Vom Plan zum Bauwerk Die Zeit. 1. Einleitung
|
|
- Helga Siegel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Die Zeit Level: 0 Prof. Dr. Neddermann 2004
2 Zoom Bis zu 50 Gewerke Bis zu n Menschen Bis zu z Institutionen Level: 0 Prof. Dr. Neddermann 2004
3 Die Ausführung Jetzt kann s losgehen! Level: 0 Prof. Dr. Neddermann 2004
4 15 HOAI Die Koordination einer Baustelle Ist wie eine Horde Affen hüten Level: 1 Prof. Dr. Neddermann 2004
5 Sirados Die Berechnung der Bauzeiten SIRADOS Ausschreibungstexte, Edition AUM, München, Dachau Level: 1 Prof. Dr. Neddermann 2004
6 Die Berechnung der Bauzeiten Landesinstitut für Bauwesen des Landes NRW: Terminplanung. Zeitbedarfswerte für Bauleistungen im Hochbau Level: 1 Prof. Dr. Neddermann 2004
7 Die Berechnung der Bauzeiten Hoffman, Kremer: Zahlentafeln für den Baubetrieb. B. G. Teubner Verlag, Stuttgart. Level: 1 Prof. Dr. Neddermann 2004
8 Die Berechnung der Bauzeiten Netzplantechnik Balkenplantechnik Level: 1 Prof. Dr. Neddermann 2004
9 Die Berechnung der Bauzeiten Netzplantechnik und Vorbereitung eines Balkenplanes Nr Gewerk Vorgang MA AT FAZ FEZ 1 Maurer Querschnittsabdichtung Maurer Wände EG Maurer Stürze Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
10 Der Netzplan Nr Gewerk Vorgang MA AT FAZ FEZ Nr Gewerk Vorgang MA AT FAZ FEZ Nr Gewerk Vorgang MA AT FAZ FEZ Nr Gewerk Nr Gewerk Nr Gewerk Nr Gewerk Nr Gewerk Vorgang Vorgang Vorgang Vorgang Vorgang MA AT FAZ FEZ MA AT FAZ FEZ MA AT FAZ FEZ MA AT FAZ FEZ MA AT FAZ FEZ Nr Gewerk Nr Gewerk Vorgang Vorgang MA AT FAZ FEZ MA AT FAZ FEZ Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
11 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Anfang-Beziehung Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
12 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Anfang-Beziehung Querschnittsabdichtung Wände EG Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
13 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Anfang-Beziehung Wartezeit Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
14 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Anfang-Beziehung Wartezeit Level: 2 Prof. Dr. Neddermann 2004
15 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Anfang-Beziehung Einbau Zementestrich Wartezeit 28 Tage Bodeneinbau Level: 3 Prof. Dr. Neddermann 2004
16 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Ende-Beziehung Level: 3 Prof. Dr. Neddermann 2004
17 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Ende-Ende-Beziehung Wände EG Stürze Schalung der Decke über EG Level: 3 Prof. Dr. Neddermann 2004
18 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Anfang-Anfang-Beziehung Level: 3 Prof. Dr. Neddermann 2004
19 Die Beziehungen der Bauzeiten Die Anfang-Anfang-Beziehung Wände EG Kamin EG Level: 4 Prof. Dr. Neddermann 2004
20 Die Beziehungen der Bauzeiten Eine Mischform der Anfang-Ende-Beziehung Level: 4 Prof. Dr. Neddermann 2004
21 Die Beziehungen der Bauzeiten Eine Mischform der Anfang-Ende-Beziehung Wände EG Einbau Stahltüren Level: 4 Prof. Dr. Neddermann 2004
22 Die Beziehungen der Bauzeiten Eine Mischform der Anfang-Ende-Beziehung Wartezeit Level: 4 Prof. Dr. Neddermann 2004
23 Die Beziehungen der Bauzeiten Eine Mischform der Anfang-Ende-Beziehung Einbau ZE-Estrich Wartezeit 3 Tage Einbau Elektro-Installation Level: 5 Prof. Dr. Neddermann 2004
24 Die Berechnung der Bauzeiten Grobplanung Elektro Rohbau Sanitär Putz Fliesen Heizung Maler Level: 5 Prof. Dr. Neddermann 2004
25 Der vernetze Balkenplan Linear und addierend Einbau Schalung Bewehrung Abnahme Elektro Mauern im UG Beton Level: 5 Prof. Dr. Neddermann 2004
26 Der vernetze Balkenplan Beginn einer Optimierung Einbau Schalung Bewehrung Abnahme Bewehrung Elektro Mauern im UG Mauern im EG Beton Wartezeit 3 Tage Level: 5 Prof. Dr. Neddermann 2004
27 Der vernetze Balkenplan Der kritische Weg Einbau Schalung Bewehrung Abnahme Bewehrung Elektro Mauern im UG Mauern im EG Beton Wartezeit 3 Tage Level: 6 Prof. Dr. Neddermann 2004
28 Der vernetze Balkenplan Puffer Einbau Schalung Bewehrung Abnahme Bewehrung Elektro Mauern im UG Mauern im EG Beton Wartezeit 3 Tage Level: 6 Prof. Dr. Neddermann 2004
29 Der vernetze Balkenplan Einbau Schalung Bewehrung Elektro! Abnahme Bewehrung Mauern im UG Mauern im EG Beton Wartezeit 3 AT Level: 6 Prof. Dr. Neddermann 2004
