Projektleitung: 66-1 August Kostenindikator 1,45% Gewerke. Budget Ist Kosten Beschluss
|
|
- Meike Schubert
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I Projektleitung: 66-1 August Kostenindikator 1,45% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 31,63% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 64,68% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 1,52% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,18% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 85,74% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009 Aufhebung Ausschreibung Am Bachauslaufbauwerk steht noch nicht fest, ob das Bauwerk für die Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel vorgesehene Anlagenteile saniert werden muss bzw. kann oder ob an Beschluss Planung - Insolvenzverfahren dieser Stelle bereits der Bedarf für einen Neubau oder eine alternative Baubeginn: 02/2018 Massenänderung Lösung besteht. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten steht noch Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019 Planungsänderung nicht fest. Der Fertigstellungstermin kann sich daher vorläufig noch Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 06/2019 Planungsänderung Nutzer entsprechend ändern. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe x schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen
2 Terminplan Projektstufen Lph 1/2 Lph 3 Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X X Y Y
3 Controlling Bericht Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe Projektleitung: 66-1 August Kostenindikator 9,11% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück 0 Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 28,22% 200 Herrichten und Erschließen 0 geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 60,63% 300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 8,53% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,62% 500 Außenanlagen 0 Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 84,27% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 11/2010 X Aufhebung Ausschreibung In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel HOAI Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungsplanung. Beschluss Planung - Insolvenzverfahren Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich. Baubeginn: 02/2018 X Massenänderung Die Ausschreibung der VOB-Leistungen war mit Schätzkosten von Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2019 X Planungsänderung erfolgt (Maschinentechnik: , EMSR-Technik: Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 04/2019 Planungsänderung Nutzer ). Die Beauftragung der Maschinentechnik konnte unter Voraussichtliche Inbetriebnahme: 03/2019 Planungsmangel Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste Raumplan Fachamt fehlt aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Nach neuer Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Ausschreibung wurde der EMSR-Part nun beauftragt. Die Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, Schadstoffe Gesamtauftragssumme wird sich dann auf belaufen (somit da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben ca unter Schätzkosten). schlechte Bausubstanz werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen
4 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X Y Y
5 Controlling Bericht Kanalbau Burgweg Projektleitung: 66-2 August Kostenindikator 4,22% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 36,65% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 58,35% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 4,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 86,73% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013 Aufhebung Ausschreibung Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische Beschluss Planung 04/2015 Insolvenzverfahren Berechnung u. a.). Zusätzliche technische Ausrüstung. Baubeginn: 02/2018 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2019 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen
6 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 Controlling Bericht Kanalbau Kölnstraße Projektleitung: 66-2 August Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 1,76% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,44% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 91,80% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 61,99% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2016 Aufhebung Ausschreibung Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Es liegt nur eine Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Kostenschätzung vor. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten Beschluss Planung Insolvenzverfahren ausgearbeitet. Die Kosten werden sich entsprechend dem gewählten Baubeginn: 05/2019 Massenänderung Bauverfahren ändern. Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2021 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Die weiteren Planungsphasen schließen sich an. Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung nach hinten verschieben. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 ggf. angepasst. Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen
8 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße Projektleitung: 66-2 August Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 0,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,89% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,44% 500 Außenanlagen Summe: 95,33% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 58,38% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016 Aufhebung Ausschreibung Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel Planung ( ) angegeben. Die Angabe wurde auf die Beschluss Planung 10/2016 Insolvenzverfahren Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst. Baubeginn: 01/2019 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 12/2019 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Die Terminplanung ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung ggf. anzupassen. Prüfung des Bauverfahrens Spritzbetonstollen statt Stollen im Stahlverzug. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen
10 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11
12 Controlling Kanalbau S13 Gerhardstraße Projektleitung: 66-2 August Kostenindikator 7,01% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 68,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 28,07% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 3,93% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 93,21% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2012 Aufhebung Ausschreibung Aufgrund vorgefundenen Verpackungsmaterials für Industrieabfälle Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) Ausführungsmangel ergeben sich Mehrleistungen durch das Aussieben sowie den Beschluss Planung Insolvenzverfahren Entsorgungsweg über eine Verbrennungsanlage zur Übernahme von Baubeginn: 11/2017 X Massenänderung Sonderabfällen. Zusätzlich wurde eine Baubegleitung durch ein Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2018 Planungsänderung geotechnisches Fachbüro zur Erstellung von Bodenanalysen im Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2018 Planungsänderung Nutzer Hinblick auf Schadstoffe erforderlich. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2018 Planungsmangel Der Ing.-Auftrag basiert auf den ehemals angesetzten Schätzkosten Raumplan Fachamt fehlt und ist nach HOAI entsprechend anzupassen. Durch die Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit labortechnischen Untersuchungen, die Behandlung und separate Bei den Aushubarbeiten im Bereich der Deponie Siebenmorgenweg wurden X Schadstoffe Entsorgung der vorgefundenen Verpackungsmaterialien werden vermehrt gemischte Bau- und Abbruchabfälle, durchsetzt mit weitere Kosten entstehen. schlechte Bausubstanz Verpackungsmaterialien aus Papier und Kunststoff, angetroffen. Da im Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Bauabfall Säcke enthalten waren, deren Aufschrift auf das Vorhandensein gesundheitsschädlicher Stoffe hindeutete, wurden die Arbeiten vorübergehend eingestellt, Proben entnommen und labortechnisch X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: untersucht. Nach Vorliegen der im Hinblick auf Schadstoffe negativen Zusätzliche Maßnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich. Analyseergebnisse wurden die Arbeiten fortgesetzt, es sind jedoch zeitliche Mehraufwendungen durch das Aussieben und die separate Entsorgung der in größeren Mengen als ursprünglich vermutet vorgefundenen Verpackungsmaterialien entstanden. Insgesamt sind hierdurch Verzögerungen eingetreten, so dass die Maßnahme nicht wie vorgesehen Mitte August, sondern erst Ende Oktober beendet werden kann.
