Nachtragsmanagement im gestörten Bauablauf
|
|
- Samuel Hofmeister
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN INSTITUT FÜR BAUBETRIEBSWESEN Nachtragsmanagement im gestörten Bauablauf - Die Anspruchssicherung durch den Auftragnehmer - THOMAS HEILFORT
2 Gliederung 1. Grundlagen 2. Bausolldefinition 3. Soll-Ist-Vergleich 4. Vergütungssicherung 5. Zusammenfassung
3 Summe W+G im Beispiel: 1,5 % GRUNDLAGEN BAUSOLLDEFINITION SOLL-IST-VERGLEICH VERGÜTUNGSSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 1.1 Vergütungsrisiken und unternehmerisches Wagnis Kalkulatorischer Gewinn (Annahme: 0,5% 5 Mio. = ) Unternehmerisches Wagnis (Annahme: 1 % 5 Mio. = ) Risiken aus vertraglicher u. gesetzlicher Haftung Insolvenzrisiko des Partners, Auftraggebers oder der SUB Risiko der technischen Ausführung u. Gewährleist. Risiko nicht realisierbarer Vergütungsansprüche Versicherung: 0,3 % Basis: 5 Mio. Kosten: Avalgebühr: 0,5 % Auftrag: 5 Mio. Kosten: Schätzung: 0,5 % Eigenleist.: 2 Mio. Prämie: Summe der Einzelrisiken im Beispiel: Mehrkosten aus Bauzeitverlängerung: z.b. 10 % = keine Deckung Primärziel des Nachtragsmanagements: Vermeidung von Mehrkosten Sekundärziel: Sicherung einer angemessenen Vergütung
4 1.2 Untersuchung zur Durchsetzbarkeit von Mehrkosten Frage: Wo sehen Sie die Ursachen, wenn Mehrkosten aus Bauablaufstörungen nicht geltend gemacht bzw. nicht durchgesetzt werden können? Nachweisprobleme bei der Anspruchsgrundlage (56% häufig/immer) Probleme bei der Ermittlung der Schadenshöhe (30% häufig/immer) 6% 8% 10% 25% 29% 20% 38% 22% 18% 8% trifft nicht zu trifft selten zu teils teils trifft häufig zu trifft immer zu (Differenz zu 100 %: keine Angabe)
5 2.1 Primäres Bausoll und Preisermittlungsgrundlage Vertraglicher Regelungsgehalt Umfang abhängig von Ausschreibungsform Primäres Bausoll Grundlage vertraglicher Preisfindung Die für die Vereinbarung des Werklohnes grundlegenden Annahmen, z. B. über Bauablauf, Witterung, Planliefertermine, Vorunternehmerleistungen. Bauvertragliche Regelungen allein genügen nicht für die Ermittlung der Vergütung. Sekundäres Bausoll
6 2.2 Vertragliches Gleichgewicht durch Einbeziehung des sekundären Bausolls Werklohn Zahlungshöhe Zahlungstermine Werkerfolg Bauinhalt Bauumstände Primäres Bausoll Sonstige Grundlagen der Preisfindung Sekundäres Bausoll Abweichungen vom primären, aber auch vom sekundären Bausoll gefährden die Ausgewogenheit eines Bauvertrages.
