Architektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm Heusweiler - Tel / Fax:
|
|
- Emil Albrecht
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Architektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm Heusweiler - Tel / Fax: Ausschreibung: Projekt: Projektnr.: Bauherr: Gemeinde Heusweiler Saarbrücker Straße 35, Heusweiler VORBEMERKUNGEN Allgemeine Vorbemerkungen Die angebotenen Arbeiten sind gem. den Allgemeinen Bestimmungen sowie den Technischen Ausführungsbestimmungen der VOB, den entsprechenden Herstellerrichtlinien sowie den neuesten DIN- Vorschriften auszuführen. Der Bieter kann sich vor Angebotsabgabe von der Örtlichkeit und den Gegebenheiten an der Baustelle informieren. Alle Leistungen sind einschl. dem erforderlichen Material anzubieten, es sei denn es ist im Ausschreibungstext besonders erwähnt, dass das Material beigestellt wird. Alle Transportkosten für Material und Geräte bis an und innerhalb der Baustelle sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Über die Baustelleneinrichtung ist vor Baubeginn durch den AN ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan M 1:100 vorzulegen, auf dem Anzahl und Lage der Baustellenunterkünfte, Geräte, Kräne, Baustellenzufahrten usw., soweit erforderlich, zu ersehen sind. Für Turmdrehkräne ist der Schwenkbereich anzugeben. An der Baustelle wird ein SIGE-Plan ausgelegt. Für die Baustellensicherung während der Dauer seiner Arbeiten sowie für die Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und den Auflagen im SIGE- Plan, auch durch sein Personal, ist der Unternehmer selbst verantwortlich. Die Verkehrssicherung auf dem Baugelände obliegt dem AN. Durch die Bauarbeiten verschmutzte oder beschädigte öffentliche Bereiche sind unverzüglich zu säubern und Instand zusetzen. Die Verantwortung für die Einhaltung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie Unfallverhütungsvorschriften usw. obliegt alleine dem AN. Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Arbeitnehmer und der Verkehrswege auf der Baustelle sowie Dritten gegenüber sind für die gesamte Bauzeit, also bis zur Übergabe des Bauwerks, zu liefern, vorzuhalten, instand zu halten und wieder zu beseitigen. Ein Sicherheitskoordinator SIGEKO wird auf der Baustelle eingesetzt. Darüber hinaus behält sich der Auftraggeber das Recht vor, jederzeit einen technischen Aufsichtsbeamten einer Berufsgenossenschaft oder des Gewerbeaufsichtsamtes zur Beratung einzuschalten. Etwaige durch die Überprüfung und Beratung auftretende Kosten für notwendige Um- und Abänderungen sowie die Ergänzung der Schutzvorrichtungen gehen zu Lasten des AN. Für den Transport und die Lagerung auf der Baustelle sind die notwendigen Flächen, wie u.a. Transportund Verkehrswege, sowie die Lagerplätze vom AN vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten ordnungsgemäß wieder zu übergeben. Der AG ist von jeglichen Forderungen Dritter freizustellen. Das Trockenhalten der Baustelle durch besondere Schutzmaßnahmen gegen Grund- und Tagwasser werden Vertragsbestandteil. Während der gesamten Bauzeit ist für eine ausreichende Baustellenbeleuchtung zu sorgen. LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 1 von 13
2 Es dürfen nur Gerüste erstellt und benutzt werden, die der einschlägigen DIN/EN und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen bzw. allgemein behördlich zugelassen sind. Für Gerüste, die nicht der Bauweise gemäß Gerüstordnung DIN 4420 entsprechen, hat der AN auf der Baustelle eine geprüfte statische Berechnung bzw. die vollständige allgemein behördliche Zulassung bereitzuhalten. Für die Ausführung sind außer den Vorschriften der VOB, den einschlägigen DIN-Vorschriften, sowie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien der Herstellerfirmen folgende Dinge maßgebend: - Das Leistungsverzeichnis. - Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen gem. VOB, neueste Fassung. - Die Genehmigungspläne inkl. Bauschein und Auflagen - Die Werkpläne des Architekten - Die statischen Berechnungen mit Plänen Massenermittlungen und Stücklisten - Der Wärme und Schallschutznachweis - Der Sicherheitsplan des Koordinators - Die zuständige LBO, sowie alle einschlägigen Gesetze und Verordnungen - Die entsprechenden VDI-Richtlinien, inkl. TÜV und Versorgungsunternehmen - Das Brandschutzgutachten Zusätzliche im Leistungsverzeichnis nicht erfasste Arbeiten, sowie Tagelohnarbeiten sind nur nach vorheriger Genehmigung durch den Bauherrn oder Architekten auszuführen. Führt der Auftragnehmer die Arbeiten ohne vorherige Abstimmung und Genehmigung aus, erfolgt hierfür keine Vergütung. Stundenrapporte sind täglich der Bauleitung vorzulegen. Dies kann auch per Fax. unter / erfolgen. Verzögern sich die Bauarbeiten oder kommt es zu Unterbrechungen, die der Bauherr nicht zu vertreten hat, kann der Auftragnehmer für das Vorhalten von Geräten sowie die Baustelle betreffenden Löhne und Gehälter keine Vergütung erhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorleistungen anderer Unternehmer, die sein Gewerk tangieren, auf Eignung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu informieren, andernfalls übernimmt er die Haftung für hierdurch evtl. entstehende Schäden. Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn einen bevollmächtigten Vertreter und Fachbauleiter für die Baustelle zu benennen. Er ist verpflichtet, die Baustelle mit geeignetem fachlichem Personal zu besetzen. Der Auftraggeber kann ihm nicht geeignet erscheinende Personen ablehnen und deren Ersatz schnellstens verlangen. Der Auftragnehmer trägt während der Bauzeit für die auszuführenden Arbeiten sowie die Einhaltung der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften die volle Verantwortung. Der Bauherr hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die Umlage hierfür beträgt 0,35% der Auftragssumme und wird bei der Schlusszahlung in Abzug gebracht. Für die Inanspruchnahme von Strom und Wasser wird dem AN bei der Schlusszahlung ein Betrag in Höhe von 0,35% der Auftragssumme in Abzug gebracht. Bauschutt und Baustellenabfälle werden Eigentum des AN und sind von diesem ordnungsgemäß zu entsorgen. LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 2 von 13
