Leistungsbeschreibung
|
|
- Edith Bach
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Vergabestelle/Auftraggeber GmbH Stadtwerke Norden Feldstraße Norden Leistungsbeschreibung Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet der Stadt Norden Baubeschreibung
2 Inhalt 1 ANGABEN ZU BAUSTELLE 3 2 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG DER BAULEISTUNG 6 3 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 8 Baubeschreibung Seite 2 von 9
3 1 Angaben zu Baustelle 1.1 Lage der Baustelle Die Leuchtensanierung findet in weitestgehend zusammenhängenden Straßenzügen im Stadtgebiet der Stadt Norden und in Norden-Norddeich statt. 1.2 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung Teile der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet der Stadt Norden werden energetisch saniert. Alte Kofferleuchten und einzelne Pilzleuchten werden demontiert und durch moderne hocheffiziente LED-Leuchten ersetzt. Teilweise sind Maste zu erneuern. Durch die Sanierung wird eine Reduktion der CO 2-Emissionen sowie eine Energieeinsparung von mindestens 80% erreicht. Das Beleuchtungsniveau soll verbessert oder zumindest beibehalten werden. Die Lichtimmissionen sind möglichst zu verringern und auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die zur Sanierung vorgesehene Straßenbeleuchtung wird zurzeit automatisch über Dämmerungsschalter ein- und ausgeschaltet. Die Betriebsstunden sind der Anlage 1 zum LV zu entnehmen. Das vorhandene Erdkabelnetz ist in entsprechenden Kabelplänen dokumentiert und besteht im Wesentlichen aus Erdkabel 4 x 10 mm2. Die Sanierungsmaßnahme wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Um die beantragte Förderung nicht zu gefährden, sind die angegebenen Ausführungstermine zwingend einzuhalten. Umrüstung von Bestandsleuchten auf LED-Leuchten Austausch von insgesamt 413 Stück Koffer- bzw. Pilzleuchten gegen LED-Leuchten. Gleichzeitig ist eine Steuerung der Beleuchtungsanlage vorgesehen, mit der eine Leistungsreduzierung in den Nachtstunden möglich ist. Austausch von Masten Austausch einzelner bauseits gestellter Masten und Richten einiger schief stehender Masten. Der Austausch der Masten bzw. das Richten erfolgt punktuell innerhalb der Straßenzüge, die saniert werden. Die Maßnahmen finden in den oben genannten Gebieten statt. Weitere Details und Angaben siehe Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis. Eine offizielle Baustellenbegehung ist nicht vorgesehen, eine örtliche Besichtigung wird jedoch vor Abgabe eines Angebotes vorausgesetzt. 1.3 Art und Umfang des Bauvorhabens Die Maßnahmen erfolgen gemäß Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis. Baubeschreibung Seite 3 von 9
4 1.4 Verkehrsverhältnisse / Verkehrsbeschränkungen Vorhandene öffentliche Verkehrswege: Straßen des überörtlichen Verkehrs und Gemeindestraßen Sämtliche Materialtransporte sind der Tragfähigkeit der Zufahrtswege anzupassen. Für Schäden an den Zufahrtswegen, auch für Materialanlieferungen und Gerätetransporte durch Subunternehmer, haftet der Auftragnehmer. 1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen Je nach Vorgabe der Genehmigungsbehörde. 1.6 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser Beschaffung und Entsorgung ist Sache des Auftragnehmers. 1.7 Lager- und Arbeitsplätze Das der Stadt Norden gehörende Gelände kann auf eigene Gefahr und Haftung unentgeltlich in Anspruch genommen werden. Alle erforderlichen zusätzlichen Umschlags- und Lagerplätze sind im Einvernehmen mit den Grundstückseigentümern oder Pächtern selbst zu beschaffen. Ein eventuell erforderlicher Materialumschlag wird nicht gesondert vergütet. 1.8 Bodenverhältnisse, Baugrund Es liegt keine Bodenuntersuchung vor. 1.9 Hydrologische Werte über Grundwasser 1.10 Besondere wasserrechtliche Vorschriften 1.11 Besondere Vorgaben für die Entsorgung bzw. LV-Angaben Schutzgebiete und Schutzzeiten bzw. LV-Angaben Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen, Bauwerken und Grenzsteinen Der Auftragnehmer hat bei der Durchführung der Baumaßnahme die Richtlinien für die Anlagen von Straßen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen (RAS - LG 4) und die DIN (Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) einzuhalten. Die von der Bauleitung übergebenen Grenzpunkte, Achspunkte und Höhenpunkte sind sorgfältig zu schützen und auf eigene Kosten außerhalb der Baustrecke sicher zu vermarken. Die Grenzpunkte hat der Auftragnehmer nach Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber unversehrt wieder zu übergeben. Baubeschreibung Seite 4 von 9
