Kalkulation und Teuerungsabrechung nach der SIA-Norm 118

Transkript

1 Kalkulation und Teuerungsabrechung nach der SIA-Norm 118 Jörg Bucher, JBB Jörg Bucher Bern, Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau Anton Henninger, Dr. iur., LL.M. / Rechtsanwalt, Murten I. Kalkulation A Begriffe der Kalkulation B Arten der Kalkulation C Kalkulation und Angebotspreis D Kostenvorkalkulation als Zuschlagskalkulation E Voraussetzungen für die Kostenvorkalkulation F Abhängigkeit der Kosten von Mengen und Fristen G Abhängigkeit der Kosten von weiteren Ausführungsvoraussetzungen H Nachtragskalkulation I Kalkulation als Grundlage für Anpassungen des Werkpreises J Juristische Besonderheiten II. Teuerungsabrechnung A Begriff B Spezialfall: Teuerung vor Vertragsabschluss C Grundlagen D Elemente der Teuerungsabrechnung E Methoden der Teuerungsabrechnung F Fehler in der Praxis G Rechtliche Aspekte

2 162 Jörg Bucher / Anton Henninger Literaturverzeichnis Technisch betriebswirtschaftliche Literatur BRANDENBERGER JÜRG/RUOSCH ERNST, Ablaufplanung im Bauwesen, 3. Auflage, Zürich BUCHER JÖRG/IMBACH PETER/SLONGO YVONNE, Planen-messen-steuern in der Bauunternehmung, SBV, Zürich BUCHER JÖRG/BRINER HANS/LINGG ANDREAS/SLONGO YVONNE, Kommentar zu Norm SIA 118 Tiefbau, SBV, Zürich GIRMSCHEID GERHARD, Kostenkalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen, Zürich GIRMSCHEID GERHARD/BRINER HANS/GLÄTTLI MICHAEL, Faires Nachtragsmanagement, Zürich KAPELLMANN KLAUS D./SCHIFFERS KARL-HEINZ, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 5. Auflage, Mönchengladbach/Dortmund *) LIEB RUPERT H. G., Wirtschaftliche Aspekte und Konsequenzen der Forcierung oder Verzögerung von Bauvorhaben, Diss. IBB/ETH, Zürich RIEDER LUKAS/SIEGWART HANS, Neues Brevier des Rechnungswesens, 4. Auflage, St. Gallen SCHWEIZERISCHER BAUMEISTERVERBAND (SBV), Vorkalkulation des Schweiz. Baumeisterverbandes, SBV, Zürich VYGEN KLAUS/SCHUBERT EBERHARD/LANG ANDREAS, Bauverzögerung und Leistungsänderung, 4. Auflage, Duisburg/Darmstadt/Düsseldorf *) Juristische Literatur GAUCH PETER, Der Werkvertrag, Zürich (zit. GAUCH, Werkvertrag) DERS., Kommentar zur SIA-Norm 118, Art , Zürich (zit. GAUCH/Bearbeiter, Komm SIA-118, Art ) DERS., Kommentar zur SIA-Norm 118, Art , Zürich (zit. GAUCH, Komm SIA- 118, Art ) GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER R./SCHMID JÖRG/REY HEINZ, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Zürich GUHL THEO/KOLLER ALFRED, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Zürich GEHRER LEO R., Die Verhandlung und Gestaltung von Bauverträgen, in: KOHLER ALFRED (Hrsg.), Bau- und Bauprozessrecht: Ausgewählte Fragen, St. Gallen 1996, S HOFMANN OLAF/FRIKELL ECKHARD, Nachträge am Bau, 3. Auflage, Stamsried PEDRAZZINI MARIO M.,Werkvertrag - Verlagsvertrag - Lizenzvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, Band VII/1, hrsg. von FRANK VISCHER, Basel/Stuttgart SCHENKER FRANZ, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Freiburg 1988.

3 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm SCHUMACHER RAINER, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Freiburg *) Die beiden markierten Werke zählen sowohl zur juristischen, wie auch zur betriebswirtschaftlichen Fachliteratur.

4 164 Jörg Bucher / Anton Henninger Fachbegriffe und Abkürzungen Die nachfolgend erklärten Fachbegriffe sind im Text kursiv dargestellt. Das Glossar erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Erklärungen sind knapp gehalten, Lücken werden bewusst in Kauf genommen. Angaben von Quellen und Verweisungen erfolgen im Text und nicht im Glossar. Begriff Abk. Definition ABB ABB Allgemeine Bedingungen Bau. Überbegriff für die seit publizierten Vertragsnormen, welche spezifisch nach Arbeitsgattung die SIA-Norm 118 ergänzen. Die Nummerierung lautet 118/xxx. Nebst dem SIA werden ABB s vom VSS publiziert und, als Vornormen, vom CRB. Absenzenlöhne Gemäss der vom LMV festgelegten (brutto) Jahresarbeitszeit arbeitet ein Bauarbeiter durchschnittlich 1'650 Std. oder knapp 80 %. Die Differenz ergibt sich zum Teil aus den Absenzenlöhnen für Ferien, Feiertage, Kurzabsenzen (Geburt, Heirat, Todesfälle usw.). Während diesen Absenzen ist der Lohn geschuldet. Der Rest sind Absenzen aus Krankheit, Unfall, Militär usw. Die Absenzenlöhne werden mit einem Zuschlag auf den Grundlohn geschlagen (z. Zt. ca. 31 % vom Grundlohn). Arbeitsvorbereitung AVOR Eine professionelle AVOR ist Voraussetzung, um die bestellte Leistung rationell und damit kostengünstig zu realisieren. Die SIA-Norm 118 legt in mehreren Art. fest, dass dem Unternehmer eine angemessene Vorbereitungszeit eingeräumt werden muss. Amortisation, Verzinsung, Stationierung Aufsicht AVS Teil des Kostenelements Inventar. Die Investition muss aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht nur während einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer amortisiert, sondern das investierte Kapital muss auch verzinst werden. Mit den Stationierungskosten werden die Kosten für den Platz im Werkhof abgegolten, der benötigt wird, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist. Zu den AVS werden auch Versicherungskosten gerechnet. Polier-Kosten. Wird im Regelfall über einen Zuschlag auf den Grundlohn geschlagen. Es sind im Wesentlichen zeitabhängige Kosten. Basiskosten Die direkten Kosten für Material (z. B. Lieferantenrechnungen) und Inventar (Tage oder Std. x interner Verrechnungsansatz). Basislöhne Im LMV vereinbart nach Lohnklassen und Zonen. Es sind Mindestlöhne. Baukostenplan BKP Wird vom CRB publiziert und dient zur Gliederung der Baukos- Baustellencontrolling ten. Umfasst als modernes Führungsinstrument Nachkalkulation und Leistungskontrolle. Voraussetzung für ein Baustellencontrolling ist das Festlegen von Zielen (z. B. Leistungs- und Terminziele). Mit periodischen SIV werden Abweichungen festgestellt und daraus Massnahmen abgeleitet. Baustellengemeinkosten BGK z. B. Kosten für Handwerkzeug, Personaltransporte, Transporte von Kleinmengen, Kleininventar usw. Werden mit einem Zuschlag auf den Grundlohn und die Basiskosten geschlagen. Betriebliches Rechnungswesen Kann als Vollkostenrechnung (KORE) oder Deckungsbeitragsrechnung (DB-Rechnung) ausgestaltet sein. Mit dem betrieblichen RW werden nicht nur die Ergebnisse der einzelnen Baustellen ermittelt, sondern auch alle andern Kosten im Betrieb (z.b. die Kosten und die Einsatzdauer eines einzelnen Baggers oder die Summe der VGK).

5 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Begriff Abk. Definition Bundesamt für Statistik BfS Veröffentlicht monatlich Indices für die Beschaffung von Materialien (Grosshandelspreis-Indices) und seit mehreren Jahren auch (Markt-)Preisindices für verschiedene Bausparten und Regionen. Ist in Neuenburg domiziliert. CRB CRB Zentralstelle für Baurationalisierung. Veröffentlicht den BKP und die NPK s. Publiziert seit 2005 auch ABB s als Vornormen. Deckungsbeitrag DB Der DB 1 ist die Differenz zwischen dem (Netto-)Erlös und den variablen Kosten. Entspricht im betrieblichen Rechnungswesen, falls es als DB-Rechnung ausgestaltet ist, dem Baustellenergebnis. Beim Baustellencontrolling dient der DB 1 als Zielvorgabe. Dient bei der Preisbildung zur Bestimmung der Preisuntergrenze. Mit den generierten DB s müssen die Fixkosten gedeckt und zusätzlich ein Gewinn erarbeitet werden. Energie und Schmiermittel ES Teil der variablen Inventarkosten. Endzuschlag EZ Ergibt als Zuschlag auf die Werkkosten den Angebotspreis. Umfasst VGK und R+V. Erlös Fakturierte Leistung. Erlös ist der Fachbegriff aus dem betrieblichen Rechnungswesen. In der Finanzbuchhaltung Ertrag. Flexibler Altersrücktritt FAR Im LMV auf Mitte 2003 vereinbart. Eine Sozialversicherung, die mit 4.66 % Lohnprozenten von den Arbeitgebern und mit 1.0 % vom Arbeitnehmer finanziert wird. Mit dieser Versicherung wird den betrieblichen Mitarbeitern von Bauunternehmungen ermöglicht, ab dem 60. Altersjahr in Rente zu gehen. Fremdleistungen F Kostenelement. Umfasst alle Leistungen von Subunternehmern, Transporte, Fremdmieten, Beratungen usw. Fremdleistungen sind immer variable Kosten. Führung Bauführer-Kosten. Wird im Regelfall über einen Zuschlag auf den Grundlohn geschlagen. Es sind im Wesentlichen zeitabhängige Kosten. Gesamtarbeitsvertrag GAV Im GAV werden regionale Ergänzungen zum LMV vereinbart. Gewinn Ziel jeder Geschäftstätigkeit. Der Gewinn ergibt die Verzinsung des effektiven (unter Berücksichtigung der stillen Reserven) Eigenkapitals. (ROE Return on Equity). Gleitpreisformel GPF Methode der Teuerungsabrechnung. Grundlohn GL Ausbezahlter Lohn eines Arbeitnehmers pro Stunde. Bei Mitarbeitern im Monatslohn = Monatslohn / 176 Std. Inbegriffene Leistungen Verrechnungs- Interne sätze Kapitel in allen ABB s. Definiert die Leistungen, die auch ohne Beschreibung im LV vom Unternehmer in seine Angebotspreise einzurechnen sind. Die Aufzählung der inbegriffenen Leistungen erfolgt in einigen ABB s abschliessend. Interne Ansätze zur Verrechnung von Leistungen. Die Verrechnung erfolgt mit rapportierten Mengen, die mit dem internen Verrechnungsansatz multipliziert werden. Inventar I Kostenelement. Interne Verrechnung (siehe interner Verrechnungsansatz). Inventarkosten setzen sich aus AVS, RR und ES zusammen. Es sind damit teilweise Fixkosten (AVS), teilweise variable Kosten (RR und ES). Die Kosten für Bedienung und Wartung (Maschinisten) werden beim Kostenelement L gerechnet. Kalkulation Kalkulation Vorkalkulation Berechnen von Kosten. Mit der Vorkalkulation werden die erwarteten zukünftigen Kosten für eine im LV (oder in einem Baubeschrieb) beschriebene Leistung ermittelt.

6 166 Jörg Bucher / Anton Henninger Begriff Abk. Definition Nachkalkulation Kalkulation Angebotskalkulation Auftragskalkulation Arbeitskalkulation Nachtragskalkulation Mit der Nachkalkulation wird im Nachhinein ermittelt, wie hoch die effektiv angefallenen Kosten waren. Diese werden vom effektiv erzielten Erlös subtrahiert und so das Ergebnis einer Baustelle ermittelt. Die Nachkalkulation ist Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Das Ergebnis der Angebotskalkulation dient dem Unternehmer zur Festsetzung des Angebotspreises. Kalkuliert werden aber immer nur die Kosten und nicht der Preis. Dient zur Bestimmung der Preisuntergrenze. Es handelt sich um eine Vorkalkulation. Überarbeiten der Angebotskalkulation nach erfolgtem Zuschlag. Allfällige zusätzliche Informationen werden berücksichtigt, Beschaffungspreise angepasst, Umlagen eliminiert. Wichtiges Instrument für die AVOR, dient zur Zielvereinbarung beim Baustellencontrolling. Vertiefung der Auftragskalkulation (höherer Detaillierungsgrad). Instrument der AVOR (Termin- und Ressourcenplanung). Kalkulieren von Nachtragspreisen (Art. 87 SIA-Norm 118). Kalkulationsfaktor Kalk.-Fak. Zusammenfassung aller Zuschläge, die auf den GL und die Basiskosten geschlagen werden in einen Faktor. KBOB KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes. Veröffentlicht in den KBOB-Mitteilungen monatlich Informationen zur Teuerungsabrechnung. Kosten Begriff aus dem betrieblichen Rechnungswesen. Die Kosten sind nicht identisch mit dem Aufwand der Erfolgsrechnung Kostenelement Kosten direkte (Finanzbuchhaltung). Gliederung der Werkkosten in die Kostenelemente L (Lohn) M (Material) I (Inventar) und F (Fremdleitungen). Kosten, die direkt einem KTR (Baustelle) oder einer KST zugeordnet werden können. (z.b. Lohnkosten als rapportierte Stunden x GL, Lieferantenrechnungen). indirekte Kosten einmalige mengenabhängige zeitabhängige Kosten, die nicht direkt einer Baustelle (KTR) zugeordnet werden können. Die indirekten Kosten werden auf KST belastet. In der Kalkulation werden sie mit Zuschlägen (in %) auf die direkten Kosten umgelegt. Kosten, die auf einer Baustelle nur einmal entstehen (z.b. die Montage und Demontage eines Kranes). Im Regelfall werden die einmaligen Kosten in die Positionen für die Baustelleneinrichtung eingerechnet. Es sind weitgehend variable Kosten. Die Kosten verhalten sich proportional zur produzierten Menge. Es sind weitgehend variable Kosten. (Proportionale Kosten) Die Kosten verändern sich im Verhältnis zur Einsatzzeit. Sie werden teilweise in die Positionen für die Baustelleneinrichtung eingerechnet, teilweise in die Einheitspreise. Es sind Fixkosten und variable Kosten (das Vorhalten des Kranes verursacht Fixkosten und wird in die Preise für die Baustelleneinrichtung eingerechnet. Der Kranführer dagegen verursacht variable Kosten, die über den Leistungswert in alle Positionen, die Kranleistung

7 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Begriff Abk. Definition benötigen, einfliessen.). Kosten fixe proportionale variable Kosten von Dritten Zeitabhängig sind zu einem wesentlichen Anteil auch die Kosten für Führung und Aufsicht. Fixkosten entstehen nicht durch einen einzelnen Auftrag, sondern durch Managemententscheide. Sie widerspiegeln die Struktur des Betriebes, deshalb werden sie in der Fachliteratur auch als Strukturkosten bezeichnet (z.b. AVS von Inventar, Werkhof, VGK.) Anderer Ausdruck für variable Kosten. Kosten, die nur entstehen, wenn produziert wird. Sie verändern sich proportional zur produzierten Menge, deshalb auch als proportionale Kosten bezeichnet (z.b. Löhne des Baustellenpersonals, Material, Fremdleistungen, RR und ES). Direkte und indirekte Kosten, die von einem Dritten (Lieferanten, Dienstleister, Subunternehmer) in Rechnung gestellt werden. interne Kosten, die durch interne Verrechnungssätze oder Zuschläge von einer KST auf KTR oder andere KST verrechnet werden. Kostengrundlage Lohnkosten und Beschaffungspreise, die als Grundlage eines Angebotes dienten. Die ursprüngliche Kostengrundlage bezieht sich auf die Kosten des Stichtages. Kostenrechnung KORE Siehe betriebliches Rechnungswesen. Kostenträger KTR Kostenstellen KST Konti des betrieblichen Rechnungswesens. KTR sind im Baugewerbe im Regelfall identisch mit Baustellen. Auf KST werden die Kosten belastet, die nicht direkt einem KTR zugeordnet werden können. Mit internen Verrechnungen und Umlagen werden die KST entlastet und die KTR belastet. Bei der DB-Rechnung entfällt die Umlage. Kostenstruktur Verhältnis der Kostenelemente L, M, I und F untereinander. Landesmantelvertrag LMV Wird zwischen den Sozialpartner (SBV, Gewerkschaften UNIA und Syna) geschlossen und vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt. Die Vertragsdauer beträgt in der Regel 3 Jahre, mit der Möglichkeit die Löhne jährlich anzupassen. Leistungskontrolle SIV der verbrauchten Ressourcen (häufig beschränkt auf die verbrauchten Arbeitsstunden). Teil des Baustellencontrollings. Leistung In der Physik: Arbeit / Zeit (z.b. 1 m 3 Aushub / Std.) Leistungsverzeichnis LV Art. 8 SIA-Norm 118 Leistungswert Kalkulation LW Reziprok der Leistung, z.b. Std. / 1 m 3 Aushub. Die Multiplikation des LW mit dem Werklohn/Std. ergibt die Lohnkosten der Einheit. SIA-Norm 118 Art. 145 f. SIA-Norm 118. Bis zum Ende einer Periode (Rechnungsmonat) ausgeführte Arbeit. Lohn L Kostenelement. Interne Verrechnung mit rapportierten Stunden und internem Verrechnungsansatz oder als direkte Kosten bei Temporärpersonal. Variable Kosten. Lohn Grundlohn GL Ausbezahlter Lohn eines Arbeitnehmers pro Stunde. Bei Mitarbeiter im Monatslohn = Monatslohn / 176 Std. (ohne Zuschläge und Zulagen).

