Name/Vorname. Straße. PLZ, Wohnort. Telefon privat. Telefon dienstl. Telefon mobil. . Beruf. Geburtsdatum
|
|
- Heike Hafner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Name/Vorname Straße PLZ, Wohnort Telefon privat Telefon dienstl. Telefon mobil Beruf Geburtsdatum nachstehend als Bauherr bezeichnet und die Ibm Bauunternehmung Gmbh Waldstraße Lampertheim vertreten durch Ihre Geschäftsführer - nachstehend ibm-bau genannt - schließen folgenden Bauleistungsvertrag 1. Vertragsgegenstand 1.1 Der Bauherr beauftragt hiermit die Erstellung eines Hauses in der Variante Schlüsselfertig Technikfertig Ausbauhaus 1.2 Das Haus ist zu errichten auf dem Grundstück: Bauleistungsvertrag
2 PLZ/Ort Straße Gemarkung FlStNr/Flurstück m² 1.3 Der Bauherr bestätigt, dass x Er Eigentümer/ Erbbauberechtigter des o.g. Grundstückes ist / es durch notariellen Vertrag erworben hat. 2. Vertragsbestandteile Er beabsichtigt folgendes Grundstück zu erwerben Er beabsichtigt ein geeignetes Grundstück zu erwerben Für diesen Vertrag gelten die Vertragsgrundlagen in folgender Reihenfolge: 2.1 Bauleistungsvertrag 2.2 Zusatzvereinbarung vom 2.3 Bauleistungsbeschreibung, Stand 2.4 Vertragspläne vom: 2.5 BGB Für Nachtragsangebote gelten die Bestimmungen dieses Vertrages Bauleistungsvertrag
3 3. Leistungsumfang / Leistungsabgrenzungen /Bauherrenleistungen 3.1 ibm-bau übernimmt die Ausführung der Leistungen gemäß diesem Vertrag. 3.2 ibm-bau ist berechtigt, Leistungen durch Subunternehmer ausführen zu lassen. Der Bauherr stimmt diesem ausdrücklich zu. Diese sind nur ibm-bau gegenüber weisungsgebunden. 3.3 Folgende Leistungen sind in der Regel nicht im Festpreis kalkuliert, sondern durch den Bauherrn zu übernehmen: Hausanschlusskosten der Versorgungsunternehmen (z.b. Wasser, Strom, Gas) Ist im Preis in Höhe von 3800,00 enthalten Behördliche Gebühren (z.b. für Baugenehmigung, Prüfstatik, Schornsteinabnahme) Grundstücksvermessung; Einmessung des Baukörpers auf dem Grundstück Beschaffung der grundstücksbezogenen amtlichen Lagepläne, Anschlusspläne und Bebauungsvorschriften Abnahme-, Genehmigungs- und Prüfgebühren Kosten für Planungsänderungen auf Grund von Auflagen der Baubehörde oder eines Prüfstatikers Durch besondere Grundstücksbeschaffenheiten, wie z. B. Hanglagen, schmale oder gewichtsbeschränkte Zufahrt zum Grundstück, widrigen Bodenverhältnisse, Grund- oder Schichtenwasser, Grenzbebauungen, unvollständige Erschließung, können zusätzliche Kosten entstehen. Im Einzelnen können dies u.a. folgende Punkte sein: Schaffung von Baufreiheit auf dem Grundstück (ev. Rodung, Abbruch) Kosten für Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung, Erstellung eines Drainagesystems Anschluss des Regenwassers und des Abwasser an die Kanalisation Hebe- und Rückstauanlagen, Pumpen, Klär- und Verrieselungsanlagen Abfuhr überschüssigen Bodens oder Anfuhr geeigneten Verfüllmaterials Wasserundurchlässiger Stahlbetonkeller Außenanlagen Anlegen einer Baustellenzufahrt Baukonstruktive Veränderungen, wenn das Grundstück in der Erdbebenzone 2 oder 3 liegt Baustellenabsicherung (z.b. Bauzaun) 3.4. Soweit der Bauherr zusätzliche Leistungen in Auftrag gibt, hat DIRO BAU auch ohne besondere Ankündigung Anspruch auf angemessene Vergütung Bauleistungsvertrag
4 3.5. Eigenleistungen sind grundsätzlich möglich. Es können jedoch nur komplette Gewerke herausgenommen werden. Praktischerweise sollten Eigenleistungen erst nach Übergabe des Hauses an den Bauherrn erfolgen. 4. Bauzeit 4.1 Baubeginn frühestens 6 Wochen nach Auftragsklarheit. 4.2 Bauende 6 Monate nach Baubeginn Verzögerungen, die ibm-bau nicht zu vertreten hat, wie z.b. Veränderungen des Vertragsgegenstandes, höhere Gewalt und ungünstige Witterungsverhältnisse können den Baubeginn verzögern und die Bauzeit verlängern. 