30 Der vernetze Balkenplan Beschleunigung durch mehr Mitarbeiter Einbau Schalung -4 Bewehrung- 2 Elektro-2! Abnahme Bewehrung Mauern im UG-3 Mauern im EG-3 Beton-3 Wartezeit 3 AT Level: 6 Prof. Dr. Neddermann 2004
31 Der vernetze Balkenplan Beschleunigung durch mehr Mitarbeiter aber maximal 1 MA / 20 m2 Baustellenfläche Einbau Schalung -6 Bewehrung- 4 Elektro-4! Abnahme Bewehrung Mauern im UG-5 Mauern im EG-5 Beton-3 Wartezeit 3 AT Level: 6 Prof. Dr. Neddermann 2004
32 Der vernetze Balkenplan Beschleunigung durch Taktung der Baustelle Los I Los II Schalung I-4 Schalung II-4 Bewehrung I- 2! Bewehrung II- 2! Abnahme Bewehrung Elektro I-2 Elektro II-2 Mauern im UG I-3 Mauern EG I-3 Mauern EG II-3 Beton I-3 Beton II-3 Wartezeit 3 AT Level: 7 Prof. Dr. Neddermann 2004
33 Der vernetze Balkenplan maximal 1 MA/20 m2 Baustellenfläche Anwesenheit am Tag x Los I Los II Schalung I-4 Schalung II-4 Bewehrung I- 2! Bewehrung II- 2! Abnahme Bewehrung Elektro I-2 Elektro II-2 Mauern im UG I-3 Mauern EG I-3 Mauern EG II-3 Beton I-3 Beton II-3 Wartezeit 3 AT Level: 7 Prof. Dr. Neddermann 2004
34 Vom Plan zum Bauwerk Die Koordination einer Baustelle 15 HOAI Der vernetzte Balkenplan Level: 7 2. Berechnung 3. Beziehungen 4. Zeitplan 5. Koordination 6. Überwachung 7. Schluss Prof. Dr. Neddermann 2004
35 Die Ankündigung oder der Taktstock des Dirigenten Dr. Ing. Rolf Neddermann Stuttgarter Str Remshalden Telefax - bitte weiterleiten an: Absender: Dr.Ing. Rolf Neddermann Freier Architekt Regierungsbaumeister Tel: Fax: Seitenzahl:1bitte verständigen Sie uns, wenn Sie nicht alle Seiten erhalten haben Empfänger: Fax.Nr.: Betrifft: Reihenhäuser in Grunbach, Bahnhofstr.35-39, Dammstr.1-9 Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie Ihren Einsatztermin an den Gebäuden:... für nachfolgende Arbeiten: Datum Beginn der Arbeiten: Datum Ende der Arbeiten: Uhrzeit: Uhrzeit: Vermeiden Sie Verzögerungen, da der Zeitplan sehr eng getacktet ist. Mit freundlichen Grüßen Level: 7 Prof. Dr. Neddermann 2004
36 15 HOAI Die Überwachung Level: 8 Prof. Dr. Neddermann 2004
37 5 VOB/B Die Überwachung 2. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen 3. Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen unverzüglich Abhilfe schaffen. Level: 8 Prof. Dr. Neddermann 2004
38 5 VOB/B Die Überwachung 4. Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug oder kommt er der in Nummer 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach 6 Nr. 6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe ( 8 Nr. 3) Level: 8 Prof. Dr. Neddermann 2004
39 12 VOB/A Die Überwachung Beschleunigungsvergütungen Sind nur vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Frist erhebliche Vorteile bringt 12 (2) VOB/A Vertragsstrafen Sind nur auszubedingen, wenn die Verzögerung erhebliche Nachteile bringt 12 (1) VOB/A. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die 339 bis 345 BGB. Sie soll 5 % der Auftragssumme nicht überschreiten. Vorbehalt bei Abnahme! Bauzeitenplan Vertragsfristen Angemessen sind 0,05% der Brutto- Abrechnungssumme / Tag Level: 9 Prof. Dr. Neddermann 2004
40 6 VOB/B Die Überwachung 1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Level: 9 Prof. Dr. Neddermann 2004
41 6 VOB/B Die Überwachung 2. (1) Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist: a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers, b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. Level: 10 Prof. Dr. Neddermann 2004
42 6 VOB/B Die Überwachung (2) Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung. 4. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit. Level: 10 Prof. Dr. Neddermann 2004
43 Es folgt die Kostenplanung in der Bauleitung runlevel 0 has been reached Prof. Dr. Neddermann 2004
44 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! runlevel 0 has been reached Prof. Dr. Neddermann 2004
Der gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2., überarb. Aufl. 2013, 153 S., 21 Abb. u. Tab., Gebunden
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2008, 141 S., 21 Abb. und Tabellen, Gebunden ISBN 978-3-8167-7566-9
MehrDie Baubehinderung gemäß 6 VOB/B
Mehr Informationen zum Titel C Die Baubehinderung gemäß 6 VOB/B I. Definition: Behinderung und Unterbrechung 6 VOB/B unterscheidet zwischen Behinderung und Unterbrechung (vgl. 6 Abs. 1, 2 und Abs. 7 VOB/B).