8 168 Jörg Bucher / Anton Henninger Begriff Abk. Definition Mittellohn Nebenkosten LNK Durchschnittlicher GL einer Arbeitsgruppe (z. B.: Schalungsgruppe) oder einer Baustelle. Absenzenlöhne und Sozialversicherungen. Werden mit einem %-Zuschlag auf den GL gerechnet. Zulagen Zulagen und Spesen. Meist im LMV oder GAV festgelegt. Sind in der Regel als Spesenentschädigungen nicht zuschlagspflichtig. Zuschläge Zuschläge und Prämien. Meist im LMV oder GAV festgelegt. Sind in der Regel als Lohnbestandteil zuschlagspflichtig. Lohnklassen Im LMV werden die Basislöhne für 5 Lohnklassen und 3 Zonen vereinbart. Die Lohnklassen entsprechen der Qualifikation der Mitarbeiter von V (Vorarbeiter) bis C (Bauarbeiter ohne Fachkenntnis). Material M Kostenelement. Variable Kosten Nicht inbegriffene Leistungen Kapitel in den meisten ABB s. Definiert die Leistungen, die der Unternehmer nicht in seine Preise einrechnen muss. Normpositionen- NPK Werden vom CRB herausgegeben. Sie dienen der standardisierten Kataloge Leistungsbeschreibung und sind Voraussetzung für die EDV-unterstützte Kalkulation. Objekt-Index-Verfahren OIV Ordnung SIA-Norm 121 (Ausgabe 2003). Methode zur Teuerungsabrechnung. Pendeleinsatz Inventar, das je nach Einsatzbedarf zwischen verschiedenen Baustellen pendelt. Preisbildung Folgt auf die Kostenvorkalkulation. Berücksichtigt nebst den Preisuntergrenze Kosten auch die Marktsituation. Preis, bei dem der Unternehmer annimmt, dass er mit dem Einsatz seiner Ressourcen bei anderen Aufträgen ein besseres Ergebnis erzielen kann. Liegt die Preisvorstellung des Bestellers unter der Preisuntergrenze, verzichtet der Unternehmer auf den Auftrag. Produktionskostenindex PKI Methode zur Teuerungsabrechnung. Wird vom SBV ¼-jährlich für 12 Bausparten veröffentlicht. Zeigt den Verlauf der Kostenänderungen auf. Schweizerischer Baumeisterverband SBV Standesorganisation der Baumeister. Reparaturen und Revisionen RR (R+R) Variabler Kostenbestandteil des Kostenelementes I. Risiko + Verdienst R+V Zuschlag auf die Selbstkosten. (Verlust) Selbstkosten SK Sämtliche direkten und indirekten Kosten (auch Vollkosten). Soll-/Ist-Vergleich SIV Siehe Baustellencontrolling. Stichtag Ohne andere Vereinbarung der Eingabetermine. Strukturkosten Siehe Fixkosten. Teuerung Entwicklung der Kosten seit dem Stichtag. Teuerungsabrechnung Methode zur Verrechnung der Teuerung an den Bauherrn. Das Resultat kann positiv (Forderung) oder negativ (Gutschrift) sein. Totallohn TL Grundlohn multipliziert mit dem Kalk.-Faktor. Im TL sind damit R+V bereits enthalten. Umlage Kalkulation Umlage von indirekten Kosten mit %-Zuschlägen auf die direkten Kosten. Preisgestaltung Spekulatives Erhöhen und Reduzieren von einzelnen (Positi-

9 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Begriff Abk. Definition ons-)preisen. Der Unternehmer versucht sich einen Vorteil beim Eingabepreis oder beim künftigen Abrechnungspreis zu verschaffen. Verwaltungs-Gemeinkosten (auch Verwaltungs- und Geldkosten) VGK Werden als indirekte Kosten mit einem Zuschlag auf die Werkkosten geschlagen. Werkkosten plus VGK ergeben die Selbstkosten. Vollkosten Siehe Selbstkosten. Vorhalten Miete von Inventar auf der Baustelle. Zeitabhängige Kosten. Vornormen Normen, die während drei Jahre Gültigkeit haben. Die Gültigkeit kann anschliessend um weitere drei Jahre verlängert werden (z. B.: ABB s die vom CRB herausgegeben wurden). VSS VSS Verband Schweizerischer Strassenfachleute. Veröffentlicht Werkkosten Werklohn Kalkulation Normen für Strassenbauarbeiten. Summe der Kosten aller Kostenelemente, vor dem Endzuschlag. Werkkosten des Kostenelements Lohn. Der Werklohn multipliziert mit dem Endzuschlag ergibt den Totallohn. Recht Zürcher Index der Wohnbaukosten Zuschlagskalkulation ZIW Vergütung für das erstellte Werk. Wird jährlich mit Stichtag 1. April vom statistischen Amt der Stadt Zürich publiziert (Statistik Zürich). Zeigt die Veränderung von Marktpreisen auf (gegliedert nach BKP-Kapitel). Gängige Methode zur Kalkulation im Bauhauptgewerbe. Die indirekten Kosten werden mit %-Zuschlägen auf die direkten Kosten geschlagen.

10 170 Jörg Bucher / Anton Henninger I. Kalkulation A Begriffe der Kalkulation Bei der Vorkalkulation werden die Kosten einer noch zu erbringenden Leistung im Voraus ermittelt. Die Vorkalkulation dient zur Preisbildung und als Auftrags- oder Arbeitskalkulation der AVOR. Mit der Nachkalkulation wird periodisch während und nach der Realisierung eines Bauobjektes festgestellt, ob die in der Vorkalkulation getroffenen Annahmen richtig waren. Abweichungen werden analysiert und daraus Massnahmen abgeleitet. Die Nachkalkulation ist Teil des betrieblichen Rechnungswesens. B Arten der Kalkulation 1. Übersicht Die Betriebswirtschaftslehre kennt verschiedene Kalkulationsmethoden (Divisionskalkulation, Bezugsgrössenkalkulation, Kuppelproduktkalkulation). 1 Im Bauhauptgewerbe üblich ist die Zuschlagskalkulation. Im Folgenden wird ausschliesslich auf diese eingegangen. 2. Angebotskalkulation Jedes ausgeschriebene Bauobjekt erfordert vom am Auftrag interessierten Unternehmer eine Angebotskalkulation. Er wird diese, je nach Umständen, sehr detailliert erarbeiten (detaillierte Analyse der erwarteten Kosten für jede einzelne Leistungsposition, siehe Anhang 3) oder nur rudimentär mit Erfahrungswerten (z.b. pro m 3 umbauten Raum für Mehrfamilienhäuser). Das Ergebnis dieser Kalkulation dient als Entscheidungsgrundlage für den Angebotspreis. Im Durchschnitt sind die Unternehmer nur mit ca. 10 % ihrer Angebote erfolgreich und erhalten den Zuschlag. 3. Auftrags- oder Vertragskalkulation (Arbeitskalkulation) Nach Auftragserteilung wird die Angebotskalkulation überarbeitet (Umlagen eliminiert, aktuelle Beschaffungspreise hinterlegt usw.). Die Auftragskalkulation ist eine unternehmungsinterne Rechnung. Sie ist Basis für die AVOR. Anhand der Auftragskalkulation werden die Zielvorgaben für das Baustellenkader bestimmt Nachtragskalkulation Nachtragspreise und weitere Mehrvergütungsansprüche müssen quantifiziert oder eben kalkuliert werden. Ob dies, wie in der SIA-Norm empfohlen, im Voraus geschieht oder ob erst nach Abschluss der Arbeiten der effektive Mehraufwand ermittelt wird, hängt vom konkreten Fall ab. 5. Nachkalkulation (Baustellencontrolling) Eine Nachkalkulation, mit der erst nach Abschluss eines Bauwerks festgestellt wird, welches Ergebnis der Auftrag gebracht hat, ist nutzlos. Abweichungen müssen zeitnah erkannt und analysiert werden. Aus der Analyse werden Massnahmen abgeleitet und durchgesetzt. Heute ist da GIRMSCHEID, Ziff. 10; RIEDER/SIEGWART, Ziff BUCHER/IMBACH/SLONGO, Ziff Art. 87 Abs. 1 SIA-Norm 118.

11 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm her vermehrt von Baustellencontrolling die Rede. Überwacht und besser gesteuert werden die Baustellen über den Verbrauch der Arbeitsstunden (Leistungskontrolle), über das finanzielle Ergebnis sowie die Fristen und Termine. Die Analyse von negativen Abweichungen kann zur Erkenntnis führen, dass die Kostenvorkalkulation falsch war (der Aufwand wurde unterschätzt) oder, dass bei der Ausführung, beispielsweise durch ungeeignete Organisation der Baustelle, zu wenig rationell gearbeitet wurde. In beiden Fällen hat der Unternehmer die Folgen zu tragen. 4 Häufig stellt der Unternehmer aber auch fest, dass die Abweichung aus Gründen erfolgte, die vom Besteller verursacht wurden. Mit der Nachtragskalkulation wird er seine Mehrvergütungsansprüche quantifizieren. 6. Unternehmensbezogene Kalkulation Die unter Ziff. 2 bis 5 dargelegten Kalkulationen beziehen sich immer auf ein einzelnes Bauobjekt. Damit eine objektbezogene Kalkulation möglich ist, müssen die internen Verrechnungssätze (z.b. für das Inventar) und Umlagesätze für die indirekten Kosten bestimmt sein. Die notwendigen Daten werden dem betrieblichen Rechnungswesen entnommen. Dieses kann als Vollkosten- oder Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) ausgestaltet sein. Die internen Verrechnungssätze, beispielsweise für die Verwaltungs-Gemeinkosten (VGK, als Umlagesatz in %) oder der Ansatz für Vorhalten und Betreiben eines Inventars, werden im Voraus bestimmt (z.b. mit dem Budget oder einer Investitionsrechnung) und sollten periodisch überprüft werden. C Kalkulation und Angebotspreis 1. Vorbemerkungen Voraussetzung für jede Vorkalkulation ist, dass dem Unternehmer (Bieter) klar ist, was er anzubieten hat. Die SIA-Norm 118 legt klar fest, wie das zu tun ist. Art. 5 1 Die Ausschreibung setzt ein hinreichend klares Projekt voraus. 2 Vor der Ausschreibung ermittelt der Bauherr die örtlichen Gegebenheiten ( ) Art. 6 2 Der Bauherr vermittelt den Adressaten alle Angaben, die erforderlich sind, damit sie sich ü- ber den Inhalt des beabsichtigten Vertrages Klarheit verschaffen können, insbesondere über Art, Umfang und Besonderheit der Bauarbeit ( ). Art. 8 1 Ein Leistungsverzeichnis ( ). Es führt die einzelnen Leistungen, aus denen sich die ausgeschriebene Bauarbeit zusammensetzt, übersichtlich und vollständig auf. 2 Das Verzeichnis beschreibt jede Leistung unter Angabe von Materialqualitäten und voraussichtlichen Mengen; es verweist ( ) 3 Das Verzeichnis gibt an ( ). Es ist so einzurichten, dass der Unternehmer nur noch die von ihm angebotenen Preise anzugeben hat und hierfür das Leistungsverzeichnis verwenden kann. 4 Art. 373 Abs. 1 und 3 OR; Art. 38 Abs. 2 SIA-Norm 118.

12 172 Jörg Bucher / Anton Henninger Art Eine Baubeschreibung ist vorzusehen für Gesamtpreisverträge. Sie besteht in einem vollständigen, detaillierten und klaren Pflichtenheft für den Unternehmer. [In der Praxis gehen diese Forderungen immer mehr vergessen. Jedenfalls ist eine rollende Planung und die Anforderung von Art. 5 Abs. 1 SIA-Norm 118 kaum unter einen Hut zu bringen. Wenn kein hinreichend klares Projekt besteht, ist weder ein vollständiges, klares und übersichtliches Leistungsverzeichnis möglich, noch kann der Ausschreibende die voraussichtlichen Mengen mit einer genügenden Genauigkeit angeben. Die Folge davon ist, dass die ausgeführte von der angebotenen Arbeit abweicht oder, dass die Arbeiten unter Bedingungen realisiert werden, die aus der Ausschreibung nicht erkennbar waren. Abweichungen können sich ergeben durch: Unvollständige Leistungsverzeichnisse (Folge: Nachtragspreise). Unrichtige Mengenangaben (Folge: Abrechnungssumme weicht deutlich von Angebotssumme ab. Kalkulation stimmt nicht mehr, Unternehmer verlangt Mehrvergütung). Baubeginn verzögert sich (Folgen: teure Beschleunigungen, Unternehmer verlangt Mehrvergütung infolge gestörtem Bauablauf). Unterbrüche im Bauablauf (Folgen analog verzögertem Baubeginn). usw. Häufig treten solche Abweichungen kombiniert auf.] 2. Kosten und Preise a) Marktpreise Nur noch in der Theorie kalkuliert der Unternehmer die voraussichtlichen Kosten, berechnet darauf einen Zuschlag für Risiko und Gewinn und bietet das so berechnete Ergebnis als Angebotspreis an. Der Preis wird vom Markt bestimmt Kosten: PKI-SBV Bausparte MFH Zürcher Index der Wohnbaupreise Teilindex BKP 211: Baumeisterarbeiten Abbildung 1: Entwicklung von Kosten und Preisen von 1977 bis 2006 Der Zürcher Index der Wohnbaupreise (ZIW) basiert auf Marktpreisen und wird jährlich von Statistik Stadt Zürich auf den 1. April berechnet. Preisindices werden auch vom Bundesamt für Statistik (BfS, Neuenburg), gegliedert nach folgenden Bausparten, berechnet und publiziert: Neubau von Mehrfamilienhäusern Neubau von Mehrfamilienhäusern aus Holz Renovation von Mehrfamilienhäusern

13 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Neubau von Bürogebäuden Neubau von Strassen Neubau von Unterführungen Der SBV publiziert seit Jahren Indexreihen, welche die Entwicklung der Kosten (PKI = Produktions-Kosten-Index) abbilden. Wie diese Indexreihen zustande kommen, wird unter II. E 2. d) hiernach dargelegt. Die Indices dienen zur Verrechnung der Teuerung und werden vierteljährlich für folgende Bausparten publiziert: Stein- und Betonbau, Mehrfamilienhaus Stein- und Betonbau, Einfamilienhaus Stahlbeton-Tiefbau Kanal- und Leitungsbau Strassenbau (Trasse) Strassenerneuerung Belagsbau Stahlbeton-Hochbau, Industriebau Stahlbeton-Hochbau, Verwaltungsgebäude/Ausbildungszentrum Werkleitungsbau Telekommunikation Fluss- und Bachverbau Wildbachverbau Abb. 1 zeigt deutlich, dass sich bis 1991 Kosten und Preise einigermassen parallel entwickelt haben. Das Überschiessen der Preise zu Beginn der 80-er Jahre ist eine typische konjunkturelle Blase, die 1982 platzte. Ab 1991 stiegen die Kosten stetig weiter, zu Beginn der 90-er Jahre deutlich, später eher moderat. Ab 2000 sind die Kosten wieder deutlicher angestiegen (FAR, Bewehrungsstahl, Erdölprodukte). Die Preise entwickelten sich in der ersten Hälfte der 90-er Jahre negativ, stagnierten anschliessend bis ca auf tiefem Niveau, anschliessend ein Strohfeuer bis 2001 mit erneutem Preiseinbruch 2002 und Seit 2004 steigen die Preise wieder ungefähr gleich mit den Kosten. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass sich die Kosten seit 1991 um knapp 37 % erhöht haben, die Preise werden 2007 wieder das Niveau von 1991 erreichen. b) Wie entsteht ein Angebotspreis? Der Unternehmer wird mit jedem Angebot Folgendes anstreben: (1) Einen Preis eingeben, mit dem er möglichst knapp vor seinen Mitbewerbern im ersten Rang liegt. (2) Das Angebot so gestalten, dass er trotz einem möglichst tiefen Eingabepreis einen hohen (künftigen) Abrechnungspreis erzielen kann. (3) Die voraussichtlichen Kosten bestimmen (mit der Angebotskalkulation), damit er seine Preisuntergrenze kennt. zu (1): Die Kunst, möglichst knapp an erster Stelle zu liegen, ist vor allem wichtig bei Angeboten, die dem öffentlichen Beschaffungswesen unterliegen und wo im Regelfall keine Preis- Verhandlungen stattfinden. Private Bauherren verhandeln in der Regel und es ist deshalb möglich, das Angebot nachzubessern. Beim öffentlichen Bauherrn, der nicht verhandelt, muss daher bereits mit der Eingabe an die Grenze gegangen werden.

14 174 Jörg Bucher / Anton Henninger zu (2): Unternehmer analysieren die Angebotsunterlagen, vor allem das Leistungsverzeichnis auf Lücken und/oder Mengenangaben, die nicht logisch sind. Bei Positionen mit Mengen, von denen sie annehmen, dass viel zu viele ausgeschrieben sind, werden sie einen tiefen Preis einsetzen und die Differenz auf Positionen umlagern, von denen sie annehmen, dass zu geringe Mengen ausgesetzt sind. Für per-preise (Einheitspreise ohne Mengen) werden generell höhere Preise angeboten; für den Angebotsvergleich fallen diese schliesslich nicht ins Gewicht. Beispiele zu solchen Umlagen (Spekulationen) finden sich im Anhang 5. zu (3): Selbstverständlich wird der seriöse Unternehmer, nebst allen taktischen Überlegungen, die voraussichtlichen Kosten der ausgeschriebenen Arbeit kalkulieren. Dies braucht Erfahrung für Baumethoden und Bauabläufe, Kenntnisse, welche Leistungen Personal und Geräte erbringen können usw. Den Kalkulatoren stehen heute bewährte EDV-Tools zur Verfügung (Anhang 3 Beispiele aus einer EDV-gestützten Kalkulation). Die Kostenvorkalkulation dient dabei für die Bestimmung der Preisuntergrenze. Dafür werden die Kosten in variable (oder proportionale) und fixe Kosten (oder Strukturkosten) aufgeteilt. Die Teilkosten- oder Deckungsbeitragsrechnung (DB-Rechnung) definiert den Deckungsbeitrag 1 (DB 1) wie folgt: Nettoerlös./. variable Kosten = DB 1 Die Preisuntergrenze liegt dort, wo der Unternehmer annimmt, dass er mit seinen Ressourcen bei anderen Aufträgen (die auf dem Markt sind, oder demnächst kommen) einen besseren DB generieren kann. Es ist diese Marktbeurteilung, die zu Preisen führt, die erheblich unter oder bei guter Marktlage auch deutlich über den (Selbst-) Kosten liegen. Die absolute Preisuntergrenze liegt bei dem Preis, mit dem kein DB mehr generiert wird (allerdings auch kein negativer). Wenn ein Unternehmer sein letztes Angebot einreicht, sollte er sich über seine Preisuntergrenze im Klaren sein. [Die Novartis führt die Vergabeverhandlungen für Bauaufträge in Form einer online-auktion. Die Angebote der Bieter werden vorgängig bereinigt. Auf einer speziellen Internetplattform können dann Rabatte gesteigert werden. Jeder Bieter kann dabei online beobachten, wie sich der Nettopreis reduziert. Er weiss dabei nicht, wer seine Mitbieter sind; er sieht nur die Zahlen. Wenn innert 5 Minuten nach dem letzten Rabattangebot kein weiteres Abgebot erfolgt, ist der Zuschlag erteilt. Wer sich ohne präzise Vorstellung seiner Preisuntergrenze in die Abgebots-Auktion einloggt, erliegt der grossen Gefahr, in der Euphorie der Versteigerung mit einem Auftrag weit unter seinen Selbstkosten aus der Auktion zu kommen.] D Kostenvorkalkulation als Zuschlagskalkulation 1. Kostenelemente Gemäss dem vom SBV zur Verfügung gestellten Kalkulationsschema werden die Werkkosten in vier Kostenelemente gegliedert: L Löhne M Material I Inventar F Fremdleistungen Die direkten Kosten werden dabei, als Grundlohn und Basiskosten, den Kostenelementen zugeordnet.

15 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Die indirekten Kosten, beispielsweise Polieraufsicht, Bauführung, Geschäftsunkosten, aber auch Risiko und Gewinn (falls es der Markt zulässt) werden in einem (zu) komplizierten System von %-Zuschlägen auf die direkten Kosten aufgerechnet. Das Schema der Zuschläge ist aus den Anhängen 1 und 2 ersichtlich. Ein Teil dieser Zuschläge ist firmenabhängig, beispielsweise die Verwaltungs-Gemeinkosten, die Werkhofkosten oder die internen Verrechnungssätze für Inventar. Ein wesentlicher Teil ist jedoch baustellenspezifisch, beispielsweise die Polieraufsicht, die Bauführung oder die Personaltransporte und Reisespesen. Kompliziert wird das System deshalb, weil die Zuschläge in einer ganzen Kaskade aufgerechnet werden. Zuschläge werden teilweise auf einer Basis berechnet, die selbst bereits aus direkten Kosten plus Zuschlägen besteht. So werden beispielsweise auf den Grundlohn des produktiven Baustellenpersonals in mehreren Schritten Zuschläge aufgerechnet für: Basis % (= Grundlohn) 1. Schritt: Absenzenlöhne ca. 31 % auf 100 % % 2. Schritt Personalversicherungen ca. 29 % auf 131 % % 3. Schritt Baustellengemeinkosten ca. 12 % auf 100 % % 4. Schritt Aufsicht und Führung ca. 26 % auf 100 % % (= Werklohn) 5. Schritt Verwaltungs- und Geldkosten 12 % auf 207% % 6. Schritt Risiko + Verdienst 5 % (Verlust) auf 232% (bei 5 % Gewinn) % (= Totallohn) Hinter all diesen Zuschlägen stehen Kosten in absoluten Zahlen. Beispielsweise sind die Kosten für die Aufsicht und Führung einer Baustelle in erster Linie abhängig von der Dauer, wie lange Polier und Bauführer auf der Baustelle arbeiten. [(Löhne Polier und Bauführer inkl. den Zuschlägen für Absenzenlöhne, Sozialversicherungen, Spesen usw.) x Anzahl Monate. Der %-Zuschlag für Aufsicht und Führung kann berechnet resp. überprüft werden durch die Division dieser Summe mit der Summe der kalkulierten Grundlöhne aller Leistungspositionen. Verändert sich die Summe der auszuführenden Leistungen und damit das Total der Grundlöhne bei gleicher Dauer und damit unveränderten Kosten für Polier und Bauführer, so verändert sich der Zuschlag für Aufsicht und Führung (siehe Anhang 4)]. Die direkten Kosten und die Umlagesätze bilden die Kostengrundlage. Die ursprüngliche Kostengrundlage meint die am Stichtag (Eingabedatum) aktuellen direkten Kosten und Umlagesätze. 2. Kostenelement Personal a) Landesmantel- und Gesamtarbeitsverträge (LMV und GAV) Im Bauhauptgewerbe, aber auch in anderen Berufsgruppen des Ausbau- und Baunebengewerbes, sind seit Jahrzehnten die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen des Betriebspersonals in einem Landesmantelvertrag geregelt. Es handelt sich dabei um einen eigentlichen Flächentarifvertrag. Abgeschlossen wird dieser Vertrag zwischen dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) und den Gewerkschaften UNIA und Syna, in der Regel mit einer 3-jährigen Laufzeit und der Möglichkeit, die Löhne alljährlich anzupassen. Der LMV wird auf Antrag der Vertragsparteien vom Bundesrat allgemein verbindlich erklärt. Es müssen sich damit auch alle nicht organisierten Betriebe daran halten. Gesamtarbeitsverträge werden, immer basierend auf dem LMV, regional abgeschlossen. In den letzten Jahren ist es gelungen, die Anzahl der GAV s zu reduzieren und die regionalen Spezialitäten abzubauen.

