn Gesamtstunden Fremdleistungen Seite 1 von 2

49 KEV Preis 1b 5. Umlageberechnung Vergabe-/Projekt Nr.: Gesamtbetrag der Umlagekosten (aus Nr. 3.4): 5.2 Umlage auf Einzelkosten Löhne 1 2 Stoffe 3 2) 3) 4) 5) Geräte Sonstige Kosten Fremdleistungen Gesamtbetrag Umlage in v. H Umlage in Einzelkosten (aus Nr. 2.3): Einzelkosten insgesamt 7) Aufschlüsselung Lohnzuschläge / -zulagen: 7) Erforderlich wenn die Auftragssumme (netto) > Euro Lohn - /h Bauzuschläge, Leistungslöhne, Prämien, übertarifliche Bezahlungen Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit Erschwerniszuschläge Arbeitgeberanteil Vermögenswirksame Leistungen (VWL) bzw. tarifliche Zusatzrente (TZR) Hilfslöhne z. B. Magaziner, Kraftfahrer, sofern den Teilleistungen nicht direkt zurechenbar Lohnerhöhungen, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird: Fehlzeiten: Übertrag zu 1.2 auf Seite 1 Summe 6.1 (Summe bis 6.1.8) 6.2 Lohnzusatzkosten (LZK): 7) Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.7 Aufgliederung der Angebotssumme bei Kalkulation über die Endsumme - Oktober Sozialkosten [gesetzliche, tarifliche und betriebliche (freiwillige)] Soziallöhne, gesetzlich und tariflich bedingt Lohnbezogene Kosten: Haftpflichtversicherung (Firmenhaftpflicht), Beiträge zu den Berufsverbänden usw. Übertrag zu 1.4 auf Seite 1 Baustellengemeinkosten Baustelleneinrichtung Örtliche Bauleitung Technischen Bearbeitung usw. Betonlabor, Lizenzen, Modelle und Muster Baustellenhilfslöhne Verbrauchs- und Bauhilfsstoffe Baustellengemeinkosten (ggf. einschl. Sonderkosten), nur wenn keine Pos. im LV 2) Einschl. Bauhilfsstoffe (z. B. Schalung, Verbau). 3) Einschl. etwaiger Sonderkosten, wenn keine Positionen im LV vorhanden. 4) Falls nicht in gesonderten Positionen (z.b. Baustelleneinrichtung) ausgeschrieben. 5) bei Leistungen von Nachunternehmen siehe Nr KEV 117 (B) ZVB - 7) Gesamtbetrag muss gleich der Angebotssumme Seite 1 Nr. 4 sein. Summe 6.2 (Summe bis 6.2.3) Übertrag zu 3.1 auf Seite 1 Summe 6.3 (Summe bis 6.3.7) Seite 2 von 2

50 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Baumaßnahme *): Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 Vergabe-/Projekt-Nr.: *) in *): Feursteinstraße 55, Reichenau Leistung *): Elektrotechnik Bieter **): Name/Anschrift Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Fremdleistung in Minuten Es folgt Seite 2 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Preis 2 KEV 182

51 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 3

52 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Vergabe-/Projekt-Nr.: Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 4

53 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Fremdleistung Zeitansatz **) in Minuten Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 5

54 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Zeitansatz **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung in Minuten KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite 6

55 Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /052.5 Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge - Mai Vergabe-/Projekt-Nr.: Aufgliederung wichtiger Einheitspreise in Einzelkosten ohne Zuschläge Seite *) Pos. *) Kurzbezeichnung der LV-Position *) Mengeneinheit *) Zeitansatz **) in Minuten Einzelkosten der Teilleistungen ohne Zuschläge (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit **) Löhne Stoffe Geräte Sonstige Kosten Fremdleistung KEV 182 Preis 2 *) Zutreffendes vom Auftraggeber ausfüllen **) Zutreffendes vom Bieter ausfüllen Es folgt Seite

56 Titelblatt zur Leistungsbeschreibung KEV 150 Titel LB Titelblatt zur Leistungsbeschreibung Vergabe-/Projekt-Nr.: Baumaßnahme: Zentrum für Psychiatrie Reichenau Umbau und Sanierung Haus 25 in: Leistung: Feursteinstraße 55, Reichenau Elektrotechnik Inhalt Blatt/Seite Baubeschreibung (Allgemeine Darstellung der Bauaufgabe) 1. Allgemeine Beschreibung der Leistung bis 2. Angaben zur Baustelle bis 3. Angaben zur Ausführung bis 4. Ausführungsunterlagen / Anlagen bis Leistungsverzeichnis Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche Leistungsverzeichnis (Langtext) Leistungsverzeichnis (Kurztext) bis bis bis bis Zusammenstellung (Lose, Titel, Abschnitte des LV) bis bis Ergänzende Vertragsunterlagen Bieterangabenverzeichnis Stoffverzeichnis Geräteverzeichnis Verzeichnis bereitgestellter Baustoffe - KEV AngErg BAV - - KEV AngErg StoffVZ - - KEV AngErg GeräteVZ - - KEV AngErg BeistellVZ - Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG /058.3 Titelblatt zur Leistungsbeschreibung - Juli Abrechnungseinheiten mm Millimeter mm² Quadratmillimeter cm Zentimeter cm² Quadratzentimeter cm³ Kubikzentimeter m Meter m² Quadratmeter m³ Kubikmeter km Kilometer km² Quadratkilometer md Meter X Tage m²d Quadratmeter XTage m³d Kubikmeter X Tage mwo X Wochen m²wo XWochen m³wo X Wochen mmt X Monate m²mt XMonate m³mt X Monate h Stunde ha Hektar l Liter d Tag kg Kilogramm Wo Woche t Tonne Mt Monat tmt X Monate Euro, wenn ein Betrag aus einem der Kommunalen Einheitlichen Vordrucken (KEV) übertragen werden muss, z.b. Lohngleitung. Kennzeichnung der Positionen: Grundposition = ohne Bedarfsposition (Eventualposition) = B St Sth Std StWo StMt SpMt SpJr psch Stück Stück X Stunden X Tage X Wochen X Monate Stück pro Monat pro Jahr Pauschal Seite 1 von 1

57 LV Nummer: LV04: H25 Elektroinstallation Datum: Bauvorhaben: ZfP Reichenau Haus 25 Anschrift ZfP Reichenau Feursteinstrasse Reichenau Abt. Bau- und Technik

58 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 1 von 78 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN 1. BAUÜBERWACHUNG In die Einheitspreise einzukalkulieren ist die ingenieurmäßige Überwachung der Arbeiten, d.h. die Teilnahme an Baubesprechungen, das Weiterleiten der Besprechungsergebnisse an die Monteure, die Abstimmung der Arbeiten mit den anderen Gewerken, die diesbezüglichen Verhandlungen und das Einweisen des Bedienungspersonals. 2. AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 2.1 Positionszahlen Sämtliche elektrische Bauteile der Verteilungen sind durch Positionszahlen zu kennzeichnen, die mit den Angaben des Schaltbildes übereinstimmen müssen. Die Positionszahlen sollen nicht auf dem Einzelteil selbst, sondern an unmittelbar benachbarten, gut gesicherten Stellen angebracht werden. 3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER ANLAGE 3.1 Versorgung Die Versorgung wird über den Netzbetreiber, das Netz des ZfP Reichenau, hergestellt. 3.2 Verteilungen Die Unterverteiler werden als Stand-Verteiler ausgeführt. Die Verteilerschränke sind als fabrikfertige Installationsverteiler nach VDE 0659 / 380 zu liefern. Ersatzweise ist vom Auftragnehmer der schriftliche Nachweis zu erbringen, dass die von ihm gelieferten Verteiler sämtliche Forderungen und Gütemerkmale, welche in o.g. VDE - Vorschrift aufgeführt sind, voll erfüllen. Grundsätzlich sind alle Verteilungen nach den gleichen Konstruktionsmerkmalen wie folgt auszuführen: Stahlblechverteilung in stabiler, verwindungssteifer Konstruktion. Mindestblechstärke 1.5 mm, Fertiganstrich "RAL Farbe nach Wahl". Abdeckblenden für Sicherungs- und Schaltgeräte mit entsprechenden Ausschnitten und Abhebegriffen. Die Verteilungen erhalten alle Türen, die mit Halbzylinderschlössern verschließbar sind. Bedien- und Kontrollgeräte in den Türen müssen berührungssicher mit schwer entflammbarem Isoliermaterial abgedeckt sein. Alle Blechteile sind mit dreifachem Anstrich in einer "RAL Farbe nach Wahl" zu versehen. Die Verteilungen sind nach den gleichen konstruktions- und verdrahtungstechnischen Prinzipien aufzubauen. Für Geräte sind einheitliche Fabrikate und Typen zum Einbau vorzusehen. Jeder Einbau ist entsprechend den verschiedenen Versorgungsgruppen, Spannungsarten und Einbaugeräten abzuschotten und abzudecken. Für die griffbereite Aufbewahrung eines Satzes Schaltpläne DIN A4 ist in den Verteilungen an geeigneter, sichtbarer Stelle (Türe) eine Plantasche anzubringen.

59 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 2 von 78 Sämtliche Verteilungen sind dauerhaft mit Resopalschildern, Farbe Schwarz, Größe ca. 80mm x 40mm, zu beschriften. 3.3 Grundsätzlicher Aufbau Im unteren Teil Einspeisung mit Kabeleinführungsraum Hauptschalter bzw. Sicherungslasttrennschalter und Hauptschütz, N- und PE-Schienen, im mittleren Teil Sicherungs- und Schaltgeräte. Für Erweiterungen sind hier 20% Sicherungsabgänge sowie ausreichend Platzvorhalt mit Blindabdeckung für späteren Ausbau einschl. Platzreserve für Schaltgeräte vorgehalten. Im oberen Teil Klemmraum für Leitungsabgänge. Hier sind alle Stromkreis- und Steuerleitungen auf Schaltanlagen- Reihenklemmen mit Nullleiter-Trenn- und Schutzleiterklemmen aufzulegen. Es sind Klemmen (mind. 4 qmm) zu verwenden, die eine Anordnung von L1, L2, L3, N und PE der einzelnen Stromkreise unmittelbar nebeneinander zulassen. Für den Klemmraum ist eine Platzreserve von 20% vorzuhalten. Es sind grundsätzlich alle Adern, einschließlich Reserveadern, aufzulegen. Für die abgehenden Leitungen ist eine Zugentlastungsschiene vorzusehen. Die Klemmen für die Reserveabgänge werden mit eingebaut, für den Platzvorhalt zum späteren Ausbau ist im Klemmenraum ebenfalls Reserveplatz vorzuhalten. Die Klemmenräume sind entsprechend den verschiedenen Versorgungssystemen zu trennen und abzuschotten. 3.4 Beschriftung der Verteilungen Es sind zu bezeichnen: Die Verteilungsfelder, Gesamtbezeichnung des Feldes. Alle Einbaugeräte wie Sicherungen, Schalter, Instrumente etc. Die Sicherungen der schmalen Bauform werden nummeriert. Die Aufschlüsselung mit Klartext erfolgt auf einer getrennten Stromkreisaufstellung. Schaltgeräte, Transformatoren, Regler usw., die hinter Geräteblenden eingebaut werden, mit Bezeichnungsschildern, die unmittelbar neben dem Gerät auf dem Befestigungsblech bzw. der Montageplatte und auf der Geräteblende angebracht werden. Die Hauptzuleitungsklemmen. Alle Reihenklemmen der Stromkreis- und Steuerleitungen sind mit bedruckten Schildkappen. Alle Anschlussleisten und Klemmen mit durchlaufender Nummerierung. Kabel und Leitungen mit unverwechselbaren, unverlierbaren Kabelbezeichnungsschildern. Alle Geräteblenden müssen sich ohne Ziehen von Sicherungstrennern oder Herausdrehen von Sicherungsschraubkappen etc. abnehmen lassen. Als Sicherungsschraubkappen sind solche mit Prüfloch zu verwenden. Alle bei ordnungsgemäßem Betrieb, Wartung, Instandhaltung und Störungssuche anfallenden Arbeiten müssen bei unter Spannung stehender Anlage durchgeführt werden können. Deshalb sind alle aktiven Teile so abzudecken, dass solche Arbeiten ohne Verstoß nach 6 bis 8 der BAB A2 durchgeführt werden können.

60 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 3 von 78 Alle Schütze und Relais müssen mit brummfreien Spulen ausgerüstet sein. Der Bieter ist im Rahmen seiner Gewährleistung dafür haftbar. 3.5 Schalter- und Abzweigdosenmontage bei Wänden mit Fliesenbelag Bei Wänden mit Fliesenbelag sind die Dosen im Fugenkreuz zu setzen. Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Fliesenverlegefirma ist unbedingt erforderlich. Der Auftragnehmer hat diese Koordination mit der Bauleitung und dem Fliesenleger zu übernehmen und ist für diese voll verantwortlich. Hierfür ist keine gesonderte Vergütung vorgesehen. 3.6 Installationsgeräte Schalter und Steckdosen sind, wenn gefordert, zu Kombinationen zusammenzufassen. Schalterprogramm mit Lichtrufsystem kompatibel Alle Installationsgeräte sind mittels Schraub-Krallenbefestigung (VDE) einzubauen. Für die Montagehöhen der Installationsgeräte sollen folgende Richtlinien gelten: Schalter und Taster: 105 cm über FFB oder nach besonderer Angabe. Schukosteckdosen : 30 cm über FFB. Schukosteckdosen an Arbeitstischen, im Keller und Heizung-Lüftung: 105 cm über FFB. Abzweigdosen u. P.: 15 cm von UKD. Abzweigdosen FR a. P.: 15 cm von UKD (OK-Dose) Vorgenannte Maße sind Richtmaße und sind mit dem Bauleiter nochmals abzusprechen. 3.7 Kabel- und Gitterrinnen, Steigetrassen werden wie folgt beschrieben geliefert und montiert:

61 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 4 von 78 Die aufgeführten Installationshilfen sind in feuerverzinkter (DIN 17172) oder kadmirverzinkter Ausführung einschl. den Verbindern und Abstandshaltern und dem erforderlichen Befestigungsmaterial wie Flachkopfschrauben mit Muttern, Schlagankern, Dübeln mit Schrauben und entsprechender Länge zu liefern. Die Kanthöhe der Rinnen ist im weiteren Beschrieb festgelegt. Der Stützenabstand ermittelt sich je nach Belastung, beträgt aber max. 1,5 m. 3.8 Baustromversorgung Von der ausführenden Elektroinstallationsfirma ist für den Innenausbau eine Baustromversorgung einzurichten. In Abstimmung mit der Bauleitung ist für eine Baubeleuchtung sowie für provisorische Anschlüsse das erforderliche Material zu montieren und über die ganze Bauzeit bereitzustellen. Alle durch mehrmaliges Anfahren der Baustelle entstehende Kosten (Fahrgelder, Wegzeiten, Auslösungen usw. ) werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einzelpreise der dazu aufgeführten Positionen mit einzurechnen. 4. Anhangverzeichnis 4.1 Verhaltenssregeln VERHALTEN im Zentrum für Psychiatrie Reichenau, Feursteinstraße 55, Reichenau 4.2 Baubeschreibung 4.3 NB Beschreibung Sanierung Sanierungs- und Demontagearbeiten ZfP Haus Grundrisspläne Installation siehe Anhang A-GR-EI-UG-251.pdf 1: A-GR-EI-UG-252.pdf 1: A-GR-EI-EG-251.pdf 1: A-GR-EI-EG-252.pdf 1:50

62 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 5 von A-GR-EI-OG-251.pdf 1: A-GR-EI-OG-252.pdf 1: A-GR-EI-O1-251.pdf 1: A-GR-EI-O1-252.pdf 1: A-GR-EI-O2-251.pdf 1: A-GR-EI-O2-252.pdf 1: A-GR-EI-O3-251.pdf 1: A-GR-EI-O3-252.pdf 1: A-GR-EI-DG-251.pdf 1: A-GR-EI-DG-252.pdf 1: Bauzeitenplan Stand: siehe Anhang

63 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 6 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Eigenstromversorgungsanlagen RWA - Anlage Allgemeine Vorbemerkungen Zur Sicherung des Rauchabzuges im Brandfall sind mehrere Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) vorgesehen. Die bauseits montierten Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (Lichtkuppel / Oberlichter / Lamellen o.ä.) werden mittels mehrerer RWA-Zentralen ausgelöst. Weiterhin kann mittels eines Lüftertasters oder einer Schnittstelle mit der Gebäudeleittechnik die Anlage zur täglichen Be- und Entlüftung benutzt werden. Die RWA-Anlage besteht im wesentlichen aus: - RWA-Zentrale - Netzladeteil - Notstromversorgung - Elektroantriebe mit elektronischer Endabschaltung - Auslösetastern - Lüftertaster - elektronischen Rauch- und Wärmemeldern Das Netzladeteil ist mit einer Notstromversorgung ausgerüstet, die bei Stromausfall die Anlage mind. 72 Std. betriebsbereit hält. In die nachfolgend aufgeführten Einheitspreise ist die Lieferung und Montage mit dem dazugehörigen Klein- und Befestigungsmaterial, einschließlich der Inbetriebnahme, mit einzukalkulieren. Als Ausschreibungsgrundlage dient das Fabrikat JET Steinbrecher Es können gleich- bzw. höherwertige Fabrikate auf Nachweis angeboten werden. Der Hersteller muss nach DIN ISO 9001 zertifiziert sein. Das Zertifikat ist dem Angebot beizulegen. Die Installation der Rauch- und Wärmeabzugsanlage hat durch eine vom VDS-anerkannte Errichterfirma (gem. VdS 2222) zu erfolgen. Eine Bescheinigung der Autorisierung ist bei Angebotsabgabe vorzulegen RZN 4402-K VdS - RWA-Zentrale Kompakt 1 St ZP RZN 4408-K RWA-Zentralplatine 8AZP-RZN 4408-K, 1 St RWA-Taster 2 St Reserve Glasscheiben für RWA-Taster 1 St RWA-Lüftungstaster 1 St......