13 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Inbetriebnahme Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y X X X X X X X X X X X Y X Y
14 Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz Projektleitung: 66-1 August 2018 Kostenindikator 9,02% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 70,95% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005 Aufhebung Ausschreibung Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) - Ausführungsmangel während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Beschluss Planung - Insolvenzverfahren Gutachten erforderlich. Baubeginn: 02/2019 X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2023 X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt. Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: X Zusätzliche Maßnahmen
15 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X
16 Controlling Bericht Entlastungskanal Mehlemer Bach Projektleitung: 66-2 August Kostenindikator -1,11% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 85,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 7,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 4,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 4,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke Baunebenkosten Kostensicherheit 95,80% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2013 Aufhebung Ausschreibung Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 12/2012 Ausführungsmangel Straße und den erhöhten Aufwand in Zusammenhang mit der Querung Beschluss Planung Insolvenzverfahren der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der Baubeginn: 10/2015 Massenänderung Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals wird im Budget Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018 Planungsänderung des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019 Planungsänderung Nutzer aufgefangen. Im Verlauf konnte die Kostenprognose gegenüber Juni Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel 2018 gesenkt werden. Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Die zuvor rechnerisch ermittelteln hydraulischen Eigenschaften des Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich. Schadstoffe Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgt. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten wurde daher auf Vertragskündigungen eine möglichst noch frühzeitige Herstellung der Ableitungsfunktion bei Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Bachhochwasser gelegt. So ist das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße Zusätzliche Maßnahmen zwar noch nicht vollständig fertiggestellt, jedoch bereits seit Ende Mai in Funktion, d. h. bei Bachhochwasser wird der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen werden noch einige Monate benötigen.
17 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Inbetriebnahme Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
18 Controlling Bericht L 300 Römerstraße Projektleitung: 66-5 August Kostenindikator 14,67% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,39% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 67,61% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 86,48% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2015 Aufhebung Ausschreibung Die Bodenverhältnisse waren noch schlechter als das vor den Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 09/2016 Ausführungsmangel Bauarbeiten eingeholte Bodengutachten aussagt. Im Bereich der Beschluss Planung 01/2017 Insolvenzverfahren Versorgungsleitungen war keine ausreichende Überdeckung Baubeginn: 09/2017 x Massenänderung vorhanden, so dass hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 05/2018 Planungsänderung durchgeführt werden müssen. Die Baufirma hat daher Nachträge Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 09/2018 Planungsänderung Nutzer angekündigt aber noch nicht beziffert. Die Verwaltung rechnet mit Voraussichtliche Inbetriebnahme: Planungsmangel Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz x Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen Gegenmaßnahmen: Für die Haltbarkeit der Straße ist ein fachtechnisch korrekter Aufbau herzustellen. Gegenmaßnahmen sind somit nicht gegeben. Bei Kenntnis der gegebenen Bodenverhältnisse wäre die Ausschreibung mit einem entsprechend höheren Leistungsumfang sowie einer längeren Bauzeit erfolgt und die Maßnahme dementsprechend höher submittiert und beauftragt worden. Bodenverhältnisse, Witterung. Für das Wochenende 01./ war der Einbau der Asphaltdeckschicht vorgesehen. Die Asphaltwerke sind jedoch wegen Asphaltierungsarbeiten am Flughafen Köln-Bonn ausgelastet. Dennoch wird die Römerstraße am für den Verkehr freigegeben. Der Einbau der Asphaltdeckschicht erfolgt nunmehr am Wochenende 15./
19 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X
20 Controlling Bericht Straßentunnel Bad Godesberg Projektleitung: 66-6 August Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 8,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 90,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00% 500 Außenanlagen Summe: 100,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 81,40% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2016 Aufhebung Ausschreibung Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 03/2016 Ausführungsmangel Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit Beschluss Planung Insolvenzverfahren entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können. Baubeginn: 07/2018 Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020 Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020 Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Zusätzliche Maßnahmen Die Bestätigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschädlichen Baubeginn für die Mehrkostenanmeldung über liegt mit Datum vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwärtige hohe Auslastung der Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist nicht möglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt möglichst gering zu halten. Die Förderung beträgt 60% der zuschussfähigen Kosten.
21 Terminplan Projektstufen Lph 1/2 Lph 3 Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X rheinseitig X bergseitig
22 Controlling Bericht Viktoriabrücke Projektleitung: 66-6 August Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss August 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose 100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,00% 200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 0,00% 300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 20,00% 400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 78,00% 500 Außenanlagen Summe: 0,00% 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten Kostensicherheit 62,80% Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Terminindikator Bauzeit Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011 Aufhebung Ausschreibung Statische und weitere Erfordernisse für die Konstruktion des Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. ) 06/2015 Ausführungsmangel Lichtbaldachins wirken sich kostenmäßig aus. Die Prüfung hierzu ist Beschluss Planung 06/2015 Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen. Auf Anforderung der Unteren Baubeginn: 05/2017 Massenänderung Landschaftsbehörde ist ein Artenschutzgutachten zum Schutz von Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021 Planungsänderung Fledermäusen zu erstellen. Zusätzlich ist ein Windkanalversuch Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021 Planungsänderung Nutzer durchzuführen. Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021 Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Im April 2018 haben die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB- Gelände begonnen. Die Bauzeit für dieses Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres 2018 wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus an der Ostseite einschließlich Widerlagerwände erstellt, einschl. Verkehrsumstellung auf den fertigen Brückenteil sowie Abbruch und Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen: Neubau der westlichen Brückenhälfte einschl. Stützwände. Für dieses Zusätzliche Maßnahmen Hauptbaulos sind Sperrzeiten bei der DB beantragt, bisher aber noch nicht bewilligt, was zu Verschiebungen im Planungsablauf führen kann und sich unmittelbar auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.