16 176 Jörg Bucher / Anton Henninger Abbildung 2: Tabelle mit Basislöhnen 2006, LMV Baumeister Mit den Zonen rot, blau und grün wird den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den Zentren (rot), im Mittelland (blau) und in den ländlichen Gebieten (grün) Rechnung getragen. Für 2007 sind die Lohnverhandlungen zwischen den Sozialpartnern gescheitert. Der Baumeisterverband empfiehlt seinen Mitgliedern, die Lohnsumme um insgesamt 1.5 % zu erhöhen, wobei 1.0 % allen Arbeitnehmern zu gewähren ist, die restlichen 0.5 % der Lohnsumme soll leistungsbezogen verwendet werden (Stand Mitte Januar 2007). Die effektiv ausbezahlten Löhne liegen im Mittel um ca. 15 % höher. Auch die Löhne, als Preis für die zur Verfügung gestellte Arbeitskraft, unterliegen den Marktkräften. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften ist in der Regel höher als das Angebot. Im LMV festgelegt ist auch die Jahresarbeitszeit mit 2'112 Stunden (inkl. den Ferien, Feiertagen usw.). Mit einem Arbeitszeitkalender wird diese Jahresarbeitszeit verteilt; dabei sollen minimal 37.5 Wochenstunden (5 x 7.5 Stunden), maximal 45 Wochenstunden gearbeitet werden. Selbstverständlich wird der Arbeitszeitkalender so eingerichtet, dass im Winter weniger, zwischen Frühjahr und Herbst länger gearbeitet wird. b) Grundlohn Basis für die Bestimmung der Personalkosten ist der Grundlohn der Mitarbeiter. Dieser errechnet sich nach der Formel: Monatslohn (brutto) / mittlere Arbeitszeit pro Monat (z. Zt. 176 Std.). Bei den (wenigen) Mitarbeitern, die im Stundenlohn angestellt sind, entspricht der Grundlohn dem vereinbarten Stundenlohn. c) Baustellen- oder Gruppenmittellohn Für eine Baustelle, oder bei grösseren Baustellen für eine Arbeitsgruppe (z.b. Arbeitsgruppe Betonarbeiten), wird das Mittel aus den dafür eingesetzten Mitarbeiterkategorien errechnet. Bereits für die Festlegung dieser Gruppenzusammensetzung muss dem Kalkulator klar sein, welche Leistung in welcher Frist zu erbringen ist. d) Zuschläge Das Baustellenpersonal hat Anspruch auf verschiedene Lohn-Zuschläge. Die Ansprüche ergeben sich aus dem Arbeitsgesetz und/oder den allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen. Beispielsweise für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Reisezeit, Untertagarbeiten oder Schichtarbeit. Auf die Zuschläge sind im Regelfall die Anteile für Ferien, 13. ML und die Personalversicherungen aufzurechnen.

17 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm e) Zulagen und Spesen Ebenfalls im LMV und in den GAV festgelegt sind die Ansprüche des Baustellenpersonals auf Spesenvergütung, wie z. B. Mittagessen, Wegzulage, Fahrkosten oder Kilometerentschädigung usw. Auf den Zulagen und Spesen sind in der Regel keine Personalversicherungen zu entrichten. f) Absenzenlöhne Im LMV sind 2'112 Stunden als Jahresarbeitszeit (brutto) festgelegt. Dies entsprich einer 40½ Std. Woche im Jahresmittel. Nach Abzug der Absenzen von Ferien (im Mittel 26 Tage/Jahr) über Feiertage (im Mittel 7.5 Tage/Jahr) bis zu den Kurzabsenzen wie Geburt, Heirat, Todesfall, Wohnungsumzug usw. (im Mittel ca. 1 Tag/Jahr), sowie den Fehlzeiten durch Krankheit und Unfall bleiben zum Schluss ca. 1'650 Stunden, während deren das Baustellenpersonal im Durchschnitt arbeitet (ca. 78 % der Jahresarbeitszeit). Dass während den meisten dieser Absenzen der Lohn geschuldet ist, versteht sich von selbst. g) 13. Monatslohn Bauarbeiter haben seit vielen Jahren einen im LMV verankerten Anspruch auf einen 13. Monatslohn. Beim unterjährigen Arbeitsverhältnis ist dieser pro rata geschuldet. h) Personalversicherungen Nebst den gesetzlich festgelegten Personalversicherungen, wie AHV, Unfallversicherung (SU- VA), Arbeitslosenversicherung, Personalvorsorge usw., sind im LMV weitere Personalversicherungen resp. Abgaben, die auf der Lohnsumme basieren, vereinbart. Dies sind: Flexibler Altersrücktritt (FAR): Eingeführt auf Mitte 2003 mit dem Ziel, dem Baustellenpersonal ab dem 60. Altersjahr einen finanziell tragbaren Altersrücktritt zu ermöglichen. Finanziert wird dieser Fonds mit 4.66 Lohn-% durch den Arbeitgeber und 1.0 Lohn-% vom Arbeitnehmer. Vollzugs- und Bildungsfonds Mit dem Vollzugsfonds werden die Kosten aus dem Vollzug des LMV und die Unterstützung von Massnahmen zur Vermeidung von Unfällen gedeckt. Finanziert wird er durch 0.05 Lohn-% vom Arbeitgeber und 0.45 Lohn-% vom Arbeitnehmer. Mit dem Bildungsfonds werden Anwerbung und Förderung des Berufsnachwuchses finanziert und die Aus- und Weiterbildung gefördert. Geäufnet wird der Fonds mit je 0.25 % auf der SUVA-Lohnsumme von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. i) Baustellengemeinkosten Unter diesem Begriff werden die Kosten für Handwerkzeuge, die persönliche Ausrüstung, die Personaltransporte (auf die Baustelle), die Aufwendungen des Betriebes für Personalbeschaffung und Ausbildung, sowie die Kosten für die Betriebshaftpflichtversicherung auf den Grundlohn zugeschlagen. Die Kosten für Personalbeschaffung und Ausbildung sind, ausser bei Grossbaustellen, die eigenes Personal rekrutieren, im Grund genommen Geschäfts- und nicht Baustellengemeinkosten. Es spielt aber keine Rolle, ob diese Kosten nur den Löhnen oder über den Verwaltungsgemein-

18 178 Jörg Bucher / Anton Henninger kosten-zuschlag allen Kostenelementen zugeschlagen werden. Für die Prämie der Betriebshaftpflichtversicherung gilt das Gleiche. Da die definitive Höhe der Prämie auf der Lohnsumme basiert, macht es Sinn, diese in der Kalkulation den Löhnen zuzurechnen. j) Aufsicht (Poliere) und Führung (Bauführung) Polieraufsicht und Führung werden, immer nach dem Kalkulationsschema des SBV, ebenfalls mit einem Zuschlag auf die Löhne überwälzt. Es wäre denkbar, diese Kosten auf alle vier Kostenelemente zu überwälzen, zumindest aber nebst den Löhnen auch die Fremdleistungen (Subunternehmer) in die Umlagebasis mit einzubeziehen. Dies deshalb, weil unter dem Preisdruck immer mehr Leistungen an Subunternehmer vergeben werden. k) Leistungswerte Die Kunst des Kalkulators besteht darin abzuschätzen, wie viele Stunden für eine Leistungseinheit verbraucht werden. Er bestimmt den Leistungswert (Std./Einheit). Der Begriff des Leistungswertes aus der Kalkulation steht in keinem Zusammenhang mit dem gleichen Begriff, wie er in den Art. 145 und 146 SIA-Norm 118 verwendet wird. In der Physik ist Arbeit = Kraft x Weg (z.b. 1 m 3 Aushub) Leistung = Arbeit / Zeit (1 m 3 / 2 Std.) Der Leistungswert ist reziprok zur Leistung Std. / Einheit (2 Std. / 1 m 3 Aushub) Das Kostenelement Lohn kann damit einfach als Multiplikation von Leistungswert mit dem kalkulierten Werklohn bestimmt werden. 3. Kostenelement Material Die Kalkulation des Materials bietet in der Regel kein Problem. Die Basiskosten entsprechen dem (Markt-) Preis franco Baustelle. Auf den Basispreis werden (bescheidene) Zuschläge für Verluste und Mengenrisiken und für Mehrkosten für den Transport von Kleinmengen geschlagen. Keine Regel ohne Ausnahme: Wo der Materialverbrauch nach theoretischem Ausmass abgerechnet wird, beispielsweise beim Umhüllungsbeton einer Entwässerungsleitung, muss der Kalkulator den effektiven Materialverbrauch abschätzen. Dabei kann der effektive Verbrauch erheblich über dem theoretischen liegen. 4. Kostenelement Inventar a) Inventar-Fixkosten Fixkosten entstehen unabhängig davon, ob Inventar im Einsatz ist oder im Werkhof bis zum nächsten Einsatz gelagert wird. In der Hauptsache handelt es sich um: die (lineare) Abschreibung über eine wirtschaftliche Nutzungsdauer. die kalkulatorische Verzinsung des investierten Kapitals. (Der Einfachheit halber wird der kalkulatorische Zins auf dem mittleren Restwert berechnet. Bei linearer Abschreibung auf Null heisst das, dass der kalkulatorische Zins während der ganzen Nutzungsdauer auf dem halben Neuwert berechnet wird.) Kosten für Versicherungen (z.b. Kasko) und Steuern (z.b. Verkehrssteuern).

19 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Diese Kosten werden unter dem Begriff AVS zusammengefasst. Als Faustregel kann davon ausgegangen werden, dass von den gesamten Inventarkosten der Anteil AVS zwischen 40 % und 60 % liegt. Beim kalkulatorischen Zins wird nicht unterschieden, ob die Investition mit Eigen- oder (langfristigem) Fremdkapital finanziert ist. Selbstverständlich sind auch die regelmässigen Raten beim Inventarleasing fix. Die Leasingrate umfasst Abschreibung und Zins. [Zwischen 2000 und 2005 wurden von den Baumeistern im Jahresdurchschnitt CHF 480 Mio. in Baubetriebsinventar investiert. Bei einer mittleren Nutzungsdauer von 10 bis 12 Jahren ergibt das auf den Schweizer Baustellen einen Inventarwert von über CHF 5 Mia. Im Durchschnitt ist damit für jeden Baustellen-Mitarbeiter Inventar im Wert von über CHF investiert.] b) Variable Inventarkosten Die variablen Inventarkosten fallen nur an, wenn ein Gerät genutzt wird. In der Hauptsache handelt es dabei um: Reparaturen und Revisionen (wobei Revisionen durch die Stillstandschäden auch zum Teil als fix qualifiziert werden können); Wartung; Energie und Schmiermittel. Die Bedienung und Wartung (Kran- oder Baumaschinenführer) wird bei den Löhnen gerechnet. c) Inventarfixkosten bei Geräten im Pendeleinsatz: Baustelleneinrichtung o- der Einheitspreis? Zwischen Art. 43 SIA-Norm 118 und den Empfehlungen des SBV in der Dokumentation Vorkalkulation (Ziff ) gibt es einen Widerspruch bei der Frage, ob die Inventarfixkosten (AVS) bei Geräten im Pendeleinsatz 5 in die Positionen für die Baustelleneinrichtung oder in die einzelnen Einheitspreise einzurechnen sind. Art. 43 SIA-Norm 118 legt in Abs. 1 für den Fall, dass für die Baustelleneinrichtung im Leistungsverzeichnis besondere Positionen vorgesehen sind, fest, dass alle Kosten der Einrichtungen, die für die fristgemässe Ausführung der Arbeiten notwendig sind", in den zugehörigen Preisen (der Baustelleneinrichtung) als eingerechnet gelten. Explizit aufgezählt wird anschliessend Antransport, betriebsfertige Aufstellung, Vorhalten (einschliesslich Amortisation) sowie Demontage und Abtransport. Art. 123 SIA-Norm 118 führt als Teil der Baustelleneinrichtungen unter anderem auf: Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (ohne Handwerkzeug). Eine wörtliche Umsetzung dieser Festlegungen würde bedeuten, dass für alle Geräte, auch für Inventar im Pendeleinsatz, die Fixkosten (AVS) in die Positionen für die Baustelleneinrichtungen einzurechnen wären. Im Widerspruch dazu der SBV, der in der Publikation Vorkalkulation, unter Ziff Schema der Zurechnung die Variante 3 als gebräuchliche Zurechnung bei Arbeiten mit mobilen Maschinen und Geräten empfiehlt. Bei der Variante 3 werden sämtliche Inventarkosten (AVS, RR, ES) in die Leistungspositionen resp. Einheitspreise eingerechnet. 5 GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 25 zu Art. 125.

20 180 Jörg Bucher / Anton Henninger Dieser Widerspruch kann nicht nur bei der Analyse von Preisen und Nachtragspreisen zu Problemen führen. Meinungsverschiedenheiten ergeben sich vor allem auch dann, wenn der Bauherr einwendet, dass bei Regiearbeiten für Inventar (auch für Inventar im Pendeleinsatz) nur der Ansatz Betrieb ohne Miete verrechnet werden darf und er sich dabei auf auf Art. 52 Abs. 1 SIA- Norm 118 beruft. Dieser Einwand ist jedoch nicht gerechtfertigt. Werden für Regiearbeiten Geräte benötigt, die im Pendeleinsatz auf mehreren Baustellen eingesetzt werden, verlängert sich durch diese Regiearbeit jedoch regelmässig die Vorhaltedauer. Der letzte Satz in Art. 52 Abs. 1 SIA-Norm 118 legt für diesen Fall fest, dass die Regieansätze die Kosten für das längere Vorhalten zu decken haben. 5. Kostenelement Fremdleistungen Ähnlich wie beim Kostenelement Material werden als Basis die Beschaffungskosten für die Fremdleistungen eingesetzt. In der Regel werden das Preiseingaben von Subunternehmern sein, die in der Angebotsphase dem Unternehmer ein projektspezifisches Angebot einreichen. Zu den Fremdleistungen zählen alle Kosten von Dritten, mit Ausnahme des Materials, des Temporärpersonals (Kostenelement Lohn) und den Kosten für Energie und Schmiermittel (Kostenelement Inventar). 6. Verwaltungskosten Anstelle von Verwaltungskosten sind auch die Ausdrücke Allgemeine Geschäftsunkosten o- der Generalunkosten gebräuchlich. Da zu diesen Kosten ebenfalls die Verzinsung des Umlaufvermögens zählt, ist auch von Verwaltungs- und Geldkosten (VGK) die Rede. Die Summe aller vier Kostenelemente wird als Werkkosten bezeichnet. Auf diese werden die Verwaltungsgemeinkosten (VGK) mit einem Zuschlag aufgerechnet. Dieser Zuschlag ist firmenabhängig. Die Verwaltungskosten können mit einem einheitlichen Zuschlag auf alle vier Kostenelemente aufgerechnet werden. Weit verbreitet sind differenzierte Zuschläge. Auf die Kostenelemente Lohn und Inventar wird dabei ein höherer Zuschlag berechnet als auf die Kostenelemente Material und Fremdleistungen. Damit wird dem höheren Verwaltungsaufwand, der durch die Personal- und Inventaradministration verursacht wird, Rechnung getragen. Die Summe der Werk- und Verwaltungskosten entspricht den Selbstkosten. Die Selbstkosten umfassen alle fixen und die variablen Kosten. Sie werden häufig auch als Vollkosten bezeichnet. 7. Risiko und Gewinn (oder kalkulierter Verlust) Auf die Selbstkosten rechnet der Unternehmer einen Zuschlag für Risiko und Gewinn (anderer Ausdruck Verdienst ). Der Gewinn ergibt die Verzinsung des (effektiven 6 ) Eigenkapitals, welches im Betrieb investiert ist (Eigenkapitalrendite; ROE Return on Equity). Die Zuschläge für die Verwaltungskosten (VGK) und Risiko und Gewinn (R+V) werden unter dem Begriff Endzuschlag (EZ) zusammengefasst. Bei angespannter Marktlage kann der Unternehmer, allerdings nur für eine begrenzte Dauer, mit einem Verlust kalkulieren. Er verzichtet dabei auf einen Anteil seiner Fixkosten. E Voraussetzungen für die Kostenvorkalkulation 6 Das effektive Fremdkapital beinhaltet auch die stillen Reserven. Es ist damit vielfach (deutlich) höher als das Eigenkapital in der Bilanz.

21 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Leistungsbeschrieb / Leistungsverzeichnis a) Allgemein Der Unternehmer wird nur das anbieten, was im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben ist. Die ausgeschriebenen (Mindest-) Anforderungen muss er erfüllen. Bietet er eine bessere Qualität an, die in der Regel teurer ist, riskiert er, den Auftrag zu verlieren. Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig ein genaues, vollständiges und klares Leistungsverzeichnis resp. ein Leistungsbeschrieb ist. [Es ist jedermann klar, dass der, der einen VW kauft und bezahlt, ein gutes Auto bekommt, aber keinen Porsche. Jeder, der schon einmal einen Neuwagen gekauft hat, kennt die Extras, die als Optionen angeboten werden, beispielsweise ist für die Farbe metallisé ein Zuschlag zu entrichten. In der Praxis staunen viele Bauherren, vertreten und beraten von ihren Planern, wenn der Unternehmer für Extras eine Mehrvergütung fordert. Gewünschte Extras gehören bereits in die Ausschreibung.] b) Normpositionenkataloge (NPK) zur Leistungsbeschreibung Die standardisierten Beschriebe ermöglichen die Kalkulation mit EDV-Tools. Mehrere Tausend Preisanalysen sind allein für Baumeisterarbeiten auf dem Markt (Anhang 3). Die eingekauften Preisanalysen werden zuerst firmenspezifisch und bei der Angebots- oder Auftragskalkulation zusätzlich baustellenspezifisch angepasst. 2. Objektspezifische Bedingungen Was in den durch das Bauobjekt bedingten, besonderen Bestimmungen festgelegt werden soll, ist in Art. 7 Abs. 2 Ziff. 2 SIA-Norm 118 festgelegt. Der Kalkulator hat die Festlegungen und Informationen in seinen Überlegungen zu berücksichtigen (Art. 8 Abs. 2 SIA-Norm 118). 7 [In der Praxis werden die mit der Ausschreibung mitgelieferten Bedingungen laufend umfangreicher. Die Aussagekraft nimmt aber kaum proportional zum Umfang zu, im Gegenteil. 8 Ob vom Kalkulator verlangt werden kann, dass er zig Seiten, bei grossen Projekten mehrere Hundert, so vertieft studieren kann, dass er dann alles, was in diesen Bedingungen festgelegt ist, bei seiner Kalkulation auch entsprechend berücksichtigen kann, ist umstritten und führt in der Praxis häufig zu Diskussionen.] 3. Fristen und Termine Die vorgegebenen Fristen sind kostenrelevant. 9 Sehr kurze Bauzeiten führen zu deutlich höheren Kosten (z.b. Zulagen für Nacht- oder Überzeitarbeit). Zu lange Bauzeiten selbstverständlich auch (längeres Vorhalten von Inventar, aber auch längerer Einsatz von Bauführer, Polier, Kranführer usw.). Die in der Ausschreibung vorgegebene Frist ist damit kostenrelevant SCHUMACHER, Rz 124. SCHUMACHER, Rz 131: Überinformation führt zu Desinformation. LIEB, Ziff

22 182 Jörg Bucher / Anton Henninger Abbildung 3: Optimale Realisierungszeit (Kopie aus Dissertation R. LIEB, Seite 7) [Die optimale Dauer ist für den ausführenden Unternehmer und den Bauherrn ungleich. Der Unternehmer berücksichtigt nur seine Produktionskosten. Der Bauherr wird zusätzlich seine Finanzierungskosten und seinen Nutzen berücksichtigen. 10 Bei lange dauernden und teueren Bauvorhaben kann damit die Wahl des Zinssatzes, zum Diskontieren der Geldflüsse, entscheidender sein als die Mehr- oder Minderkosten des Unternehmers gegenüber der für ihn optimalen Ausführungsfrist.] 4. Submissionspläne Bei der Kalkulation werden die Informationen berücksichtigt, die der Bauherr dem Unternehmer mit Submissionsplänen, geologischen Gutachten usw. mitteilt. 5. Normen a) Allgemein Bei der Preisgestaltung muss der Kalkulator auch die Normen berücksichtigen. Diese regeln, dass Nebenleistungen, auch ohne spezielle Beschreibung, zu einer fachgerechten Leistung gehören und damit kostenrelevant sind. b) Tragwerksnormen In den Tragwerksnormen, die als anerkannte Regeln der Baukunde gelten, finden sich Festlegungen zur konstruktiven Durchbildung und zur Ausführung. Dazu als Beispiel aus der SIA- Norm 266 Mauerwerk, Kapitel Ausführung: 10 BRANDENBERGER/RUOSCH, Ziff , S. 110.

