Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen TeilB

Transkript

1 Beck'scher VOB- und Vergaberechts-Kommentar Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen TeilB Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 2. Auflage Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Ganten Prof. Dr. Walter Jagenburg t Prof. Dr. Gerd Motzke Ulrich Berger Dr. Jörg Bewersdorf Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen a. D. Dr. Tassilo Eichberger Prof. Dr. Hans Ganten Rechtsanwalt und Notar a. D. Honorarprofessor, Bremen Gerhard Hofmann Prof. Inge Jagenburg Rechtsanwältin, Köln Lehrbeauftragte FH Köln Roland Kandel Rechtsanwalt, Hamm Autoren Günther Jansen Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm Prof. Dr. Jürgen Kohler Universitätsprofessor, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Prof. Dr. Gerd Motzke Vors. Richter am Oberlandesgericht a. D., München Honorarprofessor, Augsburg Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Rüßmann Universitätsprofessor, Universität des Saarlands, Saarbrücken Richter am Saarländischen Oberlandesgericht a. D. Prof. Dr. Wolfgang Voit Universitätsprofessor, Philipps-Universität Marburg Dr. Alexander Zahn... Rechtsanwalt, Reutlingen Dipl.-Betriebswirt (BA) Verlag C.;H.Beck 2008

2 " Inhaltsverzeichnis ' Vorwort zur 2. Auflage V Abkürzungsverzeichnis : XI Text der VOB/B, Ausgabe :.: '...:... : 1 Einleitung I: VOB Teil B im Gefüge der Verdingungsordnung (Motzke) 17 1 Art und Umfang der Leistung (W. JagenburgII. Jagenburg) 113 Vorbemerkung Nr. 1 [Bestimmung.der Leistung] :...: :...: 136 TNr. 2 [Widersprüche im Vertrag] : Nr. 3 [Änderung des Bauentwurfs] : :... :... 1'46 1 Nr. 4 [Nicht vereinbarte Leistungen] Vergütung (Jansen) 169 Vorbemerkung 2: : '...'. : :...:: Nr. 1 [Abgeltung aller vereinbarten Leistungen] Nr. 2 [Berechnung der Vergütung] : :..?..'...: : ' 352 ' 2 Nr. 3 [Mengenänderungen beim Einheitspreisvertrag]..::...).:...'...:..: Nr. 4 [Selbstübernahme durch den Auftraggeber] ; '... ; Nr. 5 [Vergütung bei Leistungsänderungen]......'. ' Nr. 6 [Vergütung für Zusatzleistungen] Nr. 7 [Vergütung beim Pauschalvertrag] : :.458.2Nr. 8 [Leistungen ohne Auftrag]...,..,..,.,,.: Nr. 9 [Vergütung von Planungsleistungen] L, Nr. 10 [Vergütungbei Stundenlohnarbeiten]...; Ausfuhrungsunterlagen (Hofmann) ;..'.!!..":..: : Vorbemerkung 3...:...:.:...:...:;...:... : :..-...:.'.:..'.-.:..' Nr. 1 [Übergabeverpflichtung des Auftraggebers]'..' :..'.".: '3'Nr. 2 [Vermessungen durch Aufträggeber].'...: '.:...:.'.:.':'..'.::.:'. ::.'...'... ' '582 3 Nr. 3 [Überprüfungs- und Hinweispflicht des Auftragnehmers] Nr. 4.. [Zustandsfeststellung.ini'Baubereich]...:."...:.'...' "614 c ;3 Nr [BeschafFungs- und Vorlagepflicht des Auftragnehmers],.,.^..1..., Nr. 6 [Eingeschränkte Verfügungsbefugnis überunterlagen] :...;...:... ; Ausführung (Hofmann/Ganten/Kohler/I. Jagenburg) :.'..-.'..::::...::..:.' Vorbemerkung 'Nr. 1 [Koordination und Überwachung'durch Auftraggeber] :" '- 647 '4Nr. 2 [Eigenveranrwortung des.auftragnehmers] :;...'... jr 747 4Nr. 3 [Prüfung und Bedenkenmitteilung durch Auftragnehmer], r...;...;:.\...; Nr. 4. [Überlassungspflichten des Auftraggebers].-...\.~.'..: :.:.i-.\:-\-..' s Nr. 5 [Schutzpflichten des Auftragnehmers] '.i :...>.'.\...::'...'..' Nr. 6 [Beseitigung vertragswidriger Stoffe oder Bauteile],.; - 855