MehrHOCHSCHULE BOCHUM BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES3. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B.
3. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B 1 Störungen im Bauablauf 2 3.1 Vollmacht des Architekten Vertragspartner - vertragsrechtliche Situation Auftraggeber (gemäß VOB) Besteller (gemäß BGB) Auftragnehmer
MehrDer gestörte Bauablauf
Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B. Bearbeitet von Katrin Rohr-Suchalla 1. Auflage 2008. Buch. 141 S. Hardcover ISBN 978 3 8167 7566 9 Format (B x L): 17
Mehr5. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B
5. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B 1 Störungen im Bauablauf 2 5.1 Vollmachten des Architekten Auftraggeber (gemäß VOB) Besteller (gemäß BGB) Auftragnehmer Auftragnehmer (gemäß Auftragnehmer VOB) BGB)
Mehr4. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B
4. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B 1 Störungen im Bauablauf 2 4.1 Vollmachten des Architekten Auftraggeber (gemäß VOB) Besteller (gemäß BGB) Auftragnehm Auftragnehm er Auftragnehmer er (gemäß VOB) BGB)
MehrBeispiele für unzulässige Benachteiligungen privater Bauherren in der VOB/B 2002
21. April 2004 Beispiele für unzulässige Benachteiligungen privater Bauherren in der VOB/B 2002 Verjährungsfristen bei Mängeln am Bauwerk Fingierte Erklärungen Ausschluss des Rücktrittsrechts Erschwerung
MehrVereinbarung von VOB/B und FIDIC in Bauverträgen in der Praxis
Vereinbarung von VOB/B und FIDIC in Bauverträgen in der Praxis Warschau, 24. September 2013 Referent: Dr. Florian Kirchhof Kapellmann und Partner Rechtsanwälte Historie der VOB/B Die VOB/B hat eine lange
MehrVertragsstrafe, Schadensersatz und Entschädigung bei Bauverzögerungen
Niebuhr Vertragsstrafe, Schadensersatz und Entschädigung bei Bauverzögerungen von Dr. Frank Niebuhr Rechtsanwalt, München Werner Verlag Literaturverzeichnis Abkürzungsverzeichnis XI XV Kapitel 1 Die Bauzeit
MehrNachtragsvereinbarung Nr. Hauptauftrag vom: Nachtragsforderung Nr. vom: Leistungsverzeichnis zum Nachtrag - KEV 330 (N) Aufst-LV - Blatt
Fertigung (Original für Auftragnehmer) 60.600/171 Vereinbarung neuer Preise - Juli 2010 - (Vergabestelle) (Telefon) Baumaßnahme: in: Leistung: Nachtragsvereinbarung Nr. (Ort, Datum) Vergabe-/Projekt Nr.:
Mehr1. Einleitung Grundlagen Ansprüche des Unternehmers 2
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Grundlagen 2 2.1 Ansprüche des Unternehmers 2 2.1.1 Nachtragsbedingte Bauzeitverlängerungen - 2 Nr. 5 VOB/B 3 a) Bauzeitverlängerung durch zusätzliche Leistungen 3
MehrBOORBERG. Anschlussauftrag Nr. KEV 339 (N) AnschlAtr Anschlussauftrag. Wartung. Bauleistung. Zeitvertrag. Vergabe-/Projekt Nr.:
1. Fertigung für Auftragnehmer 60.600/176.0 Seite 1-3 / 60.600/176.A Seite 1 - Januar 2011 - Nr. für Baumaßnahme: in: Hauptauftrag Leistung: Bauleistung Angebot für: Anlagen 1fach: entspr. Angebot für
MehrVOB/B -Vertrag Fassung Oktober Zwischen. Auftraggeber - nachfolgend AG genannt - und der Firma
VOB/B -Vertrag Fassung Oktober 2018 Zwischen Auftraggeber - nachfolgend AG genannt - und der Firma...... Auftragnehmer - nachfolgend AN genannt - 1. Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung
MehrGrundlagen der Bauzeit Teil I
Grundlagen der Bauzeit Teil I Rechtsanwalt Jörn Bröker Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Heinemann & Partner, III. Hagen 30, 45127 Essen fon: 0201/1095-710 fax: 0201/1095-800 mail:broeker@raehp.de
MehrBOORBERG. Auftrag. KEV 240 (B) Atr. Auftragsschreiben. Vergabe-/Projekt-Nr.: 1. Fertigung für Auftragnehmer. 2. Fertigung für Auftraggeber
1. Fertigung für Auftragnehmer 60.600/045.2 Auftragsschreiben - Seite 1 - Juli 2010 - (Auftraggeber) Auftrag Baumaßnahme: in: Leistung: Angebot vom: Anlagen: Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens Pläne/Zeichnungen
MehrMit Leistungsstörungen richtig umgehen
Rechtsanwalt Martin Liebert Eisenacher Straße 2, 10777 Berlin Dozent der Fachhochschule für Verwaltung und Recht Berlin, BBA Berlin, MCI Innsbruck, IAPH Berlin - BBA Baurechtstag 2017 - Mit Leistungsstörungen
MehrVOB/B Regeln kennen und verstehen
VOB/B Regeln kennen und verstehen Seit Ende Juli 2012 sind die überarbeiteten Teile A und B der VOB 2012 in Deutschland verbindlich eingeführt. Solide Kenntnisse des Teils B, also der Allgemeinen Vertragsbedingungen
MehrVorwort...5. Vorwort zur ersten Auflage...6. Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort...5 Vorwort zur ersten Auflage...6 Eine wahre Geschichte... 13 A Überblick... 15 I. VOB und BGB... 15 1. Teil A... 15 2. Teil B... 15 3. Teil C... 15 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag...