23 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Alle drei Punkte (als Beispiel für viele weitere) sind kostenrelevant. c) SIA-Norm 118 In der SIA-Norm 118 finden sich etliche Festlegungen, was der Unternehmer im Angebot zu berücksichtigen hat. Beispielsweise: Art. 10 Bau-, Hilfs- und Betriebsstoffe, inkl. der elektrischen Energie Art. 39, Abs. 2 Hilfsarbeiten, Transporte, Unterhalt bis zur Abnahme usw. Art. 43 Baustelleneinrichtungen Art. 95, Abs. 2 ev. zusätzliche Vorkehren, um die Fristen einzuhalten Art. 103 bis 109 Schutz und Fürsorgemassnahmen, insbesondere die Sicherheitsmassnahmen Art. 115 bis 140 Absteckung, Baustellenbetrieb, Zufahrten, Ordnung usw. d) ABB s (Vertragsnormen) In den ABB s finden sich in mehreren Kapiteln Festlegungen, die kostenrelevant sind. Beispielsweise in der SIA-Norm 118/262 Allgemeine Bedingungen für Betonbau : [Leider lassen die ab neu veröffentlichten ABB s die Klarheit der SIA-Norm 118 vermissen. Eine an und für sich gute Idee wurde nur suboptimal umgesetzt.11 Gerade in diesen ABB s wird (besser: sollte) nach Arbeitsgattungen getrennt geklärt werden, was als inbegriffene Leistung in einen Preis einzurechnen ist, was als nicht inbegriffene Leistung separat ausgeschrieben werden muss und wie die Leistung gemessen und abgerechnet wird. Alles kostenrelevante Angaben, die in die Kalkulation einfliessen. Vor allem, aber nicht nur, bei den Tiefbauarbeiten ist das Chaos inzwischen komplett. Einige Arbeiten werden in bis zu drei, teilweise sogar vier verschiedenen Normen 11 STÖCKLI HUBERT, Private Baunormung, BRT 2005, S. 11 ff.

24 184 Jörg Bucher / Anton Henninger geregelt.12 Es wäre purer Zufall, wenn dies widerspruchsfrei (zur SIA-Norm 118 und den ABB s untereinander) gelingen würde. Erschwerend kommt dazu, dass in Teilbereichen auch die Normpositionen nicht systematisch auf die ABB s abgestimmt sind.] F Abhängigkeit der Kosten von Mengen und Fristen 1. Ausgangslage Kostenrelevant sind nicht nur die Anforderungen der ausgeschriebenen und ausgeführten Leistungen und die Fristen. 13 Das Verhältnis der Mengen und Fristen zueinander beeinflusst die Kosten ebenfalls. Dadurch, dass die Baustelleneinrichtungen in separaten Positionen ausgeschrieben und verrechnet werden (Art. 9, 43, 109 und 123 SIA-Norm 118), wird diesem Sachverhalt Rechnung getragen. Verändern sich Mengen und Fristen aproportional, werden damit die Kostenfolgen gemildert, aber sie sind trotzdem noch erheblich (siehe Anhänge 1b und 4). 2. Einmalige, zeitabhängige und mengenabhängige Kosten a) Einmalige Kosten Einmalige Kosten fallen für ein Bauobjekt nur einmal an, unabhängig davon, welche Mengen verbaut werden und wie lange das Bauvorhaben dauert. Ein typisches und auch Laien ins Auge stechendes Beispiel ist die Montage/Demontage eines Kranes. Selbstverständlich gibt es noch eine Vielzahl solcher Leistungen. Sie werden in der Regel, aber nicht immer, in die Positionen für die Baustelleneinrichtung eingerechnet. Komplizierter wird es, wenn die einmaligen Kosten in Einheitspreise eingerechnet werden. Beispielsweise werden Schalungselemente einmal an-, später abtransportiert. Vor dem Abtransport müssen sie retabliert werden. Diese einmaligen Kosten verschlüpfen, durch Division durch die ausgeschriebenen Mengen, in den Schalungspreis. 14 [An-, Abtransport und retablieren von 500 m 2 Schalungselementen kosten CHF 4' Ausgeschrieben sind 6'000 m 2 Schalungen. In den Schalungspreis sind damit einmalige Kosten von CHF 0.66/m 2 einzurechnen.] b) Zeitabhängige Kosten Die Kosten werden durch die Dauer des Einsatzes verursacht. Man spricht von Vorhaltekosten, es sind interne oder externe Kosten. In die Installationsglobale wird die Dauer eingerechnet, die der Unternehmer für die Ausführung seiner Arbeit benötigt. Verändert sich die Bauzeit, entsteht ihm Mehr- oder Minderaufwand. Was beim Kran noch klar ist, gilt aber auch für das Schalungsinventar. Es wird zwischen Anund Abtransport auf der Baustelle vorgehalten und verursacht damit Kosten. Diese werden in der Praxis in den Schalungspreis eingerechnet. 15 [Die 500 m 2 Schalungselemente sind 6 Monaten vorzuhalten. Der interne Ansatz beträgt CHF 10.00/m 2 x Anzahl Monate. Das ergibt Vorhaltekosten von CHF 30' Bei ausgeschrieben 6'000 m 2 Schalungen sind damit im Schalungspreis Vorhaltekosten von CHF 5.--/m 2 zu berücksichtigen.] BUCHER/BRINER/SLONGO, Ziff.1, S. 5. GIRMSCHEID, Ziff KAPELLMANN/SCHIFFERS, Rz 24. KAPELLMANN/SCHIFFERS, Rz 22.

25 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm c) Mengenabhängige Kosten Mengenabhängig sind die variablen Kosten. Beispielsweise der Energieverbrauch des Kranes. Wenn keine Arbeit geleistet wird, verbraucht der Kran keine Energie. Beim Beispiel Schalung sind die Lohnkosten für das Ein- und Ausschalen der wesentliche Kostentreiber. Mengenabhängig, wenn auch nur mit einem vergleichsweise bescheidenen Einfluss auf den Schalungspreis, ist das Verbrauchsmaterial, wie das Schalöl, die Distanzhalter usw. und die variablen Inventarkosten (Kran, Tischfräse). [Leistungswert Schalung 0.40 Std/m 2, Werklohn CHF = CHF 23.30/m 2 plus CHF 0.80/m 2 Verbrauchsmaterial plus CHF 1.50/m 2 für die variablen Krankosten = CHF Damit ergeben sich Werkkosten/m 2 Schalung von CHF 31.26/m 2 (CHF 0.66 einmalige, CHF 5.-- zeitabhängige, CHF mengenabhängige Kosten)]. G Abhängigkeit der Kosten von weiteren Ausführungsvoraussetzungen 1. Bei einem optimalen, ungestörten Bauablauf Der Unternehmer darf bei seiner Kalkulation davon ausgehen, dass er unter für ihn optimalen Bedingungen produzieren kann. Optimal bedeutet, dass er nur die Einschränkungen und Randbedingungen berücksichtigen wird, welche ihm in der Ausschreibung unmissverständlich mitgeteilt werden. 16 Ein optimaler Bauablauf kann nur erreicht werden, wenn dem Unternehmer eine angemessene Zeit für die AVOR zu Verfügung steht. Die Autoren der SIA-Norm 118 haben dies vor über 30 Jahren erkannt Abhängigkeit von der Jahreszeit Für die Kosten entscheidend ist nicht nur die Frist (Dauer der Arbeit), sondern auch, in welcher Jahreszeit produziert wird. In den Wintermonaten, bei widrigen Witterungsverhältnissen, sinkt die Produktivität 18 deutlich. Bauen über die Wintermonate verursacht damit dem Unternehmer einen höheren Aufwand. 19 Zusätzlicher Kostentreiber ist die im Winter kürzere Tagesarbeitszeit. Die jeden Tag übliche Zeit, die jeder Arbeiter aufwendet, um seinen Arbeitsplatz herzurichten, Geräte bereitzustellen, den Weg von und zum Arbeitsplatz zurückzulegen usw. also die unproduktiven Leerzeiten, die Reisezeiten, aber auch Spesen (Mittags- und/oder Versetzungszulagen) verteilt sich auf eine bis zu 20 % kürzere Tagesarbeitszeit. 20 [Trotzdem bieten Unternehmer gerade im Winter oft tiefere Preise an. Das hat nichts mit Kosten zu tun, sondern mit dem Einfluss des Marktes. Die Auslastung seiner Produktionskapazitäten ist über den Winter tiefer, er sucht Winterarbeit.] 3. Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Ressourcen Stehen einem Unternehmer für die ausgeschriebenen Arbeiten und während der ausgeschriebenen Frist die benötigten Ressourcen (Kader, Personal, Inventar) zur Verfügung, wird sich das SCHUMACHER, Rz 595. SIA-Norm 118: Art. 34 Abs. 3; Art. 85 Abs, 1; Art. 94 Abs. 1; Art. 99; Art. 100 Abs. 1. Produktivität = Umsatz / Std. VYGEN/SCHUBERT/LANG, Rz 457 ff. LIEB, Ziff

26 186 Jörg Bucher / Anton Henninger bei den Kosten und beim Preis auswirken. Muss er hingegen seine Ressourcen extra beschaffen oder von Dritten einmieten, werden seine Kosten steigen. H Nachtragskalkulation 1. Allgemein Weichen Ausschreibung und Ausführung ab, verändern sich die Kosten und dem Unternehmer entsteht Mehraufwand (seltener Minderaufwand). Mit der Nachtragskalkulation hat der Unternehmer seinen Mehraufwand glaubhaft nachzuweisen. Ob damit auch die Vergütung angepasst werden kann, ist eine Rechtsfrage. 2. Gründe für Nachtragskalkulationen Nebst dem Fehlen von Einheitspreisen (Art. 87 SIA-Norm 118) gibt es viele weitere Gründe für den Unternehmer, mit einer Nachtragskalkulation seinen Mehraufwand offenzulegen. Beispielsweise: Abweichungen bei den Mengen (Art. 86 SIA-Norm 118) Abweichungen bei den Fristen o Beschleunigungen o Verzögerungen o Unterbrüche o Verschiebung in ungünstigere Jahreszeit Abweichungen im Verhältnis zwischen Mengen und Fristen (siehe Kap. F) Störungen im Bauablauf [Der SBV hat unter seinen Mitgliedern in der Deutschschweiz im Dezember 2005 eine Umfrage zum Thema Bauablaufstörungen und deren Folgen gemacht. Die Auswertung ergab, dass nur knapp die Hälfte der Baustellen ungestört ablaufen. Den daraus resultierenden Mehraufwand schätzen die Unternehmer auf knapp 10 % des Umsatzes. Die Folgen sind jährliche (Mehr-)Kosten von über CHF 700 Mio. Vergleiche mit dem Ausland, z.b. mit der Deutschen Bundesbahn 21, zeigen, dass diese Summe eher unter- als übertrieben ist. Als (negativer) Sieger ging aus der Umfrage hervor, dass die Pläne und Ausführungsunterlagen nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Mit den Arbeiten kann nicht wie geplant begonnen werden. 22 ] I Kalkulation als Grundlage für Anpassungen des Werkpreises 1. Grundlage Aus den vorangehenden Ausführungen wird ersichtlich, dass unter Kalkulation die Erfassung der Kosten für die Realisierung eines Bauvorhabens zu verstehen ist. Die Kalkulation stellt somit alle Kosten eines Bauvorhabens zusammen. Als Basis für die Kalkulation dient dem Unternehmer die Kostengrundlage. Die Kostengrundlage ist eine Sammlung von einzelnen Daten, Kostenansätzen, Tarifen und Preisen, die als objektive, vom Ermessen unabhängige Grundlage den Kostenaufwand des Unternehmers mitbestimmen. Sie ist zeitabhängig. Die SIA-Norm 118 hält in Art. 62 und 63 die Vorgaben für die Kostengrundlage fest. Der Unternehmer stellt bei seiner Kalkulation für die Bildung der Vertragspreise auf die ursprüngliche Kostengrundlage ab. 23 Die ursprüngliche Kostengrundlage im Sinne von Art. 62 SIA-Norm 118 ist auch als Ausgangspunkt für die Bestimmung eines neuen Preises anzunehmen. Der Einheitspreis wird auf der Ba GIRMSCHEID/BRINER/GLÄTTLI, Bild 3, S. 15. BUCHER/BORNHAUSER, Schweizerische Bauwirtschaft, Ausgabe 3/2006. Vgl. hierzu GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Vorbemerkungen zu Art

27 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm sis der Lohnkostensätze, Preise, Umsatzangaben etc. gebildet, die am Stichtag der ursprünglichen Kostengrundlage massgeblich waren. 24 Bei der Bildung dieses Einheitspreises sind gemäss Art. 18 Abs. 2 SIA-Norm 118 die Preisanalysen des Unternehmers mit zu berücksichtigen. Nach EGLI ist der Grundgedanke der Norm zu beachten, wonach der Preisaufbau und damit das vereinbarte Leistungs-/Vergütungsverhältnis beizubehalten sei und der neue Preis deshalb zur Natur des ursprünglichen Vertrages passe. Eine Preisänderung darf nur vorgenommen werden, falls sich durch die Bestellungsänderung eine Grundlage des vereinbarten Preises geändert hat, weshalb die ursprüngliche Preiskalkulation des Unternehmers nicht mehr stimmt. Es reicht aus, wenn auch nur ein Kalkulationselement des Einheitspreises (Arbeitsstunden, Materialmengen oder Fremdleistungen) anders geworden ist. 25 Ziel ist nicht die Schaffung eines neuen Vertragspreises, sondern der bestehende Vertragspreis soll den durch die Bestellungsänderung modifizierten Verhältnissen angepasst werden. Die Bestellungsänderung darf keinen Anlass geben, die vereinbarte Vergütung für die vertragliche Leistung in Frage zu stellen. Es soll weder eine Fehlkalkulation des Unternehmers korrigiert werden, noch soll eine eingeplante Verdienstmarge geschmälert werden. Hat der Unternehmer falsch gerechnet oder unglücklich spekuliert, soll ihm dieser Fehler während der ganzen Realisierung des Bauvorhabens haften bleiben. 26 Die in Art. 62 SIA-Norm 118 definierte Kostengrundlage wird im Rahmen der SIA-Norm 118 bei verschiedenen auslösenden Ereignissen als Ausgangspunkt für die Berechnung der Anpassung des Werkpreises verwendet. 2. Anpassung des Werkpreises wegen besonderer Verhältnisse a) Ausgangslage Hat sich der Unternehmer verpflichtet, die Ausführung eines Werkes zu einem Festpreis zu ü- bernehmen (Pauschal-, Global- oder Einheitspreis), so ist er an die getroffene Preisabrede gebunden, unabhängig davon, ob die Ausführung des Werkes höhere oder geringere Kosten verursacht. Diese Bindung gilt nicht ausnahmslos. So ist der Unternehmer gemäss Art. 373 Abs. 2 OR und Art der SIA-Norm 118 unter dem Titel Besondere Verhältnisse berechtigt, bei gewissen Verhältnissen, Umständen oder Sachverhalten tatsächlicher oder rechtlicher Art, die nach Abschluss des Vertrages eingetreten sind und zur Folge haben, dass die Ausführung einer zu festen Preisen übernommenen Bauleistung durch Mehrkosten erschwert wird, einen Anspruch auf Mehrvergütung zu stellen. 27 b) Art. 58 SIA-Norm 118 Besondere Verhältnisse im Allgemeinen Art. 58 SIA-Norm 118 sieht vor, dass wenn die Ausführung einer zu einem festen Preis übernommenen Bauleistung durch besondere Verhältnisse erschwert wird der Unternehmer bei einem Verschulden des Bauherrn Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung hat. Als Verschulden sind gemäss Lehre und Rechtsprechung drei Fälle von Bedeutung: 28 Fall 1: Nach Abschluss des Vertrages sind bestimmte Verhältnisse eingetreten, die die Ausführung der Bauleistung durch Mehrkosten erschweren. Ein Verschulden des Bauherrn ist dabei GAUCH/EGLI, Komm SIA-118, Art , Anm. 6 ff. zu Art. 86. GAUCH/EGLI, Komm SIA-118, Art , Anm. 6 lit. c zu Art. 86. GAUCH/EGLI, Komm SIA-118, Art , Anm. 6 lit. e zu Art. 86. Siehe die ausführliche Darstellung in GAUCH, Werkvertrag, Rz 1044 ff. Vgl. hierzu GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm. 8 bis 17 zu Art. 58 m.w.h.; GAUCH, Werkvertrag, Rz 1049 ff.