7 3. Soll-Ist-Vergleich 3.1 Erkennen von Abweichungen 3.2 Feststellen der Auswirkungen 3.3 Zuordnung zu Verantwortungssphären 3.4 Handlungsmatrix unter Beachtung von Ursache und Auswirkung der Abweichungen
8 3.1 Erkennen von Abweichungen Prozessanfang Soll-Ist- Vergleich Stichtagsperspektive Prozessperspektive Störungsperspektive 1x pro Woche Bei aktuellen Störungen 1x pro Monat Prozessende
9 3.2 Feststellen der Auswirkungen von Bausollabweichungen Verschiebung Unterbrechung Hemmung Erweiterung Reduktion Vorgang kann nicht begonnen werden Vorgang kommt zum vollständigen Stillstand Vorgang wird gestört, jedoch ohne Stillstand Bauleistung wird durch Anordnung erweitert Bauleistung wird durch Anordnung reduziert Bausoll Bausoll Bausoll Bausoll Bausoll Versch iebung Unterbrechung Hemmung Erweiterung Reduktion Änderung der Bauumstände Änderung der Bauinhalte Mehrkosten
10 3.3 Zuordnung der Abweichungen zu Verantwortungssphären Auftraggebersphäre Auftragnehmersphäre AG-Störungen Andere Anordnungen Mitwirkungspflichten verletzt Neutrale Störungen Ungewöhnliche Witterung Aussperrung oder Streik Höhere Gewalt AN-Störungen Verspäteter Beginn Unzureichende Förderung Verspätete Fertigstellung Terminrisiko Kostenrisiko
11 3.4 Handlungsmatrix unter Beachtung von Ursache und Auswirkung der Abweichungen Verschiebung Unterbrechung Hemmung Erweiterung Reduktion AG Beh.-anzeige, Anordnungen erfragen Nachtragsangebot Neutr. Beh.-anzeige; interne Kostenminimierung AN Interne Nachsteuerung; Dokumentation
12 AG-Störung Neutrale St. AN-Störung Störung GRUNDLAGEN BAUSOLLDEFINITION SOLL-IST-VERGLEICH VERGÜTUNGSSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 4.1 Termincontrolling durch AG/neutral Zieldefinition / Steuerung Primäres Bausoll Ablaufplanung Soll-Ist- Vergleich Störung durch AN / Subunternehmer Keine Störung Bauist Bauausführung Sekundäres Bausoll Erforderlichkeit eines kybernetischen Termincontrollingsystems für die Identifikation von Bausollabweichungen Auftraggeber (AG) Neutral Auftragnehmer(AN)
13 4.2 Nachtragsmanagement 1. Bausolldefinition Koordinationsterminplan als vernetzten Balkenplan aufstellen; Mitwirkungspflichten des AG terminieren; Aufwand hinterlegen 2. Bauausführung gemäß Sollplanung 3. Soll-Ist-Vergleich Abweichungen, Auswirkungen und Verursachung feststellen Erstellung des störungsmodifizierten Sollterminplans 4. Steuerung Interne Nachsteuerung bei AN- und Nachunternehmer-Störungen Nachsteuerung bei AG-Störungen obliegt allein dem Auftraggeber! Mehraufwand beginnt beim Erstellen eines neuen Sollablaufplanes! 5. Dokumentation Vollständige, inhaltlich kongruente und nachvollziehbare Dokumentation
14 Die drei Hürden auf dem Weg zum Bauzeitennachtrag Dokumentation Soll und Ist Kausalitätsnachweis Ermittlung der Mehrkosten Anspruchsgrundlage Anspruchshöhe Die Aufwendungen für (externes oder internes) Nachtragsmanagement sind als Risikoprämie zur Vermeidung bzw. Weiterreichung nicht gedeckter Mehrkosten zu interpretieren.
15 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN INSTITUT FÜR BAUBETRIEBSWESEN Das Denken hat seinen Ursprung in der Kritik. (Roger Willemsen) DIPL.-KFM. THOMAS HEILFORT TELEFON: 03 51/ JULI 2000
Prozessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen
F 2748 Josef Zimmermann Prozessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen Fraunhofer IRB Verlag F 2748 Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie
MehrBauablaufstörungen: Fristverlängerungsanspruch ermitteln und begründen
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort S a c h v e r s t ä n d i g e r f ü r B a u a b l a u f s t ö r u n g e n L e h r b e a u f t r a g t e r an d e r TU D r e s d e n 16. Thomas Heilfort: Bauablaufstörungen:
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrBauvertragsrecht nach VOB
Bauvertragsrecht nach VOB Grundwissen Prof. Dr. jur. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor an der TU Darmstadt 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007 v, s J Werner Verlag
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2., überarb. Aufl. 2013, 153 S., 21 Abb. u. Tab., Gebunden
MehrVertrags- und Nachtragsmanagement bei gestörten Bauabläufen