5. Planungs- und Baubeginnvoraussetzungen Die nachfolgenden Voraussetzungen müssen jeweils rechtzeitig von Bauherrn geschaffen werden, damit Planungs-, und Bauabläufe nicht behindert werden: für die Erstellung des Bauantrages Nachweis des baureifen Grundstücks Vorlage des Grundbuchauszuges Amtliches bzw. vom öffentlichen bestellten Vermessungsingenieur erstelltes Nivellement mit allen erforderlichen Höhenangaben für Grundstück, Kanal und bestehende Nachbargebäude Vorlage eines amtlichen Lageplanes für den Baubeginn Alle zur Einmessung des Hauses notwendigen Grenzsteine müssen auf dem Grundstück vorhanden und sichtbar sein Vorlage einer Forderungsabtretung mit Bankbestätigung in Höhe des Kaufpreises Rechtsgültige Baugenehmigung Bestätigte Nachtragsangebote (vollständige Auftragsklarheit) Einmessen des Hauses auf dem Grundstück (Grob- und Feinabsteckung) Standplatz für ein Kranfahrzeug (i.d.r. 8x 8 m) sowie ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit, bei jeder Witterung, für Schwerlastfahrzeuge (LKW mit Hänger bis 40 t Gesamtgewicht) an einer Längs- oder Querseite des Baukörpers (max. Entfernung 3 m von Baukörper) und Lagermöglichkeiten mit unbehinderter Zufahrt hierzu. Eventuell sind Schutzmaßnahmen erforderlich Umverlegung oder Schutz von Oberleitungen im Schwenkbereich des Krans, falls erforderlich Bereitstellung Bauwasser (mindestens 4 bar Wasserdruck) an einer dauerhaft frostfreien Zapfstelle im Umkreis von 20 m zur Baustelle Bereitstellung Baustrom (mind. 380 V, 32 A) ebenfalls im 20 m-bereich zur Baustelle Bauleistungsvertrag
5 6. Preise Der vereinbarte Gesamtpreis ist ein Festpreis. Veränderungen des Mehrwertsteuersatzes führen zu entsprechenden Veränderungen des Gesamtpreises. Der Festpreis gilt, wenn innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsabschluss alle Voraussetzungen für den Baubeginn gegeben sind. Gesamtpreis inkl. 19 % MwSt. 7. Zahlungsplan/Übergabe/Gewährleistung 7.1 Alternative 1: Der vereinbarte Gesamtpreis wird nach Projektfortschritt auf das Konto eines Treuhänders eingezahlt und von diesem insolvenzsicher verwaltet. Die einzelnen Zahlungen auf das Treuhandkonto werden wie folgt zur Zahlung fällig: Haus ohne Keller 1. spätestens 7 Kalendertage nach Vertragsbestätigung durch ibm-bau 6 % 2. Übergabe Bauantragsunterlagen 4 % 3. Vor Baubeginn und Übergabe der Fertigstellungsbürgschaft 10 % 4. Erstellung der Bodenplatte 10 % 5. Verlegen der EG-Decke 15 % 6. Dacheindeckung 20 % 7. Fenstereinbau (Rohbauabnahme z. B. TÜV, Dekra) 20 % 8. Estrich und Rohinstallation Heizung, Sanitär, Elektroarbeiten 10 % 9. Fliesenarbeiten und Innentüren 5 % 10. Nach mängelfreier Abnahme durch einen unabhängigen Prüfingenieur z.b. TÜV, Dekra) Hausübergabe und Rückgabe der Fertigstellungsbürgschaft (Zug um Zug) Haus mit Keller 1. spätestens 7 Kalendertage nach Vertragsbestätigung durch ibm-bau 6 % 2. Übergabe Bauantragsunterlagen 4 % 3. Vor Baubeginn und Übergabe der Fertigstellungsbürgschaft 10 % 4. Erstellung der Bodenplatte 10 % 5. Verlegen der Kellerdecke 10 % 6. Verlegen der EG-Decke 10 % 7. Dacheindeckung 15 % 8. Fenstereinbau 20 % 9. Estrich und Rohinstallation Heizung, Sanitär, Elektroarbeiten 10 % 10. Fliesenarbeiten und Innentüren 5 % 11. Nach mängelfreier Abnahme durch einen unabhängigen Prüfingenieur z.b. TÜV, Dekra) Hausübergabe und Rückgabe der Bauleistungsvertrag
6 Fertigstellungsbürgschaft (Zug um Zug) Bei der Variante technikfertig entfallen die Fliesenarbeiten, die Innentüren und die Sanitärobjekte. Die letzte Rate Estrich und Rohinstallationen wird in Höhe von 15 % berechnet Alternative 2 Für die Erstellung der Entwurfsplanung, des Baugrundgutachtens und der Statik werden Zahlungen auf das Geschäftskonto von ibm-bau in 2 Raten wie folgt fällig: Haus mit Keller oder ohne Keller 1. Spätestens 7 Kalendertage nach Vertragsbestätigung durch ibm-bau 6 % 2. Übergabe Bauantragsunterlagen 4 % Die restliche Bausumme wird vom Bauherrn vor Baubeginn auf ein Notar- Anderkonto eingezahlt. Die Auszahlung an ibm-bau erfolgt nach Fertigstellung des Hauses und nach Abnahme des Hauses durch einen unabhängigen Prüfingenieur (z. B. TÜV oder DEKRA). Die Abnahme des Hauses erfolgt für jedes Gewerk gesondert. Mängelfreie Gewerke werden ausgezahlt; mängelbehaftete Gewerke werden in voller Höhe einbehalten. 3. Baubeginn 90 % 7.3 Kommt der Bauherr mit hiernach fälligen Zahlungen in Verzug, so kann ibm-bau unbeschadet sonstiger Rechte und Ansprüche die Bauarbeiten einstweilen einstellen. 7.4 Für die Abnahme (Übergabe), Gewährleistung und Haftung gelten die Bestimmungen des BGB, die Gewährleistungsfrist verlängert sich jedoch von 4 auf 5 Jahre. Die Abnahme der ibm-bau Leistung erfolgt vor den Eigenleistungen der Bauherren. 7.5 Nach Wahl des Auftragnehmers können einzelne Raten und einzelne Ansprüche aus dem Notar Anderkonto oder der gesamte Kaufpreis an Dritte abgetreten werden. 8. Kündigung 8.1 Für die Kündigung dieses Vertrages und die sich daraus für die Vertragsschließenden ergebenden Ansprüchen gelten die Bestimmungen des BGB Bauleistungsvertrag
