Beck-Texte im dtv 5596 VOB / HOAI. Textausgabe. von Prof. Dr. Ulrich Werner, Dr. Walter Pastor. 30. Auflage
|
|
- Matthias Holst
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Beck-Texte im dtv 5596 VOB / HOAI Textausgabe von Prof. Dr. Ulrich Werner, Dr. Walter Pastor 30. Auflage VOB / HOAI Werner / Pastor schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Privates Baurecht, Vergaberecht, Architektenrecht Verlag C.H. Beck München 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN Inhaltsverzeichnis: VOB / HOAI Werner / Pastor
2 Die fetten Zahlen kennzeichnen die Nummern, unter denen die Texte in dieser Ausgabe abgedruckt sind; die mageren Zahlen bedeuten oder Ziffern. Abfallentsorgung 5 HOAI 41 Bauwerke und Anlagen 5HOAIAnl Abgestimmte Fassung 5 HOAI 23, 24, 26, 27, Anl , Anl. 4, Anl. 5, Anl. 6, Anl. 7, Anl. 8 Abrechnung Nebenkosten 5 HOAI 14 Abschlag 5 HOAI 55 Abschlagszahlungen 5 HOAI 15 Absteckungsunterlagen 5HOAIAnl Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen 5HOAIAnl Abwasseranlagen 5 HOAI 53 Abwasserentsorgung 5 HOAI 41 Bauwerke und Anlagen 5HOAIAnl akustische Eigenschaften 5HOAIAnl akustische Nutzungsart 5HOAIAnl Allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendungsbereich 2BGB310 Einbeziehung in besonderen Fällen 2BGB305 a Einbeziehung in den Vertrag 2BGB 305 Inhaltskontrolle 2BGB307 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 2BGB308 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 2BGB309 Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit 2BGB306 Überraschende und mehrdeutige Klauseln 2BGB305 c Umgehungsverbot 2BGB306 a Vorrang der Individualabrede 2BGB305 b Anforderung an die Einbindung in die Umgebung 5 HOAI 35, 40 Anforderungen an die Technik 5HOAI56 Angebote Aufklärung des Inhalts 1VOB/A15; 1 VOB/A-EG 15; 1VOB/A-VS15 Form 1VOB/A2, 13 Abs. 1 Nr. 1; 1 VOB/A-EG 2, 13 Abs. 1 Nr. 1; 1 VOB/A-VS 2, 13 Abs. 1 Nr. 1 Inhalt 1VOB/A13 Abs. 1 Nr. 3 ff; 1VOB/A-EG13 Abs. 1 Nr. 3 ff; 1VOB/A-VS13 Abs. 1 Nr. 3 ff nicht berücksichtigte 1VOB/A19; 1VOB/A-EG19; 1VOB/A-VS19 Öffnung, Eröffnungstermin 1VOB/ A 14; 1 VOB/A-EG 14 Prüfung und Wertung 1VOB/A16; 1VOB/A-EG16; 1VOB/A-VS16 Anrechenbare Kosten 5 HOAI 4 Ansprüche bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen Anspruchsberechtigte Stellen 3UKlaG3 Anspruchsberechtigte Verbände nach 2 a 3UKlaG3a Qualifizierte Einrichtungen 3UKlaG4 Unterlassungs- und Widerrufsanspruch bei AGBs 3UKlaG1 Unterlassungsanspruch bei innergemeinschaftlichen Verstößen 3UKlaG4a Unterlassungsanspruch bei verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktiken 3UKlaG2 Unterlassungsanspruch nach dem Urheberrechtsgesetz 3UKlaG2a Anwendungsbereich 1 VOB/A-EG 1; 1VOB/A-VS1 Anwendungsbereich HOAI 5 HOAI 1 Bauleitplanung 5HOAI17 Ingenieurbauwerke 5HOAI41 Technische Ausrüstung 5HOAI53 Tragwerksanlagen 5HOAI49 Verkehrsanlagen 5HOAI45 Art der Nutzung 5 HOAI Anl Art und Umfang der Leistung Abnahme 1VOB/B12 Abrechnung 1VOB/B14 allgemein 1VOB/B1 Verteilung der Gefahr 1VOB/B7 Arten der Vergabe Beschränkte Ausschreibung 1VOB/A3 Abs. 3, 4 Freihändige Vergabe 1VOB/A3 Abs. 5 offenes Verfahren 1VOB/A-EG3 Abs. 1 Nr. 1; 1VOB/A-VS3Ab; s. Nr. 1 Öffentliche Ausschreibung 1VOB/A3 Abs
3 Verhandlungsverfahren 1 VOB/A-EG 3 Abs. 1 Nr. 3; 1VOB/A-VS3Abs.1 Nr. 2 wettbewerblicher Dialog 1 VOB/ A-EG 3 Abs. 1 Nr. 4; 1 VOB/A-VS 3 Abs. 1 Nr. 3 Aufhebung der Ausschreibung 1 VOB/ A 17; 1VOB/A-EG17; 1 VOB/A- VS 17 Aufräge, Gebäude und Innenräume 5HOAI37 Aufstellung von Bebauungsplänen 5HOAI21 von Flächennutzungsplänen 5HOAI20 von Landschaftsplänen 5HOAI28 Auftrag für mehrere Objekte 5HOAI11 Aufträge, Gebäude und Freianlagen 5HOAI37 Aufwand für die Festlegung von Zielaussagen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Ausbau 5 HOAI 35 Ausbildung 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Ausführung allgemein 1VOB/B4 Behinderung und Unterbrechung 1VOB/B6 Fristen 1VOB/B5 Ausführungsplanung 5 HOAI 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Auskunft zur Durchführung von Unterlassungsklagen Auskunftsanspruch der anspruchsberechtigten Stellen 3UKlaG13 Auskunftsanspruch sonstiger Betroffener 3UKlaG13 a Auslagen 5 HOAI 16 Ausnahme für das Arbeitsrecht 3UKlaG15 Außenanlagen, Kosten 5 HOAI 38 Außenlärmbelastung 5 HOAI Anl Außerkrafttreten 5 HOAI 58 Automation von Ingenieurbauwerken 5HOAI53 Bauakustik 5 HOAI Anl Bauausführungsvermessung 5HOAIAnl Baudichte 5 HOAI 21 Baugeometrische Beratung 5HOAIAnl Baugrund- und Grundwasserverhältnisse 5 HOAI Anl fette Zahlen = Text baugrundtechnische Gegebenheiten 5HOAI44, 48 Baukonstruktion, Kosten 5 HOAI 33, 42, 46, 50 Baukonzessionen 1 VOB/A 22; 1 VOB/ A-EG 22 Bauleistungen allgemein 1VOB/A1 Grundsätze 1VOB/A2 Bauleitplanung 5 HOAI 9, 17 Bauoberleitung 5 HOAI 43, 47, Anl. 12.1, Anl Bauphysik 5 HOAI Anl. 1.2 Baustelleneinrichtungen 5 HOAI 50 Baustruktur 5 HOAI 21 Bauüberwachung 5 HOAI 55 Bauüberwachung und Dokumentation 5HOAI34, 39 Bauvermessung 5 HOAI Anl Bauvorbereitende Vermessung 5HOAIAnl Bebauungsplan 5 HOAI 19, Anl. 3 Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 5 HOAI 31 befestigte Flächen 5 HOAI 38 Begriffsbestimmungen 5 HOAI 2 Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen allgemein 1VOB/A12 Abs. 1 Nr. 1; 1VOB/A-EG12 Abs. 2; 1VOB/ A-VS 12 Abs. 2 Inhalt der Bekanntmachung 1 VOB/ A 12 Abs. 1 Nr. 2 Vergabeunterlagen 1VOB/A-EG12 Abs. 4; 1 VOB/A-VS 12 Abs. 4 Vorinformation 1VOB/A-EG12 Abs. 1; 1 VOB/A-VS 12 Abs. 1 Beratungsleistungen 5 HOAI 3, Anl. 1 Berechnung des Honorars bei Beauftragung von Einzelleistungen 5HOAI9 in besonderen Fällen 5HOAI8 bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 5HOAI10 besondere Berechnungsmethoden 5HOAIAnl Besondere Grundlagen des Honorars Freianlagen 5HOAI38 Gebäude und Innenräume 5HOAI33 Geotechnik 5HOAIAnl Ingenieurbauwerke 5HOAI42 Technische Ausrüstung 5HOAI54 Tragwerksplanung 5HOAI50 Verkehrsanlagen 5HOAI46 Besondere Leistungen 5 HOAI 3, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl , Anl , Anl , Anl. 9, Anl. 10, Anl. 11,