5 Glaubt der Auftragnehmer in der Absteckung Abweichungen wahrzunehmen, so hat er dies unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen und den Bau bis nach ergangener Entscheidung auszusetzen Anlagen im Baugelände Sofern städtische Ver- und Entsorgungsleitungen im Baubereich vorhanden sind, stellt der Auftraggeber die Pläne dem Auftragnehmer zur Verfügung. Unbenommen davon hat der Auftragnehmer sich vor Beginn der Bauarbeiten bei allen zuständigen Stellen über die Lage von unterirdischen Leitungen, Kabeln usw. auf oder in der Baustelle zu unterrichten. Eine örtliche Einweisung hat zu erfolgen. Der Bauleitung ist die Unterrichtung der jeweiligen Betreiber vor Baubeginn nachzuweisen. Die Sicherheitsvorschriften der jeweiligen Betreiber sind genauestens einzuhalten. Sollten sich hieraus mit dem Bauvertrag nicht abgedeckte Kosten ergeben, sind diese der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Für Beschädigungen an den v.g. Anlagen sowie für deren Folgeschäden haftet allein der Auftragnehmer. Sind im Zuge dieser Maßnahme Arbeiten von Ver- und Entsorgungsträgern als Folge der Baumaßnahme erforderlich, so sind die Arbeiten aufeinander abzustimmen Hindernisse im Bereich der Baustelle Kampfmittel: entfällt Bodendenkmale /Denkmale: entfällt 1.16 Besondere Anordnungen 1.17 Art und Umfang von Schadstoffbelastung bzw. LV-Angaben Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten 1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle Baubeschreibung Seite 5 von 9
6 2 Angaben zur Ausführung der Bauleistung 2.1 Vorbemerkung Die Kosten für die Baustelleneinrichtung, das Aufstellen, Vorhalten und Abbauen der Mannschaftsbuden, Maschinen und Geräte, Strom- und Wasserversorgung, Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommen Flächen sowie für die Absperrung, Beleuchtung und Sicherung der Baustelle nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und den Unfallverhütungsvorschriften in der z. Zt. der Ausführung der Arbeiten gültigen Fassung. Vorhalten der Absperrgeräte und Beleuchtungskörper sowie Lieferung der Beleuchtungsmittel für die Dauer der Bauarbeiten werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise der Positionen einzukalkulieren. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung und /-räumung und die Verkehrssicherung sind in die Positionen einzukalkulieren. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. Alle Hilfsmittel, wie z.b. Kräne und Transportmittel, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht besonders vergütet. Auch Klein- und Befestigungsmaterial (z. B. Schrauben, Fett, Isolierband, Reinigungsmittel, Quetschverbinder usw.) sind mit in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Einholung der behördlichen Aufbruchgenehmigung ist in die Positionen einzukalkulieren. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. Alle Leitungseinführungen in Leuchten sind durch geeignete Maßnahmen (z. B. Würgenippel, Verschraubungen etc.) gegen Durchscheuern der Leitungsisolierung zu schützen. Leitungseinführungen und Befestigungslöcher bei geschlossenen Leuchten sind gegen das Eindringen von Insekten fachgerecht und dauerhaft abzudichten. Auch diese Leistungen sind mit in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die fertige Leistung ist mit einer erfolgreichen betriebsgemäßen Prüfung (Funktionsprüfung) der jeweiligen Anlage abzuschließen. Das Versetzen bzw. Entnehmen und Aufstellen von Leuchten ist zu dokumentieren. Es ist ein Planausschnitt zu fertigen, in dem der neue Standort einzumessen und darzustellen ist inkl. vermeintlich eingebauter Muffen und Verbindungsklemmen. Nach Durchführung aller Montagearbeiten wird eine Abnahme der Anlage mit dem Fachplaner bei Tag- und Nachtansicht durchgeführt. Hierbei ist ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Die Dokumentation und das Abnahmeprotokoll ist Bestandteil der einzurechnenden Leistungen und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Für Abrechnungen in Stundenlohn gelten nur die Stunden auf den Baustellen. Die Verkehrssicherungspflicht für die Dauer der Bauzeit liegt beim Auftragnehmer. Alle Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Inbetriebnahme von Anlagen oder von Teilen geschieht ausschließlich unter Verantwortung des Auftragnehmers. Die bei der Abnahme durch den Auftraggeber festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. 2.2 Bauablauf Auf die Einhaltung der Ausführungsfristen (Materialbestellungen, Fertigstellung, Inbetriebnahme, Vorlage der prüffähigen Schlussrechnungen) wird hier nochmals verwiesen. Ansonsten sind die Termine der durch den Auftraggeber bestätigten Bauzeitenpläne bindend. Baubeschreibung Seite 6 von 9
7 2.3 Besondere Erschwernisse Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken sind während der Bauzeit freizuhalten. Sind besondere Leistungen gemäß DIN Ziff und erforderlich, so werden diese Leistungen vergütet. 2.4 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen 2.5 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung 2.6 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung Verkehrssperrungen, Sperrpausen sind nur nach Genehmigung durch die zuständige Verkehrsbehörde erlaubt. Auf die rechtzeitige Einreichung des Antrages, mindestens 2 Wochen vor Beginn, wird hingewiesen. Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der durch Baufahrzeuge verschmutzten Straßen und Wege obliegen dem Auftragnehmer für die Gesamtdauer der Baumaßnahme. 2.7 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, die nicht Nebenleistung sind 2.8 Mitbenutzung von Gerüsten/Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer 2.9 Vorhaltung von Gerüsten /Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer 2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) - Stoffen Es sind nur nach den zur Zeit der Bauausführung geltenden Vorschriften zugelassene Stoffe und Bauteile zu verwenden Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling)- Stoffe Die Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling) -Stoffen sowie nicht genormten Stoffen und Bauteilen ist in den jeweiligen LV-Positionen angegeben Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit Gemäß LV-Angaben Art um Umfang der verlangten Eignungs- und Gütenachweise, Prüfungen Gemäß LV-Angaben. Baubeschreibung Seite 7 von 9
