Bauverzögerung und Leistungsänderung
|
|
- Helmut Salzmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Univ.-Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert TU Darmstadt, Institut für Baubetrieb Ingenieursozietät für Bauberatung Prof. Schubert - Prof. Reister Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang FH Darmstadt, Fachgebiet Bauwirtschaft Prof. Dr. Lang Holz Rasch Ingenieur-/Sachverständigen-Partnerschaft 4., neubearbeitete und erweiterte Auflage Werner Verlag
2 Inhaltsverzeichnis Seite Rdn. Vorwort zur 4. Auflage Vorwort zur 3. Auflage Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis V VI VIII IX XIX XXIII Teil A Die rechtlichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen I Die rechtlichen Grundlagen der Bauzeit und die Vertragsgestaltung 1 Die Bedeutung der Bauzeit Die rechtliche Bedeutung der Bauzeit Die baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer Schlussfolgerung: Aufstellung eines Bauzeitenplanes Die Regelung der Bauzeit im BGB und in der VOB Teil A und B Die Bauzeitregelung im BGB Die Bauzeitregelung in der VOB Teil A und B Die Anwendbarkeit der VOB-Regelungen auf den BGB-Werkvertrag Die Vereinbarung von Ausführungsfristen als verbindliche Vertragsfrist Die Bauausführung bei fehlender Vereinbarung von Ausführungsfristen Die Vereinbarung verbindlicher Vertragsfristen im Sinne des 5 Nr. 1 VOB/B Der Ausführungsbeginn Die Einzelfristen Die Ausführungsfrist oder Bauzeit Die Festlegung und Berechnung der Ausführungsfristen Änderung und Verschiebung von Vertragsfristen I x.
3 4 Die Vereinbarung von Vertragsstrafen unter Berücksichtigung des AGB-Gesetzes bzw. der 305 ff BGB n. F. (2002) Bauzeit und Bauleistung im gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis Allgemeine Grundlagen Die Leistungsbeschreibung als Grundlage für die Festlegung des Bau-Solls Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis Die funktionale Leistungsbeschreibung oder Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Das Recht des Auftraggebers zur Anordnung von Leistungsänderungen und Zusatzleistungen II Die Bauausführung und die Bauzeit 1 Der rechtzeitige Beginn der Bauausführung Baufortschritt und dessen angemessene Förderung Die termingerechte Fertigstellung der Bauleistung Ansprüche des Auftraggebers bei verzögerter Bauausführung Ansprüche des Bestellers nach der gesetzlichen Regelung des Werkvertragsrechts Ansprüche des Auftraggebers nach der VOB/B Der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers nach 5 Nr. 4, 6 Nr. 6 VOB/B Das Kündigungsrecht des Auftraggebers nach 5 Nr. 4, 8 Nr. 3 VOB/B Der Vertragsstrafenanspruch des Auftraggebers nach 11 VOB/B Ansprüche des Auftragnehmers auf Bauzeitverlängerung infolge von Behinderungen gemäß 6 Nr. 2 VOB/B Behinderung durch Streik oder Aussperrung Behinderung durch höhere Gewalt oder andere unabwendbare Umstände Behinderung durch Witterungsverhältnisse Behinderung durch Umstände aus dem Risikobereich des Auftraggebers Verspätete oder mangelhafte Fertigstellung von Vorunternehmerleistungen als Behinderung Die Behinderungsanzeige oder Offenkundigkeit der Behinderung ( 6 Nr. 1 VOB/B) Die Berechnung der Fristverlängerung gemäß 6 Nr. 4 VOB/B Ansprüche des Auftragnehmers auf Vergütungsanpassung bei Bauverzögerungen infolge von Leistungsänderungen ( 2 Nr. 5 VOB/B) XII
4 6.1 Allgemeine Grundlagen für einen Mehrvergütungsanspruch Der Mehrvergütungsanspruch nach 2 Nr. 5 VOB/B und dessen Voraussetzungen Der Mehrvergütungsanspruch bei unklaren/unvollständigen Leistungsbeschreibungen Leistungsänderungen als Ursache von Bauablaufstörungen und Grundlage für eine Vergütungsanpassung Andere Anordnungen des Auftraggebers ohne Änderung der Leistung als Ursache von Bauablaufstörungen und Grundlage für eine Vergütungsanpassung nach 2 Nr. 5 VOB/B Alternativ- und Eventualpositionen als Ursache von Bauablaufstörungen und Grundlage für eine Vergütungsanpassung nach 2 Nr. 5 VOB/B Berechnung der Vergütungsanpassung unter Berücksichtigung der Mehr-und Minderkosten ( 2 Nr. 5 VOB/B) Anforderungen an Nachtragsangebote und deren Bearbeitung Besonderheiten bei Nachtragsforderungen für Änderungen bei Subunternehmerleistungen Der Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers aus 6 Nr. 6 VOB/B Die Anspruchsvoraussetzungen des 6 Nr. 6 VOB/B Verschulden des Auftraggebers und Mitverschulden des Auftragnehmers Sonderfall: Behinderung des Auftragnehmers durch mangelhafte oder verspätete Vorunternehmerleistungen Der zu ersetzende Behinderungsschaden und sein Nachweis Rechtliche Grundlagen der Schadensberechnung Die abstrakte Schadensberechnung und das Äquivalenzkostenverfahren Die konkrete Schadensberechnung Die Schadensschätzung gemäß 287 ZPO Mehrwertsteuer auf die Mehrkosten im Rahmen des Behinderungsschadens Abschlagszahlungen auf den Mehrkostenerstattungsanspruch Die Verjährung des Mehrkostenerstattungsanspruches Die Einrede der vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung ( 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B) Der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers gemäß 642 BGB Mitwirkungspflichten des Auftraggebers Annahme-oder Gläubigerverzug des Auftraggebers Die Behinderungsanzeige gemäß 6 Nr. 1 VOB/B Art und Höhe der Entschädigung I XIII