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort zur 5. Auflage Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort zur 5. Auflage.................................................................... 5 Eine wahre Geschichte................................................................... 13 A Überblick............................................................................
MehrVorwort zur 5. Auflage...5. Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort zur 5. Auflage...5 Eine wahre Geschichte... 13 A Überblick... 15 I. VOB und BGB... 15 1. Teil A... 15 2. Teil B... 15 3. Teil C... 16 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag... 17 III. Verhältnis
MehrAufgrund Ihres oben genannten Angebotes erhalten Sie den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Bauleistungen / Leistungen.
ERZBISTUM KÖLN 50668 Köln, Marzellenstr. 32 Bearbeiter: Telefon: Objekt: (Bitte bei Rechnungsstellung angeben) Maßnahme: Erzbistum Köln, Generalvikariat, 50606 Köln Datum: Ausfertigung für den Auftraggeber
MehrBauvertrag Auftraggeber - nachfolgend AG genannt Auftragnehmer - nachfolgend AN genannt -
Bauvertrag zwischen...... Auftraggeber - nachfolgend AG genannt - und der Firma...... Auftragnehmer - nachfolgend AN genannt - 1. Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung nachfolgend aufgeführter
MehrAuf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.
Musterbriefe zur VOB/B 12 Abnahme 12 Abs. 1 VOB/B Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist die Abnahme der Leistung, so hat sie
MehrAngebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbh Baumaßnahme Urban Living Briesestraße Angebot für Verhandlungsverfahren Stufe 1. - Teilnahmewettbewerb GUa Neubau von Wohnungen Briesestr. 19, Kienitzer Str.
MehrHOCHSCHULE BOCHUM BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES M 6.2. Baumanagement.
M 6.2 Baumanagement 1 2 3 HOCHSCHULE BOCHUM 5-zügige Gesamtschule mit Sporthalle Hürth Neubau Gesamtschule und Sporthalle 4 5 6 Terminplanung Baualaufplanung 7 termingerecht 8 Terminplanung Planungsabläufe
MehrSystematisierte Abnahme von Bauleistungen nach VOB.
Systematisierte Abnahme von Bauleistungen nach VOB. Mit CD-ROM (über 200 Checklisten). Rationalisierung der Abnahmeleistung und frühen Mängelfeststellung. Bearbeitet von Institut für Bauforschung e.v.
MehrVOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002
15.02.2003 01.11.2006 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Fassung 2002 VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
MehrDIE BAULEITER SCHULE. VDE VERLAG GMBH Berlin Offenbach ANDREAS STAMMKÖTTER. Rechtliche Grundlagen mit Musterschreiben (Stand: VOB 2012)
ANDREAS STAMMKÖTTER DIE BAULEITER SCHULE Rechtliche Grundlagen mit Musterschreiben (Stand: VOB 2012) 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage VDE VERLAG GMBH Berlin Offenbach Vorwort 5 Vorwort zur ersten
MehrVOB-Vertrag zwischen Unternehmern
VOB-Vertrag zwischen Unternehmern Fassung Januar 2018 Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.v. Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin Dieser VOB-Vertrag gilt nicht zwischen Unternehmern und
MehrKLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.)
KLAUSUR BAUBETRIEB A1 Aufgabe 1: Terminplanung (20 Min.) Name, Vorname:... Matrikelnummer:... Institut für Baubetrieb Institute of Construction Technologies and Management Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph
MehrDie Bedeutung der Abnahme. für den Auftraggeber. nach VOB
Die Bedeutung der Abnahme für den Auftraggeber nach VOB Vortrag an der Universität Kassel von Rainer K. Schöffel (Prof. Dipl.-Ing.) INHALT Seite 1. Ablauf eines Bauauftrages 3 2. Der Abnahmebegriff nach
MehrPflichten des Auftraggebers im Überblick
Pflichten des Auftraggebers im Überblick Der Auftraggeber muss dem Bauunternehmen die Ausführungsunterlagen übergeben, die Hauptachsen abstecken, Genehmigungen beschaffen, die Bauarbeiten koordinieren
MehrAllgemeine Vertragsbedingungen bei Ausführung von Bauverträgen mit Verbrauchern
Allgemeine Vertragsbedingungen bei Ausführung von Bauverträgen mit Verbrauchern 1 Art und Umfang der Leistung Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Bei Widersprüchen
MehrCLP Rechtsanwälte - Düsseldorf 1
1 Carsten Schmidt, LL.M. Rechtsanwalt Partner 2 Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei CLP Rechtsanwälte ist ein dynamisches und schlagkräftiges Team von derzeit 14 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Die
MehrVOB/B-Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Rolf Theißen VOB/B-Bauvertragsabwicklung anhand von Musterformularen Ein Leitfaden für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Mit neuer VOB/B und 80 Bau-Musterformularen.
