für das Bauvorhaben Sanierung des Dachgeschosses des Doppelhauses Im Baumgarten 7a in Weißensberg

Transkript

1 Ort, Datum Name und Anschrift des Bieters Herr Stefan Broscheid Im Baumgarten 7a Weißensberg ANGEBOT für das Bauvorhaben Sanierung des Dachgeschosses des Doppelhauses Im Baumgarten 7a in Weißensberg Angebot für Dachdeckerarbeiten Anlagen: Allgemeine Vertragsbedingungen Zusätzliche Vertragsbedingungen Besondere Vertragsbedingungen Leistungsbeschreibung Aufgliederung wichtiger Einheitspreise - EFB-Preis 2 - Verzeichnis und Erklärung betr. Bietergemeinschaft (vgl. Bewerbungsbedingungen Nr. 6) Verzeichnis über Art und Umfang der von Nachunternehmern auszuführenden Leistungen (vgl. Bewerbungsbedingungen Nr. 7) Bietererklärung zum Nachweis der Zuverlässigkeit Nebenangebote Pläne 1. Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist. 2. Meinem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde: 2.1 die Allgemeinen Vertragsbedingungen 2.2 die Zusätzlichen Vertragsbedingungen 2.3 die besonderen Vertragsbedingungen 2.4 die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, 2.5 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), aktuelle Ausgabe a

2 3. Ich bin/wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft seit unter Nr. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, geben den für sie zuständigen Versicherungsträger an. 4. Ich/Wir erkläre(n), dass ich /wir - meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind, - vergleiche Anlage zum Nachweis der Zuverlässigkeit - die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistungen erfülle(n) Ich/Wir gehöre(n) zu Handwerk Industrie Handel Versorgungs- Sonstige Unternehmen 5.2 Ich bin/wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem EWR-Staat anderen Staaten Nationalität (bitte intern. Kfz.-Kennzeichen eintragen) 6. Ich/Wir werde(n) die Leistungen im eigenen Betrieb ausführen. Ich/Wir werde(n) die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, obwohl mein/unser Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist. Ich/Wir werde(n) die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Nachunternehmer übertragen, weil mein/unser Betrieb auf diese Leistungen nicht eingerichtet ist. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir nach Vertragsabschluss mit einer Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer nicht rechnen kann/können. 7. Ich versichere/wir versichern, dass mein/unser Angebot ohne Preisabsprache zustande gekommen ist. 8. Bei Benutzung einer selbstgefertigten Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses: den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses erkenne(n) ich/wir als allein verbindlich an. 9. Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann. Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift: Wird das Angebotsschreiben nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben. (Dies gilt nicht für den Generalunternehmer, der das Angebot bezüglich aller Gewerke abgegeben hat.) b

3 LEISTUNGSVERZEICHNIS DACHDECKERARBEITEN Bauvorhaben / Bauort Sanierung des Dachgeschosses des Doppelhauses Im Baumgarten 7a in Weißensberg Bauherr / Auftraggeber Herr Stefan Broscheid, Im Baumgarten 7a, Weißensberg Planung kubeth + kubeth ges. für architektur und sachverstand mbh Ludwigstraße18 in Lindau (Bodensee) T: 08382/ , F: 08382/ , thomas@kubeth.com Angebotsabgabe 15. Dezember 2012 Angebotseröffnung 15. Dezember 2012 Beginn Zuschlagsfrist 15. Dezember 2012 Ablauf Zuschlagsfrist 15. Januar 2012 Ausführungsbeginn April 2012 Ausführungsende Vergabe Angebotssumme brutto vor der Prüfung:...EUR Angebotssumme brutto nach der Prüfung:...EUR Datum Stempel Unterschrift i