8 2.14 Weiterverwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen Die Wiederverwendung bzw. Beseitigung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen ist in den jeweiligen Positionen im Leistungsverzeichnis angegeben Nachweis der Entsorgung von wieder verwertbaren Stoffen Der Nachweis für die Entsorgung (Entsorgungsanlage) ist vom Auftragnehmer zu führen und der Bauleitung vorzulegen. Die zu tragenden Kosten der Entsorgung sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren Stoffe und Bauteile die vom Auftraggeber bereitgestellt werden Die Art der Stoffe und Bauteile ist in den jeweiligen Positionen im Leistungsverzeichnis angegeben Art und Umfang der vom Auftraggeber zu erbringenden Leistungen Gemäß LV-Angaben Leistungen für andere Unternehmer 2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme 2.20 Übertragung der Pflege/Wartung innerhalb der Verjährungsfrist entfällt bzw. gemäß LV-Angaben Aufmaßverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen Das Aufmaßverfahren ist in den jeweiligen Positionen der Leistungsverzeichnisse angegeben. Teilnahme eines Vertreters des Auftraggebers an diesen Messungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortlichkeit. 3 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 3.1 Technische Regelwerke Alle Arbeiten sind nach Angabe und Weisungen des Auftraggebers in Kenntnis und Beachtung aller infrage kommenden Vorschriften und Richtlinien nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Die Unfallverhütungs- und die VDE Vorschriften, besonders DIN VDE 0100 Teil 540, DIN VDE 0105 und die DGUV Vorschrift 3, sind zu beachten. Die zu erbringenden Leistungen verstehen sich inkl. aller Vorbereitungs-, Vorhalte- und Nebenarbeiten. Erdarbeiten müssen gemäß DIN sowie unter Beachtung der Vorschriften & Richtlinien der zuständigen Straßenbauverwaltung und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften sowie polizeiliche Auflagen sind zu beachten. Schutzmaßnahmen wie Baustellenabsperrungen & Beleuchtungen, Aufstellen von Warn- & Hinweisschildern, sowie Ausführung von Verkehrslenkungsmaßnahmen der zuständigen Polizeidienststellen, Baubeschreibung Seite 8 von 9
9 das Einholen von Informationen über im Erdreich befindliche Hindernisse usw. sind vom Auftragnehmer zu erbringende Arbeitsvoraussetzungen und in die Einheitspreise einzurechnen Vorschriften, Netzformen und Schutzmaßnahmen Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden alle einschlägigen technischen Vorschriften in der neuesten Fassung berücksichtigt. VDE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, GUV- Richtlinien, EMV-Gesetz, Technische Anschlussbedingungen des EVU'S, Richtlinien der Telekom, Stand der Sicherheitstechnik, Ausführung nach Stand der Technik. Netzformen und Schutzmaßnahmen: Nach der Neugliederung von VDE 0100 sind die Netzformen jetzt in Teil 300 eingeordnet. Die Norm gilt für das Bestimmen der Netzformen zur Auswahl der Schutzmaßnahme und dient zur einheitlichen Beschreibung von elektrischen Anlagen im Hinblick auf ihre sicherheitstechnische Konzeption. Es gilt die VOB 2016 Baubeschreibung Seite 9 von 9
0. ALLGEMEINE TECHNISCHE BEDINGUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART. Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment
0. ALLGEMEINE TECHNISCHE BEDINGUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART Centre de Ressources des Technologies de l'information pour le Bâtiment Version 4.0 / 28.03.2003 Wichtige Anmerkung: Diese Vertragsbedingungen
MehrBaustellenordnung. gilt für sämtliche Bau-, Reparatur-, und Montagearbeiten bei den Firmen: Rudolf Flender GmbH & Co. KG
Seite 1 von 5 Stand : Dez. 2009 Baustellenordnung gilt für sämtliche Bau-, Reparatur-, und Montagearbeiten bei den Firmen: Hans Flender GmbH & Co. KG so wie Rudolf Flender GmbH & Co. KG Für alle Arbeiten
MehrPID: Leistungsverzeichnis Zusätzliche technische Vetragsbedingungen allgemein
Bezirksklinikum Ansbach Neubau Kinder- und Jugendpsychiatrie (30 Betten) Baumfällarbeiten Zusätzliche technische Vetragsbedingungen allgemein 1) Übergabe von Ausführungszeichnungen Die Ausführungszeichnungen
MehrAngebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbh Baumaßnahme Urban Living Briesestraße Angebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
MehrTechnische Richtlinie
Seite 1 von 6 Datum 22.11.2010 Technische Richtlinie Erdarbeiten STEAG Energy Services GmbH, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 Rev. Datum Erstellt Geprüft / Freigegeben Abt. Name Abt. Name 00 22.11.2010
MehrTechnische Richtlinie
Seite 1 von 7 Datum 22.11.2010 Technische Richtlinie Beton- und Stahlbetonarbeiten STEAG Energy Services GmbH, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 Rev. Datum Erstellt Geprüft / Freigegeben Abt. Name Abt.
MehrLeistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag in EUR in EUR 1. Feuerschutz Leichlingen Wartung der Feuerschutzeinrichtungen auf Grundlage der gültigen DIN. Die Prüfung ist zu dokumentieren.
MehrTASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation. von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust
TASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust Organisation eines Bauunternehmens 1.1 1.2 1.3 1.4 Die Auftraggeber eines Bauunternehmens
MehrVERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS. 1. Allgemeine Vertragsbedingungen
VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN INHALTSVERZEICHNIS 1. Allgemeine Vertragsbedingungen 2. Zusätzliche Vertragsbedingungen 2.1 Wahlpositionen, Bedarfspositionen ( 1) 2.2 Preisermittlungen ( 2) 2.3 Stundenlohnarbeiten
MehrBesondere Vertragsbedingungen der Trevira GmbH für Bau-, Montage- und Fremdleistungen
Besondere Vertragsbedingungen der Trevira GmbH für Bau-, Montage- und Fremdleistungen (1) Grundlagen des Vertrages 1. Dem Auftrag liegen folgende Bedingungen in der nachfolgenden Reihenfolge zu Grunde:
MehrVertragsbedingungen der Hansgrohe SE für Bauleistungen
9.2.002.06 Rev. 02 Seite 1 von 7 Vertragsbedingungen der Hansgrohe SE für Bauleistungen Es gelten I. die jeweils aktuelle Fassung der VOB, Teil B und C II. die besonderen Vertragsbedingungen der Hansgrohe
MehrVOB/B Regeln kennen und verstehen
VOB/B Regeln kennen und verstehen Seit Ende Juli 2012 sind die überarbeiteten Teile A und B der VOB 2012 in Deutschland verbindlich eingeführt. Solide Kenntnisse des Teils B, also der Allgemeinen Vertragsbedingungen
Mehr916 Gerüste, Brückenbesichtigungsgeräte Seite Vorbemerkungen 916/ Traggerüst herstellen Psch 916/3 102 Profillehre herstellen St 916/3
916 Gerüste, Brückenbesichtigungsgeräte Seite 916 0 Vorbemerkungen 916/1 916 1 Traggerüste 101 Traggerüst herstellen Psch 916/3 102 Profillehre herstellen St 916/3 916 2 Schutzgerüste 201 Schutzgerüst
MehrElektrische Anlagen und Betriebsmittel
3 DGUV Vorschrift 3 Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 1. April 1979 in der Fassung vom 1. Januar 1997 Inhaltsverzeichnis M U S T E R - U V V Seite 1 Geltungsbereich...
MehrAGB zum Werkvertrag Fristen für die Übergabe der Teil-/Arbeitsergebnisse ergeben sich aus den Unterlagen zum Grundvertrag.
Allgemeine Bestimmungen zum Vertrag über die Erbringung von Leistungen zur Erstellung von Arbeitsergebnissen (Werkvertrag) der Firma (Einzelfirma). 1. Art und Umfang der Leistungen, Arbeitsergebnisse 1.1.
MehrVOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
Datum: 04.11.2013 CL Leistungsverzeichnis BV: AD 4.6 T E C H N I S C H E V O R B E M E R K U N G E N jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung Leistungsverzeichnis VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen
MehrFreie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Amt für Immissionsschutz und Betriebe MERKBLATT für die Außerbetriebnahme von Anlagen zum Lagern und Abfüllen wassergefährdender, brennbarer
MehrI. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B
I. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B Überblick Rn. 1. Vertragsunterlagen 1Abs.1... 37 41 2. AuslegungvonWidersprüchen 1Abs.2... 42 44 3. ÄnderungdesBauentwurfs 1Abs.3... 45 50 3.1. Bauentwurf... 46 3.2.
MehrVerantwortung bei der Montage von Photovoltaik- und Thermosolaranlagen
Verantwortung bei der Montage von Photovoltaik- und Thermosolaranlagen 1 Verantwortung und Haftung VERANTWORTUNG HAFTUNG Pflicht zum Tätig werden (Einhaltung von Regeln) Rechtsfolgen aus Pflichten bei
MehrHIV-Stb/HIV-Was ING 1-1. Örtliche Bauüberwachung an der Grundwassermessstelle... VERTRAG
HIV-Stb/HIV-Was ING 1-1 Baumaßnahme/Leistung Örtliche Bauüberwachung an der Grundwassermessstelle... Zwischen Freistaat Bayern vertreten durch WWA/SWA in Straße, Ort - nachstehend Auftraggeber genannt
MehrL E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G
L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen aus dem Bereich Auffangsysteme, mobile Reinigungsanlage Bauvorhaben / Objekt Architekturbüro
MehrLeitungspartner GmbH Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen
Leitungspartner GmbH Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen Stand 01.02.2013 Leitungspartner GmbH Inhaltsverzeichnis Seite 1 Abschluss des Vertrages... 2 1.1 Angebotsabgabe... 2 1.2 Einsatz von
MehrDas Baustellenhandbuch für den Brandschutz
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Das Baustellenhandbuch für den Brandschutz Liebe Besucherinnen und
MehrBauvertragsrecht nach VOB
Bauvertragsrecht nach VOB Grundwissen Prof. Dr. jur. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor an der TU Darmstadt 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007 v, s J Werner Verlag
MehrAllgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH 51688 Wipperfürth Sonnenweg 30 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Abschluss des Vertrages... 2 1.1 Angebotsabgabe... 2 1.2 Einsatz von Subunternehmen... 2 2 Allgemeines...
MehrFenster Türen Treff 2016
Holzforschung Austria Fenster Türen Treff 2016 3. - 4. März 2016, Saalfelden Rechtsanwalt Prof. Christian Niemöller SMNG Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Königsberger Straße 2 D - 60487 Frankfurt am Main
MehrÖNORM B 2251 Abbrucharbeiten
Normgerechter ABBRUCH der RÜCKBAU AU USBILDUNGSKUR RS A A B B B I T T E E N N 18., Sanieren 19. und oder 20.6.2008 Ab b ÖNORM B 2251 Abbrucharbeiten Werkvertragsnorm ÖNORM B 2251 1 ÖNORM B 2251 - Inhaltsverzeichnis
MehrAusschreibung Radaufstandskraftmesseinrichtung (RAKME)
Umbau U-Bahn-Betriebshof Kafkastraße G1LA Stand: 01.07.2016 Seite 1 / 9 Inhalt 1 Allgemeine Darstellung der Baumaßnahme... 3 1.1 Allgemeines... 3 1.2 Bahnbetriebliche Hinweise... 4 1.3 Umweltschutz...
MehrLeistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701250 Abgabetermin 16.01.2017 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn Januar 2016 Tel. 0451
MehrEinbau und Bedingungen für den Betrieb von Eigengewinnungsanlagen für den Bereich des Wasserwerkes Bobingen
Einbau und Bedingungen für den Betrieb von Eigengewinnungsanlagen für den Bereich des Wasserwerkes Bobingen Nach der derzeit gültigen Wasserabgabesatzung (WAS) der Stadt Bobingen kann für bestimmte Verbrauchszwecke
Mehr2. das dem Auftrag zugrundeliegende Leistungsverzeichnis mit den dazu gehörigen Ausführungsunterlagen und -zeichnungen,
Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen 1. Vertragsgrundlagen Vertragsgrundlagen sind in der Reihenfolge ihrer Nennung: 1. der Auftrag, 2. das dem Auftrag zugrundeliegende Leistungsverzeichnis
MehrVOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002
15.02.2003 01.11.2006 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
MehrBauvertrag. 1. Vertragsgegenstand. 2. Vertragsgrundlagen. Bauvorhaben: Auftragnehmer (AN):
Bauvertrag Bauvorhaben: Auftraggeber (AG): Auftragnehmer (AN): I.V.S. GmbH Waltershofener-Str.7 79111 Freiburg im Breisgau Tel:0761/4599962 Fax:0761/4599963 Mobil:01523/3582432 Email:ivs-ms@online.de,
MehrSatzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben
Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und Az: 700.74 / 1897 Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und vom 16.Juni 1997 Änderungen Gemeinderat am 05.12.2005 Inkraftgetreten am 01.01.2006
MehrVOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (F) DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (F) DIN 18 300
VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (F) DIN 8 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (F) DIN 8 300 Erdarbeiten (F) DIN 8 30 Bohrarbeiten (F) DIN 8 302 Brunnenbauarbeiten
MehrBGV A 3 * Elektrische Anlagen und Betriebsmittel vom 1. April 1979, in der Fassung vom 1. Januar BG-Vorschrift. Unfallverhütungsvorschrift HVBG
Diese Nachdruckfassung wurde auf Grund der Inkraftsetzung der Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit", die die Ordnungsnummer BGV A2 erhalten hat, zum 1. Januar 2005
MehrTEILEGUTACHTEN. Nr
WBK Seite: 1/6 TEILEGUTACHTEN Nr.374-0011-00 über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO für das Teil / den Änderungsumfang
MehrBewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Außenanlagen von Bundesliegenschaften
Inhalt und Zielsetzungen Positive Wirkungsrichtung, Kommentar Die Verringerung potenzieller Risiken wie z. B. durch unsachgemäße Bauausführung oder Unternehmensinsolvenz kann durch die Beauftragung qualifizierter
MehrEignungsprüfung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit)
Seite 1 von 5 Eignungsprüfung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) Hinweis für Bewerber- und Bietergemeinschaften: Diese werden wie Einzelbewerber/-bieter behandelt. Die Zuverlässigkeit
MehrBDG / HDI Die VOB Köln,
Referent: Rechtsanwalt Lars Christian Nerbel Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht caspers mock Anwälte Bonn Koblenz Frankfurt Köln Berlin Saarbrücken
MehrAllgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten. der E.ON Energie 01/2002
Allgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten der E.ON Energie 01/2002 1. Allgemeines 2. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 3. Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,
MehrVOB/B-Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Rolf Theißen VOB/B-Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen Ein Leitfaden für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Mit neuer VOB/B und 80 Bau-Musterformularen.
Mehr1.100 ATV DIN Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
ATV DIN 18299 Kapitel 1.100.1 Seite 1 1.100 ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 1.100.1 Inhalt Gliederung 1.100.2 Allgemeines zur VOB 1.100.3 Kommentierung der ATV DIN 18299,
MehrStadtwerke Heilbronn GmbH Abt. Bäderverwaltung- Weipertstr. 49, Heilbronn
Stadtwerke Heilbronn GmbH Abt. Bäderverwaltung- Weipertstr. 49, 74076 Heilbronn Leistungsverzeichnis Projektkennung: Erneuerung der Eispiste inkl. NH 3 - Beratungsleistungen Statik Anlagenbezeichnung:
MehrAllgemeine Bedingungen für den Leistungsbezug
Allgemeine Bedingungen für den Leistungsbezug der E.ON Facility Management GmbH 01/2006 1. Gültigkeit der Bedingungen des Auftraggebers 2. Nachunternehmerleistungen 3. Leistungsänderungen 4. Behinderung
MehrTechnische Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen im Landkreis Böblingen (TAB) Stand 12/2014
Technische Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen im Landkreis Böblingen (TAB) Stand 12/2014 Diese Technischen Aufschaltbedingungen (TAB) gelten für die Planung und Errichtung von Brandmeldeanlagen
MehrMerkblatt Eignungsfeststellungsverfahren für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Kreis Lippe. Der Landrat Fachgebiet 4.3 Wasser-, Abfallwirtschaft, Immissions- u. Bodenschutz Herr Ahlborn fon 05231 626580 fax 05231 630118320 e-mail P.Ahlborn@Lippe.de Merkblatt Eignungsfeststellungsverfahren
MehrOrdnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in [EUR]
Seite: 1 von 9 1. Kontrollschacht DN/ID 400 aus PP/PVC-U Seite: 2 von 9 *** Hinweistext Vorbemerkungen und Vertragsgrundlagen Die Vertragsgrundlagen für die Ausführung obiger Arbeiten sind: VOB - Verdingungsordnung
Mehr7. GALABAU- FORUM SÜDHESSEN Nachträge stellen, Nachträge durchsetzen Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftragnehmers
7. GALABAU- FORUM SÜDHESSEN 2016 Nachträge stellen, Nachträge durchsetzen Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftragnehmers Fachgebiet Baubetrieb an der Hochschule Geisenheim University 7. GALABAU FORUM