23 Terminplan Lph 1/2 Lph 3 Projektstufen Grundsatzbeschluss (Fachamt) VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. dann Ausschuss Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss Lph 4 Genehmigungsplanung Lph 5 Ausführungsplanung Lph 6 und 7 Ausschreibungen und Vergaben Lph 8 Bauphase Nutzerübergabe Mängelbeseitigung Finanzieller Abschluss X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Projektleitung: 66-2 Juli Kostenindikator 2,82% Gewerke. Budget. Prognose Abweichung zum Ist Kosten Beschluss
Controlling Bericht Kanalbau Burgweg Projektleitung: 66-2 Juli 2018 2.733.000 Kostenindikator 2,82% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Juli 2018 Beschluss Kostenrisiko bezogen auf
MehrProjektleitung: 66-1 Juni Kostenindikator 0,00% Gewerke. Budget. Prognose Abweichung zum Ist Kosten Beschluss
Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I Projektleitung: 66-1 Juni 2018 2.733.000 Kostenindikator 0,00% Gewerke Budget Prognose Abweichung zum Kosten Beschluss Juni 2018 Beschluss Kostenrisiko
MehrStädtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. November 2018
Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB November 2018 Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven
MehrStädtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. März 2018
Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB März Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen
MehrStädtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB. April 2018
Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB April Inhaltsverzeichnis: Weitere bedeutsame Maßnahmen Erläuterungen zu den Statusberichten 3 Maßnahmenübersicht 4 Statusberichte der aktiven Maßnahmen
MehrEs fällt ein Gesamthonorar von ca ,00 (einschl. 19% MwSt.) an.
Vorlage Stadtwerke 134/2016 Entwässerung Geschäftszeichen: FB 4/66/Andler 19.08.2016 Ältestenrat 12.09.2016 nicht öffentlich Kenntnisnahme Ausschuss für Technik und Umwelt 21.09.2016 öffentlich Beratung
MehrHonorarermittlung Grundleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung gem. 55 HOAI ALG 1 - Abwasser, Wasser, Gas. Kosten.
Preisblatt - Seite 1/6 ALG 1 - Abwasser, Wasser, Gas e gruppe zu 10 410 Bauwerk - Technische Anlagen 655.000,00 655.000,00 nach (5) HOAI in % 655.000,00 118.937,14 124.884,00 LPh 2 Vorplanung 8,7 10.927,35
MehrAusschusssitzung Stadtentwicklung (Juli 2018)
Neubau der Westumgehung in Ausschusssitzung Stadtentwicklung (Juli 2018) I. Öffentlicher Teil, - Realisierung Westumgehung Neubau der Westumgehung in Agenda 1. Erfolgte Maßnahmen 2. Terminplanung 3. Kostenverfolgung
MehrInhaltsverzeichnis. Übersicht über die neue HOAI HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften Anwendungsbereich... 8
IX Inhaltsverzeichnis Übersicht über die neue HOAI... 1 HOAI Teil 1: Allgemeine Vorschriften... 8 1 Anwendungsbereich... 8 Sachlicher Anwendungsbereich der HOAI... 8 Anwendung der HOAI bei anteiligen Leistungen
Mehrbitte nehmen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung:
Teledat FAX uia ISDN +49 5676926551 11.88.2889-15:55 8881 zu TOP Kreisverwaltung Abt. Kassel 11 AUfi. 2009 U Kreistagsfraktion BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN Wilhelmshöher Allee 19a 34117 Kassel Anden Kreistagsvorsitzenden
MehrLeistungsphase Pos. Bezeichnung der Leistung/Tätigkeit Gesamtpreis (netto)
1. Vorplanung (Finalisierung der durch den AG begonnen Vorplanung) Der Leistungsumfang bemisst sich nach Kapitel 3.2 der Leistungs- und Tätigkeitsbeschreibung für die Planung des 2. Entwurfsplanung Der
MehrGrundleistungen der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
Leistungsumfang Ingenieurbauwerke zu 3, Leistungen des Auftragnehmers Grundleistungen der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) -- d) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
MehrKombibad Ilvesheim. Projektentwicklung und Gesamtplanung. Neubau Kombibad Ilvesheim. Zwischenstand Vorplanung und Kosten
Projektentwicklung und Gesamtplanung Neubau Kombibad Ilvesheim Zwischenstand Vorplanung und Kosten 06.09.2017 Vorplanung Kombibad Ilvesheim Vorplanung 3 - Beschlussvorgaben wurden umgesetzt - Optimierung
MehrPos. 9 KJFP - Investitionen in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
ANLAGE 6 Pos. 9 KJFP - Investitionen in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zum Antrag vom Zeichen des Landschaftsverbandes 1. Bezeichnung der Maßnahme: Neubau Erweiterung Umbau Bauunterhaltung
MehrAusschusssitzung Stadtentwicklung (Dez. 2017)
Ausschusssitzung Stadtentwicklung (Dez. 2017) I. Öffentlicher Teil, - Realisierung Westumgehung Agenda 1. Erfolgte Maßnahmen 2. Terminplanung 3. Kostenverfolgung 4. Nächste Schritte Agenda 1. Erfolgte
MehrAnlage 2 Antrag des Trägers/Letztempfängers auf Gewährung einer Zuwendung
Anlage 2 Antrag des Trägers/Letztempfängers auf Gewährung einer Zuwendung Name, Anschrift, Rechtsform des Trägers der Kindertageseinrichtung Ort, Datum Auskunft erteilt: Tel.-Nr. an den zuständigen örtlichen
MehrNEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG. Neubau Freizeitbad Verwaltungsrat Penzberg,
NEUBAU FREIZEITBAD PENZBERG 1 AGENDA 2 AGENDA Beschlusslage Neubau Wellenhallenbad und Sauna Projektbeispiele rahmen Neubau Wellenhallenbad und Sauna rahmen Module Erster Bauabschnitt als Sportbad Freibecken
MehrLandkreis Esslingen. Rohräckerschulzentrum Esslingen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - - Erweiterung und Generalsanierung -
BA 6: Pausenhof SBBZ Lernen (Förderschule) Landkreis Esslingen Rohräckerschulzentrum Esslingen - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - - Erweiterung und Generalsanierung - 13. Projektkurzbericht
MehrPilotprojekt Wasserstraßenund Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Beauftragt durch das: Steckbrief Pilotprojekt Wasserstraßenund Schifffahrtsverwaltung des Bundes Neubau der Westkammer der Schleuse Wedtlenstedt Stand: September 2017 Steckbrief Pilotprojekt Wasserstraßen-
MehrHedwig Lipphardt. Gestaltungstipps für den Architektenvertrag
Mandantenveranstaltung 30.03.2017 Hedwig Lipphardt Rechtsanwältin u. Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Gestaltungstipps für den Architektenvertrag 1 I. Der Klassiker: Vom Architekten vorgelegte
MehrGemeinderatsvorlage Nr. 117/2013
Fachbereich: Umwelt und Technik Gemeinderatsvorlage Nr. 117/2013 Vorlage an Sitzung am GR 18.07.13 VA AUT öffentlich nichtöffentlich Vorberatung ja nein OR Beirat VA AUT öffentlich nichtöffentlich Sperrvermerk
MehrPilotprojekt Autobahndirektion Südbayern
Beauftragt durch das: Steckbrief Pilotprojekt Autobahndirektion Südbayern A 99 BW 27/1 Unterführung der DB + S 8 Flughafen Ersatzneubau Stand: Oktober 2017 Steckbrief Pilotprojekt Autobahndirektion Südbayern
MehrPlanungsbetriebslehre: HOAI und BWL
Planungsbetriebslehre: HOAI und BWL Einführung Honorarermittlung Leistungsbild Objektplanung Rahmenbedingungen der Berufsausübung http://www.a.tu-berlin.de/hoai2000plus/schlussbericht.html, Stand: 24.04.2007.
MehrWeimarer Baurechtstage 2015 am 6. März 2015 in Weimar. Gestaltung des Planervertrages aus Sicht des Bauherrn
Weimarer Baurechtstage 2015 am 6. März 2015 in Weimar Gestaltung des Planervertrages aus Sicht des Bauherrn 1 Die Grundstruktur des Architektenvertrages und seine Folgen für die Vertragsgestaltung 2 Die
MehrNeubau der Radarstation Emden
von Dipl.-Ing. Friedhelm Roeloffzen 1 Einleitung und Veranlassung Zur Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der Ems wurde von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
MehrA 3 / A 40 Umbau AK Kaiserberg inkl. Ersatzneubau DB-Brücke und Zentralbauwerk. Bürgerinformation am
A 3 / A 40 Umbau AK Kaiserberg inkl. Ersatzneubau DB-Brücke und Zentralbauwerk Bürgerinformation am 01.06.2017 1 Informationsveranstaltung Kaufmännische Berufskolleg Duisburg-Mitte, 01.06.2017 Ablauf des
MehrPräsentation TUSPO Jahreshauptversammlung
Präsentation TUSPO Jahreshauptversammlung 05.03.2016 Umsetzungskonzept Der Markt Roßtal erwirbt die Sportgelände des TUSPO (Sportplatzweg) und des TVR (Jahnstraße, Buchschwabacher Straße) Die Vereine
Mehrfür Gebäude und 3 Prozent für Innenräume, 7. für die Leistungsphase 7
a) Synopse HOAI 2009 HOAI 2013 Text HOAI 2009/HOAI 2013 2 (Grundlagenermittlung) mit je 3 Prozent bei Gebäuden und raumbildenden (Vorplanung) mit je 7 Prozent bei Gebäuden und raumbildenden (Entwurfsplanung)
MehrPROF. MICHAEL LANGE Ingenieurgesellschaft mbh. Gutachten. Fassadenplanung. 1 Grundlagenermittlung. 4 Genehmigungsplanung. 5 Ausführungsplanung
1 Grundlagenermittlung 2 Vorplanung 3 Entwurfsplanung 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungsplanung 6 Vorbereitung der Vergabe DG-Bank, Hannover 7 Mitwirken bei der Vergabe 8 Objektüberwachung Gutachten DG-Bank,
MehrMarkt Karbach. Herzlich Willkommen. zur Bürgerversammlung des Marktes Karbach am im Gasthaus Engelhard. Präsentation Markt Karbach 1
Herzlich Willkommen zur Bürgerversammlung des Marktes Karbach am 27.07.2015 im Gasthaus Engelhard Präsentation Markt Karbach 1 Thema der Bürgerversammlung - Bericht zur Kläranlage des Marktes Karbach -
MehrVergabe von Bauleistungen für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber - Bekanntgabe über Auftragsvergaben
Amt für Gebäudemanagement Az.: 21.21002-043.171-2957558 Sitzungsvorlage 14/2016 Vergabe von Bauleistungen für Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber - Bekanntgabe über Auftragsvergaben TOP Gremium Sitzung
MehrErkenntnisse des Bundesrechnungshofes zu den Ursachen von Kosten- und Terminüberschreitungen von Projekten der Bundesverwaltung
Impulsvortrag Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes zu den Ursachen von Kosten- und Terminüberschreitungen von Projekten der Bundesverwaltung Christian Ahrendt, Vizepräsident des Bundesrechnungshofes 1
MehrAusschusssitzung Stadtentwicklung (Jan. 2017)
Ausschusssitzung Stadtentwicklung (Jan. 2017) I. Öffentlicher Teil, - Realisierung Westumgehung Agenda 1. Erfolgte Maßnahmen 2. Terminplanung 3. Kostenplanung 4. Nächste Schritte Agenda 1. Erfolgte Maßnahmen