3 Beschreibung der Baustelle Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Umbau und Sanierung einer best. Kindertagesstätte und eines Jugendzentrums in Heusweiler, Goethestraße. Die Baustelle ist über eine ausgebaute Zuwegung gut zu erreichen und liegt direkt an einer Gemeindestraße. Lagermöglichkeiten für Baumaterial und Baustelleneinrichtung sind ausreichend auf dem Grundstück vorhanden. Zur ordnungsgemäßen Kalkulation ist eine Baustellenbesichtigung vor Abgabe des Angebotes empfehlenswert. Technische Vorbemerkungen Die Ausführung der Maler- und Lackierarbeiten sowie Tapezierarbeiten hat gemäß den Vorschriften der DIN , DIN 18366, den entsprechenden Herstellerrichtlinien sowie den neuesten DIN-Vorschriften zu erfolgen. Für alle verwendeten Tapetenarten sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Muster vorzulegen. Bei farbigen Anstrichen sind auf Verlangen der Bauleitung, bzw. der Bauherrschaft Muster anzulegen. Das Schützen vorhandener Bauteile und Einrichtungen (Fenster, Türen, Sanitärobjekte usw. mit Folie abkleben usw.) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Für Beschädigungen vorhandener Einrichtungen oder fertiger Arbeiten durch das Personal des Auftragnehmers ist dieser ersatzpflichtig. Insbesondere im Bereich der Fassade sowie der Stahlstützen und Stahlträger ist auf sorgsames Abkleben zu achten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorleistungen anderer Unternehmer, die sein Gewerk tangieren, auf Eignung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu informieren, andernfalls übernimmt er die Haftung für hierdurch evtl. entstehende Schäden. Der Bieter erkennt durch seine Unterschrift alle Bedingungen, die der Ausschreibung zugrunde liegen, an. Der Bauherr behält sich vor, Angebote, die nicht vollständig unterzeichnet sind, von der Vergabe auszuschließen. Bauschutt und Baustellenabfälle werden Eigentum des AN und sind von diesem ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Baustrom und Bauwasser werden von der Bauherrschaft veranlasst und dem AN jeweils mit 3,5 tausendstel der Endabrechnungssumme in Anrechnung gebracht. Die Kosten hierfür werden bei der Schlusszahlung in Anrechnung gebracht...., den (Der Bieter -Stempel u. Unterschrift) LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 3 von 13
4 Titel 1 Maler- und Tapezierarbeiten KiTa 1.01 Gerüst Gerüst für die Arbeiten über 3,00 m im Treppenhaus herstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten ca. 20,00 m² 1.02 Wandbeläge entfernen Vorhandene Wandbeläge (Tapete, u.ä.) entfernen und Wandflächen vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern, spachteln und schleifen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 285,00 m² 1.03 Wandbeläge entfernen wie Pos. 1.02, jedoch PVC-Wandbelag ca. 12,00 m² 1.04 Wandflächen vorbereiten und grundieren Wandflächen für die weiteren Arbeiten vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern und grundieren in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca ,00 m² 1.05 Wandflächen tapezieren und streichen Vorbereitete Wandflächen mit Glasfasergewebe, Struktur mittel, im Klebebett auf Stoß tapezieren 2 x mit Dispersionsfarbe ELF, gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca ,00 m² 1.06 Zulage: mittlerer Farbton (Gruppenräume und Essen) Zulage für den Anstrich von Wänden der Pos für mittleren Farbton nach Wahl des Bauherrn ca. 270,00 m² LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 4 von 13
5 1.07 Vorhandene Wandflächen streichen Vorhandene Wandfläche (Putz) vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 120,00 m² 1.08 Neuen Zementputz streichen - Wände Gefilzten Kalk-Zement-Putz vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 155,00 m² 1.09 Treppenuntersichten Gefilzten Gips-Kalk-Putz vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 12,50 m² 1.10 Wandscheibe Treppenhaus Gefilzten Kalk-Zement-Putz vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten kräftiger Farbton nach Wahl des Bauherrn ca. 18,00 m² 1.11 Abgehängte Decken streichen (KiTa komplett) Abgehängte Decken vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 568,00 m² LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 5 von 13
6 1.12 Vorhandene Deckenflächen streichen (KiTa UG) Vorhandene Deckenflächen (Putz) vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 86,00 m² 1.13 Vorhandene Holzdecke streichen (K 1.08, HWR) Vorhandene Holzdecke schleifen, vorbehandeln und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 6,50 m² 1.14 Neuen Zementputz streichen Decken (K 1.11) Gefilzten Kalk-Zement-Putz vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 14,00 m² 1.15 Zulage: Anstrich in Feuchträumen Zulage für den Anstrich von Wänden und Decken für die Verwendung von Feuchtraum-geeigneter Farbe (K 2.18, Beh.-WC) ca. 14,00 m² 1.16 Acrylfugen Acrylfugen an Türen, Fenstern und sonstigen Bauteilen fachgerecht herstellen ca. 475,00 m LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 6 von 13