Mehr- 1 - Werkvertrag. Dem AN wird die Ausführung für das Gewerk für das Bauvorhaben - - übertragen.
- 1 - Werkvertrag Zwischen dem Bauherrn, im folgenden AG genannt, und dem Auftragnehmer, im folgenden AN genannt, wird folgender Vertrag geschlossen: 1 Gegenstand des Vertrages Dem AN wird die Ausführung
MehrSeminar Bauablaufplanung
Seminar Bauablaufplanung für Studierende des Umweltingenieurwesens Referent: Studienschwerpunkt Bauwirtschaft Fachbereich Bauingenieurwesen HOCHSCHULE DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2 1. Strukturierte
MehrVOB-Musterbriefe für Auftraggeber
Wolfgang Heiermann Liane Linke Matthias Hilka VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure 6., aktualisierte Auflage PRAXIS Inhaltsübersicht Vorbemerkung 1 Abkürzungsverzeichnis
MehrSachgebiet 16.2: Bauvertragsrecht und Verdingungswesen; Vergabe und Vertragsunterlagen 16.4: -; Abwicklung von Verträgen
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Postfach 20 01 00, 53170 Bonn Oberste Straßenbaubehörden der Länder Prof. Dr.-Ing. Josef Kunz Leiter der Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr HAUSANSCHRIFT
MehrNetzwerkplanung Projektplanung Bauablaufplanung
Netzwerkplanung Projektplanung Bauablaufplanung 1 termingerecht 2 Planung von Bauabläufen Planung von Bauabläufen 3 Netzplantechnik Bauabläufen Planungsabläufe Bauablaufstrukturen Planungsstrukturen -
MehrBauLeiter-Handbuch Auftraggeber
Thomas Feuerabend BauLeiter-Handbuch Auftraggeber Anwendungsbeispiele Checklisten Musterbriefe 2. Auflage ~t WernerVerlag 2010 Inhaltsverzeichnis A Grundlagen 1 1 Allgemeine Hinweise 1 2 Wichtige Verordnungen,
MehrWärmebrücken, Feuchteschutz?? Wärmebrücken, Luftdichtheit??
Detailausführung Baupraxis in der Praxis: wärmebrückenfrei und luftdicht? Wärmebrücken, Feuchteschutz?? Wärmebrücken, Luftdichtheit?? Dr. Merl 1 Detailausführung in der Praxis Baupraxis Unsachgemäße Ausführung!
MehrInhaltsverzeichnis III. Bibliografische Informationen digitalisiert durch
A Grundlagen 1 1 Allgemeine Hinweise 1 2 Wichtige Verordnungen, Normen, Gesetze und Begriffe 1 2.1 VOB 1 2.2 Gewerk und Leistungsbereich 1 2.3 HOAI 2 2.3.1 Leistungsbild 2 2.3.2 Leistungsphase 3 2.4 DIN
MehrVom Plan zum Bauwerk Die Qualität
Die Alle Leistungen der Architekten/innen, die notwendig werden, das geplantebauvorhaben in die Realität umzusetzen. Ein Flug vom Werkplan, über die Ausschreibung, der Vergabe bis zur Bauleitung. 1. Einleitung
MehrTerminplanung - Pflichten und Haftung des Architekten
Terminplanung - Pflichten und Haftung des Architekten Dr. Florian Krause-Allenstein Rechtsanwalt + Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Lehrbeauftragter für Bau- und Architektenrecht (Lüneburg) Lehrbeauftragter
MehrVOB-Musterbriefe für Auftraggeber
VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Bearbeitet von RA Prof. Wolfgang Heiermann, RAin Liane Linke, RA Matthias Hilka 8., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2014.