MehrNeubau des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen
Landesrechnungshof Neubau des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen EURORAI Workshop 2015 A. Zelljahn H. Donner Folie 1 von 18 Landesrechnungshof Organisation Präsidentin Frau Dr. Mandt Abteilung IV Abteilung
MehrKreistag TOP 3 Sachstandsbericht zum Neubau des Rems-Murr-Klinikums Winnenden
Kreistag 16.07.2012 TOP 3 Sachstandsbericht zum Neubau des Rems-Murr-Klinikums Winnenden Übersicht 2 1. Weiße Wanne 2. Terminplanung 3. Kostenprognose 4. Baustellenausweis 5. Sachstand Haus B 6. Stand
Mehr6. Forum Hochwasserschutz Laubegast HWSK-Maßnahme M30 am alten Elbarm
Schutz linkselbischer Siedlungsgebiete im Dresdner Osten vor Elbhochwasser 6. Forum HWSK-Maßnahme M30 am alten Elbarm Ergebnisse der Entwurfsplanung Stand April 2013 Bisherige Stadtrats-Beschlüsse Beteiligungsprozess
MehrÜbungen Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik I
B.Sc. Bauingenieurwesen Modul 22 Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik Vorlesung Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik I Übung 2b WS 2011 / 12 Übungen Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik I Übung 1: Allgemeine
MehrBAUDEZERNENT GR TOP 5 a)
BAUDEZERNENT GR 15.05.2013 TOP 5 a) AMT FÜR HOCHBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT DRUCKSACHE NR. 89/2013 Lfd-Nr.: / - öffentlich - Balingen, 08.05.2013 Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: Stadtwerkeausschuss
MehrDie entsprechende Kostenschätzung wurde mit Schreiben vom aktualisiert an die Verwaltung übergeben und ist nachfolgend dargestellt:
7. Sanierung der Friedrich Ebert-Schule (ehemaliges Hauptschulgebäude) h i e r Grundsatzbeschluss über die weitere Vorgehensweise (Variante Neubau als Anbau); Beschluss Sachverhalt: In der Sitzung des
Mehrvorläufige Honorarberechnung HLSE [VORSCHAU]
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbh, Heimeranstr.31, 80339 München vorläufige Honorarberechnung HLSE [VORSCHAU] Datum: 30.03.2017 Vorhaben: MK 6 Honorarberechnung nach HOAI (2013) Leistungsbild:
MehrHOAI 2009: Grafische Teilleistungstabellen und Kostenanrechnungstabellen
1. Teilleistungstabellen Der Verordnungsgeber hat in der HOAI als kleinste Abrechnungseinheit die Leistungsphasen mit einer Bewertung versehen. Jedoch kommt in der Praxis immer wieder der Fall vor, dass
MehrStadt Waldkirch. Freibad Waldkirch
Techdata AG Projekt- und Baumanagement Güterstrasse 133, CH-4053 Basel www.techdata.net Stadt Waldkirch Freibad Waldkirch Vergleichende Kostenschätzung zu den Bäderstandorten Brunnenrain, Inried und Kollnau
MehrAnlage zu 6 Spezifische Leistungspflichten Objektplanung - Gebäude zum Vertrag Nr.: Sanierung Bestandsgebäude
Leistungsstufe 1 Überarbeitung Entwurfsunterlage - Bau Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Analysieren der übergebenen Unterlagen nach 3 des Vertrags, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
MehrBayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Postfach 22 12 53 80502 München Vorab per E-Mail (anfragen@bayern.landtag.de)
MehrENTWURF. Kosten in EUR netto. 410 Bauwerk - Technische Anlagen , , , ,00 Gesamt
Preisblatt - Seite 1/9 ALG 1 - Abwasser, Wasser, Gas e Honorarsatz gruppe zu 10 zu 10 410 Bauwerk - Technische Anlagen 57.00 57.00 80.00 80.00 57.00 nach 14 HOAI nach (5) HOAI Basishonorar Bewertung der
Mehr73 Leistungsbild Technische Ausrüstung Bew. Edv-Z Edv-E CAD-Z CAD-E V-Edv V-CAD Neubew. Anlage Tabelle :58
73 Leistungsbild Technische Ausrüstung Bew. Edv-Z Edv-E CAD-Z CAD-E V-Edv V-CAD Neubew. 1 2 3 4 5 1*2*3 1*4*5 1-(6+7) % % % % 1. Grundlagenermittlung Klären der Aufgabenstellung der Technischen Ausrüstung
MehrAnlage zu 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung - Gebäude und Innenräume
Leistungsstufe 1 Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau 1 / Bauunterlage der Vorplanung (LPH 2) a) Analysieren der Grundlagen nach 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an
MehrBaugrubenherstellung für das Schloßpark-Center in Schwerin
Baugrubenherstellung für das Schloßpark-Center in Schwerin Dipl.-Ing. H. Mellech, Rostock und Dipl.-Ing. H. Zehe, Hamburg GKT Spezialtiefbau GmbH, Winsbergring 3, 22525 Hamburg Internet: http://www.gktspezi.de
MehrBayerische Architektenkammer
Bayerische Architektenkammer ERWEITER TER GRUNDLEISTUNGSKATALOG Merkblatt 3 HOAI 2013 Einführung Mit der Novellierung der HOAI 2013 wurden neue Grundleistungen aufgenommen, die sich in erster Linie auf
Mehr!,o s" DIN Kosten im Bauwesen Teil 1: Hochbau. Building costs Part 1: Building construction Coûts de bâtiment Partie 1: Bâtiment
DEUTSCHE NORM DIN 276-1 November 2006 D ICS 91.010.20 Ersatz für DIN 276:1993-06 Kosten im Bauwesen Teil 1: Hochbau Building costs Part 1: Building construction Coûts de bâtiment Partie 1: Bâtiment Gesamtumfang
MehrAnlage zu 6 Spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung - Tragwerksplanung zum Vertrag: TU BAF, Neubau Hallenkomplex, 2.