64 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 7 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Anschluß/Funktionstest-Antriebe 2 St Inbetriebnahme psch Eventualposition Wartungsvertrag für die vorgenannte RWA-Anlagen 5 Jr... nur E-Preis RWA - Anlage Eigenstromversorgungsanlagen Niederspannungsinstallationsanlagen Verteilungen Allgemeine Ausführungsmerkmale Als Verteilungen sind stahlblechgekapselte Systeme mit folgenden Ausführungsmerkmalen anzubieten: Aufbau der Systemverteiler als typengeprüfte Schaltgerätekombination (TSK) nach DIN EN (VDE 0660 Teil 500). Entsprechende Prüfprotokolle sind dem Angebot beizufügen. Ausführungsvarianten für Wandeinbau, für Wandaufbau oder als Standverteiler. Die jeweilige Variante wird in den entsprechenden Positionen angegeben. Sammelschienensystem aus Kupfer mit den Leitern L1-L2-L3-N-PE (TN-S-Netz), Nennstrom entsprechend dem Einspeisehauptschalter ausgelegt. Bezüglich der thermischen und dynamischen Festigkeit der Verteilungen sind die am Einbauort maximal auftretenden Kurzschlussströme zu berücksichtigen. Die hierfür erforderlichen Kurzschlussberechnungen sind vom AN durchzuführen. Die Verteiler müssen zum nachträglichen Einbau von Profil-Halbzylinder der Schließanlage des Kunden geeignet sein. Die Türen der Standverteiler sind mit Stangenverschluss und Schwenkhebelgriff auszustatten. Beschläge müssen eingelassen sein. Beim Öffnen der Türen sind alle aktiven Teile des Verteilers durch serienmäßige Berührungsschutzabdeckungen vollständig in der Schutzart IP 30 geschützt. In den Verteilungen ist an geeigneter Stelle eine Plantasche in stabiler und dauerhafter Ausführung anzubringen. Alle Einbaugeräte sind schwingungsfrei und geräuschdämpfend zu montieren. Im Rahmen der Gewährleistung ist der Bieter dafür haftbar, dass alle mit Spulen ausgerüstete Geräte während dieser Zeit brummfrei sind. Die Verteilungen sind mit Zu- und Abgangsklemmen auszuführen. Die Anordnung der Klemmen ist mit L1-L2-L3-N- PE je Kabel vorzunehmen. Neutralleiterklemmen sind bis zu einem Leiterquerschnitt von 16 mm² als Trennklemmen auszuführen. Es darf nur ein Leiter unter einer Klemme gebracht werden. Für eine ausreichende

65 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 8 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Zugentlastung der anzuschließenden Kabel ist zu sorgen. Unterverteilungen als Standschränke (siehe Position) sind als Reihenanbau- Verteiler anzubieten. In den Einzelpreisen sind die entsprechenden Flansche, Verbindungsschrauben, Sammenschienenverbinder etc. einzukalkulieren. Die Klemmen sind nach der Nennlast der Stromkreise beziehungsweise nach dem Querschnitt der Kabel und Leitungen, mindestens jedoch für einen Querschnitt von 4 mm² zu bemessen. Reserveadern von Steuerleitungen sind ebenfalls auf Klemmen zu legen. Sämtliche Klemmen und Zubhörteile sind Bestandteil der betriebsfertigen Montage der Anlage und werden nicht separat vergütet. Zusätzlich sind 2 x 24 Trennklemmen für die Steuerleitungen sowie mind. 20% an Reihenklemmen für Doppelbelegungen vorzusehen und in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Für die interne Verdrahtung, waagerecht oder senkrechte Verdrahtung sind sog. Leitungsführungsklammern mit Sicherungsclip und Rückhalteklammern zu verwenden. Alle Geräte, Klemmen sowie zu- und abgehenden Kabel und Leitungen sind in Übereinstimmung mit den Übersichtsschaltplänen, Stromlauf- und Klemmenplänen dauerhaft zu bezeichnen. Verteilerbezeichnung durch graviertes Resopalschild außen angeschraubt oder geklebt, weiß mit schwarzer Schrift. Für Einbaugeräte gleicher Art ist ein einheitliches Fabrikat zu wählen. Auf eine gleichmäßige Phasenbelastung der Verteiler ist zu achten. Die Verteiler sind so zu dimensionieren, dass nach der Inbetriebnahme eine Platzreserve von mindestens 20 % verbleibt. Lackierung der Außenverkleidung und Türen mit Mehrfachanstrich, Farbton gemäß RAL Standard der Herstellers. Zum weiteren Lieferumfang gehört die Dokumentation der Verteiler in folgendem Umfang: - Übersichtsschaltbilder/Stromlaufpläne - Klemmenpläne - Geräte- und Stücklisten - Schrankaufbaupläne/Konstruktionspläne Die Verteiler verstehen sich einschließlich allem erforderlichem Klein- und Befestigungsmaterial betriebsfertig montiert. Das Anschließen aller ankommenden und abgehenden Steuer- und Leistungskabel ist Bestandteil der betriebsfertigen Montage der Verteiler. Entsprechende Zugentlastungen für alle abgehenden Leitungen und Kabeln sowie die Beschriftung sind vorzusehen. Schottungen sind ausschließlich aus Stahlblech herzustellen. Zur Anbindung der Fronteinbauten (z.b. Messgeräte, Cee-Steckdose) ist jeweils ein Metall-Schutzschlauch zu

66 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 9 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP verwenden. Dieser ist in die einzelnen Verteiler miteinzukalkulieren. Die für den Aufbau der Verteiler relevanten Baumaße sind am Montageort zu prüfen. Die Erstellung und Übergabe der Werks- und Montageplanung ist auf Grundlage das Projekthandbuch zu durchzuführen Anreihstandverteiler für Starkstrom IP41 5 Felder 1350x2000x RAL Anreihstandverteiler für Schwachstrom IP41 3 Felder 600x2000x RAL Anreihstandverteiler für Notnetz IP41 1 Feld 350x2000x RAL St St St Seitenwände für Anreihstandschrank 8 St Stand NS-Verteiler - H/B/T: Sockel / 864 / 325 mm 3 Felder 1 St Vorbemerkung Einbaugeräte Die nachstehend aufgeführten Geräte verstehen sich betriebsfertig in die NS-Schaltfelder bzw. Verteiler eingebaut. Die hierfür erforderlichen Systemteile, Abzweigschienen sowie Klein-, Verdrahtungs-, Reihenklemmen- und Befestigungsmaterial sind zu berücksichtigen. Die nachfolgenden Sicherungsautomaten / FI-Schutzschalter sind so anzubieten, dass jederzeit ein Hilfsschalter nachgerüstet werden kann. Das Sicherungsmaterial ist durchgehend vom gleichen Hersteller, Fabrikat anzubieten. Zugelassene Fabrikate sind: - ABB - Siemens - Hager Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' Vom Bieter einzutragen. Vorbemerkung Lasttrennschalter

67 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 10 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Lasttrennschalter Lasttrennschalter - 63A / 4-polig 4 St Lasttrennschalter - 80A / 4-polig 1 St Lasttrennschalter - 100A / 4-polig 4 St Sicherungselemente D01/D Sicherungselement D02, 3pol 35 St Vorbemerkung Leistungsschutzschalter Leistungsschutzschalter - 6 ka / 1-polig Sicherungsautomat - 6kA / 1polig / B10-13A 150 St Sicherungsautomat - 6 ka / 1polig / B16A 25 St Sicherungsautomat - 6kA / 1polig / B20A 5 St Sicherungsautomat - 6kA / 1polig / B25A 3 St Sicherungsautomat - 6kA / 1polig / B32A 1 St Leistungsschutzschalter - 6 ka / 3-polig Sicherungsautomat - 6kA / 3polig / B10A 3 St Sicherungsautomat - 6kA / 3polig / B16A 35 St Sicherungsautomat - 6kA / 3polig / B32A 3 St Leistungsschutzschalter - 6 ka / 4-polig

68 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 11 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Eventualposition Sicherungsautomat - 6kA / 4polig / B16A 35 St... nur E-Preis Signalkontakte Signalkontakt 120 St Vorbemerkung Fehlerstromschutzschalter Fehlerstromschutzschalter FI / LS - 30 ma / 16 A / 6 ka / einpolig 245 St FI-Schutzschalter - 30 ma / 40 A / 6 ka / 3polig+N 5 St Vorbemerkung Brandschutzschalter AFDD Der Brandschutzschalter (AFDD) wird in Kombination mit Schutzeinrichtungen aus dem Standardprogram betrieben. kombiniert werden koennen entweder Leitungsschutzschalter bis 16A, 1polig + Neutralleiter (LS 1+N) oder kombinierte Geraete aus FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter bis 16A (FI/LS). Zusaetzlich muessen Zusatzkomponenten wie Hilfsstrom- und Fehlersignalschalter, Spannungs- Unterspannungsausloeser und Fernantriebe kombinierbar sein. Die Einspeisung der Kombinationen erfolgt mit geeigneten Sammelschienensystemen. Die Befestigung des Brandschutzschalters erfolgt ueber einen DIN-Hutschienensystem Schutzart mit angeschlossener Schutzeinrichtung und Leitern:IP20 Beruehrungsschutz gegen elektr. Schlag: finger- und handrueckensicher. Der Brandschutzschalter verfuegt ueber einen integrierten automatischen Funktionsselbsttest und integrierten Schutz vor Ueberspannungen (> 275 V) Brandschutzschalter Brandschutzschalter zur Kombination mit Schutzeinrichtungen (LS 1+N in 1 TE) Brandschutzschalter zur Kombination mit Schutzeinrichtungen (FI/LS in 2 TE) 85 St St Sonstiges / Zubehör

69 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 12 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Vorbemerkung Sonstiges / Zubehör Trennrelais V / 16 A 2 St Fernschalter V / einpolig / Steuerspannung 230 V / 16 A 6 St Installationsrelais - 8 bis 230V / 16A / 2S 6 St Multifunktionsrelais - 24 bis 230V / 16A / 1W 6 St Verteiler-Einbausteckdose - 230V / 16A 4 St Signalleuchte - LED / 230V-Anschluss 6 St Sicherheitstransformator - allg. Anwendung / Schutzklasse II / 30 VA 6 St Geregelte Stromversorgung - 24VDC / 4A 6 St Klemmleiste - 2x12 Trennklemmen 6 St Klemmleiste - 2x8 Schwachstrom-Klemmblock 6 St Verteilungen Kabel Leitungen Vorbemerkung Starkstromkabel NYCWY in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE Füllmantel Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrähten wellenförmig um die gemeinsamen Aderumhüllung verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband (Kupferdrähte in der Innenlage, Kupferband in der Außenlage) Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 / 1 kv

70 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 13 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Prüfspannung: 4 kv Temperaturbereich: -5 C bis +50 C (beim Verlegen) -30 C bis +70 C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Starkstromkabel NYCWY NYCWY 4x10 RE/ 10 - CU-Zahl 50,4 / Außen-Ø 20,4 mm NYCWY 4x16 RE/ 16 - CU-Zahl 79,6 / Außen-Ø 23,4 mm NYCWY 4x25 RM/ 16 - CU-Zahl 114,2 / Außen-Ø 27,6 mm 20m m m Vorbemerkung Starkstromkabel NYY-J / NYY-O in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Aderisolation: Aderkennzeichnung: Außenmantel: Technische Daten: Nennspannung: Prüfspannung: Temperaturbereich: Betriebstemperatur: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (>50mm² sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig PVC nach VDE bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel PVC schwarz 0,6 / 1 kv 4 kv -5 C bis +70 C (beim Verlegen) -30 C bis +70 C (nach Verlegen) +70 C (max.)

71 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 14 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Starkstromkabel NYY-J (mit gr./ge. Schutzleiter) NYY-J 1x4 RE - CU-Zahl 3,8 / Außen-Ø 9,1 mm 200m NYY-J 1x6 RE - CU-Zahl 5,8 / Außen-Ø 9,5 mm 100m NYY-J 1x10 RE - CU-Zahl 9,6 / Außen-Ø 10,2 mm 50m NYY-J 1x16 RE - CU-Zahl 15,4 / Außen-Ø 11,2 mm 150m Vorbemerkung Brandmeldeleitung J-Y(St)Y 0,8 mm, rot in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, eindrähtig blank, 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Außenmantel: PVC rot mit Aufdruck Technische Daten: Nennspannung: 300 V Prüfspannung: 800 V Schleifwiderstand: 73,2 Ω/km Strombelastbarkeit: 5,1 A Betriebskapazität: 100 nf/km Isolationswiderstand: 100 MΩ/ x km Kapazitive Kopplungen K1 (800 Hz, 100 m) 300 pf Leitungsdämpfung ca. 1,1 db/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 C bis +50 C (beim Verlegen) -30 C bis +70 C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 C (max.)

72 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 15 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Brandmeldeleitung J-Y(St)Y 0,8 mm, rot J-Y(St)Y 0,8 mm 2x2x0,8 - CU-Zahl 2,1 / Außen-Ø 7 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 4x2x0,8 - CU-Zahl 4,1 / Außen-Ø 9 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 6x2x0,8 - CU-Zahl 6,2 / Außen-Ø 10,5 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 8x2x0,8 - CU-Zahl 8,2 / Außen-Ø 11,5 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 10x2x0,8 - CU-Zahl 10,2 / Außen-Ø 13 mm 1442 m m m m m Vorbemerkung Mantelleitung NYM - J / JB in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 mm² eindrähtig > 10 mm² mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE , Füllmantel Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: Prüfspannung: Temperaturbereich: Betriebstemperatur: Biegeradius: 300 / 500 V 2000 V +5 C bis +7 C (beim Verlegen) -40 C bis +70 C (nach Verlegen) +70 C (max.) 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung)

73 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 16 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Mantelleitung NYM - J / JB NYM-J 3X1,5 - CU-Zahl 4,3 / Außen-Ø 9,1 mm 4000 m NYM-J 3X2,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,4 mm m NYM-J 3X4 - CU-Zahl 11,5 / Außen-Ø 12 mm 400m NYM-J 4X1,5 - CU-Zahl 5,8 / Außen-Ø 9,8 mm 250m NYM-J 4X2,5 - CU-Zahl 9,6 / Außen-Ø 11,3 mm 250m NYM-J 5X1,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,8 mm 8000 m NYM-J 5X2,5 - CU-Zahl 12 / Außen-Ø 12,2 mm 2000 m NYM-J 5X4 - CU-Zahl 19,2 / Außen-Ø 14,9 mm 700m NYM-J 5X6 - CU-Zahl 28,8 / Außen-Ø 16,3 mm 200m NYM-J 7X1,5 - CU-Zahl 10,1 / Außen-Ø 11,5 mm 100m NYM-J 10X1,5 - CU-Zahl 14,4 / Außen-Ø 8,4 mm 100m NYM-J 12X1,5 - CU-Zahl 17,3 / Außen-Ø 15,2 mm 50m Vorbemerkung Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 0,8 mm in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, eindrähtig blank, 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300 V Prüfspannung: 800 V Schleifwiderstand: 73,2 Ω/km Strombelastbarkeit: 5,1 A Betriebskapazität: 100 nf/km Isolationswiderstand: 100 MΩ/ x km Kapazitive Kopplungen K1 (800 Hz, 100 m) 300 pf