7 1.17 Wandscheiben Außenbereich Sichtbetonflächen der Wandscheiben vorbehandeln, manuell reinigen, kleine Schäden ausbessern, mit Tiefengrund grundieren, vorstreichen und deckend mit Betonfarbe streichen kräftiger Farbton nach Wahl des Bauherrn ca. 42,00 m² Summe Titel 1... Titel 2 Maler- und Tapezierarbeiten JUZ 2.01 Wandbeläge entfernen Vorhandene PVC-Wandbeläge entfernen und Wandflächen vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern, spachteln und schleifen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 27,00 m² 2.02 Wandflächen tapezieren und streichen Wandflächen vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern, grundieren und mit Glasfasergewebe, Struktur mittel, im Klebebett auf Stoß tapezieren 2 x mit Dispersionsfarbe ELF, gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 385,00 m² 2.03 Zulage: mittlerer Farbton Zulage für den Anstrich von Wänden der Pos für mittleren Farbton nach Wahl des Bauherrn ca. 1,00 m² Material:... Lohn: E.P.... LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 7 von 13
8 2.04 Vorhandene Wandflächen streichen (J 1.01) Vorhandene Wandfläche (Putz) vorbereiten, kleinere Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 85,00 m² 2.05 Abgehängte Decken streichen Abgehängte Decken vorbehandeln, kleine Schäden ausbessern, grundieren und 2 x mit Dispersionsfarbe gut deckend, streichen oder spritzen in fertiger Arbeit einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten ca. 165,00 m² 2.06 Acrylfugen Acrylfugen an Türen, Fenstern und sonstigen Bauteilen fachgerecht herstellen ca. 195,00 m Summe Titel 2... Titel 3 Lackierarbeiten KiTa 3.01 Türzargen lackieren Vorhandene und neue Stahlzargen schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: mittlerer Farbton nach Wahl des AG Größe ca. 76 x 201 cm Wandstärke: ca. 12,5 cm 2 Stück LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 8 von 13
9 3.02 Türzargen lackieren Größe ca. 90 x 201 cm Wandstärke: ca. 11,5 cm 3 Stück 3.03 Türzargen lackieren Größe ca. 88,5 /90 x 201 cm Wandstärke: ca. 24 / 30 cm 3 Stück 3.04 Türzargen lackieren Größe ca. 88,5 x 201 cm Wandstärke: ca. 36,5 cm 1 Stück 3.05 Türzargen lackieren Größe ca. 101 x 201 cm Wandstärke: ca. 12,5 / 16 cm 6 Stück 3.06 Türzargen lackieren Größe ca. 101 x 201 cm Wandstärke: ca. 24 / 27 cm 13 Stück 3.07 Türzargen lackieren Größe ca. 101 x 201 cm Wandstärke: ca. 36,5 cm 1 Stück LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 9 von 13
10 3.08 Türzargen lackieren Größe ca. 188,5 x 201 cm Wandstärke: ca. 12,5 cm 1 Stück 3.09 Türblatt lackieren Vorhandenes Holz-Türblatt (Türdrücker ausbauen) schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG Größe ca. 0,90 x 2,01 m 2 Stück 3.10 Türblatt lackieren wie Pos. 3.04, jedoch Größe ca. 1,005 x 2,01 m 5 Stück 3.11 Einbauschrank lackieren (K 2.03 und K 2.04) - Korpus Korpus des vorhandenen Einbauschranks außen schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG Schrank bestehend aus - 1 Element ca. 1,20 m, 1 Element ca. 2,30 m - Höhe: ca. 2,20 m - Tiefe. ca. 0,60 m 2 Stück LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 10 von 13
11 3.12 Einbauschrank lackieren (K 2.03 und K 2.04) - Türen Türen des vorhandenen Einbauschranks außen und innen schleifen, kleine Schäden ausbessern, vorbehandeln und 2 mal mit Holz-Lasur fachgerecht streichen, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Breite: ca. 0,60 m Höhe: ca. 2,00 m 12 Stück Material:... Lohn: E.P... Summe Titel 3... Titel 4 Lackierarbeiten JUZ 4.01 Türzargen lackieren Vorhandene und neue Stahlzargen schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: mittlerer Farbton nach Wahl des AG Größe ca. 90 x 201 cm Wandstärke: 27 cm 4 Stück 4.02 Türzargen lackieren wie Pos. 4.01, jedoch Türelement mit fest stehendem Seitenteil (Glas) Größe ca. 101 x 201 cm Wandstärke: ca. 12,5 cm 1 Stück 4.03 Türzargen lackieren wie Pos. 4.01, jedoch Größe ca. 101 x 201 cm Wandstärke: ca. 27 cm 1 Stück LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 11 von 13
12 4.04 Türzargen lackieren wie Pos. 4.01, jedoch Größe ca. 173 x 245 cm Wandstärke: ca. 27 cm 1 Stück 4.05 Türblatt lackieren Vorhandenes Holz-Türblatt (Türdrücker ausbauen) schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG Größe ca. 1,01 x 2,01 m 2 Stück 4.06 Türblatt lackieren wie Pos. 4.04, jedoch Größe ca. 0,90 x 2,01 m 3 Stück 4.07 Fenster lackieren Vorhandene Alu-Fenster schleifen, vorbehandeln und 2 mal mit KH-Lack fachgerecht lackieren, in fertiger Arbeit, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Farbton: heller Farbton nach Wahl des AG Größe ca. 1,615 x 3,21 m 4 Stück Material:... Lohn: E.P Fenster lackieren wie Pos. 4.06, jedoch Größe ca. 0,8 m + 1,875 m + 0,775 m x 3,21 m 2 Stück Material:... Lohn: E.P.... Summe Titel 4... LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 12 von 13
13 Titel 5 Stundenlohnarbeiten Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfasst sind und auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet: 5.01 Facharbeiter 5 Std Helfer 5 Std.... Summe Titel 5... ZUSAMMENSTELLUNG TITEL 1 Maler- und Tapezierarbeiten KiTa. TITEL 2 Maler- und Tapezierarbeiten JUZ. TITEL 3 Lackierarbeiten KiTa. TITEL 4 Lackierarbeiten JUZ. TITEL 5 Stundenlohnarbeiten. NETTO-ANGEBOTSSUMME. + 19% MWST.. BRUTTO-ANGEBOTSSUMME. Der Bieter erkennt durch seine Unterschrift alle Bedingungen, die der Ausschreibung zugrunde liegen, an. Der Bauherr behält sich vor, Angebote, die nicht vollständig unterzeichnet sind, von der Vergabe auszuschließen....,... Ort/Datum... Der Bieter - Stempel / Unterschrift LV-Malerarbeiten- KiTa Heusweiler.doc Seite 13 von 13
Architektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm Heusweiler - Tel / Fax:
Architektenteam Udo Winkler - Am Wasserturm 5-66265 Heusweiler - Tel. 06806/850250 - Fax: 8502519 Ausschreibung: Projekt: Projektnr.: 09 03 01 Bauherr: Gemeinde Heusweiler Saarbrücker Straße 35, 66265
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Angebot 1.1 Der Bieter hat vor Abgabe seines Angebots Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen und sich über die für die Ausführung der Leistungen wesentlichen Verhältnisse
MehrDemontage der Wärmedämmung sowie die fachgerechte Entsorgung sind in die Preise^ mit einzukalkulieren, soweit nicht anders beschrieben.