28 188 Jörg Bucher / Anton Henninger nur gegeben, wenn er den Eintritt der betreffenden Verhältnisse durch sein eigenes Verhalten verursacht hat und den Eintritt dieser Verhältnisse beabsichtigt, in Kauf genommen oder nicht vermieden hat, obwohl er sie bei der ihm zumutbaren Aufmerksamkeit hätte vermeiden können. Fall 2: Bestimmte Verhältnisse resp. Umstände, die die Ausführung der Bauleistung durch Mehrkosten erschweren, haben zwar schon vor oder bei Vertragsabschluss bestanden, wurden vom Unternehmer jedoch erst nach Abschluss des Vertrages bemerkt. Den Bauherrn trifft in diesem Fall ein Verschulden, wenn er den Unternehmer im Laufe der Vertragsverhandlungen z.b. durch unrichtige Angaben über das Vorliegen dieser Verhältnisse absichtlich oder fahrlässig getäuscht hat. Nach Art. 58 Abs. 2 SIA-Norm 118 sind dem Bauherrn insbesondere mangelhafte Angaben über den Baugrund als Verschulden anzurechnen. 29 Fall 3: Der Unternehmer hat über bestimmte Umstände, die nach Vertragsschluss eingetreten sind und die die Ausführungskosten verteuern, keine oder keine richtige Vorstellung, weil er vom Bauherrn über vorvertragliche Verhältnisse oder Annahmen absichtlich oder fahrlässig getäuscht worden ist. Das Verschulden des Bauherrn besteht in der absichtlichen oder fahrlässigen Täuschung des Unternehmers über diese Verhältnisse. Die Angaben des Bauherrn bilden oft die Grundlagen für die Offertkalkulation des Unternehmers. Stimmen die einschlägigen Angaben nicht, stimmt auch die Kalkulation des Unternehmers nicht mehr. Mangelhafte Angaben des Bauherrn über kostenbildende Faktoren können dem Unternehmer einen von ihm nicht kalkulierten Mehraufwand verursachen und ihn zu einer Mehrvergütung berechtigen. Mangelhafte Angaben und fehlerhafte Mitwirkungshandlungen des Bauherrn sind oft in einer Kausalkette miteinander vernetzt. Sie können gelegentlich auf eine gemeinsame Ursache (Primärursache) zurückgeführt werden, z.b. auf mangelnde Kenntnisse oder unsorgfältige Abklärungen des Bauherrn bzw. seiner Bauleitung und der Fachingenieure. Falsche oder unklare Vorstellungen des Bauherrn können sowohl in seine Informationen als auch in seine Projektierung und seine Weisungen einfliessen. Mitwirkungshandlungen in Form von Projekt- und Ausschreibungsunterlagen können dem Unternehmer indirekte Informationen vermitteln, z.b. dass der Bauherr aufgrund seiner Kenntnisse oder Abklärungen das Projekt, bestimmte Baumethoden, Baustoffe usw. als für die Bauausführung und damit auch als für die Kostenkalkulation richtig erachtet. Einzelne Mitwirkungshandlungen sowie einzelne Angaben des Bauherrn bilden somit die Grundlagen für die Kostenkalkulation des Unternehmers. 30 Die Höhe der Mehrvergütung bestimmt sich nach Massgabe der sinngemäss anzuwendenden Artikel SIA-Norm 118. Dies hat zur Folge, dass eine Mehrvergütung sei es durch Anpassung der Einheitspreise oder durch einen Nachtragspreis auf der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage festgelegt wird. 31 c) Art. 59 SIA-Norm 118 Besondere Verhältnisse, Sonderfälle, ausserordentliche Umstände Der Unternehmer hat Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, falls ausserordentliche Umstände, welche nicht vorausgesehen werden konnten oder welche nach den von beiden Vertragspartnern angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern o- der übermässig erschweren. In diesem Fall haben sich Bauherr und Unternehmer über die zusätzliche Vergütung zu verständigen, welche aber höchstens die nachgewiesenen, tatsächlichen GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm zu Art. 58. Vgl. hierzu HENNINGER ANTON, Bauverzögerung und ihre Folgen, BRT 2005, S.237 ff. m.w.h. Vgl. Ausführungen unter Pt. I 2. lit. d).

29 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Mehraufwendungen zum Inhalt haben können. Kommt keine Verständigung zustande, so setzt der Richter auf Klage des Unternehmers die zusätzliche Vergütung fest. 32 Im Zusammenhang mit den Ansprüchen aus Art. 59 SIA-Norm 118 gilt es, zwischen der Frage der Voraussetzungen und der Höhe der Vergütung zu unterscheiden. Bei den Voraussetzungen muss berücksichtigt werden, dass dieser Tatbestand dem Ausnahmefall des Art. 373 Abs. 2 OR entspricht. Auf folgende Punkte ist besonders hinzuweisen: 33 Ausserordentlich im Sinne des Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118 sind Umstände, Sachverhalte oder Verhältnisse, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Vertragspartnern angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren. Demzufolge ist jeder Umstand, der unvorhersehbar oder nach beidseitig angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen war, immer auch ausserordentlich gemäss Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118. Die ausserordentlichen Umstände des Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118 kommen in verschiedenen Erscheinungsformen vor. Es können Sachverhalte sein, die entweder erst bei oder nach Vertragsabschluss eintreten, die zwar schon vorher bestanden haben, für den Unternehmer aber erst nachher zu Tage treten. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass es sich um Umstände handelt, die für den Unternehmer Mehraufwendungen und damit Mehrkosten verursachen, weil sie die Herstellung des Werkes beeinträchtigen oder in einer anderen Weise eine Erhöhung der Ausführungskosten mit sich bringen. Die ausserordentlichen Umstände müssen so beschaffen sein, dass sie die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren. Das trifft dann zu, wenn die Ausführungskosten des Werkes sich in einem solchen Umfang erhöhen, dass zwischen der Gesamtleistung des Unternehmers und der vertraglichen Vergütung ein offenbares Missverhältnis zu Lasten des Unternehmers entsteht. Das Missverhältnis muss so übermässig sein, dass es für den Unternehmer unzumutbar ist, das Werk zur vertraglichen Vergütung auszuführen. Ob ein derartiges Missverhältnis begründet ist, ist eine Ermessensfrage. Massgebend ist stets das Missverhältnis zwischen der ganzen Leistung des Unternehmers und der vertraglichen Gesamtvergütung. Ein Missverhältnis zwischen den Austauschleistungen des Werkvertrages darf nur insoweit berücksichtigt werden, als es gerade durch die ausserordentlichen Mehrkosten begründet wird. Massgeblich sind dabei allein die effektiven Mehrkosten unter Ausschluss des Gewinns. Art. 59 SIA-Norm 118 bezweckt nicht, dem Unternehmer eine lohnende Werkausführung zu garantieren. Zur Frage der Höhe des Vergütungsanspruches gibt es folgende Ansätze in der Lehre: Nach der durch GAUCH zu Art. 59 SIA-Norm 118 vertretenen Lehrmeinung ist die Mehrvergütung, auf die der Unternehmer Anspruch hat, lediglich der Betrag, welcher der unzumutbaren Leistung des Unternehmers entspricht. Die Mehrvergütung soll dem Unternehmer also kein gewinnbringendes oder verlustfreies Geschäft garantieren. Angemessen ist somit nur eine Mehrvergütung, die das durch Mehrkosten entstandene, grobe Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in der Weise ausgleicht, dass die Leistung dem Unternehmer zumutbar wird. Daraus wird geschlossen, dass der GAUCH, Werkvertrag, Rz 1049 ff.; GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm zu Art. 59. GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm zu Art. 59.

30 190 Jörg Bucher / Anton Henninger Unternehmer keinen Anspruch darauf hat, dass der Bauherr sämtliche Mehrkosten ü- bernimmt, die durch die ausserordentlichen Umstände entstanden sind. 34 SCHUMACHER stellt zur Auslegung von Art. 59 Abs. 2 der SIA-Norm 118, wonach der Unternehmer nicht zu einer höheren Vergütung berechtigt ist als zu derjenigen, die ihm gemäss Art. 373 Abs. 2 OR gegebenenfalls zustehen würde, nachfolgende Überlegungen an: - Diese Auslegung berücksichtige die offensichtliche Abweichung des Art. 59 Abs. 2 SIA-Norm 118 von Art. 373 Abs. 2 OR nicht. Diese Abweichung sei aber nicht nur deutlich, sondern falle geradezu auf. Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118 wiedergibt in Bezug auf die Voraussetzung einer Preisanpassung exakt den Wortlaut des Art. 373 Abs. 2 OR. Im Gegensatz dazu weicht Art. 59 Abs. 2 SIA-Norm 118 mit dem Wortlaut, wonach höchstens die nachgewiesenen tatsächlichen Mehraufwendungen zu vergüten sind, klar vom Gesetzestext ab. Gemäss Lehre und Rechtsprechung zu Art. 373 Abs. 2 OR können nie die tatsächlichen Mehraufwendungen, d.h. die Selbstkosten ohne Gewinnaufschlag, vergütet werden. Art. 59 Abs. 2 SIA-Norm 118 hingegen lässt eine Mehrvergütung in der Höhe der nachgewiesenen tatsächlichen Mehraufwendungen ausdrücklich zu und geht damit weiter als Art. 373 Abs. 2 OR bzw. weiter als die restriktive Lehre und Rechtsprechung zu dieser Gesetzesbestimmung. Art. 59 Abs. 2 SIA-Norm 118 weicht zu Gunsten des Unternehmers vom Gesetz ab. - Weil Art. 373 Abs. 2 OR dispositives Recht darstellt, sind vertragliche Abreden zulässig, welche die Rechtslage des Unternehmers verbessern. - Nach SCHUMACHER gibt Art. 59 Abs. 2 SIA-Norm 118 dem Unternehmer nicht den unbedingten Anspruch auf die Mehrvergütung der Mehrkosten ohne Gewinnzuschlag. Auch bei der Anwendung dieser Normbestimmung steht dem Richter im Streitfall ein Ermessensspielraum offen. 35 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass basierend auf Art. 59 SIA- Norm 118 sehr wohl ein Anspruch auf eine über den Ausgleich der Unzumutbarkeit hinausgehende Vergütung bestehen kann. Zur Bestimmung der Mehrvergütung ob einzig im Hinblick auf die reine Zumutbarkeit oder aber für eine Mehrvergütung in der Höhe der nachgewiesenen tatsächlichen Mehraufwendungen wird der Richter nicht darum herumkommen, die ursprüngliche Kostengrundlage zu berücksichtigen. d) Art SIA-Norm 118 Bestellungsänderungen Nach Art. 84 SIA-Norm 118 kann der Bauherr durch Weisung oder Änderung von Plänen verlangen, dass der Unternehmer Leistungen auf andere Art als vereinbart, in grösseren oder kleineren Mengen oder überhaupt nicht ausführt. Der Bauherr hat somit das Recht, Bestellungsänderungen vorzunehmen. Gemäss Art. 84 Abs. 2 SIA-Norm 118 kommen dabei die Bestimmungen von Art SIA-Norm 118 zur Anwendung. Die Art. 86 und 87 SIA-Norm 118 verweisen für die Grundlage zur Bestimmung des neuen Einheitspreises und des Nachtragspreises ausdrücklich auf die ursprüngliche Kostengrundlage. aa) Art. 86 SIA-Norm 118 Mengenänderungen GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm. 8 zu Art. 59. SCHUMACHER, Rz 414.

31 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Wenn sich die durch eine oder mehrere Bestellungsänderungen der zu einem Einheitspreis gehörenden Mengen gegenüber den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Mengen verändern, so wird nach Art. 86 SIA-Norm 118 bei einer um mehr als 20%igen Abweichung für die übersteigende oder nicht erreichte Menge ein neuer Einheitspreis auf der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage vereinbart. Der gleiche Mechanismus gilt auch für die schlichte Mengenabweichung, welche die Vorgaben einer Bestellungsänderung nicht erfüllt. bb) Art. 87 SIA-Norm 118 Fehlen von Einheitspreisen Wenn im Rahmen einer Bestellungsänderung eine Leistung vorgesehen ist, für die das Leistungsverzeichnis keinen Einheitspreis mit zutreffender Beschreibung enthält oder die Ausführung einer umschriebenen Leistung unter veränderten Ausführungsvoraussetzungen ausgeführt werden muss, wird gemäss Art. 87 SIA-Norm 118 die Leistung wenn immer möglich vor in Angriffnahme der Arbeit umschrieben und der dazugehörige neue Einheitspreis vereinbart. Soweit es die Positionen des Leistungsverzeichnisses gestatten, wird der Nachtragspreis auf der Grundlage des Preises für die ähnlichste vertragliche Leistung festgesetzt, unter Berücksichtigung des Unterschieds zwischen der erforderlichen Leistung und der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage. Ist nach dem Leistungsverzeichnis ein solcher Preisaufbau nicht möglich, so wird auf der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage ein neuer Einheitspreis vereinbart. Mit diesem Bezug soll auch hier sichergestellt werden, dass der Preis für die ähnlichste vertragliche Leistung zur Anwendung gelangt oder der neue Einheitspreis zur bereits bestehenden Preisstruktur passt. 36 cc) Art. 88 SIA-Norm 118 Baustelleninstallation Nach Art. 88 SIA-Norm 118 müssen für den Fall, in welchem für die Baustelleneinrichtungen im Leistungsverzeichnis besondere Positionen vorgesehen sind und als Folge einer Bestellungsänderung Anlage, Umfang oder Vorhaltezeit dieser Einrichtungen geändert werden müssen, die Vertragspartner den für die betreffende Position vereinbarten Preis entsprechend verändern. Der neue Preis hat im Aufbau dem vereinbarten Preis zu entsprechen. Er wird auf der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage bestimmt und als Nachtragspreis dem Leistungsverzeichnis angefügt. Für zusätzlich einzusetzende Baustelleneinrichtungen ist den veränderten Beschaffungskosten Rechnung zu tragen. Die vorangehenden Ausführungen gelten sinngemäss. dd) Art. 89 SIA-Norm Bestellungsänderungen bei Global- und Pauschalpreisen Führt eine Bestellungsänderung zur Änderung einer globalen oder pauschalen Vergütung, so wird für diese Leistung ein Mehr- oder Minderpreis als Nachtragspreis vereinbart. Der Nachtragspreis soll auch in diesem Fall zur Preisstruktur und somit zur Natur des Vertrages passen, in den er eingefügt wird, weshalb seine ursprünglichen Leistungs- und Vergütungsverhältnisse (Preisaufbau) beizubehalten sind. Der Nachtragspreis wird bei einem Globalpreis auf der ursprünglichen Kostengrundlage, bei Pauschalpreisen auf jener Kostengrundlage, die im Zeitpunkt der Bestellungsänderung gültig ist, berechnet. 37 Da beim Globalpreis die Teuerung zu beachten ist, sieht die Norm als Ausgangspunkt die ursprüngliche Kostengrundlage vor. Hat sich die Kostengrundlage verändert, so wird sie über die separate Teuerungsabrechnung nach Art. 64 SIA-Norm 118 berücksichtigt Siehe hierzu die Ausführungen zu Art. 86 und GAUCH/EGLI, Komm SIA-118, Art , Anm. 8 ff. zu Art. 87. GAUCH/EGLI, Komm SIA-118, Art , Anm. 9 ff. zu Art. 89. GAUCH, Werkvertrag, Rz 797.

32 192 Jörg Bucher / Anton Henninger Beim Pauschalpreis wird die Teuerung nicht einbezogen. Durch die Bestimmung der Kostengrundlage zum Zeitpunkt der Bestellungsänderung soll verhindert werden, dass die bis zum Zeitpunkt der Bestellungsänderung eingetretene Teuerung für die Bildung der Nachtragspreise unberücksichtigt bleibt. 39 e) Cost plus fee Die Kostengrundlage kommt auch zur Anwendung, wenn auf der Grundlage des Vergütungsmodells Cost plus fee abgerechnet wird. Der Unternehmer hat nachzuweisen, welche Kosten ihm im Zusammenhang mit der Ausführung seiner Bauleistung entstanden sind. f) Art. 62 ff. SIA-Norm 118 Teuerung Gemäss Art. 62 Abs. 2 SIA-Norm 118 sind die Ansätze und Preise der ursprünglichen Kostengrundlage massgebend für die Teuerungsabrechnung (siehe dazu die Ausführungen unter II. Teuerungsabrechnung). J Juristische Besonderheiten 1. Kalkulationsirrtum a) Kalkulationsirrtum als Rechnungsfehler im Sinne von Art. 24. Abs. 3 OR Beim Kalkulieren können Fehler auftreten. Häufig beruft sich ein Unternehmer auf einen Kalkulationsfehler / Kalkulationsirrtum, um eine höhere Vergütung als vereinbart zu verlangen. Es scheint, als ob Art. 24 Abs. 3 OR zur Anwendung kommen könnte, wonach blosse Rechnungsfehler die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern, aber zu berichtigen sind. Diese Bestimmung kommt jedoch nur zur Anwendung, wenn der Rechnungsfehler in den übereinstimmenden Willensäusserungen beider Parteien zutage tritt. Dies ist nur bei jenen Fehlern der Fall, die den Parteien bei der Umrechnung vertraglicher Grundlagen gemeinsam unterlaufen. Ein derartiger Fehler wird in der Lehre als offener Rechnungsfehler oder offener Kalkulationsirrtum bezeichnet. 40 b) Erscheinungsformen, Voraussetzungen und Abgrenzungen Bei einem detaillierten Angebot mit mehreren Einzelleistungen zu angegebenen Preisen ist die Summe der korrekten Einzelpreise infolge eines Additionsfehlers falsch. Nimmt der Besteller ein solches Angebot an, so erfasst die Preisvereinbarung über die Gesamtleistung nicht nur den falsch errechneten Endpreis, sondern auch die Einzelpreise. Die Vereinbarung ist in sich widersprüchlich. Dieser Widerspruch wird von Art. 24 Abs. 3 OR in der Weise beseitigt, als dass allein die Einzelpreise massgeblich sind. Ein Rechnungsfehler ist zugunsten und zulasten des Unternehmers zu berichtigen. Art. 24 Abs. 3 OR kann darüber hinaus die Ausrechnung eines anderen Vertragpunktes betreffen. Denkbar ist etwa die fehlerhafte Berechnung der Unternehmerleistung, indem vereinbart wird, dass der Unternehmer die Bemalung einer Fläche von 2mx3m = 9m 2 anstelle von 6m 2 schulde. Die fehlerhafte Leistung beruht auf einer unrichtigen Multiplikation. Art. 24 Abs. 3 OR setzt ein beidseitiges Versehen der Parteien voraus. Kannte eine Partei den Rechnungsfehler, ohne die andere Partei darüber aufzuklären, ist letztere in ihrem GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm zu Art. 66. GAUCH, Werkvertrag, Rz 1249 f.; BGE 102 II 82.

33 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Vertrauen auf die Richtigkeit des Endpreises zu schützen. Hätte ein Besteller den Rechnungsfehler erkennen können, so wird der Unternehmer in der Richtigkeit des Endpreises geschützt. Gehört im Einzelfall die Berechnungsgrundlage nicht zum Inhalt der Vereinbarung, so kommt Art. 24 Abs. 3 OR nicht zur Anwendung und zwar auch dann nicht, wenn der Unternehmer dem Besteller im Verlaufe der Vertragsverhandlungen seine Berechnungen eröffnet hat. Ein Rechnungsfehler, der dem Unternehmer bei der Ausrechnung eines Offertpreises zu seinem Nachteil unterlaufen ist, fällt nicht unter Art. 24 Abs. 3 OR. Er bildet für ihn einen Irrtum im Beweggrund, welcher grundsätzlich unbeachtlich ist, wenn nicht ausnahmsweise die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR erfüllt sind oder den Besteller der Vorwurf der absichtlichen Täuschung trifft, weil er gegen die Aufklärungspflicht verstossen hat. Dasselbe gilt auch, wenn der Unternehmer bei der Berechnung des Offertpreises seine Geschäftsunkosten zu niedrig ansetzt oder einen Posten unbeachtet lässt. Wenn die Berechnungsgrundlage nicht zum Inhalt der Vereinbarung gehört und der Unternehmer sich zu seinem Vorteil verrechnet hat, so ist der Besteller an den vereinbarten Preis gebunden, dessen Ausrechnung ausschliesslich Sache des Unternehmers war. Er darf also die Bezahlung des Mehrbetrages, der auf dem Rechnungsfehler beruht, nicht verweigern. Kannte der Besteller allerdings die Berechnung des Unternehmers und ging er bei Vertragsabschluss irrtümlicherweise von deren Richtigkeit aus, so mag darin im Einzelfall ein Irrtum im Beweggrund liegen. Aber auch darauf kann sich der Besteller nur dann berufen, wenn sein Irrtum ausnahmsweise als Grundlagenirrtum zu qualifizieren ist, was den Vertrag einseitig unverbindlich machen würde. Bei Leistungen zu Einheitspreisen bestimmt sich die geschuldete Vergütung nach der Menge der geleisteten Einheiten multipliziert mit dem zugehörigen vereinbarten Einheitspreis. Massgeblich ist also die ausgeführte, nicht die voraussichtliche Menge, die das Leistungsverzeichnis angibt. Der Unternehmer gibt häufig im Leistungsverzeichnis den für eine bestimmte Leistung offerierten Einheitspreis mit der voraussichtlichen Menge zu einem Positionsbetrag an. Dieser Positionsbetrag bildet jedoch nicht Gegenstand der Preisvereinbarung, weshalb ein Fehler in der Multiplikation zum Vornherein keinen Einfluss auf die geschuldete Vergütung hat. Das kann einen Unternehmer dazu verleiten, absichtlich einen Rechnungsfehler einzubauen, um sein Angebot im Positionsbetrag tief zu halten. Dadurch verletzt er aber das vorvertragliche Treueverhältnis mit dem Besteller und riskiert einerseits die Haftung aus Clupa in contrahendo und andererseits, dass sich der Besteller nach Vertragsabschluss auf die absichtliche Täuschung beruft. Das soeben Ausgeführte ist auch auf Additionsfehler anwendbar, wenn die Positionsbeträge für verschiedene Leistungen, für die ein Einheitspreis vereinbart wurde, im Leistungsverzeichnis falsch addiert sind. Ein solcher Additionsfehler bleibt ohne Konsequenzen, weil es für die geschuldete Vergütung einzig auf die Einheitspreise und die ausgeführten Mengen ankommt Offenbarungspflicht der Kalkulation Ist die Ausführung des ganzen Werkes zu einem Pauschalpreis vereinbart worden, so ist der Unternehmer auch dann verpflichtet, das Werk zu diesem Preis zu erbringen, wenn die Erstellungskosten, Arbeits- und anderen Kosten höher oder geringer sind, als bei Vertragsschluss vorgesehen war. Es spielt keine Rolle, ob ein Grund für die Mehr- und Minderkosten besteht. Es ist 41 Siehe ausführlich mit Beispielen GAUCH, Werkvertrag, Rz 1249 ff.