4 Allgemeine Vertragsbedingungen Die Vergabe erfolgt aufgrund einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnehmerwettbewerb. Der Auftragnehmer behält sich die Auswahl der Bewerber und die Vergabe in Losen bzw. in Abschnitten vor. Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Anspruch auf Auftragserteilung oder Entschädigung. Der Vergabe liegen - soweit nachfolgend und im Anschreiben nichts anderes gesagt ist - die allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB/B) und die allgemeinen technischen Vorschriften (VOB/C) in der neuesten Fassung zu Grunde. Von den örtlichen Verhältnissen der Baustelle hat sich der Bieter selbst ausreichend Kenntnis zu verschaffen. Auf Anforderung durch die Bauherrschaft sind kostenlose Materialmuster vorzulegen. Der Bieter erkennt mit der Abgabe des Angebots die angeführten Vertragsunterlagen ausdrücklich an und bestätigt, dass dessen Lieferungs-, Zahlungs- und sonstigen Bedingungen in jedem Fall gültig sind. Der Bieter erklärt, dass er zur Ausführung der angebotenen Leistungen berechtigt ist und bei der für ihn zuständigen Handwerksrolle eingetragen ist. Sinngemäß gelten die Vorschriften für Industriebetriebe. Der Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamts, sowie Nachweise über Zahlungen an Krankenkassen vorzulegen. Darüber hinaus ist der Bieter damit einverstanden, dass sich der Bauherr bei Schufa o. ähnlichen Auskunfteien Auskünfte (auch über den Datenschutz hinaus) einholen kann. Zusätzliche Vertragsbedingungen 1. Falls die Erklärung über wettbewerbsbeschränkende Absprachen (Punkt 6 des Angebotsschreibens) vom Bieter nicht unterschrieben wird, scheidet das Angebot aus dem Wettbewerb aus. Die Weitergabe des Auftrags an Nachunternehmer und die Abtretung von Forderungen ist nicht gestattet, außer die Vergabe an Subunternehmer ist in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich vorgesehen. 2. Dem Angebot liegen die am Abgabetermin gültigen Tariflöhne zu Grunde. Lohnerhöhungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Materialpreiserhöhungen werden nicht anerkannt, da sämtliche Materialien vom Auftragnehmer sofort nach Vergabe bereitzustellen sind. 3. Bei der Kalkulation der Einheitspreise ist davon auszugehen, dass Mehrungen und Minderungen des kalkulierten Mengenansatzes keinen Einfluss auf die abgegebenen Einheitspreise haben. Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung, einschließlich der Geräte sind Nebenleistungen, wenn sie nicht durch besondere Ansätze im LV erfasst sind. 4. Für Bauwasser und Baustrom werden 0,3 % und für die Bauwesenversicherung werden 0,1% der Bausumme in Abzug gebracht. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 5. Das vorliegende Leistungsverzeichnis ist unverändert in allen Positionen auszufüllen. Eventuelle Änderungsvorschläge, Nebenangebote und Sondervorschläge sind in gesondertem Schreiben einzureichen. ii

5 6. Der Bieter hat bauseits gestellte Gerüste, Abschrankungen, Bauzäune und Abdeckungen vor Benutzung auf die Einhaltung der Schutz und Sicherheitsbestimmungen zu überprüfen und notfalls zu ergänzen. Mängel und Veränderungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Nach Beendigung der Arbeiten und Verlassen der Baustelle ist täglich zu gewährleisten, dass Gerüste, Abschrankungen, Bauzäune und Abdeckungen gemäß den Schutz und Sicherheitsbestimmungen aufgestellt sind und so auch die Verkehrssicherheit der Baustellenumgebung gewährleistet ist. 7. Die Regelung der Haftung entspricht der VOB Teil B Die Arbeiten bedürfen stets einer förmlichen Abnahme gemäß VOB. Durch eine vorherige Benutzung der fertiggestellten Arbeiten gelten diese nicht als abgenommen. 9. Als Grundlage für die Abrechnung dient ein örtliches Aufmaß in zweifacher Ausfertigung, das vom Bauleiter und vom Auftragnehmer gegengezeichnet werden muss, und soweit erforderlich Abrechnungszeichnungen. 10. Die Sicherheitsleistung für Gewährleistung und Vertragserfüllung beträgt 5% für 5 Jahre ab Abnahme. Die Sicherheitsleistung kann gegen eine Bankbürgschaft abgelöst werden. Die Sicherheitsleistung wird erst ab einer Schlussrechnungshöhe von EUR brutto gefordert. 11. Der Auszahlungsbetrag für Abschlagszahlungen wird vor Schlussrechnung auf 90 % der Auftragssumme begrenzt. 12. Bei den Bauarbeiten sind die Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm entsprechend des Bundes- Immissionsschutzgesetzes in der jeweiligen neuesten Fassung unbedingt einzuhalten. 13. Gewährleistet wird nach VOB Teil B 13, jedoch beträgt die Verjährungsfrist für die Gewährleistung für alle Leistungen 5 Jahre. Von dieser Frist sind die Teile ausgenommen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie Pumpen, elektrische Ausschalter und Automaten, Ventile, Schlösser etc. und drehende Teile. Für diese Teile beträgt die Dauer der Gewährleistung nach Maßgabe der VOB zwei Jahre nach Abnahme. Werden nach Annahme der Schlusszahlung im Falle einer auch nach der Verjährungsfrist durchgeführten örtlichen oder überörtlichen Prüfung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung ( 14 Nr. 1 Satz 1 VOB/B) festgestellt, so ist die Schlussrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die daraus ergebenden Beträge zu erstatten. Fehler in diesem Sinne sind: - Aufmassfehler, d.h. Abweichungen in Aufmasslisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsächlichen Ausführungen oder untereinander; - Rechenfehler, d.h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten ( einschl. Kommafehler) - Übertragungsfehler (einschl. Seitenübertragungsfehler) - Überhöhte Preise bei Nachtragsangeboten Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von 16 Nr.3 Abs. 2 VOB/B. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers werden nicht berührt. Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung ( 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag vom Empfang der Zahlung an mit 4 v. H. für das Jahr zu verzinsen. 14. Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen. 15. Für Arbeiten, welche im LV nicht aufgeführt sind, müssen vor Ausführung der Arbeiten vom Auftragnehmer unaufgefordert Preise abgegeben und schriftliche Preisvereinbarungen getroffen werden. Alle Nachtragsangebote sind auf der Grundlage des Hauptleistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Einsichtnahme in Kalkulationsgrundlagen ist zu gewähren. iii