5 TeilB Die baubetrieblichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen 1 Verursachungsgerechte Einteilung von Bauverzögerungen Die Aktualität des Themas Bauverzögerungen" Die Verursachungsgruppen von Bauverzögerungen Der Terminplan als Grundlage für die Feststellung von Bauverzögerungen Darstellung von Terminabläufen Anforderungen an den Terminplan Festlegung maßgebender Einflussgrößen im Terminplan Nachweis von Einzelverzögerungen im Terminplan Verzögerungen durch Leistungsänderungen Verzögerungen durch Behinderungen des Bauablaufes Verzögerungsberechnung bei fehlenden Ausführungsplänen Vorgehensweise einer Verzögerungsberechung Festlegung des Soll-Ablaufes Einarbeitung begründeter Verzögerungen in den Soll Terminplan Ermittlung einer begründeten Verzögerung Ermittlung der begründeten Gesamtverzögerung im Vergleich zum Ist-Ablauf Nachweis von Verzögerungsauswirkungen auf den Gesamtablauf Rechnerische Auswirkung der festgestellten Verzögerung auf den weiteren Bauablauf Sekundärverzögerungen durch das Wiederanlaufen der Bauarbeiten Sekundärverzögerungen durch jahreszeitliche Verschiebungen Feststellung der rechnerisch ermittelten theoretischen Gesamtverzögerung Bedeutung überarbeiteter Terminpläne zur Anpassung an den verzögerten Bauablauf Möglichkeiten der Abminderung von Verzögerungen Umstellung des Bauablaufes Beschleunigungsmaßnahmen Tatsächliche Verzögerung im Vergleich zum SOLL-Bauablauf und zur theoretischen Verzögerung Dokumentation von Verzögerungen Dokumentation von Leistungsänderungen als Grundlage für Verzögerungen XIV
6 7.1.1 Aufmaße und Abrechnung SOLL-IST-Vergleich Vergleich von Angebots-und Ausführungsplänen Vergleiche zu anderen Objekten Feststellungen im Terminplan Planlieferungsliste Elektronisches Management der Planung Bautagesberichte Dokumentenmanagement Foto-bzw. Videodokumentation Baubesprechungsberichte Behinderungsanzeigen ' Erfassung und Bewertung der Mehrkosten von Bauverzögerungen und Leistungsänderungen Die Basis der Kostenrechnung im Baubetrieb Arten der Kostenbewertung Die Bedeutung der Kalkulation für die Bewertung von Bauzeitverzögerungen Minderleistungen im gestörten Bauablauf Allgemeine Geschäftskosten bei einer Verlängerung der Bauzeit Alternativ-und Eventualpositionen Berechnung einer Kündigungsvergütung nach VOB Teil B Aufbau und Handhabung des Bauablauf-Kosten- Zuordnungsverfahrens Nachtrag aufstellen, einreichen und verhandeln Sinnvoller Aufbau eines Nachtrages Nachtragsverfolgung a Verhandlungen über Nachträge und Schadensersatzforderungen Beispiel zur Handhabung einer Verzögerungs- und Vergütungsberechnung Nachtragsausarbeitung aufgrund eineranordnung des Bauherrn über den Bauablauf Nachtragsbegründung Nachtragskalkulation Grundlage der Urkalkulation Anwendung der Urkalkulation auf die Nachtragsleistung Materialpreiserhöhungskosten Sonstige Mehrkosten Zusammenstellung aller bisherigen Mehrkosten Nachtragsausarbeitung aufgrund einer geänderten Leistung nach 2 Nr. 5 VOB/B - Geänderte Tiefengründung Vertragsleistung (BAU-SOLL) Tatsächlich ausgeführte Leistungen/notwendige Daten (BAU-IST) Schriftwechsel zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer Baubetriebliche und baurechtliche Anspruchsgrundlage Zusammenstellung der Mehrkosten für die Tiefengründung Ergänzende Hinweise zu den Nachtragsleistungen XV
7 12 Nachtragsausarbeitung aufgrund einer zusätzlichen Leistung nach 2 Nr. 6 VOB/B - Hangsicherung und Beschleunigungsmaßnahmen Beschreibung der Baumaßnahme Gründe und Ursachen für die geänderten und zusätzlichen Bauleistungen Anmeldung und Nachweis der zusätzlichen Leistungen Beispiel eines Nachtragsangebotes Nachtragsausarbeitung aufgrund Leistungsänderung wegen abweichender Gebirgeverhältnisse Vertragssoll Nachtragsbegründung Geänderte Leistung aus geänderten Anteilen der Ausbruchklassen Zusätzliche Sicherungsmittel Längere Spieße Mehraufwand Einpressgut Berechnung der Bauzeitverzögerung Verminderte Vortriebsleistung Nachtragskalkulation Grundlage der Urkalkulation Zusätzliche Baustellengemeinkosten als Verzögerungskosten Nachtragsausarbeitung aufgrund Mengenminderungen - keine Leistungsänderung Begründung des Mehrkostenanspruches Mehr- und Minderkostenberechnung Vereinfachtes Beispiel für die Abrechnung eines gekündigten Pauschalvertrages Aufschlüsselung des Vertragspreises Aufschlüsselung der Baustellengemeinkosten Bestimmung der erbrachten Leistung Ermittlung der ersparten Aufwendungen Beispiel für die Ermittlung der Bauzeitverzögerung Einführung und Beschreibung der Baumaßnahme Prinzipielle (methodische) Vorgehensweise Stufe 1: Bezeichnung der Störung/Behinderung Stufe 2: Sachverhaltsdarstellung Stufe 3: Schriftverkehrsauswertung Stufe 4: Ergebnis Schriftverkehrsauswertung und Anspruchsgrundlage Stufe 5: Berechnung der ansetzbaren Störungs-/Behinderungsdauer Stufe 6: Modifizierung des letztgültigen Soll'-Terminplans Ermittlung der maßgebenden Bauzeitverzögerung XVI I
8 Anhang Text der VOB/B i.d.f. des Beschlusses des DVA-Hauptausschusses vom Stichwortverzeichnis 551 XVII
Bauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Prof. Dr. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor TU Darmstadt Univ.-Prof.