74 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 17 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Leitungsdämpfung ca. 1,1 db/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 C bis +50 C (beim Verlegen) -30 C bis +70 C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Fernmeldeleitung J-Y(St)Y 0,8 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 2x2x0,8 - CU-Zahl 2,1 / Außen-Ø 7 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 4x2x0,8 - CU-Zahl 4,1 / Außen-Ø 9 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 5x2x0,8 - CU-Zahl 5,2 / Außen-Ø 9,5 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 8x2x0,8 - CU-Zahl 8,2 / Außen-Ø 11,5 mm J-Y(St)Y 0,8 mm 10x2x0,8 - CU-Zahl 10,2 / Außen-Ø 13 mm 3025 m m m m m Vorbemerkung EIB Busleitung in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Anwendung: Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von z.b. Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlage etc. Die Leitung ist für Starkstromsinstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen. Die Datenübertragung erfolgt seriell. DIE EIB-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (z.b. Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren = Befehlsgeber (z.b. Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien) Die EIB-Busleitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Aufbau: Leiter: Aderisolation: Aderkennzeichung: Verseilung: Schirm: Kupferdraht blank, 0,8 mm Durchmesser PVC Paar 1: rot / schwarz Paar 2: weiß / gelb 4 Adern zum Sternvierert Aluminiumkaschierte Kunststofffolie

75 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 18 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Mantel: Farbe: PVC grün Technische Daten: Leiterwiderstand: Isolationswiderstand: Prüfspannung Ader / Mantel Temperaturbereich: Biegeradius: Normen: max. 37 Ohm/km 100 MOHM x km 4 kv/50hz 1 min. -30 C bis +70 C (nicht bewegt) 7,5 x Leitungsdurchmesser (nicht bewegt) nach EIB-Spezifikation EIB Busleitung EIB-BUS PVC-Ausführung 2X2X0,8 - CU-Zahl 2,1 / Außen-Ø 6,1 mm grün 4738 m Vorbemerkung Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-F in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Anwendung: Für den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch in thermischer Hinsicht. Zum Beispiel für Geräte in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefährdeten Betriebsstätten. Weiter werden sie für große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissägen, Bohrmaschinen, Heimwerkgeräten, aber auch für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben usw. verwendet; einsetzbar auch für feste Verlegung, z.b. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken; zulässig für direkte Verlegung auf Bauteile von Hebezeugen, Maschinen usw. Aufbau: Leiter: Kupferlitze feindrähtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkennzeichnung: nach VDE Außenmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Hinweis: G = mit Schutzleiter gn - ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: Nennspannung: Prüfspannung: 450 / 750 V 2500 V

76 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 19 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Temperaturbereich: -25 C bis +60 C (beim Verlegen) -40 C bis +60 C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +60 C (max.) Biegeradius: 6 x Leitungsdurchmesser (min) Dauerzugbelastung: max. 15 N/mm² unter Berücksichtigung des Gesamt-Kupferquerschnitts Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (= IEC 332-1) Ölbeständigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prüfart A Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prüfart A bzw. nach VDE 0472 T. 805 A1 Prüfart C Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-F H07 RN-F 4G1,5 - CU-Zahl 5,8 / Außen-Ø 13,1 mm 2375 m H07 RN-F 4G2,5 - CU-Zahl 9,6 / Außen-Ø 15,5 mm 50m Vorbmerkung Flexible-Anschlussleitungen Nachfolgende Leitungen sind wie folgt anzubieten: in Teillängen liefern in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmäßiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Flexible-Anschlussleitungen Ölflex, 3x1,5² 200m Ölflex, 5x1,5² 200m MSR Leitungen Vorbemerkung Starkstromkabel NYCWY in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE Füllmantel Konzentrischer Leiter: aus blanken Kupferdrähten wellenförmig um die gemeinsamen Aderumhüllung verseilt mit Gegenwendel aus Kupferband (Kupferdrähte in der Innenlage, Kupferband in der Außenlage)

77 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 20 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 / 1 kv Prüfspannung: 4 kv Temperaturbereich: -5 C bis +50 C (beim Verlegen) -30 C bis +70 C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 C (max.) Biegeradius: 12 x Kabeldurchmesser Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Starkstromkabel NYCWY NYCWY 4x16 RE/ 16 - CU-Zahl 79,6 / Außen-Ø 23,4 mm 50m NYY-J 1x10 RE - CU-Zahl 9,6 / Außen-Ø 10,2 mm 25m NYY-J 1x16 RE - CU-Zahl 15,4 / Außen-Ø 11,2 mm 40m Vorbemerkung Mantelleitung NYM - J / JB in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 mm² eindrähtig > 10 mm² mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE , Füllmantel Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: Prüfspannung: Temperaturbereich: Betriebstemperatur: Biegeradius: 300 / 500 V 2000 V +5 C bis +7 C (beim Verlegen) -40 C bis +70 C (nach Verlegen) +70 C (max.) 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung)

78 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 21 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Mantelleitung NYM - J / JB NYM-J 3X1,5 - CU-Zahl 4,3 / Außen-Ø 9,1 mm 4000 m NYM-J 3X2,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,4 mm 2000 m NYM-J 5X1,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,8 mm 1500 m NYM-J 5X2,5 - CU-Zahl 12 / Außen-Ø 12,2 mm 500m NYM-J 5X4 - CU-Zahl 19,2 / Außen-Ø 14,9 mm 200m NYM-J 7X1,5 - CU-Zahl 10,1 / Außen-Ø 11,5 mm 150m Vorbemerkung Fernmeldeleitung JE-Y(St)Y Bd Si in Teillängen in vorhandene Rohre, Unterflur-, Installations-, oder Brüstungskanäle, auf vorhandene Kabelpritschen, Kabelrinnen oder mit Nagelschellen, Abstandsschellen, sowie mit serienmässiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken fertig verlegt. Anwendung: Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuerund Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen. Installationskabel sind für die Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. Aufbau: Leiter: CU, massiv blank, 0,8 mm Durchmesser PVC - Aderisolation: YI3 nach DIN VDE 0207 Teil 4 Paarkennzeichnung: nach VDE 0815 (Siematic Farbcode) Verseilung: Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare zum Bündel, Bündel in Lagen verseilt Folienbewicklung: Abschirmung aus kunststoffkaschierte Alu-Folie, CU - Beidraht blank Folie Mantel: grau (RAL 7032) oder blau (5015) Technische Daten: Leiterwiderstand der Schleife: Isolationswiderstand: Kapazitive Kopplungen: Betriebskapazität bei 800 Hz: Prüfspannung: Ader / Ader: Ader / Schirm: Betriebsspannung: max. 73,2 Ω/km min. 100 mω x km max. 200 pf/100m max. 100 nf/km 500 V 50 Hz 1 Min 2000 V 50 Hz 1 Min 225 V

79 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 22 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Temperaturbereich: Biegeradius: -5 C bis +50 C (bewegt) -30 C bis +70 C (unbewegt) 15 x Kabeldurchmesser Fernmeldeleitung JE-Y(St)Y grau JE-Y(St)Y grau 2x2x0,8 - CU-Zahl 2,5 / Außen-Ø 6 mm 1500 m Datenkabel simplex, gelb 450m Kabel Leitungen Verlegesysteme Vorbemerkung Kabelrinnen Kabelrinnen sind in der geforderten Mindest-Blechstärke auszuführen. Kabelrinnen sind in den Potentialausgleich einzubeziehen, der Anschluss ist mit sog. Erdungsklemen bis 16 mm² auszuführen, die Anschlussarbeiten sowie alle Kleinteile ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Systemteile wie z.b. Verbindungslaschen, Längsverbinder, Winkelverbinder, Eckverbinder, Reduzierwinkel, Endabschlussbleche und sonstige Klein- und Befestigungsmaterialien, Kantenschutzbleche / Kantenschutzbänder für endende / zugesägte Kabelpritschen sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.. Reduzierstücke sind mit einem über mind. 500 mm schräg verlaufenden Seitenteil auszuführen. Schnittkanten sind zu entgraten und kalt zu verzinken, Kabel die über die Kanten hinwegführen, sind mit Kantenschutzband zu versehen. Die nachstehend aufgeführten Nennbreiten sind Nutzbreiten. Für die Wandausleger oder Hängestiele sind nur Metall"Anker" zugelassen. Leitfabrikat ist das Fabrikat: OBO Betterman Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' Kabelrinnen - Seitenhöhe 60 mm / gelocht / BV Kabelrinne - gelocht / 100/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV 50m......

80 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 23 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Kabelrinne - gelocht / 200/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne - gelocht / 300/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne - gelocht / 500/60 mm / Blechstärke 0,9 / BV 100m m m Vorbemerkung Kabelrinne Bogen Kabelrinne Bogen - Seitenhöhe 60 mm / 90 / gelocht / BV Kabelrinne Bogen - 90 / gelocht / 100/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne Bogen - 90 / gelocht / 200/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne Bogen - 90 / gelocht / 300/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne Bogen - 90 / gelocht / 500/60 mm / Blechstärke 0,9 / BV 16 St St St St Vorbemerkung Kabelrinnen T-Stück Kabelrinne T-Stück - gelocht / 100/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne T-Stück - gelocht / 200/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV Kabelrinne T-Stück - gelocht / 300/60 mm / Blechstärke 0,75 / BV 6 St St St Kabelrinnen T-Stück - Seitenhöhe 60 mm / gelocht / BV Kabelrinne T-Stück - gelocht / 500/60 mm / Blechstärke 0,9 / BV 6 St Vorbemerkung Trassenverbindungen

81 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 24 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Trassenverbindungen Trassenverbindung, Anbindung 200 auf 400 mm / 300 auf 500 mm, Blechstärke 0,75-9mm 12 St Vorbemerkung Befestigungen für Kabelführungssysteme Befestigungen für Kabelführungssysteme: Ausleger, Stiele. Für die Wandausleger oder Hängestiele sind nur Metall"Anker" zugelassen. Bei der Kalkulation der Montageausführung sind folgende Montagearten zu beachten: - an Hängestielen - an Wänden - auf Abstand auf dem Rohfußboden Störende Überlängen von Befestigungsteilen, z.b. von Hängestielen, sind auf Nutzlänge zu kürzen. An allen endenden Stielen sind Kunststoffkappen in Signalfarbe anzubringen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen enthalten Wandausleger - bandverzinkt Wandausleger mm / 1,5 kn / BV 45 St Wandausleger mm / 1,5 kn / BV 70 St Wandausleger mm / 1,5 kn / BV 90 St Wandausleger mm / 1,5 kn / BV 120 St Vorbemerkung Befestigungen für Kabelführungssysteme Befestigungen für Kabelführungssysteme: Ausleger, Stiele. Für die Wandausleger oder Hängestiele sind nur Metall"Anker" zugelassen. Bei der Kalkulation der Montageausführung sind folgende Montagearten zu beachten: - an Hängestielen - an Wänden - auf Abstand auf dem Rohfußboden Störende Überlängen von Befestigungsteilen, z.b. von Hängestielen, sind auf Nutzlänge zu kürzen.

82 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 25 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP An allen endenden Stielen sind Kunststoffkappen in Signalfarbe anzubringen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen enthalten Stielausleger - bandverzinkt Stielausleger mm / 1,5 kn / BV 20 St Stielausleger mm / 1,5 kn / BV 20 St Stielausleger mm / 1,5 kn / BV 30 St Stielausleger mm / 1,5 kn / BV 50 St Vorbemerkung Kabelrinnentrennsteg Kabelrinnentrennsteg Kabelrinnentrennsteg - H 60 mm 460m Kabelschutzring 100 St Aussparungen an Kabelrinnen Einschneiden Seitenwangen 150 St Ausklingen von Kabelrinnen 150 St Vorbemerkung Schallbarriere Schallbarriere Schallbarriere - Dämpfung 40 db / bis 200x300mm 70 St Schallbarriere - Dämpfung 40 db / bis 200x mm Schallbarriere - Dämpfung 40 db / bis 500x mm 12 St St Vorbemerkung Kabelklammern Die Verlegung der Kabel und Leitungen muss der nach VDE geforderten Ausführung in feuchten Räumen entsprechen. Die Verlegung ist in Rohr mit einem maximalen Befestigungsabstand von 60 cm oder in Kanal auszuführen. Für die Befestigung der Rohre sind nichtrostende Schrauben und Schellen zu verwenden.

83 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 26 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Klebeschellen sind nicht zugelassen. Bei Verlegung von Kabel und Leitungen in Installations und Geräteeinbaukanälen ist die Belegung mit maximal 60 % des freien Kanalquerschnittes einzuhalten. Für die sichtbare Installation ist eine Abstimmung mit dem Architekten erforderlich. Auf Verlangen ist eine Musterinstallation auszuführen. Das hierfür erforderliche Material wird nach Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses abgerechnet. Wird in abgehängten Decken installiert, so müssen für die Leitungsbefestigung verschließbare, serienmäßige Sammelbefestigungen verwendet werden, wobei der maximale Abstand von 80 cm einzuhalten ist. Einfaches Aufhängen von Kabelbündeln mit Draht oder ähnlichem ist nicht gestattet. Muss in zweischaligen Wänden installiert werden, so sind speziell dafür entwickelte Bauteile zu verwenden. Befestigungen und Durchführungen durch Ständerprofile sind mit der Fachbauleitung abzustimmen Kabelklammern Kabelklammern zur Wand- oder Deckenmontage - 8 Kabel Kabelklammern zur Wand- oder Deckenmontage - 10 Kabel Kabelklammern zur Wand- oder Deckenmontage - 16 Kabel 600 St St St Vorbemerkung Isorohr flex., f. leichte Beanspruchung up/schlitzen, nach VDE 0605, DIN EN , DIN EN , mit einer Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm als gewelltes Kunststoffrohr Ausführung. Die Rohre sind mit Stahlstiften / Nägel zu fixieren und mit Kalkzement zu befestigen. Die Stahlstifte / Nägel sind anschl. wieder zu entfernen. Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw. Abfall wird in den WBVBs beschrieben. Die Hinweise sind bindend und zwingend einzuhalten Isorohr flex., f. leichte Beanspruchung Iso-Rohr M20 flex. mittlere Beanspruchung, Verlegung UP in Mauerwerk Iso-Rohr M25 flex. mittlere Beanspruchung, Verlegung UP in Mauerwerk Iso-Rohr M32 flex. mittlere Beanspruchung, Verlegung UP in Mauerwerk Iso-Rohr M40 flex. mittlere Beanspruchung, Verlegung UP in Mauerwerk 200m m m m......

84 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 27 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Vorbemerkung Aluminium-Rohr starr, offen mit Abstandsschellen Leerrohre in geschlossener Verlegung sind grundsätzlich mit verzinkten Stahldrähten als Zugdrähte zu liefern und zu installieren. Rohrenden sind mit Endtüllen zu versehen. Die Rohre verstehen sich komplett mit allen erforderlichen Klein- und Befestigungsmaterialien montiert. Das Befestigungsmaterial (Schellen etc.) für Aluminiumrohre muss grundsätzlich auch aus Aluminium bestehen Aluminium-Rohr starr, offen mit Abstandsschellen Aluminium-Rohr M20 starr. Verlegung AP 80m Aluminium-Rohr M25 starr. Verlegung AP 50m Aluminium-Rohr M32 starr. Verlegung AP 20m Aluminium-Rohr M40 starr. Verlegung AP 15m Verlegesysteme Installationsgeräte Vorbemerkung Installationsgeräte Als allgemeine Richtlinien sind grundsätzlich für den Einbau von Schaltern und Steckdosen folgende Montagehöhen maßgeblich: Schalter, Taster, Mitte oberstes Schaltgerät Kombinationen 1,05 m über Fertigfußboden Steckdosen 0,30 m über Fertigfußboden Untere Küchenanschlüsse 0,45 m über Fertigfußboden Abzweigdosen 0,25 m unter Rohdecke Bei abgehängten Decken sind Abzweigdosen zwischen Rohdecke und abgehängte Decke zu setzen. Der Installationsabstand zwischen Gerätedosen und Rohbaumaß von Türöffnungen beträgt 0,15 m. Oben angeführte Maßangaben können nur aufgehoben werden, wenn vom Bauherrn, der Fachbauleitung oder dem Architekten andere Maße vorgegeben werden. In den Einheitspreis von Unterputz-Dosen ist die Erstellung der Aussparung sowie das Eingipsen, für Hohlwanddosen die Herstellung der Wandöffnung sowie der Doseneinbau einzukalkulieren. Als Geräteeinbaudosen sind systemkonforme Dosen mit Zugentlastungen zu verwenden. Die Installation der Betondosen und gegebenenfalls der Gegenlager erfolgt mit den Rohreinlegearbeiten. Lochungen zum passgenauen Einführen von Rohren in die Dosen oder Kästen sind mit den dafür vorgesehenen