Vertrags- und Nachtragsmanagement bei gestörten Bauabläufen Univ.-Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla Brandschutz-Forum-München 2018 München, 23. November 2018 Inhalt Aktuelle Situation / Standortbestimmung Grundproblematik
MehrUnternehmergespräch Donnerstag,
Unternehmergespräch Donnerstag, Die Bauprozess GmbH Durchsetzung von Nachtragsansprüchen Vortrag Unternehmergespräch Donnerstag, Inhaltsverzeichnis 1.1 Thesen aus dem BGH-Urteil vom 06.03.2014 1.2 Vergütungsanspruch:
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2008, 141 S., 21 Abb. und Tabellen, Gebunden ISBN 978-3-8167-7566-9
MehrÄnderungen im Terminplan Bauzeitverlängerung
Folgende Voraussetzungen sollten für die Zulässigkeit der Anwendung des Modells der repräsentativen Einzelstörungsnachweise vorliegen: 518 Es wurden die Anspruchsvoraussetzungen gemäß ÖNORM B 2110 Punkt
MehrDOI: URN: urn:nbn:de:hbz:
Der gestörte Bauablauf - Empirische Untersuchung in Abhängigkeit des Projektvolumens Malkwitz, Alexander; Aghazadeh, Ayosha; Bartholomé, Georg; Kleinen, Johannes; Körbel, Lena Dieser Text wird über DuEPublico,
MehrAnsprüche aus Bauzeitverlängerung erfolgreich durchsetzen
Ansprüche aus Bauzeitverlängerung erfolgreich durchsetzen Vortrag im Rahmen der 9. BKM Öffentlichkeitsveranstaltung 16. April 2015 Hochschule München, Karlstr. 6, 80333 München Referenten Rechtsanwältin
MehrSonderdruck. Gestörter Bauablauf: So kann der Nachweis der Mehrkosten gelingen. Baumarkt + Bauwirtschaft 10/2005
Sonderdruck Baumarkt + Bauwirtschaft 10/2005 10 2005 Abb.6: Kumulierte Darstellung der Leerkosten der Beton-Gruppen Dipl.-Wirtsch.-Ing.Frank A.Bötzkes, Baubetriebsberater, Beratungen im Bauwesen, Braunschweig
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrPraktische Umsetzung bauablaufbezogener Darstellungen von Behinderungen als Grundlage der Schadensermittlung nach 6 Nr. 6 VOB/B
Thomas Heilfort, Dresden Praktische Umsetzung bauablaufbezogener Darstellungen von Behinderungen als Grundlage der Schadensermittlung nach 6 Nr. 6 VOB/B Zugleich Anm. zu BGH, Urteil vom 21.03.2002 VII
MehrDer gestörte Bauablauf
Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B. Bearbeitet von Katrin Rohr-Suchalla 1. Auflage 2008. Buch. 141 S. Hardcover ISBN 978 3 8167 7566 9 Format (B x L): 17
MehrBeratungen im Bauwesen Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes
Baubetriebliche Stellungnahme zur geplanten Änderung der VOB Teil B gemäß Beschluss des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses (DVA) Hauptausschuss Allgemeines vom 17.05.2006 und vom 27.06.2006 Nach
MehrEDV-gestützte Koordination und Dokumentation des Bauablaufs - Voraussetzung für die erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen aus Bauablaufstörungen
1 EDV-gestützte Koordination und Dokumentation des Bauablaufs - Voraussetzung für die erfolgreiche Durchsetzung Die Anforderungen an den Nachweis von Bauablaufstörungen werden immer höher. Zuletzt hat
MehrTerminplanungsschulung FORTGESCHRITTENE Erstellung von SOLL-Terminplänen
Terminplanungsschulung FORTGESCHRITTENE Erstellung von SOLL-Terminplänen Hauptsitz Mitte II. Hagen 7 45127 Essen Telefon: +49 201 63 00 8-0 Telefax: +49 201 63 00 8-29 Niederlassung Ost Reinhardtstraße
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Univ.-Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
MehrTASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation. von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust
TASCHENBUCH BAUBERUFE Baustellenorganisation von Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Nagel unter Mitwirkung von Dipl.-Ing. MaxAust Organisation eines Bauunternehmens 1.1 1.2 1.3 1.4 Die Auftraggeber eines Bauunternehmens
MehrLEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS-
LEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS- VERLUST VON DER KALKULATION ZUM NACHWEIS BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 21. FEBRUAR 2014 Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger Institut
MehrHäufige Fragen im Baurecht
Häufige Fragen im Baurecht Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Was ist der Unterschied zwischen BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag? 3. Welche Vollmachten hat ein Architekt? 4. Wie wird ein Bauvertrag
MehrPflichten der am Bau Beteiligten zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten - von der Praxis für die Praxis -