MehrDie Bedeutung der Abnahme. für den Auftraggeber. nach VOB
Die Bedeutung der Abnahme für den Auftraggeber nach VOB Vortrag an der Universität Kassel von Rainer K. Schöffel (Prof. Dipl.-Ing.) INHALT Seite 1. Ablauf eines Bauauftrages 3 2. Der Abnahmebegriff nach
MehrÄnderungsverfolgung für die Muster zur Abwicklung eines Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK)
Änderungsverfolgung für die Muster zur Abwicklung eines Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes (LAK) In diesem Dokument werden die Änderungen für die Muster zur Abwicklung eines Liegenschaftsbezogenes
MehrInhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012
Inhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012 Bauvertrag nach VOB: Musterdokumente 1 Angebot und Vergabe 1 Aufforderung Angebotsabgabe 2 Zuschlag 3 Ablehnung
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrI. Angaben zum Objekt, Bauvorhaben
Hinweis: Musterformular, welches individuell vom jeweiligen Sachkundigen als Unternehmer nach Art. 52 BayBO angepasst werden kann Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen durch Sachkundige nach der
MehrGemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie - GDA
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie - GDA In der aktuellen Periode 3 Themen: - GDA ORGA (Arbeitsschutzorganisation) - GDA MSE (Schutz vor Muskel-Skeletterkrankungen) - GDA PSYCHE (Psychische Belastungen
MehrBGG 910 (bisher ZH 1/173) Grundsätze für den Erwerb des Ausbildungsnachweises für Aufsichtführende im Zeltbau
BGG 910 (bisher ZH 1/173) Grundsätze für den Erwerb des Ausbildungsnachweises für Aufsichtführende im Zeltbau Fachausschuß "Nahrungs- und Genußmittel" April 1990 Vorbemerkung Die nachstehenden Grundsätze
MehrK O N V E K T A. Am Nordbahnhof D Schwalmstadt. Verfahrensanweisung. Arbeitsschutz, Abfälle, Gefahrstoffe und Gefahrgut
K O N V E K T A A G Am Nordbahnhof D - 34613 Schwalmstadt Verfahrensanweisung Arbeitsschutz, Abfälle, Gefahrstoffe und Gefahrgut Geltungsbereich : Konvekta AG VA 06 04 02 00 Revisionsstand: 01 vom Freigabedatum
MehrGrundleistungen der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
Leistungsumfang Ingenieurbauwerke zu 3, Leistungen des Auftragnehmers Grundleistungen der Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) -- d) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
MehrMerkblatt für vorübergehend angeschlossene Anlagen. Ausgabe
Merkblatt für vorübergehend angeschlossene Anlagen Ausgabe 3.2007 Herausgegeben vom Verband der Bayerischen Elektrizitätswirtschaft e. V. VBEW Ausschuss Netze Herausgegeben vom Verband der Bayerischen
MehrRAB 33 Stand: 12.11.2003
Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen Allgemeine Grundsätze nach 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei Anwendung der Baustellenverordnung RAB 33 Stand: 12.11.2003 Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen
MehrMA 34, Prüfung von Ausschreibungs- und Abrechnungsmodalitäten. für Malerarbeiten
TO 21 KONTROLLAMT DER STADT WIEN Rathausstraße 9 A-1082 Wien Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at www.kontrollamt.wien.at DVR: 0000191 KA V - 34-1/10 MA 34, Prüfung
MehrDie wichtigsten Neuerungen der VOB/A 2009 / Ausschreibungsnews LG RPS - Kaiserslautern
Der Referent seit Jahren im Bereich der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge (nach VOB, VOL und VOF) sowohl im Saarland als auch bundesweit beschäftigt Konzeption und inhaltliche Verantwortung
MehrVerpflichtungserklärung LTMG
Verpflichtungserklärung LTMG Verpflichtungserklärung gemäß dem Landestariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (A.) und Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung
MehrSatzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Großen Kreisstadt Öhringen vom mit Änderung vom
Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Großen Kreisstadt Öhringen vom 19.12.1995 mit Änderung vom 30.10.2001 Auf Grund von 45 b Abs. 3 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Angebot 1.1 Der Bieter hat vor Abgabe seines Angebots Gelegenheit, die Baustelle zu besichtigen und sich über die für die Ausführung der Leistungen wesentlichen Verhältnisse
MehrAllgemeine Fachbegriffe
Allgemeine Fachbegriffe Einleitung Sie beabsichtigen, das Dachgeschoss auszubauen, Ihr bestehendes Wohngebäude um einen Anbau zu erweitern, die vorhandene Bausubstanz zu sanieren oder Sie wollen sich ein
MehrTechnische Mindestanforderungen für die Einspeisung von Biogas in das Gasnetz der SWM Infrastruktur GmbH
Technische Mindestanforderungen für die Einspeisung von Biogas in das Gasnetz der (Ausgabe Juli 2011) Emmy-Noether-Straße 2 80287 München Internet: www.swm-infrastruktur.de Stand: 01.07.2011 Inhaltsverzeichnis:
MehrLANDKREIS LUDWIGSBURG LANDRATSAMT LUDWIGSBURG. Angebot. Bezeichnung der Lieferleistung. Beschaffung von vier (4) Kleintransportern
E BW HVA L-StB-Deckblatt Angebot LANDKREIS LUDWIGSBURG LANDRATSAMT LUDWIGSBURG Angebot Bezeichnung der Lieferleistung Beschaffung von vier (4) Kleintransportern Bieter bzw. Auftragnehmer 2. Heftung dem
MehrTechnische Mindestanforderung (TMA) an die Auslegung und den Betrieb von Netzanschlüssen
Technische Mindestanforderung (TMA) an die Auslegung und den Betrieb von Netzanschlüssen Inhaltsverzeichnis Technische Mindestanforderung (TMA) an die Auslegung und den Betrieb von Netzanschlüssen 1 Mitteldruckhausanschlüsse.........2
MehrAntrag auf Inbetriebsetzung einer Fernwärmeanlage
Antrag auf Inbetriebsetzung einer Fernwärmeanlage 1. Kundin/Kunde/Entnahmestelle 4. Bestätigung des Installateurunternehmens Frau Herr Firma Vorname bei Firma: Name der Firma Nachname Die Kundenanlage
Mehr(1) Die Vollständigkeit der Lieferung ist unverzüglich nach der zur Verfügungsstellung der Lieferung am Lieferort zu überprüfen und zu bestätigen.