Seite 1 Umbaumassnahme KITA + JUGENDZENTRUM HEUSWEILER DEMONTAGEARBEITEN 01 Demontage-, Entsorgungsarbeiten Demontierte Pumpen, Armaturen, Rohrleitungen,Sanitärobjekte sind fachgerecht zu entsorgen. Demontage
Mehr-Prüfung der Tragwerksplanung-
Vertrag -Prüfung der Tragwerksplanung- RifT-Muster L214 Land Fassung: April 2005 «Massnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4»
MehrÖffentliche Ausschreibung zur Beschaffung von Papier für Laser- und Offset-Druck (VOL/A und VOL/B)
C:\Users\wimi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\OLK9F81\Papier_ Internet.doc 1 Öffentliche Ausschreibung zur Beschaffung von Papier für Laser- und Offset-Druck (VOL/A und VOL/B)
MehrHeimat- und Verschönerungsverein Seidewitz 01 e. V. NUTZUNGSVERTRAG
Heimat- und Verschönerungsverein Seidewitz 01 e. V. Seidewitz Nr. 14 06618 Molauer Land NUTZUNGSVERTRAG Zwischen dem Heimat- und Verschönerungsverein Seidewitz 01 e. V. und (nachfolgend als Nutzer genannt)
MehrDatenschutzrechtliche Vereinbarung nach 11 BDSG zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Datenschutzrechtliche Vereinbarung nach 11 BDSG zur Verarbeitung personenbezogener Daten Auftraggeber: Auftragnehmer: 1. Gegenstand der Vereinbarung Der Auftragnehmer erhebt / verarbeitet / nutzt personenbezogene
MehrVertrag -Tragwerksplanung-
Vertrag -Tragwerksplanung- RifT-Muster L213 Land Fassung: April 2005 «Massnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4» «SAP4» «SAPBez5»
Mehr4.5.1 Anlass zur Erstellung des Energieausweises. Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen
Seite 1 4.5.1 4.5.1 s Ausstellung und Verwendung von n Die Anlässe zur Ausstellung von n werden in 16 geregelt. Der Energieausweis dokumentiert die energetische Qualität eines Gebäudes. Dabei gilt er als
MehrAnlage 1. Antrag auf Überlassung der Turn- und Festhalle Stebbach 1)
Gemeinde Gemmingen Anlage 1 An das Bürgermeisteramt Gemmingen Hauptamt Frau Karin Gross Hausener Str. 1 75050 Gemmingen I. Antrag Antrag auf Überlassung der Turn- und Festhalle Stebbach 1) Ich beantrage
MehrRAB 33 Stand: 12.11.2003
Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen Allgemeine Grundsätze nach 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei Anwendung der Baustellenverordnung RAB 33 Stand: 12.11.2003 Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen
MehrMietvereinbarung zwischen
Mietvereinbarung zwischen Party und Feinkost Servcie Vetter -77933 Lahr, Rainer-Haungs-Str.12-14 (nachfolgend Vermieter" genannt) und (nachfolgend "Mieter" genannt) über das Geschirr- und Spülmobil GSM
Mehr5. EErfahrungsaustausch der Koordinatoren
Erfahrungsaustausch 5. EErfahrungsaustausch der Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 27. November 2002, 09.00-16.30 Uhr RAB 30: Geeigneter Koordinator Diese Regel bietet dem
MehrÖffentliche Ausschreibung Nr. 132/2015/003 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz über die Innenreinigung der Dienstgebäude
STATISTISCHES LANDESAMT MAINZER STRASSE 14-16 56130 BAD EMS Öffentliche Ausschreibung Nr. 132/2015/003 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz über die Innenreinigung der Dienstgebäude Ausschreibungsbestimmungen
MehrB 3. Einschreiben. Firma. ..., am... Bauvorhaben... Auftragsschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren!
B 3 Einschreiben Firma..., am... Bauvorhaben... Auftragsschreiben Sehr geehrte Damen und Herren! Wir beziehen uns auf Ihr Angebot vom..., auf die Besprechung vom... sowie auf das Vergabeprotokoll vom...
MehrS T U D I E N V E R T R A G
S T U D I E N V E R T R A G Zwischen (im Folgenden Unternehmen genannt) und geb. am in (im Folgenden Studierender genannt) 1 Gegenstand des Vertrages Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung eines
MehrDie Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) TRBS 1111 TRBS 2121 TRBS 1203
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) TRBS 1111 TRBS 2121 TRBS 1203 Achim Eckert 1/12 Am 3. Oktober 2002 ist die Betriebssicherheitsverordnung in Kraft getreten. Auch für den Gerüstbauer und den
MehrStadtrecht der Stadt Mannheim
7.8 Überlassungsbedingungen für die Veranstaltungsräume (Halle, Galerie, Raum 1) im vom 01.07.1981, in der Fassung vom 13.11.97, gemäß Gemeinderatsbeschluß v. 25.11.97 gültig ab dem 1. Januar 1998 1. Grundsätzliches
MehrTeilnahmebedingungen für Guidefinder Gewinnspiele und Rabattaktionen
Teilnahmebedingungen für Guidefinder Gewinnspiele und Rabattaktionen 1. Geltungsbereich Diese allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, die auf Domains ( guidefinder ) der Firma fmo
MehrVERTRAG ÜBER DAS PRAKTISCHE STUDIENSEMESTER
VERTRAG ÜBER DAS PRAKTISCHE STUDIENSEMESTER zwischen (Firma, Behörde, Einrichtung) - nachfolgend Praktikumsstelle genannt - (Anschrift, Telefon) und Herrn/Frau: Matrikel-Nr.: geboren am: in: wohnhaft in:
MehrSicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen nach der Baustellenverordnung
Nachbarschaftsveranstaltung der DWA Thema: Erfahrungsaustausch Secova/Arbeitssicherheit Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen nach der Baustellenverordnung Dipl.-Ing. (FH) Alexander
MehrBGG 924 (bisher ZH 1/518) Grundsätze für die Ermächtigung von Sachverständigen für die Prüfung von Kranen
BGG 924 (bisher ZH 1/518) Grundsätze für die Ermächtigung von Sachverständigen für die Prüfung von Kranen Oktober 1997 Vorbemerkung Nach 28 der Unfallverhütungsvorschrift "Krane" (VBG 9) werden für die
MehrArbeits- und Schutzgerüst liefern sowie montieren und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder beseitigen eines Fassadengerüstes.
Muster Muster Angebot 14. März 2015 Fassadenantrich und Holzanstrich Pos 1 m² Arbeits- und Schutzgerüst liefern sowie montieren und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder beseitigen eines Fassadengerüstes.