4 magere Zahlen = oder Ziffern Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Besondere Vorschriften für Klagen nach 1UKlaG Besonderheiten der Urteilsformel 3UKlaG9 Einwendung wegen abweichender Entscheidung 3UKlaG10 Klageantrag und Anhörung 3UKlaG8 Wirkungen des Urteils 3UKlaG11 Besondere Vorschriften für Klagen nach 2,Einigungsstelle 3UKlaG12 Betreuung 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Bevölkerungsdichte 5 HOAI 28, 30 Bewertungsmerkmale 5 HOAI 20, 21, Anl Bauvermessung 5HOAIAnl Freianlagen 5HOAI40 Gebäude und Innenräume 5HOAI35 Grünordnungspläne 5HOAI29 Ingenieurbauwerke 5HOAI44 Landschaftspflegerische Begleitpläne Landschaftspläne 5HOAI28 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI30 Pflege- und Entwicklungspläne planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl Technische Ausrüstung 5HOAI56 Tragwerksplanung 5HOAI52 Verkehrsanlagen 5HOAI48 Bewertungspunkte 5 HOAI 40, 44 Bauvermessung 5HOAIAnl Grünordnungspläne 5HOAI29 Landschaftspläne 5HOAI28 Pflege- und Entwicklungspläne planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl Verkehrsanlagen 5HOAI48 Brücken 5 HOAI 38 Bürgschaft, Einrede der Vorausklage 2BGB771 Büro 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Deckenkonstruktionen 5HOAIAnl Denkmalschutz 5 HOAI 21, 29 Differenziertheit des faunistischen Inventars des floristischen Inventars oder der Pflanzengesellschaften Digitales Geländemodell 5HOAIAnl Dokumentation 1 VOB/A 20; 1 VOB/ A-EG 20; 1 VOB/A-VS 20; 5HOAI43, 47, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 14.1, Anl Durchlässe 5 HOAI 38 Einarbeitungsaufwand 5 HOAI 8 Einbindung in das Objektumfeld 5HOAI44, 48 in die Umgebung 5HOAI35, 40, 44, 48 Einheitliche Vergabe 1 VOB/A 5Abs.1; 1VOB/A-EG5Abs.1;1 VOB/ A-VS 5Abs.1 Einwohnerentwicklung 5 HOAI 20 Einwohnerstruktur 5 HOAI 20 Einzelbauwerke, sonstige 5 HOAI 41, Anl Einzelgewässer 5 HOAI 38 Einzelhonorar 5 HOAI 56 Einzelleistungen 5 HOAI 9 Emissionsschutz 5 HOAI Anl Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen 5 HOAI 31 Endgültige Planfassung 5 HOAI 25 Energiebilanzierung 5 HOAI Anl Entgelte 5 HOAI 14 Entschädigungen für sonstigen Aufwand 5 HOAI 14 Entsorgungseinrichtungen 5 HOAI 40 Entwurf 5 HOAI 25 Entwurf zur öffentlichen Auslegung 5HOAI18, 19, Anl. 2, Anl. 3 Entwurfsplanung 5 HOAI 9, 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Erfolgshonorar 5 HOAI 7 Erholung 5 HOAI 30 Erholungsnutzung 5 HOAI 31 Erholungsvorsorge 5 HOAI 29 Erkundungskonzept 5 HOAI Anl Ermächtigung zum Erlass einer Honorarordnung für Architekten 4IngALG2 für Ingenieure 4 IngALG 1 Ermitteln der Planungsgrundlagen 5HOAI23, 24, 27, Anl. 4, Anl. 5, Anl. 6, Anl. 8 Ermitteln des Leistungsumfangs 5HOAI23, 24, 26, Anl , Anl. 4, Anl. 5, Anl. 6, Anl. 7, Anl. 8 Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 5 HOAI 26, Anl. 7 Erstellung von Innenräumen 5HOAI34 Erweiterungsbauten 5 HOAI 2,
5 fachliche Vorgaben 5 HOAI 32 Fachplanung 5 HOAI 49 fachspezifische Bedingungen 5HOAI44, 48 Fahrtkosten 5 HOAI 14 Fälligkeit 5 HOAI 15 Fälligkeit Nebenkosten 5 HOAI 15 Farb- und Materialgestaltung 5HOAI35 Fernmeldeanlagen 5 HOAI 53, Anl flächenhafter Erdbau 5 HOAI 38 Flächennutzung 5 HOAI 28, 29 Flächennutzungsplan 5 HOAI 18, Anl. 2 Flächenplanungen 5 HOAI 5, 17 Flächentragwerke 5 HOAI Anl Flugverkehr 5 HOAI 45, Anl Förderanlagen 5 HOAI 53, Anl Forschung 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Freianlagen 5 HOAI 38, 39, Anl freie Landschaft 5 HOAI Anl Freiraum 5 HOAI 31 Freiraumgestaltung 5 HOAI 29 Freiraumsicherung 5 HOAI 30 Freizeit 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Fristen 1 VOB/A 10; 1 VOB/A-EG 10; 1 VOB/A-VS 10 Funktionsbereiche 5 HOAI 35, 40, 44, 48, 56 Gasanlagen 5 HOAI 53 Gastgewerbe 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Gebäude und Innenräume 5 HOAI 34, Anl Gebäude und zugehörige bauliche Anlagen 5 HOAI 50 Gebäudeautomation 5 HOAI 53, Anl Gebäudebegrünung 5 HOAI Anl Gegenstand und Dauer der Verjährung Beginn anderer Verjährungsfristen 2BGB200 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen 2BGB199 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen 2BGB201 Dreißigjährige Verjährungsfrist 2BGB197 Gegenstand der Verjährung 2BGB194 Regelmäßige Verjährungsfrist 2BGB195 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjähung 2BGB202 Verjährung der Rechtsnachfolge 2BGB198 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück 2BGB196 Geländeabstützungen 5 HOAI 38 Geländegestaltung 5 HOAI fette Zahlen = Text Gemeinbedarfsstandorte 5 HOAI 20 Gemeindestruktur 5 HOAI 20 Genehmigungsplanung 5 HOAI 34, 39, 43, 47, 51, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Geodätischer Raumbezug 5HOAIAnl Geologie 5 HOAI 20 geologische Gegebenheiten 5 HOAI 44, 48 Geotechnik 5 HOAI Anl. 1.3 Geotechnischer Bericht 5HOAIAnl gestalterische Anforderungen 5HOAI35, 40 Gestaltung 5 HOAI 21 von Innenräumen 5HOAI34 von Landschaft Gesundheit 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Gewerbe 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Gewölbe 5 HOAI Anl Gleis- und Bahnsteiganlagen 5 HOAI 46 Grundlagen des Honorars 5 HOAI 6 bei der Bauvermessung 5HOAIAnl bei planungsbegleitender Vermessung 5HOAIAnl Grundlagenermittlung 5 HOAI 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl , Anl , Anl , Anl , Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Grundleistungen 5 HOAI 3, 18, 19 Bauphysik 5HOAIAnl Bauvermessung 5HOAIAnl , Anl , Anl Flächennutzungsplänen 5HOAI20 Freianlagen 5HOAI38, 39, 40, Anl Gebäude und Innenräume 5HOAI33, 34, 35 Geotechnik 5HOAIAnl , Anl Grünordnungspläne und landschaftsplanerische Fachbeiträge 5HOAI24 im Leistungsbild Bebauungsplan 5HOAIAnl. 3 im Leistungsbild Flächennutzungsplan 5HOAIAnl. 2 im Leistungsbild Freianlagen 5HOAIAnl. 11 im Leistungsbild Gebäude und Innenräume 5HOAIAnl. 10 im Leistungsbild Grünordnungsplan 5HOAIAnl. 5 im Leistungsbild Ingenieurbauwerke 5HOAIAnl. 12.1
6 magere Zahlen = oder Ziffern im Leistungsbild Landschaftspflegerischer Begleitplan 5HOAIAnl. 7 im Leistungsbild Landschaftsplan 5HOAIAnl. 4 im Leistungsbild Landschaftsrahmenplan 5HOAIAnl. 6 im Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan 5HOAIAnl. 