6 16. Regiearbeiten und eventuelle Nachtragsarbeiten dürfen nur nach vorhergehender Genehmigung durch den Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten ausgeführt werden. Über alle ausgeführten Regiearbeiten muss täglich Nachweis unter Angabe der Art der Arbeiten, der dafür benötigten Stunden, getrennt nach Art der Arbeitskräfte, sowie des Material- und Maschineneinsatzes erbracht werden. Diese Taglohnzettel sind täglich zur Unterzeichnung vorzulegen, andernfalls hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung. 16. Vertragsstrafen ( 11) bei Überschreitung der Ausführungsfrist EUR...5..vom Hundert des Endbetrages der Abrechnungssumme bei Überschreiten von Einzelfristen Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v.h. der Abrechnungssumme begrenzt. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für sämtliche aus einer von ihm verschuldeten Terminüberschreitung entstandenen Mehrkosten, wie z.b. Überstundenleistungen und Preiserhöhungen bei Drittfirmen, entgangenes Nutzungsgeld oder ähnliches. Als unverschuldete Terminüberschreitung wird lediglich eine Behinderung durch den gesamten Branchenzweig betreffenden Streik oder Katastrophen akzeptiert. Vom Auftraggeber angeordnete Terminverschiebungen sind vom Auftragnehmer zu akzeptieren, Mehrkosten aus diesem Titel werden nicht anerkannt. Die Vertragsstrafentermine verschieben sich in diesem Falle im gleichen Ausmaß. Die Gesamtzahl der Arbeitstage gilt auch, wenn die Arbeit erst später begonnen wurde oder zwischenzeitlich durch Wetter oder andere Gewerke verursachte Verzögerungen unterbrochen wurde. Für Behinderungen, deren Ursache im Bereich des Auftraggebers liegen, entsteht dem Auftragnehmer lediglich Anspruch auf eine der Dauer der Behinderung entsprechenden Verlängerung der Durchführungsfristen. Der Auftragnehmer hat rechtzeitig auf solche Behinderungen hinzuweisen. Bei Behinderungen und/oder vorübergehender Einstellung des Bauvorhabens durch den Auftraggeber entsteht dem Auftragnehmer kein wie auch immer gearteter Anspruch auf diesen Titel. Kommt der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag trotz schriftlicher Mahnung und unter einer vom Auftraggeber gesetzten Nachfrist von max. 14 Tagen nicht nach, so hat der Auftraggeber das Recht, dem Auftragnehmer den Auftrag zu entziehen. 17. Der Gerichtsstand ist Lindau. iv