85 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 28 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Spezialwerkzeugen herzustellen. In Bereichen, die verputzt werden, sind Signaldeckel zu verwenden, die ein problemloses Wiederauffinden und absolut saubere Installationsdosen nach dem Verputzen garantieren. Mit den Einzelpreisen ist das Ausputzen der Unterputz-Beton-Dosen abgegolten. Einbaugeräte und Verteilerdosen müssen mit der fertig verputzten Wand bündig abschließen - falls erforderlich sind aufschraubbare Ausgleichsringe zu verwenden und anteilig in den Einzelpositionen zu berücksichtigen. Die Abdeckungen sowie die Rahmen, bei Mehrfachkombinationen auch die Mehrfachrahmen, gehören zum Lieferund Montageumfang der Installationsgeräte. Sämtliche Installationsgeräte / Dosen sind komplett betriebsfertig anzubieten, Anschlüsse, Klein- bzw. Besfestigungsteile werden nicht gesondert aufgeführt und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Installationsgeräte sind mit Schrauben und Krallen in den Dosen zu befestigen. Bei Hohlwanddosen ist die Befestigung der Inst.- Geräte nur mit Schrauben zulässig, die Krallen sind kpl. zu entfernen. Senkrecht angeordnete Mehrfachsteckdosen sind so anzubringen, dass die Schutzkontakte einer Steckdose waagrecht nebeneinander liegen - waagrecht angeordnete Mehrfachsteckdosen sind entsprechend mit senkrecht übereinanderliegenden Schutzkontakten zu montieren, um das Einstecken von mehreren Winkelsteckern zu ermöglichen. Mehrfachsteckdosen sind nur mit Schrauben in den Dosen zu befestigen, um Beschädigungen der Kabel zu verhindern. Aus- und Tastschalter sowie Taster mit Wippen sind so zu installieren, dass die Wippen in Aus-Stellung oben bündig am Rahmen anliegen. In Räumen mit Wandfliesenbelag sind bei Unterputz-, Hohlwand- und Aufputz-Installationen alle Auslässe, Schalter, Steckdosen etc., in Zusammenarbeit mit dem Fliesenleger und dem Fliesenplan zu setzen. Koordinationsleistungen werden nicht gesondert vergütet. Werden Dosen beidseitig einer Wand erforderlich, so sind diese abweichend von der generellen Montagerichtlinie aus Gründen des Schallschutzes in ihrer Lage gegenseitig zu versetzen. Sämtliche Schalter, Taster, Schuko-Steckdosen usw. dürfen nur von einem Hersteller verwendet werden. Vor der Bestellung/Montage müssen die angebotenen Installationsgeräte von AN bemustert und vom Nutzer sowie der Bauleitung freigegeben werden. Der Aufwand zur Bemusterung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet. Es ist eine Mustertafel mit ca. 600x600mm und mind. 8 Installationsgeräten vorzusehen. Anschlussklemmen von Schuko-Steckdosen müssen als Verbindungsklemmen verwendbar sein. Eine Spannungskontrolle in montiertem Zustand muss möglich sein. Kennzeichnung und Hinweise:

86 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 29 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Zum Auffinden von verdeckt montierten Installationsgeräten (insbesondere Klemm- und Rangierverteilern) in Zwischendecken und Doppelböden sind Kennzeichnungsschilder: - in Abstimmung mit der Fachbauleitung - sichtbar anzubringen, die die Verteilnummer o.ä. tragen. Alle Installationsgeräte sind mit der Verteiler- Nr., dem Stromkreis und ggf. mit der Netzart (AV, EN oder SI) in Übereinstimmung mit dem Übersichtsschaltplan bzw. den Revisionsplänen in Abstimmung mit der Fachbauleitung zu bezeichnen. Vorbemerkung Aufputz-Geräte / Dosen Die nachfolgend aufgeführten Aufputz-Installationseinheiten müssen folgende Eigenschaften erfüllen: - Typ: Spritzwassergeschützte Ausführung, IP44 - Bruchsicher - Witterungs- und UV-beständig - Alle Installationsgeräte mit Schriftfeld zur Beschriftung - Mit 2 Leitungseinführungen. Farbe: Gehäuse grau, ähnlich RAL 7035 Wippe anthrazit, ähnlich RAL 7010 Wippe grün, ähnlich RAL 6029 Wippe orang, ähnlich RAL 2004 Zum Angebot zugelassene Fabrikationen sind: JUNG \ WG800 Vorbemerkung Unterputz-Geräte/Dosen Die nachfolgend aufgeführten Unterputz-Installationsgeräte müssen folgende Eigenschaften erfüllen: Alle Einbaugeräte verstehen sich als Komplettleistung. Die Einbaugeräte werden in Unterputzgeräte-, Hohlwand, in Brüstungskanälen oder in bauseitigen Standsäulen (Stelen) etc. montiert. Geräterahmen (1-fach, 2- fach, 3- fach, 4- fach), Abdeckplatten usw. werden nicht gesondert aufgeführt, sie sind anteilig mit einzukalkulieren. Zum Angebot zugelassene Fabrikationen sind: JUNG \ AS500 in Alpinweiß Vorbemerkung Taster

87 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 30 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Vorbemerkung Taster Unterputz Taster Unterputz UP Installations-Flächentaster 180 St UP Installations-2-fach Flächentaster 134 St UP Installations-Jalousietaster 100 St Vorbemerkung Schalter Unterputz Schalter Unterputz UP Installations-Not-Aus-Schalter mit Berührungsschutz 1 St Vorbemerkung Schalter Aufputz Schalter Aufputz AP Installations-Kontrollwechselschalter - 1polig / IP44 20 St Vorbemerkung Schalter Vorbemerkung Dosen Aufputz Die nachfolgen Abzweigkästen verstehen sich als betriebsfertige Komplettleistungen montiert, inkl. aller Klemmen, Einführungen etc. Zur Befestigung sind ausschließlich nichtrostende Schrauben zu verwenden, im Außenbereich müssen durchgehend Edelstahlschrauben eingesetzt werden Dosen Aufputz AP Installations-Steckdose - mit Schutzkontakt / 1- fach / IP44 2polig 10 St AP Verbindungsdose - 88 x 88 x 53 mm 200 St......

88 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 31 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP AP Verbindungsdose - 98 x 98 x 58 mm 50 St AP Verbindungsdose x 125 x 82 mm 10 St AP Verbindungsdose - 88 x 88 x 53 mm / IP66/67 30 St AP Mini-Anschlussdose - 89 x 43 x 37 mm / mit losem Deckel AP Verbindungsdose / Mini-Anschlussdose - 85 x 85 x 37 mm/ mit losem Deckel 40 St St Decken- oder Wandanschlussdosen 150 St AP Geräteanschlussdose - 5 x 2,5 mm² 15 St AP Geräteanschlussdose - 5 x 6 mm² 12 St Vorbemerkung Dosen Unterputz Dosen Unterputz UP Installations-Steckdose - mit Schutzkontakt / 1- fach UP Installations-Steckdose - mit Schutzkontakt / 2- fach UP Installations-Steckdose - mit Schutzkontakt / 3- fach 270 St St St UP Installations-Potentialausgleich-Steckdose 5 St UP Installations-Blindabdeckung 5 St UP Installations-Leitungsauslassdose 20 St UP Geräteanschlussdose - 5 x 2,5 mm² 30 St UP Geräteanschlussdose - 5 x 6 mm² 10 St Vorbemerkung Dosen Mauerwerk Gerätedosen in Beton oder KS-Mauerwerk liefern unter Putz einschl. Schlitz- bzw. Stemmarbeiten in Beton oder Kalksandstein-Mauerwerk fertig montiert / eingeputzt.. Verbindungsstutzen, Ausgleichsringe sowie Putzdeckel

89 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 32 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP werden nicht separat aufgeführt und sind anteilig in den Positionen zu berücksichtigen. Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw. Abfall wird in den WBVBs Punkt und beschrieben. Die Hinweise sind bindend und zwingend einzuhalten Dosen Mauerwerk Geräte-Abzweig-Schalterdose - Tiefe 42 mm 75 St Geräte-Abzweig-Schalterdose - Tiefe 63 mm 75 St Electronic-Dose - Ø 60mm / Tiefe 60mm 55 St Geräte-Verbindungsdose - Ø 70mm / Tiefe 55mm 50 St Geräte-Verbindungsdose x100 mm / Tiefe 55mm 5 St Vorbemerkung Hohlwanddosen Es sind Dosen mit Zugentlastungen anzubieten. Die Vortexte sind zu beachten. Verbindungsclips, Verbindungsstutzen, Ausgleichsringe sowie Putzdeckel werden nicht separat aufgeführt und sind anteilig in den Positionen zu berücksichtigen Hohlwanddosen Hohlwand-Gerätedose - F-Loch 68 / Tiefe 35mm 300 St Hohlwand-Gerätedose - F-Loch 68 / Tiefe 47mm 250 St Hohlwand-Gerätedose - F-Loch 68 / Tiefe 62mm 250 St Hohlwand-Verbindungsdose - F-Loch 68 / Tiefe 62mm 100 St Hohlwand-Verbindungskasten x 107 mm / Tiefe 65mm 5 St Verbindungsdose - Ø 35 mm Tiefe 45 mm 100 St Electronic-Dose - Tiefe 75 mm 130 St......

90 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 33 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Hohlwanddosen - 44mm / E30 E90 50 St Brandschutzdose - 54,5 mm / E30 E St Schallschutz - Hohlwanddose tief 100 St Vorbemerkung Mehrpreise Mehrpreise Eventualposition Mehrpreis Schalterprogramm Ausführung JUNG \ LS990 nur E-Preis Eventualposition Mehrpreis Schalterprogramm Ausführung JUNG \ LS 990 Les Couleurs nur E-Preis psch... psch Installationsgeräte Brandschottungen Vorbemerkung Brandschottungen Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise nach DIN 4102 für die von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen bzw. den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis vorzulegen. Amtliche Nachweise sind: - eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ( 18) oder - ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis ( 19) Diese Nachweise sind vor Beginn der Arbeiten der Fachbauleitung vorzulegen. Die Arbeiten erfolgen in zeitlichen Abschnitte, zusätzlich erforderliche Anfahrten werden nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer haftet für die Reinigung der Arbeits- stätte sowie den Schutz der installierten Einbaugeräte. Vom AN ist nach der Erstellung von Kabelabschottungen eine Bescheinigung über die fachgerechte und zugelassene Ausführung der Fachbauleitung auszuhändigen. An sämtlichen Kabelschottungen sind mit Kennzeichnungsschilder zu versehen und vom der Fachperson zu unterschreiben.

91 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 34 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Die Bezeichnungsnummern der Kabelschottungen sind in den Revisionsunterlagen einzupflegen und sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Art und Nummerierung ist vorher mit der Fachbauleitung abzustimmen. Bei Vorab- oder Nachfolgeleistungen wie Vorbereitung Aussparung durch anzeichnen oder Aufforderung zum beimauern der Brandschottungen/Systemschotts hat der AN die Koordinations- und Anzeigepflicht. Diese Leistung ist mit in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet. Vorbemerkung Kabelabschottung Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise nach DIN 4102 für die von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen bzw. den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis vorzulegen. Amtliche Nachweise sind: - eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder - ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Diese Nachweise sind vor Beginn der Arbeiten der Fachbauleitung vorzulegen. Die Arbeiten erfolgen in zeitlichen Abschnitte, zusätzlich erforderliche Anfahrten werden nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer haftet für die Reinigung der Arbeitsstätte sowie den Schutz der installierten Einbaugeräte. Vom AN ist nach der Erstellung von Kabelabschottungen eine Bescheinigung über die fachgerechte und zugelassene Ausführung der Fachbauleitung auszuhändigen. An sämtlichen Kabelschottungen sind mit Kennzeichnungsschilder zu versehen und vom der Fachperson zu unterschreiben. Die Bezeichnungsnummern der Kabelschottungen sind in den Revisionsunterlagen einzupflegen und sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Art und Nummerierung ist vorher mit der Fachbauleitung abzustimmen. Lieferung und Einbau aller verwendeten Stoffe in abnahmereifer Form einschließlich aller Nebenarbeiten. Die nachfolgenden Brandschutzschotts sind durchgehend von einem Hersteller/Fabrikat anzubieten. Fabrikat: SVT Typ:Flammadur Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' Kabelabschottung S90, 0,1 bis 0,15 m², Dicke bis 280mm Kabelabschottung S90, 0,15 bis 0,20 m², Dicke bis 280mm 21 St St Abdichtung von Durchführungen, S St......

92 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 35 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Promaseal-Brandschutzkitt in Kartusche Inhalt 310 ml, 5 St Öffnen und neu verschließen Kabelabschottung zur Verhinderung von Brandübertragung, 6 St Verkleidungen Vorbemerkung Verkleidungen Die Feuerwiderstandsfähige Verkleidung werden nach der Außenliegenden Oberfläche abgerechnet Feuerwiderstandsfähige Verkleidung I m² Feuerwiderstandsfähige Verkleidung I 30,Revisionsöffnung 5 St Brandschottungen Überspannungsschutz Blitzstromableiter Typ 1 2 St Blitzstromableiter Typ 2 8 St Überspannungsschutz Funktionserhalt Trassen, Kabel und Leitungen Vorbemerkung Kabel mit Funktionserhalt Die nachfolgenden Kabel mit Funktions- und Isolationserhalt müssen gem. Funktionserhalt nach DIN 4102 mit geprüften und zugelassenen Kabelträgern und Befestigungsmitteln installiert werden. Am Anfang und Ende jedes Brandabschnitts ist ein Kennzeichnungsschild mit der Angabe der Prüfzeugnis- Nummer und der Werksbescheinigung an der Trasse zu befestigen. Der Aufwand ist in den Einheitspositionen zu berücksichtigen. Folgende Angaben sind darauf festgehalten: - Kabeltyp - Aderzahl und Querschnitt - Ausgangs- und Zielbezeichnung - Name des Errichters - Prüfzeugnis-Nummer. Der AN hat folgende Nachweise vor Installationsbeginn vorzulegen: - Montierte Material gemäß DIN Montage der Einbauteile gem. Herstellervorgaben - Prüfzeugnisse aller Einbauteile

93 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 36 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Für alle Befestigungen für Niederspannungs-Installationen mit Funktionserhalt sind geprüfte Brandschutzdübel für Quer- und Zuglasten zu verwenden. Es ist darauf zu achten, dass die maximalen Lasten nicht überschritten werden. Bei der Herstellung von Verankerungen muss der AN Aufzeichnungen über den Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklassen und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter des AN zuführen. Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind der Fachbauleitung auf Verlangen vorzulegen. Der Sitz der Dübel ist mit einem geeigneten Probebelastungsgerät an 10 % der gesetzten Dübel zu kontrollieren. Falls ein Dübel die Kontrollbedingung nicht erfüllt, sind alle Dübel des betreffenden Abschnitts zu überprüfen. Die Brandschutz-Kabelanlagen sind immer als oberste Lage zu montieren. Es sind nur Bauelemente zu verwenden, die nicht durch Alu-Nieten verbunden sind. Es sind nur Stahlschrauben zulässig. Vorbemerkung Überlängen Störende Überlängen von Befestigungsteilen, z.b. von Hängestielen, sind auf Nutzlänge zu kürzen, der Aufwand ist mit den Einzelpositionen abgegolten. An allen endenden Stielen sind Kunststoffkappen in Signalfarbe anzubringen. Vorbemerkung Kabelrinne Die Kabelrinnen an der Wand / Decke und sind in Funktionserhalt E30/90 auszuführen. Die Rinnen, Ausleger und Stiele müssen in Funktionserhalt E90 befestigt werden. Die maximale Stützweite für Kabelrinnen als Teil von Kabelanlagen in Funktionserhalt gem. DIN 4102 beträgt 1,2 m. Die Rinnen dürfen maximal mit 20 kg/m belastet werden. Kabelrinnen müssen mit systemspezifischen Stoßstellenverbindern für Funktionserhalt-Trassen verlegt werden. Kabelrinnen sind in den Potentialausgleich einzubeziehen, der Anschluss ist mit sog. Erdungsklemmen bis 16 mm² auszuführen, die Anschlussarbeiten sowie Kleinteile ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Schnittkanten sind zu entgraten und kalt zu verzinken. Kanten, über die Kabel hinwegführen, sind mit Kantenschutzband zu versehen und mit den Einzelpositionen abgegolten. Die nachstehend aufgeführten Nennbreiten sind Nutzbreiten Kabelrinne für Kabelträgersystem, Stahl, verzinkt H mind. 60mm B mind. 200mm, E90 36m......