34 194 Jörg Bucher / Anton Henninger ferner ohne Belang, ob die ursprüngliche Kostenvorstellung des Unternehmers auf grober Schätzung beruht oder auf einer genauen Kostenanalyse, ob sich die Kalkulationsfaktoren ändern oder nicht. Es macht auch keinen Unterschied, ob der Besteller die Kostenvorstellungen des Unternehmers und dessen Kalkulation kannte, sie teilte oder nicht. Eine Pauschalpreisabrede setzt unter keinen Umständen voraus, dass dem Besteller die Preiskalkulation verborgen bleibt. 42 In Deutschland musste die Frage beurteilt werden, ob der Unternehmer um seine Mehrkosten nachweisen zu können dann verpflichtet werden kann, seine Kalkulation offen zu legen, wenn es bei einem Einheitspreisvertrag zu Mengenänderungen kommt. Das Oberlandesgericht München kam in seinem Entscheid vom 14. Juli 1993 zum Schluss, dass die Unternehmer zum Nachweis ihrer Mehrkosten die Kalkulation des ursprünglichen Angebots offen zu legen haben. Wird sie nicht offen gelegt, so ist eine Schätzung dieser Kalkulation nach billigem Ermessen zu versuchen. Sollte dies etwa deshalb nicht möglich sein, weil der Unternehmer die Preisermittlungsgrundlagen des ursprünglichen Einheitspreises nicht mitteile und die durch die Mehrmengen verursachten Preisänderungen nicht schlüssig darlege, bleibe es beim alten Preis. 43 Gemäss Art. 18 Abs. 2 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer dem Bauherrn Preisanalysen einzelner wichtiger Preise vorzulegen, welche bei der Festlegung von Nachtragspreisen berücksichtigt werden. Die Preisanalysen enthalten Informationen über die entsprechende Kostenkalkulation und bilden das Bindeglied zwischen der Kalkulation und der Preisbildung. Falls die Vertragsparteien die SIA-Norm 118 als anwendbar erklären, hat der Bauherr gegenüber dem Unternehmer Anspruch auf die entsprechende Preisanalyse resp. die Kalkulation. 44 II. Teuerungsabrechnung A Begriff Unter dem Begriff Teuerungsabrechnung regelt die SIA-Norm 118, wie die Mehr- oder Mindervergütung ermittelt wird, wenn sich während der Bauzeit die Lohnkosten, die Beschaffungspreise für Material und Fremdleistungen oder die gesetzlichen Umsatzabgaben verändern. Die SIA-Norm 118 überschreibt das Kap. 2.5 (Art. 64 und 65) mit ÄNDERUNG DER VER- GÜTUNG WEGEN VERÄNDERTER KOSTENGRUNDLAGE (TEUERUNGSABRECH- NUNG). Unabhängig von der Methode, wie die Mehr- oder Mindervergütung ermittelt wird, sollen immer nur die Mehr- oder Minderkosten ausgeglichen werden. Der Unternehmer soll keinesfalls einen zusätzlichen Gewinn erzielen. 45 In jedem Fall bleiben die vereinbarten Preise (Einheits- und Globalpreise) während der ganzen Bauzeit unverändert. Die Mehr- oder Minderkosten werden mit der Teuerungsabrechnung ermittelt. Eine Ausnahme kann bei Regiearbeiten vereinbart werden (Art. 73 und 78 SIA-Norm 118). Pauschalpreise sind ohnehin von der Teuerungsabrechnung nicht betroffen. B Spezialfall: Teuerung vor Vertragsabschluss Das Anpassen von Kostenschätzungen oder von Kreditrahmen bis zum Vertragsabschluss mit dem Unternehmer steht in keinem Zusammenhang mit der Teuerungsabrechnung. In dieser Pe GAUCH, Werkvertrag, Rz 902. Siehe die Darstellung in HOFMANN/FRIKELL, S. 98. SCHUMACHER, Rz 657; GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 25 u. 27 zu Art. 62. GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Vorbemerkungen zu Art

35 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm riode ist die Veränderung der Marktpreise entscheidend. Wie Abb. 1 (Kap. I. C 2.) zeigt, können sich Marktpreise und Kosten unterschiedlich entwickeln. Es muss ein geeigneter Baupreisindex gewählt werden (z. B. Zürcher Index der Wohnbaukosten, Indices des BfS). Welche Folgen ein ungeschickt gewählter Index für ein Projekt haben kann, zeigt das Beispiel NEAT. [Die Investitionskosten der NEAT wurden auf der Preisbasis 1991 mit CHF 13.9 Mia. berechnet. Für die Anpassung des Kreditrahmens an die Teuerung wurde der Zürcher Index der Wohnbaupreise gewählt. Dieser Index verlief ab 1991 negativ (siehe Abb. 1) wurde deshalb der NEAT-Kredit um CHF 1.3 Mia. nach unten korrigiert! Irgendwann kamen die Spezialisten jedoch zur Überzeugung, dass der Zürcher Index der Wohnbaukosten für Tunnelbauten kaum relevant ist. Erst jetzt wurde ein spezieller Teuerungsindex, der NEAT-Gesamtindex, berechnet. Das Resultat war, dass, bezogen auf den Stichtag 1. April 1998, der ursprüngliche Kredit nicht um CHF 1.3 Mia reduziert, sondern um CHF 0.8 Mia. hätte erhöht werden müssen. 46 Dies war ein erster Knall von CHF 2.1 Mia. in der laufend diskutierten Kostenexplosion der NEAT.] C Grundlagen Als anerkannte Instanz in Sachen Teuerungsabrechnung hat sich die KBOB etabliert. In den monatlich publizierten KBOB-Mitteilungen werden die vom Bundesamt für Statistik (BfS) ermittelten Materialindices publiziert. Zusätzlich werden in unregelmässigen Abständen weitere Angaben (oder Instruktionen) zur Teuerungsabrechnung veröffentlicht. In der Praxis werden diese häufig umgesetzt, ohne dass sich in den konkreten Werkverträgen entsprechende Vereinbarungen finden. Die in den KBOB-Mitteilungen zur Teuerungsabrechnung publizierten Instruktionen werden in der Baupraxis wie Gesetze übernommen. Selbstverständlich gelten die Festlegungen in den KBOB-Mitteilungen aber nur, wenn dies im Vertrag so vereinbart ist. D Elemente der Teuerungsabrechnung 1. Kostengrundlagen (Art. 62 SIA-Norm 118) GAUCH/PRADER definieren im Kommentar zur SIA-Norm 118 Art die Kostengrundlage in den Vorbemerkungen zu Art : Die Kostengrundlage ist eine Sammlung von einzelnen Daten (Kostenansätze, Tarife, Preise usw.), die als objektive, vom Ermessen unabhängige Grundlage den Kostenaufwand des Unternehmers mitbestimmen. Sie ist zeitabhängig, d. h., sie gilt für jenen Zeitpunkt, für den die Daten ermittelt werden. ( ) Massgebend sind die im LMV vereinbarten Löhne und Lohnzuschläge und veröffentlichten Preislisten, resp. die allgemeinen Marktpreise (Art. 62 Abs. 1 Ziff. 2 SIA-Norm 118). Individuell zwischen Unternehmer und Lieferant abgesprochene Preise und Konditionen zählen damit nicht dazu. [Bis heute haben sich die Sozialpartner noch immer auf einen LMV einigen können. Die Kostengrundlagen für die Löhne und Lohnnebenkosten waren damit klar. Falls künftig eine Einigung nicht mehr möglich ist und die Löhne und Anstellungsbedingungen mit den Firmen individuell ausgehandelt werden, gerät die Kostengrundlage ins Wanken. Ähnliches gilt für die Beschaffungspreise, wenn keine verbindlichen Preislisten mehr publiziert werden. Das System der Kostengrundlage und die Bestrebungen der WEKO, die abgesprochene (Verbands-)Preislisten verbieten will, stehen sich diametral gegenüber. Es ist auch für das BfS nicht einfach, Grosshandelspreis-Indices zu berechnen, wenn Preise vermehrt individuell (zwischen Lieferant und Unternehmer, oft sogar differenziert nach Baustelle) vereinbart werden.] Die Kostengrundlage ist Basis für die Bestimmung von Nachtragspreisen (Art ) und für die Teuerungsabrechnung. Bei der Bestimmung von Nachtragspreisen bei einem Pauschalver- 46 Presseinformation Die NEAT und die Teuerung, des Bundesamtes für Verkehr vom 18. Mai 2001.

36 196 Jörg Bucher / Anton Henninger trag gilt die Kostengrundlage zum Zeitpunkt der Bestellungsänderung (Art. 89 Abs. 2 SIA- Norm 118), in den andern Fällen die ursprüngliche Kostengrundlage am Stichtag Methoden Die in der SIA-Norm 118 beschriebene Methode zur Teuerungsabrechnung stellt auf die effektiv verbrauchten Mengen ab. Die Mehr- oder Mindervergütung ergibt sich aus der Multiplikation der Mengen mit der Differenz zwischen den ursprünglichen und aktuellen Kosten. Die Parteien können sich auch auf ein indexgebundenes Verfahren einigen. Dabei wird die Teuerung auf der geleisteten Arbeit berechnet (Art. 65 Abs. 2 SIA-Norm 118). Heute werden praktisch nur noch Indexverfahren vereinbart, da der administrative Aufwand deutlich kleiner ist. Als Indexverfahren haben sich bewährt: Objektindexverfahren (OIV). Ordnung SIA-Norm 121 (Ausgabe 2003) Produktions-Kosten-Index des SBV (PKI) Gleitpreisformel (GPF) Die KBOB hat ein Schema veröffentlicht, mit dem das geeignete Verfahren ausgewählt werden kann (Anhang 6). 3. Indices Unter Indices ist eine Datenreihe zu verstehen, welche die Entwicklung von Werten (Kosten, Preisen oder beim SMI die Entwicklung von Aktienkursen) in Prozenten abbildet. Da bei Indexreihen die Ausgangslage (Stichtag) nicht Punkte sein muss, kann die Entwicklung nicht als Differenz zwischen dem Stichtag und der aktuellen Periode gerechnet werden. Der Indexstand am Stichtag muss als 100 % genommen werden. Beispiel: Armierungsstahl Grundpreis (Code ) im Okt. 2005: CHF / im Okt. 2006: CHF Die Teuerung dieses Produktes beträgt nicht 55.2 % ( ), sondern 33.4 % [(220.3/165.1x100)-100]. Der PKI ist eine Indexreihe, die direkt die Kosten-Teuerung darstellt. Die vom BfS publizierten Materialpreis-Indices (Grosshandelspreis-Indices) zeigen die Entwicklung von einzelnen Materialpreisen auf und werden beim OIV oder bei GPF zur Bestimmung der Teuerung benötigt. 4. Stichtag Im Regelfall entspricht der Stichtag dem Eingabetermin des Angebotes. Die Ausschreibungsunterlagen können einen früheren Stichtag festlegen (Art. 62 Abs. 1 SIA-Norm 118). 48 E Methoden der Teuerungsabrechnung 1. Verfahren mit Mengennachweis a) Begriff Die Bestimmung der Mehr-/Mindervergütung beruht auf den effektiv verbrauchten Mengen. Der Unternehmer muss sowohl die verbrauchten Mengen (Stundenrapporte, Lieferscheine, Lie Vgl. die Ausführungen unter Punkt I. I 2. GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 16 zu Art. 62.

37 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm ferantenrechnungen usw.) belegen, wie auch die Änderung der Kosten zwischen dem Stichtag und der Rechnungsperiode. In der Baupraxis hat sich daher auch der Begriff Belegverfahren eingebürgert. b) Grundlage Anspruch auf eine Mehr- oder Mindervergütung ergibt sich, wenn sich Lohnkostenansätze oder (Beschaffungs-) Preise gegenüber der ursprünglichen Kostengrundlage verändern. Die Teuerungsabrechnung ist auf die fünf, unter lit. c hiernach aufgeführten Elemente beschränkt. c) Elemente der Teuerungsabrechnung aa) Lohnkosten Die Lohnänderung wird mit den Änderungen der Lohnkosten für Arbeiter (Lohnkategorien Q bis C), Vorarbeiter und Poliere (Lohnkategorie V) direkt bestimmt (Art. 70 SIA-Norm 118). Für die übrigen Arbeitnehmer (z. B. technisches und kaufmännisches Personal) kann auf die Lohnteuerung, die direkt bestimmt wird, ein Prozentzuschlag gerechnet werden. Dieser ist im Werkvertrag festzulegen. Falls kein solcher Prozentzuschlag vereinbart wurde, gilt der am Ausführungsort übliche (Art. 71 SIA-Norm 118). Als üblich gilt seit Jahrzehnten 15 %. 49 Dieser Satz ist in den von der KBOB und dem SBV veröffentlichten Ansätzen der Lohnteuerung, nach Lohnkategorie und Stunde, bereits enthalten. Nebst den Lohnkosten (Lohnanpassung im LMV) sind auch Änderungen der Lohnnebenkosten zu berücksichtigen. Eine Änderung stellt auch eine neu eingeführte Sozialversicherung dar, beispielsweise der auf Mitte 2003 eingeführte flexible Altersrücktritt (FAR), der die Lohnkosten der Unternehmer um 4.66 % erhöhte. bb) Materialpreisänderungen Art. 75 Abs. 1 SIA-Norm 118 bestimmt als Gegenstand für die Änderungen der Preise alle für die Ausführung des Werkes verwendeten Materialien (Baustoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe). Bauherren beschränken die Materialteuerung häufig auf Materialien, die im Bauwerk verbleiben. Für die Umtriebe mit der Teuerungsabrechnung hat der Unternehmer Anspruch auf einen Unkostenbeitrag in Prozent der auf die Materialien anfallenden Mehr- oder Mindervergütung. Der Satz ist im Werkvertrag anzugeben. Als üblich haben sich 5 % eingebürgert (Art. 76 Abs. 2 SIA-Norm 118). [Umtriebe mit der Teuerungsabrechnung hat der Unternehmer natürlich auch bei einer negativen Teuerung. Der prozentuale Unkostenbeitrag reduziert (als positiver Wert) die Gutschrift des Unternehmers an den Bauherrn.] cc) Transportpreisänderungen Transportpreisänderungen für Fuhren mit Fahrzeugen, die auf öffentlichen Strassen zugelassen sind, erfolgen über einen Index (Strassentransportgewerbe, ASTAG-Index). Dieser wird in den KBOB-Mitteilungen veröffentlicht. Für Transporte mit Fahrzeugen, die nur auf der Baustelle verkehren dürfen, wird der Fahrer mit den Lohnkosten erfasst und der Treibstoff als Materialteuerung (Art. 80 SIA-Norm 118). dd) Subunternehmer 49 KBOB: Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen, Sonderausgabe 3/2002, Ziff Zuschlag 15 %.

38 198 Jörg Bucher / Anton Henninger Die Teuerung von Subunternehmerleistungen erfolgt, wie wenn der Unternehmer die Leistung selbst ausgeführt hätte. Für die Lohnkostenänderungen gilt der LMV derjenigen Branche, welcher der Subunternehmer angehört (Art. 67 SIA-Norm 118). ee) Gesetzliche Umsatzabgaben Änderungen der Umsatzabgaben werden voll in die Teuerungsabrechnung einbezogen (Art. 82 SIA-Norm 118). d) Beschaffungskosten für Baustelleneinrichtungen, Verschleissteile Änderungen von Beschaffungskosten für Baustelleneinrichtungen sind nicht teuerungsberechtigt. Als Ausnahme führt Art. 81 Abs. 1 SIA-Norm 118 zusätzliche Einrichtungen auf, die durch Bestellungsänderungen nötig werden. Sollen Verschleissteile der Teuerungsabrechnung unterworfen werden, ist das im Werkvertrag zu vereinbaren (Art. 81 Abs. 2 SIA-Norm 118). e) Zusammenfassung Die Teuerungsabrechnung nach Mengennachweis wird nur noch selten vereinbart. Der administrative Aufwand für das Erstellen und das Kontrollieren ist zu gross. Dabei sind aber zwei Punkte zu beachten: Wenn die SIA-Norm 118 als Vertragsbestandteil vereinbart ist und der Vertrag weder eine Festpreisabrede noch ein Indexverfahren vorsieht, gilt für die Teuerungsabrechnung das Verfahren nach Mengennachweis. Wenn der Preis des Unternehmers unter seinen Selbstkosten liegt, wird er bei der Teuerungsabrechnung mit dem Verfahren nach Mengennachweis besser fahren. Die Indexverfahren gehen von der Fiktion aus, dass im Preis des Unternehmers ein Zuschlag für Gewinn eingerechnet ist. 2. Indexverfahren a) Begriff Indexverfahren gehen nicht von den effektiv verbrauchten Mengen aus. Basis für die Bestimmung der Teuerung ist die in einer Abrechnungsperiode produzierte Menge (Umsatz). Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich einzig darin, wie der Teuerungsindex als %-Satz, ermittelt wird. b) Berechnungsbasis Berechnungsbasis ist bei allen Indexverfahren der Betrag der in der Rechnungsperiode geleisteten Arbeiten ohne die MWSt. Allfällige Rabatte sind dabei abzuziehen. 50 Hingegen ist der Rückbehalt (Art. 149 ff. SIA-Norm 118, in der Baupraxis auch als Garantierückbehalt bezeichnet) nicht zu berücksichtigen. Dieser reduziert die Summe der Abschlagszahlungen, nicht aber die während einer Periode geleisteten Arbeiten. c) Objektindexverfahren (OIV) aa) Begriff 50 Vgl. die Ausführungen unter Punkt II. G 8.