8 im Leistungsbild Technische Ausrüstung 5HOAIAnl im Leistungsbild Tragwerksplanung 5HOAIAnl im Leistungsbild Verkehrsanlagen 5HOAIAnl Ingenieurbauwerke 5HOAI42, 43, 44, Anl Landschaftplanung 5HOAI23 Landschaftspflegerische Begleitpläne 5HOAI26, 31 Landschaftspläne 5HOAI23 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI25, 30 Pflege- und Entwicklungspläne 5HOAI27, 32 planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl , Anl , Anl Technische Ausrüstung 5HOAI54, 55, 56 Tragwerksplanung 5HOAI51, 52 Verkehrsanlagen 5HOAI46, 47, 48 Grundsätze 1 VOB/A 2; 1VOB/ A-EG 2; 1VOB/A-VS2 Grundsätze der Informationsübermittlung 1 VOB/A 11; 1 VOB/A-EG 11; 1 VOB/A-VS 11 Gründung 5 HOAI Anl Grünordnungspläne 5 HOAI 22, Anl. 5 Haftung der Vertragsparteien 1 VOB/ B 10 Haftung des Vertreters ohne Vertretungsvollmacht 2 BGB 179 Handel und Verkauf 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen 2BGB210 Ablaufhemmung in Nachlassfällen 2BGB211 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprüchen 2BGB213 Hemmung der Verjährung aus familiären oder ähnlichen Gründen 2BGB207 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 2BGB208 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt 2BGB206 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht 2BGB205 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen 2BGB203 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung 2BGB204 Neubeginn der Verjährung 2BGB212 Wirkung der Hemmung 2BGB209 Höchstsätze 5 HOAI 7 Bebauungspläne 5HOAI21 Flächennutzungspläne 5HOAI20 Freianlagen 5HOAI40 Gebäude und Innenräume 5HOAI35 Grünordnungspläne 5HOAI29 Ingenieurbauwerke 5HOAI44 Landschaftspflegerische Begleitpläne Landschaftspläne 5HOAI28 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI30 Pflege- und Entwicklungspläne Technische Ausrüstung 5HOAI56 Tragwerksplanung 5HOAI52 Verkehrsanlagen 5HOAI48 Wärmeschutz und Energiebilanzierung 5HOAIAnl Holzbau 5 HOAI 51 Honorar Leistungsbild 5 HOAI 8 Honorar Leistungsphasen 5 HOAI 8 Honorarberechnungsgrundlage 5HOAI10 Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen 5HOAI21 für Grundleistungen bei der Ingenieurvermessung 5HOAIAnl für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 5HOAI20 für Grundleistungen bei Freianlagen 5HOAI40 für Grundleistungen bei Gebäuden und Innenräumen 5HOAI35 für Grundleistungen bei Grünordnungsplänen 5HOAI29 für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken 5HOAI44 für Grundleistungen bei landschaftspflegerischen Begleitplänen für Grundleistungen bei Landschaftsplänen 5HOAI28 321
7 für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen 5HOAI30 für Grundleistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen für Grundleistungen bei Tragwerksplanungen 5HOAI52 für Grundleistungen bei Umweltverträglichkeitsstudien für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen 5HOAI48 für Grundleistungen der Bauakustik 5HOAIAnl für Grundleistungen der Raumakustik 5HOAIAnl für Grundleistungen der Technischen Ausrüstung 5HOAI56 für Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung 5HOAIAnl Honorargrundlagen 5 HOAI 6 Honorartafel Bauvermessung 5HOAIAnl Bebauungspläne 5HOAI21 Flächennutzungspläne 5HOAI20 Freianlagen 5HOAI40 Gebäude und Innenräume 5HOAI35 Geotechnik 5HOAIAnl Grünordnungspläne 5HOAI29 Ingenieurbauwerke 5HOAI44 Ingenieurvermessung 5HOAIAnl Landschaftspflegerische Begleitpläne Landschaftspläne 5HOAI28 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI30 Pflege- und Entwicklungspläne Technische Ausrüstung 5HOAI56 Tragwerksplanung 5HOAI52 Verkehrsanlagen 5HOAI48 Wärmeschutz und Energiebilanzierung 5HOAIAnl Honorarvereinbarung 5 HOAI 7 Honorarzonen 5 HOAI 5 Bauvermessung 5HOAIAnl , Anl Bebauungspläne 5HOAI21 Flächennutzungspläne 5HOAI20 Freianlagen 5HOAI40, Anl Gebäude und Innenräume 5HOAI35 Geotechnik 5HOAIAnl Grünordnungspläne 5HOAI29 Ingenieurbauwerke 5HOAI44, Anl fette Zahlen = Text Landschaftspflegerische Begleitpläne Landschaftspläne 5HOAI28 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI30 Pflege- und Entwicklungspläne planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl Technische Ausrüstung 5HOAI56 Tragwerksplanung 5HOAI52, Anl Verkehrsanlagen 5HOAI48 Wärmeschutz und Energiebilanzierung 5HOAIAnl Zuordnung 5HOAI35, 40, 44, 48, 56, Anl Hüllkonstruktion 5 HOAI Anl Immissionsschutz 5 HOAI Anl Industrie 5 HOAI Anl. 10.2, Anl informationstechnische Anlagen 5HOAI53, Anl Infrastruktur 5 HOAI 20, 21, Anl Ingenieurbauwerk, Technische Ausrüstung 5 HOAI 56 Ingenieurbauwerke 5 HOAI 41, 43, 50, Anl Ingenieurvermessung 5 HOAI Anl. 1.4, Anl Inhalt der Schuldverhältnisse Ausschluss der Leistungspflicht 2BGB275 Basiszins 2BGB247 Fremdwährungsschuld 2BGB244 Herausgabe des Ersatzes 2BGB285 Pflichten aus dem Schuldverhältnis 2BGB241 Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten 2BGB277 Verantwortlichkeit der Schuldners 2BGB276 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte 2BGB278 Inkrafttreten 5 HOAI 58 Instandhaltungen 5 HOAI 2, 12, 34 Instandsetzungen 5 HOAI 2, 12, 34 Integrationsansprüche 5 HOAI 56 Interpolation 5 HOAI 13 Kaufvertrag Ausgeschlossene Käufer bei bestimmten Verkäufen 2BGB450 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 2BGB443 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 2BGB440
8 magere Zahlen = oder Ziffern Eigentumsvorbehalt 2BGB449 Gefahr- und Lastenübergang 2BGB446 Gefahrenübergang beim Versendungskauf 2BGB447 Haftungsausschluss 2BGB444 Haftungsbegrenzung bei öffentlichen Versteigerungen 2BGB445 Kauf durch ausgeschlossenen Käufer 2BGB451 Kenntnis des Käufers 2BGB442 Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten 2BGB448 Minderung 2BGB441 Nacherfüllung 2BGB439 Öffentliche Lasten von Grundstücken 2BGB436 Pflichten 2BGB433 Rechte des Käufers bei Mängeln 2BGB437 Rechtskauf 2BGB453 Rechtsmangel 2BGB435 Sachmangel 2BGB434 Schiffskauf 2BGB452 Verjährung der Mängelansprüche 2BGB438 Klären der Aufgabenstellung 5HOAI23, 24, 26, Anl , Anl. 4, Anl. 5, Anl. 6, Anl. 7, Anl. 8 Klimaschutz 5 HOAI 20, 21, 29, 30 Kommune 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Konstruktionen mit Schwingungsbeanspruchung 5 HOAI Anl Konstruktionstypen 5 HOAI Anl konstruktive Anforderungen 5HOAI35, 44, 48, 56 konstruktive Detailgestaltung 5HOAI35 Koordinierungsaufwand 5 HOAI 8 Kosten für Anfertigung von Filmen und Fotos 5HOAI14 für Baustellenbüro 5HOAI14 für Datenübertragungen 5HOAI14 für Familienheimfahrten 5HOAI14 für Vervielfältigungen 5HOAI14 Kostenberechnung 5 HOAI 2 Kostenschätzung 5 HOAI 2 Kulturlandschaft 5 HOAI 20 Kultur-/Sakralbauten 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Kündigung durch den Auftraggeber 1VOB/B8 durch den Auftragnehmer 1VOB/B9 Landschaft 5 HOAI 21 Landschaftsanalyse 5 HOAI 25 Landschaftsbild 5 HOAI 28, 30, 31, Anl Landschaftsbild, Beeinträchtigungen oder Schädigungen 5 HOAI 32 Landschaftsbild und -struktur Landschaftsdiagnose 5 HOAI 25 Landschaftspflegerische Begleitpläne 5HOAI22, 26, Anl. 7 Landschaftspläne 5 HOAI 22, Anl. 4 Landschaftsplanerische Fachbeiträge 5HOAI22 Landschaftsplanerische Leistungen 5HOAI22 Landschaftsplanung 5 HOAI 9, 22 Landschaftsrahmenpläne 5 HOAI 22, 25, Anl. 6 Landwirtschaft 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Lärmschutzwälle 5 HOAI 38 Leistungen 5 HOAI 3 Bauleitplanung 5HOAI17 Geotechnik 5HOAIAnl Ingenieurvermessung 5HOAIAnl Städtebaulichen Entwurf 5HOAI17 Leistungsbeschreibung allgemein 1VOB/A2, 7 Abs. 1; 1VOB/A-EG2, 7 Abs. 1; 1VOB/ A-VS 2, 7 Abs. 1 Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 1VOB/A7 Abs. 13, 14; 1VOB/A-EG7Abs.13 15; 1 VOB/ A-VS 7Abs Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis 1VOB/A7Abs.9 12; 1VOB/A-EG7Abs.9 12; 1 VOB/ A-VS 7Abs.9 12 technische Spezifikationen 1VOB/A7 Abs. 3 8; 1VOB/A-EG7Abs.3 8; 1VOB/A-VS7Abs.3 8 Leistungsbilder 5 HOAI 3 Bauphysik 5HOAIAnl Bauvermessung 5HOAIAnl Bebauungsplan 5HOAI19, Anl. 3 Flächennutzungsplan 5HOAI18, Anl. 2 Freianlagen 5HOAI39, Anl Gebäude und Innenräume 5HOAI34, Anl Geotechnik 5HOAIAnl Grünordnungsplan 5HOAI24, Anl. 5 Ingenieurbauwerke 5HOAI43, Anl Landschaftspflegerischer Begleitplan 5HOAI26, Anl. 7 Landschaftsplan 5HOAI23, Anl. 4 Landschaftsrahmenplan 5HOAI25, Anl. 6 Pflege- und Entwicklungsplan 5HOAI27, Anl. 8 Planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl
9 Technische Ausrüstung 5HOAI55, Anl Tragwerksplanung 5HOAI51, Anl HOAIAnl Verkehrsanlagen 5HOAI47, Anl Leistungsphasen 5 HOAI 39, 43, 46, 47 Bauphysik 5HOAIAnl Bauvermessung 5HOAIAnl Bebauungsplan 5HOAIAnl. 3 Flächennutzungsplan 5HOAIAnl. 2 Gebäude und Innenräume 5HOAI34, Anl Grünordnungsplan 5HOAIAnl. 5 Landschaftspflegerischer Begleitplan 5HOAIAnl. 7 Landschaftsplan 5HOAIAnl. 4 Landschaftsrahmenplan 5HOAIAnl. 6 Pflege- und Entwicklungsplan 5HOAIAnl. 8 planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl Technische Ausrüstung 5HOAI55 Tragwerksplanung 5HOAI51 5HOAIAnl Lichtgestaltung 5 HOAI 35 Lufttechnische Anlagen 5 HOAI 53, Anl Malus-Honorar 5 HOAI 7 Mängelansprüche Frist 1VOB/B5, 13 Abs. 4 Haftung 1VOB/B13 Abs. 7 Mangelbegriff 1VOB/B13 Abs. 1 3 Mauerwerk 5 HOAI Anl mehrere Objekte 5 HOAI 11 Bebauungspläne 5HOAI21 Flächennutzungspläne 5HOAI20 Freianlagen 5HOAI40 Gebäude und Innenräume 5HOAI35 Grünordnungspläne 5HOAI29 Ingenieurbauwerke 5HOAI44 Landschaftspflegerische Begleitpläne Landschaftspläne 5HOAI28 Landschaftsrahmenpläne 5HOAI30 Mindestsätze 5 HOAI 7 Pflege- und Entwicklungspläne Technische Ausrüstung 5HOAI56 Tragwerksplanung 5HOAI52 Verkehrsanlagen 5HOAI fette Zahlen = Text Wärmeschutz und Energiebilanzierung 5HOAIAnl Missverhältnis 5 HOAI 44, 52, 56 Mitwirken bei der Ausführungsplanung 5HOAIAnl Entwurfsplanung 5HOAIAnl Genehmigungsplanung 5HOAIAnl Vergabe 5HOAI34, 39, 43, 47, 55, Anl , Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Vorbereitung der Vergabe 5HOAIAnl Vorplanung 5HOAIAnl mitzuverarbeitende Bausubstanz 5HOAI2 Modernisierungen 5 HOAI 2, 34, 56, Anl von Gebäuden und Innenräumen 5HOAI36 Montage- und Werkstattpläne 5HOAI55 Nachhallzeit 5 HOAI Anl Nachprüfungsstellen 1 VOB/A 21; 1VOB/A-EG21; 1VOB/A-VS21 Natur- und Umweltschutz 5 HOAI 20, 21 Naturhaushalt, Beeinträchtigungen oder Schädigungen 5 HOAI 32 Naturschutz 5 HOAI 29, 30 Nebenkosten 5 HOAI 14 Nebenkosten, Fälligkeit 5 HOAI 15 Neuanlagen 5 HOAI 2, 34 Neubauten 5 HOAI 2, 34 nicht anrechenbare Kosten 5 HOAI 33, 38, 42, 46 Nutzungsansprüche 5 HOAI 31, Anl Nutzungsdichte 5 HOAI 20, 21 nutzungsspezifische Anlagen 5HOAI53, Anl Nutzungsvielfalt 5 HOAI 20, 21 Objekt- und Tragwerksplanung 5HOAI5 Objektbetreuung 5 HOAI 34, 39, 43, 47, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Objekte 5 HOAI 2, Anl Objektlisten 5 HOAI Anl. 10, Anl. 11, Anl. 12 Freianlagen 5HOAIAnl Gebäude 5HOAIAnl Ingenieurbauwerke 5HOAIAnl Innenräume 5HOAIAnl. 10.3
10 magere Zahlen = oder Ziffern Technische Ausrüstung 5HOAIAnl Tragwerksplanung 5HOAIAnl Verkehrsanlagen 5HOAIAnl Objektplanung 5 HOAI 33 Objektüberwachung 5 HOAI 9, 34, 39, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 14.1, Anl Objektumfeld 5 HOAI 44, 48 ökologisch bedeutsame Strukturen ökologische Verhältnisse 5 HOAI 28, 29, 30 Ortslage 5 HOAI Anl Pflege- und Entwicklungspläne 5HOAI22, 27, Anl. 8 Plan zur Beschlussfassung 5 HOAI 18, 19, Anl. 2, Anl. 3 Planausschnitte 5 HOAI 28 Planfeststellungsverfahren 5 HOAI 43 Planung der Technischen Ausrüstung 5HOAI5 Planungsbegleitende Vermessung 5HOAIAnl potenzielle Beeinträchtigungsintensität Qualitätssicherung 5 HOAI Anl. 9 Rahmen- und Skelettbauten 5HOAIAnl Rahmensetzende Pläne und Konzepte 5HOAIAnl. 9 Raumakustik 5 HOAI Anl räumliche Stabwerke 5 HOAI Anl Raumnutzung 5 HOAI 30 Raum-Proportion 5 HOAI 35 Raum-Zuordnung 5 HOAI 35 Rechtsfolgen der Verjährung Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung 2BGB215 Unwirksamkeit des Rücktritts 2BGB218 Verjährung bei Nebenleistungen 2BGB217 Wirkung der Verjährung 2BGB214 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen 2BGB216 Rücktritt Aufrechnung nach Nichterfüllung 2BGB352 Erfüllung Zug-um-Zug 2BGB348 Erklärung 2BGB349 Erlöschen der Rücktritts nach Fristsetzung 2BGB350 Nutzungen und Verwendungen nach dem Rücktritt 2BGB347 Rücktritt gegen Reugeld 2BGB353 Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts 2BGB351 Verwirkungsklausel 2BGB354 Wirkungen 2BGB346 Schadensersatzansprüche 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 2BGB279 Ersatz vergeblicher Aufwendungen 2BGB284 Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht 2BGB283 Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung 2BGB281 Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht nach 241 Abs. 2 2BGB282 Schallimmissionsschutz 5HOAIAnl Schallschutz 5 HOAI Anl Schallverteilung 5 HOAI Anl Schalpläne 5 HOAI 51 Schienenverkehr 5 HOAI 45, Anl Schlichtungsverfahren 3 UKlaG 14 Schlitz- und Durchbruchspläne 5HOAI55 Schuldverhältnisse aus Verträgen und Rücktrittsrecht Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss der Leistungspflicht 2BGB326 Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung 2BGB323 Rücktritt wegen Verletzung einer Pflicht nach 241 Abs. 2 2BGB324 Schadensersatz und Rücktritt 2BGB 325 Störung der Geschäftsgrundlage 2BGB 313 Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass 2BGB311 b Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 5 HOAI 40 Schutzgebiete 5 HOAI 29, 31, Anl seilverspannte Konstruktionen 5HOAIAnl Sicherheitsleistung 1 VOB/B 17 Arten 2BGB232 Bewegliche Sachen 2BGB237 Buchforderungen 2BGB236 Bürge 2BGB239 Ergänzungspflicht 2BGB240 Geeignete Wertpapiere 2BGB234 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 2BGB