MehrBauverzögerung und Leistungsänderung
Bauverzögerung und Leistungsänderung Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre lösungen von Prof. Or. Klaus Vygen t Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor TU Darmstadt Dr. Edgar
MehrAbkürzungsverzeichnis... XIX Literaturverzeichnis... TEIL A Die rechtlichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen
Abkürzungsverzeichnis... XIX Literaturverzeichnis... XXIII TEIL A Die rechtlichen Probleme bei Bauverzögerungen und Leistungsänderungen und deren Lösungen... 1 I Die rechtlichen Grundlagen der Bauzeit
MehrBauvertragsrecht nach VOB
Bauvertragsrecht nach VOB Grundwissen Prof. Dr. jur. Klaus Vygen Vors. Richter am OLG Düsseldorf a. D. Honorarprofessor an der TU Darmstadt 5., überarbeitete und erweiterte Auflage 2007 v, s J Werner Verlag
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2., überarb. Aufl. 2013, 153 S., 21 Abb. u. Tab., Gebunden
MehrDer gestörte Bauablauf
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B 2008, 141 S., 21 Abb. und Tabellen, Gebunden ISBN 978-3-8167-7566-9
MehrDer gestörte Bauablauf
Der gestörte Bauablauf Verantwortlichkeiten, Ansprüche und Rechtsfolgen nach VOB/B. Bearbeitet von Katrin Rohr-Suchalla 1. Auflage 2008. Buch. 141 S. Hardcover ISBN 978 3 8167 7566 9 Format (B x L): 17
MehrBauvertragsrecht. Grundwissen. 6. Auflage Vygen Wirth Schmidt
Vygen Wirth Schmidt Bauvertragsrecht Grundwissen von VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen, Düsseldorf t Prof. Dr. iur. Axel Wirth, Ordinarius für Deutsches und Internationales Öffentliches und Privates Baurecht
MehrNachtragsmanagement in der Baupraxis
Ulrich Elwert Alexander Flassak Nachtragsmanagement in der Baupraxis Grundlagen - Beispiele - Anwendung 2., erweiterte und aktualisierte Auflage vieweg VII 1 Einleitung 1 1.1 Zielsetzung, Abgrenzung und
MehrProzessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen
F 2748 Josef Zimmermann Prozessorientierter Nachweis der Kausalität zwischen Ursache und Wirkung bei Bauablaufstörungen Fraunhofer IRB Verlag F 2748 Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrBundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v.
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrDie Vertragsstrafe im Bauwesen
C.H. Beck Baurecht Die Vertragsstrafe im Bauwesen von Christian Zanner, Michael Ch. Bschorr Christian Zanner, Rechtsanwalt in Berlin, Gesellschafter der Kanzlei HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp;
MehrBVMB-Seminar am 17. Januar 2018 in Bochum zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn [[NeuerBrief]] BVMB-Seminar am 17. Januar 2018 in Bochum zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche Bundesvereinigung
MehrBVMB-Seminar am 9. Februar 2017 in Hannover zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn [[NeuerBrief]] BVMB-Seminar am 9. Februar 2017 in Hannover zum Thema Gestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche Bundesvereinigung
MehrSicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB
Jörg Heller Sicherung der Nachtragsvergütung nach VOB und BGB Mehr denn je bestimmen heute die betriebswirtschaftlichen Aspekte den täglichen Ablauf im modernen Baubetrieb. Diese Schriftenreihe wurde in
MehrPrivates Baurecht. Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Zimmermann
Lehrstuhl für Bauprozessmanagement und Immobilienentwicklung Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Zimmermann Privates Baurecht Inhaltsverzeichnis Privates Baurecht Inhaltsverzeichnis I I 1 Der Bauvertrag 1-1 1.1
MehrGestörter Bauablauf baubetriebliche und juristische Grundlagen für bauzeitliche Ansprüche
BVMB Kaiserplatz 3 53113 Bonn Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.v. Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 91185-0 Fax: 0228 91185-22 www.bvmb.de info@bvmb.de Vereinsregister Bonn Nr. 3079
MehrVergütungsansprüche bei freier Kündigung des Auftraggebers
www.galabau.expert Prof. Dr. Wolf-Rainer Kluth Vergütungsansprüche bei freier Kündigung des Auftraggebers www.galabau.expert fundiertes und aktuelles Wissen zum Download Inhalt 1 Rechtlicher Überblick...