27.02015 Leistungsstufe 1 Entwurfsunterlage - Bau / Bauunterlage Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) a) Analysieren der Grundlagen b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung
MehrErneuerung der Torstraße Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung V Württembergische Straße 6.
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abteilung V Württembergische Straße 6 10707 Berlin 1 16 2 3 3 1 4 5 2 4 6 7 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB ING Berlin) 7 3 Besondere Vertragsbedingungen
MehrNeubau Gustav-Heinemann- Gesamtschule
Neubau Gustav-Heinemann- Gesamtschule Baufeldherrichtung Aktueller Sachstand Amt für Straßen und Verkehr / Geschäftsbereich 6A 1 Ausgangslage Ziel ist die Herrichtung einer Brachfläche neben Bestandsschule
MehrSSP AG. Umnutzung und Erweiterung Gesamtschule Oppum. Präsentation Bauausschuss Krefeld,
SSP AG Umnutzung und Erweiterung Gesamtschule Oppum Präsentation Bauausschuss Krefeld, 05.09.2017 SSP AG Agenda: - Projektziele und Aufgabenstellung - Städtebauliches Konzept / Lageplan - Grundrisse Erweiterungsbauten
MehrBaukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH. Pressemitteilung Neuerscheinung BKI BAUKOSTEN 2009 Teil 1-3
Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH Pressemitteilung Neuerscheinung BKI BAUKOSTEN 2009 Teil 1-3 Kostensicherheit für Bauprojekte? mit den BKI BAUKOSTEN 2009 kein Problem! aktuell
MehrKostenverfolgung und Abrechnung von Bauleistungen
Kostenverfolgung und Abrechnung von Bauleistungen 6. Baukirchmeistertagung in der Evangelischen Akademie Bonn 20. 21.09.2012 Einflussmöglichkeit auf Baukosten Mit zunehmendem Bauverlauf nehmen die Einflussmöglichkeiten
MehrPräambel. 1 Geltungsbereich
Vergabeordnung der Stadt Frechen für Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen vom 13.12.2006 (in der aufgrund der 6. Änderung vom 20.02.2014 ab dem 01.01.2016 geltenden Fassung) Präambel Aufgrund der
MehrVerfasser: FB 4 - Schrempp. Beteiligte FB: 1, SWS Stichwort KA Schramberg - Erneuerung Faulturm
Fachbereich: Stadtwerke Gemeinderatsvorlage Nr. 76/2017 Ortschaftsratsvorlage WM Nr. / Ortschaftsratsvorlage TB Nr. / Vorlage an GR VA AUT OR-WM OR-TB öffentlich nichtöffentlich Sitzung am Vorberatung
MehrErgebnisse der Machbarkeitsstudie. CORNELISSEN + PARTNER mbb Mozartweg Nideggen Tel 02427/ Fax 02427/
Untersuchungen: - Grundschule Standort Vossenack - Flächenbedarf bei Zusammenlegung mit Grundschule Bergstein - Kosten bei Zusammenlegung mit Grundschule Bergstein - Instandsetzungskosten - Kosten und
MehrKostenbewusst planen... Kostensicher realisieren
Kostenbewusst planen... Kostensicher realisieren 1 1. Vereinfachtes Kostenermittlungsverfahren " Wenn einer von Euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel
MehrOffenbachplatz in Köln Bühnen der Stadt Köln. Flächen: Bereich 1 Opernhaus /Betriebshof NGF: m² BGF: m² BRI: 160.
1. Die ProjektKENNDATEN Standort: Bauherr: Offenbachplatz in Köln Bühnen der Stadt Köln Flächen: Bereich 1 Opernhaus /Betriebshof NGF: 35.960 m² BGF: 46.429 m² BRI: 160.258 m³ Bereich 2 Schauspielhaus
MehrErrata. zum Titel HOAI 2013 Band 2 (ISBN )
Errata zum Titel HOAI 2013 Band 2 (ISBN 978-3-410-24037-2) Im Anhang A befinden sich auf den Seiten 287 und 288 Fehler. Sie wurden wie folgt korrigiert (gelb hinterlegter Text): Anhang A Anhang A Vorschlag
Mehr73 Leistungsbild Technische Ausrüstung
73 Leistungsbild Technische Ausrüstung HOAI 2000 plus Honorarordnung in geltender Fassung HOAI 2000 plus 1.Grundlagenermittlung Klären der Aufgabenstellung der Technischen Ausrüstung im Benehmen mit dem
MehrUmbau und Erweiterung der KT Ohmstraße 24 Beschreibung
Umbau und Erweiterung der KT Ohmstraße 24 Beschreibung Bauherr: Grundstück: 23 / 562-3 Grundstücksgröße: 4.403 m² Magistrat der Stadt Langen Südliche Ringstraße 80 63225 Langen (Hessen) Schäden an der
MehrARCHITEKTENVERTRAG FÜR FREIANLAGEN
ARCHITEKTENVERTRAG FÜR FREIANLAGEN Zwischen dem Bauherrn: Stadt Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg ggf. vertreten durch: den Bürgermeister, Herrn Rehbaum - nachfolgend Bauherr genannt - und dem Landschaftsarchitekten,
MehrSanierung Gerichtsgasse
Projektabschlussbericht Sanierung Gerichtsgasse Dezernat III Tiefbau- und Vermessungsamt Dezember 2015 Seite 1 Inhaltsverzeichnis 1 Projektauftrag... 3 Ausgangssituation... 3 Projektziele... 3 Projektleitung...