7 Besondere Vertragsbedingungen 1. Bauschutt Bauschutt und Abfälle sind vom Verursacher unverzüglich und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Lagerung und Entsorgung ist vom Auftragnehmer in der Kalkulation zu berücksichtigen. 2. Besondere Angaben zur Bauausführung Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine Sanierung im Bestand. Auf besonders sorgfältige und hochwertige Bauausführung wird geachtet. Das Erd- und Obergeschoss ist während der Baumaßnahme bewohnt. Im Dachgeschoss werden die Möbel zusammengeschoben und samt der Böden abgedeckt. Stemm- und Schlitzarbeiten müssen in jedem Fall mit der Bauleitung abgesprochen werden. 3. Besondere Angaben zur Baustelle: Die Baustelle liegt in der Straße Im Baumgarten in Weißensberg. Die Zufahrt ist bis zum Haus mit dem LKW vom Lindenhofweg aus möglich. 4. Leistungsverzeichnisse Bieterlücke Soweit nicht ausdrücklich vom Bieter genannt, gelten die im LV bezeichneten Materialien in Art und Qualität als vereinbart. Einwendungen Technische Einwendungen des Bieters, gegen die in der Ausschreibung vorgesehenen Konstruktionen, sind spätestens bei der Angebotsabgabe schriftlich vorzubringen. Grundlage der Leistungsverzeichnisse sind die der Ausschreibung zugrunde liegenden Pläne, Details und Leistungsbeschreibungen. Im Zweifelsfall gilt immer die Leistungsbeschreibung! Sollten trotzdem die Bedingungen für eine eindeutige Bildung der Preise nicht gegeben sein, ist umgehend darauf hinzuweisen und der Umstand aufzuklären. Nach Abgabe des Angebotes können aus solchen Gründen keine Nachforderungen geltend gemacht werden. Ich habe die allgemeinen, die zusätzlichen und die besonderen Vertragsbedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden Datum Stempel Unterschrift v

8 kubeth + kubeth Ludwigstraße Lindau (B) Projekt Broscheid LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dachdecker Alle Einzelpreise in EUR netto OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 01 Dachdeckerarbeiten Dachdeckerarbeiten Dachdeckung aus Dachziegeln Dachdeckung, erste Wahl, komplett liefern und nach Herstellerrichtlinien auf der Lattung verlegen. mit Dachneigung : 30 Dachform : Satteldach Ziegelformat : Farbe : Kupferrot engobiert Fabrikat :Braas Rubin 13 V oder gleichwertig Angeb. Fabrikat : ,330 m Zulage für Ortgangziegel liefern und eindecken Zulage für Ortgangziegel liefern und eindecken, passend zur Dacheindeckung. 26,800 m Trockenfirst komplett mit Firstanschlussziegel und Endscheiben Trockenfirst komplett mit Firstanschlussziegel und Endscheiben, einschließlich des erforderlichen Befestigungsmaterials als Lüftungsfirst passen zur Dacheindeckung liefern und montieren. Deckungsart :... Angeb. Fabrikat :... 10,100 m Schroten und befestigen der Ziegel entlang der Kehlen und Grate Schroten und befestigen der Ziegel entlang der Kehlen und Grate, sowie entlang der Kamin- und Fensteranschlüsse. 25,000 m Dunstrohrziegel, Schlauch/Hut, DN 100 Dunstrohrziegel mit flexiblem Schlauchanschluss und Hut, passend zur Dachdeckung zur Belüftung aufsteigender Abwasserleitungen, liefern und montieren. Deckungsart :... Lichte Weite : DN 100 Anschlusslänge : ca. 45 cm Telefon Telefax thomas@kubeth.com Druckdatum: Seite 1 von 4

9 kubeth + kubeth Ludwigstraße Lindau (B) Projekt Broscheid LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dachdecker Alle Einzelpreise in EUR netto OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS Fortsetzung von letzter Seite (OZ: )... Material :... 1,000 St Schneesicherungshaken rot liefern und montieren Schneesicherungshaken passend zur Dacheindeckung kupferrot engobiert liefern und montieren. 100,000 St Summe Dachdeckerarbeiten Telefon Telefax thomas@kubeth.com Druckdatum: Seite 2 von 4

10 kubeth + kubeth Ludwigstraße Lindau (B) Projekt Broscheid LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dachdecker Alle Einzelpreise in EUR netto OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS Stundensätze Stundensatz Meister Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister 2,500 h Stundensatz Vorarbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter 2,500 h Stundensatz Fachwerker Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker 2,500 h Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer 2,500 h Summe Stundensätze Summe 01 Dachdeckerarbeiten Telefon Telefax thomas@kubeth.com Druckdatum: Seite 3 von 4

11 kubeth + kubeth Ludwigstraße Lindau (B) Projekt Broscheid LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dachdecker Alle Einzelpreise in EUR netto OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS LV-ZUSAMMENSTELLUNG Dachdecker Dachdeckerarbeiten Stundensätze 01 Dachdeckerarbeiten Angebotssumme netto EUR abzgl. Nachlass in % Angebotssumme abzgl. Nachlass zzgl. MwSt. 19,00 % Angebotssumme brutto EUR EUR EUR EUR Bieterschlusserklärung : Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut. Ort und Datum Firmenstempel und rechtgültige Unterschrift Telefon Telefax thomas@kubeth.com Druckdatum: Seite 4 von 4