7 8.2 Wird aus einem Grund gekündigt, den ibm-bau zu vertreten hat, so steht ibm-bau eine Vergütung nur für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen zu. 9. Vollmacht und Verpflichtungen 9.1 Der Bauherr erteilt hiermit ibm-bau alle für ihre Tätigkeit erforderlichen Vollmachten gegenüber Behörden und sonstigen Dritten. Ferner erhält ibm-bau das Hausrecht auf der Baustelle für die Dauer der Errichtung und Abwicklung des Bauvorhabens bis zur Übergabe. Ibm-Bau ist berechtigt, die Vollmacht und das Hausrecht im Bedarfsfalle an Dritte zu übertragen. 9.2 Mehrere Bauherren haften für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag als Gesamtschuldner. Mehrere Bauherren bevollmächtigen sich hiermit gegenseitig, alle diesen Vertrag betreffenden Erklärungen und Mitteilungen abzugeben und entgegenzunehmen. Das gilt auch für die Abnahme, für Änderungen oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. 10. Schlussvereinbarungen 10.1 Mündliche Abreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen uneingeschränkt wirksam. Die Vertragsschließenden verpflichten sich, anstelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmungen andere Vereinbarungen zu treffen, die in ihrem Inhalt dem wirtschaftlichen Zweck der wegfallenden Bestimmungen weitest möglich entsprechen. Der Barleistungs- Vertrag wird erst wirksam, wenn ibm-bau ihn gegenzeichnet oder sonst wie schriftlich die Annahme des Kaufangebotes bestätigt. Der Bauherr versichert die Bebaubarkeit des Grundstückes mit dem vertragsgegenständlichen Haus unter Einhaltung behördlicher Auflagen. Ort, Datum Ort, Datum Bauherrin ibm-bau Bauherr ibm-bau Fachberater Bauleistungsvertrag
Team Massivhaus GmbH Hollerstraße Büdelsdorf Tel: / Fax: /
BGB-Bauvertrag (Stand: 01.12.07) zwischen HvL Team Massivhaus GmbH Hollerstraße 128 24782 Büdelsdorf Tel: 04331 / 331100 Fax: 04331 / 331109 als Auftragnehmer (AN) und Frau: Vorname : Herr: Vorname : Name
MehrWERKVERTRAG. Auftragnehmer: UID-Nr... im weiteren -Generalplaner- genannt. Paragraph 1:
WERKVERTRAG Auftraggeber: UID-Nr... im weiteren -Bauherr- genannt Auftragnehmer: Thurner Generalplanung GmbH Bahnhofstraße 102 A-5760 Saalfelden UID-Nr. ATU59602022 im weiteren -Generalplaner- genannt
MehrVERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DAS PREMIUM-HYBRIDHAUS
1. Vertragsabschluss Der Bauherr, im folgenden Auftraggeber genannt, auch wenn es sich um mehrere Bauherren handelt, erteilt der Albert Fischer Hausbau GmbH, im folgenden Auftragnehmer genannt, den Auftrag
MehrBeratungsvertrag. (Muster) zwischen. - nachfolgend Auftraggeber genannt - und. - nachfolgend Auftragnehmer genannt - Inhaltsverzeichnis
Beratungsvertrag zwischen (Muster) - nachfolgend Auftraggeber genannt - und - nachfolgend Auftragnehmer genannt - Inhaltsverzeichnis 1 Vertragsgegenstand 2 Leistungen des Auftragnehmers 3 Vergütung 4 Aufwendungsersatz
MehrBauvertrag. 1. Vertragsgegenstand. 2. Vertragsgrundlagen. Bauvorhaben: Auftragnehmer (AN):
Bauvertrag Bauvorhaben: Auftraggeber (AG): Auftragnehmer (AN): I.V.S. GmbH Waltershofener-Str.7 79111 Freiburg im Breisgau Tel:0761/4599962 Fax:0761/4599963 Mobil:01523/3582432 Email:ivs-ms@online.de,
MehrSachverständigenvertrag für Wertgutachten
Sachverständigenvertrag für Wertgutachten zwischen dem Auftraggeber (AG): handelnd als alleiniger Eigentümer Miteigentümer und oder als dem Auftragnehmer (AN) Carsten Drewitz (Sachverständiger) - Freier
MehrDienstvertrag. zwischen. Muster GmbH. Sackgasse 7, Glückstadt. Vertreten durch den Geschäftsführer (im folgenden Auftraggeber) und der
Dienstvertrag zwischen Muster GmbH Sackgasse 7, 12345 Glückstadt Vertreten durch den Geschäftsführer (im folgenden Auftraggeber) und der MAKLERKONZEPTE GbR Bauernvogtkoppel 33b, 22393 Hamburg Vertreten
MehrVermittlungsvertrag PROJEKTE
Vermittlungsvertrag PROJEKTE zwischen..... nachstehend Auftragnehmer oder Vertragspartei genannt und Win2you GmbH Kronenplatz 4 8755 Ennenda nachstehend Auftraggeber oder Vertragspartei genannt 1 Vertragsgegenstand
MehrStandardbauvertrag der Definitiv Projektentwicklungs- und Hausbauten GmbH
Standardbauvertrag der Projektentwicklungs- und Hausbauten GmbH Name, Vorname Bauherr: Geburtsdatum, Geburtsort: Straße / Nr.: PLZ/ Wohnort : Telefon / Funktelefon: e-mail: und Name, Vorname (Ehe-) Partner
MehrKaufvertrag für den Verkauf eines neuen Kraftfahrzeuges
Kaufvertrag für den Verkauf eines neuen Kraftfahrzeuges Vertragsnummer XXXXXX Vertrag zwischen Clever-Autokauf.de - Bernhard Glück Bergäckerweg 8, 86825 Bad Wörishofen - nachfolgend als Verkäufer bezeichnet