MehrCLP Rechtsanwälte - Düsseldorf 1
1 Carsten Schmidt, LL.M. Rechtsanwalt Partner 2 Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei CLP Rechtsanwälte ist ein dynamisches und schlagkräftiges Team von derzeit 14 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Die
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort zur 6. Auflage...5. Eine wahre Geschichte... 15
Vorwort zur 6. Auflage...5 Eine wahre Geschichte... 15 A Überblick... 17 I. VOB und BGB... 17 1. Teil A... 17 2. Teil B... 17 3. Teil C... 18 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag... 19 III. Verhältnis
MehrVorwort...5. Vorwort zur ersten Auflage...6. Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort...5 Vorwort zur ersten Auflage...6 Eine wahre Geschichte... 13 A Überblick... 15 I. VOB und BGB... 15 1. Teil A... 15 2. Teil B... 15 3. Teil C... 15 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag...
MehrSonderdruck. Gestörter Bauablauf: So kann der Nachweis der Mehrkosten gelingen. Baumarkt + Bauwirtschaft 10/2005
Sonderdruck Baumarkt + Bauwirtschaft 10/2005 10 2005 Abb.6: Kumulierte Darstellung der Leerkosten der Beton-Gruppen Dipl.-Wirtsch.-Ing.Frank A.Bötzkes, Baubetriebsberater, Beratungen im Bauwesen, Braunschweig
Mehr9-stufiges Nachweisverfahren zur Fortschreibung eines Soll-0-Terminplans unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs IS T
Gestörte Bauabläufe 9-stufiges Nachweisverfahren zur Fortschreibung eines Soll-0-Terminplans unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs Wie bereits erläutert wurde, werden mit der im vorherigen
MehrVOB/B Basiswissen für Baufachleute
Dieser Text ist entnommen aus dem Fachbuch: Katrin Rohr-Suchalla VOB/B Basiswissen für Baufachleute 2., überarbeitete Aufl. 2012, 164 S., 32 Abb., Tab., Gebunden ISBN 978-3-8167-8675-7 ISBN 978-3-8167-8774-7
MehrRundschreiben 12/2015. Thema: Behinderung und Unterbrechung am Bau nach VOB/B / Baurecht
Kanzlei am Steinmarkt Rechtsanwälte Georg Kuchenreuter Dr. Andreas Stangl Konrad Alt Andreas Alt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kanzlei am Steinmarkt Steinmarkt 12 93413 Cham Telefon: 0 99 71 / 85 40 0 Telefax:
MehrDAS PROBLEM BAUZEIT FESTLEGUNG, DOKUMENTATION UND BEWERTUNG
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 48 DAS PROBLEM BAUZEIT FESTLEGUNG, DOKUMENTATION UND BEWERTUNG BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 27. FEBRUAR 2009 Herausgeber:
MehrUnternehmergespräch Donnerstag,
Unternehmergespräch Donnerstag, Die Bauprozess GmbH Durchsetzung von Nachtragsansprüchen Vortrag Unternehmergespräch Donnerstag, Inhaltsverzeichnis 1.1 Thesen aus dem BGH-Urteil vom 06.03.2014 1.2 Vergütungsanspruch:
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrBeratungen im Bauwesen Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes
Baubetriebliche Stellungnahme zur geplanten Änderung der VOB Teil B gemäß Beschluss des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses (DVA) Hauptausschuss Allgemeines vom 17.05.2006 und vom 27.06.2006 Nach
MehrVOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer
VOB Kommentare & Musterbriefe für Handwerker und Bauunternehmer Musterbriefe und Verträge Praxistipps zu allen Themen der VOB 2016 und des BGB 1. Auflage Onlineprodukt. ISBN 978 3 8111 3372 3 schnell und
MehrInhaltsverzeichnis. 1 Einführung in das private Baurecht... 1
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung in das private Baurecht... 1 1.1 Privates Baurecht... 2 1.1.1 BGB-Werkvertragsrecht... 2 1.1.2 Die Regelungen der VOB... 2 1.1.3 HOAI... 3 1.2 Öffentliches Baurecht... 3
MehrSeminare. Bei Bedarf biete ich Ihnen auch gern ein internes Seminar in Ihrem Unternehmen / Ihrer Verwaltung an.