Referent: Prof. Richard Weiß Prof. Weiß & Bisani Ingenieurgesellschaft für Baubetriebsmanagement mbh 1 Definition: Baulogistik/Arbeitsvorbereitung = Planung des Baubetriebes ( Bauverfahren, Bauablauf )
MehrProduktivitätsminderungen im gestörten Bauablauf
Produktivitätsminderungen im gestörten Bauablauf Ein Vergleich verschiedener Verfahren zur Erfassung von Minderleistungen aufgrund von Bauablaufstörungen Prof. Dr.-Ing. Jens H. Liebchen MRICS Björn Denzler,
MehrVOB/B Regeln kennen und verstehen
VOB/B Regeln kennen und verstehen Seit Ende Juli 2012 sind die überarbeiteten Teile A und B der VOB 2012 in Deutschland verbindlich eingeführt. Solide Kenntnisse des Teils B, also der Allgemeinen Vertragsbedingungen
Mehr7. GALABAU- FORUM SÜDHESSEN Nachträge stellen, Nachträge durchsetzen Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftragnehmers
7. GALABAU- FORUM SÜDHESSEN 2016 Nachträge stellen, Nachträge durchsetzen Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftragnehmers Fachgebiet Baubetrieb an der Hochschule Geisenheim University 7. GALABAU FORUM
MehrBVMB-Seminar am 17. Januar 2018 in Bochum zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn [[NeuerBrief]] BVMB-Seminar am 17. Januar 2018 in Bochum zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche Bundesvereinigung
Mehr10. Der Bauwerkvertrag
10. Der Bauwerkvertrag 1 10.1 Vertragspartner A. Auftraggeber AG: B. Auftragnehmer AN: - Bauherr (z.b. Öffentliche Hand, Kommune, Investor, Privatmann - Architekt - Generalunternehmer (Bauträger, Firma,
MehrRundschreiben 12/2015. Thema: Behinderung und Unterbrechung am Bau nach VOB/B / Baurecht
Kanzlei am Steinmarkt Rechtsanwälte Georg Kuchenreuter Dr. Andreas Stangl Konrad Alt Andreas Alt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kanzlei am Steinmarkt Steinmarkt 12 93413 Cham Telefon: 0 99 71 / 85 40 0 Telefax:
MehrDie Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht
Die Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht Schriften zur Rechtswissenschaft, Band 174 Christian Leesmeister Die Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht Bibliografische Informationen
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
MehrLeistungsabweichungen aus AG-Sicht Alles was recht ist Dipl.-Ing. Günther Leißer
Seite 1 Leistungsabweichungen aus AG-Sicht Alles was recht ist Dipl.-Ing. Günther Leißer Seite 2 Abschluss von Mehrkostenforderungen Summe MKF Anmeldung Summe MKF Beauftragung 2010 120.790.000,00 64.367.000,00
MehrAnforderungen an den Bauvertrag
Altlasten Risikovermeidung versus Claimmanagement Prof. Dr.-Ing. Jörg Bartels Ingenieurgesellschaft mbh 6. SYMPOSIUM UMWELTGEOTECHNIK 13.JUNI 2013 Anforderungen an den Bauvertrag Qualitätsansprüche: Eindeutige,
MehrSystematisches Nachtragsmanagement
telefonischer Kontakt LHR GmbH & Co. KG - Projektorganisation Nachtragswesen - Seite: 1 Systematisches Nachtragsmanagement Geschäftsführung der ARGE / Bauunternehmung... LHR Heppenheim Geschäftsführer
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Durchsetzung der Vergütung am Bau. Dr. Andreas Stangl
Seminar Durchsetzung der Vergütung am Bau Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Werklohnforderung im Bauablauf 3. Abrechnung, Zahlung allgemein 4. Abschlagsrechnung 5. Abnahme 6. Schlussrechnung 7.
MehrDas gesetzliche Bauvertragsrecht - Folgen für die VOB/B. Deutscher Stahlbautag 2018, Duisburg, 11./12. Oktober 2018
Das gesetzliche Bauvertragsrecht - Folgen für die VOB/B Deutscher Stahlbautag 2018, Duisburg, 11./12. Oktober 2018 Das gesetzliche Bauvertragsrecht 650a ff. BGB Das Werkvertragsrecht des BGB ist für die
MehrGestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrStörungen im Bauablauf. Markus Lüthi
Störungen im Bauablauf Markus Lüthi Fristen in der SIA-Norm 118 Bauprogramm Konzept der Fristen nach SIA-Norm 118 Werkvertrag selbst muss Fristen festlegen (Grundsätzliche) Unverbindlichkeit des Bauprogramms
MehrS C H N E L L E I N S T I E G VOB- S I C H E R E N A C H T R Ä G E
S C H N E L L E I N S T I E G VOB- S I C H E R E N A C H T R Ä G E Nachtragsarten mit nextbau Mehr Freude an Nachträgen Bisher war der Nachweis von Nachträgen knifflig und zeitraubend. Mit nextbau stellen