MehrSportlermanagementvertrag
Sportlermanagementvertrag Zwischen und Frau/Herrn, vertreten durch die Rechtsanwaltskanzlei Eulberg & Ott-Eulberg, Ludwigstr. 2, 86152 Augsburg, - nachstehend Sportler genannt -, Herrn/Frau - nachstehend
MehrVertrag für Bauleistungen Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbau
Bauen mit dem Generalunternehmer Eine andere Möglichkeit zu bauen ist, einen Generalunternehmer zu beauftragen. Dies bietet sich vor allem dann an, wenn der Bauherr bereits ein Grundstück gefunden und
MehrSPONSORING-VERTRAG. Zwischen: Name (Firma, Organisation etc.): Straße: Ort: - nachfolgend Sponsor genannt -
SPONSORING-VERTRAG Zwischen: Name (Firma, Organisation etc.): Straße: Ort: - nachfolgend Sponsor genannt - und: Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler UG (haftungsbeschränkt): Straße: Ort: - nachfolgend auch
MehrWerkvertrag. als Auftragnehmer
Werkvertrag Werkvertrag Zwischen [Name Auftraggeber] [Straße Auftraggeber] [PLZ, Ort Auftraggeber] und [Name Auftragnehmer] [Straße Auftragnehmer] [PLZ, Ort Auftragnehmer] als Auftraggeber als Auftragnehmer
MehrVideo-Lizenzvertrag (Online-Lizenz)
Video-Lizenzvertrag (Online-Lizenz) Zwischen (nachfolgend Rechteinhaber ) und (nachfolgend Lizenznehmer ) wird folgendes vereinbart: 1 Vertragsgegenstand (1) Der Lizenznehmer beabsichtigt, die Videosequenz
MehrL I E F E R V E R T R A G
L I E F E R V E R T R A G zwischen dem Krankenhaus XY, vertreten durch den Geschäftsführer und, Adresse: - nachfolgend XY genannt - und der... - Apotheke Dr.... Adresse - nachfolgend Apotheke" genannt
MehrMietvertrag Fernseher (bestehend aus sechs Seiten)
Mietvertrag Fernseher (bestehend aus sechs Seiten) zwischen AStA der Fachhochschule Potsdam -nachfolgend "Vermieter" genannt- und Vorname Name: Straße Hausnr.: PLZ Ort: Tel.: -nachfolgend "Mieter_in" genannt-
MehrKostenlose Vorlage Praktikumsvertrag Ein Service von studays
Kostenlose Vorlage Praktikumsvertrag Ein Service von studays Hinweis: Diese Vorlage für einen Praktikumsvertrag wird kostenlos von studays zur Verfügung gestellt. Diese ist ausdrücklich auf den Bereich
MehrDr. Thiele IT-Beratung
Beratungsvertrag Zwischen Dr.-Ing. Frank H. Thiele, Dr.Thiele IT-Beratung Darmstädter Straße 53, 64354 Reinheim (Auftragnehmer) und...... (Auftraggeber) wird folgender Beratungsvertrag geschlossen: 1 Vertragsgegenstand
MehrSeite 1 von 5 Bauvertrag zwischen Mantenimiento de CONTACTO S.L., General Yagüe No. 13, Los Llanos de Aridane, C.I.F. B38294955 (im folgenden: CONTACTO), vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Volker
MehrALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Salzburger Land Tourismus GmbH als Auftragnehmerin ihrer Business-Partner
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Salzburger Land Tourismus GmbH als Auftragnehmerin ihrer Business-Partner 1. Allgemeines Die Salzburger Land Tourismus GmbH mit Sitz in Hallwang, im Folgenden kurz SalzburgerLand
MehrHardware-Kaufvertrag
1 Hardware-Kaufvertrag zwischen der Landesbank Baden-Württemberg 70144 Stuttgart - nachfolgend Auftraggeber/LBBW genannt - und Firma und Name PLZ und Ort - nachfolgend Auftragnehmer genannt - 2 1 VERTRAGSGEGENSTAND
MehrWillst du mit mir wohnen?
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Dienstleistungen des,, Stand: Januar 2013 1. Geltungsbereich Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des,, nachstehend Dienstleister
MehrVereinbarung über die Zusammenarbeit zur Planung und Herstellung des Netzanschlusses
Anlage 7 Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur Planung und Herstellung des Netzanschlusses (Planungsvereinbarung für den Anschluss einer Anlage zur Aufbereitung von Biogas an das Erdgasnetz) zwischen
MehrV e r t r a g über die Lieferung und Abnahme von Fernwärme Nummer
V e r t r a g über die Lieferung und Abnahme von Fernwärme Nummer 012.345.6789 Zwischen Herrn Max Mustermann Musterstraße 1 01234 Musterhausen nachfolgend "Kunde" genannt und den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck
MehrWerkvertrag. Zwischen. eb allgäu hausbau immo GmbH Ludwigstraße Kaufbeuren. nachstehend Auftragnehmerin oder kurz AN genannt.
Werkvertrag Zwischen eb allgäu hausbau immo GmbH Ludwigstraße 51 87600 Kaufbeuren nachstehend Auftragnehmerin oder kurz AN genannt und Vorname(n) Name:... Straße, Nr.:... Wohnort:... geboren am:... Telefon:...