Diplom-Wirtschaftsingenieur Frank A. Bötzkes von der Ingenieurkammer Niedersachsen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauablaufstörungen Julius-Leber-Straße 50 38116 Braunschweig
MehrDas gesetzliche Bauvertragsrecht - Folgen für die VOB/B. Deutscher Stahlbautag 2018, Duisburg, 11./12. Oktober 2018
Das gesetzliche Bauvertragsrecht - Folgen für die VOB/B Deutscher Stahlbautag 2018, Duisburg, 11./12. Oktober 2018 Das gesetzliche Bauvertragsrecht 650a ff. BGB Das Werkvertragsrecht des BGB ist für die
MehrDARLEGUNG UND BEWERTUNG VON PRODUKTIVITÄTS-
Schriftenreihe des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb, Heft 55 DARLEGUNG UND BEWERTUNG VON PRODUKTIVITÄTS- MINDERUNGEN BEI MULTIPLEN BAUABLAUFSTÖRUNGEN von Dr.-Ing. Steffen Greune Herausgeber:
MehrSehr geehrte Damen und Herren,
Kaiserplatz 3 53113 Bonn Kaiserplatz 3 53113 Bonn Tel.: 0228 912587-0 Fax: 0228 912587-2 www.bvmb-service.de info@bvmb-serivce.de 29. November 2018 bai/tz BVMB-Seminar am 23. Januar 2019 in Frankfurt am
MehrInhaltsverzeichnis. Vorwort zur 5. Auflage Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort zur 5. Auflage.................................................................... 5 Eine wahre Geschichte................................................................... 13 A Überblick............................................................................
MehrVorwort zur 5. Auflage...5. Eine wahre Geschichte... 13
Vorwort zur 5. Auflage...5 Eine wahre Geschichte... 13 A Überblick... 15 I. VOB und BGB... 15 1. Teil A... 15 2. Teil B... 15 3. Teil C... 16 II. Einbeziehung der VOB/B in den Vertrag... 17 III. Verhältnis
MehrAnsprüche auf Vergütungsanpassung ( 2 VOB/B)
Ansprüche auf Vergütungsanpassung ( 2 VOB/B) 2 In der Baupraxis werden Ansprüche auf Vergütungsanpassung häufig als Nachträge bezeichnet. Dies ist kein Rechtsbegriff, gemeint sind aber regelmäßig alle
MehrUmsetzung durch Nachtrag
Baubetriebliche Analyse des Baurechts die Baubetriebslehre als Voraussetzung für die Anwendung und die Weiterentwicklung des Baurechts Umsetzung durch Nachtrag Prof. Dr. jur. Klaus Englert Hon.-Prof. für
MehrBauablaufstörungen: Fristverlängerungsanspruch ermitteln und begründen
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort S a c h v e r s t ä n d i g e r f ü r B a u a b l a u f s t ö r u n g e n L e h r b e a u f t r a g t e r an d e r TU D r e s d e n 16. Thomas Heilfort: Bauablaufstörungen:
MehrRolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht. Handbuch VOB/B
Edition Rolf Dierbach, Vorsitzender Richter am Landgericht a. D. Dietrich Ditten, Richter am Oberlandesgericht Handbuch VOB/B Der Bauvertrag nach BGB und VOB Mit dem vollständigen Text der VOB/B und allen
MehrVertragsstrafe, Schadensersatz und Entschädigung bei Bauverzögerungen
Niebuhr Vertragsstrafe, Schadensersatz und Entschädigung bei Bauverzögerungen von Dr. Frank Niebuhr Rechtsanwalt, München Werner Verlag Literaturverzeichnis Abkürzungsverzeichnis XI XV Kapitel 1 Die Bauzeit
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Durchsetzung der Vergütung am Bau. Dr. Andreas Stangl
Seminar Durchsetzung der Vergütung am Bau Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Werklohnforderung im Bauablauf 3. Abrechnung, Zahlung allgemein 4. Abschlagsrechnung 5. Abnahme 6. Schlussrechnung 7.
MehrInhaltsverzeichnis VII
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung........................................................... 1 1.1 Die drei Teile der VOB............................................. 1 1.2 Einbeziehung der VOB/B in das
Mehr1. Einleitung Grundlagen Ansprüche des Unternehmers 2
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 2. Grundlagen 2 2.1 Ansprüche des Unternehmers 2 2.1.1 Nachtragsbedingte Bauzeitverlängerungen - 2 Nr. 5 VOB/B 3 a) Bauzeitverlängerung durch zusätzliche Leistungen 3
MehrCLP Rechtsanwälte - Düsseldorf 1
1 Carsten Schmidt, LL.M. Rechtsanwalt Partner 2 Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei CLP Rechtsanwälte ist ein dynamisches und schlagkräftiges Team von derzeit 12 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Die
MehrVOB/B. WernerVerlag. Einführung in die. Basiswissen für die Praxis
Einführung in die VOB/B Basiswissen für die Praxis Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Klaus D. Kapellmann Honorarprofessor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, Aachen Rechtsanwalt Dr. jur. Werner