94 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 37 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Kabelrinne für Kabelträgersystem, Stahl, verzinkt H mind. 60mm B mind. 300mm, E T-Abzweig für Kabelrinne, Stahl verzinkt. H 60mm B 200mm, E T-Abzweig für Kabelrinne, Stahl verzinkt. H 60mm B 300mm, E Bogen für Kabelrinne 90Grad Stahl verzinkt. H 60mm B 200mm. E Bogen für Kabelrinne 90Grad Stahl verzinkt. H 60mm B 300mm. E90 270m St m St m Gelenkstücke als Paar, H 60 mm, E30/E90 4 St Trennsteg für Kabelträgersysteme 64m Vorbemerkung Befestigungen für Kabelführungssysteme Für die Wandausleger oder Hängestiele sind nur Metall-"Anker" zugelassen. Die Verlegesysteme sind komplett zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Störende Überlängen von Befestigungsteilen, z.b. von Hängestielen, sind auf Nutzlänge zu kürzen. An allen endenden Stielen sind Kunststoffkappen in Signalfarbe anzubringen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen enthalten. Die Ausleger, Stiele und sonstige nachfolgenen Befestigungen sind passend zum vorherigen Kabelträgersystem (en) anzubieten. Sofern keine anderslautenden Angaben gemacht werden, sind nach DIN EN ISO 1461 tauchfeuerverzinkte Bauteile zu verwenden. Ausleger für Wand Ausleger aus Stahl, verzinkt bis 3kN L 210mm, E90 4 St Ausleger aus Stahl, verzinkt bis 3kN L 310mm, E90 24 St Ausleger für Stiele Ausleger Stahl, verzinkt bis 3kN L 210mm, E90 40 St Ausleger Stahl, verzinkt bis 3kN L 310mm, E St Stiel für Ausleger Vorbemerkung Stiel für Ausleger

95 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 38 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP H-Profil-Stiel für Ausleger an waagerechten Decken Störende Überlängen von Befestigungsteilen, z.b. von Hängestielen, sind auf Nutzlänge zu kürzen. An allen endenden Stielen sind Kunststoffkappenin Signalfarbe anzubringen Stiel für Ausleger, H-Profil 80mm, 3,5kN mm, E30/E Stiel für Ausleger, H-Profil 80mm, 3,5kN mm, E30/E Zulage Stiel für Ausleger H-Profil-Stiel-Verlängerung, E30/E St St St Brandschutzbügel für Ausleger, bis 500mm, E St Sammelschelle, E30/E90, 3kg/m, S 192 St Sammelschelle, E30/E90, 6kg/m, M 32 St Steigtrassen / Kabelleitern Vorbemerkung Steigtrassen / Kabelleitern Es sind Steigetrassen/Kabelleitern einzusetzen, die keine Alu-Nieten enthalten, es sind nur Stahlschrauben zulässig. Steigetrassen/Kabelleitern müssen mind. alle 1,2 m befestigt werden. Maximale Breite pro Steigetrasse: 500 mm. Steigetrassen/Kabelleitern sind in den Potentialausgleich einzubeziehen, der Anschluss ist mit sog. Erdungsklemen bis 16 mm² auszuführen, die Anschlussarbeiten sowie Kleinteile ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. In den Einheitspreisen inbegriffen sind: - Systemteile wie z.b. Verbindungslaschen, - Winkelverbinder bei horizontaler Abweichung - Gelenkstücke und sonstige Klein- und Befestigungsmaterialien Schnittkanten sind zu entgraten und kalt zu verzinken. Alle nachstehend aufgeführten Nennbreiten sind Nutzbreiten. Steigetrassen/Kabelleitern sind komplett zu liefern und betriebsfertig zu montieren Steigetrasse aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Ausführung Industrie B=300 mm, E30 21m C-Profilschienen

96 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 39 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Vorbemerkung C-Profilschienen Der maximale Abstand der Befestigungsdübel für C-Profilschienen beträgt 30 cm. Es sind nur Metall- "Anker" zugelassen. Der maximale Dübelabstand zur Befestigung der Schienen darf 0,2 m nicht überschreiten. Schnittkanten sind zu entgraten und kalt zu verzinken. Die Profilschienen sind nach tatsächlichen Längen aufzumessen. Verschnitt etc. kann nicht geltend gemacht werden und ist zu berücksichtigen Gelochte Stahl-C-Profilschiene, 3,6m Universal Bügelschelle E30/90, mm 80 St Universal Bügelschelle E30/90, mm 320 St Universal Bügelschelle E30/90, mm 40 St Funktionserhaltkabel Vorbemerkung Funktionserhaltkabel Die Kabel sind sauber auszurichten und gegebenenfalls mit geprüften Befestigungsmaterialien unter Angabe der Prüfzeugnis-Nummer zu fixieren. Kabel mit wellenförmig aufgebrachtem konzentrischen Leiter sind an beiden Enden zu erden. Die Kabel sind ungeschnitten in einer Länge zu verlegen. Unvermeidbare Muffen sind im Rahmen der Montage- und Werkstattplanung nachzuweisen. Die eingesetzten Muffen müssen 90 Minuten Funktionserhalt (E90) nach DIN 4102 gewährleisten. Mehrforderungen wegen erschwerter Verlegung wie zum Beispiel Durchziehen durch Durchbrüche, große Längen und dergleichen können nicht geltend gemacht werden. Bei der Verlegung der Kabel sind die zulässigen Biegeradien nach VDE einzuhalten. Auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen im TN-Netz wird besonders hingewiesen. Haupt- und alle Zugangs- / Abgangskabel bzw. -leitungen sind am Anfang und Ende mit Kabelbezeichnungs- schilder mit Einlage, maschinenbeschriftet zu versehen. E30-90 in Rohr, Rinne Die nachfolgenden Kabel sind wie in der nachfolgenden Position beschrieben mit allen systemgebundenen

97 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 40 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Montagezubehör unter Vorlage des Prüfzeugnisses nach DIN 4102 zu verlegen. Alle Befestigungen, Kleinteile etc. sind für eine betriebsfertige Verlegung in den Einzelpostionen zu berücksichtigen NHXH FE180/E30/E90, 3x1,5 re, Cu-Zahl 43 52m NHXH FE180/E 30/E90, 3 x 2,5 re, Cu-Zahl m NHXH FE180/E 30/E90, 5 x 1,5 re, Cu-Zahl 72 40m NHXH FE180/E 90, 5 x 2,5 re, Cu-Zahl m Datenleitung JE-H(St)H Bd FE180 E30-E90, 4 x 2 x 0,8 52m Aufputz Abzweigdosen Vorbemerkung Aufputz Abzweigdosen Die nachfolgenden Verbindungs- bzw. Abzweigdosen sind gem. DIN 4102, für E30 / E90 anzubieten und verstehen sich als betriebsfertig mit Brandschutzdübel montiert. Für die Kabeleinführungen sind Kunststoffverschraubungen mit Zugentlastung (z.b. Nippon) vorzusehen. Die Dosen sind komplett mit: - Funktion (zb. Sicherheitsbeleuchtung etc.) - Stromkreis-Nr. - Verteiler-Nr. innen sowie außen zu beschriften. Die Angaben sind zusätzlich in die Revisionsplänen einzutragen Verbindungsdose 5x6 E30/90, 30 St Stahlpanzerrohr EN 25, verzinkt für E30 Verlegung mit Klemmschellen 12m Funktionserhalt Trassen, Kabel und Leitungen Niederspannungsinstallationsanlagen Beleuchtungsanlage Beleuchtung Vorbemerkung Beleuchtung Alle Leuchten müssen anschlußfertig verdrahtet bis zur Deckendose sein, und alle zum einwandfreien Betrieb erforderlichen VDE-geprüften Bauteile, enthalten.

98 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 41 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Die Durchgangsverdrahtung muß hitzebeständig sein. Ein Typenschild muß alle technischen Daten enthalten. Internationale Farbbezeichnung nach Wahl der Bauleitung einzusetzen. Die Anschlußklemmen (in schraubloser Technik) müssen in der Regel für ein Durchschleifen der 5-adrigen Versorgungsleitung geeignet sein. Entsprechende Leitungseinführungen sind vorzuhalten. Anschlußklemmen für den Betrieb an der Sicherheitsbeleuchtung sind rot zu kennzeichnen. Sofern im Leistungsbeschrieb kein bestimmter Entstörgrad gefordert ist, sind alle Leuchten mit Entstörgrad "funkentstört" zu liefern. Vorschaltgeräte müssen verlustarm ausgeführt sein, d.h. eine um ca. 40 % geringere Verlustleistung als Standard-EVG aufweisen, sofern keine weiterreichenden Forderungen im Positionstext enthalten sind. Die VVG sind generell auf den Betrieb von Dreibandlampen abzustimmen, um optimale Verbrauchswerte sicherzustellen. Spiegelraster bzw. Spiegelreflektoren aus Reinstaluminium dürfen zu keine Interferenzerscheinungen führen. Für Wannenleuchten dürfen nur Wannen aus nicht versprödendem, nicht vergilbendem, elastischem Kunststoff (Acrylglas) eingebaut werden. Auf gleiche Wannenstruktur ist zu achten. Insbesondere alle sichtbaren Metallteile des Leuchtkörpers müssen mit einem licht- und alterungsbeständigen, korrosionsfesten Einbrennlack überzogen sein. Auch muß UV-Beständigkeit und Resistenz gegen Desinfektionsmittel bei Lacken und Wannen gegeben sein. Es ist darauf zu achten, daß bei allen Leuchten unbebedingt der gleiche Farbton bzw. Glanzgrad eingehalten wird. Sichtbar bleibende Leuchtengehäuse sind in dem vom Architekten noch festzulegenden Farbton zu lackieren. Mängel, wie defekte Gläser, Abdeckwannen, brummende Vorschlaltgeräte, störende Schwingungsgeräusche, usw. sind kostenlos zu beheben. Leuchten für Niederdruck-Leuchtstofflampen sind generell mit Sicherungs-Schnellstartern auszurüsten, sofern keine andere Betriebsart beschrieben wird. Alle Leuchten sind mittels nicht rostendem Befestigungsmaterial zu montieren. Für Befestigungen an der Decke oder Wände sind ausschließlich Schrauben, Deckenhaken oder Abhänger, etc. aus Edelstahl einzusetzen und ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Kennzeichnung neben den Beleuchtungskörpern, die zur Sicherheitsbeleuchtung zählen, hat mit Kunststoffschildern nach DIN, graviert mit weißer Schrift, entsprechend der Stromkreisbezeichnung seitlich der Leuchten zu erfolgen. Zusätzliche Fassungen, die in Beleuchtungskörper eingebaut werden und zur Sicherheitsbeleuchtung zählen, sind außerdem dauerhaft Rot zu kennzeichnen. In jeder Schaltgruppe ist ein cos phi von mindestens 0,95 anzustreben. Die Leuchten sind in der dafür notwendigen Schaltung und Stückzahl eigenverantwortlich zu liefern und einzubauen. (Duo-Schaltung, hälftig induktiv/kapazitiv).

99 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 42 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Kondensatoren müssen flamm- und platzsicher sein und dürfen kein PCB enthalten. Alle Leuchtstofflampen der geforderten Lichtfarbe sind unbedingt aus einer Fertigungsreihe zu bestellen, um Unterschiede in der Lichtfarbe auszuschließen. Lampen mit unterschiedlichen Lichtfarben müssen vom Auftragnehmer kostenlos ausgetauscht werden. Die Leuchtkörper verstehen sich kpl. mit allen erforderlichen Systemteilen für Einzel- oder Lichtbandmontage, Klein und Befestigungsmaterialien, sowie den zum Leuchtkörper passenden Leuchtmitteln, betriebsfertig montiert. Es ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren, daß die aufgeführten Leuchtentypen dieses Leistungsverzeichnisses bemustert werden müssen. Für die Bemusterung sind die Leuchten mit Leuchtmittel(n) zu bestücken und provisorisch mit den vorgesehenen EVGs in Betrieb zu nehmen. Einbauleuchten sind nach Absprache mit dem Bauherrn und der Fachbauleitung in beigestellte Musterdeckenelemente einzubauen. Hinweis: Der Flimmeranteil muss kleiner 1% sein und darf auch bei Dimmung von 0-100% keine Flimmerfrequenzen aufweisen. Dies ist vom AN vor Montage der Leuchten zu prüfen. Es ist mit einzukalkulieren, daß die Leuchtenkörper vom AN erst zur Montage auf die Baustelle gebracht werden, da auf der Baustelle keine Lagermöglichkeiten vorhanden sein werden. Bis zur Lieferung der Leuchten auf die Baustelle hat der AN die Leuchten bei sich zu lagern. Es wird darauf hingewiesen, daß das Verpackungsmaterial Eigentum des AN ist und von ihm außerhalb der Baustelle entsprechend den Vorschriften zu entsorgen ist. Endstücke und Zubehörmarterial sind gemäß den Stückzahlen in den Ausführungsplänen miteinzukalkulieren. Flur und Treppenhaus und Zimmer LED-Flächenleuchte Ø420mm direkt/indirekt in flachem, rundem Design Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 102 St St Aufbauleuchte - direkt / indirekt / 620mm 119 St Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 62 St Aufbauleuchte - direkt / indirekt / 920mm 23 St Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 12 St......

100 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 43 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Pendelleuchte Besprecher - direkt / indirekt / 760mm 2 St Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung Aufbauleuchte Ring - direkt / 1360mm LED HO 3000K 80W 5869lm DALI RAL9006 silber feinstruktur matt IP Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 2 St St St Pendelleuchte Zylinder SASSO TOP SUSPENDED 5 St Downlight Zimmer WC Teeküchen Downlights Zimmer Viabizzuno / DN St LED Treiber Viabizzuno 05 / VT Einbau 53 St Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 12 St Arbeitsplatzleuchte Pendelleuchte Langfeldleuchte - symmetrisch 98 St Eventualposition Pendelleuchte Langfeldleuchte - asymmetrisch 98 St... nur E-Preis Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 20 St Spiegelleuchte WCs und Allgemein Wandleuchte als Spiegelleuchte p.midi Wandleuchte 580x40 Dir 61 St Eventualposition

101 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 44 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Wandleuchte als Spiegelleuchte p.dindi Wandleuchte di/id 580x43 nur E-Preis 61 St... Bettleuchte Bettleuchte p.dindi Wandleuchte di/id schwarz 860x43 88 St Terrasse Raucherraum DeckenanbauleuchteSerie: Flat Polymero Kreis Slim 1 St Terrassen leuchten aussen Wandleuchte für den Außenbereich, zweiflammig; auf Oberfläche 13 St Wandleuchte DG Wandleuchte dir/ind 4 St Technikräume/HLS Dach/Fluchttreppenhaus aussen Compact Monsun LED, Feuchtraumleuchte, 38 St Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 20 St Flur UG Mira LED, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor Mehrpreis Position Einbau Umschaltkonverter Sicherheitsbeleuchtung 12 St St......

102 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 45 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP 2 Leuchten werden aneinander zu einer Gesamten Lichtdeckenfläche von 900x1800mm zusammengesetzt und über den beigefügten Controler gesteuert CIELOS 1C 800LED 800x800 mm LED Deckenanbau mit Seilabhängung Controler/Bediengerät silber, Busversorgung für Lichtdecke Cielos; 3 St St Beleuchtung Sicherheitsbeleuchtung Vorbemerkungen Sicherheitsbeleuchtung Das Gebäude ist mit einer batteriegestützten Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108, EN 50171, EN 1838, BGR 216, DIN VDE 0510, BGV A 8 und LBO auszurüsten. Es ist eine Einzelleuchtenüberwachung gem. VDE 0108 inklusive papierloser Prüfbuchführung vorzusehen. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen durch Strommessung innerhalb jeder einzelnen Leuchte. Eine eindeutige Kennzeichnung der Fluchtwege durch Rettungszeichen und eine gleichmäßige Ausleuchtung der Fluchtwege nach DIN EN 1838 und BGR 216 ist zu gewährleisten. Die Mindestbeleuchtungsstärke beträgt: - innerhalb von 5s mindestens 50% ( 0,5lx ) - innerhalb von 60s 100% ( 1lx ) - Ausnahmeregelung nach ASR 7/4 bei besonderer Gefährdung - der Beitrag reflektierenden Lichtes darf nicht berücksichtigt werden Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten müssen mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) inklusive Abschaltautomatik bei Störungen im Lampenkreis ausgerüstet sein. Die geforderten Umschaltzeiten nach VDE 0108, DIN EN 1838 und BGR 216 sind einzuhalten. Rettungszeichenleuchten sind wie folgt anzuordnen: - bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges - bei jeder Kreuzung der Flure und Gänge - an jeder im Notfall zu benutzenden Ausgangstür In den öffentlich zugänglichen Bereiche und Technikräume sind Sicherheitsleuchten vorzusehen in/an: - außerhalb und nahe jedes Notausganges - nahe jeder Niveauänderung - an vorgeschriebenen Notausgängen und Sicherheitszeichen - nahe Treppen - nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle - nahe jeder Brandbekämpfungseinrichtung oder Meldestelle Die Bestimmung des Funktionszustandes erfolgt aus Sicherheitsgründen ausdrücklich an der Leuchte ohne Programmierung am Steuerteil des Gerätes.