MehrIrene Kremer. Wie Sie beim Pfusch am Bau Ihr gutes Recht durchsetzen. interna. Ihr persönlicher Experte
Irene Kremer Wie Sie beim Pfusch am Bau Ihr gutes Recht durchsetzen interna Ihr persönlicher Experte Inhaltsverzeichnis Einleitung 7 Ohne Kontrolle geht es nicht 8 Zuverlässige Partner am Bau 11 Leistungen
MehrHOAI 2013 in der Praxis Planen und Bauen im Bestand
Ausschuss der Verbände und Kammern HOAI 2013 in der Praxis Verband Beratender Ingenieure Hessen Seite 1 2722 Dr.- Ing. Erich Rippert 27. März 2014 HOAI 2013, Teil 3, Abschnitt 3 Objektplanung für Ingenieurbauwerke
MehrSenatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin, den III A 62 - Fernruf: 9013 (913) 7428
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin, den 06.10.2009 - III A 62 - Fernruf: 9013 (913) 7428 An den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, Technologie und Frauen über den
MehrNeugestaltung Wuppertal Döppersberg
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg Sachstands- und Controllingbericht Stand 15. Januar 2014 31.01.2014 10:02:20 Seite 1 / 14 0) Gliederung 1) Sachstand a) Planung b) Ausschreibungen c) Bauausführung 2)
MehrDie neue Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
Die neue Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen Bearbeitet von Manfred von Bentheim 1. Auflage 0. CD-ROM. Mit Handbuch. Kunststoffordner ISBN 978 3 86586 213 6 Format (B x L): 20,3 x 22,8
Mehr1 Kommentierung HOAI Teil 3 Objektplanung l. Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 41-44
Inhaltsverzeichnis Seite 1 Kommentierung HOAI Teil 3 Objektplanung l Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke 41-44 i 41 Anwendungsbereich 1 Zu 41,Rdn. 1 Neuerungen durch die HOAI 2013 1 Zu 41, Rdn. 2 Definition
MehrProjektentwicklung am Beispiel des Hochwasserschutzes in Hemmingen. Stadt Hemmingen FB Bau und Umwelt Axel Schedler und Sven Baumgarte
Projektentwicklung am Beispiel des Hochwasserschutzes in Hemmingen 1. Kurzvorstellung und Hochwasserereignisse 2. ÜSG 1905 3. Siedlungsentwicklung historisch bis heute 4. Berechnung des HQ 100 und Neuausweisung
MehrLandesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Otto-von-Guericke-Straße Magdeburg
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Otto-von-Guericke-Straße 5 HWSB Jerichow, km 40,34-41,20 WSTC GmbH Heydeckstraße 12 Inhaltsverzeichnis 1) Aufgabenstellung / Werdegang
MehrWahlpflichtfach Kostenermittlung
Wahlpflichtfach Kostenermittlung 05.11.2015 Stefan Scholz I. Inhalt II. Themen 1. Anwendung in den LP 5 bis 8 2. Präsentation Hasenbein / Orca 3. Checkliste weitere Arbeit WPF Kostenermittlung 14:00 16:00
MehrSitzung des Rechtsausschusses des Landtages am 07. März 2018
Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Der Minister Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf Seite 1 von 1 Herrn Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen
MehrInternationale Arbeitstagung Brücken- und Ingenieurbau 2018
Internationale Arbeitstagung Brücken- und Ingenieurbau 2018 Verfahren für Kostenansätze von Straßentunneln- Cost estimation procedures for road tunnels Dipl. Wirt.-Ing. Anne Lehan / Dipl.-Ing. Ingo Kaundinya
MehrBewerber weiter zugelassen? ja nein
III.1.) Teilnahmebedingungen Bewerbung vom: III.1.1. Formale Ausschlussgründe / Mindestkriterien ja nein III.1.1.a. Erfolgte fristgerechter Eingang der Unterlagen (VgV 53)? Ausschlußkriterium! III.1.1.b.
MehrInhalt von BWL-Wirtschaftlichkeitsrechnung. Projektmanagement - BWL Wirtschaftlichkeitsrechn. Inhalt
Inhalt von BWL-Wirtschaftlichkeitsrechnung 1 Inhalt 1 Facility Management 2 DIN 276 Kostenvorausberechnung 3 DIN 18960 Baunutzungskosten 4 Aufbau Wirtschaftlichkeitsrechnung 5 Beispiel Stahlbaufertigung
MehrGeh- und Radwegebau Germendorfer Straße zwischen Uhlandstraße und Bergstraße
Ofenstadt Velten Anliegerversammlung Geh- und Radwegebau Germendorfer Straße zwischen Uhlandstraße und Bergstraße 20.01.2015 1 Ofenstadt Velten Herzlich Willkommen 2 Ansprechpartner: www.velten.de Bürgermeisterin:
Mehr- Umbau Kurpromenade -
Bad Herrenalb, 12.03.2015 Stadtkernsanierung / Gartenschau 2017 - Umbau Kurpromenade - GSA am 12.03.2015 Dipl.-Ing. Daniel Ebbers Dipl. Ing. Daniel Ebbers ISAPLAN Ingenieur GmbH Gliederung Was bisher geschah
MehrNovellierungsvorschlag Siegburg. Leistungsbild Gebäudeplanung zu 33 HOAI
Novellierungsvorschlag Siegburg Leistungsbild Gebäudeplanung zu 33 HOAI Gebäudeplanung % 0. Mitwirkung bei der Bedarfsermittlung 2 1. Projektvorbereitung / Grundlagenermittlung 9 2. Projektplanung 26 3.