MehrNachtragsvereinbarung Nr. Hauptauftrag vom: Nachtragsforderung Nr. vom: Leistungsverzeichnis zum Nachtrag - KEV 330 (N) Aufst-LV - Blatt
Fertigung (Original für Auftragnehmer) 60.600/171 Vereinbarung neuer Preise - Juli 2010 - (Vergabestelle) (Telefon) Baumaßnahme: in: Leistung: Nachtragsvereinbarung Nr. (Ort, Datum) Vergabe-/Projekt Nr.:
MehrDie Änderungen in der VOB/B
Inhalt Die Änderungen in der VOB/B 2012...19 A Abnahme...28 Ausdrückliche Abnahme...28 Behördliche Abnahme...31 Fiktive Abnahme...33 Förmliche Abnahme...37 Konkludente Abnahme...40 Stillschweigende Abnahme...40
MehrDas Forderungssicherungsgesetz... 19
Inhalt Das Forderungssicherungsgesetz... 19 A Abnahme... 38 Ausdrückliche Abnahme... 38 Behördliche Abnahme... 41 Fiktive Abnahme... 43 Förmliche Abnahme... 48 Konkludente Abnahme... 51 Stillschweigende
MehrOffshore Streitigkeiten
Offshore Streitigkeiten Dr. Daniel Dehenn Bird & Bird LLP 1. März 2018, Warnemünde Der gestörte Bauablauf Präventive Maßnahmen gegen Ansprüche auf Zeitverlängerung und Mehrkosten aus Sicht des Auftraggebers
MehrRundschreiben 03/2017. Thema: Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei gestörtem Bauablauf / Baurecht VOB/B
Rundschreiben 03/2017 Thema: Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei gestörtem Bauablauf / Baurecht VOB/B 1. Einleitung Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Durchsetzen eines Bauzeitenanspruchs aus Auftragnehmersicht
MehrMit Leistungsstörungen richtig umgehen
Rechtsanwalt Martin Liebert Eisenacher Straße 2, 10777 Berlin Dozent der Fachhochschule für Verwaltung und Recht Berlin, BBA Berlin, MCI Innsbruck, IAPH Berlin - BBA Baurechtstag 2017 - Mit Leistungsstörungen
MehrBauvertragsmanagement für Bauingenieure Vergütungsnachträge, Bauzeit und Behinderungen
Bauvertragsmanagement für Bauingenieure Vergütungsnachträge, Bauzeit und Behinderungen Rechtsanwalt Jörn Bröker Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Heinemann & Partner, III. Hagen 30, 45127 Essen
MehrDie Bezahlung der Bauleistung
Die Bezahlung der Bauleistung Durchsetzung und Sicherung von Zahlungsansprüchen im VOB-Bauvertrag Von Dr. Ralf Leinemann Rechtsanwalt in Berlin 2., neubearbeitete Auflage Carl Heymanns Verlag KG Köln Berlin
MehrDIE BAULEITER SCHULE. VDE VERLAG GMBH Berlin Offenbach ANDREAS STAMMKÖTTER. Rechtliche Grundlagen mit Musterschreiben (Stand: VOB 2012)
ANDREAS STAMMKÖTTER DIE BAULEITER SCHULE Rechtliche Grundlagen mit Musterschreiben (Stand: VOB 2012) 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage VDE VERLAG GMBH Berlin Offenbach Vorwort 5 Vorwort zur ersten
MehrBibliografische Informationen digitalisiert durch
Rdn. Seite Kurzkommentar: Die 10 wichtigsten Urteile des Jahres 2009 1 1 Prinzipien 2 17 I. Das Baurecht und die am Bau Beteiligten 3 19 1. Verhältnis öffentliches Baurecht/ziviles Baurecht 3 19 2. Die
Mehr16. Göttinger Abwassertage Aktuelle Highlights zum Umgang mit gestörtem Bauablauf
16. Göttinger Abwassertage 23. 24.02.2016 Aktuelle Highlights zum Umgang mit gestörtem Bauablauf Carsten Schmidt, LL.M. Rechtsanwalt, Partner 2 Die Düsseldorfer Wirtschaftskanzlei CLP Rechtsanwälte ist
MehrWORKSHOP 3: IST-KOSTEN ODER FORTSCHREIBUNG DER WETTBEWERBSPREISE BEI DER NACHTRAGSKALKULATION C ABS. (1), (2) UND (3) BGB
WORKSHOP 3: IST-KOSTEN ODER FORTSCHREIBUNG DER WETTBEWERBSPREISE BEI DER NACHTRAGSKALKULATION - 650 C ABS. (1), (2) UND (3) BGB Workshopleiter RA Dr. jur. Stefan Althaus Kanzlei Rembert Rechtsanwälte /
MehrKanzlei am Steinmarkt RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE. Seminar. Der Nachtrag nach VOB/B. - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr.
Seminar Der Nachtrag nach VOB/B - Vergütung durchsetzen und absichern - Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. 2. Voraussetzung eines Nachtrags Ursuppe aller Nachträge 3. Checkliste Nachtragsvoraussetzungen 4. Nachtragsvoraussetzungen,
MehrSystematisches Nachtragsmanagement
telefonischer Kontakt LHR GmbH & Co. KG - Projektorganisation Nachtragswesen - Seite: 1 Systematisches Nachtragsmanagement Geschäftsführung der ARGE / Bauunternehmung... LHR Heppenheim Geschäftsführer
MehrWirksame und unwirksame Klauseln im VOB-Vertrag
Uwe Diehr (Hrsg.) Michael Knipper (Hrsg.) Wirksame und unwirksame Klauseln im VOB-Vertrag Nachschlagewerk zum Aufstellen und Priifen von Vertragsbedingungen Bearbeitet von: Dr. Uwe Diehr Enrico Klingbeil
MehrInhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis... XI. Abbildungsverzeichnis... XIII. Einleitung Teil A Angebots- und Vertragskalkulation...