MehrBaustellenratgeber VOB
Baustellenratgeber VOB Kompaktes VOB-Wissen im Jackentaschenformat - nach VOB 2012! 1. Auflage 2013. Buch. ISBN 978 3 8111 0046 6 Recht > Rechtswissenschaft, Nachbarbereiche, sonstige Rechtsthemen > Allgemeines,
Mehr2 Rügepflicht des Auftraggebers, Kostentragung bei unberechtigter Mängelrüge
Allgemeine Geschäftsbedingungen Rohr-Service-Kunz GmbH 1 Sorgfaltspflichten des Auftraggebers (1) Für die Arbeit notwendige Zugänge zum Rohrnetz, insbesondere Revisionsschächte, Verschlüsse, Sanitärobjekte
MehrMuster Abnahmeprotokoll
M-Abnahmeprotokoll Seite 1 von 6 Seiten Muster Abnahmeprotokoll Datum: Uhrzeit: von Uhr bis Uhr Bauvorhaben: Auftrag von: Baukunden: Auftragnehmer: Architekt Bauvertrag vom: Leistungsverzeichnis vom: Beginn
MehrDie Vertragsstrafe im Bauwesen
C.H. Beck Baurecht Die Vertragsstrafe im Bauwesen von Christian Zanner, Michael Ch. Bschorr Christian Zanner, Rechtsanwalt in Berlin, Gesellschafter der Kanzlei HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp;
MehrBauleiter-Handbuch Auftraggeber
Thomas Feuerabend Bauleiter-Handbuch Auftraggeber Praxisbeispiele Checklisten Musterbriefe.Werner Verlag Inhaltsverzeichnis A Grundlagen 1 1 Wichtige Verordnungen, Normen und Gesetze 1 1.1 VOB 1 1.2 HOAI
MehrOPTIMALE BAUSTELLENDOKUMENTATION
OPTIMALE BAUSTELLENDOKUMENTATION 25 JAHRE LANDESGÜTEGEMEINSCHAFT FÜR BAUWERKS- UND BETONERHALTUNG RHEINLAND-PFALZ 7 SAARLAND E. V. AM 22. APRIL 2013 14:45 BIS 15:30 UHR DIPL.-ING. DR. TECHN. RALPH BARTSCH
MehrBauvertragsmanagement für Bauingenieure Vergütungsnachträge, Bauzeit und Behinderungen
Bauvertragsmanagement für Bauingenieure Vergütungsnachträge, Bauzeit und Behinderungen Rechtsanwalt Jörn Bröker Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Heinemann & Partner, III. Hagen 30, 45127 Essen
Mehr121 Beschränkte Ausschreibung Information nach 19 V VOB
Vergabestelle 121 Datum 23.05.2016 Gemeinde Alfter Der Bürgermeister 02 Recht- und Vergabestelle Frau Katrin Kühn Am Rathaus 7 Veröffentlichung einer Information i.s.d. 19 V VOB/A nach VOB/A Baumaßnahme
MehrMit VOB/B ist es besser, weil.
Hochschule Osnabrück University of Applied Sciences Mit VOB/B ist es besser, weil. Osnabrücker Baubetriebstage 2013 15./16. Februar 2013 Rechtsanwalt Stephan Eichner Die Seminarunterlagen sind urheberrechtlich
MehrVOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung
VOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung So nutzen Sie die VOB zu Ihren Gunsten: die WEKA-VOB für Ihr Gewerk mit CD-ROM! Alle Teile der VOB kommentiert! Bearbeitet von Dr. Axel Olowson,
MehrBauvertragsrecht. Grundwissen. 6. Auflage Vygen Wirth Schmidt
Vygen Wirth Schmidt Bauvertragsrecht Grundwissen von VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen, Düsseldorf t Prof. Dr. iur. Axel Wirth, Ordinarius für Deutsches und Internationales Öffentliches und Privates Baurecht
MehrAllgemeine Einkaufsbedingungen der Gräff GmbH, Troisdorf, Bonner Str. 54
1 Allgemeine Einkaufsbedingungen der Gräff GmbH, Troisdorf, Bonner Str. 54 1. Allgemeines und Geltungsbereich 1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich und für den gesamten Geschäftsverkehr
MehrIII. Besondere Vertragsbedingungen
Beschaffung von Überlandniederflurlinienbussen mit Dieselmotoren für den öffentlichen Verkehr durch die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH (Vergabestelle) Bekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen
MehrVOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer
VOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer Musterbriefe und Verträge Praxistipps zu allen Themen der VOB 2016 und des BGB 1. Auflage Onlineprodukt. ISBN 978 3 8111 3372 3 schnell und
MehrBauleiter-Handbuch Auftraggeber
Dr.-Ing. Thomas Feuerabend Götz Michaelis Bauleiter-Handbuch Auftraggeber Anwendungsbeispiele Checklisten Musterbriefe 3. Auflage Werner Verlag 2013 1 Grundlagen 1 1.1 Allgemeine Hinweise 1 1.2 Wichtige
MehrRechtssichere Abnahme der Werkleistung
www.galabau.expert Baubetrieb / Rechtliche Grundlagen des Werkvertrages Rechtssichere Abnahme der Werkleistung Rechtsanwälte Schilling Dr. Schmidt SMNG Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, Köln-Frankfurt Stand
MehrGesamtinhaltsverzeichnis
Vorwort... 3 Autoren... 5 Recht... 17 Gängige Vertragsformen.... 19 BGB-Bauvertrag... 19 VOB/B-Vertrag... 20 Bauüberwachungsvertrag... 24 Änderungen durch das neue Bauvertragsrecht 2018.... 35 Änderungen
MehrBesondere Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen Offenes Verfahren Beschaffung von Niederflurbussen mit Anhängern für Stadtverkehr Emden GmbH Datum: 14. März 2017 Seite 2 von 5 1. Vereinbarte Beschaffenheit Die vereinbarte
MehrVorstellung
Vorstellung 01.06.2015 Staatlich geprüfter Bautechniker Thomas Manfred Schimkus Sachverständiger Immobilien Sachverständiger Bauwesen Bauleitung Projektentwicklung Projektleitung Staatlich geprüfter Bautechniker