MehrWerkzeugvertrag B. - nachstehend "BHTC" genannt - - nachstehend "Lieferant" genannt -
Seite: 1/4 zwischen - der Firma Behr-Hella-Thermocontrol GmbH, Hansastr. 40, 59557 Lippstadt - nachstehend "BHTC" genannt - und - nachstehend "Lieferant" genannt - 1. Werkzeuge Für die Durchführung von
MehrCHECKLISTE FÜR IHR MASSIVHAUS
CHECKLISTE FÜR IHR MASSIVHAUS Ein eigenes Massivhaus ist in den meisten Fällen eine Investition für ein ganzes Leben, die man nur einmal tätigt. Deshalb sollten Sie Ihren Baupartner besonders sorgfältig
MehrDACH- SANIERUNG UND ASBEST
DACH- SANIERUNG UND Impulsvortrag von Marc Allenbach 1 Marc Allenbach Inhaber und Geschäftsführer AHSAG Zimmermann dipl. Ing. FH, Fachrichtung Bau Verheiratet und 2 Kinder Im Betrieb seit 2004 Solarspezialist
MehrVerordnung des Präsidenten des Ministerrates. vom 7. April 2004
Verordnung des Präsidenten des Ministerrates vom 7. April 2004 über die Art der Unterlagen zur Bestätigung der Erfüllung von Voraussetzungen zur Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren, die durch den
MehrB U N D E S R E P U B L I K D E U T S C H L A N D
- B U N D E S R E P U B L I K D E U T S C H L A N D Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur dieses vertreten durch die Bundesanstalt für Straßenwesen - 2 - Forschungs- und Entwicklungsvertrag
MehrVEREINBARUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES PRAKTISCHEN STUDIENSEMESTERS
VEREINBARUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES PRAKTISCHEN STUDIENSEMESTERS zwischen (Firma / Behörde) Anschrift: Tel.: Email: Branche Beschäftigtenzahl: - nachfolgende Praxisstelle genannt - und Herrn / Frau geb.
MehrMuster für Ausbildungsverträge im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher
Muster für Ausbildungsverträge im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher Zwischen...... vertreten durch... (im folgenden Träger der Ausbildung) und Frau/Herrn... wohnhaft
MehrKaufvertrag über ein gebrauchtes Kraftfahrzeug
Für den Kaufvertrag über ein gebrauchtes Kraftfahrzeug Kraftfahrzeug Fahrzeughersteller Amtl. Kennzeichen Typ und Ausführung Fahrzeugbrief-Nr. Der erklärt, daß das Kfz während seiner Zeit als Eigentümer
MehrSie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Widerrufsbelehrung Nutzt der Kunde die Leistungen als Verbraucher und hat seinen Auftrag unter Nutzung von sog. Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Telefax, E-Mail, Online-Web-Formular) übermittelt,
Mehr1. Vertragsgegenstand
1. Vertragsgegenstand Der Auftraggeber bietet dem Auftragnehmer an, Leistungen im Bereich Konstruktion und Zeichnungen an ihn zu vergeben. Je nach Sachlage handelt es sich um komplette in sich geschlossene
MehrNetzanschlussvertrag Strom für höhere Spannungsebenen
Seite 1 von 5 (Ausfertigung für die TWS Netz GmbH) Netzanschlussvertrag Strom für höhere Spannungsebenen Zwischen TWS Netz GmbH Schussenstr. 22 88212 Ravensburg (nachfolgend Netzbetreiber), und (nachfolgend
MehrEVB-IT Dienstvertrag Seite 1 von 5
EVB-IT Dienstvertrag Seite 1 von 5 Vertrag über die Beschaffung von IT-DienstleistungenII Zwischen im Folgenden Auftraggeber genannt und im Folgenden Auftragnehmer genannt wird folgender Vertrag geschlossen:
MehrAlles Gute zum Hausbau!
Alles Gute zum Hausbau! Damit der Strom von Anfang an den richtigen und sicheren Weg findet, erklären wir Ihnen nachfolgend anhand einiger unverbindlicher Beispiele, wie Sie zu Ihrer Energie kommen - 1
MehrWeisung 2: Technische Anbindung
Weisung : Technische Anbindung vom 07.09.00 Datum des Inkrafttretens: 0..00 Weisung : Technische Anbindung 0..00 Inhalt. Zweck und Grundlage.... Allgemeines.... Definitionen und Abkürzungen... 4. Anbindungsarten
MehrAQUA-TERRA SAAR-LOR-LUX
AQUA-TERRA SAAR-LOR-LUX Börsenordnung (Aquaristik) 1. Geltungsbereich 2. Gegenstand der Börse 3. Anbieter 4. Besucher 5. Tierschutzrechtliche Bestimmungen 6. Abgabe an Kinder und Jugendliche 7. Angebotene
MehrDie Pattern Design Online Datenbank bietet seinen Kunden rapportierte Musterdesigns in drei verschiedenen Lizenzen an:
Die Pattern Design Online Datenbank bietet seinen Kunden rapportierte Musterdesigns in drei verschiedenen Lizenzen an: UNLIMITED License EXCLUSIVE License o EXCLUSIVE limited License o EXCLUSIVE unlimited
MehrNetzanschlussvertrag für einen Niederspannungsanschluss - Strom (NAVS-NSP)
Zählpunktbezeichnung (Wird vom Netzbetreiber ausgefüllt) Kundennummer Netzanschlussvertrag für einen Niederspannungsanschluss - Strom (NAVS-NSP) zwischen den Stadtwerken Ebermannstadt Versorgungsbetriebe
MehrAUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS
Stadt Weil der Stadt Marktplatz 4 71263 Weil der Stadt An Firma XXX Ort, Datum Weil der Stadt, Zuständiger Bearbeiter (Vergabestelle) Bürgermeister Thilo Schreiber Tel / Fax Tel.: +49 7033/521-131 Fax:
MehrWeisung 2: Technische Anbindung
SIX Structured Products Exchange AG Weisung : Technische Anbindung vom.04.05 Datum des Inkrafttretens: 0.07.05 Weisung : Technische Anbindung 0.07.05 Inhalt. Zweck und Grundlage.... Allgemeines.... Definitionen
MehrAufbauanleitung CURVED WALL 3D. Design EASY WALL
Aufbauanleitung CURVED WALL 3D Design EASY WALL Bauteile Name Bild St. Bemerkung Bogenteile 4 Rändelschrauben 28 Stoffüberzug 1 Verlängerung für Bogenteile 4 Länge: 0,50 m Vertikalstreben 4 Länge: 0,95
MehrMustervertrag für Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Technischen Universität Clausthal. Vom 10. März 2004 (Mitt. TUC 2004, Seite 165)
Verwaltungshandbuch Mustervertrag für Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Technischen Universität Clausthal. Vom 10. März 2004 (Mitt. TUC 2004, Seite 165) Der folgende Vertrag soll der Vertragsgestaltung
Mehr1.5 Eine Übertragung von Arbeiten aus diesem Vertrag an Dritte durch den Auftragnehmer bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.