VII Abkürzungsverzeichnis... XI Abbildungsverzeichnis... XIII Einleitung... 1 I Baukalkulation... 1 1 Die Baukalkulation als Teilgebiet der baubetrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung... 1 2 Begriffe
MehrLEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS-
LEISTUNGSANSÄTZE UND PRODUKTIVITÄTS- VERLUST VON DER KALKULATION ZUM NACHWEIS BEITRÄGE ZUM BRAUNSCHWEIGER BAUBETRIEBSSEMINAR VOM 21. FEBRUAR 2014 Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger Institut
MehrDas VOB-Baustellenhandbuch
Andreas Büchs Das VOB-Baustellenhandbuch UNSER WISSEN FÜR IHREN ERFOLG ~~ FORUM ~ Inhalt Das Forderungssicherungsgesetz 19 A Abnahme 38 Ausdrückliche Abnahme 38 Behördliche Abnahme 41 Fiktive Abnahme 43
MehrInhaltsverzeichnis. 1 Einleitung Allgemeine Baustellenorganisation Terminplanung Grundlagen der Bauaufsicht...
VII 1 Einleitung... 1 2 Allgemeine Baustellenorganisation... 5 2.1 Grundlagen der Bauaufsicht... 5 2.1.1 Allgemeine Aufsichtspflicht auf der Baustelle... 5 2.1.2 Tätigkeit als Bauleiter über LP 8 hinaus
MehrDie Baubehinderung gemäß 6 VOB/B
Mehr Informationen zum Titel C Die Baubehinderung gemäß 6 VOB/B I. Definition: Behinderung und Unterbrechung 6 VOB/B unterscheidet zwischen Behinderung und Unterbrechung (vgl. 6 Abs. 1, 2 und Abs. 7 VOB/B).
MehrStörungen im Bauablauf. Markus Lüthi
Störungen im Bauablauf Markus Lüthi Fristen in der SIA-Norm 118 Bauprogramm Konzept der Fristen nach SIA-Norm 118 Werkvertrag selbst muss Fristen festlegen (Grundsätzliche) Unverbindlichkeit des Bauprogramms
Mehrvon Jarl-Hendrik Kues 1
Seite 1 von 9 Eine zentrale Vorschrift des Werkvertragsrechts - Mitwirkungspflichten des Auftraggebers und Entschädigung des Auftragnehmers nach 642 BGB von Jarl-Hendrik Kues 1 Inhaltsverzeichnis I. Allgemeines...
MehrInhalt. Vorwort. 1 Einführung Vertragstypen: Einheitspreis- und Pauschalvertrag. 25 VII. 2 Das vertragliche Leistungssoll. 7
Inhalt Vorwort V 1 Einführung. 1 1.1 Der Bauvertrag. 1 1.2 Die VOB/B als ergänzende Grundlage des Bauvertrages. 2 1.2.1 Grundlagen. 2 1.2.2 Die Einbeziehung der VOB in den Bauvertrag. 4 2 Das vertragliche
MehrDer Anspruch aus 642 BGB Grundlagen und Berechnung der zusätzlichen Vergütung
PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften Hendrik Schilder Der Anspruch aus 642 BGB Grundlagen und Berechnung der zusätzlichen Vergütung Inhaltsverzeichnis Literatur ] 5 Einleitung 31 Erster Teil:
MehrHOCHSCHULE BOCHUM BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES3. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B.
3. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B 1 Störungen im Bauablauf 2 3.1 Vollmacht des Architekten Vertragspartner - vertragsrechtliche Situation Auftraggeber (gemäß VOB) Besteller (gemäß BGB) Auftragnehmer
MehrVOB-Musterbriefe für Auftragnehmer
Wolfgang Heiermann Liane Linke VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe 10., aktualisierte Auflage vieweg Inhaltsübersicht I. Vergabeverfahren nach der VOB/A 1 Muster 1 Nachprüfung
MehrNachtragsmanagement im gestörten Bauablauf
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN INSTITUT FÜR BAUBETRIEBSWESEN Nachtragsmanagement im gestörten Bauablauf - Die Anspruchssicherung durch den Auftragnehmer - THOMAS HEILFORT Gliederung 1. Grundlagen 2. Bausolldefinition
MehrBauvertrag nach BGB. vertreten durch Frau/Herrn. - im Folgenden AG - - im Folgenden AN - (Bezeichnung der Arbeiten) (Bezeichnung des Bauherrn)
Bauvertrag nach BGB Zwischen und Andreas Schmidt GmbH Dachdeckermeister Zur Harth 3-5 04442 Zwenkau vertreten durch vertreten durch Frau/Herrn Herrn Andreas Schmidt - im Folgenden AG - - im Folgenden AN
MehrLeistungsvergütung und Nachtragsmanagement III
Bauwesen und Architektur Recht und Praxis Christian Esch & Robert Theissen Leistungsvergütung und Nachtragsmanagement III Verlag Dashöfer Dr. Robert Theissen, LL.M., Hamburg Christian D. Esch, Hamburg
MehrBaubetrieb - Bauwirtschaft
Baubetrieb - Bauwirtschaft von Armin Proporowitz 1. Auflage Hanser München 2008 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 446 40679 7 Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei
MehrKrisenmanagement bei Terminveränderungen. rechtliche Konsequenzen aus dem Bauvertrag. Dr. Anke Leineweber
Krisenmanagement bei Terminveränderungen rechtliche Konsequenzen aus dem Bauvertrag 1. Kooperationspflicht der Bauvertragsparteien bei Bauzeitänderungen, Einigungsmöglichkeiten bei laufender Baustelle
MehrDie Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht
Die Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht Schriften zur Rechtswissenschaft, Band 174 Christian Leesmeister Die Beschleunigung der Bauausführung im Werkvertragsrecht Bibliografische Informationen
MehrInhaltsverzeichnis. Literaturverzeichnis...XXI Abkürzungsverzeichnis... XXXI. Einführung Teil. Regelung der Bauzeit... 5
IX Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis...XXI Abkürzungsverzeichnis... XXXI Einführung... 1 1. Teil. Regelung der Bauzeit... 5 A. Begriff und Bedeutung der Bauzeit... 5 B. Möglichkeiten der Bauzeitregelung...