MehrV 214.H. V 214.H Richtlinien zu Besondere Vertragsbedingungen. 1. Ausführungsfristen. 2. Vertragsstrafen
V 214.H Richtlinien zu Besondere Vertragsbedingungen 1. Ausführungsfristen 1.1 Allgemein Es ist zwischen Ausführungsfristen und Einzelfristen zu unterscheiden. Ausführungsfristen sind immer verbindliche
MehrBaubetrieb - Bauwirtschaft
Baubetrieb - Bauwirtschaft von Armin Proporowitz 1. Auflage Hanser München 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 40679 7 Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei
Mehr4. Bezeichnung der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind wie Ziffer 2
Vergabebekanntmachung Vergabebezeichnung: Pflanzarbeiten 2018 Vergabenummer: LVL 002/2018 1. Art der Vergabe 2. Bezeichnung der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle Landesverband Lippe Pyrmonter Straße
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort zur 6. Auflage...5. Eine wahre Geschichte... 15
Vorwort zur 6. Auflage...5 Eine wahre Geschichte... 15 A Überblick... 17 I. VOB und BGB... 17 1. Teil A... 17 2. Teil B... 17 3. Teil C... 18 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag... 19 III. Verhältnis
Mehr16. Göttinger Abwassertage Aktuelle Highlights zum Umgang mit gestörtem Bauablauf
16. Göttinger Abwassertage 23. 24.02.2016 Aktuelle Highlights zum Umgang mit gestörtem Bauablauf Carsten Schmidt, LL.M. Rechtsanwalt, Partner 2 Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei CLP Rechtsanwälte ist
MehrDie Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen - Wirkung und Kosten -
Die Anordnung von Beschleunigungsmaßnahmen - Wirkung und Kosten - Referent Prof. Dipl.-Ing. Thomas Clausen ö.b.u.v. SV für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablaufstörungen
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrVertrag. über die medientechnische Ausstattung des Raumes 0100 im StMAS Winzererstr.9, München
Anlage 3 Vertrag über die medientechnische Ausstattung des Raumes 0100 im StMAS Winzererstr.9, 80797 München zwischen dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und
MehrDie Kündigung von Bauverträgen die häufigsten Streitpunkte bei der Vertragsabwicklung
Die Kündigung von Bauverträgen die häufigsten Streitpunkte bei der Vertragsabwicklung Allgemeines zur Kündigung eines Bauvertrags Es ist zwischen freier Kündigung und einer Kündigung aus wichtigem Grund
Mehrim Jahr 2002 fand lediglich eine Umstellung der DM-Beträge aufeuro - nur per -
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Bundesministerium für Umwelt Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, B 17, 11055 Berlin - nur per E-Mail - Bundesamt für Bauwesen und
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen der Adolf Schwonberg GmbH & Co. KG
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adolf Schwonberg GmbH & Co. KG 1. Geltungsbereich Für alle vom Auftragnehmer übernommenen Aufträge gelten die nachstehenden Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die
MehrAllgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens Elektrotechnik Hild GmbH & Co. KG
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Unternehmens Elektrotechnik Hild GmbH & Co. KG 1 Allgemeines 1.1 Soweit die nachstehenden Bedingungen keine Regelungen enthalten, gilt bei der Erstellung von Bauleistungen
MehrHedwig Lipphardt. Gestaltungstipps für den Architektenvertrag
Mandantenveranstaltung 30.03.2017 Hedwig Lipphardt Rechtsanwältin u. Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Gestaltungstipps für den Architektenvertrag 1 I. Der Klassiker: Vom Architekten vorgelegte
MehrKapitel 3 Was gehört in einen Bauvertrag?
Kapitel 3 Was gehört in einen? Aussagen im Bemerkungen Der sichere Einen absolut sichereren, der jegliche Unklarheiten und Streitigkeiten ausschließt, gibt es nicht. Ein solcher wäre nicht praktikabel.
MehrAmtsblatt der Stadt Borken 02/2007. B e k a n n t m a c h u n g
B e k a n n t m a c h u n g Öffentliche Ausschreibung Erweiterung der Remigius Grundschule zur Offenen Ganztagsgrundschule LV 04 Gewerk: Heizungs- und Lüftungsinstallationsarbeiten a) Öffentlicher Auftraggeber
MehrVOB-Musterbriefe für Auftraggeber
"! \.. 1.,,."" ~ Wolfgang Heiermann I Liane Linke I Matthias Hilka VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure 7., überarbeitete und aktualisierte Auflage PRAXIS 11 VIEWEG+
MehrLeistungsvergütung und Nachtragsmanagement III
Bauwesen und Architektur Recht und Praxis Christian Esch & Robert Theissen Leistungsvergütung und Nachtragsmanagement III Verlag Dashöfer Dr. Robert Theissen, LL.M., Hamburg Christian D. Esch, Hamburg
MehrInhaltsverzeichnis: Abnahme. 17 Ausdrückliche Abnahme. 17 Behördliche Abnahme. 19 Fiktive Abnahme. 21 Förmliche Abnahme. 24 Konkludente Abnahme.