MehrBeratervertrag. IUP GmbH. Zwischen. vertreten durch. im folgenden Auftraggeber" genannt, und. Dielmannstraße 65 D Offenbach am Main
Zwischen vertreten durch im folgenden Auftraggeber" genannt, und Dielmannstraße 65 D 63069 Offenbach am Main Amtsgericht Offenbach am Main vertreten durch im folgenden Berater genannt, wird folgender Beratervertrag
Mehr(2) Die folgenden Dokumente sind Bestandteile des Vertrags und zwar in der angegebenen Rangordnung:
Werkvertrag zwischen Herrn und Frau Muster, Binningen, nachfolgend Besteller, und Topbau AG, Basel, nachfolgend Unternehmer. I. Vertragsgegenstand (1) Der Besteller überträgt dem Unternehmer nach Massgabe
MehrNutzungsvertrag. zwischen. - im folgenden Anlagenbetreiber - und. - im folgenden Grundstückseigentümer -. Präambel
Nutzungsvertrag zwischen - im folgenden Anlagenbetreiber - und - im folgenden Grundstückseigentümer -. Präambel Der Anlagenbetreiber beabsichtigt, im Rahmen einer von ihm geplanten Solaranlage nach Vorliegen
MehrSchicken Sie bitte beide Ausfertigungen des Abonnementvertrages an:
Hinweis Schicken Sie bitte beide Ausfertigungen des Abonnementvertrages an: Uwe Schafranski Gontermannstr. 12 12101 Berlin Sie erhalten umgehend die von uns unterschriebene erste Ausfertigung des Vertrages
MehrKauf- und Verkaufsangebot
URNr. /2017 Kauf- und Verkaufsangebot Heute, den -... - erschienen vor mir,... 1. nach Angabe... hier h a n d e l n d als - kurz: - 2. nach Angabe... hier h a n d e l n d als Vertreter des Klinikum Aschaffenburg-Alzenau
MehrFolgende Varianten für den Ausbau der Glasfaser stehen Ihnen zur Verfügung:
Folgende Varianten für den Ausbau der Glasfaser stehen Ihnen zur Verfügung: Das dargestellte Bild dient lediglich der Veranschaulichung der gegebenen Varianten. Alle weiteren Informationen finden Sie auf
MehrMietvertrag Musikanlage
Mietvertrag Musikanlage (bestehend aus sechs Seiten) zwischen AStA der Fachhochschule Potsdam -nachfolgend "Vermieter" genannt- und Vorname Name: _ Straße Hausnr.: PLZ Ort: Tel.: -nachfolgend "Mieter_in"
MehrHausbauvertrag. über Erstellung meines/unseres zukünftigen Wohnhauses. Zwischen. Riffel Hausbau UG (haftungsbeschränkt)
Hausbauvertrag über Erstellung meines/unseres zukünftigen Wohnhauses Zwischen Riffel Hausbau UG (haftungsbeschränkt) - im folgenden Auftragnehmer genannt - und Name, Vorname Name, Vorname Anschrift (PLZ,
MehrAntrag auf Baugenehmigung
Antrag auf Baugenehmigung Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr, eine Baugenehmigung ist gemäß 68 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO, in der aktuellen Fassung) nur auf Antrag zu erteilen und
MehrAGB zum Werkvertrag Fristen für die Übergabe der Teil-/Arbeitsergebnisse ergeben sich aus den Unterlagen zum Grundvertrag.
Allgemeine Bestimmungen zum Vertrag über die Erbringung von Leistungen zur Erstellung von Arbeitsergebnissen (Werkvertrag) der Firma (Einzelfirma). 1. Art und Umfang der Leistungen, Arbeitsergebnisse 1.1.
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen. der CAT Clean Air Technology GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen der CAT Clean Air Technology GmbH A. Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Vertragsarten 1. Preisstellung Alle Preise verstehen sich stets netto zuzüglich Umsatzsteuer
MehrAllgemeine Vertragsbedingungen
Allgemeine Vertragsbedingungen 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers (1) Der Auftragnehmer hat seine Tätigkeit gemäß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen,
MehrVertrag. zwischen. AOK Bayern Die Gesundheitskasse Carl-Wery-Str München (im Folgenden AOK genannt) und
Vertrag zwischen AOK Bayern Die Gesundheitskasse Carl-Wery-Str. 28 81739 München (im Folgenden AOK genannt) und (im Folgenden Gesundheitspartner genannt) Institutionskennzeichen (IK): über die elektronische
MehrPANAZEE DIENSTLEISTUNGEN FÜR PROFESSIONALS. Treuhandvertrag. zwischen. -nachfolgend "Treugeber"- und
PANAZEE DIENSTLEISTUNGEN FÜR PROFESSIONALS Treuhandvertrag zwischen -nachfolgend "Treugeber"- und Panazee Consulting GmbH, Bavariaring 29, 80336 München -nachfolgend "Treuhänder"- Seite -2- Vorbemerkung
MehrArbeitsvertrag. Achtung! Wichtiger Hinweis für die Verwendung des nachfolgenden Mustervertrages: Stand: Juli 2008
Arbeitsvertrag Stand: Juli 2008 Achtung! Wichtiger Hinweis für die Verwendung des nachfolgenden Mustervertrages: Bei dem nachfolgenden Vertrag handelt es sich um einen unverbindlichen Mustervertrag, der
MehrKaufvertrag. zwischen. und
Kaufvertrag zwischen Herrn Gerhard Bangen Frau/Herrn/Eheleute und nachstehend Verkäufer genannt nachstehend Käufer genannt 1 Der Verkäufer verkauft dem Käufer die Katze der Rasse Bengal in der Farbe geb.
MehrVertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG
JWP-VNEI Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur der Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-Marketing GmbH & Co. KG NO TIDE. NO LIMITS. Vertrag über die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur
MehrAnschlussnutzungsvertrag Strom (für höhere Spannungsebenen)
Schleussnerstraße 62 63263 Neu-Isenburg Anschlussnutzungsvertrag Strom (für höhere Spannungsebenen) Zwischen Stadtwerke Neu- Isenburg GmbH Schleussnerstraße 62, 63263 Neu- Isenburg Tel: 06102/246-0, Fax:
MehrAktions - Angebot. Neubau eines Einfamilienhauses. Baugeschäft Schmitz
Ihr erfahrener und zuverlässiger Partner für Ihr Zuhause! Aktions - Angebot Neubau eines Einfamilienhauses Objektbeschreibung: Alles aus einer Hand: Planung, Erstellung der Bauantragsunterlagen, Ausführung
MehrVerschwiegenheitsvereinbarung. zwischen. Muster VC Aktiengesellschaft vertreten durch den Vorstand Fred Mustermann. und. Firma xy. und.