MehrBauleiter-Handbuch Auftraggeber
Thomas Feuerabend Bauleiter-Handbuch Auftraggeber Praxisbeispiele Checklisten Musterbriefe.Werner Verlag Inhaltsverzeichnis A Grundlagen 1 1 Wichtige Verordnungen, Normen und Gesetze 1 1.1 VOB 1 1.2 HOAI
MehrVOB/B Regeln kennen und verstehen
VOB/B Regeln kennen und verstehen Seit Ende Juli 2012 sind die überarbeiteten Teile A und B der VOB 2012 in Deutschland verbindlich eingeführt. Solide Kenntnisse des Teils B, also der Allgemeinen Vertragsbedingungen
MehrInhaltsverzeichnis Seite 1. Einführung 11
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einführung 11 2. Was der Bauleiter über den Abschluss von Vereinbarungen wissen muss 13 2.1 Wie lange besteht die Bindung an ein Vertragsangebot? 13 2.1.1 Mündliches Angebot
MehrVOB/B nach Ansprüchen
Christian Zanner VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planerund Bauunternehmen 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage PRAXIS VIEWEG + TEUBNER 1 Einführung 1 1.1 Die drei Teile
MehrBaukalkulation und Projektcontrolling
Egon Leimböck Ulf Rüdiger Klaus Oliver Hölkermann Baukalkulation und Projektcontrolling unter Berücksichtigung der KLR Bau und der VOB 11., überarbeitete Auf läge vieweg VII Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis
MehrVOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung
VOB für Maurer und Betonbauer mit Aufmaß und Abrechnung So nutzen Sie die VOB zu Ihren Gunsten: die WEKA-VOB für Ihr Gewerk mit CD-ROM! Alle Teile der VOB kommentiert! Bearbeitet von Dr. Axel Olowson,
MehrGesamtinhaltsverzeichnis
Vorwort... 3 Autoren... 5 Recht... 17 Gängige Vertragsformen.... 19 BGB-Bauvertrag... 19 VOB/B-Vertrag... 20 Bauüberwachungsvertrag... 24 Änderungen durch das neue Bauvertragsrecht 2018.... 35 Änderungen
Mehr5. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B
5. Mahn- und Verzugswesen nach VOB/B 1 Störungen im Bauablauf 2 5.1 Vollmachten des Architekten Auftraggeber (gemäß VOB) Besteller (gemäß BGB) Auftragnehmer Auftragnehmer (gemäß Auftragnehmer VOB) BGB)
MehrInhaltsverzeichnis Seite
Seite Geleitwort 5 Vorwort 7 Inhaltsübersicht 9 Der Autor 11 Inhaltsverzeichnis 13 Abkürzungsverzeichnis 21 Literaturverzeichnis 27 Einleitung 43 Teil 1: Vergabe und Bauzeit 55 A. Formblätter Preisermittlung
MehrFolgen doppelter Kausalitäten bei Bauablaufstörungen. Fehlende Leistungsbereitschaft gleichlaufend zur Behinderung.
Stand : 02 / 2009 1 Von der Industrie- und Handelskammer Würzburg - Schweinfurt öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau sowie
MehrHäufige Fragen im Baurecht
Häufige Fragen im Baurecht Dr. Andreas Stangl Inhalt 1. Einleitung 2. Was ist der Unterschied zwischen BGB-Bauvertrag und VOB/B-Bauvertrag? 3. Welche Vollmachten hat ein Architekt? 4. Wie wird ein Bauvertrag
MehrLeseprobe zum Download
Leseprobe zum Download Eisenhans / fotolia.com Sven Vietense / fotlia.com Picture-Factory / fotolia.com Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen
MehrBASISWISSEN FÜR DIE PRAXIS
EINFÜHRUNG IN DIE VOB/B BASISWISSEN FÜR DIE PRAXIS Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Klaus D. Kapellmann Honorarprofessor an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen Rechtsanwalt Prof. Dr. jur.
MehrProduktivitätsminderungen im gestörten Bauablauf
Produktivitätsminderungen im gestörten Bauablauf Ein Vergleich verschiedener Verfahren zur Erfassung von Minderleistungen aufgrund von Bauablaufstörungen Prof. Dr.-Ing. Jens H. Liebchen MRICS Björn Denzler,
MehrTHOST. Praxisseminar VOB/B & Neues Bauvertragsrecht (BGB 2018) Grundlagen und Anwendungspraxis
EXPERTS @ Praxisseminar VOB/B & Neues Bauvertragsrecht (BGB 2018) Grundlagen und Anwendungspraxis 11./12. Sep. 2018 16./17. Okt. 2018 23./24. Okt. 2018 Essen München Pforzheim VOB/B und Neues Bauvertragsrecht
Mehr