Offenes Verfahren nach GWB/VgV Vergabenummer: BT-Ekoop-02/16 Lieferung / Leistung: Rahmenvereinbarung mit den Studentenwerken der Einkaufskooperation Bayern EKOOP zur Belieferung mit Teigwaren trocken
Mehr2 Benutzungsmöglichkeit
Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses der Ortsgemeinde Schöneberg Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Schöneberg hat aufgrund des 24 der Gemeindeordnung
MehrFreier Mitarbeiter Vertrag
Freier Mitarbeiter Vertrag zwischen Institution: GF/PDL: Straße: PLZ/Ort: -nachstehend Auftraggeber genannt- und Freiberufler Name: Straße: PLZ/Ort: -nachstehend Auftragnehmer genannt- wird folgendes vereinbart:
MehrKünstlervertrag Kunst am Bau
Land Fassung: Juli 2013 «Maßnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4» «SAP4» «SAPBez5» «SAP5» Künstlervertrag Kunst am Bau Zwischen
MehrLEISTUNGSVERZEICHNIS Lang- und Kurztexte
Lang- und Kurztexte Alle Positionen Beschaffung : Umgestaltung des Hauptschulgebäudes zur Sekundarschule Hermannstr. 21 in Radevormwald Auftraggeber : Stadt Radevormwald - der Bürgermeister - Hohenfuhrstraße
MehrVertrag über den Kauf von Hardware und die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung
EVB-IT Kaufvertrag Seite 1 von 6 Vertrag über den Kauf von Hardware und die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung Zwischen im Folgenden Auftraggeber genannt und im
MehrInfoveranstaltung 28.05.2009. Vergabeverfahren
Infoveranstaltung 28.05.2009 Vergabe von Aufträgen in Projekten Der Projektträger ist in der Projektumsetzung an die Kriterien Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit von Ausgaben gebunden. Hierfür sind im
MehrPrüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz
Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz Vom 10. April 2008 Az.: C/5B III.3.2.1 163/08 El I. Verfahren Der Prüfungsausschuss (im Folgenden: Ausschuss)
MehrEU-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)
Was bedeutet REACH? REACH ist die EG-Verordnung Nr. 1907/2006 zur Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). Mit dieser
MehrSatzung über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und deren Benutzung in der Stadt Freiburg i. Br.
Satzung über den Anschluss der Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und deren Benutzung in der Stadt Freiburg i. Br. 13.1 vom 7. Dezember 1982 in der Fassung der Satzungen vom 14. März
MehrMUSTERAUFHEBUNGSVERTRAG
Muster für einen Aufhebungsvertrag Seite: 1 von 5 MUSTERAUFHEBUNGSVERTRAG für Arbeitsverhältnisse Vorwort: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Vorlage lediglich der Orientierung dient. Die beispielhaften
Mehrlabel4friends.de Ladeneinrichtungen Ladenbau Systeme Stellwände
Stellwand FluoWall Seite 1 von Seite 10 Unsere Stellwand FluoWall ist ein innovatives Modularsystem mit Acrylglas Panelen ideal für die Kreation von Trennwänden, Stellwänden und Raumteilern in exklusivem
MehrWeisung 2: Technische Anbindung
Weisung : Technische Anbindung vom.0.00 Datum des Inkrafttretens: 0.04.00 Weisung : Technische Anbindung 0.04.00 Inhalt. Zweck und Grundlage.... Allgemeines.... Definitionen und Abkürzungen... 4. Anbindungsarten
MehrInfoblatt zur Ausschreibung zum Programm KEBAB Qualifizierung und Beschäftigung
Infoblatt zur Ausschreibung zum Programm KEBAB Qualifizierung und Beschäftigung (bei AGH Vergabe - Entgeltmaßnahmen) Leistungsbereich: Wärmedämmarbeiten Bauobjekt: Theodor Loos Weg 17, 19, 21 in 12353
MehrLeitfaden Beseitigung verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge oder Anhänger
Leitfaden Beseitigung verbotswidrig abgestellter Kraftfahrzeuge oder Anhänger Immer wieder werden Schrottfahrzeuge, Fahrzeugwracks, betriebsunfähige Fahrzeuge und Fahrzeuge ohne Zulassung verbotswidrig
MehrMarkt Markt Indersdorf
Markt Markt Indersdorf Marktplatz 1, 85229 Markt Indersdorf Grundstückseigentümererklärung (Mit dieser Erklärung erteilen Sie uns Ihr Einverständnis für den Anschluss Ihres Gebäudes an das Glasfasernetz
MehrAusführung von Sanierungs- und Spezialputzarbeiten mit dem. MauertrockenPutz. Gewerk: Fachgerechte Erstellung von Putzarbeiten nach DIN 18350
Bausubstanzerhaltung Wandentfeuchtung, Schwammsanierung Leistungsbereich: Ausführung von Sanierungs- und Spezialputzarbeiten mit dem MauertrockenPutzsystem Gewerk: Fachgerechte Erstellung von Putzarbeiten
MehrMuster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG -
Muster für Ausbildungsverträge mit Auszubildenden nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG - Zwischen vertreten durch... (Ausbildender) und Frau/Herrn...
MehrVertrag. über. Leistungen der Koordination für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen gemäß Baustellenverordnung
Vertrag über Leistungen der Koordination für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen gemäß Baustellenverordnung zwischen... (Bauherr) und... (Koordinator) wird auf der Grundlage der Verordnung
MehrFür das Preisangebot dürfen ausschließlich diese Formulare verwendet werden. Sie müssen ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein.