Verschwiegenheitsvereinbarung zwischen Muster VC Aktiengesellschaft vertreten durch den Vorstand Fred Mustermann und Firma xy und Herrn 1 Vorbemerkung Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Verpflichtung
MehrBewirtschaftungsvertrag für Rebgrundstücke
Bewirtschaftungsvertrag für Rebgrundstücke (bei den mit gekennzeichneten Stellen ist Zutreffendes anzukreuzen) Zwischen (Name)... (Anschrift)...... als Auftraggeber und (Name)... (Anschrift)...... als
MehrGeneralübernehmervertrag
21.12.2015 Generalübernehmervertrag zwischen TOP Baumanagement GmbH Ludwigstraße 51 87600 Kaufbeuren -nachstehend Auftragnehmerin oder kurz AN genannt- und Vorname(n) Name Straße, Nr. Wohnort geboren am
Mehrwww.moravia-immobilien.de SANIERTES BÜROHAUS IN GUTEM ZUSTAND IN BERLIN-GRÜNAU MIT LEERSTAND ZU VERKAUFEN KAUFPREIS: 2.200.000* OBJEKTDATEN *zzgl 7,14% Provision inkl. 19% MwSt Dieses Gewerbeobjekt ist
MehrPreisübersicht für Maklertätigkeit Mietwohnung
Preisübersicht für Maklertätigkeit Mietwohnung Basispaket Mietobjekt (für 12 Monate) Erstbesichtigung der Wohnung & Aufnahme des Objekts Verfassen des Exposés Interessentenverwaltung Telefonische Auskunft
Mehr1. Leistungsgegenstand. 1.1 Henning Personal Training verpflichtet sich, den Klienten im. Rahmen der vereinbarten Trainingsbetreuung individuell zu
1. Leistungsgegenstand 1.1 Henning Personal Training verpflichtet sich, den Klienten im Rahmen der vereinbarten Trainingsbetreuung individuell zu beraten und zu betreuen. 1.2 Ist keine andere Vereinbarung
MehrAGB Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen 1 Maklervertrag Mit der Inanspruchnahme der Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit bzw. mit der Anforderung von Informationen, eines Exposés, der Durchführung von Objektbesichtigungen
MehrAllgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG für Abonnements des Christophorus Das Porsche-Magazin
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG für Abonnements des Christophorus Das Porsche-Magazin 1. Geltungsbereich Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen
MehrVertrag über eine geringfügige Beschäftigung
Vertrag über eine geringfügige Beschäftigung Der nachstehende Vertrag regelt das Arbeitsverhältnis mit geringfügig entlohnten Beschäftigten. Geringfügig Beschäftige sind grundsätzlich normalen Arbeitnehmern
MehrAlexander Herrmann. Gutachtenauftrag Datum: Für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten.
Alexander Herrmann Diplom-Bauingenieur (FH) Für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten. Im Jäckle 19 72108 Rottenburg a. N. Telefon 07472/9364901 Fax 07472/9364904 Internet:
MehrA b l ö s u n g s v e r t r a g. Vertrag über die Ablösung der Stellplatzpflicht - Stellplatz-Ablösungsvertrag -
Anlage 1 A b l ö s u n g s v e r t r a g Vertrag über die Ablösung der Stellplatzpflicht - Stellplatz-Ablösungsvertrag - zwischen der Stadt Oberlungwitz Hofer Straße 203 09353 Oberlungwitz vertreten durch...
MehrOrtsgemeinde Mörsdorf Kirchstraße Mörsdorf (vertreten durch den Ortsbürgermeister) Ansprechpartner: Marcus Kirchhoff (Telefon: )
Vertrag über Bannerwerbung auf www.geierlay.de zwischen Ortsgemeinde Mörsdorf Kirchstraße 17 56290 Mörsdorf (vertreten durch den Ortsbürgermeister) Ansprechpartner: Marcus Kirchhoff (Telefon: 06762 9618271)
MehrNetzanschlussvertrag (Gas) Mitteldruck / Hochdruck
Netzanschlussvertrag (Gas) Mitteldruck / Hochdruck Vorgangsnummer: zwischen der Meißener Stadtwerke GmbH Registergericht: Dresden Registernummer: HRB 4060 Karl-Niesner-Straße 1 01662 Meißen - nachstehend
MehrAnschluss- und Wärmeliefervertrag
Wärmeverbund Riggisberg zwischen Wärmebezüger: [Vorname/Name (natürliche Person) oder Firma (juristische Person)] [Strasse, Nr.] [PLZ, Ort] und Wärmelieferantin: Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG
MehrVertrag über die Kryokonservierung und Lagerung von Eierstockgewebe
Vertrag über die Kryokonservierung und Lagerung von Eierstockgewebe zwischen dem Bielefeld Fertility Center Überörtliche Gemeinschaftspraxis Wertherstr. 266 33619 Bielefeld - im Folgenden Bi-FC einerseits
MehrFRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
Die Bundesrepublik Deutschland- vertreten dmch das Bundesministerium der Finanzen - Auftraggeber und. FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER Auftragne-hmer schließen folgenden Vertrag über ein Beratungsvorhaben:
MehrHausmeister-Service-Vertrag mit Leistungsverzeichnis
- Seite 1/6 - Hausmeister-Service-Vertrag mit Leistungsverzeichnis für das Objekt zwischen nachfolgend Auftraggeber genannt und Facility Hausen 50829 Köln, Starenweg 28 Tel: 0163 / 67 22 026 WWW.FACILITY-HAUSEN.DE
MehrRefinanziertes Projekt Darlehen
Refinanziertes Projekt Darlehen Darlehen Sonderprogramm refinanziert Vermittelt durch: Neo Lider Business 24 Ltd. Rua Paracatu 747 Barro Preto Belo Horizonte Brazil www.lider-business24.com Vertragsnummer
MehrV e r t r a g über die Lieferung und Abnahme von Fernwärme Nummer
V e r t r a g über die Lieferung und Abnahme von Fernwärme Nummer 012.345.6789 Zwischen Herrn Max Mustermann Musterstraße 1 01234 Musterhausen nachfolgend "Kunde" genannt und den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck
MehrDie Immobilisten Gesellschaft für Objektbetreuung mbh & Co. KG Ravensburger Straße 32a in Markdorf
Vertrag über Sondereigentumsverwaltung, Servicepaket 1 Kaufmännische Dienste zwischen und Die Immobilisten Gesellschaft für Objektbetreuung mbh & Co. KG Ravensburger Straße 32a in 88677 Markdorf «ADR_Anrede»
MehrMietvertrag. Der Vermieter überlässt dem Mieter im Objekt Brennerstraße 42, Weimar, die Nutzungseinheiten.zur Miete.