MehrDAS PROBLEM BAUZEIT FESTLEGUNG, DOKUMENTATION UND BEWERTUNG
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 48 DAS PROBLEM BAUZEIT FESTLEGUNG, DOKUMENTATION UND BEWERTUNG BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 27. FEBRUAR 2009 Herausgeber:
MehrGEMEINKOSTEN DER KONFLIKT UM DIE BERECHTIGTE DECKUNG
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 54 GEMEINKOSTEN DER KONFLIKT UM DIE BERECHTIGTE DECKUNG BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 22. FEBRUAR 2013 Herausgeber:
MehrBVMB-Seminar am 9. Februar 2017 in Hannover zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn [[NeuerBrief]] BVMB-Seminar am 9. Februar 2017 in Hannover zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche Bundesvereinigung
MehrNachträge vermeiden statt bearbeiten, Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftraggebers
Nachtrag ohne Nachschlag Nachträge vermeiden statt bearbeiten, Nachtragsmanagement aus Sicht des Auftraggebers Matthias Schmauder Dipl. Ing. (FH) Landschaftsgärtner Landschaftsarchitekt BDLA Ausschreibung
MehrAnsprüche auf Vergütungsanpassung ( 2 VOB/B)
Ansprüche auf Vergütungsanpassung ( 2 VOB/B) 2 In der Baupraxis werden Ansprüche auf Vergütungsanpassung häufig als Nachträge bezeichnet. Dies ist kein Rechtsbegriff, gemeint sind aber regelmäßig alle
Mehr9-stufiges Nachweisverfahren zur Fortschreibung eines Soll-0-Terminplans unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs IS T
Gestörte Bauabläufe 9-stufiges Nachweisverfahren zur Fortschreibung eines Soll-0-Terminplans unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs Wie bereits erläutert wurde, werden mit der im vorherigen
MehrUMGANG MIT WITTERUNG BEI VERTRAGSGESTALTUNG UND BAUDURCHFÜHRUNG
UMGANG MIT WITTERUNG BEI VERTRAGSGESTALTUNG UND BAUDURCHFÜHRUNG BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 26. FEBRUAR 2016 ISBN 978-3-936214-27-7 Braunschweiger Baubetriebsseminar 2016 Seite I
MehrSachgerechter Umgang mit Bauablaufstörungen
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort Sachverständiger für Bauablaufstörungen Sachgerechter Umgang mit Bauablaufstörungen Dresden, den 23. September 2004 Gliederung 1. Einführung...2 1.1 Problemstellung...2
MehrDas VOB-Baustellenhandbuch
Das VOB-Baustellenhandbuch Bearbeitet von Andreas Büchs 7. Auflage 2016. Taschenbuch. Rund 560 S. Softcover ISBN 978 3 86586 712 4 Format (B x L): 10 x 14 cm Gewicht: 325 g Weitere Fachgebiete > Technik
MehrAktenzeichen: 11 W 1608/01. Leitsatz:
Aktenzeichen: 11 W 1608/01 Leitsatz: Der Auftraggeber benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen ( 9 AGBG), wenn er einen Einbehalt zur Sicherung seiner Gewährleistungsrechte beansprucht, dem Auftragnehmer
MehrAnsprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen
Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen Nina Baschlebe Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen Ein Leitfaden für Auftragnehmer Nina Baschlebe Siegburg, Deutschland
MehrDas neue Bauvertragsrecht Der große Wurf?
Das neue Bauvertragsrecht Der große Wurf? Vortrag für die Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern am 06.03.2018 in Hanau Referent: Thomas Krasselt-Priemer Rechtsanwalt und Fachanwalt
MehrDr.-Ing. Peter Pietschmann
PBI PIETSCHMANN Beratende Ingenieurgesellschaft mbh Kurfürstendamm 226 10719 Berlin-Charlottenburg Tel.: +49 30 32 89 80-100 Fax: +49 30 32 89 80-120 Dr.-Ing. Peter Pietschmann öffentlich bestellter und
MehrDARLEGUNG UND BEWERTUNG VON PRODUKTIVITÄTS-
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 55 DARLEGUNG UND BEWERTUNG VON PRODUKTIVITÄTS- MINDERUNGEN BEI MULTIPLEN BAUABLAUFSTÖRUNGEN von Dr.-Ing. Steffen Greune Herausgeber:
MehrAUSBILDUNG FORTBILDUNG WEITERBILDUNG. - Workshop - Nachtragsmanagement. Gestörter Bauablauf unter Berücksichtigung der neuen VOB 2012
AUSBILDUNG FORTBILDUNG WEITERBILDUNG - Workshop - Nachtragsmanagement Gestörter Bauablauf unter Berücksichtigung der neuen VOB 2012 Die baurechtliche und baubetriebliche Bewertung von Vergütungsansprüchen
MehrI. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B
I. Art und Umfang der Leistung 1 VOB/B Überblick Rn. 1. Vertragsunterlagen 1Abs.1... 37 41 2. AuslegungvonWidersprüchen 1Abs.2... 42 44 3. ÄnderungdesBauentwurfs 1Abs.3... 45 50 3.1. Bauentwurf... 46 3.2.