3 , : \ : ', ',!.., ' i..,!. ' Inhaltsverzeichnis 4 Nr. 7 [Mängelbeseitigungs- und Schadensersatzpflicht vor Abnahme] Nr. 8 [Pflicht des Auftragnehmers zur Selbstausführung] Nr. 9 [Funde bei Ausführung der Leistung] 971 4Nr. 10 [Zustandsfeststellung von Teilen der Leistung] Ausfiihrungsfristen (Motzke) 983 Vorbemerkung Nr. 1 [Vertragsfristen und Einzelfristen] Nr. 2 [Fehlende Vertragsfrist für Beginn der Ausführung] Nr. 3 [Abhilfe bei mangelhaftem Einsatz des Auftragnehmers] Nr. 4 [Befugnis zu Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung] Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (Motzke/Berger) 1105 Vorbemerkung Nr. 1 [Behinderungsanzeige] Nr. 2 [Verlängerung der Ausführungsfrist] Nr. 3 [Weiterführungspflicht] Nr. 4 [Berechnung der Fristverlängerung] Nr. 5 [Vorzeitige Leistungsabrechnung] Nr. 6 [Schadenersatz bei verschuldeten Behinderungen] Nr. 7 [Kündigung bei längerer Unterbrechung] Verteilung der Gefahr (Rüßmann) 1287 Vorbemerkung 7..: Nr. 1 [Vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Beschädigung] Nr. 2 [In die Substanz der baulichen-anlage eingegangene Leistungen] Nr. 3 [Nicht eingebaute Stoffe und Bauteile sowie Baübehelfe] 1296 Anhang 7: Die Bauleistungsversicherung ; Kündigung durch den Auftraggeber (Motzke) : 1361 Vorbemerkung 8 :..: Nr. 1 [Freies Kündigungsrecht] Nr. 2 [Kündigung bei Vermögensverfall des Auftragnehmers].'... ' Nr. 3 [Kündigung bei Qualität-und Zeitstörungen] Nr. 4 [Kündigung bei unzulässiger Wettbewerbsbeschränkung] Nr. 5 [Schriftform der Kündigung] " Nr. 6 [Abrechnungsgebot nach Kündigung] Nr. 7 [Vertragsstrafenanspruch bis Kündigung].:.'...: Kündigung durch den Auftragnehmer (Berger/Motzke), 1563 Vorbemerkung 9 i'.l... A.'./.'V.i-vai:;.....: Nr. 1 [Gründe für Auftragnehmerkündigung]...: :'...'.'. :' Nr. 2 [Form- und Verfahrensvoraussetzungen der Kündigung] Nr. 3 [Folgen der Auftragnehmerkündigung]':..:.'.:: :. : Haftung der Vertragsparteien (Ganten)...,-..;-...y.....'.; Vorbemerkung 10 u.-.:-...>;...::>/.::.!-.i.,::..-...:: ' Nr. 1 [Vertragshaftung und Gehilfenzurechriung]...!'...: Nr. 2 [Schadensausgleich bei Schädigung.Dritter}..:!......: Nr. 3 [Deliktische Haftung des Auftragnehmers gegenüber Dritten] Nr. 4 [Verletzung gewerblicher Schützrechte]....j : 1670 VIII

4 Inhaltsverzeichnis 10 Nr. 5 [Entlastung von gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen] Nr. 6 [Im Innenverhältnis verantwortliche Vertragspartei] Vertragsstrafe (Bewersdorf) 1675 Vorbemerkung 11 '..'. ' Nr. 1 [Anwendbarkeit der 339 bis 345 BGB] Nr. 2 [Vertragsstrafe wegen nicht fristgerechter Erfüllung] Nr. 3 [Fristberechnung bei Vertragsstrafen].'. ( Nr. 4 [Vorbehalt der Vertragsstrafe.bei Abnahme] '.'.'..' '..' Abnahme (I. Jagenburg) : 1715 Vorbemerkung 12 :..'. : Nr. 1 [Abnahme auf Verlangen] Nr. 2 [Teilabnahme] Nr. 3 [Abnahmeverweigerung] ; Nr. 4 [Förmliche Abnahme] Nr. 5 [Fiktive Abnahme] ; : Nr. 6 [Gefahrübergang] : Mängelansprüche (Zahn/Ganten/Motzke/Kohler)...'.'..' Vorbemerkung Nr. 1 [Allgemeiner Gewährleistungstatbestand] Nr. 2 [Gewährleistung bei Leistung nach Probe] Nr. 3 [Gewährleistung bei vom Auftraggeber verursachten Mängeln] Nr. 4 [Verjährungsfrist für die Gewährleistung] Nr. 5 [Mängelbeseitigungsanspruch] Nr. 6 [Minderungsanspruch] Nr. 7 [Schadenersatzanspruch] Abrechnung (Voit) 2191 Vorbemerkung Nr. 1 [Prüfbarkeit der Abrechnung] Nr. 2 [Einvernehmliches Aufmaß] Nr. 3 [Einreichungsfrist für Schlußrechnung] Nr. 4 [Nichteinreichung einer prüfbaren Rechnung] Stundenlohnarbeiten (Voit) 2269 Vorbemerkung Nr. 1 [Abrechnung von Stundenlohnarbeiten] Nr. 2 [Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten] Nr. 3 [Dokumentation durch Stundenlohnzettel] Nr. 4 [Rechtzeitige Einreichung von Stundenlohnrechnungen] Nr. 5 [Zweifel über Umfang von Stundenlohnleistungen] Zahlung (Kandel) 2315 Vorbemerkung Nr. 1 [Abschlagszahlungen] Nr. 2 [Vorauszahlungen] Nr. 3 [Schlußzahlung] : 2364 IX

5 Inhaltsverzeichnis 16 Nr. 4 [Teilschlußzahlung] ;.: Nr. 5 [Zahlung und Zahlungsverzug] :... : Nr. 6 [Zahlung an Dritte] Sicherheitsleistung (I. Jagenburg) 2417 Vorbemerkung 17...::......:... : Nr. 1 [Vereinbarte Sicherheitsleistung] Nr. 2 [Art der Sicherheitsleistung] :...!.'.'...:...!...'...:':...' Nr. 3 [Wähl-und Austauschrecht des Auftragnehmers]...:...,.!.'...'...' ' Nr. 4 [Bürgschaft]! '.. VM'.'.:'...: Nr. 5 [Hinterlegung von Geld] Nr. 6 [Einbehalt von Zahlungen] Nr. 7 [Frist zur Sicherheitsleistung] Nr. 8 [Rückgabe der Sicherheit], : Streitigkeiten (Bewersdorf) 2487 Vorbemerkung Nr. 1 [Gerichtsstandsvereinbarung]! : Nr. 2 [Meinungsverschiedenheiten mit Behörden] Nr. 3 [Einschaltung von Materialprüfstellen] Nr. 4 [Leistungspflicht des Auftragnehmers bei Streitigkeiten] 2518 Sachverzeichnis : X