39 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Die Idee des OIV geht zurück auf Anfang der 1970-er Jahre. Das IGW der Universität St. Gallen hat anhand von Erhebungen bei Unternehmungen einen Spartenschlüssel bestimmt. Ab 1973 wurde das Verfahren als SIA-Empfehlung 1080 veröffentlicht und in der Praxis getestet. 1984, 1987 und 1996 wurden die Empfehlungen (seit 2003 als Ordnung SIA-Norm 121) revidiert. Ausser bei Grossbaustellen, insbesondere im Untertagebau, hat sich die Methode in der Praxis (leider) wenig durchgesetzt. Von den Indexverfahren berücksichtigt das OIV die spezifischen Gegebenheiten des Bauobjektes am Besten. bb) Berechnung Die Methode beruht auf der Überlegung, dass sich ein Angebotspreis aus drei Hauptkomponenten zusammensetzt: F Fester Anteil (Risiko + Verdienst) Überwälzung 0 % O objektabhängige Kosten (anhand des Überwälzung 100 % LV in absoluten Beträgen ermittelt und daraus die %-Anteile vom Angebotspreis berechnet) Sp Spartentypische Kosten (Was nach Abzug von F und O vom Angebotspreis übrig bleibt, gliedert sich spartentypisch. Daraus werden wiederum die %-Anteile vom Angebotspreis berechnet. Die Aufteilung erfolgt nach dem Spartenschlüssel, der in der Ordnung SIA-Norm 121 publiziert ist.) Als spartentypisch gelten: Personalkosten Überwälzung nur 95 % Kapitalkosten (Zinsen) Überwälzung 0 %, ab dem 5. Jahr zu vereinbaren Amortisationen Überwälzung 0 %, ab dem 5. Jahr zu vereinbaren Ersatz- und Verschleissteile, Betriebsmaterial Überwälzung 0 % / 50 % / 100 %, je nach Dauer Treib- und Schmierstoffe Überwälzung 100 % Elektrische Energie Überwälzung 100 % Diverse übrige Kosten Überwälzung 0 % Der Löwenanteil der spartentypischen Kosten sind logischerweise die Personalkosten. Sie betragen zwischen 50 % beim Erdbau mit maximalem Mechanisierungsgrad und 88 % bei Mauerwerk- und Betonbau mit minimalem Mechanisierungsgrad. Ob die vor über 30 Jahren ermittelten Werte für den Spartenschlüssel auch heute noch korrekt sind, wurde (vermutlich) nie ü- berprüft. Der Teuerungsindex (in %) wird berechnet anhand der Anteile der O- und Sp-Kosten am Angebotsbetrag und deren Teuerung, die als Differenz (in %) mit den vom BfS monatlich publizierten Indices ermittelt wird (Beispiel in Anhang 7). cc) Einzelfragen aaa) Die objektabhängigen Kosten werden auf der Basis der Ausschreibung ermittelt. Stimmen die Mengenangaben im Leistungsverzeichnis nicht, hat das Konsequenzen für die Berechnung des Teuerungsindexes. Es steht den Parteien frei, den Index mit den ausgemessenen Mengen zu berechnen. bbb) Die Mengen stimmen, aber sie fallen bei einer lange dauernden Arbeit nicht regelmässig an.

40 200 Jörg Bucher / Anton Henninger [Beispielsweise werden bei einer Strassenbaustelle die Bitumenbeläge (als wesentlicher Anteil der Objektkosten) erst gegen Ende der Bauzeit eingebaut. Falls der Preis für Bitumen und damit der Belagspreis grosse Ausschläge aufweist, kann das den berechneten Index verfälschen.] ccc) Liegt der Preis (nach Rabatt) unter den Selbstkosten des Unternehmers, muss (müsste) für den festen Anteil F ein negativer Wert eingesetzt werden. Ein dem Bauherrn gewährter Rabatt verändert die Selbstkosten des Unternehmers nicht. Wird das Formular 1021/3 vom Unternehmer mit dem Angebot eingereicht und anschliessend während den Vergabeverhandlungen der Rabatt erhöht, sollte dieses Formular, vor Vertragsabschluss entsprechend angepasst werden. [PRADER 51 : Ein prozentualer Preisnachlass in Form von Rabatt stellt eine Minderung des kalkulatorischen Zuschlags für Risiko und Verdienst dar, den der Unternehmer in seinen Vertragspreis eingeschlossen hat. Die Minderung ist nicht nur kalkulatorisch, das effektive Baustellen-Ergebnis wird um diesen Preisnachlass reduziert. Damit reduziert sich um die genau gleiche Summe auch das Geschäftsergebnis (EBIT 52 ) des Unternehmers. Soweit sind die Aussagen von PRADER richtig. PRADER ergänzt die oben zitierte Aussage in Klammern: nur soweit ein Rabatt darüber hinausgeht (über den kalkulatorischen Zuschlag für R+V), stellt er im Rahmen der Kalkulation einen Abstrich am erwarteten Aufwand dar. Diese Aussage stimmt hingegen nicht. Preisnachlässe reduzieren als Erstes den eingerechneten Gewinn (sofern ein solcher überhaupt eingerechnet wurde). Liegt der Preisnachlass höher als der eingerechnete Gewinn, verzichtet der Unternehmer auf einen Teil seiner Fixkosten 53. Das heisst aber nicht, dass diese Kosten nicht anfallen.] d) Produktions-Kosten-Index (PKI) aa) Begriff Der PKI wird für 12 Sparten von Baumeisterarbeiten vierteljährlich bestimmt. Veröffentlicht wird ein Index, der mit 80 % (Überwälzungsgrad) der teuerungsberechtigten Summe multipliziert wird. (Die 12 Bausparten sind unter I. C 2. a) aufgeführt). Die Indices werden nach der Methode OIV bestimmt. Alle zwölf Bausparten sind mit je einem analysierten Projekt hinterlegt. Es handelt sich um nichts anderes als OIV für je ein Durchschnittsobjekt pro Sparte. PKI ist die einfachste und die in der Praxis am meisten angewendete Art der Teuerungsabrechnung. Mit der Bausparte entscheiden sich die Parteien für ein durchschnittliches Objekt. Der PKI berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten des Bauobjektes damit weniger als das OIV. Der SBV, als Herausgeber des PKI, sagt in der Einleitung der Publikation selbst, dass gegenüber dem Verfahren mit Mengennachweis mit einer Ungenauigkeit von 10 % bis 20 % zu rechnen ist. bb) Berechnung Die sehr einfache Art der Anwendung ist im Anhang 8 dargestellt. cc) Einzelfragen aaa) Beim PKI ist der Überwälzungsgrad mit 80 % festgelegt. Diejenigen 20 % des Abrechnungspreises, auf die keine Teuerung vergütet wird, entsprechen aber ungefähr dem (möglicherweise) eingerechneten Gewinn und den nicht teuerungsberechtigten Fixkosten. Betriebswirtschaftlich korrekt wäre es daher, die Teuerung auf dem Bruttobetrag (vor Abzug des Rabattes) zu berechnen. Die Unternehmer akzep GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 22 zu Art. 66. EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern. BUCHER/IMBACH/SLONGO, Kap. 3.

41 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm tieren diesen Nachteil als Preis für ein einfaches Verfahren, das wenig administrativen Aufwand verursacht. bbb) Bei grösseren, spartenübergreifenden Arbeiten können sich die Parteien darauf einigen, die Teuerung nach separaten Bausparten, d.h. nach BKP zu verrechnen. e) Gleitpreisformel (GPF) aa) Begriff Die Gleitpreisformel unterscheidet sich vom OIV dadurch, dass die Anteile der Kostenkomponenten im WV festgelegt werden, ohne dass diese für ein Bauvorhaben spezifisch berechnet werden. Gleitpreisformeln kennt man vor allem im industriellen Anlagebau. bb) Berechnung Die Anwendung ist im Anhang 9 dargestellt. cc) Einzelfragen Die KBOB gibt vor, dass der fixe Anteil, auf den keine Teuerung vergütet wird, 20 % betragen muss. 54 Damit gilt das Gleiche wie unter cc), aaa) zum PKI dargelegt wurde. F Fehler in der Praxis 1. Bei Festpreisabreden a) Unklare Formulierung In den Bau-Werkverträgen findet sich häufig die Formulierung: Die Preise bleiben fest bis Bauende. Wie unter II. A dargelegt ist es gerade typisch, dass die Preise (Einheits- oder Globalpreise) bis Bauende fest bleiben, also nicht angepasst werden. Falls die Parteien wollen, dass kein Teuerungsausgleich erfolgt, sollen sie es im Vertrag unmissverständlich formulieren. b) Fristen Geht der Unternehmer auf Festpreisabreden ein, verlässt er sich selbstverständlich auf die Fristen und Termine aus der Ausschreibung. Verschieben sich diese aus Gründen, die der Unternehmer nicht zu vertreten hat, wird er für seinen Mehraufwand aus Teuerung eine Mehrvergütung fordern. Auch hier gilt: Das Angebot basiert auf den Angaben in der Ausschreibung. Werden keine Fristen vereinbart, muss der Unternehmer sofort nach Vertragsabschluss 55 mit den Arbeiten beginnen und diese zügig beenden. In Bezug auf unser Thema kann daraus der Umkehrschluss gezogen werden, dass der Unternehmer unverzüglich beginnen darf. 2. Beim Objektindexverfahren Der Produktecode wird nicht präzise festgelegt. Beispielsweise publiziert das BfS für Bewehrungsstahl drei verschiedene Indices: KBOB-Mitteilungen Nr. 3/2002, Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen, Ziff GAUCH, Werkvertrag, Rz 674.

42 202 Jörg Bucher / Anton Henninger Armierungsstahl, Grundpreis Indexänderung zwischen Aug. 05 und Aug. 06, % Armierungsstahl, Materialpreis Indexänderung zwischen Aug. 05 und Aug. 06, % Armierungsstahl, einbaufertig Indexänderung zwischen Aug. 05 und Aug. 06, % Jeder dieser drei Codes kann verwendet werden, nur muss für die Berechnung der Objektkosten der zugehörige (richtige) Beschaffungspreis (zum Stichtag) genommen werden. 3. Beim PKI Die Bausparte und der Stichtag werden nicht vereinbart. G Rechtliche Aspekte 1. Entstehung des Teuerungsanspruchs a) Regelung in der Vertragsurkunde Die Parteien können ausdrücklich in der Vertragsurkunde vorsehen, dass der Werkpreis der Teuerung in bestimmter Form, wie etwa über die Gleitpreisformel oder die Anknüpfung an den Zürcher Baukostenindex, angepasst werden soll. 56 b) Übernahme über Allgemeine Geschäftsbedingungen Der Anspruch auf die Anpassung des Werkpreises an die Teuerung kann auch dadurch entstehen, dass gewisse Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Vertragsgrundlage werden, welche die Berücksichtigung der Teuerung bei der Bestimmung des Werkpreises vorsehen. Verschiedene öffentliche und private Bauherren verwenden in ihren Allgemeinen und Besonderen Bestimmungen entsprechende Teuerungsklauseln. 57 c) Übernahme über die SIA-Norm 118 Ist die SIA-Norm 118 Vertragsbestandteil, so sieht Art. 64 SIA-Norm 118 vor, dass der Werkpreis der Teuerung angepasst werden soll, wenn wie in Art. 39 SIA-Norm 118 über den Einheitspreis und in Art. 40 SIA-Norm 118 über den Globalpreis vorgesehen die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung zur Anwendung gelangen sollen. 58 Besteht die Vergütung entweder in einem Pauschalpreis oder ist die Anpassung für Regiearbeiten nach Vertrag mit Richtpreis ohne Teuerungsvorbehalt geschuldet, so entfällt der Anspruch auf die Teuerungsanpassung. 59 Haben die Parteien ein Recht auf Preiserhöhung oder minderung für den Fall der Teuerung vorgesehen, so ist der Pauschalpreis ein Globalpreis. Der Globalpreis ist ein Pauschalpreis mit vertraglichem Teuerungsvorbehalt. 60 Wird die Teuerungsanpassung nicht besonders geregelt, so GEHRER, S Siehe zur Gestaltung HENNINGER ANTON, Vom Umgang mit AGB, in: BR/DC 2002, S. 133 ff. Siehe GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Vorbemerkungen zu Art Dies gilt auch, wenn im Sinne von Art. 49 SIA-Norm 118 die Vergütung der Regiearbeiten sich nach den im Zeitpunkt und am Ort der Arbeitsausführung massgebenden Regietarifen der Berufsverbände oder nach den im Zeitpunkt am Ausführungsort üblichen Ansätzen richtet. Veränderungen der ursprünglichen Kostengrundlage gelten hier in den jeweiligen Tarifen oder üblichen Ansätzen als berücksichtigt. Siehe GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 7 zu Art. 64. GAUCH, Werkvertrag, Rz 904 u. 910.

43 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm geschieht dies über die Kostenarten und nach den Regeln der Art SIA-Norm 118 (Verfahren mit Mengennachweis). Denkbar ist, dass nicht alle relevanten Elemente berücksichtigt werden, sondern nur die Lohn- oder Materialteuerung. 2. Ausschluss des Teuerungsanspruches a) Grundsatz Im Rahmen der Vertragsfreiheit haben die Parteien das Recht, die Anpassung des Werkpreises von den Entwicklungen der Teuerung auszuschliessen. b) Ausgestaltung Besondere Sorgfalt ist bei der Ausgestaltung dieser Ausschlussklauseln aufzubringen. Wird in einem Werkvertrag vereinbart, dass die Preise bis Bauende fest sind und keine Teuerung berücksichtigt wird, so ist klar, dass bis zum Bauende weder dem Unternehmer noch dem Bauherrn ein Anspruch auf Erhöhung bzw. auf eine Verminderung des Werkpreises als Folge der Teuerung zusteht. Was passiert aber, wenn sich das Bauende entgegen der ursprünglichen Vorstellung der Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses verschiebt? Um Unklarheiten zu vermeiden ist es ratsam, gewisse Vorgaben für das Bauende zu regeln. 61 c) Geltung trotz Ausschluss Die aus Art. 373 Abs. 2 OR fliessenden Rechte der Vertragsparteien können durch Vereinbarung ausgeschlossen werden. Die Zulässigkeit einer Abrede, welche die Vertragsanpassung nach Art. 373 Abs. 2 OR ausschliesst, findet ihre Schranke in Art. 27 Abs. 2 ZGB. Die richtige Auslegung einer solchen Vereinbarung muss den Ausschluss unzweifelhaft wiedergeben. Es genügt deshalb nicht, dass die Parteien nach dem Wortlaut des Vertrages unveränderliche, feste Preise oder Festpreise vereinbart haben. Einzig aus der Tatsache, dass für das Vorliegen oder den Eintritt einzelner Umstände (z.b. für die Teuerung) eine Vertragsanpassung ausdrücklich vorgesehen wurde, lässt sich der Umkehrschluss nicht ableiten, wonach im Übrigen eine Vertragsanpassung auch nach Art. 373 Abs. 2 OR wegbedungen sei Teuerung und Fristüberschreitung a) Ansprüche von Bauherr und Unternehmer Bauherr und Unternehmer haften gemäss Art. 97 Abs. 1 SIA-Norm 118 gegenseitig für Schäden aus Fristüberschreitung, die sie verschuldet haben. Als Verspätungsschaden kann unter anderem die Teuerung geltend gemacht werden. Sei es durch den Bauherrn, weil er entsprechende Ansprüche von Nebenunternehmern zu befriedigen hat, oder durch den Unternehmer, weil sich seine Kosten wegen der Teuerung erhöht haben. Vorausgesetzt ist jeweils ein Verschulden. Bestellungsänderungen durch den Bauherrn sind nicht vom Bauherrn verschuldet. Zur Anwendung gelangen in diesem Fall die Bestimmungen der Art. 84 ff. SIA-Norm b) Verschulden des Unternehmers Verschuldet der Unternehmer die Überschreitung einer Frist, verliert der Unternehmer nach Art. 97 Abs. 2 SIA-Norm 118 seinen Anspruch auf Erhöhung der Vergütung gemäss Art Beispielsweise: Festlegung eines bestimmten Termins im Kalender; die Teuerung ist auch im Rahmen einer Toleranzgrenze von einem bis zwei Jahren über den Termin hinaus nicht zu berücksichtigen. GAUCH, Werkvertrag, Rz 1130 ff. GAUCH, Werkvertrag, Rz 665 f. u. 797; GAUCH/SCHUMACHER, Komm SIA-118, Art , Anm. 1 f. zu Art. 97.

44 204 Jörg Bucher / Anton Henninger SIA-Norm 118 für die nach Ablauf der Frist gegenüber der ursprünglichen Kostengrundlage eintretenden Änderungen. Ebenso verliert er seinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung infolge besonderer Verhältnisse (Art. 58 f. SIA-Norm 118), die ihn bei Einhaltung der Frist nicht getroffen hätten. 64 Der Unternehmer verliert schliesslich auch seinen Teuerungsanspruch auf Erhöhung der Vergütung, wenn die Teuerung erst eingetreten ist, nachdem er mit der Ablieferung des Werkes in Verzug war Teuerung und ausserordentliche Umstände a) Teuerung als ausserordentlicher Umstand Art. 373 Abs. 2 OR respektive Art. 58 ff. SIA-Norm 118 sehen bei einer Festpreisabrede vor, dass bei Eintritt von ausserordentlichen Umständen, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommen Voraussetzungen ausgeschlossen waren und die die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen kann. Es stellt sich die Frage, ob die Entwicklung der Teuerung als ausserordentlicher Umstand beurteilt werden kann. Gemäss Lehre und Rechtsprechung handelt es sich bei ausserordentlichen Umständen um solche, die erst nach Vertragsabschluss eintreten und die nicht vorausgesehen werden konnten. Unvoraussehbar sind demnach Umstände und künftige Sachverhalte, die sich im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zum vornherein jeder menschlichen Kenntnis entziehen oder mit deren späteren Eintritt man nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge bereits bei Vertragsabschluss vernünftigerweise rechnen musste oder eben nicht. Unvorhersehbar sind in aller Regel die Ereignisse der höheren Gewalt, z.b. Erdbeben, Orkane, Fluten und Felsverschiebungen. Voraussehbar ist dagegen die normale Teuerung. 66 Als unvoraussehbare Umstände gelten beispielsweise die Teuerung aufgrund der Verteuerung der Produktionsfaktoren infolge Krieges, die Aufwertung einer ausländischen oder die Abwertung der inländischen Währung, die zu einer Verteuerung des im Ausland beschafften Materials führt oder die Teuerung infolge einer Ölpreissteigerung. 67 b) Ausserordentliche Umstände bei der Bestimmung der Teuerung Wurde die Anpassung des Werkpreises an die Teuerung ausbedungen oder für die Dauer der Realisierung des Werkes ausgeschlossen, so stellt sich die Frage, ob unter Berücksichtigung der Bestimmung über die ausserordentlichen Umstände im Sinne von Art. 373 Abs. 2 OR trotzdem ein Teuerungsanspruch geltend gemacht werden kann. Für den Fall, dass die Teuerung mehr als 5 % des Werkpreises beträgt, ist von ausserordentlichen Umständen auszugehen, welche nicht vorausgesehen werden konnten und deshalb einen Anspruch auf Anpassung des Werkpreises an die Teuerung rechtfertigen Mit einer ausführlichen Darstellung GAUCH/SCHUMACHER, Komm SIA-118, Art , Anm. 3 ff. zu Art. 97. GAUCH, Werkvertrag, Rz 666. GAUCH, Werkvertrag, Rz 1079 f. GAUCH, Werkvertrag, Rz 1068 u Vgl. hierzu KBOB, Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen, Sonderausgabe Nr. 3/2002; Gemäss KBOB hat der Unternehmer Anspruch auf die Anpassung des Werkpreises an die Teuerung, falls sich die Bauzeit des Bauvorhabens um mehr als zwei Jahre verlängert hat als ursprünglich vorgesehen und wovon die Parteien ausgegangen waren.