11 Umtauschrecht 2BGB235 Wirkung der Hinterlegung 2BGB233 Sonderanlagen 5 HOAI Anl sonstige Freianlagen 5 HOAI Anl sonstige vermessungstechnische Leistungen 5 HOAI Anl Spannbeton 5 HOAI Anl Spiel- und Sportanlagen 5HOAIAnl Sport 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Staat 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Städtebaulicher Entwurf 5 HOAI Anl. 9 Stadtlage 5 HOAI Anl Stahlbetonbau 5 HOAI 51 Starkstromanlagen 5 HOAI 53, Anl Stege 5 HOAI 38 Straßen 5 HOAI 46 Straßenverkehr 5 HOAI 45, Anl Streitigkeiten 1 VOB/B 18 Stundenlohnarbeiten 1 VOB/B 15 Stützbauwerke 5 HOAI 38 Stützwände 5 HOAI Anl technische Anforderungen 5 HOAI 44, 48 Technische Anlagen, Kosten 5HOAI33, 42, 46, 50 technische Ausgestaltung 5 HOAI 56 technische Ausrüstung 5 HOAI 35, 44, 48, 53, 55, Anl , Anl technische Ausstattung 5 HOAI 44, 48 Teiche 5 HOAI 38 Teilflächen 5 HOAI 20, 28 Teilnehmer am Wettbewerb allgemein 1VOB/A6; 1 VOB/A- EG 6; 1VOB/A-VS6 andere Einrichtungen 1VOB/A6Abs.1 Nr. 3; 1VOB/A-EG6 Abs. 1 Nr. 3; 1 VOB/A-VS 6 Abs. 1 Nr. 3 Bietergemeinschaften 1VOB/A6Abs.1 Nr. 2; 1VOB/A-EG6 Abs. 1 Nr. 2; 1 VOB/A-VS 6 Abs. 1 Nr. 2 Einzelbieter 1VOB/A6Abs.1Nr.2; 1 VOB/A-EG 6Abs.1Nr.2;1VOB/ A-VS 6 Abs. 1 Nr. 2 Topographie 5 HOAI 20, 21, 29 topographische Verhältnisse 5 HOAI 28, 30 Traggerüste 5 HOAI 50, Anl Tragwerke 5 HOAI 49, 50, Anl Tragwerksplanung 5 HOAI 43, 49, 51, Anl Trennungsentschädigungen 5 HOAI 14 Übergangsvorschrift 5 HOAI 57 Überleitungsvorschrift zur Aufhebung des AGB-Gesetzes 3 UKlaG fette Zahlen = Text Uferbefestigungen 5 HOAI 38 Umbauten 5 HOAI 2, 34, 56, Anl von Gebäuden und Innenräumen 5HOAI36 Umfang der beauftragten Leistung 5HOAI10 Umsatzsteuer 5 HOAI 4, 16 Umweltbelastungen und -beeinträchtigungen 5 HOAI Anl Umweltschutz 5 HOAI 28, 29 Umweltsicherung 5 HOAI 28, 30 Umweltverträglichkeitsstudie 5HOAIAnl. 1.1 Unverbindlichkeit der Kopplung von Grundstückskaufverträgen mit Ingenieur- und Architektenverträgen 4IngALG3 UVPG 5 HOAI Anl Ver- und Entsorgung 5 HOAI 41 Bauwerke und Anlagen 5HOAIAnl Verbau 5 HOAI Anl Verbrauchsgüterkauf Abweichende Vereinbarung 2BGB475 Begriff 2BGB474 Beweislastumkehr 2BGB476 Rückgriff des Unternehmers 2BGB 478 Sonderbestimmungen für Garantien 2BGB477 Tausch 2BGB480 Verjährung von Rückgriffsansprüchen 2BGB479 Verbund-Konstruktionen 5HOAIAnl Verfahrens- und Projektsteuerung 5HOAIAnl. 9 Verfahrensbegleitende Leistungen 5HOAIAnl. 9 verfahrenstechnische Anlagen 5HOAI53, Anl Verfahrensvorschriften Anwendung der Zivilprozessordnung und anderer Vorschriften 3UKlaG5 Veröffentlichungsbefugnis 3UKlaG7 Zuständigkeit 3UKlaG6 Vergabe nach Losen 1 VOB/A 5Abs.2; 1VOB/A-EG5Abs.2;1 VOB/A- VS 5Abs.2 Vergabeunterlagen 1 VOB/A 8; 1 VOB/ A-EG 8; 1 VOB/A-VS 8 Vergütung Abweichungen 1VOB/B2Abs.4ff allgemein 1VOB/B2Abs.1 Berechnung 1VOB/B2Abs.2,3 Verkehr 5 HOAI 20, 21, Anl Verkehrsanlagen 5 HOAI 45, Anl. 13.1
12 magere Zahlen = oder Ziffern Verkehrsanlagen, konstruktive Ingenieurbauwerke 5 HOAI 41, Anl Vermessungstechnische Grundlagen 5HOAIAnl vermessungstechnische Leistungen 5HOAIAnl Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung 5 HOAI Anl Verrechnungseinheiten 5HOAIAnl Versandkosten 5 HOAI 14 Versorgungseinrichtungen 5 HOAI 40 Vertrag Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden 2BGB151 Annahmefrist 2BGB147 Auslegung von Verträgen 2BGB157 Bestimmung einer Annahmefrist 2BGB148 Bindung an den Antrag 2BGB145 Erlöschen des Antrags 2BGB146 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung 2BGB149 Verspätete und abänderne Annahme 2BGB150 Vertragsarten Einheitspreisvertrag 1VOB/A4Abs.1 Nr. 1; 1VOB/A-EG4 Abs. 1 Nr. 1; 1 VOB/A-VS 4 Abs. 1 Nr. 1 Leistungsvertrag 1VOB/A4Abs.1; 1 VOB/A-EG 4Abs.1;1VOB/ A-VS 4Abs.1 Pauschalvertrag 1VOB/A4Abs.1 Nr. 2; 1VOB/A-EG4 Abs. 1 Nr. 2; 1 VOB/A-VS 4 Abs. 1 Nr. 2 Stundenlohnvertrag 1VOB/A4Abs.2; 1 VOB/A-EG 4Abs.2;1VOB/ A-VS 4Abs.2 Vertragsbedingungen Änderung der Vergütung 1VOB/A9 Abs. 9; 1VOB/A-EG9Abs.9; 1 VOB/A-VS 9Abs.9 Ausführungsfristen 1VOB/A9Abs.1 4; 1 VOB/A-EG 9Abs.1 4; 1 VOB/ A-VS 9Abs.1 4 Sicherheitsleistung 1VOB/A8, 9 Abs. 7; 1 VOB/A-EG 8, 9 Abs. 7; 1VOB/ A-VS 8, 9 Abs. 7 Verjährung der Mängelansprüche 1VOB/A9Abs.6;1VOB/A-EG9 Abs. 6; 1VOB/A-VS9Abs.6 Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung 1VOB/A9Abs.5;1 VOB/ A-EG 9Abs.5;1 VOB/A-VS 9Abs.5 Vertragsstrafe 1 VOB/B 11 Verwaltung 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Verzug des Schuldners 2BGB286 Verantwortlichkeit während des Verzugs 2BGB287 Verzugszinsen 2BGB288 Vorbereitung der Vergabe 5 HOAI 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Vorbereitung und inhaltliche Ergänzung 5 HOAI Anl. 9 Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen 5 HOAI 18, 19, Anl. 2, Anl. 3 Vorläufige Fassung 5 HOAI 23, 24, 26, 27, Anl , Anl. 4, Anl. 5, Anl. 6, Anl. 7, Anl. 8 Vorplanung 5 HOAI 9, 34, 39, 43, 47, 51, 55, Anl. 10.1, Anl. 11.1, Anl. 12.1, Anl. 13.1, Anl. 14.1, Anl Vorsteuern 5 HOAI 14 Wärmeschutz 5 HOAI Anl Wärmeversorgungsanlagen 5 HOAI 53, Anl Wasseranlagen 5 HOAI 53 Wasserbau 5 HOAI 41 Bauwerke und Anlagen 5HOAIAnl Wasserversorgung 5 HOAI 41 Bauwerke und Anlagen 5HOAIAnl Wege 5 HOAI 38 weitere besondere Leistungen 5HOAIAnl. 9 Werkvertrag Abnahme 2BGB640 Abschlagszahlungen 2BGB632 a Anwendung des Kaufrechts 2BGB651 Bauhandwerkersicherung 2BGB648 a Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 2BGB636 Fälligkeit der Vergütung 2BGB641 Gefahrtragung 2BGB644 Haftungsausschluss 2BGB639 Kostenanschlag 2BGB650 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung 2BGB643 Kündigungsrecht des Bestellers 2BGB649 Minderung 2BGB638 Mitwirkung des Bestellers 2BGB642 Nacherfüllung 2BGB635 Pflichten 2BGB631 Rechte des Bestellers bei Mängeln 2BGB634 Sach- und Rechtsmangel 2BGB633 Selbstvornahme 2BGB637 Sicherungshypothek des Bauunternehmers 2BGB648 Unternehmerpfandrecht 2BGB
13 Verantwortlichkeit des Bestellers 2BGB645 Vergütung 2BGB632 Verjährung der Mängelansprüche 2BGB634 a Vollendung statt Abnahme 2BGB646 Wiederaufbauten 5 HOAI 2, 34 Wiederholung von Grundleistungen 5HOAI10 Wirkfaktoren, nachteilige Wirksamwerden einer Willenserklärung 2BGB130 Wissenschaft 5 HOAI Anl. 10.2, Anl Wohnen 5 HOAI Anl. 10.2, Anl fette Zahlen = Text Zahlung 1 VOB/B 16 Zahlungen 5 HOAI 15 Zahlungsweisen 5 HOAI 15 zentralörtliche Bedeutung 5 HOAI 20 Zuordnung zu den Honorarzonen 5HOAI35, 40, 44, 48, 56, Anl Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen 5 HOAI 27 Zuschlag 1 VOB/A 18; 1VOB/ A-EG 18; 1 VOB/A-VS 18; 5HOAI36, 44, 48, 52 Zweckbestimmung der Verkehrsanlagen 5 HOAI 46 Zwischenstufen 5 HOAI
HOAI-Kommentar. zur Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Bearbeitet von RA Prof. Rudolf Jochem, Dipl.-Ing.
HOAI-Kommentar zur Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Bearbeitet von RA Prof. Rudolf Jochem, Dipl.-Ing. Wolfgang Kaufhold 6., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage 2016. Buch.