MehrProjektsteuerung und Baubetriebliches Nachtragsmanagement. Jürgen Schwarz, Enrico Rösch
Projektsteuerung und Baubetriebliches Nachtragsmanagement Jürgen Schwarz, Enrico Rösch Sie, ein Unternehmen aus dem Landschaftsbau oder Tiefbau mit komplexen, zeitkritischen Projekten, sehen sich verstärkt
MehrMehrkosten beim Bauen und Umbauen
Darf s ein bisschen mehr sein? Mehrkosten beim Bauen und Umbauen Lic. iur. Christian Bär, Rechtsanwalt, LL.M. Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht Seite 1 Inhalt 1. Ausgangslage: Werkvertrag a) Risikofaktor
MehrVOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer
VOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer Musterbriefe und Verträge Praxistipps zu allen Themen der VOB 2016 und des BGB 1. Auflage Onlineprodukt. ISBN 978 3 8111 3372 3 schnell und
MehrBauvertragsrecht. Grundwissen. 6. Auflage Vygen Wirth Schmidt
Vygen Wirth Schmidt Bauvertragsrecht Grundwissen von VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen, Düsseldorf t Prof. Dr. iur. Axel Wirth, Ordinarius für Deutsches und Internationales Öffentliches und Privates Baurecht
MehrFür den erfolgsorientierten Zimmerer- und Holzbaubetrieb HERZLICH WILLKOMMEN Ostfildern
Für den erfolgsorientierten Zimmerer- und Holzbaubetrieb HERZLICH WILLKOMMEN Seite 1, den 20.09.2017 GDF Fachseminar Qualität statt Mängel Neues Bauvertragsrecht - 01.01.2018 Werkvertrag Bauvertrag Verbraucherbauvertrag
MehrSicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB
Jörg Heller Sicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB Mehr denn je bestimmen heute die betriebswirtschaftlichen Aspekte den täglichen Ablauf im modernen Baubetrieb. Diese Schriftenreihe wurde in
MehrDie Baubehinderung gemäß 6 VOB/B
Mehr Informationen zum Titel C Die Baubehinderung gemäß 6 VOB/B I. Definition: Behinderung und Unterbrechung 6 VOB/B unterscheidet zwischen Behinderung und Unterbrechung (vgl. 6 Abs. 1, 2 und Abs. 7 VOB/B).
MehrPROJEKTVERZÖGERUNGEN WELCHE VERTEIDIGUNGSSTRATEGIEN GIBT ES GEGEN VERZUGS-VERTRAGSSTRAFEN UND SCHADENSERSATZ?
O F F S H O R E T A G E 17. U N D 18. M Ä R Z 2 0 1 6 PROJEKTVERZÖGERUNGEN WELCHE VERTEIDIGUNGSSTRATEGIEN GIBT ES GEGEN VERZUGS-VERTRAGSSTRAFEN UND SCHADENSERSATZ? Thomas Hofbauer, Senior Vice President,
MehrDie Bauzeit aus baubetrieblicher Sicht
Die Bauzeit aus baubetrieblicher Sicht - Berücksichtigung in der Kalkulation - Auswirkungen bei Bauzeitverlängerung auf Baustellengemeinkosten und Allg.Geschäftskosten Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch
MehrVOB-Musterbriefe für Auftraggeber
Wolfgang Heiermann Liane Linke Matthias Hilka VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure 6., aktualisierte Auflage PRAXIS Inhaltsübersicht Vorbemerkung 1 Abkürzungsverzeichnis
MehrVergabe und Bauausführung: Projektrisiken erkennen und bewerten. Prof. Dr. Ralf-Peter Oepen
Agenda 1. Projektrisiken - gemeinsames Grundverständnis schaffen 2. Risikoidentifikation - nur bekannten Risiken kann man aktiv begegnen 3. Risikobewertung - selbst zu tragende Risiken müssen bewertet
Mehr/Regress bei Unternehmenskartellbußen?
/Regress bei Unternehmenskartellbußen? Zur möglichen Haftung von Organmitgliedern bei Kartellverstößen KartellrechtsFORUM e.v. Frankfurt am Main 19. April 2017 Dr. Fabian Badtke, LL.M. Dr. Sophia Habbe
MehrRundschreiben 03/2017. Thema: Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei gestörtem Bauablauf / Baurecht VOB/B
Rundschreiben 03/2017 Thema: Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei gestörtem Bauablauf / Baurecht VOB/B 1. Einleitung Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Durchsetzen eines Bauzeitenanspruchs aus Auftragnehmersicht
MehrInhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Allgemeine Baustellenorganisation Terminplanung Grundlagen der Bauaufsicht...