1. Präambel Diese Allgemeinen Bedingungen gelten, wenn sie die Parteien schriftlich oder auf andere Weise vereinbart haben, insbesondere durch Verweis in Angeboten und Auftragsbestätigungen. Bei der Anwendung
MehrMuster Abnahmeprotokoll
M-Abnahmeprotokoll Seite 1 von 6 Seiten Muster Abnahmeprotokoll Datum: Uhrzeit: von Uhr bis Uhr Bauvorhaben: Auftrag von: Baukunden: Auftragnehmer: Architekt Bauvertrag vom: Leistungsverzeichnis vom: Beginn
MehrLeistungsverzeichnis. über. Fliesenarbeiten. im Hochbehälter I
Wasserversorgung Ebermannstadt Landkreis Forchheim Leistungsverzeichnis über Fliesenarbeiten im Hochbehälter I Vorhabensträger: Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH Forchheimer Straße 29 91320
MehrVOB / B ÖNORM B 2110/2002
52 3. PM-BAU SYMPOSIUM Lechner Hans VOB / B ÖNORM B 2110/2002 VOB / B ÖNORM B 2110/2002 Ein partieller Vergleich Die folgende Gegenüberstellung soll einen partiellen Vergleich zwischen den in Deutschland
MehrErstprüfung und Eignungsnachweis
Erstprüfung und Eignungsnachweis Bedeutung für den Bauvertrag A. Riechert Institut Dr.-Ing. Gauer, Regenstauf A. Riechert / 1 Vertragsunterlagen Vertragsunterlagen ATV DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten
MehrLeistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN Einbau von Wärmezählern Die Immeo rechnet künftig alle zentralen Heizungsanlagen über die gelieferte Wärmemenge ab. Hierzu ist der Einbau von entsprechenden Wärmezählern erforderlich.
MehrSicherheitshinweise. Transport, Lagerung und Montage von HEBEL Bauteilen
Sicherheitshinweise Transport, Lagerung und Montage von HEBEL Bauteilen Allgemeine Bauvoraussetzungen und Vorbereitung der Baustelle HEBEL Bauteile werden mit den richtigen Geräten und unter Beachtung
MehrMuster Vertrag LAK Liegenschaft: Datum:
Muster Vertrag LAK Liegenschaft: Datum: Seite 1 von 13 Inhaltsverzeichnis 1 Gegenstand des Vertrags... 4 2 Grundlagen des Vertrags... 5 2.1 Allgemeine Vertragsbestimmungen - Anlage 1... 5 2.2 Angebot auf
MehrKunde : PLZ/Ort : Auftragsnummer : Bauvorhaben : PLZ/Ort : für die Baureihen
Prüfbuch für die Baureihen Drehsperren / Schwenktüren / Durchgangssperren TRITON-M / GT340 / SmartLane Kunde : PLZ/Ort : Auftragsnummer : Bauvorhaben : PLZ/Ort : Prüfbücher sind zu führen. In diese sind
MehrDeckblatt. zu Leistungsverzeichnis
Deckblatt zu Leistungsverzeichnis LV-Nummer: Datum: 2100066 25.02.2011 Bauvorhaben: BV: Neubau EH, Am Nussberg 18, 63543 Hammersbach Abgabetermin: 18.03.2011 Angebotssumme -... % Abgebot Nettosumme +...
MehrMerkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen
Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen Vorbemerkungen Für alle Fahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr
MehrVertragsbedingungen für Bauleistungen
Stadtwerke Hannover AG, // Vertragsbedingungen für Bauleistungen, April 2016 Seite 1 von 5 Vertragsbedingungen für Bauleistungen Inhaltsverzeichnis 1. Geltungsbereich / Angebotsabgabe 2. Vertragsbestandteile
MehrLand Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH Warschauer Str. 41/42
Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach VOB/ A 1.) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name Straße PLZ; Ort Telefon Telefax E-Mail Land Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin) c/o
MehrLEISTUNGSVERZEICHNIS - Langtext
Projekt: Kaltrecycling-Tragschicht im Baumischverfahren Seite: 1 01.0010 Erstprüfung für KRC-Tragschicht erstellen Erstprüfung für Kaltrecycling-Tragschicht im Baumischverfahren (in situ) erstellen. Entnahme
MehrVereinbarung der VOB/B nicht immer die beste Wahl
Vereinbarung der VOB/B nicht immer die beste Wahl Rechtsanwältin Dr. Britta Schubel 05.12.2014 Nikolausseminar 2014 1 VOB/ B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - sind Allgemeine
MehrSBEV Stadtbahnstrecke B, Teilabschnitt 3 Europaviertel. SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft mbh (SBEV)
HVA F-StB s-nr.: Aktenzeichen: Projekt: SBEV Stadtbahnstrecke B, Teilabschnitt 3 Europaviertel Zwischen SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft mbh (SBEV) vertreten durch [Bauamt] die Geschäftsführer
MehrWERKVERTRAG. Auftragnehmer: UID-Nr... im weiteren -Generalplaner- genannt. Paragraph 1:
WERKVERTRAG Auftraggeber: UID-Nr... im weiteren -Bauherr- genannt Auftragnehmer: Thurner Generalplanung GmbH Bahnhofstraße 102 A-5760 Saalfelden UID-Nr. ATU59602022 im weiteren -Generalplaner- genannt
MehrAnlage zu 6 Spezifische Leistungspflichten Objektplanung - Gebäude zum Vertrag Nr.: Sanierung Bestandsgebäude
Leistungsstufe 1 Überarbeitung Entwurfsunterlage - Bau Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Analysieren der übergebenen Unterlagen nach 3 des Vertrags, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der
MehrHausmeister-Service-Vertrag mit Leistungsverzeichnis
- Seite 1/6 - Hausmeister-Service-Vertrag mit Leistungsverzeichnis für das Objekt zwischen nachfolgend Auftraggeber genannt und Facility Hausen 50829 Köln, Starenweg 28 Tel: 0163 / 67 22 026 WWW.FACILITY-HAUSEN.DE
MehrAUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN Angebot über Lieferung und Verlegung textiler Bodenbeläge Bauherr: Bauvorhaben: Planung: Oberbauleitung: Bauleitung: Pläne sind einzusehen bei: Name des Anbieters: Wohnort, Straße,
MehrAufbruchrichtlinie der Stadt Kronberg im Taunus
Aufbruchrichtlinie der Stadt Kronberg im Taunus Allgemeines Die Richtlinie gilt im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) der Stadt Kronberg im Taunus für Arbeiten aller Unternehmen,
MehrAuswahl und Beschaffung sicherer Maschinen. Dipl.-Ing. Thomas Mössner Gruppe 2.4 Arbeitsstätten, Maschinen- und Betriebssicherheit BAuA Dresden
Auswahl und Beschaffung sicherer Maschinen Dipl.-Ing. Thomas Mössner Gruppe 2.4 Arbeitsstätten, Maschinen- und Betriebssicherheit BAuA Dresden Übersicht 1. Rechtsgrundlagen 2. Beschaffungsprozess und Gefährdungsbeurteilung
MehrTechnische Hinweise Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen. (THW Abwasser) Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH
Technische Hinweise Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen (THW Abwasser) Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH Hoyerswerda, 15.5.2012 0. Inhaltsverzeichnis Seite 1. Grundlagen 2 2. Anschlusskanäle
Mehre121 (Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung) Stand April 2016 Vergabestelle:
Vergabestelle: Gemeinde Noer vertreten durch das Amt Dänischenhagen Sturenhagener Weg 14 24229 Dänischenhagen Tel.: 04349 809 305 Fax: 04349 809 925 email: info@amt-daenischenhagen.de Datum: 13.09.2016
MehrVOB Baustellenhandbuch
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com VOB Baustellenhandbuch Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
MehrPlanung. Bauleitung: Änderungen, die zur Verbesserung des Produkts führen, behalten wir uns vor. Ausgabe 08/2001 (Ersetzt alle früheren Ausgaben).
Bauvorhaben: Planung Bauherr: Bauleitung: Angebotsabgabe: Ausführungstermin: Angebotssumme u inkl. MwSt.: Anbietende Firma: Unterschrift: Vorbemerkungen: 1. Ausführung: Für die Ausführung der Putzarbeiten
MehrAUSSCHREIBUNGSTEXTE. Leistungsbeschreibung 004a - LV 04 Gewerk 36 Bodenbelagsarbeiten. Titel E1 Laminatbodenelemente
AUSSCHREIBUNGSTEXTE Leistungsbeschreibung 004a - LV 04 Gewerk 36 Bodenbelagsarbeiten Titel 04.01 E1 Laminatbodenelemente 04.01.1 Vorbemerkungen Allgemeine Vorbemerkungen Zur technischen Ausführung sind
MehrBeratungsvertrag. (Muster) zwischen. - nachfolgend Auftraggeber genannt - und. - nachfolgend Auftragnehmer genannt - Inhaltsverzeichnis
Beratungsvertrag zwischen (Muster) - nachfolgend Auftraggeber genannt - und - nachfolgend Auftragnehmer genannt - Inhaltsverzeichnis 1 Vertragsgegenstand 2 Leistungen des Auftragnehmers 3 Vergütung 4 Aufwendungsersatz
MehrBautechnische Nachweise
Bautechnische Nachweise Baubeginn: - Der Baubeginn ist anzuzeigen mit dem Formblatt BAB 17 (Baubeginnsanzeige): - durch Übergabeeinschreiben, Abgabe bei der Bauaufsicht (Kopie mit Eingangsbestätigung)
MehrFrühzeitige Zusammenarbeit mit Planern. Erwartungen, Vorteile, Erfahrungen bei zwei Bauvorhaben
Frühzeitige Zusammenarbeit mit Planern Erwartungen, Vorteile, Erfahrungen bei zwei Bauvorhaben Folie: 1/34 Cranachhöfe, Essen Kombiniertes Wohn- und Geschäftsgebäude mit Seniorenwohngebäude Bauherr Bausumme:
Mehr