Mehr1 Anwendungsbereich 1 Anwendungsbereich. 2 Leistungen 3 Leistungen und Leistungsbilder. 3 Begriffsbestimmungen 2 Begriffsbestimmungen
Wo steht was? Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) - Fassung 2002 - Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) - Fassung 2009-1 Anwendungsbereich 1 Anwendungsbereich
MehrA: Einführung in die HOAI B: HOAI
5 Inhaltsübersicht A: Einführung in die HOAI 2013... 11 1 Vorgänger der HOAI... 11 2 HOAI... 12 3 Rechtscharakter... 13 4 Anwendungsbereich der HOAI... 14 4.1 Persönlicher Anwendungsbereich... 14 4.2 Sachlicher
Mehrfür Gebäude und 3 Prozent für Innenräume, 7. für die Leistungsphase 7
a) Synopse HOAI 2009 HOAI 2013 Text HOAI 2009/HOAI 2013 2 (Grundlagenermittlung) mit je 3 Prozent bei Gebäuden und raumbildenden (Vorplanung) mit je 7 Prozent bei Gebäuden und raumbildenden (Entwurfsplanung)
MehrTeil 2 Flächenplanung
Teil 2 nplanung 13 Teil 2 nplanung Abschnitt 1 Bauleitplanung 17 Anwendungsbereich (1) Leistungen der Bauleitplanung umfassen die Vorbereitung der Aufstellung von nnutzungs- und Bebauungsplänen im Sinne
MehrVorwort Einführung Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI (Text) Amtliche Begründung mit Anmerkungen des Autors 155
Schnellübersicht Seite Vorwort 5 1. Einführung 13 2. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI (Text) 17 3. Amtliche Begründung mit Anmerkungen des Autors 155 3.1 Amtliche Begründung allgemein
MehrHonorarordnung. Ingenieure - HOAI
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI 2013 Textausgabe mit Einführung und Anmerkungen zu den wichtigsten Neuerungen bearbeitet von Dr. Johann Peter Hebel Rechtsanwalt in Berlin 3., neu bearbeitete
MehrVergleich HOAI 2002 zu HOAI 2009
Vergleich HOAI 2002 zu HOAI 2009 Die neue Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist am 18. August 2009 in Kraft getreten. Hier nun eine Übersicht über die Paragrafen der alten HOAI im Vergleich
MehrDruckerei C. H. Beck. ... Revision, Sachregister. Revision Sachregister. Die Zahlen bezeichnen die jeweilige Seitenzahl
Revision Die Zahlen bezeichnen die jeweilige Seitenzahl Abfallentsorgung Ingenieurbauwerke 115 f. Abkoppelung Honorarhöhe von den tatsächlichen Baukosten 34, 41 Abrufvertrag Übergangsvorschriften 156 f.
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort 13
Vorwort 13 1 Die neue HOAI im Überblick 15 1.1 Entstehung der HOAI 2013 15 1.2 Überblick über die Neuerungen 16 1.2.1 Grundleistungen statt Leistungen 16 1.2.2 Baufachliche Überarbeitung der Leistungsbilder
MehrVOB VOB/A, Abschnitt 1 (nationale Vergaben) VOB/B VOB/C, Verzeichnis der ATVen
VOB 2016 VOB/A, Abschnitt 1 (nationale Vergaben) VOB/B VOB/C, Verzeichnis der ATVen BGB-Werkvertragsrecht BauFordSiG Verbraucherbauverträge ZDB - Haus & Grund Juli 2016 ISSN 2194-3141 VOB 2016 Bauvergaberecht
Mehr1 Kommentierung HOAI Teil 2 Flächenplanung 1. Abschnitt 1 Bauleitplanung 17-21
INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Kommentierung HOAI Teil 2 Flächenplanung 1 Abschnitt 1 Bauleitplanung 17-21 l 17 Anwendungsbereich 1 Zu 17, Rdn. 1 Neuerungen durch die HOAI 2013 1 Zu 17, Rdn. 2
MehrBeck-Texte im dtv 5596 VOB / HOAI. Textausgabe. von Prof. Dr. Ulrich Werner, Dr. Walter Pastor. 28. Auflage
Beck-Texte im dtv 5596 VOB / HOAI Textausgabe von Prof. Dr. Ulrich Werner, Dr. Walter Pastor 28. Auflage VOB / HOAI Werner / Pastor ist ein Produkt von beck-shop.de Thematische Gliederung: Privates Baurecht,
MehrErmittlung der Honorarzonen gem. HOAI 2013
28 HOAI - Landschaftsplan 29 HOAI - Grünordnungsplan 3 HOAI - Landschaftsrahmenplan 31 HOAI - Landschaftspflegerischer Begleitplan 32 HOAI - Pflege- und Entwicklungsplan Anlage 1 HOAI - Umweltverträglichkeitsstudie
MehrHOAI-Kommentar. ~ Springer Vieweg. zur Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Rudolf Jochern Wolfgang Kaufhold
Rudolf Jochern Wolfgang Kaufhold HOAI-Kommentar zur Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 5., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage Bearbeitet von Teil 1 1-16 Teil 2 17-21 Teil 2
MehrVERORDNUNG ÜBER DIE HONORARE FÜR ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN (HOAI) zur Verfügung gestellt von MEK Rechtsanwaltsgesellschaft mbh
VERORDNUNG ÜBER DIE HONORARE FÜR ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN (HOAI) zur Verfügung gestellt von MEK Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Stand 10. Juli 2013 HOAI 1 Verordnung über die Honorare für Architekten-
MehrDrucksache 334/ Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen 21 Honorare für Grundleistungen bei Bebauungsplänen A b s c h n i t t 2
Drucksache 334/13 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) Vom... Auf Grund der 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur-
MehrA Einführung in die HOAI
Inhaltsübersicht A Einführung in die HOAI 2009 11 1 Vorgänger der HOAI 11 2 HOAI 12 3 Rechtscharakter 13 4 Wesentliche Neuerungen der HOAI 2009 im Überblick 13 4.1 Begrenzung des Anwendungsbereichs der
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten-und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Verordnung über die Honorare für Architekten-und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) Vollzitat: "Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (BGBl.
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) HOAI Ausfertigungsdatum: 10.07.2013 Vollzitat: "Honorarordnung für Architekten
MehrVerordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Verordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) HOAI Ausfertigungsdatum: 10.07.2013 Vollzitat: "Honorarordnung für Architekten
Mehr1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis
Seite 1 1.1 1.1 1 Service und Verzeichnisse 1.1 1.2 Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Software-Lizenzvertrag 1.5 Arbeiten mit der CD-ROM 1.5.1 Systemanforderungen 1.5.2 Hinweise zur Demoversion 1.5.3
Mehr1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis
Seite 1 1.1 1.1 1 Service und Verzeichnisse 1.1 1.2 Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Software-Lizenzvertrag 1.5 Arbeiten mit der CD-ROM 1.5.1 Systemanforderungen 1.5.2 Hinweise zur Demoversion 1.5.3
MehrQuelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA Zum aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: HOAI Ausfertigungsdatum: 10.07.2013 Gültig ab: 17.07.2013 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA 402-24-8-2-3 Verordnung über die
MehrQuelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA Zum aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: HOAI Ausfertigungsdatum: 10.07.2013 Gültig ab: 17.07.2013 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA 402-24-8-2-3 Verordnung über die
MehrHOAI. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Ausgabe RechtsCentrum.de BaurechtsCentrum.de
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Ausgabe 2013 RechtsCentrum.de BaurechtsCentrum.de www.die-online-bibliothek.de RechtsCentrum.de GmbH Ginsterweg 13 30890 Barsinghausen info@rechtscentrum.de
MehrQuelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA Zum aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Gesamtes Gesetz Amtliche Abkürzung: HOAI Ausfertigungsdatum: 10.07.2013 Gültig ab: 17.07.2013 Dokumenttyp: Rechtsverordnung Quelle: Fundstelle: BGBl I 2013, 2276 FNA: FNA 402-24-8-2-3 Verordnung über die
Mehr1.1 Gesetzliche Ermächtigung Entwicklung der HOAI Preisrecht 3. 2 Leistungspflichten und Haftung der Architekten und der Ingenieure 5
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Gesetzliche Ermächtigung 1 1.2 Entwicklung der HOAI 1 1.3 Preisrecht 3 2 Leistungspflichten und Haftung der Architekten und der Ingenieure 5 2.1 Rechtscharakter des
MehrDie neue Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
Die neue Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen Bearbeitet von Manfred von Bentheim Loseblattwerk 2012. CD-ROM. Mit Handbuch. Kunststoffordner ISBN 978 3 86586 213 6 Format (B x L): 20,3
MehrHonorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI Textausgabe mit Einführung und Anmerkungen zu den wichtigsten Neuerungen bearbeitet von Dr. Johann Peter Hebel Rechtsanwalt in Berlin 2., aktualisierte
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrBundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der vhw als gemeinnütziger und unabhängiger Verband für eine nachfrageorientierte Wohnungsund
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
2276 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrVOB Kommentar. Bearbeitet von Horst Franke, Christian Zanner, Dr. Ralf Kemper, Matthias Grünhagen
VOB Kommentar Bearbeitet von Horst Franke, Christian Zanner, Dr. Ralf Kemper, Matthias Grünhagen 6. Auflage 2017. Buch. XXVI, 2008 S. Hardcover ISBN 978 3 8041 1632 0 Recht > Öffentliches Recht > Öffentliches
MehrII. Text der HOAI 2013
II. HOAI 2013 II. Text der HOAI 2013 Verordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) vom 10. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276) Auf Grund