ANLAGE VII DER AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE VIDEO-BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS TAGESGESCHEHEN DER EU Nr. IM RAHMEN DES ANGEBOTS VORZULEGENDE PREISTABELLEN (SIEHE PUNKT 8 DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG IN ANLAGE
MehrBundesanstalt für Straßenwesen V4z - lf (ANERK)
Bundesanstalt für Straßenwesen V4z - lf (ANERK) Merkblatt für die Anerkennung als Prüfstelle zur Messung verkehrstechnischer und anderer Eigenschaften von Fahrbahnmarkierungen gemäß ZTV M 13 (Stand 12/2014)
MehrProjekt: 1415 Alte Berner Straße 26 LV-Nr.: Malerarbeiten LB 034 Malerarbeiten. UT 00 Vorbemerkungen. UT 01 Keller. Seite
Seite 1 UT 00 Vorbemerkungen Vorbemerkung Malerarbeiten: Alle Leistungen sind einschl. der benötigten Stoffe und Fertigteile zu berechnen. Für Ausschreibung, Angebotsabgabe, Vergabe, Vertrag und Ausführung
MehrGesetzesänderungen «Nominee», Entwurf
Gesetzesänderungen «Nominee», Entwurf 25. August 2008 Die folgenden Änderungen beziehen sich auf das geltende Obligationenrecht unter der Annahme, dass die Änderungen gemäss Botschaft des Bundesrates vom
MehrEUROCERT. Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung Zertifizierung von Qualitätsfachpersonal, Trainer in der Aus- und Weiterbildung nach DVWO-Qualitätsmodell und nach PAS 1052 Personalzertifizierung vom Tag/Monat 2006 zwischen DVWO Dachverband
MehrInformationen zu den Abschlüssen an der RSS Witten bis zur 11. Klasse (Alle Angaben nach bestem Wissen und ohne Gewähr!) Stand Januar 2013
Informationen zu den Abschlüssen an der RSS Witten bis zur 11. Klasse (Alle Angaben nach bestem Wissen und ohne Gewähr!) Stand Januar 2013 I. Mögliche Abschlüsse: 1. Hauptschulabschluss (HSA) - nach Abschluss
MehrANLEITUNG GERÄTEREGISTRATION AN KRZ.SMK IOS
ANLEITUNG GERÄTEREGISTRATION AN KRZ.SMK IOS Anleitung zur Einrichtung von KRZ.smK (sichere mobile Kommunikation) am Beispiel eines ipad Air (ios Version 8.1) Seite 1 von 9 Copyright Copyright 2015 KRZ-SWD.
MehrAusbildungsvertrag im Rahmen der Ausbildung zur staatlich geprüften Fachkraft für Kindertageseinrichtungen
Ausbildungsvertrag im Rahmen der Ausbildung zur staatlich geprüften Fachkraft für Kindertageseinrichtungen Zwischen...... vertreten durch... (im folgenden Träger der praktischen Ausbildung) und Frau/Herrn...
MehrBaustellenverordnung
Die Informationen sind im Rahmen des Modellvorhabens GUSS Existenzgründung gesund und sicher starten von der Handwerkskammer Wiesbaden zusammengestellt worden (Update Herbst 2006). Das Modellvorhaben wurde
MehrTechnische Anschlussbedingungen Gas der evo Energie-Netz GmbH (TAB Gas) Ausgabe Mai 2004
Technische Anschlussbedingungen Gas der evo Energie-Netz GmbH (TAB Gas) Ausgabe Mai 2004 Vorblatt.doc Technische Anschlussbedingungen Gas (TAB Gas) Ausgabe Mai 2004 INHALTSVERZEICHNIS Seite 0. Vorwort...
MehrSATZUNG. 1 Geltungsbereich
Gemeinde Höckendorf (14 628 180) Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge SATZUNG zur Regelung der Benutzung und der Erhebung von Gebühren für Turnhallen, öffentliche Gebäude, Anschlagtafeln und Stellplätze
MehrQuelle: Fundstelle: BGBl I 2003, 1003 FNA: FNA 9290-13-2
juris Das Rechtsportal Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: LKW-MautV Ausfertigungsdatum: 24.06.2003 Gültig ab: 01.07.2003 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2003, 1003 FNA: FNA 9290-13-2
Mehr2. Förderbedingungen, Empfängerin oder Empfänger sowie Art und Höhe der Förderung
Inhalt 1. Vorbemerkung 2. Förderbedingungen, Empfängerin oder Empfänger sowie Art und Höhe der Förderung 2.1 Erneuerung von Gebäuden, abgeschlossenen Wohn- und Gewerbeeinheiten 2.2 Empfängerin oder Empfänger
MehrKoordination nach Baustellenverordnung. Umsetzung der Baustellenverordnung bei Arbeiten an Gasleitungen. Maßnahmen bei rhenag
Koordination nach Baustellenverordnung Umsetzung der Baustellenverordnung bei Arbeiten an Gasleitungen Maßnahmen bei rhenag Dipl.-Ing. (TH), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Tobias Meurer Kontakt: rhenag Rheinische
MehrBetriebliche Sicherheitsvorschriften für Dienstleister isd DSG 2000
Betriebliche Sicherheitsvorschriften für Dienstleister isd DSG 2000 Version November 2013 1. Anwendungsbereich Dieses Dokument regelt die Überlassung von Daten zum Zweck der Verarbeitung als Dienstleistung
MehrKaufvertrag / Mietvertrag / Leasingvertrag über die Lieferung von Hardware und Systemsoftware
Kaufvertrag / Mietvertrag / Leasingvertrag über die Lieferung von Hardware und Systemsoftware Version Juli 1998-1.01 (Okt. 98) Seite 1 von 5 Vertragsparteien Dieser Vertrag über die Lieferung von Hardware
MehrInformation zum Prüfungswesen Geprüfte(r) Logistikmeister(in) Handlungsspezifische Qualifikationen
Information zum Prüfungswesen Geprüfte(r) Logistikmeister(in) Handlungsspezifische Qualifikationen Grundlage für die Durchführung der Prüfung Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter
MehrCHECKLISTE FÜR IHR MASSIVHAUS
CHECKLISTE FÜR IHR MASSIVHAUS Ein eigenes Massivhaus ist in den meisten Fällen eine Investition für ein ganzes Leben, die man nur einmal tätigt. Deshalb sollten Sie Ihren Baupartner besonders sorgfältig
MehrBedingungen für die Überlassung von Freeware-Software-Produkten von HIPPSOFT
Bedingungen für die Überlassung von Freeware-Software-Produkten von HIPPSOFT c 2012 HIPPSOFT Inhaltsverzeichnis Hinweis II 1 Vertragsbedingungen 1 1.1 Gegenstand des Vertrages.............................