VII 1 Einleitung... 1 2 Allgemeine Baustellenorganisation... 5 2.1 Grundlagen der Bauaufsicht... 5 2.1.1 Allgemeine Aufsichtspflicht auf der Baustelle... 5 2.1.2 Tätigkeit als Bauleiter über LP 8 hinaus
MehrTHOST. Praxisseminar VOB/B & Neues Bauvertragsrecht (BGB 2018) Grundlagen und Anwendungspraxis
EXPERTS @ Praxisseminar VOB/B & Neues Bauvertragsrecht (BGB 2018) Grundlagen und Anwendungspraxis 11./12. Sep. 2018 16./17. Okt. 2018 23./24. Okt. 2018 Essen München Pforzheim VOB/B und Neues Bauvertragsrecht
MehrNachtragsplattform Berechtigungsvergabe Auftragnehmer
Nachtragsplattform Berechtigungsvergabe Auftragnehmer DB Netz AG Support Nachtragsplattform I.NPM(I) 14.12.2018 (Version 2.0) Inhaltsverzeichnis 1 Einführung der Nachtragsplattform 3 1.1 Hintergrund Nachtragsplattform
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre lösungen von Prof. Or. Klaus Vygen t Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor TU Darmstadt Dr. Edgar
MehrRisikomanagement in der Regel falsch und doch immer richtig. Dr. Andrea Fechner, Frankfurt, 14. Nov. 2013
Risikomanagement in der Regel falsch und doch immer richtig Dr. Andrea Fechner, Frankfurt, 14. Nov. 2013 Es gibt so viele Vorgaben zum Risikomanagement, dass man leicht übersehen kann, worum es eigentlich
Mehr1. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag am 1. und 2. September 2017
1. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag am 1. und 2. September 2017 Das neue Anordnungsrecht und die neue Vergütungsanpassungsregelung im BGB MR Dr. Gerhard Schomburg Übersicht I. Ausgangssituation
MehrAngebots und Vertragsphase beim Auftragnehmer
Management Führung Information Simulation im Bauwesen Angebots und Vertragsphase beim Auftragnehmer Christoph Pflug, Firmengruppe Max Bögl Jürgen Demharter, RIB Information Technologies AG 1 Angebots und
MehrSeminar. VOB/B-Kompass
Seminar VOB/B-Kompass - Wegweiser für Bauleiter - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Unterschiede BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag Rechtsquellen BGB und VOB/B Zusammenfassung in Leitsätzen 3.
Mehr1. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag am 1. und 2. September 2017 an der Leuphana Professional School
1. Deutscher Baubetriebs- und Baurechtstag am 1. und 2. September 2017 an der Leuphana Professional School Workshop 1: Weiterentwicklung des zivilen Baurechtes aus baubetrieblicher Sicht RA Prof. Dr. jur.
MehrBibliografische Informationen digitalisiert durch
Rdn. Seite Kurzkommentar: Die 10 wichtigsten Urteile des Jahres 2009 1 1 Prinzipien 2 17 I. Das Baurecht und die am Bau Beteiligten 3 19 1. Verhältnis öffentliches Baurecht/ziviles Baurecht 3 19 2. Die
MehrSehr geehrte Damen und Herren,
Kaiserplatz 3 53113 Bonn Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 912587-0 Fax: 0228 912587-2 www.bvmb-service.de info@bvmb-serivce.de 29. November 2018 bai/tz BVMB-Seminar am 23. Januar 2019 in Frankfurt am
MehrHOCHSCHULE BOCHUM BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES M 6.2. Baumanagement.
M 6.2 Baumanagement 1 2 3 HOCHSCHULE BOCHUM 5-zügige Gesamtschule mit Sporthalle Hürth Neubau Gesamtschule und Sporthalle 4 5 6 Terminplanung Baualaufplanung 7 termingerecht 8 Terminplanung Planungsabläufe
MehrWERKVERTRAG. Zwischen. HömmaSportsfreund UG (haftungsbeschränkt) Am Angerbach 25, Düsseldorf. als Auftraggeber. und
WERKVERTRAG Zwischen HömmaSportsfreund UG (haftungsbeschränkt) Am Angerbach 25 D 40489 Düsseldorf 1 als Auftraggeber und Vorname, Name: Straße: PLZ, Ort: als Auftragnehmer wird der folgende Werkvertrag
MehrAbwicklung von Werkverträgen bei Bauarbeiten nach der Norm SIA 118
Abwicklung von Werkverträgen bei Bauarbeiten nach der Norm SIA 118 Ziel des Referates ist, die Zusammenarbeit der an einer Baumassnahme Beteiligten zu versachlichen. Weniger Emotionen mehr Sachlichkeit.