103 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 46 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Leuchtenkennzeichnung: In unmittelbarer Nähe der Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten ist eine Stromkreis- und Leuchtenbeschriftung dauerhaft anzubringen. Es ist durchgängig für alle Anlagen und Anlagenteile ein Fabrikat anzubieten. Zum Angebot zugelassene Fabrikationen sind: Fa Pfrommer Elektronischer Umschaltkonverter 114 St DPÜ/B 3-Phasenüberwachung 4 St Rettungszeichen-Scheibenleuchte Serie Lboard 36 St Sicherheitsleuchte Serie Beam175 6 St Überprüfung der Adressierung einer bauseits gestellten Fremdleuchte Programmierung, Verdrahtung, Adressierung der vorgenannten Überwachungsbausteine in eine bauseits gestellte Leuchte. 187 St psch... Zubehör Verbindungsdose ap IP 54 88x88-ROT 24 St Stromkreis - Bezeichnungsplakette psch Zielortprogrammierung der Leuchten psch... Nachweisarbeiten Sicherheitsbeleuchtung Zusätzliche Techn. Vertragsbed. f. Nachweisarbeiten (ZTV) 1. Allgemein Bei anfallenden Stundenlohnarbeiten ist vom AN im Vorfeld der Aufwand - gegliedert nach Lohnleistung, Gerät und Material - abzuschätzen, in einem Antrag mit Begründung und Angabe der voraussichtlichen Kosten zusammenzustellen und an den AG und die OÜ zur Freigabe einzureichen. Der AN muss den Aufwand schriftlich festhalten und der OÜ nach Fertigstellung der Stundenlohnarbeiten, spätestens jedoch am Ende des jeweiligen Arbeitstages mind. 3-fach übergeben. Diese müssen neben den Angaben nach VOB/B 15 Nr. 3 folgende Angaben enthalten: - das Datum, - die Bezeichnung der Baustelle, - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,

104 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 47 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP - die Art der Leistung, detailliert beschrieben - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, - die Gerätekenngrößen Mit dieser Unterschrift der OÜ wird die Ausführung bestätigt, jedoch kein Anspruch auf Vergütung anerkannt, es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Arbeiten gemäß LV-Positionen handelt. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der AG, eine der bescheinigten Durchschriften erhält die OÜ, die andere der AN. Alle aufgeführten Nachweisarbeiten für Personal, Gerät und Stoffe müssen vom AG vor der Ausführung separat beauftragt werden. Alle Preise gelten unabhängig von der Anzahl der ausgeführten Stunden. 2. Personal und Lohnsätze Alle auf der Baustelle eingesetzten Arbeiter sind dem AG spätestens mit dem Arbeitsbeginn namentlich unter Angabe seiner Berufsgruppe gemäß Leistungsverzeichnis zu benennen. Alle Stundenlohnsätze für Personal enthalten neben den Lohnund Gehaltskosten sämtliche Zuschläge für Sozialleistungen und Sozialkassenbeiträge, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht mit eingerechnet. Sie werden - sofern Tarifverträge für die einzelnen Berufsgruppen bestehen - nach den tariflichen Vereinbarungen als Aufschlag auf den Stundenlohn gesondert vergütet. Samstage gelten als reguläre Arbeitstage und werden daher nicht gesondert vergütet. 3. Geräte Von den eingesetzten Baumaschinen und -geräten sind dem AG beim Antransport der Geräte die entsprechenden Datenblätter zu übergeben, aus denen das Betriebs- bzw. Einsatzgewicht des Gerätes ersichtlich ist. Alle Stundensätze für Baumaschinen- und Geräte enthalten sämtliche Kosten für den Betrieb und Wartung, Reparatur, Versicherungen, Verzinsung, Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftkosten, Wagnis und Gewinn. 4. Material Das im Zuge von Stundenlohnarbeiten verwendete Material wird zu den vereinbarten Einheitspreisen abgerechnet. Der Materialverbrauch ist nachzuweisen. Sollten keine Einheitspreise für Material vereinbart sein, darf höchstens der jeweilige Listenpreis eines Großhändlers für das entsprechende Material abzüglich 10 % berechnet werden. Die Verrechnungssätze für Materialien enthalten Material, Lieferung, Abladen frei Baustelle einschl. Transport zur Verwendungsstelle, jedoch keinen Lohnanteil für die Verarbeitung vor Ort Service Monteurstunden Fa Pfrommer 10h......

105 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 48 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Eventualposition Wartungsvertrag für die vorgenannte Sicherheitsbeleuchtungs-Anlagen nur E-Preis 1 Jr Sicherheitsbeleuchtung Beleuchtungsanlage Starkstromanlagen Sonstiges Sachverständigenabnahme Sachverständigenabnahme psch Sachverständigenabnahme Türtechnik Türtechnik technische Vorbemerkungen Allgemeiner Hinweis zur baurechtlichen Situation: Es dürfen ausschließlich Fluchttürverriegelungen, die der "Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR)" entsprechen, eingesetzt werden. Eine zulässige Fluchttürverriegelung besteht aus mindestens: 1 x Steuerterminal 1 x Verriegelungselement wahlweise a) spez. Fluchttüröffner mit Fallenschloss. oder b) Flächenhaftmagnete mit passender Haftgegenplatte und zusätzlichem Türkontakt (z. B. Reedkontakt) Elektrische Fluchttürverriegelungen werden zusätzlich zum Schloss (gegebenenfalls Panikschloss) eingesetzt. Bei der Auswahl des Schlosses und der Beschläge für Fluchttüren sind die einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu beachten. Abnahmeprüfung: Entsprechend den Technischen Prüfverordnungen der Bundesländer und den Wartungsvorschriften der Produkte, müssen zu den folgenden Zeitpunkten Prüfungen durch einen Sachkundigen durchgeführt werden: vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen

106 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 49 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP wiederkehrende Prüfung mit einer Prüffrist mit nicht mehr als 1 Jahr Die Abnahmeprüfung Nach der kompletten Installation und vor der Inbetriebnahme muss die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen geprüft und offiziell abgenommen werden. Nach den Vorgaben der Technischen Prüfverordnungen der Bundesländer darf die Abnahme durch einen Sachkundigen durchgeführt werden. Die jährliche Prüfung Für die jährlich wiederkehrende Prüfung gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Abnahmeprüfung. Zur Inbetriebnahme der Anlage ist eine Abnahme durch einen Sachkundigen notwendig, Diese erfolgt inkl. Einweisung und ggf. Übergabe des Prüfbuchs. Funktionalität nach FTS001 und FTV001, FTV003 Sicherung in Fluchtrichtung Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zusätzlich über verdeckt liegende Flächenhaftmagneten (Haltekraft jeweils 2.500N) zugehalten. Die Spannungsversorgung und Steuerung der Haftmagnete erfolgt über die Fluchttürsteuerung. Aus Sicherheitsgründen wird vor Ort auf eine Nottaste verzichtet. Die Freischaltung im Notfall erfolgt stattdessen über eine zentrale Nottaste. Bei Verzicht auf die örtliche Nottaste ist zu beachten, dass derartige Realisierungen immer der Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde bedürfen. In diesem Zusammenhang wird meist eine zentrale, ständig besetzte Stelle, die die betreffenden Rettungswegtüren einsehen kann, zur Auflage gemacht. Zentrale Freischaltung über Nottaste/Not-Auf-Kreis Die Freischaltung über zentrale Nottaste erfolgt in Verbindung mit einem Not-Auf-Kreis und speziellen Sicherheitsrelaismodulen, die für die sicherheitsrelevante Unterbrechung der Spannungsversorgung der Verriegelungselemente sorgen. In einen Not-Auf-Kreis können bis zu 18 Türen eingebunden werden. Berechtigte Begehung über Schlüssel Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür erfolgt über den örtlichen Schlüsselschalter. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreigabe, Wiederverriegelung und Alarmquittierung durchführen. Überwachung der Türoffenzeit Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwachung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur Alarmrucksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türalarm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür. Anzeigen am Tableau Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden türbezogen die Zustande verriegelt, entriegelt, kurzzeitentriegelt und Alarm angezeigt. Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten Summer signalisiert. Steuern über Tableau Je Tür lassen sich die Funktionen Verriegeln, Entriegeln und Kurzzeitentriegeln steuern. Dazu stehen jeweils 2 Bedientaster zu Verfugung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, alle Türen über eine zentrale Taste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. Alle zur genannten Bedienmöglichkeiten lassen sich über den integrierten Schlüsselschalter sperren. Alternativ kann die Sperrung auch über einen externen Schlüsselschalter mit Profilzylinder oder einen externen Kartenleser erfolgen. Zentrale Ein- und Ausgänge Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Eingange wie z.b. Notentriegelung durch Brandmeldeanlage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem angebunden sind. Zudem können die Türen in Untergruppen zusammengefasst und über je einen separaten Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Überwachungsbereichen (EMA) zuordnen. Zusätzlich sind Relaisausgange zur Weitermeldung von

107 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 50 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Systemzustanden wie z.b. Alarm und Störung vorhanden. Zentrale Systemkonfiguration Uber die im Buscontroller integrierte web-basierende Konfigurationssoftware (FT Manager) lasst sich das gesamte System zentral und komfortabel am PC konfigurieren sowie Systemdaten sichern oder importieren. Realisierung von Schleusenabhängigkeiten Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurationssoftware FT Manager lassen sich zwischen den einzelnen Turen Schleusenabhängigkeiten einrichten. Dazu werden die entsprechenden Türen verschiedenen Schleusengruppen zugewiesen. Sobald eine Tür begangen wird, werden die übrigen Türen der Schleusengruppe gesperrt. Vernetzung über Bussystem Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen systemeigenen 2-Draht Bus. Dieser kann als Stern-, Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die maximale Leitungslange des Busses beträgt 1000m. Zur Überbruckung größerer Strecken stehen Repeater zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um jeweils 1.000m erweitern. Mit einem Tableau lassen sich bis zu 70 Türen verwalten. Der Buscontroller dient hierbei als zentrale Schnittstelle zu angrenzenden Gewerken sowie zur Anbindung der Konfigurationssoftware effeff Fluchttüröffner 331U80F in Ruhestromausführung 18 St effeff Einsteck- Fallenschloss St effeff Fluchttürsteuerung St effeff Netzteil geregelt St effeff Bedienteil in up-ausführung 36 St effeff Sicherheitsschraubenset ZS St effeff Steuerungstableau 92532A000A00000 Aufbau Tischgerät zur Steuerung bzw. Überwachung von max. 4 Türen Eventualposition effeff Steuerungstableau 92512A000A00000 Tischeinbau zur Steuerung bzw. Überwachung von max. 4 Türen nur E-Preis effeff Steuerungstableau 92533A100A00000 Aufbau Tischgerät zur Steuerung bzw. Überwachung von max. 7 Türen 2 St St... 2 St Eventualposition

108 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 51 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP effeff Steuerungstableau 92513A100A00000 Tischeinbau zur Steuerung bzw. Überwachung von max. 7 Türen nur E-Preis 2 St effeff Netzteil geregelt St effeff Netzteil geregelt St effeff Bus-Repeater mit zwei TS-Busschnittstellen 3 St effeff TS-Buscontroller 970-TSBC-20 1 St effeff Netzteil geregelt St Die nachfolgende Position ist nur ergänzend zu den bereits genannten Tableaus. Es kann aus sicherheitstechnischen Gründen nicht auf die Tableaus verzichtet werden Eventualposition effeff WEB Control Panel Lizenz 970-WCP Lizenz für 10 Türen nur E-Preis 4 St Eventualposition WARTUNG 1 Jr... nur E-Preis Türtechnik Sonstiges (Anschlussarbeiten, Abdeckungen, Kabelanschlusssysteme, Kabelübernahmen usw.) Luftdichtungsmanschette 8-11mm, einfach 110 St Luftdichtungsmanschette 8-11mm, zweifach 10 St Automatischer Zigarettenanzünder Aufputz 4 St Beschriftungen Beschriftung als Resopalschild 40 St Beschriftung als Resopalschild, wetterbeständig 20 St Vorbemerkung Anschluss

109 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 52 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Für den Anschluss der bauseitigen Jalousie-Antriebe werden die Anschlussleitungen mit flexiblen Ölflex-Leitungen ausgeführt. Die Anschluss-Stecker und Kupplungen werden im Außenbereich montiert um eine einfache Wartung zu gewährleisten. Die genauen Anschlüsse (Leistungen, Anschlussart oder Lage) muss vor Ort mit dem Fassadenbauer abgestimmt werden, der Koordinationsaufwand ist mit den Einheitspreisen der Anschlüsse abgegolten Anschluss Jalousiemotoren 108 St Sonstiges (Anschlussarbeiten, Abdeckungen, Kabelanschlusssysteme, Kabelübernahmen usw.) Stundenlohnarbeiten Nachweisarbeiten Elektrotechnik Zusätzliche Techn. Vertragsbed. f. Nachweisarbeiten (ZTV) 1. Allgemein Bei anfallenden Stundenlohnarbeiten ist vom AN im Vorfeld der Aufwand - gegliedert nach Lohnleistung, Gerät und Material - abzuschätzen, in einem Antrag mit Begründung und Angabe der voraussichtlichen Kosten zusammenzustellen und an den AG und die OÜ zur Freigabe einzureichen. Der AN muss den Aufwand schriftlich festhalten und der OÜ nach Fertigstellung der Stundenlohnarbeiten, spätestens jedoch am Ende des jeweiligen Arbeitstages mind. 3-fach übergeben. Diese müssen neben den Angaben nach VOB/B 15 Nr. 3 folgende Angaben enthalten: - das Datum, - die Bezeichnung der Baustelle, - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, - die Art der Leistung, detailliert beschrieben - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, - die Gerätekenngrößen Mit dieser Unterschrift der OÜ wird die Ausführung bestätigt, jedoch kein Anspruch auf Vergütung anerkannt, es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Arbeiten gemäß LV-Positionen handelt. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der AG, eine der bescheinigten Durchschriften erhält die OÜ, die andere der AN. Alle aufgeführten Nachweisarbeiten für Personal, Gerät und Stoffe müssen vom AG vor der Ausführung separat beauftragt werden. Alle Preise gelten unabhängig von der Anzahl der ausgeführten Stunden. 2. Personal und Lohnsätze Alle auf der Baustelle eingesetzten Arbeiter sind dem AG spätestens mit dem Arbeitsbeginn namentlich unter

110 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 53 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Angabe seiner Berufsgruppe gemäß Leistungsverzeichnis zu benennen. Alle Stundenlohnsätze für Personal enthalten neben den Lohnund Gehaltskosten sämtliche Zuschläge für Sozialleistungen und Sozialkassenbeiträge, Lohnund Gehaltsnebenkosten, Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht mit eingerechnet. Sie werden - sofern Tarifverträge für die einzelnen Berufsgruppen bestehen - nach den tariflichen Vereinbarungen als Aufschlag auf den Stundenlohn gesondert vergütet. Samstage gelten als reguläre Arbeitstage und werden daher nicht gesondert vergütet. 3. Geräte Von den eingesetzten Baumaschinen und -geräten sind dem AG beim Antransport der Geräte die entsprechenden Datenblätter zu übergeben, aus denen das Betriebs- bzw. Einsatzgewicht des Gerätes ersichtlich ist. Alle Stundensätze für Baumaschinen- und Geräte enthalten sämtliche Kosten für den Betrieb und Wartung, Reparatur, Versicherungen, Verzinsung, Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftkosten, Wagnis und Gewinn. 4. Material Das im Zuge von Stundenlohnarbeiten verwendete Material wird zu den vereinbarten Einheitspreisen abgerechnet. Der Materialverbrauch ist nachzuweisen. Sollten keine Einheitspreise für Material vereinbart sein, darf höchstens der jeweilige Listenpreis eines Großhändlers für das entsprechende Material abzüglich 10 % berechnet werden. Die Verrechnungssätze für Materialien enthalten Material, Lieferung, Abladen frei Baustelle einschl. Transport zur Verwendungsstelle, jedoch keinen Lohnanteil für die Verarbeitung vor Ort Obermonteur 80h Monteur 200h Helfer 80h Stundenlohnarbeiten W+M Planung, Dok., Inbetrieb., Einweisung Werkstatt- und Montageplanung für alle LV-Bereiche / Titel Dokumentation für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten psch... psch Inbetriebnahme Starkstrom und Schwachstrom psch Einweisung Starkstrom und Schwachstrom psch W+M Planung, Dok., Inbetrieb., Einweisung...