Mietvertrag Zwischen business apartment weimar gbr vertreten durch die Geschäftsführer Stefan Bialas und Julia Gräfin Dohna diese ggf. vertreten durch eine(n) von Ihnen beauftragte(n) Mitarbeiter(in) Brennerstraße
MehrAllgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten. der E.ON Energie 01/2002
Allgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten der E.ON Energie 01/2002 1. Allgemeines 2. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 3. Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Teil I - Werkverträge gemäß 631 BGB 1 Geltungsbereich Die nachstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für alle Aufträge auf Werkvertragsbasis ( 631 BGB), soweit sich nicht aus dem Angebot des
MehrNeues Objekt. Objektkennung. Preise. Objekt-Nr. extern. 2927,40 EUR inkl. MwSt. Garage/Stellplatz
Neues Objekt Objektkennung Objekt-Nr. extern 292 Preise Kaltmiete Warmmiete Nebenkosten Provision Kaution Garage/Stellplatz 1.230 EUR 1.550 EUR 235 EUR 2927,40 EUR inkl. MwSt. 3.690 EUR 85 EUR Alle Angaben
MehrDienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag Vereinbarung zwischen der Firma Taxiwin GbR Thrasolt Str. 3 10585 Berlin -nachfolgend Auftragnehmerund -nachfolgend Auftraggeber- Gegenstand des Auftrags Gegenstand des Auftrags
MehrBetreuungsvertrag Flexible Kinderbetreuung/Veranstaltungsbetreuung
Die Kinderwelt GmbH Breite Straße 19 I D-14467 Potsdam Tel 0331.27333-94 Fax 0331.27333-96 Mail kontakt@die-kinderwelt.com Web www.die-kinderwelt.com zwischen Betreuungsvertrag Flexible Kinderbetreuung/Veranstaltungsbetreuung
MehrWartungsvertrag. SCHNEIDER Elektronik GmbH Industriestraße Steinbach
Wartungsvertrag Zwischen dem Auftraggeber: Firma Und dem Auftragnehmer: SCHNEIDER Elektronik GmbH Industriestraße 4 61449 Steinbach wird auf der Grundlage der vereinbarten Wartungsbedingungen ein Vertrag
MehrNetzanschlussvertrag Strom
Seite 1 von 5 Netzanschlussvertrag Strom zwischen Bonn-Netz GmbH Sandkaule 2 53111 Bonn (nachfolgend Netzbetreiber) und (nachfolgend Anschlussnehmer) (gemeinsam auch Parteien oder Vertragsparteien) wird
MehrBeherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. zwischen. und. Organträgerin und Organgesellschaft nachstehend zusammen Vertragsparteien.
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, vertreten durch [ ] und [ ] nachstehend Organträgerin und Fraport Casa GmbH, vertreten durch Frau
MehrALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Allgemeines Der im Auftrag bzw. der Auftragsbestätigung festgelegte Kaufpreis umfasst den im beiliegenden Leistungsverzeichnis genannten Leistungsumfang. Der Kaufpreis gilt als Festpreis, sofern der
MehrARBEITSVERTRAG für die Beschäftigung einer Praktikantin/ eines Praktikanten/ von ungelerntem Personal
ARBEITSVERTRAG für die Beschäftigung einer Praktikantin/ eines Praktikanten/ von ungelerntem Personal A C H T U N G! ALLGEMEINER HINWEIS für die VERWENDUNG DES NACHFOLGENDEN MUSTER-VERTRAGES Bei dem nachfolgenden
MehrRahmenvertrag Einkauf nachfolgend Rahmenvertrag
Rahmenvertrag Einkauf nachfolgend Rahmenvertrag zwischen 1. Würth MODYF GmbH & Co. KG Benzstraße 7, 74653 Künzelsau, Deutschland nachfolgend DE-MODYF 2. MODYF S.r.l. Bahnhofstraße 18, 39040 Tramin (BZ),
MehrVERKAUFS-/KAUFVERTRAG
VERKAUFS-/KAUFVERTRAG Die Unterzeichneten: Adresse : PLZ/Ort : genannt, Eigentümer, im Folgenden Verkäufer und, Adresse : PLZ/Ort :, im Folgenden Käufer genannt, erklären, Folgendes vereinbart zu haben;
MehrMaklervertrag. Zwischen der MKM KreditManagement GmbH, Berliner Straße 137, 13467 Berlin (- nachfolgend Makler genannt -)
Maklervertrag Zwischen der MKM KreditManagement GmbH, Berliner Straße 137, 13467 Berlin (- nachfolgend Makler genannt -) und dem Unternehmen (- nachfolgend Auftraggeber genannt -) Firmenstempel wird folgender
Mehr2.3 Gegenstand der Tätigkeit ist immer die vereinbarte Dienstleistung und nicht die Herbeiführung eines wirtschaftlichen Erfolges.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Dienstleistungen der Firma JT-Technik Stand: 01.08.2012 Disternicher Str.24, 53909 Zülpich, 0177/2667104, info@jt-technik, StrNr.: 209/5141/1516 1 Geltungsbereich 1.1
MehrMietkaufvertrag. zwischen dem. Muster Hotel Musterstraße 1 12345 Musterstadt. und der. EVH GmbH Bornknechtstraße 5 06108 Halle (Saale)
Mietkaufvertrag zwischen dem Muster Hotel Musterstraße 1 12345 Musterstadt - Kunde - und der EVH GmbH Bornknechtstraße 5 06108 Halle (Saale) - EVH - EVH plant und errichtet auf dem Grundstück des Kunden
MehrVertrag zur Betriebsübernahme
Autor: Stefan Trockel Vertrag zur Betriebsübernahme Sie möchten mit der Übernahme eines Kosmetikinstitutes den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Dieser Vertrag kann Ihnen bei Abschluss des Geschäfts
MehrNetzanschlussvertrag Gas (Entnahme hinter Druckregelung in Mittel- oder Hochdruck)