MehrHOAI 2013 Verordnung über die Hon norare für Architekten- und Ingenieurleistungen
HOAI 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen Tetausgabe 2. Auflage Vorwort TSP Schriftenreihe Band 8 Herausgeber: TSP Theißen Stollhoff & Partner mbb Rechtsanwaltsgesellschaft
MehrAutoren porträt Vorwort... 7
Inhalt Autoren porträt... 1 Vorwort... 7 1 Grundsätze des Ingenieurvertrags Technische Ausrüstung... 8 1.1 Zustandekommen des Ingenieurvertrags... 8 1.1.1 Vertragsschluss - Akquisition... 8 1.1.2 Stufenweise
MehrInhaltsverzeichnis. Übersicht über die neue HOAI HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften Anwendungsbereich... 8
IX Inhaltsverzeichnis Übersicht über die neue HOAI... 1 HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften... 8 1 Anwendungsbereich... 8 Sachlicher Anwendungsbereich der HOAI... 8 Anwendung der HOAI bei anteiligen Leistungen
MehrKonsolidierte Fassung der neuen Regelungen
Konsolidierte Fassung der neuen Regelungen Buch 1 Allgemeiner Teil Abschnitt 5 Verjährung Titel 3 Rechtsfolgen der Verjährung [Auszug] 218 Unwirksamkeit des Rücktritts Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse
MehrDie HOAI , 57,58 grundsätzliche Änderungen im Vergleich zur HOAI Brandenburgische Ingenieurkammer 10. Februar 2014
Die HOAI 2013 1 16, 57,58 grundsätzliche Änderungen im Vergleich zur HOAI 2009 Brandenburgische Ingenieurkammer 10. Februar 2014 Struktur der HOAI 2013 Teil 1: Allgemeine Vorschriften Teil 2: Flächenplanung
MehrHonorarempfehlungen für die Honorartafeln HOAI 2013 und prozentuale Änderung gegenüber den Honorartafeln HOAI 2009 für die Leistungsbilder
Honorarempfehlungen für die Honorartafeln HOAI 2013 und prozentuale Änderung gegenüber den Honorartafeln HOAI 2009 für die Leistungsbilder Vorgeschlagene Leistungsbilder der Gutachter: nutzungsplan Bebauungsplan
MehrBundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der vhw als gemeinnütziger und unabhängiger Verband für eine nachfrageorientierte Wohnungsund
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
Inhaltsübersicht HOAI Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2732) Auf Grund der 1 und
MehrPott/Dahlhoff/Kniffka/Rath
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath Verordnung iiber die Honorare fur Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure) Kommentar 8. Auflage bearbeitet von Heike Rath
MehrHonorarordnung für Architekten und Ingenieure 19, 20 HOAI 5
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 19, 20 HOAI 5 golten. 2 Bei Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen sind die Sitzungsteilnahmen abweichend von Satz 1 frei zu vereinbaren. 19Leistungsbild
MehrHOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 2013
Rechtswissenschaften und Verwaltung - Textausgabe HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 2013 Textausgabe mit amtlicher Begründung 10. Auflage 2013. Buch. VI, 226 S. Kartoniert ISBN 978 3 17
MehrWesentliche Aspekte des Abschlussberichts des BMVBS zur Novellierung der HOAI 2009
Teil 1 - Allgemeiner Teil, Koordinierungsgruppe und Unterarbeitsgruppen Vorschläge zur Überarbeitung von Allgemeinen Vorschriften (Hinweis: Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Beschlüsse, insbesondere
MehrDie neue HOAI. (Auszug zur Honorarermittlung bei Gebäuden, raumbildenden Ausbauten und Freianlagen)
Martin Kuschel Rechtsanwalt RA Martin Kuschel Kölner Str.28 57439 Attendorn Kölner Straße 28 57439 Attendorn Telefon 02722 6344-96 Telefax 02722 6344-97 E-Mail info@ra-kuschel.eu Internet www.ra-kuschel.eu
MehrAuszug aus der HOAI 2009- Teil3 Objektplanung
Auszug aus der HOAI 2009- Teil3 Objektplanung Abschnitt 1: Gebäude und raumbildende Ausbauten 32 Besondere Grundlagen des Honorars (1) Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten
MehrExklusiv für Buchkäufer! Ihre Arbeitshilfen online. Verträge Architektenvertrag Ingenieurvertrag. Übersichten Tabellen zur Honorarabrechnung
MIT ARBEITS HILFEN ONLINE Exklusiv für Buchkäufer! Ihre Arbeitshilfen online Verträge Architektenvertrag Ingenieurvertrag Übersichten Tabellen zur Honorarabrechnung Gesetze Synopse zur neuen HOAI 2013
MehrDie neue HOAI 2013 mit Synopse 2009/2013
Die neue HOAI 2013 mit Synopse 2009/2013 Frank Weber Klaus D. Siemon Die neue HOAI 2013 mit Synopse 2009/2013 Einführung Gegenüberstellung Begründung Bewertungstabellen Frank Weber Kanzlei für Immobilienrecht
MehrR E C H T S A N W Ä L T E
HOAI 2009 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure MDRechtsanwälte Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 Anwendungsbereich 13 2 Begriffsbestimmungen 14 3 Leistungen und Leistungsbilder 18 4 Anrechenbare
MehrHOAI 2009 Bundesratsdrucksache HOAI Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 - Anwendungsbereich. Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 - Anwendungsbereich
1 Synopse HOAI 2009 -> HOAI 2013 HOAI 2009 Bundesratsdrucksache HOAI 2013 Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 - Anwendungsbereich Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Leistungen der
MehrHOAI 2009 Neue HOAI 2013 Synopse
HOAI 2009 Neue HOAI 2013 Synopse HOAI 2009 HOAI 2013 Teil I Allgemeine Vorschriften Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 Anwendungsbereich Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die Leistungen
MehrBundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.v. Geschäftsstelle Saarland Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der vhw als gemeinnütziger und unabhängiger Verband für eine nachfrageorientierte Wohnungsund
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) HOAI Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) HOAI Ausfertigungsdatum: 11.08.2009 Vollzitat: "Honorarordnung für Architekten
MehrInhaltsverzeichnis VII. Vorwort. Literaturverzeichnis
Rz. Seite Vorwort Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis V VII XIII A. Grundsätzliches 1 1 I. Was die HOAI regelt 1 1 II. Der preisrechtliche Charakter der HOAI 9 2 III. Schuldrechtliche Vorschriften
MehrEntwurf Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
Entwurf Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) Auf Grund der 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrDas Honorarrecht der Architekten u. Ingenieure, TU Dresden Das Honorarrecht der Architekten und Ingenieure
Das Honorarrecht der Architekten und Ingenieure 1/77 Grundlagen der Vergütung ob: geregelt im BGB wie viel: zum Teil verbindlich geregelt in der HOAI zum Teil frei vereinbar 2/77 Das Ob der Vergütung 632
MehrInhaltsverzeichnis. Übersicht über die neue HOAI. HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften 8. 1 Anwendungsbereich 8. 2 Begriffsbestimmungen 14
VII Übersicht über die neue HOAI Inhaltsübersicht 1 Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen 3 i HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften 8 1 Anwendungsbereich 8 Sachlicher Anwendungsbereich der HOAI
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2013 zur besseren Anwendung wurden die in den Haupttet integriert, en umgegliedert Verordnung über die Honorare für Architekten-
MehrVerordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
2.14.2 Verordnung über die Honorare für Architektenund Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) vom 11. August 2009 [Mit Zustimmung des Bundesrates verabschiedete Fassung]
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
Mehr1. Objekte sind Gebäude, raumbildende Ausbauten, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerke und Anlagen der Technischen Ausrüstung;
Vo HAI Volltext Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) in der Fassung vom 30.04.2009, der der Bundesrat am 12.06.2009
MehrAusblick auf die neue HOAI
Ausblick auf die neue HOAI Worauf müssen sich die Architekten und Ingenieure einstellen? Rechtsanwalt: Karsten Meurer Meurer Rechtsanwälte Stuttgart 1 HOAI 2009 29.04.2009: BRegierung beschließt 6. HOAI
MehrInhaltsverzeichnis. VOB Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Ausgabe 2012
VOB Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Ausgabe 2012 Vorbemerkungen zur VOB/A... 1 Kommentierung Abschnitt 1: Basisparagrafen 1 Bauleistungen... 29 2 Grundsätze... 45 3 Arten
MehrMartina Lorenz I Joachim Lorenz. HOAI für Ingenieure. Sichere Honorarberechnung mit BeispieLen. Fraun hafer IRB Verlag
Martina Lorenz I Joachim Lorenz HOAI für Ingenieure Sichere Honorarberechnung mit BeispieLen Fraun hafer IRB Verlag In ha ltsverzeich nis InhaLt Abkürzungen EinLeitung 11 13 1 Regelungsgegenstand 13 2
Mehr1 Kommentierung HOAI Teil 3 Objektplanung l. Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 41-44
Inhaltsverzeichnis Seite 1 Kommentierung HOAI Teil 3 Objektplanung l Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 41-44 i 41 Anwendungsbereich 1 Zu 41,Rdn. 1 Neuerungen durch die HOAI 2013 1 Zu 41, Rdn. 2 Definition
MehrHerzlich willkommen beim IfKb Architekten- und Ingenieurrecht.