111 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 54 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Bohrungen, Schlitzarbeiten, Abdeckungen, Abschrankungen Bohrungen / Schlitzarbeiten Vorbemerkung Bohrungen / Schlitzarbeiten Bohrungen / Schlitzarbeiten müssen bzgl. der Statik im Vorfeld abgestimmt werden. Einzelne Decken sind Spannbetondecken - hier muss zwingend auf die Bohrzonen geachtet werden. Aufwand für das Einmessen der freien Bohrbereiche muss in die Positionen miteinkalkuliert werden. In den nachfolgenden Positionen ist Schutz gegen Verschmutzung (Abdecken von Fußböden, bzw. säubern von Dreck und Staub) miteinzukalkulieren Kernbohrung bis 50mm Ø, Wand- bzw. Deckenstärke bis zu 500mm Kernbohrung bis 100mm Ø, Wand- bzw. Deckenstärke bis zu 500mm 12 St St Betonschlitzbreite bis 3cm, Tiefe 30mm 15m Mauerschlitzbreite bis 3cm, Schlitztiefe bis 30mm. 250m Mauerschlitzbreite bis 15cm, Schlitztiefe bis 30mm. 80m Schlitz in Estrich bis 3cm, Tiefe 30mm 40m Zusätzlicher Schutz gegen Verschmutzung von Fremdgewerken 150 m² Bohrungen, Schlitzarbeiten, Abdeckungen, Abschrankungen Starkstromanlagen Sonstiges Telekommunikationsanlagen 5.1 Telefonverkabelung Anschlußdosen TAE 2 x 6 / 6 NF 96 St......

112 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 55 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Aufklemmen 4x2x St Aufklemmen 40x2x0.6 8 St Verteilerkasten VKU 8 1 St Anschlußleiste für 20DA 40 St LSA+ Erdungsleiste 8 St Montagewanne System LSA-Plus 6 St Telefonverkabelung Telekommunikationsanlagen Such- und Signalanlagen Türsprech- und Türöffneranlage Türsprech- und Türöffneranlage Sprechstelle in Stele Haupteingang Haus 26 Das Leitfabrikat ist Meder Commtech Liefernachweis: Meder Commtech, Robert-Bosch Strasse 4,78224 Singen, Herr Derschka phon: 07731/ Reichenau fax : 07731/ Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' Digitale 2-Draht-Sprechstelle Vandalengeschützt WS 203V CM Zielwahltasten-Modul Vandalengeschütztes WSDD 53V 1 St St Blindmodul WSD U 52V 1 St Sprechstelle in Haus 26

113 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 56 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Digital-Tischsprechstelle mit Volltastatur EE 301AS 1 St Stele V2A Vandalengeschütz 1 St Türsprech- und Türöffneranlage ,1 Sprechanlage (Etagenstützpunkte) Isolierungs- und Fixierungsraum 452.,1 Sprechanlage (Etagenstützpunkte) Isolierungs- und Fixierungsraum Allgemeines: Die sich in den ISO Räumen befindenden Lautsprecher können vom Personal zur Weitergabe von Information separat angesteuert werden (2 Räume).Die Lautsprecher enthalten Microphone die ein Mithören im Raum ermöglichen. Empfangen wird dies mit einem Tischgerät im Stützpunkt. Der Ton kann separat zu- oder abgeschaltet werden. Die Tischgeräte dienen des Weiteren als Etagensprechverbindung der Stützpunkte untereinander. Trotzdem ist es immer möglich akustische Maßnahmen für den ISO Raum zu übermitteln. Die Tischsprechstellen dienen ebenfalls als Klingelruf auf den Etagen von der Klingel am Haupteingang des Haus 26 Das Leitfabrikat ist Meder Commtech Liefernachweis: Meder Commtech, Robert-Bosch Strasse 4,78224 Singen, Herr Derschka Telephon: 07731/ Fax : 07731/ Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' GE300 System Hybrid Intercom Server 1 St SIP-Trunk zur Anbindung der GE 300 an VoIP TK System: Eventualposition G8-VOIPSERV SIP-Server Karte für GE St... nur E-Preis

114 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 57 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Sprechstelle in Teamstützpunkt Digital-Tischsprechstelle mit Volltastatur EE 301AS 4 St Lautsprecher im Deckeneinbau mit Mikrofon Hybrid IoIP/SIP Deckeneinbaulautsprecher AFLS 4 10H CW 2 St Switch 12-Port PoE 1 St USV-Anlage - USV 2200 VA 1 St Montagematerial Kleinteile zur Montage 1 St Montagearbeiten psch ,1 Sprechanlage (Etagenstützpunkte) Isolierungs- und Fixierungsraum Lichtrufanlage medicall 800 in Zimmeraufstellung mit Apparaturenbestückung Apparaturenaufstellung Zimmer Ruftaster VLF, Sub-D 15-polig, Mini-DIN 94 St Patientenhandgerät VLF, 1 Ruftaste 5 St Ruf-Anwesenheitstaster VLF, Summer 81 St Ruf-Abstelltaster VLF Nasszellen 46 St Zugtaster VLF Nasszellen, Beh. WC, WC 55 St Ruftaster VLF EG zwischen 2 Zimmer 1 St Set - LED-Signalleuchte mit Elektronik 81 St Aufbaurahmen für LED-Signalleuchte 85 St......

115 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 58 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Set - LED-Signalleuchte ohne Elektronik 4 St Anzeigedisplay Teamstützpunkte 4 St Flure Flurdisplay, doppelseitig, weiss Flure 4 St Deckenpendelsatz, weiß Flure 4 St Einbau in bauseitigen Verteiler auf Montageplatte mit Hutschienen Sternverteiler für Medicall St LON-Funkuhrknoten 1 St Externer DCF77-Empfänger 1 St Repeater ohne galvanische Trennung 1 St Steuermodul 1 St Relais-Set 1 St Halteblock für Hutschiene 4 St Netzgerät- USV, 27.6 V/10 A, im Gehäuse 1 St Batterie 12 V, 26 Ah für USV 2 St Hauptschalter Aufputz 1 St Dienstleistungen Montageeinweisung für den Errichter 3h Inbetriebnahme-Unterstützung 16h Anwenderspezifische Programmierung 2h......

116 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 59 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Einweisung des Personals 2h Systemunterlagen psch Lichtrufanlage medicall 800 in Such- und Signalanlagen Zeitanlagen Uhren- und Zeiterfassungsanlage Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm, Ø 420 mm 6 St Uhren- und Zeiterfassungsanlage Zeitanlagen Fernseh- und Informationstechnische Anlagen TV-Netze Überspannungsschutz, MHz, F-Anschlüsse 1 St F-Erdungsblock 2fach 1 St Hausanschluss-Verstärker 5-65/ MHz 1 St fach-F-Endabzweiger MHz 1 St F-Erdungsblock 4fach 1 St Hausanschluss-Verstärker 47/ MHz 4 St fach-Verteiler, MHz 4 St fach-F-Abzweiger MHz, F-Con., Schirmkl. A, 16 St fach F-Erdungsblock 16 St F-Abschlusswiderstand, 75 Ohm, Schirmklasse A 40 St......

117 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 60 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP F-Kompressions-Stecker - für Koaxialkabel 425 St Koaxialkabel, 500 m Einwegtrommel 3542 St Eventualposition Koaxialkabel, 500 m Trommel 3542 St... nur E-Preis Einzelanschlussdose 2-fach 104 St TV-Netze Fernseh- und Informationstechnische Anlagen Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Videoüberwachungsanlagen Videoüberwachungsanlagen Funktionsbeschreibung Videoüberwachung Allgemeines: Die Videoüberwachung der ISO Räume soll auf allen Stationsstützpunkten EG-3OG über Monitore einsehbar sein. Jeder Etagenstützpunkt hat somit die Möglichkeit die Vorgänge in den ISO Räumen zu beobachten. Jeder ISO Raum wird einzeln mit Video und Lautsprechern/Microphon ausgestattet. Die Kameras sowie Lautsprecher sind robust, sabotage- und vandalensicher. Die sich in den Räumen befindenden Lautsprecher können vom Personal zur Weitergabe von Information separat angesteuert werden (2 Räume).Die Lautsprecher enthalten Microphone die ein Mithören im Raum ermöglichen. Empfangen wird dies mit einem Tischgerät im Stützpunkt. Der Ton kann separat zu- oder abgeschaltet werden. Die Tischgeräte dienen des Weiteren als Etagensprechverbindung der Stützpunkte untereinander. Trotzdem ist es immer möglich akustische Maßnahmen für den ISO Raum zu übermitteln Vorrang. Die Tischsprechstellen dienen ebenfalls als Klingelruf und Sprechstelle für die einzelnen Etagenstützpunkte. von der Klingel am Haupteingang des Haus 26.(Klingelanwahl an der Stele Haus 26 an alle Etagenstützpunkte mit Sprechfunktion). Das Leitfabrikat ist Meder Commtech Liefernachweis: Meder Commtech, Robert-Bosch Strasse 4,78224 Singen, Herr Derschka Telephon: 07731/ Fax : 07731/

118 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 61 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Angebotenes Fabrikat/Typ: '...' MP IP KameraG-Cam/EHC St Anbindung Netzwerkkamera 2 St PoE Switch SwitchP-24x/100TX-Managed POE//24 Switch 1 St Video Server G-Scope/1500-IP 1 St HDD/4TB/S-ATA-WDS-ATA-Festplatte 4 TByte, 3,5", inkl. Einbau. 1 St Auswerterechner Im Videoserver 1 St Für die Installation von G-View auf einem bauseitigen PC muss dieser zwingend mit einem 64bit Betriebssystem W7, W8.1 oder W10 ausgestattet sein. Wir empfehlen folgende Ausstattung: Core i7 Prozessor, 8 GB RAM, GPU-beschleunigte Bildverarbeitung Eine GPU-beschleunigte Bildverarbeitung für eine performante Darstellungsleistung könnennur beim Einsatz der Auswertestation für G-Core Systeme G-VStation (Art.Nr.: ) zugesichert werden G-VStation+ - Auswertestation für G-Core 1 St Monitor, TFT-22/NEC/EA223WM, Tastatur, Maus 1 St Inbetriebnahme, Training / Einweisung SERV-Startup psch Eventualposition Inbetriebnahme, Training / SERV-Training psch... nur E-Preis Videoüberwachungsanlagen Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Übertragungsnetze

119 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 62 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Kabelnetze passiv Hinweise für Datennetz, Fabrikat Datenanschlusssytem Hinweise für LWL: LWL-Kabel 12G50/ m CU-Datenkabel, S/FTP Kat7, 1000MHz, AWG Datenkabel Duplex, gelb 500m Datenkabel simplex, gelb m Datenanschlussdose 1xRJ45 38 St Datenanschlussdose 2xRJ St Datenanschlussdose 2xRJ45, IP44 2 St Aufputzgehäuse mit Rahmen 1-fach 2 St Aufputzgehäuse mit Rahmen 2-fach 2 St Die nachfolgenden Verbindungs- bzw. Patchkabel sind Verbindungsleitung Cat.6A, Länge 0,5 m 10 St Verbindungsleitung Cat.6A, Länge 1,5 m 120 St Verbindungsleitung Cat.6A, Länge 2 m 10 St Verbindungsleitung Cat.6A, Länge 3 m 4 St LWL-Verbindungsleitung, 1,5 m 18 St LWL-Verbindungsleitung, 3 m 6 St......

120 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 63 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Die nachfolgenden Verbindungs- bzw. Patchkabel sind Abnahme-Messungen 4 DA Kupferdatenleitungen 306 St Messungen LWL- Faser/ 2 Richtungen G50/ St Die nachfolgenden Datenverteiler und deren Einbauten Datenverteiler, 42HE, 2200x800x800 mm 2 St Montageplatte, 19 Zoll, Höhe 500mm 2 St Zuführung Anschlußleitung 2 St Zuführung Erdleitung 2 St Gerätefachboden 2 St Schaltschrankplantasche 2 St Kabelführungsplatte 1 HE mit 4 Chrombügel 13 St Kabelführungswanne, 1HE für LWL, mit 5 Chrombügel 4 St Blindabdeckung, 1 HE 4 St CU-Patchfeld, Kat6A, 500Mhz, 10GBit, 24 port 15 St LWL-Verteilfeld Spleißtechnik 12SCD 4 St Pigtail G50/125 SC 48 St Klettband 150 mm 12 St Klettband St Beschriftung und Sonstiges Beschriftung psch Kabelnetze passiv Übertragungsnetze Automationssysteme Vorbemerkung Automationssysteme- Allgemeine Systembeschreibung

121 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 64 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Das Instabus-EIB-System ist mit folgenden Ausführungsmerkmalen anzubieten: Der Instabus EIB muss ein auf die Belange der Elektro-installationsanlage zugeschnittes, flexibles Bussystem sein. Über eine zweiadrige Busleitung sind alle Instabus EIB Teilnehmer (TLN), z.b. Sensoren (Taster, Dimmer, Jalousieschalter. Helligkeits- und Temperaturfühler, Bewegungsmelder,etc.) zu verbinden. Als Busleitung wird eine halogenfreie BUS Steuerleitung verwendet. Über die Busleitung (2x2x0.8qmm) wird nicht nur Information übertragen, sondern auch die Spannungsversorgung der TLN sichergestellt. Die Busleitungen können von Teilnehmer zu Teilnehmer geschleift, als Stichabgang oder als Kombination aus beidem verlegt werden. Es ist kein Abschlusswiderstand erforderlich. Die Busleitung darf nachm VDE 0100 auch parallel zu Energiekabeln oder -leitungen auf der gleichen Kabeltrasse verlegt werden. Jeder Busteilnehmer erhält eine physikalische Adresse. Diese ist für jeden TLN eindeutig. Über sie kann der TLN abgefragt oder es können die Daten an ihn übertragen werden. Die Programmierung der Instabus EIB-Teilnehmer erfolgt über eine Schnittstelle (gem. Positionsangaben). Sie muss an jeder Stelle des Bussystems eingesetzt werden können. Neben der physikalischen Adresse erhält jeder TLN ein Applikationsprogramm, das seine jeweilige Funktion festlegt. Diese Applikationsprogramme müssen anwenderspezifisch parametriert werden und werden in den Speicher der TLN netzausfallsicher gespeichert. Änderungen in den Zuordnungen der TLN oder sonstiger Systemparameter müssen vom Anwender über PC geändert werden können, ohne am Gerät vor Ort Schalter o.ä. betätigen zu müssen. Die Instabus EIB Spannungsversorgung sowie jeder Bus-Teilnehmer müssen gepuffert sein, so dass kurze Spannungsunterbrechungen überbrückt werden. Bei Netzausfall müssen die Betriebsdaten der einzelnen TLN im eigenen Speicher abgelegt und bei Netzwiederkehr wieder eingestellt werden. Zur Verbindung von Bus-Kabeln sind ausschließlich Busanschlussklemmen zu verwenden. Die Anschlussklemmen und Aufnahmen sowie die Datenschienen und Abdeckstreifen sind in den Einzelpositionen anteilig zu berücksichtigen und werden nicht separat aufgeführt. Die nachstehend aufgeführten Bus-Einbaugeräte verstehen sich betriebsfertig in vorst. Verteilungen oder in Kleinverteilern im Hohlraumboden montiert. Die erforderlichen Systemteile, Klemmen, Reihenabgangsklemmen, Klein-, Verdrahtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial sowie die Anschlüsse der Zu- und Ableitungen sind in den Einheitspreisen anteilig zu berücksichtigen. Alle Komponenten müssen sich an die Normung der EIBA halten. Sämtliche EIB-Einbaugeräte sind mit Schildträgern und mit Beschriftungsfolien maschinell, mit Geräte-Nummer und EIB-Adresse, zu beschriften. Die Beschriftung der Taster, Tastsensoren, Automatik- oder Präsenzmelder etc. sind mit Geräte-Nummer und EIB-Adresse zu beschriften. Handschriftliche Beschriftungen werden nicht akzeptiert. Der Aufwand ist mit den jeweiligen Einzelpreisen abgegolten.