MehrOffshore Streitigkeiten
Offshore Streitigkeiten Dr. Daniel Dehenn Bird & Bird LLP 1. März 2018, Warnemünde Der gestörte Bauablauf Präventive Maßnahmen gegen Ansprüche auf Zeitverlängerung und Mehrkosten aus Sicht des Auftraggebers
MehrOLG Düsseldorf, Urteil vom U 9/09
OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2009-23 U 9/09 1. Im Werkvertragsrecht gilt der Grundsatz, dass der Auftraggeber den Vertrag jederzeit ohne Grund kündigen kann (BGB 649; VOB/B 8 Nr. 1). Als Rechtsfolge
MehrAllgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten der EEW Energy from Waste GmbH, 06/2015
Allgemeine Einkaufsbedingungen für Planung, Überwachung und gutachterliche Tätigkeiten der EEW Energy from Waste GmbH, 06/2015 Inhaltsverzeichnis 1. Gültigkeit der Bedingungen... 2 2. Allgemeine Pflichten
MehrVOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung
VOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung So nutzen Sie die VOB zu Ihren Gunsten: die WEKA-VOB für Ihr Gewerk mit CD-ROM! Alle Teile der VOB kommentiert! Bearbeitet von Dr. Axel Olowson,
Mehr2. Nationales Forum für Entgeltsysteme in Psychiatrie und Psychosomatik. Erfahrungen in der Optionsphase Lehren für die Zukunft. Berlin, 27.
2. Nationales Forum für Entgeltsysteme in Psychiatrie und Erfahrungen in der Optionsphase Lehren für die Zukunft Berlin, 27. Juni 2016 Reinhard Belling Geschäftsführer Vitos GmbH Agenda // Pro & Contra:
MehrAusgleichsberechnung nach VOB/B. Das Phantom
Das Phantom 1 squadra + Inhalt Sachverhalt Folgen einer Mengenänderung Vergütungsanpassung nach VOB/B Ausgleich nach 2 Abs. 3 VOB/B 2 squadra + Inhalt Sachverhalt Folgen einer Mengenänderung Vergütungsanpassung
MehrBundes Public Corporate Governance Kodex
Bundes Public Corporate Governance Kodex Umsetzungsfragen Univ-Prof Dr Susanne Kalss, LL.M. (Florenz) RA Dr Peter Kunz Seminar am 28.04.2014 1 Bundes Public Corporate Governance Kodex (B-PCGK) Von der
Mehr1. Einleitung Grundlagen Ansprüche des Unternehmers 2
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Grundlagen 2 2.1 Ansprüche des Unternehmers 2 2.1.1 Nachtragsbedingte Bauzeitverlängerungen - 2 Nr. 5 VOB/B 3 a) Bauzeitverlängerung durch zusätzliche Leistungen 3
Mehr4. Andere»technische Regelwerke« V. Abbildungen E. Vorgaben der VOB/C für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung
Rdn. Seite Kurzkommentar: Die zehn wichtigsten Urteile der letzten Jahre 1 1 Prinzipien 31 15 A. Allgemeines 44 17 I. Die Bedeutung der VOB/C für die am Bau Beteiligten. 44 17 II. Entstehung und Fortschreibung
MehrMit einer solchen Klausel hatte sich der BGH in der Entscheidung vom VII ZR 289/12 zu beschäftigen. Hier der Inhalt dieser Entscheidung:
Rundbrief 5 August 2014 1. Bürgschaft für strittige Forderungen Es ist sinnvoll, in Bauverträgen Vereinbarungen zu treffen, die eine kostenträchtige Eskalation zwischen den Parteien während des Bauvorhabens
MehrRolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht. Handbuch VOB/B
Edition Rolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht Handbuch VOB/B Der Bauvertrag nach BGB und VOB Mit dem vollständigen Text der VOB/B und allen
MehrSeminare. Bei Bedarf biete ich Ihnen auch gern ein internes Seminar in Ihrem Unternehmen / Ihrer Verwaltung an.
Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauablaufstörungen Julius-Leber-Straße 50 38116 Braunschweig
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Umgang mit Mängeln am Bau. - nach BGB und VOB/B - Dr. Andreas Stangl
Seminar Umgang mit Mängeln am Bau - nach BGB und VOB/B - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Unterschiede BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag 3. Mangelbegriff 4. Mängelrechte des Auftraggebers nach
Mehr