Mehrfür die Gemeinschaftsräume der Dorfgemeinschaftshäuser in Landolfshausen und Mackenrode
BENUTZUNGSORDNUNG für die Gemeinschaftsräume der Dorfgemeinschaftshäuser in Landolfshausen und Mackenrode 1 Nutzung Das Dorfgemeinschaftshaus steht mit seiner Mehrzweckhalle und seinen Gemeinschaftsräumen
MehrBaustellenverordnung. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen. Bestell-Nr.: BaustellV Gültig ab 1.
... q Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen Baustellenverordnung Bestell-Nr.: BaustellV Gültig ab 1. Juli 1998 Achtung, diese Vorschrift kann nicht über die Süddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft
MehrPREISLISTE / ASPHALT- & BETONSCHNEIDETECHNIK / DIAMANTKERNBOHRUNGEN / WANDSÄGEN / SEILSÄGEN / ERDVERDRÄNGUNGSRAKETEN
PREISLISTE / ASPHALT- & BETONSCHNEIDETECHNIK / DIAMANTKERNBOHRUNGEN / WANDSÄGEN / SEILSÄGEN / ERDVERDRÄNGUNGSRAKETEN AGB s / LEISTUNGS- UND HAFTUNGSBEDINGUNGEN Leistungs- und Haftungsbedingungen des Auftraggebers
MehrAufbau- und Verwendungsanleitung 3-teilige Seilzugleitern 40446-40449
Aufbau- und Verwendungsanleitung 3-teilige Seilzugleitern 40446-40449 ACHTUNG:Darstellung nur beispielhaft (40446 +40447 ohne Stützen). INHALTSVERZEICHNIS 1. ALLGEMEINES 1.1 Einleitung...1 1.2 Hersteller...1
MehrINTERNET SERVICES ONLINE
VERTRAG ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER ERSTELLUNG EINES PFLICHTENHEFTES f INTERNET SERVICES ONLINE VERTRAG ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI DER ERSTELLUNG EINES PFLICHTENHEFTES... nachfolgend Kunde genannt und Internet
MehrBeschlußempfehlung des Rechtsausschusses der Volkskammer vom 20. Juni 1990. zum. Antrag des Ministerrates vom 6. Juni 1990 (Drucksache Nr.
VOLKSKAMMER der Deutschen Demokratischen Republik 10. Wahlperiode Drucksache Nr. 66 a Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses der Volkskammer vom 20. Juni 1990 zum Antrag des Ministerrates vom 6. Juni
MehrHeizkörper einbauen in 10 Schritten Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Wie Sie in 10 einfachen Schritten einen neuen Heizkörper einbauen, richtig anschließen und abdichten, erfahren Sie in dieser. Lesen Sie, wie Sie schrittweise vorgehen
MehrE = Einzelvertretungsbefugnis B = nur zwei gemeinsam, nicht beide aus B. Unterschriftsprobe
Vertretungsberechtigung/nblatt/ Kontonummer(n) Die nachstehend genannten Personen sind berechtigt, den Kontoinhaber gegenüber der Deutschen Handelsbank wie folgt zu vertreten. Alle gegenüber der Deutschen
MehrVERTRAG. zur Beteiligung der. Gemeinde. bei der Versorgung mit DSL. zwischen
VERTRAG zur Beteiligung der Gemeinde bei der Versorgung mit DSL zwischen der Gemeinde Feldkirchen-Westerham Ollinger Str. 10 83620 Feldkirchen-Westerham - nachfolgend Gemeinde Feldkirchen-Westerham genannt
MehrKaufvertrag für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug (nicht für Ratenzahlungskauf verwendbar) Original für Käufer (Selbstdurchschreibesatz)
Kaufvertrag für ein gebrauchtes (nicht für Ratenzahlungskauf verwendbar) Original für (Selbstdurchschreibesatz) kw Erstzulassung versichert bei Zubehör/Sonderausstattung Kaufpreis D in Worten Erklärungen
MehrStephan Bolz. VOB/B kompakt. 150 Antworten auf die wichtigsten Fragen zur VOB. Aktualisierungsbeilage zur VOB/B 2012 ISBN 978-3-481-02636-3
Stephan Bolz VOB/B kompakt 150 Antworten auf die wichtigsten Fragen zur VOB Aktualisierungsbeilage zur VOB/B 2012 ISBN 978-3-481-02636-3 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, im September 2012 ist
MehrBEKANNTMACHUNG. Lieferauftrag
Seite 1 von 6 BEKANNTMACHUNG Lieferauftrag ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Physikalisch-Technische Bundesanstalt Postfach 33 45, 38023 Braunschweig; Bundesallee
MehrNutzungsvereinbarung
Nutzungsvereinbarung zwischen Reitsportgemeinschaft Saarburg 79 e.v. Königstraße 26 54439 Saarburg -Vermieter- und dem Vereinsmitglied Herr /Frau Straße PLZ, Ort Telefon Email Geburtsdatum -Mieter- wird
MehrIII. Förderprogramm Gebäude
Förderreglement Energie 2011-2014 vom 9. März 2011 (Förderreglement) Der Gemeinderat, gestützt auf den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010 und 22 Absatz 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung,
MehrWichtig ist die Originalsatzung. Nur was in der Originalsatzung steht, gilt. Denn nur die Originalsatzung wurde vom Gericht geprüft.
Das ist ein Text in leichter Sprache. Hier finden Sie die wichtigsten Regeln für den Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter e. V.. Das hier ist die Übersetzung der Originalsatzung. Es wurden nur
MehrS a t z u n g. (1) Die Ortsgemeinde Patersberg stellt Räume und Einrichtungen im Dorfgemeinschaftshaus Uus gut Stubb zur Verfügung, und zwar
S a t z u n g der Ortsgemeinde Patersberg über die Benutzung von Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Uus gut Stubb und über die Erhebung von Gebühren vom 30.05.2012 Der Gemeinderat hat aufgrund des
MehrÖAB 158/ 16-23. Kunsthalle Erfurt, Fischmarkt 7, 99084 Erfurt. Trockenestrich
ÖAB 158/ 16-23 Kunsthalle Erfurt, Fischmarkt 7, 99084 Erfurt Trockenestrich Die Leistungsbeschreibung ist ein Hilfsmittel und dient zur Information! Druckdatum 03.02.2016 Seite 1 Proj.: 2012-02 Kunsthalle
Mehr