122 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 65 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Eine einmalige Parametrierung / Programmierung ist in die Einzelpositionen der nachstehenden Geräte mit einzukalkulieren. Funktionsbeschreibung Automatisierung Allgemeines: Die Räume und Flure können über ein zentrales Bedientableau gesteuert werden. Die Etage EG-3OG erhalten Tableaus. Für die gesamte Etage sollen 6 verschiedene Lichtszenen eingerichtet werden in denen verschiedene Zeitprofile des Benutzers hinterlegt werden können. 1. Tagesprofil Normalbetrieb Hauptbetriebszeit : Die Hauptbetriebszeit wird durch zwei unterschiedliche Alternativen ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Alternativen werden kurz erklärt: Alternative 1: Hauptbetriebszeit über Buttons schalten Alternative 2: Hauptbetriebszeit über eine automatische Zeitschaltuhr schalten 2. Nachtprofil: Die Hauptbetriebszeit wird durch zwei unterschiedliche Alternativen ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Alternativen werden kurz erklärt: Alternative 1: Nachtprofil über Buttons schalten Alternative 2: Nachtprofil über eine automatische Zeitschaltuhr schalten 3. Bereitschaft/Putzlicht Die Hauptbetriebszeit wird durch zwei unterschiedliche Alternativen ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Alternativen werden kurz erklärt: Alternative 1: Bereitschaft/Putzlicht über Buttons schalten Alternative 2: Bereitschaft/Putzlicht über eine automatische Zeitschaltuhr schalten 4. Nachtruhe: Die Nachtruhe wird durch zwei unterschiedliche Alternativen ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Alternativen werden kurz erklärt: Alternative 1: Nachtruhe über Buttons schalten Alternative 2: Nachtruhe über eine automatische Zeitschaltuhr schalten 5. offen noch nicht definiert 6. offen noch nicht definiert Zimmer: In den einzelnen Zimmern werden zusätzlich zur Allgemeinsteuerung über das zentrale Bedientableau Jalousietaster und Lichttaster zur raumspezifischen Einstellung von Licht und Jalousie eingebaut. Dies gilt ebnso für die Nasszellen der Zimmer zentral über Tableau oder Szene WC Flur Technik Räume Die WC,Technik Räume und Flure werden über Bewegungs-/Präsenzmelder gesteuert. Behandlungsräume: Lichtsteuerung und Jalousie lokal: über Taster, lokal: über Jalousietaster

123 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 66 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Küche und Teeküchen: Lichtsteuerung über zentrales Tableau, lokal: über Taster, lokal: über Jalousietaster, zentral über Tableau oder Szene Flure: Lichtsteuerung und Jalousie über zentrales Tableau lokal: über Taster, zentral über Tableau oder Szene. Treppenhaus: Aussen und innen über Präsenzmelder Warteräume/Behandlungsräume Therapie Lichtsteuerung und Jalousie über zentrales Tableau, lokal: über Taster und Jalousietaster, zentral über Tableau oder Szene Allgemein Behinderten WC/ WC Bereiche: Lichtsteuerung über Präsenzmelder Isolierungsräume Räume: Lichtsteuerung und Jalousie über zentrales Tableau, lokal: über Taster und Jalousietaster, zentral über Tableau oder Szene Taster Jalousie Taster in Räumen: Mit den Tasten Auf und Ab kann die Jalousie im Raum gesteuert werden. Mit einem kurzen Tastendruck von unterhalb einer Sekunde, wird lediglich die Stellung der Lamellen beeinflusst. Somit ist es möglich, die Lamellen individuell einzustellen. Mit einem Tastendruck von länger als einer Sekunde (Taste drücken und für eine Sekunde halten) werden die Jalousien automatisch ganz nach unten oder auch ganz nach oben gefahren. Während dem automatischen Fahren, kann mit einem kurzen Tastendruck die Jalousie zum Stehen gebracht werden. Somit ist es möglich die Jalousie, auch in der Höhe, individuell einzustellen Licht Taster in Räumen: Mit den Tasten EIn und Aus kann das Licht im Raum gesteuert werden. Mit einem kurzen Tastendruck von unterhalb einer Sekunde, wird das Licht ein und ausgeschalten, (typische Schaltbewegung) Mit einem Tastendruck von länger als einer Sekunde (Taste drücken und halten) wird das Licht automatisch gedimmt von max. zu min.. Sobald gestoppt wird behält das Licht den Gedimmten wert bei, bis es ausgeschaltet wird. Somit ist es möglich das Licht den benutzerspezifischen Raumanforderungen anzupassen. Wetterstation und Jalousiesteuerung muss folgende Funktionen ermöglichen: Allgemeines : Die Jalousien im gesamten Gebäude können entweder von den Tastern in den jeweiligen Räumen, den zentralen Fahrbefehlen des Touchpanels oder der Wetterstation auf dem Dach gesteuert werden. Die Taster und das Touchpanel besitzen dieselbe Priorität, während die Wetterstation die höchste Priorität besitzt. Das bedeutet, dass die Sicherheitsbefehle der Wetterstation immer ausgeführt werden, auch wenn mit den Tastern oder dem Touchpanel gesteuert werden möchte.

124 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 67 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen realisiert worden, um die Jalousien vor Schäden durch Wind und Wetter zu schützen. Reinigung/Wartung/Reparatur: In dem Moment, indem der Wartungsschalter betätigt wird, wird der letzte Fahrbefehl bis zum Ende ausgeführt. D.h., dass bequem die Wartungsposition vom Touchpanel aus bedient werden kann. Wenn zum Beispiel die Jalousie gereinigt werden muss, kann der zentrale Befehl zum Abfahren der Jalousie betätigt werden, bevor der Wartungsschalter betätigt wird. Dasselbe ist anders herum ebenfalls möglich. Zentraler Befehl zum Auffahren aller Jalousie betätigen, bevor der Wartungsschalter eingelegt wird. Somit ist eine einfache Fensterreinigung möglich. Zu beachten ist, dass dieser Befehl ein rein automatischer Fahrbefehl ist, der alle Jalousien entweder ganz nach unten oder auch ganz nach oben fahren lässt. Frostschutz Wenn die gemessene Außentemperatur, über einen Zeitraum von 10 Minuten einen bestimmten, einstellbaren Wert unterschreitet und zusätzlich Regen/Niederschlag detektiert wird, wird der Sicherheitsbefehl zum Auffahren der Jalousien ausgegeben. Wenn einer der Sicherheitsbefehle ausgegeben wurde, ist ein manuelles Übersteuern über die Taster im Raum nicht möglich. Diese Maßnahme dient, wie oben erwähnt, zum Schutz der Jalousien vor außen einwirkenden Einflüssen. Windwächter Wenn die gemessene Windgeschwindigkeit, über einen Zeitraum von 10 Minuten einen bestimmten, einstellbaren Wert überschreitet, wird der Sicherheitsbefehl zum Auffahren der Jalousien ausgegeben. Oberfläche Tableau Es gibt zwei verschiedene User mit unterschiedlichen Rechten. Benutzer und Errichter Automation BUS System Netzteil - 24 / VDC / 0,8 A 6 St Diagnosebaustein - 2-polig / REG 6 St Verbinder - 2-polig / REG 30 St Überspannungsschutz 6 St Anschlussklemme 6 St Koppler 6 St......

125 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 68 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Schaltaktor - 4-fach / 8A / REG 6 St Schaltaktor - 8fach / 8A / REG / Hand 6 St Schaltaktor - 16fach / 10A / REG / Hand 15 St Schaltaktor Jalousie 4 Fach 27 St Dali-Gateway 7 St Lichtregler/Schaltdimmaktor - 3fach / 6 A / REG 12 St Schaltaktor, UP, 2-fach, 6A 2 St EIB-Spannungsversorgung, 640 ma, REG 12 St EIB-Spannungsversorgung, 320 ma, REG 2 St Schnittstelle USB, REG 6 St Binäreingang 4-fach 2 St Automation BUS System Automation Sensorik Allgemein Vorbemerkungen KNX/EIB Geräte Flure Decken-Präsenzmelder 360 Unterputz Reichweite ca. Ø 24 m 2 x Lichtkanal KNX-Bus 16 St WC Decken-Präsenzmelder 360 Unterputz KNX-Bus Reichweite ca. Ø 8m 29 St Aussen Aufbau Wand KNX Bewegungsmelder 230 mit Unterkriechschutz 360, 10 St Tasterschnittstelle 2-fach 414 St......

126 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 69 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Eventualposition Tasterschnittstelle 4-fach 4 St... nur E-Preis Eventualposition Tasterschnittstelle 6-fach 4 St... nur E-Preis Überspannungsschutz 6 St KNX Melde- und Bedientableau 4 St KNX Wetterstation Universal kompaktes Gehäuse 1 St Automation Sensorik Programmierung, Inbetriebnahme, Dokumentation, Einweisung Einmalige Inbetriebnahme Bus System psch... Dienstleistungen Anlagendokumentation EIB und Tableau psch Programmierung, Inbetriebnahme, Dokumentation, Einweisung Automationssysteme Baustelleneinrichtung Baustromversorgung Ausbau Vorbemerkungen Baustromverteiler im Gebäude 6 St......

127 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 70 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Staberder 1 St Beidseitiger An- und Abschluss der Zuleitung 6 St Betreiben aller Baustromverteiler 24 Mt Umsetzen der Baustomverteilers 6 St Kabelabzweigkasten 2 St Kabel und Leitungen Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x m Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 25 mm² zurückziehen 50m Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 16 50m Kunststoffkabel NYY 1 x 25 rm, Cu-Zahl 240, 50 m Kabel und Leitungen für Baubeleuchtung Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1,5 496m Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm² zurückziehen 210m Gummischlauchleitung H07RN-F 5x1,5 150m Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 1,5 mm² zurückziehen 50m Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 2,5 80m NYM-Mantelleitungen / Zubehör Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43 80m Kunststoffmantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm² zurückziehen 40m......

128 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 71 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP CEE-Stecker 32A 1 St CEE-Kupplung 32A 1 St CEE-Stecker 16A 2 St Reparaturmuffe, schrumpfbar 2 St Betreiben der kompletten Kabelanlage 24 Mt Baubeleuchtung Vorbemerkung Betriebsfertige Erstellung einer Baustellenbeleuchtungsanlage zur leihweisen Überlassung während der gesamten Bauzeit, einschließlich Wartung. Nach Ablauf der Bauzeit sind die nachstehend aufgeführten Anlagenteile zu demontieren und zurückzunehmen. Die Rückvergütung bei der Rücknahme nach der Bauzeit ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Montage und Demontage der Anlage erfolgt in Teil- abschnitten auf Anweisung der Bauüberwachung ent- sprechend des Fortschrittes. Zur Wartung gehört: Ein täglicher Kontrollgang mit Auswechseln defekter Teile. Wird der AN durch die Bauleitung auf Defekte oder Störungen hingewiesen, sind diese auch außerhalb der Kontrollgänge unverzüglich zu beheben. Die Kontrollgänge sind zu protokollieren. Die Protokolle sind der Bauüberwachung zu übergeben. Durch den laufenden Ausbau bedingte Umlegungen einzelner Anlagenteile sind auf Anweisung der Bauüberwachung durchzuführen und in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Baubeleuchtung erfolgt mit FR-Wannenleuchten, Anbauleuchten mit Schutzgittern und ggf. mit Halogen-Scheinwerfern. Die Baubeleuchtung wird an den Betonstützen befestigt. Diese dürfen nicht angeschraubt werden, sondern sind mit Haltebänder aus Metall zu montieren Feuchtraum-Wannenleuchte 60 St Demontage und Wiedermontage der vor beschriebenen Feuchtraumleuchte 20 St Anbauleuchte 2 St......

129 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 72 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Demontage und Wiedermontage der vor beschriebenen Anbauleuchte entsprechend Thermoplast-Abzweigkasten, IP 54, mit selbstdichten Einführungsöffnungen 2 St St Installationsschalter VDE St Betreiben der kompletten Baubeleuchtungsanlage 24 Mt Baustromversorgung Ausbau Baustelleneinrichtung Abruchmaßnahme Demontage Demontage Vorbemerkung 494 Demontage Es ist die Anlage Sanierungs- und Demontagearbeiten zu beachten Demontage - Kabel und Leitungen bis 5 x 2,5 mm² 4560 kg Demontage - Kabel und Leitungen bis 5 x 10 mm² 800 kg Demontage - Steckdosen/ Schalter 1528 St Demontage - Schwachstromdosen 372 St Demontage - Installationsohre 240m Demontage - Leuchten (Leuchtstofflampen) 128 St Demontage - Leuchten (Kompaktleuchtstofflampen) 384 St Demontage - Kanäle bis 170mm 48m Demontage - Kanäle bis 110mm 32m......

130 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 73 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Demontage - Kabelrinnen 520m Demontage - Metallgehäusen ca. 200x St Demontage - Verteilerschrank Stockwerksverteiler 8 St Demontage - Kleinverteiler 4 St Demontage Abruchmaßnahme Demontage Starkstromanlagen in Außenanlagen Außenbeleuchtung Technische Anlagen im Außenbereich AK 28 Kleinverteiler 315 x 450 x 155 mm mit Einbaugeräten 1 St Kabel in Gräben/Rohr Vorbemerkung Kabel in Gräben/Rohr Kabelwarnbänder sind anteilig in den Positionen zu berücksichtigen. Die nachstehenden Kabel werden in Leerrohr verlegt NYY-J 3x2,5 RE - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 12,2 mm 150m NYY-J 5x1,5 RE - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 13,2 mm 150m NYY-J 5x6 RE - CU-Zahl 28,8 / Außen-Ø 18,3 mm 150m Gartenhaus Innen NYM-J 3X2,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,4 mm 50m NYM-J 5X1,5 - CU-Zahl 7,2 / Außen-Ø 10,8 mm 50m Vorbemerkung Isorohr flex. für mittlere Beanspruchung in Kabelgraben

131 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 74 von 78 Position Beschreibung Menge Einh EP GP Isorohr flex. f.mittlere Beanspr., in Kabelgraben verlegt, nach VDE 0605, DIN EN , DIN EN , mit einer Mindsetdruckfestigkeit: 750 N/5cm als gewelltes Kunststoffrohr Iso-Rohr M25 flex. schwere Beanspruchung in Kabelgraben 200m Beleuchtung Gartenhaus Compact Monsun LED, Feuchtraumleuchte, 2 St Pollerleuchte für den Außenbereich; 2 St WG 800 SCHUKO Steckdose 16 A 250 V ~ 1 St AP Verbindungsdose - 88 x 88 x 53 mm / IP66/67 4 St AP Installations-Steckdose - mit Schutzkontakt / 1- fach / IP44 2polig 4 St Außenbeleuchtung Starkstromanlagen in Außenanlagen...

132 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 75 von 78 Zusammenstellung RWA - Anlage Eigenstromversorgungsanlagen Verteilungen Kabel Leitungen Verlegesysteme Installationsgeräte Brandschottungen Überspannungsschutz Funktionserhalt Trassen, Kabel und Leitungen Niederspannungsinstallationsanlagen Beleuchtung Sicherheitsbeleuchtung Beleuchtungsanlage Sachverständigenabnahme Türtechnik Sonstiges (Anschlussarbeiten, Abdeckungen, Kabelanschlusssysteme, Kabelübernahmen usw.) Stundenlohnarbeiten W+M Planung, Dok., Inbetrieb., Einweisung Bohrungen, Schlitzarbeiten, Abdeckungen, Abschrankungen Starkstromanlagen Sonstiges Telefonverkabelung Telekommunikationsanlagen Türsprech- und Türöffneranlage ,1 Sprechanlage (Etagenstützpunkte) Isolierungs- und Fixierungsraum Lichtrufanlage medicall 800 in Such- und Signalanlagen...

133 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Seite 76 von Uhren- und Zeiterfassungsanlage Zeitanlagen TV-Netze Fernseh- und Informationstechnische Anlagen Videoüberwachungsanlagen Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Kabelnetze passiv Übertragungsnetze Automation BUS System Automation Sensorik Programmierung, Inbetriebnahme, Dokumentation, Einweisung Automationssysteme Baustromversorgung Ausbau Baustelleneinrichtung Demontage Abruchmaßnahme Demontage Außenbeleuchtung Starkstromanlagen in Außenanlagen... Summe... zzgl. MwSt... %... Gesamtsumme...

134 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Inhaltsverzeichnis Eigenstromversorgungsanlagen RWA - Anlage Niederspannungsinstallationsanlagen Verteilungen Kabel Leitungen Verlegesysteme Installationsgeräte Brandschottungen Überspannungsschutz Funktionserhalt Trassen, Kabel und Leitungen Beleuchtungsanlage Beleuchtung Sicherheitsbeleuchtung Starkstromanlagen Sonstiges Sachverständigenabnahme Türtechnik Sonstiges (Anschlussarbeiten, Abdeckungen, Kabelanschlusssysteme, Kabelübernahmen usw.) Stundenlohnarbeiten W+M Planung, Dok., Inbetrieb., Einweisung Bohrungen, Schlitzarbeiten, Abdeckungen, Abschrankungen Telekommunikationsanlagen Telefonverkabelung Such- und Signalanlagen Türsprech- und Türöffneranlage ,1 Sprechanlage (Etagenstützpunkte) Isolierungs- und Fixierungsraum Lichtrufanlage medicall 800 in 57

135 Ingenieurbüro für Gebäudetechnik GmbH,, Konstanz Zeitanlagen Uhren- und Zeiterfassungsanlage Fernseh- und Informationstechnische Anlagen TV-Netze Gefahrenmelde- und Alarmanlagen Videoüberwachungsanlagen Übertragungsnetze Kabelnetze passiv Automationssysteme Automation BUS System Automation Sensorik Programmierung, Inbetriebnahme, Dokumentation, Einweisung Baustelleneinrichtung Baustromversorgung Ausbau Abruchmaßnahme Demontage Demontage Starkstromanlagen in Außenanlagen Außenbeleuchtung 73

136

137

138

139