Seite 1 Herzlich willkommen beim. Sie befinden sich jetzt in der IfKb-Synopse HOAI 2009/HOAI 2013, über die Sie nunmehr frei verfügen können. Diese IfKb-Synopse zur HOAI enthält in synoptischer Darstellung
MehrHOAI Kurzüberblick zum Architektenhonorarrecht. Darstellung der wesentlichen Änderungen durch die HOAI 2013
HOAI 2013 Kurzüberblick zum Architektenhonorarrecht Darstellung der wesentlichen Änderungen durch die HOAI 2013 Regelungsinhalt der HOAI Preisrecht / Honorarrecht Keine Regelung der Architektenleistung
MehrHOAI - Synopse. (2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet oder neu hergestellt
HOAI - Synopse HOAI - 2009 HOAI - 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI 2009) Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 Anwendungsbereich Diese Verordnung regelt die Berechnung
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
Referentenentwurf des BMWi Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) A. Problem und Ziel Die HOAI regelt die Honorare für
MehrHOAI Teil 1 Allgemeine Vorschriften
Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) Vom 11. August 2009 (BGBl. Teil I, Nr. 53, S. 2732, 17. August 2009) Auf Grund
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI)
Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und
MehrInhaltsverzeichnis. 1 Einführung in das private Baurecht... 1
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in das private Baurecht... 1 1.1 Privates Baurecht... 2 1.1.1 BGB-Werkvertragsrecht... 2 1.1.2 Die Regelungen der VOB... 2 1.1.3 HOAI... 3 1.2 Öffentliches Baurecht... 3
MehrHOAI - Synopse HOAI HOAI (2) Neubauten und Neuanlagen sind Objekte, die neu errichtet oder neu hergestellt
HOAI - Synopse HOAI - 2009 HOAI - 2013 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI 2009) Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 Anwendungsbereich Diese Verordnung regelt die Berechnung
MehrTeil 2 Flächenplanung
17 67 Teil 2 Flächenplanung Abschnitt 1 Bauleitplanung 17 Anwendungsbereich (1) Leistungen der Bauleitplanung umfassen die Vorbereitung der Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen im Sinne
MehrGEGENÜBERSTELLUNG HOAI 2013 UND HOAI 2009 HOAI 2013 HOAI Teil 1 Allgemeine Vorschriften. Teil 1 Allgemeine Vorschriften. 1 Anwendungsbereich
GEGENÜBERSTELLUNG HOAI 2013 UND HOAI 2009 HOAI 2013 HOAI 2009 Teil 1 Allgemeine Vorschriften Teil 1 Allgemeine Vorschriften 1 Anwendungsbereich Diese Verordnung regelt die Berechnung der Entgelte für die
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort 13
Inhaltsverzeichnis Vorwort 13 1 Die neue HOAI im Überblick 15 1.1 Entstehung der HOAI 2013 15 1.2 Überblick über die Neuerungen 16 1.2.1 Grundleistungen statt Leistungen 16 1.2.2 Baufachliche Überarbeitung
MehrBeck`sche Gesetzestexte Kommentar HOAI Kommentar. von Friedrich-Karl Scholtissek. 2. Auflage
Beck`sche Gesetzestexte Kommentar HOAI 2013 Kommentar von Friedrich-Karl Scholtissek 2. Auflage HOAI 2013 Scholtissek schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische
MehrFachliche und redaktionelle Anmerkungen zum modifizierten Entwurf einer Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
Fachliche und redaktionelle Anmerkungen zum modifizierten Entwurf einer Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) Teil 1 Allgemeine Vorschriften 2 Begriffsbestimmung
MehrINGENIEURVERTRAG FÜR TECHNISCHE AUSRÜSTUNG
INGENIEURVERTRAG FÜR TECHNISCHE AUSRÜSTUNG Zwischen dem Auftraggeber: Stadt Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg ggf. vertreten durch: den Bürgermeister, Herrn Rehbaum - nachfolgend Auftraggeber genannt
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
2732 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 53, ausgegeben zu Bonn am 17. August 2009 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Mehr5 3 Leistungen und Leistungsbilder Begriffsbestimmungen... I4. Ubersicht über die neue HOAI. HOAI Teil 1 : Allgemeine Vorschriften...
Inhaltsverzeichnis.. Ubersicht über die neue HOAI... Inhaltsübersicht... 1 Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen... 3 I HOAI Teil 1 : Allgemeine Vorschriften... 8 1 Anwendungsbereich... 8 Sachlicher
MehrISBN Werner Verlag - Düsseldorf. Teil 1 Grundzüge des neuen Rechts...1
Seite 1 Inhaltsverzeichnis und Vorwort Verträge am Bau nach Schuldrechtsreform ISBN 3-8041-4995-2 Werner Verlag - Düsseldorf Inhalt Vorwort...V Einführung... VII Autoren... IX Literatur... XXV Abkürzungen...XXXVII
MehrGrün: Forderungen im Abschlussbericht positiv berücksichtigt Gelb: Noch nicht abschließend geklärte Sachverhalte Rot: Ablehnung
Novellierung HOAI 2009 Synopse: Wesentliche Forderungen des Berufsstandes der Ingenieure und Architekten sowie Zwischenergebnisse nach Vorlage des Abschlussberichts BMVBS Stand: 23.09.2011 Modernisierung,
MehrHOAI Eichsfeldstr Stolberg (Rheinland) Themen. Anrechenbare Kosten nach HOAI 2013 und aktueller Rechtsprechung
HOAI 2013 Architekt Dipl.-Ing. Frank Hempel Sachverständiger DGSV für Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure Ausschreibung und Abrechnung nach VOB Eichsfeldstr. 92 52223 Stolberg (Rheinland)
MehrVerordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI)
2732 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 53, ausgegeben zu Bonn am 17. August 2009 Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
MehrAnlagen (öffentlich) Auszüge aus der HOAI 2013
Anlagen (öffentlich) Auszüge aus der HOAI 2013 6 Grundlagen des Honorars (1) Das Honorar für Grundleistungen nach dieser Verordnung richtet sich 1. für die Leistungsbilder des Teils 2 nach der Größe der
MehrRolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht. Handbuch VOB/B
Edition Rolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht Handbuch VOB/B Der Bauvertrag nach BGB und VOB Mit dem vollständigen Text der VOB/B und allen
MehrHandkommentar zur VOB. Teile A und B, Rechtsschutz im Vergabeverfahren
Handkommentar zur VOB Teile A und B, Rechtsschutz im Vergabeverfahren Von Wolfgahg Heiennann Rechtsanwalt in Frankfurt am Main Honorarprofessor Dr. jur. Richard Riedl Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht
MehrLeseprobe zu. Ulmer/Brandner/Hensen. AGB Recht. Kommentar zu den BGB und zum UKlaG. 12. neu bearbeitete Auflage, 2016, 2328 Seiten, gebunden,
Leseprobe zu Ulmer/Brandner/Hensen AGB Recht Kommentar zu den 305 310 BGB und zum UKlaG 12. neu bearbeitete Auflage, 2016, 2328 n, gebunden, ISBN 978 3 504 45111 0 169,00 Vorwort.....................................
MehrHOAI2013. Praxisleitfaden für Ingenieure und Architekten. Heinz Simmendinger. -rnst&sohn A Wiley Brand. erordnungstext
HOAI2013 Praxisleitfaden für Ingenieure und Architekten Heinz Simmendinger erordnungstext -rnst&sohn A Wiley Brand Inhaltsverzeichnis Vorwort. V Synopse zur HOAI 2009 - HOAI 2013...............................................
MehrHOAI 2013-Textausgabe/ HOAI 2013-Text Edition
HOAI 2013-Textausgabe/ HOAI 2013-Text Edition Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.) HOAI 2013-Textausgabe/ HOAI 2013-Text Edition Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013/Official
MehrBauvertragsrecht. Grundwissen. 6. Auflage Vygen Wirth Schmidt
Vygen Wirth Schmidt Bauvertragsrecht Grundwissen von VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen, Düsseldorf t Prof. Dr. iur. Axel Wirth, Ordinarius für Deutsches und Internationales Öffentliches und Privates Baurecht
MehrAnhang - Honorartafeln
Anhang - Honorartafeln Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) - Fassung 2002-16 Abs. 1 Honorartafel für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten Anrechenbare I 25.565 1.984
Mehr