Inhaltsverzeichnis: Abnahme. 17 Ausdrückliche Abnahme. 17 Behördliche Abnahme. 19 Fiktive Abnahme. 21 Förmliche Abnahme. 24 Konkludente Abnahme. 27 Stillschweigende Abnahme. 27 Technische Abnahme. 30 Abnahme
MehrInhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012
Inhaltsübersicht CD Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2012 Bauvertrag nach VOB: Musterdokumente 1 Angebot und Vergabe 1 Aufforderung Angebotsabgabe 2 Zuschlag 3 Ablehnung
MehrPrivates Baurecht, TU Dresden Privates Baurecht bei der Abwicklung von Bauvorhaben
Privates Baurecht bei der Abwicklung von Bauvorhaben 1/106 Welche Vorschriften finden Anwendung? - BGB - Vorschriften des allgemeinen Teils - Schuldrecht, insbesondere Werkvertragsrecht des BGB 2/106 Das
Mehr5. Welche Fristen sind bei der Abnahme zu beachten?
Welche Fristen sind bei der Abnahme zu beachten? 5. Welche Fristen sind bei der Abnahme zu beachten? Autoren: Dr. Christian Voit, Martin Loderer Die Abnahme ist der wichtigste formelle Akt bei der Abwicklung
MehrLeistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung
Leistungsverzeichnis / Angebot / Beschränkte Ausschreibung Gewerk Bauvorhaben 701250 Abgabetermin 16.01.2017 Abgabeort Friedrich Schütt + Sohn Wisbystraße 2 23558 Lübeck Baubeginn Januar 2016 Tel. 0451
MehrWirksame und unwirksame Klauseln im VOB-Vertrag
Uwe Diehr (Hrsg.) Michael Knipper (Hrsg.) Wirksame und unwirksame Klauseln im VOB-Vertrag Nachschlagewerk zum Aufstellen und Priifen von Vertragsbedingungen Bearbeitet von: Dr. Uwe Diehr Enrico Klingbeil
MehrBaubetriebslehre II (Bachelor) Baubetriebslehre I (Diplom) SS Vortragsübung. Netzplantechnik I
Aufgabe 7 Netzplantechnik I 1 Universität Stuttgart Institut für Baubetriebslehre Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner Ordinarius Baubetriebslehre II (Bachelor) Baubetriebslehre I (Diplom) SS 2010 7. Vortragsübung
Mehrvon Jarl-Hendrik Kues 1
Seite 1 von 9 Eine zentrale Vorschrift des Werkvertragsrechts - Mitwirkungspflichten des Auftraggebers und Entschädigung des Auftragnehmers nach 642 BGB von Jarl-Hendrik Kues 1 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeines...
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Univ.-Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
Mehr10.0 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
10.0 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB) INHALTSVERZEICHNIS 10.1 Steuerabzug bei Bauleistungen 10.2 Automatische Sortierung 10.3 Baubesprechungen 10.4 Baustrom und Bauwasser 10.5 Bautagebuch 10.6
MehrAußerdem trifft ihn diese Pflicht jederzeit auf Anforderung des öffentlichen Auftraggebers.
2 und dem übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123) gewährt wird; keine Unterscheidung,
MehrAGB s. Allgemeine Geschäftsbedingungen zur ausschließlichen Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Übernehmer. 1. Geltungsbereich...
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur ausschließlichen Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Übernehmer Inhaltsverzeichnis 1. Geltungsbereich... 2 2. Auftragserteilung... 2 3. Gewährleistung und Nachbesserung...
MehrSichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2018
Sichere Korrespondenz nach VOB und BGB für Auftraggeber Version 2018 Startseite Bauvertrag nach BGB oder VOB/B Das neue Bauvertragsrecht Hinweise zur Verwendung der Musterdokumente Bauvertrag nach VOB
Mehr13. Weimarer Baurechtstage
13. Weimarer Baurechtstage Termin- und Kostensicherheit im Bauverlauf und aktuelle Rechtsentwicklungen Weimar, den 27.03.2014 Jarl-Hendrik Kues, LL.M., Frankfurt /Main Rechtsanwalt u. Fachanwalt für Bau-
MehrTASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation. von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust
TASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust Organisation eines Bauunternehmens 1.1 1.2 1.3 1.4 Die Auftraggeber eines Bauunternehmens
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Durchsetzung der Vergütung am Bau. Dr. Andreas Stangl
Seminar Durchsetzung der Vergütung am Bau Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Werklohnforderung im Bauablauf 3. Abrechnung, Zahlung allgemein 4. Abschlagsrechnung 5. Abnahme 6. Schlussrechnung 7.
MehrBauvertragsrecht nach VOB
Bauvertragsrecht nach VOB Grundwissen Prof. Dr. jur. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor an der TU Darmstadt 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007 v, s J Werner Verlag
Mehr