Seite 1 des Netzanschlussvertrages Gas (Mittel- oder Hochdruck) Vertragsnummer #Vertrags-Nr# Netzanschlussvertrag Gas (Entnahme hinter Druckregelung in Mittel- oder Hochdruck) Zwischen Stadtwerke Energie
MehrALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ALOIS GRUBER, 05.04.1933 LKW-BAUSTELLEN-REIFENWASCHANLAGEN A-5611 GROSSARL 17 1 1. Präambel: Herr Alois Gruber (Verkäufer) hat Reifenwaschanlagen entwickelt und dazu Bauanleitungen
MehrBauplatz in ruhiger, zentraler Lage von Schnaittach
- 1 - Bauplatz in ruhiger, zentraler Lage von Schnaittach Preise Kaufpreis Kaufpreis/m² Provision 94.720 EUR 185 EUR 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) Lage Postleitzahl 91220 Ort Bundesland Land Gebiet
MehrAusbildungsvertrag im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin (praxisintegriert)
Ausbildungsvertrag im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin (praxisintegriert) zwischen (im Nachfolgenden Träger genannt) und (im Nachfolgenden Auszubildende/r genannt) wird folgender Vertrag geschlossen:
MehrAufhebung und Neuabschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. zwischen der. Daimler AG, Mercedesstraße 137, Stuttgart, und der
Aufhebung und Neuabschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, und der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH, Industriepark, 14974 Ludwigsfelde
MehrMustervorlage Darlehensvertrag für Darlehen ohne vorheriges ordentliches Kündigungsrecht: Darlehensvertrag
Mustervorlage Darlehensvertrag für Darlehen ohne vorheriges ordentliches Kündigungsrecht: Darlehensvertrag Zwischen Herrn Muster, Musterstrasse 5, PLZ Musterort nachfolgend Darlehensgeber genannt und Herrn
MehrEigentumswohnungen. Mauritzstraße Krefeld-Uerdingen. HT ImmoInvest GmbH I Eifelallee 11 I Köln
! Eigentumswohnungen Objektbeschreibung Wohneinheiten 48 Baujahr 1973 Grundstücksgröße 9.974 qm Heizung Fernwärme (1990) Warmwasser Durchlauferhitzer Fenster Kunststoff (2004) Verwaltung W.V.G. GmbH Preisliste
MehrVERMITTLUNGSVERTRAG ZUM VERKAUF EINER IMMOBILIE. Heute, den... in der Stadt Sveti Vlas, Gemeinde Nessebar, Republik Bulgarien, haben die Parteien:
VERMITTLUNGSVERTRAG ZUM VERKAUF EINER IMMOBILIE Heute, den... in der Stadt Sveti Vlas, Gemeinde Nessebar, Republik Bulgarien, haben die Parteien: 1...., Staatangehörige der...,inhaber eines Reisepasses
MehrKAUFVERTRAG GESCHÄFT UND MIETVERTRAG
KAUFVERTRAG GESCHÄFT UND MIETVERTRAG zwischen ABC, (Strasse, Ort) (nachstehend Verkäufer und Vermieter genannt und XYZ, (Strasse, Ort) (nachstehend Käufer und Mieter genannt) 1. Kaufvertrag 1.1. Der Verkäufer
MehrK O M P O S I T I O N S A U F T R A G
K O M P O S I T I O N S A U F T R A G abgeschlossen am unten bezeichneten Tage zwischen Name/Firma: Adresse: Telefonnummer: E-Mail Adresse: Kontoverbindung: im Folgenden kurz Auftraggeber, einerseits,
MehrAllgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 1 Geltungsbereich (1) Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen der WODE GmbH, nachfolgend Verkäufer genannt und dem Käufer abgeschlossenen
MehrNikolausseminar 2016 Tankturm Heidelberg
Nikolausseminar 2016 Tankturm Heidelberg 02.12.2016 Nikolausseminar 2016 - RA Dr. Daniel Schneidenbach 1 Bau-und Immobilienrecht 2016 -Teil 1 Privates Baurecht 02.12.2016 Nikolausseminar 2016 - RA Dr.
MehrDer Kauf von Immobilien
Der Kauf von Immobilien - Kaufverträge über unbebaute Grundstücke - Kaufverträge über Wohn- und Geschäftshäuser - Kaufverträge über Eigentumswohnungen 1/22 Kaufverträge über unbebaute Grundstücke Verträge
MehrDer Geschäftsführeranstellungsvertrag (Fremdgeschäftsführer)
Der Geschäftsführeranstellungsvertrag (Fremdgeschäftsführer) Der Geschäftsführeranstellungsvertrag regelt die vertragliche Beziehung zwischen einer Gesellschaft (GmbH) und ihrem Geschäftsführer. Er ist
MehrAuftrag zur Tarifoptimierung PKV. Angestellt Selbständig Rentner
Medicus GmbH Ihr Versicherungs Optimierer Am Galgenberg 7 D 92237 Sulzbach Rosenberg Tel. +49 (0) 9661 877300 40 Fax +49 (0) 9661 877300 41 Auftrag zur Tarifoptimierung PKV Auftraggeber: Name, Vorname:
MehrAunham 4, Bad Birnbach Exklusive Wohnanlage mit 14 Einheiten
Steiger Wohnungsbau GmbH 84347 Pfarrkirchen Johann-Dadlhuber-Str. 2 Telefon: (08561) 4610 Fax: (08561) 71245 EMail: info@steiger-bau.de Internet: www.steiger-bau.de Neubau : Villa Rosenhof Aunham 4, 84364
Mehr1. Vertragsgegenstand
1. Vertragsgegenstand Der Auftraggeber bietet dem Auftragnehmer an, Leistungen im Bereich Konstruktion und Zeichnungen an ihn zu vergeben. Je nach Sachlage handelt es sich um komplette in sich geschlossene
MehrALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Dienstleistungen der Firma Iris Weinmann Consulting. Mittelstadtstr Rottweil Steuernummer DE
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN für Dienstleistungen der Firma Mittelstadtstr. 58 78628 Rottweil Steuernummer DE293001430 Stand: 17.03.2014 1 Geltungsbereich 1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
Mehr