45 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Unverhältnismässige Überschreitung eines ungefähren Ansatzes nach Art. 375 OR Nach Art. 375 OR spielt es keine Rolle, auf welche Ursache (falsche Kostenschätzung, Teuerung, unvorhersehbare Umstände) die Überschreitung zurückzuführen ist Bezahlung der Vergütung aus der Teuerungsabrechnung a) Fälligkeit Kommt das Verfahren mit Mengenabrechnung gemäss den Art. 65 ff. SIA-Norm 118 zur Anwendung, wird die Teuerungsabrechnung durch periodische und zwar monatliche Abrechnungen vorgenommen. Für jede Periode stellt der Unternehmer die Mehr- oder Mindervergütung fest. Mit der Rechnungsstellung für die Mehrvergütung wird der geschuldete Betrag fällig. Dessen Bezahlung ist nicht als blosse Abschlagszahlung zu qualifizieren, sondern als Teilzahlung. Für eine Mindervergütung wird dem Unternehmer vom Bauherrn eine Gutschrift erteilt. 70 Nach PRADER besteht für die Fälligkeit der Auszahlung der Gutschrift eine Lücke in der SIA-Norm 118, welche in Ergänzung der Norm durch die Rechnungsstellung fällig wird. 71 Eine zweite Lücke besteht im Zusammenhang mit der Regelung in Art. 65 Abs. 1 SIA-Norm 118. Diese sieht vor, dass wenn nicht etwas anderes vereinbart wurde die Regeln der Art SIA-Norm 118 (Verfahren mit Mengennachweis) angewendet werden. Es stellt sich daher die Frage, ob bei den indexgebundenen Teuerungsberechnungsverfahren die Art und der SIA-Norm 118 nicht anwendbar sind und Art. 67 SIA-Norm 118 nur sinngemäss gelten soll. b) Zahlungsfrist Ausschlaggebend sind die Regelungen in der Werkvertragsurkunde. Fehlt eine solche Regelung und ist die SIA-Norm 118 Vertragsbestandteil, so folgt aus Art. 190 Abs. 1 der SIA-Norm 118, dass der Bauherr eine fällige Zahlung innerhalb von 30 Tagen zu leisten hat. 72 c) Verzugszins Gemäss Art. 102 ff. OR ist ein Verzugszins geschuldet, wenn die Forderung des Gläubigers fällig und der Gläubiger den Schuldner durch Mahnung in Verzug gesetzt hat. Die Teuerungsrechnung ist fällig, wenn die Unternehmung sie einfordern darf. Dies setzt voraus, dass für die einzelnen Ausführungsleistungen eine Teuerung angefallen ist, die Teuerung durch den Unternehmer berechnet wurde, die Periode der vertraglichen Leistungserbringung dem Zahlungsplan entsprach und die zur Anwendung gebrachten Indices ausgewiesen wurden. Haben die Parteien für die Teuerungsrechnung keinen Verfalltermin im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR vereinbart, so liegt ein Verzug des Bauherrn nur vor, wenn der Unternehmer die richtig begründete Teuerungsabrechnung auch gegenüber dem Bauherrn gemahnt hatte. Das Ansetzen einer Nachfrist nach Art. 108 OR ist aber nur in jenem Fall vorausgesetzt, in welchem ein Gläubiger vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz / Erfüllungsinteresse verlangen will GAUCH, Werkvertrag Rz 989. GAUCH, Werkvertrag, Rz 1171 u GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 26 zu Art. 66. GAUCH, Werkvertrag, Rz Vgl. zum Ganzen GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Rz 2935 ff. und Rz 3034 ff.; GUHL/KOLLER, S. 251 ff.; SCHENKER, Rz 400 ff.

46 206 Jörg Bucher / Anton Henninger 7. Teuerung und Nachtragspreise Die Nachtragspreise für Bestellungsänderungen gemäss Art SIA-Norm 118 werden grundsätzlich auf der Basis der ursprünglichen Kostengrundlage festgelegt. Wenn sich die ursprüngliche Kostengrundlage verändert hat, so wird dies nicht bei der Bestimmung der Nachtragspreise berücksichtigt, sondern durch die separate Teuerungsabrechnung gemäss Art. 64 SIA-Norm Teuerung und Rabatt Die herrschende Lehre stellt sich auf den Standpunkt, dass im Falle steigender Teuerung dem Unternehmer unter keinen Umständen ein zusätzlicher Verdienst ermöglicht werden darf. Dieser Grundsatz führt zum Bedürfnis, dass die Auswirkungen der Änderungen und die von ihnen betroffenen Mengen möglichst objektiv richtig bestimmt werden. Sichergestellt werden soll dies durch die Wahl des Verfahrens mit Mengennachweis auf der Seite des Verbrauchs, d. h. also durch die Wahl des normgemässen Verfahrens, ferner durch die Beschränkung der Bestandteile der ursprünglichen Kostengrundlage auf fünf Bereiche (Lohnkostenansätze, Materialpreise, Transportpreise, Beschaffungskosten für Baustelleneinrichtungen, Umsatzabgaben; es fehlen beispielsweise die Zinskosten für das eingesetzte und gebundene Kapital), sowie durch das Anbringen sichernder Einschränkungen, wie sie in Art. 68 Abs. 4 und Art. 80 Abs. 2 SIA-Norm 118 vorgesehen sind. 75 Nach Art. 66 Abs. 5 SIA-Norm 118 ist ein Preisnachlass in Form von Rabatt auf den Betrag der Mehr- oder Mindervergütung ohne Einfluss. Begründet wird dies damit, dass ein Rabatt eine Minderung des kalkulatorischen Zuschlages für Risiko und Verdienst darstelle, den der Unternehmer in seine Vertragspreise eingeschlossen habe. Nur insoweit ein Rabatt darüber hinausgeht, stellt er bei der Kalkulation einen Abstrich am erwarteten Aufwand dar. Die Teuerungsabrechnung trägt dem Zuschlag für Risiko und Verdienst in keiner Weise Rechnung, weshalb ein Preisnachlass in Form von Rabatt bei der Teuerungsabrechnung keine Anwendung findet. Aus Art. 65 Abs. 1 SIA-Norm 118 wird geschlossen, dass dieser Ausschluss nur für das Verfahren mit Mengennachweis gilt Teuerung und Skonto Der Skontoabzug ist ein prozentualer Abzug vom Vergütungsbetrag, der dem Besteller vom Unternehmer bei sofortiger oder kurzfristiger Bezahlung gewährt wird. Nach GAUCH und PRADER gilt dies für jede Zahlung des Bauherrn. 77 Im Vertrag kann festgehalten werden, dass der Skontoabzug nur für die Vergütung bestimmter Leistungen in Abzug gebracht werden kann, hingegen bei der Teuerungsabrechnung nicht zur Anwendung kommen darf. Im Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen stellt die KBOB folgende Reglung auf: Soll ein Skontoabzug ebenfalls für Preisänderungs- und Regierechnungen gelten, muss dies ausdrücklich vertraglich vereinbart werden GAUCH, Werkvertrag, Rz 797; vgl. die Ausführungen unter Punkt I. I 2. f). PRADER DURI, Die Teuerungsabrechnung, in: Tagungsunterlagen der Einführungstagung an der Universität Freiburg, Norm SIA-118, Freiburg 1977, S. 5. GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 22 zu Art. 66; GAUCH, Werkvertrag, Rz 1246; vgl. die Ausführungen unter Punkt II. E 2. b). GAUCH, Werkvertrag, Rz 1233 f.; GAUCH/PRADER, Komm SIA-118, Art , Anm. 22 zu Art. 66. KBOB-Mitteilungen Nr. 3/2002, Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen, Ziff

47 Kalkulation und Teuerungsabrechnung nach SIA-Norm Teuerung und Mängelrechte a) Teuerung und Minderung nach Art. 368 Abs. 2 OR Nach Art. 368 Abs. 2 OR und Art. 169 Abs. 1 SIA-Norm 118 kann der Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug am Lohn machen. Der Gegenstand der Herabsetzung umfasst die volle Vergütung, welche sich nach dem vereinbarten Preis oder nach Gesetz (Art. 374 OR) bestimmt und auch eine Mehrvergütung nach Art. 373 Abs. 2 OR oder einen vereinbarten Teuerungsausgleich umfasst. 79 In BGE 117 II 550 musste beurteilt werden, ob im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Minderungsanspruchs auch die Kosten der Bauteuerung berücksichtigt werden. Dabei wurde auf folgende Überlegungen hingewiesen: Für die Berechnung des Minderwertes ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs massgebend. Beruht das Vertragsverhältnis auf der SIA-Norm 118, so ist dies der Zeitpunkt, an dem die Abnahme des Werkes durch Vollendungsanzeige oder aber durch die Ingebrauchnahme des Werkes eingeleitet wird. 80 Gemäss BGE 117 II 550 haben Teuerungskosten nichts mit der Bestimmung des Preisminderungsanspruchs zu tun es sei denn, die Parteien hätten einen Teuerungsausgleich vereinbart sondern mit der Konkretisierung des Nachbesserungsanspruchs. Teuerungskosten stehen einzig und allein in Verbindung mit der Konkretisierung des Nachbesserungsanspruchs. Nur dann, wenn der Kläger auf der Nachbesserung beharrt hätte, ginge eine zwischenzeitlich eingetretene Teuerung zulasten des Unternehmers. 81 b) Teuerung und Nachbesserungsschuld Das Nachbesserungsrecht hat zum Ziel, den Besteller durch die Mangelbeseitigung so zustellen, wie wenn zum vornherein mängelfrei geleistet worden wäre. Der Besteller soll durch die Nachbesserung nicht schlechter gestellt werden als er stünde, wenn der Unternehmer ein mangelfreies Werk abgeliefert hätte. Kostensteigerungen, die etwa durch ausserordentliche Umstände nach der Ablieferung des Werkes verursacht wurden, gehen deshalb zulasten des Unternehmers. Der Unternehmer hat auch die eingetretenen Teuerungskosten zu tragen. 82 Für den Fall, dass der Besteller mit der Ausübung des Nachbesserungsrechts ohne begründete Veranlassung zugewartet hat und durch die unnötige Verzögerung die Mangelbeseitigung schwieriger wurde oder aus anderen Gründen, wie unter anderem der Teuerung, teurer wurde, so gehen die entsprechenden Mehrkosten zulasten des Bestellers. 83 c) Teuerung und Mangelfolgeschaden Der in Art. 368 OR erfasste Mangelfolgeschaden hat als Grundmerkmal, dass er seine Ursache in einem Werkmangel hat und ein Schadenersatzrecht begründet, das zusätzlich zu den übrigen Mängelrechten tritt. Er richtet sich nur auf Ersatz von solchem Schaden, der trotz Wandelung/Minderung oder tadelloser Nachbesserung verbleibt. Demnach ist der Mangelfolgeschaden GAUCH, Werkvertrag, Rz GAUCH, Komm SIA-118, Art , Vorbemerkungen zu Art , lit. d mit Hinweis auf Art. 158 der SIA-Norm 118 sowie auf BGE 115 II 449 und 113 II 267; PEDRAZZINI, S GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm. 7 zu Art GAUCH, Werkvertrag, Rz GAUCH, Werkvertrag, Rz 1739; Siehe auch BGE 45 II 661 zur Frage des Teuerungsanspruchs beim Hinausschieben des Nachbesserungsanspruches.

48 208 Jörg Bucher / Anton Henninger nicht im Mangel selbst begründet und der vermögensmässige Nachteil besteht nicht in der Mangelhaftigkeit des Werkes selbst. Er tritt jedoch als weitere Folge des Mangels ausserhalb des Mangels ein und geht deshalb über das unmittelbare Interesse des Bestellers an einer mangelfreien Leistung hinaus. Da die auf das Vorhandensein des Mangels beschränkte Entwertung der vom Unternehmer erbrachten Leistung demzufolge keinen Mangelfolgeschaden darstellt, kann der Besteller nach Art. 368 Abs. 2 OR auch keinen Ersatz dafür verlangen und zwar selbst dann nicht, wenn ein Mangel nach der Ablieferung des Werkes grösser wird oder sich überhaupt erst jetzt zu einer wahrnehmbaren Vertragsabweichung entwickelt. Das Schadenersatzrecht des Art. 368 OR erteilt auch keinen Ausgleichsanspruch für unterbliebene Nachbesserung oder für Kosten einer vom Besteller unternommenen Eigenverbesserung. Konsequenterweise kann deshalb der Besteller, der gemindert hat, die Teuerungskosten der eigenen Nachbesserung nicht als Mangelfolgeschaden einfordern Teuerung und Schadenersatz Nach BGE 100 II 32 kann sich ein Besteller eines mangelhaften Werkes nicht alternativ auf die Rechtsbehelfe des Art. 368 OR (Wandelung, Minderung, Nachbesserung und Ersatz des Mangelfolgeschadens) und die allgemeine Schadenersatzklage des Art. 97 OR berufen. Ebenso hat gemäss Art. 171 Abs. 1 der SIA-Norm 118 der Bauherr kein Recht, Schadenersatz gemäss Art. 97 OR anstelle der Mängelrechte nach Art. 169 der SIA-Norm 118 geltend zu machen. 85 Es ist dem Besteller nach Art. 171 Abs. 1 SIA-Norm 118 aber nicht verwehrt, neben und ausser den Rechten nach Art. 169 der SIA-Norm 118 Schadenersatz nach Massgabe von Art. 368 und Art. 97 ff. OR zu verlangen. Darunter fällt u.a. der Ersatz des Mangelfolgeschadens, der dem Bauherrn trotz tadelloser Nachbesserung, trotz Minderung oder Rücktritt verbleibt. 86 Teuerungskosten sind bei geltend gemachter Minderung aber weder ein Mangelfolgeschaden, noch ein anderer Schaden, für den der Unternehmer bei gegebenen Voraussetzungen einzustehen hat GAUCH, Werkvertrag, Rz GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm. 9 zu Art. 171; GAUCH, Werkvertrag, Rz 1689 ff. GAUCH, Komm SIA-118, Art , Anm. 2 zu Art. 171.

49 Anhang 1 a: Generelles Schema der Vorkalkulation SBV L M I F Werkkosten 1 Werkkosten 2 Selbstkosten Schema aus Vorkalkulation des Schweiz. Baumeisterverbandes, Ausgabe 2004 Anhang 1 b: Kosten in Abhängigkeit von Menge und Zeit

50 Anhang 2: Kalkulationsschema SBV (mit differenziertem Endzuschlag) Schema aus Vorkalkulation des Schweiz. Baumeisterverbandes, Ausgabe 2004

51 Anhang 3: Beispiel EDV-unterstützte Kalkulation Beispiel 1: Wandbeton Beispiel 2: Schalung Beispiel 3: Provisorische Treppe

52 Anhang 4: Veränderung der Kosten bei unproportionalen Änderungen von Menge und Frist Änderung 2: Menge bleibt 100 %, Dauerverlängert auf 250 Tag Änderung 1: Menge reduziert 60 %, Dauer bleibt 200 Tage Grundangebot: Menge 100 %, Dauer 200 Tage Kalkulationsgrundlagen Inventar: Anteil Zeitabhängig 40% Installationspauschale 5% Overhead Zuschlag auf Löhne und Inventar 16% auf Material und Fremdleistungen 8% Risiko + Verdienst 0% Personal Bauführer 0.33 Mannjahr 150' Polier 1 Mannjahr 125' Kranführer 1 Bauplatzdienst 1 Std/Tag Ausgeschriebene Mengen 100% Ausgeschriebene Bauzeit: Tage 200 Tage 49' ' Std Produktives Personal 10' ' Kranführer 1' ' Bauplatzdienst ' Betriebspersonal Total 11' ' % 20.9% 773' % 897' Material 550' % 594' Inventar 150' % 174' Fremdleistungen 309' % 334' Selbstkosten Ausschreibung 1'783' ' '000' % Insatllationspauschale 160' Längeres Vorhalten (Inv. zeitabhängig) 0.00 Umsatz Leistungsabhägig 1'839' Umsatz Total Abweichung 0.00 Abgerechnete Mengen 60% Effektive Bauzeit Tage ' ' Std Produktives Personal 6' ' Kranführer 1' ' Bauplatzdienst ' Betriebspersonal Total 8' ' % 30.6% 583' % 676' Material 341' % 369' Inventar 114' % 132' Fremdleistungen 192' % 208' '000' Selbstkosten Ausführung 1'232' ' '386' % Insatllationspauschale 160' Längeres / kürzeres Vorhalten (Inv. zeitabhängig) - Umsatz Leistungsabhägig 1'103' Umsatz Total Abweichung -122' % Abgerechnete Mengen 100% Effektive Bauzeit Tage ' ' Std Produktives Personal 10' ' Kranführer 2' ' Bauplatzdienst ' Betriebspersonal Total 12' ' % 25.0% 842' % 976' Material 550' % 594' Inventar 165' % 191' Fremdleistungen 309' % 334' Selbstkosten Ausführung 1'866' ' '096' % Insatllationspauschale Längeres / kürzeres Vorhalten (Inv. zeitabhängig) Umsatz Leistungsabhägig Umsatz Total Abweichung Werkkosten Overhead Zuschlag Selsbtkosten -79' % Erlös 1'264' ' ' '839' '017' Verändern sich Menge und Bauzeit aproportional, stimmt die Kalkulation nicht mehr. Insbesondere verändern sich die Zuschläge für Aufsicht und Führung ((invers dargestellt).

53 Anhang 5: Beispiele zu Spekulationen Umlagen bei Einheitspreisen Der Unternehmer vermutet, dass die Mengen der Leistungspositionen Schalung, Bewehrung und Beton nicht stimmen. Bei der Schalung sind 10 %, beim Beton knapp 5 % zu viel ausgeschrieben. Die ausgeschriebene Bewehrung ist mit 50 kg/m 3 Beton zu knapp ausgezogen. Das bestätigte sich bei der Abrechnung; der eff. Verbrauch lag bei gut 79 kg/m 3 Beton. Darstellung der Tabellen: In der linken Hälfte sind jeweils die Werte mit dem richtigen Preis (eff. Kosten + Zuschlag) gezeigt, in der rechten Hälfte die Werte mit den Spekulationspreisen. Bei den beiden oberen Tabellen ist der Einfluss auf den Eingabepreis dargelegt, in den beiden unteren auf die Abrechnungssumme. a.) Maximierung des Abrechnungspreises ohne Veränderung des Eingabepreises E Menge E-Preis Summe E Menge E-Preis Summe Ausschreibung, "richtige" Preise Ausschreibung, "Spekulation 1" Baustelleneinrichtung P 150' Baustelleneinrichtung P 450' Beton und Stahlbeton Beton und Stahlbeton Schalung m2 30' ' Schalung m2 30' ' Bewehrung to 250 1' ' Bewehrung to 250 2' ' Beton m3 5' '000' Beton m3 5' ' Total 2'435' Total 2'435' Abweichung 0.0% 0.00 E Menge E-Preis Summe E Menge E-Preis Summe Abrechnung, "richtige" Preise Abrechnung, "Spekulation 1" Baustelleneinrichtung P 150' Baustelleneinrichtung P 450' Beton und Stahlbeton Beton und Stahlbeton Schalung m2 27' ' Schalung m2 27' ' Bewehrung to 380 1' ' Bewehrung to 380 2' ' Beton m3 4' ' Beton m3 4' ' Total (in % von Ausschreibung) 101.4% 2'468' Total (in % von Ausschreibung) 106.6% 2'596' Abweichung 5.2% 128' Die Eingabesumme verändert sich nicht. Mit den richtigen Preisen würde sich auch die Abrechnungssumme um nur 1.4 % erhöhen. Mit den Spekulationspreisen liegt die Abrechnungssumme um 6.6 % über der Eingabesumme. Der Unternehmer hat seine Marge um 5.2 % verbessert.

54 b.) Optimierung des Eingabepreises, ohne Veränderung des Abrechnungspreises E Menge E-Preis Summe E Menge E-Preis Summe Ausschreibung, "richtige" Preise Ausschreibung, "Spekulation 2" Baustelleneinrichtung P 150' Baustelleneinrichtung P 322' Beton und Stahlbeton Beton und Stahlbeton Schalung m2 30' ' Schalung m2 30' ' Bewehrung to 250 1' ' Bewehrung to 250 2' ' Beton m3 5' '000' Beton m3 5' ' Total 2'435' Total 2'307' Abweichung -5.3% -128' E Menge E-Preis Summe E Menge E-Preis Summe Abrechnung, "richtige" Preise Abrechnung, "Spekulation 2" Baustelleneinrichtung P 150' Baustelleneinrichtung P 322' Beton und Stahlbeton Beton und Stahlbeton Schalung m2 27' ' Schalung m2 27' ' Bewehrung to 380 1' ' Bewehrung to 380 2' ' Beton m3 4' ' Beton m3 4' ' Total (in % von Ausschreibung) 101.4% 2'468' Total (in % von Ausschreibung) 107.0% 2'468' Abweichung 0.0% 0.00 Bei diesem Beispiel verschafft sich der Unternehmer einen Vorteil von 5.3 % beim Eingabepreis. Eine Margenverbesserung gegenüber dem richtigen Preis findet nicht statt. Der Abrechnungspreis liegt aber um 7 % über dem Eingabepreis. Es sind auch Mischformen zwischen a.) und b.) möglich.

55 Anhang 6: Wahl des Preisänderungsverfahrens im Bauhauptgewerbe KBOB: Leitfaden zur Berechnung von Preisänderungen im Bauwesen. Sonderausgabe Nr. 3/2002.

56 Anhang 7: Beispiel OIV Kopie aus Ordnung SIA-Norm 121