Mehr2 Fachliche Abdeckung der Zielerreichung organisieren
2 Fachliche Abdeckung der Zielerreichung organisieren 2 Zweck Das folgende Beispiel zeigt eine sehr übersichtliche Planungsstruktur: Die Projektleitung (P1), die Bausteuerung und -planung (P2) sowie die
MehrPräsentation. Das Leistungsspektrum der PI Projektkoordination. Die Schwerpunkte unseres Planungsbüros sind auf folgenden Sektoren angesiedelt:
Das Leistungsspektrum der PI Projektkoordination Die Schwerpunkte unseres Planungsbüros sind auf folgenden Sektoren angesiedelt: Industriebau Wohnungsbau Verwaltungsbau Ladenbau Geschäftshausbau Hotelbau
MehrNeufahrner Kurve Stand der Bauarbeiten
Neufahrner Kurve Stand der Bauarbeiten Nachbarschaftsbeirat des Flughafens München 19. Juni 2015 Thomas Graf Sachgebiet Schieneninfrastruktur bei der Autobahndirektion Südbayern Tagesordnung 1. Stand der
MehrKindertagesstätte Südlich Westerwischstrom - Interessenbekundungsverfahren -
Kindertagesstätte Südlich Westerwischstrom - Interessenbekundungsverfahren - Anlage 6a STADT CUXHAVEN DER OBERBÜRGERMEISTER Sitzungsvorlage Nr.: 185/2017 Ausgefertigt am: 22.11.2017 öffentlich Fachdienststelie:
MehrGrenzweg 12 Neubau Zweifachsporthalle
Stand: Vorlage zum Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss 40/ 30/2017 1. Ausgangslage Bedarfslage Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl am Schulstandort Grenzweg 12 und des Mitgliederaufkommen des Turnvereins
MehrAnforderungen an die bauliche Sicherheit und Ordnung
Feste Fehmarnbeltquerung Internationale Arbeitstagung Brücken- und Ingenieurbau 2018 Anforderungen an die bauliche Sicherheit und Ordnung Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Staatsvertrag 3. Schritt 1: Planungsgrundlage
MehrTeilnahmebedingungen. Bewertungsmatrix. Projekt Neugestaltung Ortsmitte Gerbrunn Bewerber Nr. Bewerber: Objektplanung Freianlagen / Verkehrsanlagen
Bewertungsmatri III.1.) Teilnahmebedingungen Bewerbung vom: III.1.1. Formale Ausschlussgründe / Mindestkriterien ja nein III.1.1.a. Erfolgte fristgerechter Eingang der Unterlagen beim Auftraggeber (VgV
Mehrabgelehnt zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.
Vorlage-Nr. 1506/2011 Der Oberbürgermeister Dezernat, Dienststelle VII/VII/2 Beschlussvorlage Freigabedatum 02.05.2011 zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Sanierung Römisch-Germanisches Museum
MehrVerfahrensgang bei Bauvorhaben der Kirchengemeinden
Verfahrensgang bei Bauvorhaben der Kirchengemeinden 1. Antrag auf Bauberatung durch den OKR + Antrag Bauübersicht Bezirk 3. Festsetzung des Bauumfangs oder Raumprogramms und Bestimmung des/der Architekten
MehrBauvorhaben Königstraße Hannover Erneuerung der Eisenbahnbrücke. DB Netz AG Mai 2018
Bauvorhaben Königstraße Hannover Erneuerung der Eisenbahnbrücke DB Netz AG Mai 2018 1843 Beginn der Eisenbahn in Hannover 1843 Für die Eröffnung der ersten Eisenbahnstrecke nach Lehrte wurde ein Provisorium
MehrWERKVERTRAG. Auftragnehmer: UID-Nr... im weiteren -Generalplaner- genannt. Paragraph 1:
WERKVERTRAG Auftraggeber: UID-Nr... im weiteren -Bauherr- genannt Auftragnehmer: Thurner Generalplanung GmbH Bahnhofstraße 102 A-5760 Saalfelden UID-Nr. ATU59602022 im weiteren -Generalplaner- genannt
MehrKommunalreferat Immobilienmanagement
Telefon: 0 233-21263 Telefax: 0 233-20328 Kommunalreferat Immobilienmanagement EineWeltHaus, Schwanthaler Straße 80; Schallschutzmaßnahmen / Erneuerung der Lüftung 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
MehrLand Fassung: Dezember Bieter:
Land Fassung: Dezember 2014 Bieter: «AnredeAmt_kurz» «Amt» «StraßeAmt» «PLZAmt» «OrtAmt» Vergabe-Nr. : «VertragNr» Projekt : «Maßnahme» «Leistung» Ihr Schreiben vom «Versand» Sehr geehrte Damen und Herren,
MehrIAktenzeichen:
STADT WIESLOCH 1Vorlage Nr. 1130/2010 FB 5 / FG 5.11 / Herr Astor IAktenzeichen: 1797.1101 5.11/ Tagesordnungspunkt: Bahnhof Wiesloch-Walldorf; 2. Bauabschnitt Beratungsfolge: Gemeinderat 21.07.2010 öffentlich
MehrHOAI Ermittlung der anrechenbaren Kosten
HOAI 2013 - Ermittlung der anrechenbaren Kosten am 23. März 2017 beim VBI FG Infrastruktur Dr.-Ing. Dietmar Heinrich der ursprüngliche Vortrag wurde zusammen mit Prof. Dipl. Ing. Reinhold Johrendt erarbeitet
MehrArchitektenvertrag. Zwischen. - Auftraggeber (AG) - und Auftragnehmer (AN) - wird nachfolgender Architektenvertrag geschlossen:
Architektenvertrag Zwischen - Auftraggeber (AG) - und... - Auftragnehmer (AN) - wird nachfolgender Architektenvertrag geschlossen: 1 Gegenstand des Vertrages Gegenstand des Vertrages sind die Rechte und
MehrWerkstattveranstaltung Planungswettbewerbe in der Praxis am 27. Februar 2018
Werkstattveranstaltung Planungswettbewerbe in der Praxis am 27. Februar 2018 Ein gemeinsame Veranstaltung: - des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, - der Brandenburgischen Ingenieurkammer
Mehr